Obrazec 3.1: OBRAZEC PONUDBE

3 OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

Obrazec 3.1: OBRAZEC PONUDBE

JAVNO NAROČILO: VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST V LETIH 2018 IN 2019

Številka ponudbe: _________

NAROČNIK:

OBČINA POSTOJNA

LJUBLJANSKA CESTA 4

6230 POSTOJNA

PONUDNIK

	Naziv(i) ponudnika-kov	Področje dela ponudbi skupine ponudnikov	% udeležbe v ponudbi skupine ponudnikov
Samostojni ponudnik oziroma vodilni ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov
Ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov
Ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov
Pooblaščenec za vročanje v Republiki Sloveniji (izpolnijo samo ponudniki s sedežem v tujini) - navesti je potrebno ime, priimek in naslov pooblaščene osebe

Samostojni ponudnik oziroma skupina ponudnikov nastopa (ustrezno obkrožite):

• s podizvajalci

• brez podizvajalcev.

KONTAKTNA OSEBA (za to pONUDBO)

Ime

Organizacija

Naslov

Telefon

Telefaks

Elektronska pošta

PONUDBENA IZJAVA

Podpisani tukaj izjavljamo, da:

1. je cena naše ponudbe (brez davka na dodano vrednost (DDV)):

______________________ EUR

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju naše ponudbe odkril očitne računske napake v izračunu ponudbene cene, pri čemer se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati, bomo naročniku dali pisno soglasje, da jih popravi. V nasprotnem primeru lahko naročnik našo ponudbo izloči.

2. se strinjamo, da bomo vztrajali pri tej ponudbi devetdeset (90) dni od datuma, določenega za prejem ponudb.

3. če bo naša ponudba sprejeta, bomo priskrbeli zavarovanje za dobro izvedbo v višini 2.000,00 EUR.

4. se zavedamo in sprejemamo, da vsaka neresnična izjava ali dokazilo v tej ponudbi lahko povzroči, da nas boste izključili iz tega javnega naročila.

5. xxxxxxxxx, da naročnik s tem javnim naročilom ni obvezan, da izbere ponudnika.

6. podpisani tukaj izjavljamo, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur.l. RS št. 20/06, ZNOJF-1) naročniki ne smejo sodelovati.

Ponudnik: ________________

Ime in priimek: ________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: __________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum: ________________

Obrazec 3.2: SEZNAM PODIZVAJALCEV

JAVNO NAROČILO: VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST V LETIH 2018 IN 2019

Naziv in sedež podizvajalca Dela, ki jih bo podizvajalec izvedel Podizvajalec zahteva neposredno plačilo DA/NE Odstotek vrednosti del, ki jih bo izvedel podizvajalec v odnosu na skupno vrednost ponudbe

Ponudnik: ________________

Ime in priimek: ________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: __________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum: ________________

Obrazec 3.3: POOBLASTILO

JAVNO NAROČILO: VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST V LETIH 2018 IN 2019

(naziv ponudnika/podizvajalca)

(naslov)

Spodaj podpisani/a zakoniti zastopnik __________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika), __________________ (funkcija zakonitega zastopnika)

pooblaščam __________________ (ime in priimek pooblaščenca), _________________ (funkcija pooblaščenca), za pripravo in podpis ponudbene dokumentacije za predmetni projekt.

Podpis pooblaščenca: __________________________________

Ime in priimek: ________________________

(zakoniti zastopnik)

Podpis: _____________________________

(zakoniti zastopnik)

Kraj in datum: ________________

Obrazec 3.4: PODATKI O PONUDNIKU/PODIZVAJALCU

JAVNO NAROČILO: VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST V LETIH 2018 IN 2019

Gospodarski subjekt
Sedež in naziv gospodarskega subjekta
Zakoniti zastopnik
Sedež
Leto registracije
Številka vpisa v sodni register
Matična številka
Identifikacijska/davčna številka
Številka transakcijskega računa
Telefon
Faks
Gospodarski subjekt je MSP (mikro, malo ali srednje podjetje) (ustrezno obkroži):	DA	NE

Ponudnik/podizvajalec: _________________

Ime in priimek: ________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika/podizvajalca)

Podpis: ______________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika/podizvajalca)

Kraj in datum: __________________

Obrazec 3.5: MENIČNA IZJAVA

JAVNO NAROČILO: VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST V LETIH 2018 IN 2019

Naročniku, OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, kot garancijo za resnost izročamo bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini 10.000,00 EUR. Menica in menična izjava sta nepreklicni in brezpogojni, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv. Menica in menična izjava sta podpisani s strani pooblaščene osebe:

	, kot
(ime in priimek)		(funkcija)		(podpis)
	, kot
(ime in priimek)		(funkcija)		(podpis)

Naročnika, OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, nepreklicno pooblaščamo, da izpolni to bianco menico v višini 2.000,00 EUR in jo unovči v primeru, če:

• če ponudnik nedopustno spremeni ali umakne svojo ponudbo po poteku roka za prejem ponudb in v času njene veljavnosti, ki je navedena v ponudbi, ali

• če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

  • ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z zahtevo razpisne dokumentacije ali

  • ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo v skladu z zahtevo razpisne dokumentacije.

