DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU GOI dela povezana z vzdrževanjem objektov – okoljsko manj obremenjujoča gradnja, razdeljena v 8 sklopov:
JN1-G/6/21
DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
PO ODPRTEM POSTOPKU
GOI dela povezana z vzdrževanjem objektov – okoljsko manj obremenjujoča gradnja, razdeljena v 8 sklopov:
1. sklop: Prenova 3. etaže Vošnjakova ulica
2. sklop: Prenova kleti Sodna ulica
3. sklop: Gradbena in zidarska dela
4. sklop: Strojne inštalacije
5. sklop: Elektroinštalacijska dela
6. sklop: Dobava in polaganje talnih oblog
7. sklop: Slikopleskarska dela
8. sklop: Izdelava in montaža kabine za preiskavo sluha
Poslano na portal javnih naročil: 15. 7. 2021
V S E B I N A
I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
III. OBRAZCI IN VZORCI ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE V
ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
III.1. Obrazec: PONUDBA
III.2. Obrazec: PODATKI O PONUDNIKU
III.3. Obrazec: PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU
III.4. Obrazec: IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH
III.5/1 Obrazec: VZOREC POGODBE – OKVIRNEGA SPORAZUMA – za 1. in 2. sklop
III.5/2. Obrazec: VZOREC POGODBE – OKVIRNEGA SPORAZUMA – za 3.-7. sklop
III.5/3. Obrazec: VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA – za 8. sklop
III.6/1 Obrazec: PREDRAČUN S POPISI DEL IN REKAPITULACIJAMI – za 1. in 2. sklop
III.6/2 Obrazec: PREDRAČUN S POPISI DEL – za 3.- 8. sklop
III.7. Obrazec: IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD
III.8. Obrazec: IZJAVA PONUDNIKA O STROKOVNI IN TEHNIČNI
SPOSOBNOSTI TER GARANCIJSKI DOBI
III.9. Obrazec: TERMINSKI PLAN IN ORGANIZACIJA ZVEDBE DEL – za 1. in 2. sklop
III.10. Obrazec: IZJAVA PONUDNIKA O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU
III.11. Obrazec: POSEBNA PRILOGA PONUDBE
III.12. Obrazec: IZJAVA O PREDLOŽITVI BANČNE GARANCIJE ALI KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA
ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI – za 1. in 2. sklop
III.13. Obrazec: IZJAVA O PREDLOŽITVI BANČNE GARANCIJE ALI KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA
ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI – za 1. in 2. sklop
I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
PODATKI O NAROČNIKU
1. Ime oz. naziv in sedež naročnika:
ZDRAVSTVENI DOM xx. XXXXXX XXXXXX MARIBOR
Ulica talcev 9, 2000 MARIBOR
2. e-naslov: xxxxx.xxxxxxxx@xx-xx.xx
3. Spletna stran: xxx.xx-xx.xx
PREDMET JAVNEGA NAROČILA
Gradnja: GOI dela povezana z vzdrževanjem objektov – okoljsko manj obremenjujoča gradnja, razdeljena v 8 sklopov:
1. sklop: Prenova 3. etaže Vošnjakova ulica
2. sklop: Prenova kleti Sodna ulica
3. sklop: Gradbena in zidarska dela
4. sklop: Strojne inštalacije
5. sklop: Elektroinštalacijska dela
6. sklop: Dobava in polaganje talnih oblog
7. sklop: Slikopleskarska dela
8. sklop: Izdelava in montaža kabine za preiskavo sluha
Javno naročilo se izvede po odprtem postopku. Naročnik bo sklenil pogodbo – okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu.
IZVEDBA GRADNJE
1. in 2. sklop - začetek investicije: najkasneje 5 dni od podpisa pogodbe, po uvedbi v posel.
Rok končanja del in primopredaja: 1 - 2 meseca od uvedbe v posel.
Pod uvedbo v posel naročnik določa:
pravnomočnost odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika,
sklenitev gradbene pogodbe z izbranim izvajalcem del,
predaja dokumentacije.
Ostali sklopi 3. - 7. – enoletno obdobje s sukcesivnimi roki izvedbe: v skladu z dogovorom z naročnikom, na podlagi pisnega naročila (po odobreni ponudbi) oz. za interventna dela takojšnja odzivnost in izvedba potrebnih del (ne glede na del dneva, vikend, praznik ipd.).
Za 8. sklop velja rok izvedbe do zaključka investicije, ki je predvidena za 1. sklop oz. najkasneje v mesecu dni od izdaje pisnega naročila.
DOSTOP DO DOKUMENTACIJE OZ. POVEZAVE ZA ODDAJO ELEKTRONSKE PONUDBE
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil IN/ALI spletnih straneh naročnika, na naslovu xxxxx://xxx.xx-xx.xx/Xxxxxxxx/Xxxxxxxxx/Xxxxx-xxxxxxxx.
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:
xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxx_xxxxxxxx.xxxxx?xxxxxxXxx0000
POVABILO
Naročnik vljudno vabi ponudnika, da odda svojo ponudbo po priloženi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
DIREKTOR
prim. doc. xx. Xxxxxx XXXXXXXX, dr. med., spec.
II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
I. PREDMET
V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018), predpisi s področja javnega naročila in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je naročnik Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx Maribor, na portalu javnih naročil (EU obrazec), objavil razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku, za izvedbo gradnje: GOI dela povezana z vzdrževanjem objektov – okoljsko manj obremenjujoča gradnja, razdeljena v 8 sklopov:
1. sklop: Prenova 3. etaže Vošnjakova ulica
2. sklop: Prenova kleti Sodna ulica
3. sklop: Gradbena in zidarska dela
4. sklop: Strojne inštalacije
5. sklop: Elektroinštalacijska dela
6. sklop: Dobava in polaganje talnih oblog
7. sklop: Slikopleskarska dela
8. sklop: Izdelava in montaža kabine za preiskavo sluha
Kot ponudnik lahko na razpisu sodeluje vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter v postopku javnega naročanja izkaže interes s tem, da naročniku odda elektronsko ponudbo.
Javno naročilo se izvede po odprtem postopku. Naročnik bo sklenil pogodbo – okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu.
1. in 2. sklop - začetek investicije: najkasneje 5 dni od podpisa pogodbe, po uvedbi v posel.
Rok končanja del in primopredaja: 1 - 2 meseca od uvedbe v posel.
Pod uvedbo v posel naročnik določa:
pravnomočnost odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika,
sklenitev gradbene pogodbe z izbranim izvajalcem del
predaja dokumentacije.
Ostali sklopi 3. - 7. – enoletno obdobje s sukcesivnimi roki izvedbe: v skladu z dogovorom z naročnikom, na podlagi pisnega naročila (po odobreni ponudbi) oz. za interventna dela takojšnja odzivnost in izvedba potrebnih del (ne glede na del dneva, vikend, praznik ipd.).
Za 8. sklop velja rok izvedbe do zaključka investicije, ki je predvidena za 1. sklop oz. najkasneje v mesecu dni od izdaje pisnega naročila.
