PREDRAČUN - PONUDBA št. _________

OBRAZEC‑1

Ponudnik: _______________________________________________________________________

PREDRAČUN - PONUDBA št. _________

Na osnovi javnega naročila št. __________________________, po postopku naročila male vrednosti, za predmet naročila »Ureditev križišča na Ratejevi ulici v Slovenski Bistrici«, dajemo ponudbo, kot sledi (ustrezno obkrožiti!):

1. Samostojno ponudbo, kot samostojen ponudnik;

2. Skupno ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov;

3. Ponudbo s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci;

4. Ponudba z uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

Ponudba se nanaša na celotno javno naročilo:

Ponudbena cena v EUR za predmetno naročilo (v ceni so zajeti vsi stroški, popusti, rabati).

Ponudbena cena brez DDV

DDV (22%)

Skupaj z DDV

Ponudba velja 90 dni.

Kraj in datum: Žig in podpis ponudnika:

__________________________________ __________________________________

OBRAZEC‑2

Naročnik: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA

Xxxxxxxxxxx 00

2310 Slovenska Bistrica

Ponudnik: ___________________________________________________

____________________________________________________

PODATKI O PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI

* Obrazec se izpolni samo v primeru skupne ponudbe

Naziv ponudnika

Naslov

Poštna številka in pošta

ID za DDV

Pristojni finančni urad

Matična številka

Številka TRR

Zakoniti zastopnik

Kontaktna oseba ponudnika

Telefon

Faks

Elektronska pošta za obveščanje

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

Kraj: ____________________

Datum: ____________________ Žig: Podpis pooblaščene osebe:

_______________________________

OBRAZEC‑3

Naročnik: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA

Xxxxxxxxxxx 00

2310 Slovenska Bistrica

Ponudnik: ___________________________________________________

____________________________________________________

SEZNAM PODIZVAJALCEV S POOBLASTILOM

* Obrazec se izpolni samo v primeru nastopanja s podizvajalci

Pooblaščamo naročnika, da ta na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naslednjim priglašenim podizvajalcem, s katerimi bomo izvajali predmetno javno naročilo:

Naziv in naslov podizvajalca:

Matična številka:

Davčna številka:

Številka TRR:

Vrsta prevzetih del:

Naziv in naslov podizvajalca:

Matična številka:

Davčna številka:

Številka TRR:

Vrsta prevzetih del:

Kraj: ____________________

Datum: ____________________ Žig: Podpis pooblaščene osebe:

_______________________________

OBRAZEC‑4

Naročnik: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA

Xxxxxxxxxxx 00

2310 Slovenska Bistrica

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE

V skladu z ZJN-3 zahtevamo, da naročnik, _______________________________________________________________ na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani ponudnika/dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu:

______________________________________________________________________________________________________________

za javno naročilo __________________________________________________________________________________________,

objavljenim na Portalu javnih naročil pod število objave ____________________, z dne __________________.

Soglašamo, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnik, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi javnega naročila, plača neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenega računa, ki ga bo predhodno potrdil izvajalec in bo priloga računom, ki jih bo naročnikom izstavil izvajalec (izbrani ponudnik).

Kraj: ­____________________ Ime in priimek zakonitega

zastopnika podizvajalca:

Datum: ____________________ Žig:

______________________________

Podpis zakonitega zastopnika:

_____________________________

OBRAZEC‑5

Naročnik: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA

Xxxxxxxxxxx 00

2310 Slovenska Bistrica

Ponudnik: ___________________________________________________

____________________________________________________

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKIH IN FINANČNIH POGOJEV

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

1. v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe nismo imeli blokiranih transakcijskih računov.

2. sprejemamo plačilo trideseti (30.) dan od prejema pravilno izstavljenega računa s priloženo, od nadzornega organa potrjeno mesečno situacijo oz. končno obračunsko situacijo.

*Navodila za izpolnitev:

Obrazec izpolni tudi podizvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci, partner v skupni ponudbi. V primeru večjega števila partnerjev oziroma podizvajalcev se obrazec kopira.