Menica je plačljiva pri _________________________

ki vodi naš TRR številka: ______________________

Ta menica velja najmanj 90 dni po roku, določenem za predložitev ponudb.

Priloga: eno (1) bianco menico

Izdajatelj menice:  

Žig

Podpis: __________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum:  

Izjava 1

KROVNA IZJAVA

JAVNO NAROČILO: VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST V LETIH 2018 IN 2019

(naziv gospodarskega subjekta)

(naslov)

Podpisani tukaj pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

• da smo proučili dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in da v celoti soglašamo s pogoji in vsemi zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

• da bomo med izvajanjem del upoštevali določbe Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011).

Ponudnik/podizvajalec: _________________

Ime in priimek: ________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)

Podpis: ______________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)

Kraj in datum: __________________

Pooblastilo za pravne osebe

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških – ZA PRAVNE OSEBE

Pooblastitelj:

Firma

Sedež

pooblaščam Občino Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST V LETIH 2018 IN 2019 od pristojnega Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških pravnih oseb.

Firma  

Sedež  

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):  

Matična številka:  

Kraj in datum	Žig	Ime in priimek zakonitega zastopnika:
 ,		 
		Podpis:

Navodilo:

Pooblastilo morajo izpolniti vsi ponudniki, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in podizvajalci ter subjekti, na katere zmogljivosti se ponudnik sklicuje.

Pooblastilo za fizične osebe

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških – ZA FIZIČNE OSEBE

Pooblastitelj:

Ime in priimek

pooblaščam Občino Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST V LETIH 2018 IN 2019, od pristojnega Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških za fizične oseb.

Osebni podatki:

ime in priimek zakonitega zastopnika: ______________________________________________

naslov stalnega / začasnega bivališča _______________________________________________

datum in kraj rojstva _______________________________________________

občina rojstva _______________________________________________

država rojstva _______________________________________________

EMŠO _______________________________________________

državljanstvo _______________________________________________

prejšnje osebno ime se je glasilo _______________________________________________

funkcija pri ponudniku _______________________________________________

podpis _______________________________________________

Kraj in datum		Podpis pooblastitelja:
 ,		 

Navodilo:

Pooblastilo morajo izpolniti osebe pri gospodarskih subjektih, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za zastopanje gospodarskega subjekta ali odločanje ali nadzor v njem. Če je takih oseb več, se pooblastilo kopira, izpolni in podpiše za vsako od teh oseb.

Ponudnik/podizvajalec: _________________

Ime in priimek: ________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)

Podpis: ______________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)

Kraj in datum: __________________

Izjava 2

IZJAVA PONUDNIKA

JAVNO NAROČILO: VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST V LETIH 2018 IN 2019

(naziv ponudnika)

(naslov)

Podpisani tukaj pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

• da bomo pred zamenjavo podizvajalca ali uvedbo novega podizvajalca pridobili pisno soglasje naročnika ter da bomo naročniku v 5 dneh po spremembi predložili:

• svojo izjavo, da smo poravnali vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

• pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu, če bo podizvajalec to zahteval in

• soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, če bo podizvajalec to zahteval.

• da smo pri pripravi ponudbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz v Republiki Sloveniji veljavnih predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ter predpisov s področja varstva okolja. Izrecno se zavezujemo, da bomo v zvezi z navedenimi predpisi v primeru, da nam bo dodeljeno javno naročilo, izpolnili vse obveznosti, ki jih nalaga veljavna zakonodajo in da so vse te obveznosti vključene v ponudbeno ceno.

Ponudnik: _________________

Ime in priimek: ________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: ______________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum: __________________

Izjava 3

IZJAVA PODIZVAJALCA

JAVNO NAROČILO: VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST V LETIH 2018 IN 2019

(naziv podizvajalca)

(naslov)

S podpisom te izjave zahtevamo:

• da naročnik javnega naročila »VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST V LETIH 2018 IN 2019«, namesto ponudnika ______________________(naziv ponudnika) poravnaval naše terjatve do navedenega ponudnika neposredno nam;

Podizvajalec: _________________

Ime in priimek: ________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca)

Podpis: ______________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca)

Kraj in datum: __________________

Izjava 4

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

JAVNO NAROČILO: VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST V LETIH 2018 IN 2019

(naziv ponudnika/podizvajalca)

(naslov)

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10 s spremembami in dopolnitvami) podajamo IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA:

Opomba:

vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca:

• za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

• za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva.

V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki, oz. jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

Št.	Ime in priimek / Naziv pravne osebe	Xxxxxx prebivališča / Sedež pravne osebe:	Delež lastništva:
1
2
….