Količina v popisih je predvidena za zgoraj navedena obdobja po posameznih sklopih. Izvajalec pred vsakim posegom izvede natančne meritve na objektih, zato količina za naročnika ni obvezujoča, saj je v tem trenutku za naročnika vnaprej objektivno neugotovljiva. Naročnik bo na podlagi okvirnega sporazuma naročal količino in vrsto GOI del povezanih z vzdrževanjem objektov, ki jih bo dejansko potreboval.
II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA
Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Ponudba mora biti vrednostno izkazana v evrih. Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja posebej izkazano.
Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednje dokumente:
ponudbo - priloga 1;
podatke o ponudniku - priloga 2;
podatke o podizvajalcih/partnerjih - priloga 3;
izjavo ponudnika o podizvajalcih/partnerjih - priloga 4;
vzorec pogodbe za 1. in 2. sklop - priloga 5/1;
vzorec pogodbe za ostale sklope: 3. - 7. sklop - priloga 5/2;
vzorec pogodbe za 8. sklop - priloga 5/3;
predračun s specifikacijo predračuna - priloga 6/1;
predračun s specifikacijo predračuna - priloga 6/2;
izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev + ESPD - priloga 7;
izjava ponudnika o strokovni in tehnični sposobnosti ter garancijski dobi - priloga 8;
terminski plan in organizacija izvedbe del za 1. in 2. sklop - priloga 9;
izjava ponudnika o zelenem javnem naročanju – priloga 10;
posebna priloga ponudbe – priloga 11;
izjava o predložitvi bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za 1. in 2. sklop - priloga 12;
izjava o predložitvi bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi za 1. in 2. sklop - priloga 13.
Ponudba, s ponudbeno dokumentacijo, mora biti izdelana na obrazcih oz. dokumentih, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila na portalu. Ponudnik dokumentacije ne sme spreminjati.
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.
III. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDBNIKOV
Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov/partnerjev/podizvajalcev na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:
1. Osnovna sposobnost ponudnika/partnerja/podizvajalca
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku/partnerju/podizvajalcu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):
terorizem (108. člen KZ-1),
financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
goljufija (211. člen KZ-1),
protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
pranje denarja (245. člen KZ-1),
zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
tihotapstvo (250. člen KZ-1),
zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi (ker naročnik potrdila za nazaj ne more pridobiti, bo od ponudnikov, katerim namerava oddati javno naročilo, za podjetje in za zakonite zastopnike in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa in vse osebe, ki so pooblaščene za zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, zahteval potrdilo Ministrstva za pravosodje ali zapriseženo izjavo ali izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo, da na dan poteka roka za oddajo ponudb ni obstajal izključitveni razlog iz 1. odstavka 75. člena ZJN – velja za ponudnika/partnerja/podizvajalca)
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik/partner/podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.
Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi (e-Dosje)
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi (e-Dosje)
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.
Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi (e-Dosje)
2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti
Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.
Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.
3. Ekonomska in/ali finančna sposobnost
Ponudnik mora izkazati, da ima potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila
Dokazilo: potrdilo Agencije Republike Slovenije oz. pristojne banke za plačilni promet (kot npr. BON), iz katerega bo razvidno, da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih računov in ni starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb)
4. Tehnična in/ali strokovna sposobnost
Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo del – velja za 1. in 2. sklop.
Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti v skladu z določili 14. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17- popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP) – velja za 1. in 2. sklop.
Dokazilo: ESPD in Izjava ponudnika o strokovni in tehnični sposobnosti ter garancijski dobi (priloga 8) – predložitev kopije veljavne police.
Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.
Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.
Izpolnjen ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«.
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.
Prav tako ponudnik priloži vse ESPD obrazce še v pdf. obliki.
IV. POJASNILA, DOPOLNITVE IN SPREMEMBE DOKUMENTACIJE
Pojasnila (odgovori, vprašanja, dopolnitve, popravki, spremembe,…) potekajo preko portala javnih naročil.
Vsa pojasnila o dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudnik pisno zahteva preklo portala javnih naročil.
Naročnik si, v skladu s 67. členom ZJN, pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil. Vsaka sprememba oz. dodatek, kakor tudi vprašanja in odgovori postanejo sestavni del dokumentacije za oddajo javnega naročila.
Ponudniki lahko v pisni obliki pravočasno - do vključno 3. 8. 2021, do 9.00. ure - zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe.
Naročnik bo pisni odgovor (pojasnila in spremembe ali dopolnitve) poslal pravočasno.
Po poteku roka za predložitev ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
V. NAČIN IN ČAS PREDLOŽITVE PONUDBE
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika - Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 –
OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III.6/1 oz. III.6/2 in merila. Predračun v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.
Vse ostale obrazce, potrdila, izjave, dokazila in tehnično dokumentacijo pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. Prav tako naloži v razdelek »Drugi dokumenti« še enkrat obrazec priloge 6/1 in 6/2 Predračun in obvezno v excell tabeli vse popise, rekapitulacije in končno rekapitulacijo predračuna ter merila, ki mora biti v celoti izpolnjena.
V primeru razhajanj med podatki za veljavne štejejo podatki v razdelku »Drugi dokumenti«
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do 20. 8. 2021, do 9.00. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
VI. INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne, 20. 8. 2021 se bo začelo ob 9.30. uri na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf. dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.
VII. OPIS, ROK, NAČIN IN OBSEG IZVEDBE
Opis:
GOI dela povezana z vzdrževanjem objektov – okoljsko manj obremenjujoča gradnja, razdeljena v 8 sklopov:
1. sklop: Prenova 3. etaže Vošnjakova ulica
2. sklop: Prenova kleti Sodna ulica
3. sklop: Gradbena in zidarska dela
4. sklop: Strojne inštalacije
5. sklop: Elektroinštalacijska dela
6. sklop: Dobava in polaganje talnih oblog
7. sklop: Slikopleskarska dela
8. sklop: Izdelava in montaža kabine za preiskavo sluha
Velja za 1. in 2. sklop:
Predmet javnega naročila za 1. skop: zajema prenovo naročnikovih prostorov v 3. etaži Vošnjakove ulice Maribor (1. in 2. del) in za 2. sklop: zajema prenovo prostorov v kletni etaži objekta Xxxxx xxxxx 00, Xxxxxxx.
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu.
Količina v popisih je predvidena za izvedbo v predvidenem roku končanja del, to je 1 do 2 meseca od uvedbe v posel, po posameznem sklopu. Izvajalec pred vsakim posegom izvede natančne meritve na objektih, zato je količina okvirna, saj je v tem trenutku za naročnika vnaprej objektivno neugotovljiva. Naročnik bo na podlagi okvirnega sporazuma naročal količino in vrsto gradnje, ki jo bo dejansko potreboval (več/manj del) in morebitna nepredvidena dela. Cene, ki niso zajete v popisih in cenikih sekcij obrtne zbornice in ne spreminjajo splošne narave pogodbe o izvedbi, se obračunajo po predhodni potrditvi naročnika (tržne cene), v skladu s 1. točko 95. člena ZJN, in sicer na način:
Vse cene morajo biti usklajene s ponudbenimi predračuni in kalkulativnimi osnovami (popusti) iz popisov del ter popusti na cenike sekcij in popusti na tržne cene, ki jih bo naročnik predhodno (pred vsako potrditvijo) preveril z vsakokratno raziskavo trga in jih izvajalcu potrdil ali zavrnil v uskladitev. Vsa več/manj dela in nepredvidena dela morajo biti prikazana v gradbenem dnevniku/knjigi.