Kraj: ____________________

Datum: ____________________ Žig: Podpis pooblaščene osebe:

_______________________________

OBRAZEC‑6

Naročnik: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA

Xxxxxxxxxxx 00

2310 Slovenska Bistrica

Ponudnik: ___________________________________________________

____________________________________________________

REFERENČNA DELA PONUDNIKA IN ODGOVORNEGA VODJE DEL

Referenčno delo ponudnika:

Naziv gradnje:

Investitor:

Datum izvedbe:

Kraj izvedbe:

Vrednost pogodbe brez DDV:

Obseg del:

Naziv gradnje:

Investitor:

Datum izvedbe:

Kraj izvedbe:

Vrednost pogodbe brez DDV:

Obseg del:

Imenovani odgovorni vodja del

__________________________________________________________________________

(ime in priimek)

ima naslednjo izobrazbo

_________________________________________________________________________________

(izobrazba)

in izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del v skladu z določbami Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in vse spremembe in dopolnitve).

Naziv gradnje:

Investitor:

Datum izvedbe:

Kraj izvedbe:

Vrednost pogodbe brez DDV:

Obseg del:

Naziv gradnje:

Investitor:

Datum izvedbe:

Kraj izvedbe:

Vrednost pogodbe brez DDV:

Obseg del:

Ponudnnik izjavlja, da bo zagotovil stalno dnevno prisotnost odgovornega vodje del na gradbišču za celoten delovni čas.

Kraj: ____________________

Datum: ____________________ Žig: Podpis pooblaščene osebe:

_______________________________

OBRAZEC‑7

Naročnik: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA

Xxxxxxxxxxx 00

2310 Slovenska Bistrica

Ponudnik: ___________________________________________________

____________________________________________________

IZJAVA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo zagotovili ustrezne tehnične (mehanizacijo in opremo) in kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z javnim naročanjem, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.

V delovnem razmerju smo imeli na dan 30. 4. 2018 naslednje število strokovnih sodelavcev in

pomožnega osebja ___________________.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da

1. bomo dela izvedli v skladu z navodili strokovnega nadzora naročnika ter po pravilih stroke.

2. upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev.

3. da smo sposobni razpisana dela izvesti do 30. 9. 2018.

4. se bo pri gradnji recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabil prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki je potrebna.

Kraj: ____________________

Datum: ____________________ Žig: Podpis pooblaščene osebe:

_______________________________

OBRAZEC‑8

Naročnik: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA

Xxxxxxxxxxx 00

2310 Slovenska Bistrica

Ponudnik: ___________________________________________________

____________________________________________________

IZJAVA O SOLIDNOSTI PONUDNIKA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da

1. imamo izpolnjene pogodbene in druge zapadle obveznosti do naročnika.

2. Naročnik v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naročila zoper nas ni unovčil garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancijo za odpravo napak v garancijskem roku ali uveljavljal pogodbeno kazen.

Kraj: ____________________

Datum: ____________________ Žig: Podpis pooblaščene osebe:

_______________________________

OBRAZEC‑9

Naročnik: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA

Xxxxxxxxxxx 00

2310 Slovenska Bistrica

Ponudnik: ___________________________________________________

____________________________________________________

IZJAVA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POSLA IN ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da

1. bomo naročniku ob podpisu pogodbe kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izročilI bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, s pooblastilom za izpolnitev, z oznako „Brez protesta“, plačljivo na prvi poziv in veljavno do vključno šestdeset (60) dni po preteku roka za končanje del.

Ta izjava je sestavni del ponudbene dokumentacije, s katero se prijavljamo na javni razpis.

Kraj: ____________________

Datum: ____________________ Žig: Podpis pooblaščene osebe:

_______________________________

OBRAZEC‑9a

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Ponudnik: _______________________________________________________________________

Kraj in datum: ____________________________________________________________________

Naročnik: _______________________________________________________________________

V skladu s pogodbo štev.________________, z dne __________________, ki je sklenjena med

naročnikom Občino Slovenska Bistrica, Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxx. Bistrica in

________________________________________________________________ (naziv pogodbenega partnerja), predmet »Ureditev križišča na Ratejevi ulici v Slovenski Bistrici«, v vrednosti ___________________________ EUR z besedo _______________________________________, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku brezplačno popraviti oz. zamenjati, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo na vaš prvi pisni poziv in ne glede na kakršenkoli ugovor ponudnika garancije izplačali znesek v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), če izvajalec v garancijskem roku oz. v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

· originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom

· original garancije št. _______/_______.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še najmanj 14 dni po poteku garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni

pogodbi. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne,

ne glede na to, ali nam je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša

pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik

garancije oz. izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje pristojno sodišče.