PODATKI O TIHIH DRUŽBENIKIH

Opomba:

v primeru, da so udeleženci v lastništvu ponudnika/podizvajalca tihi družbeniki, je za vsakega od tihih družbenikov potrebno vpisati naslednje podatke:

• za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

• za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse tihe družbenike, ne glede na delež lastništva.

Št.	Ime in priimek / Naziv pravne osebe	Xxxxxx prebivališča / Sedež pravne osebe:	Delež lastništva:
1
2
….

IZJAVA, DA NI TIHIH DRUŽBENIKOV

Opomba:

v primeru, da lastništvu ponudnika/podizvajalca ni tihih družbenikov, ponudnik/podizvajalec poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da v lastništvu ponudnika/podizvajalca __________________________________________

(naziv in sedež ponudnika/podizvajalca)

ni tihih družbenikov.

POVEZANE DRUŽBE

Opomba:

v primeru, da so s ponudnikom/podizvajalcem povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom/podizvajalcem, ponudnik/podizvajalec izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

• naziv in naslov povezane družbe,

• vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom/podizvajalcem povezane družbe.

Št.	Naziv povezane družbe:	Naslov povezane družbe:	Vrsta povezave / Delež lastništva:
1
2
….

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba:

v primeru, da povezanih družb s ponudnikom/podizvajalcem ni, ponudnik/podizvajalec poda izjavo:

Izjavljamo, da s ponudnikom/podizvajalcem _______________________________________________

(naziv in sedež ponudnika/podizvajalca)

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Kraj: ______________ Ime in priimek zakonitega zastopnika:

žig

Datum: ______________ ______________________________

Podpis zakonitega zastopnika

______________________________

Obrazec 3.6: OSNUTEK OKVIRNEGA SPORAZUMA

OBČINA POSTOJNA

Xxxxxxxxxxx xxxxx 0

6230 Postojna

Matična številka: 5883512000

ID za DDV: SI 13053973

TRR: XX00 0000 0000 0000 000, odprt pri UJP

ki jo zastopa župan Xxxx Xxxxxxxx

(v nadaljevanju naročnik)

In

________________

________________

________________

Matična številka: ________________

ID za DDV: ________________

TRR: ________________, odprt pri ________________

ki ga zastopa ________________

(v nadaljevanju izvajalec)

Sklepata naslednji

OKVIRNI SPORAZUM ŠT.

ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST V LETIH 2018 IN 2019

1. člen

Stranki okvirnega sporazuma uvodoma ugotavljata, da:

• je naročnik objavil Obvestilo o javnem naročilu na Portalu javnih naročil, številka objave ____, dne ____

• je bil izvajalec izbran pravnomočno skladno z določbami Zakona o javnem naročanju in naročnikove Odločitve o oddaji javnega naročila št.      , z dne      ;

• ima naročnik za leto 2018 zagotovljena sredstva na postavki _____________

• je izbrani ponudnik strokovno in tehnično sposobni izvesti naročilo po tem sporazumu.

2. člen

S tem sporazumu se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja javnega naročila iz prejšnjega člena.

3. člen

Sestavi del okvirnega sporazuma je:

(a) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika v postopku oddaje javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. ______ dne ______

(b) Vsi drugi dokumenti, ki sestavljajo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

(c) Xxxxxxx izvajalca, št. _________ z dne __.__.2017,

(d) Ponudbeni predračun izvajalca s cenami.

Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del tega okvirnega sporazuma.

Za tolmačenje se upošteva prioriteta dokumentov po vrstnem redu navedbe.

4. člen

S to pogodbo naročnik xxxx, izvajalec pa prevzame dela, ki so osnovno opredeljena v letnem programu del pri vzdrževanju gozdnih cest v občini Postojna za leti 2018 in 2019.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del ter s situacijo na lokaciji izvajanja del, kjer se bodo pogodbena dela izvajala.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so dopustne le s pristankom vodje projekta naročnika.

Pogodbeni stranki tega sporazuma se izrecno dogovorita, da bo naročnik v času trajanja te pogodbe izvajalcu naročal le tista dela, ki jih bo dejansko potreboval v tem obdobju.

Naročnik se ne zavezuje k nabavi celotne količine, določene v ponudbenem predračunu. Količine in vrste razpisanih del so okvirne.

5. člen

Letna orientacijska vrednost del je z DDV 200.000,00 EUR. Dela se izvajajo do višine zagotovljenih finančnih sredstev.

Pogodbena cena vključuje davek na dodano vrednost skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 86/14).

Pogodbene stranke se dogovorijo, da veljajo cene za posamezna dela kot sledi iz ponudbe izvajalca (v nadaljevanju ponudba), skladno z razpisno dokumentacijo.