Vse cene morajo biti usklajene s popisi del in kalkulativnimi osnovami iz popisov del ter popusti v popisih del, popusti na cenike sekcij in popusti na tržne cene – kot jih je ponudnik predložil v sklopu ponudbe (merilo).
Začetek investicije: najkasneje 5 dni od podpisa pogodbe, po uvedbi v posel.
Rok končanja del in primopredaja z vso zahtevano dokumentacijo in dokazili: 1 - 2 meseca od uvedbe v posel.
Pod uvedbo v posel naročnik določa:
pravnomočnost odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika,
sklenitev gradbene pogodbe z izbranim izvajalcem del,
predaja dokumentacije.
Ponudnik mora pri gradnji zagotoviti: vodjo del, ki bo usklajeval celotno gradnjo in vodil gradbeni dnevnik/knjigo skladno z relevantno zakonodajo ter izpolniti podatke v Izjava ponudnika o strokovni in tehnični sposobnosti ter garancijski dobi (priloga 8).
Izbrani ponudnik bo moral usklajevati (koordinirati) delo vseh izvajalcev in podizvajalcev na gradbišču, vključno z drugimi izvajalci, ki jih izbere naročnik (npr. tehnično osebje naročnika, projektanti…) in vsa dela vključiti v načrt organizacije gradbišča in jih upoštevati pri pripravi terminskega plana.
Izbrani izvajalec je obvezno dolžan poskrbeti za ustrezno varstvo, oziroma organizacijo varstva pri delu tako izvajalcev samih kot uslužbencev naročnika, obiskovalcev oz. pacientov in naključno mimoidočih, skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 (Ur. l. RS, št. 43/11). Naročnik bo z izbranim izvajalcem, skladno z 39. členom ZVZD-1 sklenil pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih na skupnem delovišču. Ponudnik priloži osnutek sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih na skupnem delovišču k Izjavi ponudnika o strokovni in tehnični sposobnosti ter garancijski dobi (priloga 8).
Ponudnik v okviru pogodbe izvede na lastne stroške tudi zakoličenje objekta in jamči za kvaliteto in pravilnost teh zakoličb, ki morajo biti izvedene v skladu s pogoji iz projektne dokumentacije.
Pogodbena dela zajemajo tudi pripravo in oddajo projekta izvedenih del (PID), navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV) objekta v slovenskem jeziku in izkaza požarne varnosti (po 2 izvoda za vsa izvedena dela v obliki projektnih map + 2x elektronski medij v PDF in DWG obliki (CD/USB ključ).
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI:
Izvajalec mora ob podpisu pogodbe naročniku predložiti zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti izvajalca, v višini 50.000,00 € z DDV - v skladu z določili 14. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17- popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP) – velja za 1. in 2. sklop. V skladu z
Izjavo ponudnika o strokovni in tehnični sposobnosti ter garancijski dobi (priloga 8) priloži zavarovalno polico).
Če ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo povzročeno v Republiki Sloveniji.
Zavarovanje mora kriti vse odškodninske zahtevke od podpisa pogodbe do uspešne primopredaje.
GARANCIJE:
Ponudnik mora predložiti skenirano originalno brezpogojno izjavo banke ali zavarovalnice, da bo ob podpisu pogodbe predložil bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV – priloga 10.
Ponudnik mora predložiti skenirano originalno brezpogojno izjavo banke ali zavarovalnice, da bo ob uspešni končni primopredaji predložil bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV – priloga 11.
Za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.
Velja za ostale sklope (3. – 8. sklop):
Predmet javnega naročila so vsa potrebna GOI dela povezana z vzdrževanjem objektov in material za razpisane storitve po posameznem sklopu za obdobje enega leta za potrebe naročnika, po predhodnem pisnem naročilu in ponudbi.
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu za obdobje enega leta.
Za sklope 3. - 7. – bodo izdana sukcesivna naročila v enoletnem obdobju. Roki izvedbe: v skladu z dogovorom z naročnikom, na podlagi pisnega naročila (po odobreni/potrjeni ponudbi) oz. za interventna dela takojšnja odzivnost in izvedba potrebnih del (ne glede na del dneva, vikend, praznik ipd.) kot izhaja iz protokola.
Za 8. sklop velja rok izvedbe do zaključka investicije, ki je predvidena za 1. sklop oz. najkasneje v mesecu dni od izdaje pisnega naročila.
Količina v popisih je predvidena za vsa navedena dela po posameznem sklopu v predvidenem obdobju.
Izvajalec pred vsakim posegom izvede natančne meritve na objektih, zato količina za naročnika ni obvezujoča, saj je v tem trenutku za naročnika vnaprej objektivno neugotovljiva. Naročnik bo na podlagi okvirnega sporazuma naročal količino in vrsto GOI del povezanih z vzdrževanjem objektov po dejanskih izmerah, ki jih bo dejansko potreboval (več/manj del) in morebitna nepredvidena dela, v okviru zagotovljenih sredstev.
Vse cene morajo biti usklajene s ponudbenimi predračuni in kalkulativnimi osnovami (popusti) iz popisov del ter popusti na cenike sekcij in popusti na tržne cene, ki jih bo naročnik predhodno (pred vsako potrditvijo) preveril z vsakokratno raziskavo trga in jih izvajalcu potrdil ali zavrnil v uskladitev. Vsa več/manj dela in nepredvidena dela morajo biti prikazana v delovnih nalogih oz. primopredajnem zapisniku, potrjena in podpisana s strani naročnika in izvajalca.
Cene, ki niso zajete v popisih in cenikih sekcij obrtne zbornice in ne spreminjajo splošne narave pogodbe o izvedbi, se obračunajo po predhodni potrditvi naročnika (tržne cene), v skladu s 1. točko 95. člena ZJN, in sicer na način:
Vse cene morajo biti usklajene s ponudbenimi predračuni in kalkulativnimi osnovami iz popisov del oz. predračunov ter popusti na cenike sekcij in popusti na tržne cene, ki jih bo naročnik predhodno (pred vsako potrditvijo) preveril z vsakokratno raziskavo trga in jih izvajalcu potrdil ali zavrnil v uskladitev.
Izbrani izvajalec se zavezuje, da bo za posamezno delo (zaključene celote) opravil ogled stanja in predložil predračun za predvidena dela, ki mora biti s strani naročnika potrjen pred izvedbo. Izjema so interventna dela, kjer je zahtevana takojšnja odzivnost in izvedba potrebnih del (ne glede na del dneva, vikend, praznik ipd.).