Kraj in datum:

___________________________

Banka:

_______________________________

Žig:

Podpis:

_______________________________

OBRAZEC‑10

Pogodbeni stranki

NAROČNIK

Naziv in sedež

ID za DDV:

Matična številka:

Poslovni račun:

Zakoniti zastopnik:

V nadaljevanju: Naročnik

in

IZVAJALEC

Naziv in sedež

ID za DDV:

Matična številka:

Poslovni račun:

Zakoniti zastopnik:

V nadaljevanju: Izvajalec

dogovorita in skleneta naslednjo

GRADBENO POGODBO št. ……………………….

1. PODLAGA POGODBE

1. člen

Naročnik je v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) izvedel postopek oddaje javnega naročila male vrednosti, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne __________________ pod številko objave _____________________.

Projekt je sofinanciran na podlagi 21. člena ZFO-1.

2. PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo naročnik xxxx, izvajalec pa prevzame v izvedbo naslednja dela: Ureditev križišča na Ratejevi ulici v Slovenski Bistrici. Pogodbena dela se izvedejo na osnovi projekta, št. __________________.

Vrsta in obseg del sta razvidna iz ponudbe oz. ponudbenega predračuna izvajalca, št.: ________, z dne _____________________, ki predstavlja sestavni del te pogodbe.

Sestavni del pogodbe je tudi dokumentacija v zvezi z javnim naročanjem naročnika. Če se ponudbeni predračun razlikuje od dokumentacije oz. popisa del, velja slednje.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s predmetom pogodbe, da so v enotnih cenah zajeta vsa potrebna dela, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oz. s prejeto projektno dokumentacijo ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

3. VREDNOST POGODBENIH DEL IN NJIHOVO PLAČILO

3. člen

Vrednost del, prevzetih s to pogodbo, znaša neto _________ EUR (z besedo: _________ 00/100 EUR). Davek na dodano vrednost pa znaša _______ EUR (z besedo: _________ 00/100 EUR).

Vrednost pogodbenih del skupaj z DDV znaša:

___________ EUR

(z besedo: ____________ 00/100 EUR)

V vrednosti pogodbenih del so zajeti vsi stroški izvajalca, ki so potrebni za izvedbo vseh del v skladu s to pogodbo, tako da so cene fiksne in nespremenljive do zaključka gradbenih del, vrednost po enoti pa je ne glede na spremenjene okoliščine predmetne investicije dokončna.

Pogodbena dela so prevzeta po sistemu „fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene količine“ in se obračunajo z mesečnimi situacijami na osnovi izvedenih količin, ki so potrjene v gradbeni knjigi od pooblaščenih predstavnikov nadzora. Naročnik si pridržuje možnost oddaje dodatnih del ali storitev v skladu z veljavno zakonodajo.

4. člen

Pogodbena dela se plačajo iz proračunske postavke št. _____.

Naročnik izvršena pogodbena dela plača trideseti (30.) dan po potrditvi mesečne situacije pooblaščenih predstavnikov nadzora na TRR račun izvajalca, št.: ________________ pri banki _____________. Če naročnik zamuja s plačilom je izvajalcu na njegovo zahtevo dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

4. VELJAVNOST POGODBE IN ROK IZVEDBE DEL

5. člen

Veljavnost pogodbe nastopi z dnem, ko izvajalec naročniku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del.

Pogodba velja do zaključka gradbenih del in preteka garancijskih rokov.

6. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo z deli začel takoj po podpisu te pogodbe oziroma po uvedbi v delo.

Izvajalec dela zaključi oz. dokonča najpozneje do ___________.