Letni program del pri vzdrževanju gozdnih cest za leto 2018 in 2019 pripravi Zavod za gozdove Slovenije OE Postojna okvirno do 31.03. v tekočem letu.

Po uskladitvi in potrditvi programa, se na podlagi ponudnikovih cen - ceniku ukrepov za predračunska in izven predračunska dela za vzdrževanje gozdnih cest v letih 2018 in 2019 na območju Občine Postojna izračuna letna vrednost del za posamezno leto.

Naročnik si pridržuje pravico spremembe obsega predvidenih del v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev. Izbrani izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodninskega zahtevka.

Naročnik izjavlja, da se naročena dela nanašajo na neobdavčljivo dejavnost za katero, v skladu s petim odstavka 5. člena ZDDV-1 ni zavezanec za DDV.

6. člen

Opravljena dela izvajalca se obračunavajo po ponudbenem predračunu in cenikom po posameznih ukrepih, po dejansko izvršenih količinah na osnovi računov in situacij, ki jih potrdi Zavod za gozdove Slovenije.

Presežna in nepredvidena dela, ki niso zajeta v letnem programu vzdrževanja gozdnih cest, bo izvajalec lahko izvajal samo na podlagi pisnega naročila, ki ga v sodelovanju z občino izda ZGS, po cenah iz ponudbe oziroma predhodno dogovorjenih cenah.

Cene na enoto podane v ponudbenem predračunu in ceniku po posameznih ukrepih so fiksne in nespremenljive do konca leta 2019.

7. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo svoje obveznosti izpolnjeval v skladu z letnim programom del pri vzdrževanju gozdnih cest in operativnim programom dela, ki ga bo izdal ZGS. Operativni program dela je podrobnejši izvedbeni dokument letnega programa del pri vzdrževanju gozdnih cest, kjer so opredeljeni tudi roki za izvedbo del. Skrajni rok za oddajo poročil o izvedenem delu na ZGS je za dela izvedena v letu 2018, 15.11.2018 in za dela izvedena v letu 2019, 15.11.2019.

8. člen

Naročnik oziroma ZGS sta dolžna pred začetkom izvajanja del izročiti izvajalcu Operativni program del (naročilo za izvedbo del).

Strokovno izvedbo del nadzira ZGS. Po končanih delih je ZGS dolžan dela prevzeti in potrjena poročila o izvedenih delih s situacijo oddati na Občino najkasneje do 25.11.2018 za dela izvedena v letu 2018 in do 25. 11.2019 za dela izvedena v letu 2019.

9. člen

Izvajalec s podpisom pogodbe izjavlja, da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo ter da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oz. s prejetim letnim programom del pri vzdrževanju gozdnih cest ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

Izvajalec se s podpisom te pogodbe zavezuje, da bo z deli pričel v letu 2018 takoj po veljavnosti pogodbe, za leto 2019 pa najkasneje 15. junija in da bo obveznosti določene skladno z letnim programom del za leto 2018 zaključil najkasneje do 15.11.2018 in da bo obveznosti določene skladno z letnim programom del za leto 2019 zaključil najkasneje do 15.11.2019. V kolikor se dela ne začnejo z zgoraj navedenim datumom ter se mesečno ne opravi del v višini vsaj 20% pogodbenih del, ima naročnik pravico prekiniti okvirni sporazum.

10. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje da bo:

• izvršil dela strokovno pravilno, v skladu s standardi in gradbenimi normativi ter z običaji stroke;

• zagotovil strokovno vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo;

• ZGS omogočil stalen nadzor nad deli in količino ter kakovostjo uporabljenega materiala ter v tem smislu vpogled v gradbeno knjigo oziroma drugo ustrezno dokumentacijo;

• v primeru nastanka poškodbe ali ovir na cesti, ki bi ogrožale varnost prometa, zagotovil takojšne ukrepanje ekipe za zavarovanje takšnih mest ali za odstranitev poškodb ali ovir;

• ZGS pravočasno obvestil o začetku (najkasneje v treh dneh) in dokončanju del

- najkasneje v treh dneh za zimska vzdrževalna dela,

- najkasneje v osmih dneh za redna in občasna vzdrževalna dela,

- najkasneje v tridesetih dneh za sanacije in dograjevanja,

po zaključenih delih.

• dela opravljal v skladu z operativnim programom del (naročilom);

• izpolnjeval in upošteval določila Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št.43/11).

11. člen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po cenah za enoto iz ponudbenega predračuna in šifranta ukrepov in po dejansko izvršenih količinah na osnovi računov oziroma začasnih ali končnih situacij s poročili za izvedena dela, ki jih potrdi ZGS.

12. člen

Izvajalec je obvezan ZGS dostaviti poročilo izvedenih del s situacijo takoj po zaključenih delih oziroma:

- najkasneje v treh (3) dneh za zimska vzdrževalna dela,

- najkasneje v osmih (8) dneh za redna in občasna vzdrževalna dela,

- najkasneje v tridesetih (30) dneh za sanacije in dograjevanja.