Sestavni del računa mora biti delovni nalog oz. primopredajni zapisnik (zaključene celote) z navedenimi izmerami opravljenih del in kvadratur prostorov oz. s tlorisom površin. Zaračunane izmere se morajo skladati z izmerami v primopredajnem zapisniku. Če izvajalec zaračuna material ali storitev, ki ni bila navedena v predračunu, mora uporabo tovrstnega materiala ali storitve opraviti po odobritvi s strani pooblaščene osebe naročnika in jo priložiti v pisni oliki (na delovnem nalogu) oz. k primopredajnemu zapisniku.
Naročnik bo za posamezno vzdrževalno delo izstavil pisno naročilnico, s strani osebe naročnika, določene v protokolu.
Naročila bodo potekala po vnaprej dogovorjenem protokolu:
PROTOKOL
Obveznosti naročnika:
Imenovanje kontaktnih oseb naročnika
………………………. (pooblaščena in odgovorna oseba naročnika)
telefon:………………………….
e-pošta: …………………………..
………………………. (oseba za izdajo naročilnic, prijavo napak)
telefon:………………………….
e-pošta: …………………………..
Delo/storitev lahko prijavi le kontaktna oseba naročnika.
Način naročila dela/storitve ali prijave napake:
po telefonu ali
z elektronsko pošto
pisno
nadzor nad izvedbo del (oseba za pregled izvedenih del na licu mesta in skladnost v delovnih nalogih oz. primopredajnih zapisnikih) s strani naročnika:
……………………….
telefon:………………………….
e-pošta: …………………………..
Obveznosti izvajalca:
Imenovanje kontaktnih oseb izvajalca
………………………. (pooblaščena in odgovorna oseba izvajalca)
Telefon/ GSM:………………………….
e-pošta: …………………………..
………………………. (oseba za sprejem naročilnic, sprejem prijav napak)
Telefon/GSM:………………………….
e-pošta: …………………………..
nadzor nad izvedbo del s strani izvajalca:
…………………………(oseba za pregled izvedenih del na licu mesta s pregledom skladnosti v delovnih nalogih oz. primopredajnih zapisnikih)
Telefon/GSM:………………………….
e-pošta: …………………………..
Naročila dela/storitve ali prijavo napake lahko sprejme le od kontaktnih/pooblaščenih oseb naročnika.
Dosegljivost: predložiti obratovalni čas, ki bo naročniku potreben tudi v popoldanskem času, ponoči, ob sobotah, nedeljah in praznikih:……………………………………………
Če izvajalec oceni, da je poseg neekonomičen, neracionalen in nesmotrn, mora podati svoje mnenje pisno in ga izročiti odgovorni osebi naročnika. Naročnik je dolžan mnenje izvajalca preučiti in mu čim prej posredovati odgovor.
Za vsako opravljeno delo mora izvajalec napisati delovni nalog, ki ga podpišeta naročnik in izvajalec in je osnova za izstavitev računa. Delovni nalog (za vsa dela) mora poleg splošnih podatkov vsebovati:
natančen opis opravila
kvadraturo prostorov in količino predvidenih/opravljenih del (kvadratura, dolžina, kosi…)
navedbo vseh materialov in storitev (EM, količina, cena, znesek), skladno s ponudbenimi popisi del in potrjenimi predračuni
datum opravila
podpis izvajalca
porabljeni čas (cena delovne ure in znesek)
opombe
Sestavni del računa mora biti delovni nalog oz. primopredajni zapisnik (za vse zaključene celote) z navedenimi izmerami opravljenih del in kvadratur prostorov oz. s tlorisom površin. Zaračunane izmere se morajo skladati z izmerami, navedenimi v delovnem nalogu oz. v primopredajnem zapisniku.
Vse cene morajo biti usklajene s ponudbenimi predračuni in kalkulativnimi osnovami iz predračunov ter popusti na cenike sekcij in popusti na tržne cene, ki jih bo naročnik predhodno (pred vsako potrditvijo) preveril z vsakokratno raziskavo trga in jih izvajalcu potrdil ali zavrnil v uskladitev.
Če izvajalec zaračuna material ali storitev, ki ni bila navedena v predračunu, mora uporabo tovrstnega materiala ali storitev opraviti po odobritvi in preverbi vsakokratnih cen na trgu s strani odgovorne osebe naročnika in jo v delovnem nalogu oz. primopredajnem zapisniku posebej zabeležiti oz. obrazložiti.
Velja za vse sklope:
Izbrani izvajalec mora pri izvajanju storitve upoštevati standarde in priporočila proizvajalcev
opreme, pogodbena določila ter navodila predstavnikov naročnika.
Dela morajo biti izvedena kvalitetno in skladno z veljavnimi standardi in pravili stroke. Izvajalec se zavezuje, da bo vgrajeval material in proizvode, katerih skladnost je potrjena s certifikati.
Izvedba del po tej pogodbi zajema tudi vsa pripravljalna, zaključna, spremljajoča in transportna dela ter uporabo vseh za izvajanje potrebnih orodij, priprav in naprav, vključno z vso potrebno mehanizacijo.
Vsa dela in materiali morajo biti izvedeni v skladu s Prostorsko tehnično smernico TSG-12640-001:2008 za zdravstvene objekte, izdano s strani Ministra za zdravje Republike Slovenije.
Izbrani izvajalec je dolžan v času izvedbe na celotnem delovišču upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe varstva pri delu.
Izbrani izvajale mora poskrbeti za odstranitev in odvoz vseh nastalih gradbenih in drugih odpadkov, skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08).
Ob posegih v vodovodno območje bo moral izvajalec izvesti termično/kemično dezinfekcijo pitne vode in o tem priložil dokazila.
Izbrani izvajalec navedenih del mora poskrbeti za zaščito obstoječe opreme, naprav, prostorov in okolice, kjer se dela izvajajo, ter odstranitev zaščite in izvedbe čiščenja po zaključku del.
Prav tako je dolžan ustrezno poskrbeti za požarno varnost, še posebno v primerih strojnega brušenja, varjenja ali podobno nevarnih del, kjer je v določenih primerih potrebno zagotoviti tudi požarno stražo s predhodnim obvestilom odgovorni osebi naročnika.
Izvajanje vzdrževanja ne sme motiti delovnega procesa, razen v primeru nujnih interventnih posegov. Izbrani izvajalec je dolžan poravnati povzročeno škodo oz. stroške, ki bodo nastali po njegovi krivdi.
Aktivnosti vzdrževanja na lokaciji naročnika lahko izvaja le v prisotnosti predstavnika naročnika (uporabnik, kontaktne osebe po protokolu, …). Ob vsakem opravljenem delu morata naročnik in izvajalec potrditi delovni nalog oz. izpolniti zapisnik o kvalitetnem prevzemu, ki ga podpišeta naročnik in izvajalec in je osnova za izstavitev računa.
Delovanje objekta: dela na objektu, ki so predmet gradnje, morajo potekati nemoteno (ropot, izklopi elektrike, vode, kanalizacije izven delovnega časa, sobota, nedelja in prazniki) in ne smejo vplivati na normalno delovanje delovnega procesa.
V času gradnje se bo delovni proces naročnika in tretjih oseb normalno odvijal v drugih delih zgradbe.