7. člen

Izvajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v naslednjih primerih:

• dogodki, ki so posledica višje sile;

• prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika;

• vremenske razmere, ki onemogočajo izvajanje zunanjih del več kot pet (5) zaporednih dni oziroma skupaj več kot deset (10) delovnih dni;

• če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz 9. člena te pogodbe;

• če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe – v obsegu, ki je upravičen z dodatnimi deli ali spremembami.

Izvajalec mora podaljšanje pogodbenega roka naročniku predlagati v pisni obliki z obrazložitvijo najkasneje v treh (3) dneh, ko izve za vzrok, iz katerega se rok lahko podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka. Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v obliki aneksa k tej pogodbi.

Neupravičena prekoračitev rokov pomeni izvajalčevo zamudo, zaradi katere lahko naročnik uveljavlja ukrepe, določene v tej pogodbi.

5. OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

8. člen

S to pogodbo se izvajalec zaveže opraviti v pogodbi določena dela s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka po pravilih gradbene stroke. Izvajalec se zavezuje pogodbena dela opraviti v skladu s specifikacijami, projektno dokumentacijo in načrti, naročnik pa se zaveže, da mu za to plača pogodbeno ceno na način, kot je opredeljen v tej pogodbi.

9. člen

Naročnik se zavezuje, da bo:

• izvajalcu pred pričetkom izvajanja del pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del v skladu s to pogodbo, da bo izvajalca uvedel v delo najkasneje v roku __________ od dneva podpisa pogodbe in da mu bo dal vse potrebne informacije za izvedbo del v skladu s to pogodbo (o uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to potrdi v gradbenem dnevniku);

• imenoval in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika v smislu veljavne zakonodaje, za katerega se šteje, da v imenu naročnika daje strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik in, če je tako dogovorjeno, ugotavlja količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del, ni pa upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, katere posledica bi lahko bila sprememba projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene; če gre za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika;

• zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela;

• sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo;

• obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe;

• plačal dogovorjeni nesporni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo.

Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del opustitev naročnikove dolžnosti, in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane le zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik zaradi svoje zamude primerno podaljša izvedbene roke in opravi vse ostalo, kar je potrebno, da izvajalec glede izvedbe ni v slabšem položaju, kot če zamude ne bi bilo.

Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del in nobena situacija ali prevzem ne more biti veljaven in naročnika ne zavezuje, če je naročnik predhodno ni sam odobril. Kakršnokoli izvajalčevo odstopanje od projektne dokumentacije ali te pogodbe brez predhodne odobritve naročnika ni veljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje od projektne dokumentacije naročniku odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo naročnika takoj vzpostaviti pravilno stanje gradnje.

10. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo:

• prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu s slovenskimi standardi in zakoni, tehničnimi predpisi; morebitna škoda med izvedbo oziroma v zvezi z njo bremeni izvajalca;

• izvajal dela iz te pogodbe v skladu z navodili naročnika in v skladu z dogovorjenim in od naročnika potrjenim terminskim planom;

• pred pričetkom del naročnika opozoril na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti tehnične dokumentacije, načrtov in projektov ter v zvezi s tem od njega zahteval navodila;

• zagotovil, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom gradbišča;

• upošteval določila in zahteve, ki bodo podane v varnostnem načrtu;

• v imenu naročnika prijavil začetek gradbenih del ustreznim organom in organizacijam, če je to potrebno glede na veljavno zakonodajo; označil gradbišče v skladu s predpisi in navodili naročnika;

• takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo del;

• omogočal ustrezen nadzor naročniku;

• v primeru nepredvidenih, presežnih in dodatnih del ali sprememb glede na začetno projektno dokumentacijo, upoštevaje tip gradbene pogodbe, obvestil naročnika in opravil ta dela le po pisnem nalogu naročnika;

• uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z gradbišča/trase oziroma objekta ter upošteval predpise glede obremenitve cest in poti in predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki;

• na svoje stroške poskrbel za objekte za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne sestanke v dogovoru z naročnikom in drugimi izvajalci;

• zagotovil obvezno prisotnost odgovornega vodje del na gradbišču v času izvedbe del (ves delovni čas), v skladu z dogovorom z naročnikom, na vseh operativnih sestankih, inšpekcijskih pregledih, strokovno tehničnih pregledih in tehničnih pregledih, kar je vključeno v pogodbeno ceno;