Zadnji dan za oddajo poročila izvedenih del s situacijo ZGS – ju je 15. novembra posameznega leta.

Poročila za izvedena dela s situacijami opravljenih razpisanih rednih in občasnih vzdrževalnih, del na sanacijah in dograjevanjih in zimska vzdrževalna dela, morajo biti dostavljena na ZGS OE postojna najkasneje do 15. novembra posameznega leta.

Predstavnik ZGS opravi ogled izvedenih del (prikazanih v situaciji), takoj ko prejme situacijo, oziroma takoj, ko je to mogoče in jo potrdi.

Občasno ali po potrebi pri prevzemih sodeluje tudi predstavnik naročnika.

Zavod za gozdove Slovenije, pregleda predložene originalne situacije (predložene morajo biti do 5. v mesecu, razen v novembru, ko morajo biti predložene do 15. novembra posameznega leta), napravi Poročilo za izvedena dela ter oboje pošlje naročniku do 25.11. novembra posameznega leta.

Potrjena situacija in Poročilo za izvedena dela sta za naročnika osnova za plačilo izstavljenega izvajalčevega računa za opravljena dela pri vzdrževanju gozdnih cest.

Ugotovitve prevzema se vpišejo v kolavdacijski zapisnik, v katerem se natančno ugotovi predvsem:

• ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;

• kakovost izvedenih del in pripombe v zvezi z njo;

• opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti;

• druge pomembnejše ugotovitve;

• datum prevzema del.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca.

13. člen

Izvajalec je obvezan naročniku dostaviti račun za izvedena dela mesečno za pretekli mesec.

Izvajalec mora pri izdaji situacij upoštevati veljaven Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

Naročnik se obvezuje plačevati račune izvajalca 30. dan šteto od naslednjega dne od uradnega prejema računa. Obvezna priloga računom so potrjena Poročila za izvedena dela in potrjene situacije s strani ZGS.

Naročnik bo račune, izstavljene brez priloženih Poročil za izvedena dela in potrjenih situacij s strani ZGS zavrnil brez predhodnega obvestila izvajalca in ZGS. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za izplačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

14. člen

Izvajalec bo v roku 20 dni od podpisa okvirnega sporazuma kot pogoj za veljavnost pogodbe izročil naročniku bančno garancijo (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10.000,00 EUR kot garancijo za:

• kvalitetno izvedbo pogodbenih del,

• pravočasno izvedbo del v smislu določil te pogodbe,

• plačilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njo,

• poplačilo pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenega roka,

• poplačilo pogodbene kazni zaradi opustitve pričetka del v roku od uvedbe v posel.

Garancija mora biti brezpogojna in nepreklicna in se mora glasiti na prvi pisni poziv z veljavnostjo 90 dni po pogodbeno dogovorjenem dokončanju pogodbenih del v letih 2018 in 2019 skupaj ter možnostjo podaljšanja skladno s pogodbenimi določili.

Bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje lahko naročnik unovči na polno vrednost v primeru, da izvajalec pogodbenih del ne bi opravil kvalitetno, pravočasno ali bi od pogodbe odstopil pred izvedbo del ali med njo.

Naročnik lahko unovči polno vrednost bančne garancije za kvalitetno izvedo pogodbenih del samo v primeru, da izvajalec na njegov pisni poziv za odpravo napak, ki so nastale po izvajalčevi krivdi, teh ni odpravil v razumno postavljenem roku.

15. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil del v roku iz operativnega programa dela ali v dogovorjenem roku, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,2 % na dan do neizpolnjene pogodbene obveznosti, vendar skupna pogodbena kazen ne more znašati več kot 10 % pogodbene vrednosti.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se pri določanju pogodbenih kazni gradbenih uzanc ne uporablja.

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

16. člen

Izvajalec je po končanih delih dolžan odstraniti ves odpadni material, embalažo in drugo, kar je ostalo po izvajanju gradbenih del. V primeru, da izvajalec po končanih delih ne opravi navedenega, lahko naročnik to opravi na izvajalčeve stroške.

17. člen

Naročnik lahko predčasno odpove oziroma razdre sporazum oziroma naročilo v naslednjih primerih:

• če izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 10 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje;

• če ZGS izvajalca že tekom izvajanja del opozori, da dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, izvajalec pa tega ne upošteva;

• nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki onemogočajo izvedbo letnega programa vzdrževanja gozdih cest,

• če izvajalec v roku 20 dni od podpisa pogodbenega sporazuma ne izroči naročniku bančno garancijo (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10.000,00 EUR z veljavnostjo 90 dni po pogodbeno dogovorjenem dokončanju pogodbenih del v letih 2018 in 2019 skupaj.