Tehnična dokumentacija mora vsebovati podatke o montaži, priključitvi, delovanju, uporabi in vzdrževanju, navodila o odpravi motenj in okvar, servise in verifikacije, risbe in sheme, opozorila na nevarnosti pri uporabi in načine za njihovo odpravo, opozorila na nevarne lastnosti opreme, navodila za hrambo, podatke in skice rezervnih delov, itd. Prav tako mora ponudnik predložiti izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi in izjavo o skladnosti s predpisanimi tehničnimi zahtevami za aparat, napravo oz. stroj. Nalepka CE naj bo pritrjena na opremo.
V kolikor ni drugače določeno, ponudnik vso navedeno dokumentacijo preda naročniku na dan kvalitetnega in količinskega prevzema del in je pogoj za končni finančni obračun izvedenih del.
Pogodbena dela prav tako zajemajo vse demontaže in ponovne montaže potrebne za izvedbo pogodbenih del.
Posebna zahteva naročnika v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017) je upoštevanje Temeljnih okoljskih zahtev za izvedbo gradnje stavb, in sicer:
Ponudnik v Izjavi ponudnika o izpolnjevanju pogojev o zelenem javnem naročanju (priloga 10) obkroži pogoj (alineo), ki ga mora izpolnjevati za posamezni predmet zelenega javnega naročanja za ponujeni sklop in pri Načinu dokazovanja jasno navede vsa potrebna dokazila ter obrazloži izpolnitev pogoja glede na razpisano količino in odstotek zahteve iz pogoja. Vsa navedena dokazila tudi priloži!
delež klimatskih naprav, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 80 % vseh artiklov;
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je zahteva izpolnjena ali
nalepko o energijski učinkovitosti ali
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je zahteva izpolnjena.
delež grelnikov vode, grelnikov prostorov, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 85 %;
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je zahteva izpolnjena ali
nalepko o energijski učinkovitosti ali
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je zahteva izpolnjena.
delež sanitarnih armatur, ki so nameščene v prostorih za več uporabnikov in pogosto uporabo ter omogočajo omejitev časa posamezne uporabe vode, znaša najmanj 70 %;
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je zahteva izpolnjena ali
nalepko o energijski učinkovitosti ali
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je zahteva izpolnjena.
delež splakovalnih sistemov iz opreme za stranišča na splakovanje in opreme za pisoarje, ki vključuje napravo za varčevanje z vodo, znaša najmanj 60 %;
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je zahteva izpolnjena ali
nalepko o energijski učinkovitosti ali
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je zahteva izpolnjena.
delež recikliranega mavca v vgrajenih mavčnih ploščah oz. delež recikliranega ali ponovno uporabljenega gradbenega lesa v leseni stenski plošči znaša najmanj 10 %;
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je zahteva izpolnjena ali
nalepko o energijski učinkovitosti ali
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je zahteva izpolnjena.
delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je zahteva izpolnjena ali
nalepko o energijski učinkovitosti ali
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je zahteva izpolnjena.
delež svetilk, ki omogoča uporabo električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je zahteva izpolnjena ali
nalepko o energijski učinkovitosti ali
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je zahteva izpolnjena.
razsvetljava v notranjih prostorih omogoča uporabo predstikalnih naprav z možnostjo zatemnjevanja pri najmanj 40 % vseh sijalk.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je zahteva izpolnjena ali
nalepko o energijski učinkovitosti ali
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je zahteva izpolnjena.
Natančnejša opredelitev predmetov, za katere je zeleno javno naročanje obvezno:
- »Klimatska naprava« pomeni napravo, ki je sposobna hladiti ali ogrevati zrak v zaprtih prostorih ali oboje z uporabo cikla s kompresijo pare, ki ga poganja električni kompresor, vključno s klimatskimi napravami, ki omogočajo dodatne funkcije, na primer zmanjševanje vlažnosti zraka, čiščenje zraka, prezračevanje ali dodatno ogrevanje zraka z električno upornostjo, ter napravami, ki lahko uporabljajo vodo (bodisi kondenzacijsko vodo, ki nastane na strani uparjalnika, ali vodo, dodano od zunaj) za izparevanje na strani kondenzatorja pod pogojem, da lahko naprava deluje le z uporabo zraka, brez uporabe dodatne vode.
- »Grelnik vode« pomeni napravo, ki je priključena na zunanjo oskrbo s pitno ali sanitarno vodo, proizvaja in prenaša toploto za ogrevanje pitne ali sanitarne vode na dano temperaturo, v dani količini in z danim pretokom v danih časovnih presledkih ter je opremljena z enim ali več generatorji toplote.
- »Hranilnik tople vode« pomeni posodo za shranjevanje tople vode za ogrevanje vode oziroma prostora, vključno z morebitnimi dodatki, ki ni opremljena z generatorjem toplote, razen z enim ali več morebitnimi pomožnimi potopnimi grelniki.
- »Grelnik prostorov« pomeni napravo, ki zagotavlja toploto za vodni sistem centralnega ogrevanja, da se doseže in ohranja želena raven notranje temperature notranjega prostora, kot so stavba, stanovanje ali soba, in je opremljena z enim ali več generatorji toplote.
- »Kombinirani grelnik« pomeni vodni grelnik prostorov, ki je zasnovan tako, da zagotavlja toploto tudi za oskrbo s toplo pitno ali sanitarno vodo določene temperature ter določenih količin in stopenj pretoka v določenih časovnih intervalih, in je priključen na zunanji oskrbovalni vir pitne ali sanitarne vode.
- »Naprava za uravnavanje temperature« pomeni napravo, ki deluje kot vmesnik s končnim uporabnikom glede vrednosti in časovnega načrtovanja želene notranje temperature ter sporoča ustrezne podatke vmesniku grelnika, na primer osrednji procesni enoti, s čimer prispeva k uravnavanju notranje temperature.
- »Komplet grelnika prostorov, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave« pomeni komplet, ki se ponuja končnemu uporabniku in vsebuje enega ali več grelnikov prostorov v kombinaciji z eno ali več napravami za uravnavanje temperature oziroma eno ali več sončnimi napravami.
- »Komplet kombiniranega grelnika, naprave za uravnavanje temperature, ki se ponuja končnemu uporabniku in vsebuje enega ali več kombiniranih grelnikov v kombinaciji z eno ali več napravami za uravnavanje temperature.
- »Vodni sistem centralnega ogrevanja« pomeni sistem, ki uporablja vodo kot medij za distribucijo centralno proizvedene toplote do oddajnikov toplote za ogrevanje prostorov v stavbah ali delih stavb.
- »Pomožni potopni grelnik« pomeni grelnik na električno upornost z Joulovim zakonom, ki je del hranilnika tople vode in proizvaja toploto le, kadar je zunanji vir toplote prekinjen ali v okvari,
- »Sanitarna armatura« pomeni pipo, pršno glavo ali prho, ki se običajno uporablja v javnih stavbah, razen pip za kopalne kadi, zunanjih pip, posebnih pip, pršnih glav in prh za uporabo v nestanovanjskih prostorih, ki zahtevajo neomejen pretok vode za izpolnjevanje predvidenega namena (npr. laboratorijskih varnostnih pip in prh), in pip, ki se uvrščajo v zeleno javno naročanje vrtnarskih storitev, kmetijskih in drugih proizvodov ter opreme in strojev za vrtnarjenje.