• sodeloval z naročnikom v smislu koordinacije del in se prilagodil trenutnim potrebam po delih na gradbišču;

• strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli;

• upošteval predpisane in dogovorjene ukrepe s področja požarne varnosti in nepravilnosti zavedel v knjigo ukrepov za varno delo na gradbišču oziroma objektu; neupoštevanje lahko dokumentira vsak, ki ga ugotovi ter dokazuje s pomočjo fotodokumentacije ali drugega nespornega načina dokazovanja;

• na gradbišču prisoten od dneva začetka prvih aktivnosti ter da bo ves čas izvajanja del vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer v skladu s predpisi; predstavnika pogodbenih strank v dnevnik vpisujeta tekočo problematiko, svoje zahteve in pripombe;

• terminski plan in plan organizacije gradbišča predložil v roku osmih (8) dni po podpisu te pogodbe.

Izvajalec mora najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni materiali izpolnjujejo naročnikove zahteve glede deleža uporabljenih umetnih in recikliranih materialov.

6. ZAVAROVANJE

11. člen

Izvajalec mora v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe) zavarovati svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti iz te pogodbe.

Izvajalec del je dolžan na lastne stroške vsa izvršena dela zaščititi proti vremenskimi vplivi in drugimi poškodbami. Objekt mora biti zavarovan pri zavarovalnici v času gradnje in vsaj še petnajst (15) dni po prevzemu naročnika. Enako je dolžan zavarovati svojo opremo in opremo podizvajalcev proti vsem rizikom do predaje objekta in je za to polno odgovoren.

Če pride do škode pri izvedbi pogodbenih obveznosti zaradi odgovornosti izvajalca, mora ta na svoje stroške nadomestiti, popraviti ali postaviti in dovršiti dela, ki morajo biti opravljena v skladu s pogodbenimi določili in navodili naročnika.

Izvajalec odgovarja tudi za:

• vso škodo na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na delih, povzročeno ob izvajanju pogodbenih obveznosti,

• vso povzročeno škodo, nastalo delavcem in tretjim osebam,

• vso škodo, ki bi nastala kot posledica emisij škodljivih snovi v času gradnje, z vplivi na kvaliteto površinskih voda, podtalnice in okolja.

7. ZAŠČITA OKOLJA

12. člen

V času trajanja gradnje, se izvajalec zaveže, da bo na svoje stroške izvedel vse potrebne ukrepe za zaščito okolja v skladu z veljavno zakonodajo. Stroški za spremljanje in izvedbo sanacijskih ukrepov za varstvo in zaščito okolja morajo biti vsebovani v pogodbeni ceni.

Izvajalec mora delo organizirati tako, da:

• se pri gradnji uporablja čista tehnologija in brezhibni stroji;

• za gradnjo uporablja stroje, izdelane v skladu z emisijskimi normami za tresljaje, ki jih povzročajo gradbeni stroji;

• bo na gradbišču hranil ali začasno skladiščil odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov;

• bo v imenu investitorja sproti oddajal gradbene odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov zbiralcu oziroma predelovalcu ter naročniku predložil potrdilo o tem;

• bodo vsi ostanki gradbenega materiala in kakršnih koli drugi odpadki odpeljani na primerno deponijo, t. j. urejena odlagališča gradbenega materiala, da ne bi v času gradnje prišlo do onesnaženja;

• ne bo odlagal odvečnega izkopanega materiala na najboljša kmetijska zemljišča, v gozd ali območja naravnih vrednot, kulturne dediščine ali na druga varovana območja.

8. VAROVANJE IN UPRAVLJANJE GRADBIŠČA

13. člen

Izvajalec mora za čas trajanja te pogodbe upoštevati vse varstvene ukrepe na gradbišču v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, Zakonom o požarnem varstvu, Zakonom o graditvi objektov in drugimi veljavnimi predpisi.

Pred začetkom gradnje mora izvajalec:

• z naročnikom in drugimi upravljavci uskladiti popis obstoječih lokalnih cest in javnih poti ter druge infrastrukture, na katero bo gradnja vplivala,

• urediti in protiprašno zaščititi vse lokalne ceste in javne poti, ki bodo služile obvozom in transportom med gradnjo.