• v drugih primerih, ko izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tem sporazumu;

• če je tako dogovorjeno med strankama;

• je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

• zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu;

• je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet tega sporazuma;

• v drugih primerih določenih z zakonom, pogodbo ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

• po svoji krivdi zamuja z deli v obsegu, da mu lahko naročnik zaračuna maksimalno pogodbeno kazen;

• ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

• xxxxxx s kritičnimi faznimi/etapnimi roki in teh zamud ne nadoknadi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

• v drugih primerih, izrecno navedenih v tem sporazumu.

Izvajalec lahko predčasno odpove oziroma razdre sporazum oziroma naročilo v naslednjih primerih:

• če mu naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo del;

• če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti.

Odpovedni rok znaša 30 dni od prejema pisnega obvestila v vseh primerih, razen v primeru prve in četrte alineje prvega odstavka tega člena, ko se šteje, da je okvirni sporazum odpovedan z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi sporazuma.

Zgoraj naštete ukrepe lahko naročnik/izvajalec uveljavlja po opominu, razen v primeru prve in četrte alineje prvega odstavka tega člena, po katerem izvajalec/naročnik ne odpravi kršitve oziroma je kršitev kljub opominu ponovno zagrešil. Opomin mora biti izvajalcu/naročniku poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski način. V primeru elektronskega načina se sporočilo potrdi tudi v pisni obliki.

Ne glede na to katera od strank sporazuma razdira sporazum, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, ki je odgovorna za razdrtje sporazuma.

Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku osmih (8) dni po razdrtju sporazuma.

Če pride do razdrtja okvirnega sporazuma po krivdi naročnika, mora le ta plačati vsa opravljena dela in škodo, ki jo je utrpel izvajalec zaradi razdrtja okvirnega sporazuma. Če pride do razdrtja okvirnega sporazuma po krivdi izvajalca, naročnik nima nobenih finančnih obveznosti ne glede na obseg opravljenih del.

Če stranki sporazumno razdreta okvirnega sporazuma, rešujeta sporazumno vsa sporna vprašanja, ki so nastala z razdrtjem okvirnega sporazuma.

18. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču.

19. člen

Pogodbeni stranki izjavljata, da sta seznanjeni z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/11-UPB2) ter s protikorupcijsko klavzulo, ki se glasi:

»Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, obljubi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

• pridobitev posla ali

• za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

• za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

• za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična«

20. člen

Odgovorna oseba za izvajanje pogodbe:

• s strani naročnika je Xxxxxx Xxxxx,

• s strani ZGS je ______________ in

• s strani izvajalca ______________.

21. člen

Stranki sporazuma soglašata, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega sporazuma, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma.

Izvajalec se zavezuje, da ne bo objavljal, kako drugače širil ali se okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami, do katerih je imel kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem.

Stranki sporazuma se zavezujeta, da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse dokumente in njihove kopije, pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja, ki vsebujejo podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost.

Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo, ki jo utrpi in ki izvira iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami.

22. člen

V primeru izvedbe obveznosti s podizvajalci izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki v skladu z določbo 94. člena ZJN-3 v ponudbeni dokumentaciji zahtevajo neposredno plačilo.

Izvajalec brez predhodnega soglasja naročnika ne sme zamenjati podizvajalcev. Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi obveznosti sporazuma nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci. V kolikor izvajalec krši obveznosti iz tega odstavka lahko naročnik odstopi od sporazuma.

V primeru izvedbe obveznosti sporazuma s podizvajalci, izvajalec k svoji ponudbi predloži naslednje izpolnjene obrazce iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so tudi sestavni del tega sporazuma:

• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

• kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

• izpolnjene obrazce teh podizvajalcev ter

• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izvajalec mora med veljavnostjo sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje gradenj, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. Izvajalec naročniku hkrati z obvestilom o novem podizvajalcu posreduje vse zgoraj zahtevane dokumente in podatke. Hkrati mora predložiti tudi svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu.

Naročnik zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3 ali dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izvajalec se zavezuje, da bo prejeti račun s strani podizvajalca skladno s sklenjenim sporazumom s podizvajalcem po opravljeni storitvi potrdil ali zavrnil v roku 15 dni od prejema računa, da bo zavrnitev računa obrazložil ter da se v primeru, da v tem roku predloženih dokumentov oziroma računa deloma ali v celoti ne bo potrdil oziroma jih ne bo zavrnil, štejejo ti dokumenti oziroma računi kot sprejeti in potrjeni.

Izvajalec se strinja, da v primerih iz prejšnjega odstavka naročnik izvede plačilo neposredno podizvajalcu pod pogoji, določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ter v skladu z določbami ZJN-3. V primeru nastopa s podizvajalci mora izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti (predhodno potrjene) račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Naročnik lahko kadarkoli pred podpisom sporazuma ali med izvedbo sporazuma zahteva, da mu izvajalec predloži kopije sklenjenih pogodb s podizvajalci, ki se nanašajo na izvedbo javnega naročila. Izvajalec mora pogodbo predložiti v roku 3 delovnih dni po prejemu zahteve naročnika, sicer lahko naročnik odstopi od sporazuma.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet tega sporazuma, ne glede na to ali jih opravi podizvajalec. S sklenitvijo sporazuma prenese izvajalec nase vse rizike, ki spremljajo izvedbo del in dobavo blaga do naročnikovega prevzema blaga in se nanašajo na podizvajalca.