- »Pipa« pomeni neposredno ali posredno, ročno, mehansko oziroma samodejno upravljane ventile za točenje vode.
- »Pršna glava« pomeni fiksno nadglavno ali stransko prho, pršno šobo ali podobno nastavljivo napravo, ki usmerja vodo iz sistema za oskrbo z vodo proti uporabniku, ali premično ročno prho, ki je s pršno cevjo priključena na pipo in jo je mogoče obesiti neposredno na pipo ali steno s pomočjo ustrezne konzole.
- »Prha« pomeni kombinacijo pršne glave in povezanih regulacijskih ventilov oziroma naprav, pakiranih in prodajanih v kompletu.
- »Oprema za stranišča na splakovanje« pomeni bodisi straniščni komplet, straniščno školjko ali splakovalni sistem stranišča.
- »Straniščni komplet« pomeni sanitarno napravo, ki v funkcionalno enoto združuje splakovalni sistem in straniščno školjko, ki sprejme in odplakne človeški urin in blato ter ju usmeri v odtočni sistem.
- »Straniščna školjka« pomeni sanitarno napravo, ki sprejme in odplakne človeški urin in blato ter ju usmeri v odtočni sistem.
- »Oprema za pisoarje« pomeni bodisi pisoarni komplet, pisoar, pisoar brez vodnega splakovanja ali splakovalni sistem pisoarja.
- »Pisoarni komplet« pomeni sanitarno napravo, ki v funkcionalno enoto združuje splakovalni sistem in pisoar, ki sprejme in odplakne človeški urin ter ga usmeri v odtočni sistem.
- »Pisoar« pomeni sanitarno napravo, ki sprejme človeški urin in vodo, ki se uporablja za splakovanje, ter ju usmeri v odtočni sistem, vključno s talnim pisoarjem.
- »Pisoar brez vodnega splakovanja« pomeni sanitarno napravo, ki sprejme urin in ga usmeri v odtočni sistem ter deluje brez vode.
- »Splakovalni sistem« pomeni bodisi splakovalnik z vgrajeno prelivno cevjo ali napravo, ki ne šteje za nič manj učinkovito, ter naprave za dovod/odvod ali tlačni splakovalni ventil.
- »Naprava za varčevanje z vodo« pomeni splakovalno napravo, ki omogoča, da se celotna količina vode za splakovanje izpusti prek mehanizma z dvojnim delovanjem (s prekinitvijo) ali mehanizma z dvojnim krmiljenjem (dvojno splakovanje).
- »Stenska plošča« pomeni mavčno ali leseno ploščo, vključno s sestavljeno leseno ploščo, ki se v stavbi namesti navpično ali pod kotom (npr. na podstrešju), pri čemer sama plošča ni nosilna, njena površina pa ni končno obdelana kot pri dokončani stavbi, kar pomeni, da bo pozneje ometana, zglajena, popleskana, tapecirana ali podobno.
- »Električna sijalka« pomeni enoto, sestavljeno iz enega ali več svetlobnih virov, katere učinkovitost je mogoče neodvisno oceniti, in lahko vključuje dodatne dele, potrebne za vklop, napajanje ali stabilno delovanje enote ali oddajanje, filtriranje ali pretvarjanje optičnega sevanja, če teh delov ni mogoče odstraniti, ne da bi se enota trajno poškodovala (npr. žarnice z nitko, fluorescenčne sijalke, visokointenzivnostne razelektrilne sijalke, LED-sijalke in LED moduli ter druge podobne sijalke).
- »Svetlobni vir« pomeni površino ali predmet, zasnovan za oddajanje predvsem vidnega optičnega sevanja (380–780 nm), ki nastaja zaradi pretvorbe energije.
- »Svetilka« pomeni napravo, ki oddaja, filtrira ali pretvarja svetlobo, ki prihaja iz ene ali več sijalk, in vključuje vse dele, potrebne za podporo, pritrditev in zaščito sijalk, ter po potrebi obsega pomožno opremo s sredstvi za povezavo te opreme z virom električnega napajanja.
- »Razsvetljava v notranjih prostorih« pomeni sistem za dovajanje svetlobe v prostor, na predmete ali njihovo okolico v prostoru, da postanejo vidni ljudem, razen posebne medicinskerazsvetljave za izvajanje pregledov ali operacij, na primer v zdravstvenih domovih ali zdravniških in zobozdravniških operacijskih dvoranah.
Obseg blaga:
Ponudnik mora ponuditi vrsto gradnje, ki je predmet javnega naročila v celoti po posameznem sklopu – to je 100 % razpisane vrste gradnje za vsak posamezen sklop.
Gradnja, ki je predmet javnega naročila se bo torej oddalo po sklopih. Ponudnik lahko predloži ponudbo za en, več ali za vse sklope, osnovni podatki pa se predložijo v okviru predložene ponudbe.
Ponudba, ki ne bo ustrezala kriterijem iz te točke navodil, se smatra, da ne izpolnjuje razpisanih pogojev in se izloči iz nadaljnje obravnave.
VIII. DOPOLNITEV PONUDB
V kolikor naročnik ugotovi, da je ponudba nepopolna ali napačna oz. če posamezni dokumenti manjkajo, sme od ponudnikov zahtevati, da v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije njihovih ponudb.
Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.
Pri tem ni dovoljeno dopolnjevali ali popravljati cene brez DDV na enoto, vrednost postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev glede drugačne ponudbe.
Pozivi za dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbe bo naročnik posredoval ponudnikom v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistemu e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ne pojasni oz. ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.
IX. PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB
Pri pregledu ponudb bo naročnik preveril izpolnitev naslednjih pogojev:
ali je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
ali za ponudnika, ki je oddal ponudbo ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN in ali izpolnjuje pogoje za sodelovanje
in oddal naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, in sicer:
- za vse sklope na podlagi meril, in sicer:
Najnižja končna vrednost ponudbe ponder 70
Popust na cenike sekcij ponder 15
Popust na tržne cene ponder 15
Naročnik si pred izbiro pridržuje pravico do svoje izbire najugodnejše ponudbe in nima nobenih obveznosti do ponudnikov, ki ne bodo izbrani kot najugodnejši.
X. CENA IN PLAČILNI POGOJI
Cene na enoto mere in popusti pri vseh sklopih v ponudbi so fiksni za celotno pogodbeno obdobje. Cena mora biti izražena v evrih, popust pa v odstotkih. Vsebovati mora vse zahtevane in potrebne aktivnosti v zvezi z naročilom, vključno z vsemi spremljajočimi stroški (stroški odvoza dotrajanega materiala na trajni depo, prevoznimi, materialnimi, zavarovanjem, varovanjem in varstvom vseh vrst, manipulacijami, stroški financiranja, odvoza embalaže, čiščenja, itd.), popuste/rabate in DDV.
Za vse sklope velja, da morajo biti vse cene usklajene s popisi del. Za več/manj del veljajo kalkulativne osnove iz popisov del s popusti v popisih del.