Izvajalec mora opraviti gradbiščni transport v največji možni meri po tistih javnih cestah in poteh, ki imajo najmanj vpliva na prebivalstvo in na obratovanje potniškega terminala in drugih objektov. Izvajalec mora sanirati in povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji prekinjene ali poškodovane.

14. člen

Za zagotavljanje prometne varnosti in večje prepustnosti zaradi spremenjenih razmer v času gradnje, ima izvajalec naslednje obveznosti:

• zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala;

• promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju;

• če bi izvedba del vplivala na prometno ureditev državnih cest, se rešitev predhodno uskladi z njihovim upravljavcem.

15. člen

Izvajalec mora poskrbeti tudi za naslednje ukrepe:

• zagotoviti nemoteno komunalno-energetsko oskrbo objektov preko vseh obstoječih komunalno-energetskih infrastrukturnih objektov in naprav in jih takoj obnoviti, če se poškodujejo pri gradnji;

• si pred pričetkom del od upravljavcev komunalno-energetske infrastrukture (NN, SN in VN vodi, TK vodi, vodovodi, vročevodi, javna razsvetljava, kanalizacija in drugimi) pridobiti podatke o obstoječih komunalno-energetskih vodih in le te ustrezno označiti ter zavarovati in zagotoviti nadzor upravljavcev teh vodov in naprav pri vseh gradbenih delih v njihovi bližini;

• zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba bližnjih objektov in zemljišč ter zagotoviti, da zaradi gradbenih del ne bo poslabšana požarna varnost bližnjih objektov in območij;

• z vlaženjem sipkega materiala in nezaščitenih površin je treba preprečiti nenadzorovano raznašanje gradbenega materiala z območja gradbišč s prevoznimi sredstvi ter prašenje z objekta, začasnih odlagališč materiala ter gradbišča;

• v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča tako, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda (tako površinskih vodotokov kot podtalnice), ki bi nastalo zaradi transporta, uskladiščenja ali uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi (npr. cementne odplake itd.), oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev oziroma služb;

• sanirati in ozeleniti vse na novo odprte in z gradnjo prizadete površine z avtohtono rastlinsko vrsto, da se jih s tem ukrepom ustrezno zaščiti pred erozijo;

• sanirati, rekonstruirati, renaturirati ali sonaravno urediti na lastne stroške vsa druga zemljišča, objekte in naprave, ki jih je z gradnjo prizadel zaradi svoje organizacije gradnje.

16. člen

Vsakršno poškodovanje obstoječe komunalno-energetske ali druge infrastrukture, naprav, napeljave, objektov bremeni izvajalca. Izvajalec nosi stroške ureditve, ki je določena v tem poglavju in ki bi nastali zaradi neizvajanja zgornjih zahtev.

9. POOBLAŠČENCI STRANK

17. člen

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je ____________________.

Odgovorni nadzornik na strani naročnika, s pristojnostmi po Zakonu o graditvi objektov je _______________________.

Pooblaščena oseba izvajalca v funkciji odgovornega vodje del po tej pogodbi je ______________.

10. OBRAČUN IN NAČIN PLAČILA

18. člen

Izvajalec bo izvedene količine del obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami in končno situacijo, izdano na podlagi končnega obračuna del.

Začasno situacijo je izvajalec dolžan izstaviti do petega dne v mesecu za pretekli mesec in jo potrjeno po nadzornem organu predložiti naročniku najkasneje v roku osmih (8) dni po izstavitvi.

Naročnik je situacijo dolžan potrditi ali zavrniti z obrazložitvijo v osmih (8) dneh po prejemu. Če situacija v danem roku ni zavrnjena z obrazložitvijo, se šteje za potrjeno. Potrjena situacija je podlaga za izplačilo. Če je naročnikova zavrnitev delna, je nesporni del računa dolžan plačati.

11. IZROČITEV IN PREVZEM DEL TER KONČNI OBRAČUN

19. člen

Izvajalec je datum dokončanja del dolžan vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem del. Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti najkasneje v roku desetih (10) dni po prejemu izvajalčevega obvestila.

Pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank o dokončanju in prevzemu sestavijo primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

• ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;

• datume začetka in končanja del in datum prevzema del;

• kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo;

• opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti;

• morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave;

• ugotovitev o sprejemu atestov in morebitnih garancijskih listov.

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela končati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, lahko naročnik angažira drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun. Naročnik bo dela prevzel, šele ko bo z zapisnikom o pregledu ugotovljeno, da so odpravljene vse napake in pomanjkljivosti.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa v tridesetih (30) dneh od dneva predaje in sprejema del. Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga lahko v njeni odsotnosti izdela druga pogodbena stranka.

Izvajalec je ob potrditvi končne obračunske situacije naročniku dolžan izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

12. PODIZVAJALCI

20. člen

(V primeru, da ponudnik namerava javno naročilo izvesti s podizvajalci:)

Za izvajalca bodo dela izvajali naslednji podizvajalci:

____________________________ (podizvajalec, vrsta del, vrednost del)

____________________________ (podizvajalec, vrsta del, vrednost del)

____________________________ (podizvajalec, vrsta del, vrednost del)

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu.

13. POGODBENA KAZEN

21. člen

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenih in sporazumno podaljšanih rokov izvedbe del, lahko naročnik za vsak dan zamude zahteva plačilo pogodbene kazni v višini 0,5 % od vrednosti del v EUR brez DDV po končnem obračunu, vendar ne več kot 10 % te vrednosti.

Naročnik lahko pravico do pogodbene kazni uveljavlja najkasneje v končnem obračunu.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

14. JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

22. člen

Izvajalec jamči, da bodo dela opravljena kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika.

V primeru pomanjkljivosti in napak vgrajenega blaga, opreme, materialov v konstrukciji in izvedbe gradbenih del, daje izvajalec finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, kot je navedena v tej pogodbi.

Če morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo ali ob prevzemu, začne garancijski rok teči z dnem, ko bodo dela končana in tehnično pregledana.

15. ODPRAVA NAPAKE IN NADOMESTNI DELI

23. člen

Pomanjkljivosti in napake v zvezi z gradbenimi deli in/ali opremo, ki je predmet te pogodbe in ki se pokažejo v garancijskem roku, bo izvajalec odpravil na lastne stroške.

Napake v zvezi z gradbenimi in inštalacijskimi deli bo izvajalec odpravil najkasneje v roku petinštiridesetih (45) dni od dneva prejema prijave. Če napaka ni odpravljena v tem roku, je izvajalec dolžan zamenjati tak del opreme s funkcionalno enakovrednim delom opreme.

Če je napaka takšne narave, da običajna uporaba gradnje ni mogoča, je izvajalec dolžan napako odpraviti oziroma vzpostaviti začasno delujoče stanje v roku enega (1) dneva od prijave napake. Če se enaka ali podobna napaka na istem elementu opreme ponovi trikrat zaporedoma, je treba element zamenjati.

Naročnik je izvajalca dolžan obvestiti o napaki pisno, po elektronski pošti ali telefaksu vsak delovni dan med 8. in 16. uro. Telefonsko javljeno napako mora naročnik potrditi s pisnim obvestilom, v katerem navede datum in uro telefonske reklamacije in opiše napako ter ime in priimek osebe, ki je sporočilo sprejela.

Če se izkaže, da je bila intervencija izvedena zaradi vzrokov, ki niso zajeti v garancijskem vzdrževanju, se naročnik obvezuje izvajalcu poravnati vse s tem nastale stroške (delovne in potovalne ure) po veljavnem ceniku izvajalca.

Če izvajalec v primernem roku ne odpravi napake, lahko naročnik na stroške izvajalca odpravo napake naroči drugemu izvajalcu.

16. XXXXX XXXX

24. člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je naročnika dolžan pisno obvestiti o nastanku višje sile v dveh (2) delovnih dneh po nastanku ter okoliščine višje sile takoj ob njihovi zaznavi vpisati v gradbeni dnevnik. Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

17. FINANČNA ZAVAROVANJA

25. člen

Izvajalec mora ob podpisu pogodbe kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku izročiti 4 (štiri) bianco podpisane in žigosane menico z menično izjavo v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, s pooblastilom za izpolnitev, z oznako „Brez protesta“, plačljivo na prvi poziv in veljavno do vključno šestdeset (60) dni po preteku roka za končanje del.

Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

• če se izkaže, da izvajalec dela ne opravlja v skladu z zahtevami pogodbe ali s specifikacijami;

• če naročnik razdre pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca;

• če se pomanjkljivosti na zahtevo naročnika ne odpravijo v primernem roku, ki ga določi naročnik,

• če izvajalec v predpisanem roku ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Ob spremembi roka izvedbe del ali vrednosti teh del je izvajalec naročniku ob podpisu aneksa k tej pogodbi dolžan izročiti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s spremenjenim rokom veljavnosti oz. spremenjeno višino jamstva. Ponudnik mora vsako podaljšanje finančnega zavarovanja predložiti najmanj 15 dni pred iztekom veljavnosti trenutno veljavnega finančnega zavarovanja.

Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe.

26. člen

Izvajalec mora naročniku ob prevzemu gradnje kot pogoj za uspešen končni prevzem ob potrditvi končne obračunske situacije izročiti originalno bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. S to garancijo (originalen dokument) se banka nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo na naročnikov prvi pisni poziv in ne glede na kakršenkoli ugovor ponudnika, izplačala znesek v 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), če izvajalec v garancijskem roku oz. v roku veljavnosti garancije, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti. Garancijska doba traja tri leta. Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi mora veljati še najmanj 14 dni po poteku garancijskega roka.

Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

• če ima gradnja napake ali pomanjkljivosti, ki ogrožajo življenje, zdravje, povzročajo škodo tretjim ali se te napake ali pomanjkljivosti ne dajo v celoti odpraviti na sprejemljiv način ali same ali njihova odprava povzroča naročniku škodo, ki se kaže kot motnja v delovanju, trajajoča več kot en mesec ali v obsegu, ki presega 5 % vrednosti te pogodbe;

• če izvajalec v času garancije ne bo izvajal garancijskih obveznosti na način, opredeljen v tej pogodbi;

• če izvajalec objavi insolventnost, prisilno xxxxxxxxx xxx xxxxxx.

18. ODSTOP OD POGODBE

27. člen

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

Naročnik ima pravico ustaviti dela in odstopiti od pogodbe, če:

• izvajalec ne izpolnjuje določil te pogodbe ali jih kako drugače krši;

• zamuda izvajalca presega maksimalno dogovorjeno pogodbeno kazen;

• zamuda izvajalca ali napake v izvedbi bistveno zmanjšajo pomen posla;

• izvajalec ne prične z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

• izvajalec ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

• prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

• je dosežena maksimalna višina pogodbene kazni;

• pride do unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

• je uveden postopek prenehanja delovanja izvajalca (npr. stečaj) ali je uveden postopek prisilne poravnave ali je s strani pristojnih organov sprejet sklep o insolventnosti izvajalca, o čemer mora izvajalec naročnika nemudoma pisno opozoriti.

Zgoraj naštete ukrepe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi kršitve oziroma je kršitev kljub opominu ponovno zagrešil. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski način. Ne glede na to, katera od pogodbenih strank razdira pogodbo, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe.

19. PROTIKORUPCIJSKA IN SOCIALNA KLAVZULA

28. člen

Pogodba je nična, če kdorkoli v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakršnokoli nedovoljeno korist za:

• pridobitev posla ali

• za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

• za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

• za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

20. KONČNE DOLOČBE

29. člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni le s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe ni ali več ne bo veljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki se ga je želelo doseči z neveljavno določbo. Odstop pogodbe tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank. Odstop posamezne terjatve po tej pogodbi je možen samo v primeru predhodnega pisnega soglasja naročnika.

30. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. Če sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika, po slovenskem pravu.

31. člen

Pogodba je sestavljena v šestih (6) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po tri (3) izvode in začne veljati z dnem podpisa pogodbe obeh pogodbenih strank in ko izvajalec izroči naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Kraj in datum: ______________________

Naročnik: Izvajalec:

______________________ ______________________

23