Določbe tega člena veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev.

23. člen

Ta okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v 6 enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po 2 izvoda. Vsak izvod ima lastnost originala.

Ta okvirni sporazum je sklenjen in prične veljati z dnem, ko ga podpiše zadnja pogodbena stranka, pod odložnim pogojem po predložitvi garancije za dobro izvedbo.

24. člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko naročnik podaljša. Dokumentacija o projektu je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta.

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

25. člen

Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

26. člen

Za razmerja, ki jih predmetni okvirni sporazum ne ureja, veljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja in gradbenih uzanc. Posebne gradbene uzance veljajo, če niso v nasprotju z določili tega okvirnega sporazuma.

Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

NAROČNIK:	OBČINA POSTOJNA
Ime in priimek podpisnika, funkcija:	XXXX XXXXXXXX, ŽUPAN
Podpis:
Žig:
Kraj in datum:	POSTOJNA, _________________

	ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
Ime in priimek podpisnika, funkcija:	XXXXXX XXXXXX, DIREKTOR
Podpis:
Žig:
Kraj in datum:	_________, _____________________

izvajalec:
Ime in priimek podpisnika, funkcija:
Podpis:
Žig:
Kraj in datum:	     

Obrazec 3.7: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI št.____________

Naziv banke/zavarovalnice (izdajatelja garancije):

Kraj in datum:

Upravičenec:

Garancija št....................

V skladu s pogodbo za oddajo naročila VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST V LETIH 2018 IN 2019 sklenjeno med naročnikom (upravičencem iz te garancije) Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, SI-6230 Postojna, in izvajalcem ......................................................... ………… (naziv izvajalca), je izvajalec dolžan opraviti dela v skupni vrednosti....................................... EUR brez DDV (z besedo........................................), v roku......................... (datum, dni, xxxxxxx) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali 20.000,00 EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena dela tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št....................

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do............................... Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko/zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v Kopru.

Banka/zavarovalnica

(žig, podpis)

PONUDBENI PREDRAČUN

JAVNO NAROČILO: VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST V LETIH 2018 IN 2019

V ponudbenem predračunu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (68. člen ZJN-3).

Ponudbeni predračun mora biti izpolnjen in podpisan s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilnega ponudnika.

ZASEBNI GOZDOVI ( ZG )

Opis dela	enota	količina	cena brez ddv (€ /enoto)	neto znesek (kol. * cena) ( € )
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	102,00
Odvodnjavanje - cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	2,00
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	5,00
Ročno vzdrževanje - delavec	h	93,00
Vzdrževanje in obnova vozišč - obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	230,00
Vzdrževanje in obnova vozišč - obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast II	m3	1.605,00
Vzdrževanje in obnova vozišč - obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast III	m3	435,00
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	92,56
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	km	35,26

Skupaj ZG	strošek neto ( € )
	Xxxxxxx xxxxx z 9.5% DDV ( € )

DRŽAVNI GOZDOVI ( DG )

Opis dela	enota	količina	cena brez ddv ( € / enoto)	neto znesek (kol. * cena) ( € )
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	12,00
Ročno vzdrževanje - delavec	h	77,00
Vzdrževanje in obnova vozišč - obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast II	m3	1.436,00
Vzdrževanje in obnova vozišč - obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast III	m3	1.374,00
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	135,54
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	km	17,20

Skupaj DG	Xxxxxxx xxxx ( € )
	Xxxxxxx xxxxx z 9.5% DDV ( € )

Skupaj ZG + DG	strošek neto ( € )
	Xxxxxxx xxxxx z 9.5% DDV ( € )

CENIK

Cene, ki jih ponudniki navedejo v ceniku, morajo biti enake kot so navedene za enake postavke ponudbene predračuna!