Cene, ki niso zajete v popisih del in cenikih sekcij obrtne zbornice in ne spreminjajo splošne narave pogodbe o izvedbi, se obračunajo po tržnih cenah po predhodni potrditvi naročnika, v skladu s 1. točko 95. člena ZJN.
Šteje se, da so v ceno zajeti vsi potrebni materiali, aktivnosti oz. storitve, ki se nanašajo na materialno, organizacijsko in fizično izvedbo naročila. Po opravljenem delu mora biti vzpostavljeno prvotno stanje.
Pogodbena cena zajema tudi vsa intelektualna, fizična, stojna, organizacijska in druga
strokovna dela ter pomožna dela oz. opravila, ki so potrebna za izvedbo in predajo instalirane,
priključene, zagnane in preizkušene opreme, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na
to, ali so izrecno navedena v pogodbi ali ne.
Naročnik ponudnika posebej opozarja, da kakršnokoli spreminjanje opisanih del, popravki količin, ipd. niso dovoljeni.
Delne ponudbe ali ponudbe na podlagi popisov, ki bi jih ponudnik po svoji presoji spreminjal, bodo štete kot nepravilne ponudbe.
O morebitnih akcijskih popustih je dolžan ponudnik sproti obveščati naročnika.
Vsi stroški so vključeni v ceno. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila v podanem obsegu.
DDV se navzgor ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja DDV, skladno s 1. odstavkom 95. člena ZJN-3. Tveganje za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske osnove oz. se stopnja DDV spreminja le zaradi spremembe – tolmačenja veljavne zakonodaje ali v primeru premalo obračunanega DDV, je na strani ponudnika.
V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.
Plačilni pogoji: Naročnik bo blago plačal v roku 60 dni (vpliv Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/20 – ZZUOOP) oz. v 30 dneh od izvedbe, ob pravilni izstavitvi e-računa.
XI. NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA
Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.
Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.
Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN, pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.
Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN, jo bo naročnik zavrnil.
XII. MERILA, KI BODO UPORABLJENA PRI OCENJEVANJU PONUDB IN PRI
IZBIRI NAJUGODNEJŠE PONUDBE
1. Ocenjevanje ponudb
Naročnik bo ponudbe ocenjeval na podlagi navedenih meril za vsak sklop posebej. Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Oceno bo podal za vsak sklop posebej. Način ocenjevanja ponudb je natančno opredeljen pri vsakem merilu.
Za vse sklope velja:
Merila Ponder
Najnižja končna vrednost ponudbe ponder 70
Popust na cenike sekcij ponder 15
Popust na tržne cene ponder 15
A. NAJNIŽJA KONČNA VREDNOST PONUDBE
Maksimalno število točk: 70 točk
Način ocenjevanja:
Ocenjuje se končna vrednost iz ponudbenega predračuna (priloga 6/1 in 6/2) po posameznem sklopu. Ponudba z najnižjo vrednostjo dobi maksimalno število točk. Število točk se izračuna po formuli: najnižja ponujena končna vrednost/ponujena končna vrednost x 70.
B. POPUST NA CENIKE SEKCIJ
Maksimalno število točk: 15 točk
Način ocenjevanja:
Ocenjuje se končna vrednost popusta na cenike sekcij (priloga 6/1 in 6/2) po posameznem sklopu. Pri sklopih, na katere se nanaša več cenikov sekcij, bo naročnik seštel vse popuste in izračunal povprečno vrednost popusta (kot primer: na 3. sklop se nanaša 8 cenikov sekcij – naročnik bo seštel popuste vseh 8 sekcij; vrednost vseh popustov bo delil z 8 in izračunal povprečni popust). Ponudba z največjim popustom oz. povprečnim popustom dobi maksimalno število točk. Število točk se izračuna po formuli: ponujeni popust/najvišji ponujeni popust x 15.
C. POPUST NA TRŽNE CENE
Maksimalno število točk: 15 točk
Način ocenjevanja:
Ocenjuje se končna vrednost popusta na tržne cene (priloga 6/1 in 6/2) po posameznem sklopu. Cene, ki niso zajete v popisih del in cenikih sekcij obrtne zbornice in ne spreminjajo splošne narave pogodbe o izvedbi, se obračunajo po tržnih cenah. Naročnik bo opravil vsakokratno predhodno preverbo cen, ki jo bo izvajalcu potrdil oz. zavrnil v uskladitev, v kolikor bi njegove cene odstopale od preverjenih cen na trgu. Na tržne cene bo upoštevan popust iz naslova tega merila, in sicer enoten popust na tržne cene, ki se nanaša na vsa dela in storitve znotraj posameznega sklopa (na material, režijske ure). Ponudba z največjim popustom dobi maksimalno število točk. Število točk se izračuna po formuli: ponujeni popust/najvišji ponujeni popust x 15.
2. Izbira najugodnejše ponudbe
Pri izbiri najugodnejše ponudbe naročnik upošteva zgoraj navedena merila. Naročnik ni dolžan upoštevati najcenejšo ponudbo kot najugodnejšo, saj se pri končnem ocenjevanju upoštevajo navedena merila.
V primeru, da pride pri končnem ocenjevanju po posameznem sklopu do enakega števila točk, bo naročnik izbral ponudbo po vrstnem redu meril – po sistemu A. B. oz. A. V kolikor bi bilo tudi v tem primeru enako število točk, bo naročnik izvedel žreb. Morebitni žreb se bo izvršil ob prisotnosti s strani ponudnikov pooblaščenih oseb z izvlekom številk, ki bodo predstavljale vrstni red. Ponudba ponudnika, ki bo izvlekel številko ena, bo izbrana ponudba.
XIII. PODIZVAJALCI
Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.
Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).
Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:
navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev
navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:
glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi.
V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
XIV. SKUPNA PONUDBA
Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo.
Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).
V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:
navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,
način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,
določbe v primeru izstopa xxxxxxxxxxxx od partnerjev v skupini,
reševanje sporov med partnerji v skupini,
druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
rok veljavnosti pravnega akta.
Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.
V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članovskupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.
XV. PONUDNIKI S SEDEŽEM IZVEN RS
Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke III. točke teh navodil v zvezi z oddajo javnega naročila.
Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh primerov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.
XVI. STATUSNE SPREMEMBE
V primeru statusnih sprememb ponudnika bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej.
Naročnik bo priznal kontinuiteto poslovanja v primerih:
če je ponudnik univerzalni pravni naslednik svojega prednika,
če je ponudnik naslednik, ki od svojega prednika v celoti prevzame poslovanje, kadre in potrebno infrastrukturo, ki zadeva predmet javnega naročila. Na razpolago mora imeti tudi dovolj kapitala in finančnih virov za uspešno izvedbo naročila.
Če ti pogoji ne bodo izpolnjeni v celoti, naročnik kontinuitete ne bo priznaval.
XVII. VARIANTNE PONUDBE
Vsak ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik mora predložiti ponudbo v celoti po razpisanih pogojih. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
XVIII. OBVEZE PONUDNIKA
Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati vse obveznosti, tudi tiste, ki izhajajo iz pogodbe (vzorec) in niso posebej navedene v razpisni dokumentaciji.