Šifra I	Šifra II	Šifra III		Šifra IV		EM		cena / enoto		Opombe		Stran v
								brez DDV ( € )				opisu del
Ročno vzdrževanje
	delavec- kvalificiran					h				ni v opisu del
	delavec, storitve z motorno žago					h						4
Zimsko vzdrževanje
	pripravljalna dela - zimsko vzd.	postavitev in odstranjeva. snež.kolov				kos						5
	odstranjevanje snega	pluženje snega				km						6
		odmet snega z rolbo				km						7
	posipanje vozišč - dobava materiala in izvedba	posipanje vozišč				m3						9
Vzdrževalna zemeljska dela
	izkop z bagrom	hribina 3.- 4. kategorije				m3				bager z udarnim kladivom (do 15 %)		11
		hribina 5. kategorije				m3				bager z udarnim kladivom (do 85 %)		12
	izkop z rovokopačem	hribina 3.- 4. kategorije				m3				rovokopač z udar. kladiv. (do 15 %)		14
		hribina 5. kategorije				m3				rovokopač z udar. kladiv. (do 85 %)		15
	premiki materiala	nakladanje in odvoz materiala				m3				na krajše razdalje do 5 km		16
		premik materiala na delovišču				m3						17
Vzdrževanje in obnova vozišč
	obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem	obrabna plast		obrabna plast I		m3				gramoz 0 - 32 mm, prevoz do 10 km		25
				obrabna plast II		m3				gramoz 0 - 32 mm, prevoz do 25 km		25
				obrabna plast III		m3				gramoz 0 - 32 mm, prevoz do 50 km		25
	strojno vzdrževanje cestišča z grederjem	s koritnico		enostransko		km						38
				dvostransko		km						38
		brez koritnice				km						41
	komprimiranje vozišč					km						55
Vzdrževanje svetlega profila
	čiščenje svetlega profila	enostransko				km				s strojem		63
	čiščenje brežin	enostransko				km				s strojem		65
Odvodnavanje
	cevni prepusti dobava in izvedba	betonski		betonski Ø 50 cm		m				5. kat hribine		66
				betonski Ø 60 cm		m				5. kat hribine		66
				betonski Ø 80 cm		m				5. kat hribine		66
				betonski Ø 100 cm		m				5. kat hribine		66
		plastični		plastični Ø 40 cm		m				5. kat hribine		68
				plastični Ø 50 cm		m				5. kat hribine		68
				plastični Ø 60 cm		m				5. kat hribine		68
	vtočna glava -material in izvedba	betonska cev				kos				betonska cev Ø 60 cm		70
		pokrov za vtočni jašek				kos				AB pokrov Ø 60 cm		70
		betonski vtočni jašek s pokrovom				kos				betonska cev Ø 60 cm in AB pokrov Ø 60 cm		70
		kamen v betonu				kos				60 x 60 cm, 5. kat. hribine		70
	iztočna glava - material in izvedba	betonska cev				kos				betonska cev Ø 50 cm		71
		kamen v betonu				kos						71
	izdelava mulde	betonska				m2				ali koritnice ali vtoka v jašek		75
		kamen v betonu				m2				ali koritnice ali vtoka v jašek		75
	čiščenje obstoječih odvodnih naprav	cevni prepusti - strojno				m						80
		koritinica - ročno				m						80
		vzdolžni jarek - strojno				m						80
	podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba	zid-arm.betonski				m3						81
		zid-kamen v betonu				m3						81
		zid-kamen v suhem				m3						81
		kašta iz bet.elementov				m2						82
		lesena kašta				m2						82
	odbojne ograje - dobava in postavitev	lesena				m						85
		kovinska				m						86
	pilotiranje - dobava in izvedba	leseni piloti				m						87
		xxxxxxxx piloti				m						87
Prometna signalizacija in oprema
	drogovi - dobava materiala / izvedba	dobava in postavitev droga z obbetoniranjem				kos						88
		postavitev droga z obbetoniranjem				kos						89
		prestavitev droga				kos						90
	signalizacija (znaki, table…) - dobava materiala / izvedba	dobava in namestitev signalizacije				kos						91
		namestitev signalizacije				kos						93
		premestitev signalizacije				kos						95
	postavitev cestne zapore - dobava in namestitev	zapornica				kos						97
		zapora z žično vrvjo				kos				z žično vrvjo		98
	ostalo					h				popravilo cestne zapore - delavec kv		ni v opisu
Nepredvidena dela
										spodaj navedena dela niso v Opisu del
	pomožna ročna dela					h				nekvalificiran delavec
	nasip poškodovane voziščne konstrukcije s tamponskim materialom in grobim profiliranjem in komprimiranjem					m3				nasip poškodovane voziščne konstrukcije s tamponskim materialom in grobim profiliranjem in komprimiranjem
	Zemeljska dela na svetlem profilu	bager				m3				delo z bagrom brez udarnega kladiva
		rovokopač				m3				delo z rovokopačem brez udar. kladiva
		bager				h				delo z bagrom brez udarnega kladiva
		rovokopač				h				delo z rovokopačem brez udar. kladiva
	odstranjevanje splazelega materiala s premetom					m3				premik mater. na drugo stran ceste
	odstranjevanje splazelega materiala z odvozom					m3				na krajše razdalje do 5 km
	odstranjevanje dreves in panjev s cestišča	do vključno 30 cm premera				kos				razrez v sortimente in odstranitev
		nad 31 cm premera				kos				razrez v sortimente in odstranitev
						Cene so brez 9,5 % DDV.
Kraj in datum: _____________________________									Izvajalec:		______________________________________________

35