XIX. PODATKI O LASTNIŠKIH DELEŽIH
Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:
svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.
XX. PREKLIC JAVNEGA NAROČILA
Naročnik ima pravico do izločitve ponudb, ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb in odstopa do izvedbe javnega naročila v skladu z 90. in 96. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).
XXI. VELJAVNOST PONUDBE
Ponudba mora biti veljavna najmanj 5 mesecev od odpiranja ponudb, to je do 20. 1. 2022.
XXII. ROK ZA PODPIS POGODBE
Pogodba bo sklenjena predvidoma v 10 dneh oz. najkasneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila.
XXIII. POSTOPKI PRED PODPISOM POGODBE
Potem, ko bo ponudba sprejeta in bo ponudnik pozvan k podpisu pogodbe, se bosta naročnik in ponudnik dogovorila o tempu izvedbe.
XXIV. ZAUPNOST PODATKOV IN POSTOPKA
Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila).
Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z ZGD-1.
Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.
Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.
XXV. OPOZORILA
V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.
V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.
V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.
XXVI. OBVESTILO PONUDNIKU O PRAVICI DO ZAHTEVE ZA REVIZIJO
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19, v nadaljevanju ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplival na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače.
Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, v skladu z določili 14. člena ZPVPJN.
Zahtevek za revizijo mora vsebovati:
ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
ime naročnika
oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanja sposobnosti,
predmet javnega naročila,
pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 71. člena tega zakona.
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se v skladu s 25. členom ZPVPJN vloži v desetih delovnih dneh od dneva:
objave obvestila o naročilu
objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika
prejema povabila k oddaji ponudb.
Vlagatelj po poteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev, objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.
Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te odločitve.
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse, plačane v skladu z 71. členom ZPVPJN, in sicer:
Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa:
2.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po postopku naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi;
4.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, omejenem postopku, konkurenčnem postopku s pogajanji, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave, partnerstvu za inovacije ali konkurenčnem dialogu.
Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev, s katero naročnik odda javno naročilo, znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše dopustne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, v primeru javnega naročanja na področju obrambe in varnosti pa dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost), vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov. Ne glede na navedeno znaša taksa za to odločitev 2.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma, sprejeto v postopku naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, in 6.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma, sprejeto v katerem koli drugem postopku javnega naročanja. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa 1.000 eurov.
Kadar takse ni mogoče odmeriti v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, znaša taksa 1.000 eurov.
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena znaša taksa 1.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na socialne in druge posebne storitve ali storitve na področju obrambe in varnosti B, oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu ali na javni natečaj.
V posameznem primeru določi višino takse naročnik, upoštevaje pri tem prvi, drugi in tretji odstavek tega člena. Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek.
Zahtevek za revizijo, ki ga vloži zagovornik javnega interesa, je oproščen plačila takse.
Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802.
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico, skladno s 24. členom ZPVPJN. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.
Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da obstajajo omejitve iz 16. člena ZPVPJN in ni dopusten, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.
DIREKTOR
prim. doc. xx. Xxxxxx XXXXXXXX, dr. med., spec.
Priloge:
- Obrazci prilog k ponudbeni dokumentaciji
- Popisi del, rekapitulacije za 1. in 2. sklop
- Končne rekapitulacije za 1. in 2. sklop
- Popisi del za sklope 3. – 8.
- Informativni ceniki sekcij obrne zbornice Slovenija
PRILOGA 1 - k ponudbeni dokumentaciji JN1-G/21 OBRAZEC
III.1. PONUDBA
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, št.:……………, z dne ……………., za izbiro izvajalca po odprtem postopku, podajamo ponudbo, št.: …………….
PONUDNIK: _______________________________________________________________
Predmet javnega naročila: GOI dela povezana z vzdrževanjem objektov – okoljsko manj obremenjujoča gradnja, razdeljena v 8 sklopov:
(Ponudnik priloži in izpolni obrazec za vsak ponujeni sklop posebej)
Opis (obkroži ponujeni sklop) GOI dela povezana z vzdrževanjem objektov – okoljsko manj obremenjujoča gradnja, razdeljena v 8 sklopov: 1. sklop: Prenova 3. etaže Vošnjakova ulica 2. sklop: Prenova kleti Sodna ulica 3. sklop: Gradbena in zidarska dela 4. sklop: Strojne inštalacije 5. sklop: Elektroinštalacijska dela 6. sklop: Dobava in polaganje talnih oblog 7. sklop: Slikopleskarska dela 8. sklop: Izdelava in montaža kabine za preiskavo sluha
|
Končna vrednost sklopa: ……………………………… € z DDV
Vrednost del, ki jih bo opravil ponudnik (sam, brez podizvajalcev): ………………… € z DDV
Vrsta del, ki jih bo opravil ponudnik (xxx, brez podizvajalcev):……………………………… …………………………………………………………………………………………………..
Navedba podizvajalcev ……………………………………………………. ……………………………………………………. …………………………………………………….
|
Navedba partnerjev v skupini ponudnikov: ……………………………………………………. …………………………………………………….
Veljavnost ponudbe: 20. 1. 2022
|
Kraj:
Datum: Podpis odgovorne osebe Žig
PRILOGA 2 - k ponudbeni dokumentaciji JN1-G/21 OBRAZEC
III.2. PODATKI O PONUDNIKU
Predmet javnega naročila: GOI dela povezana z vzdrževanjem objektov – okoljsko manj obremenjujoča gradnja, razdeljena v 8 sklopov |
Firma oz. ime ponudnika:
|
Naslov:
|
Zakoniti zastopniki ponudnika: (navedba vseh – če jih je več)
|
Matična številka:
|
Identifikacijska številka za DDV:
Pristojni davčni urad: |
Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)
|
Kontaktna oseba: Telefon: Mobilni telefon: E - naslov:
|
Skrbnik pogodbe: Telefon: Mobilni telefon: E - naslov:
|
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
|
Ponudnik spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) - obkroži
DA NE |
Kraj:
Datum: Podpis odgovorne osebe
Žig
PRILOGA 3 - k ponudbeni dokumentaciji JN1-G/21 OBRAZEC
III.3. PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU
(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)
Predmet javnega naročila: GOI dela povezana z vzdrževanjem objektov – okoljsko manj obremenjujoča gradnja, razdeljena v 8 sklopov |
Firma oz. ime podizvajalca/partnerja:
|
Naslov:
|
Zakoniti zastopniki podizvajalca/partnerja: (navedba vseh – če jih je več)
|
Matična številka:
|
Identifikacijska številka za DDV:
Pristojni davčni urad: |
Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)
|
Telefon:
|
Mobilni telefon:
|
E - naslov:
|
Kontaktna oseba:
|
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
|
Podizvajalec/partner spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) DA NE |
(V primeru več podizvajalcev/partnerjev se obrazec izpolni za vsakega posebej)
Kraj:
Datum: Podpis odgovorne osebe
Žig
PRILOGA 4 - k ponudbeni dokumentaciji JN1-G/21 OBRAZEC
III.4. IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH
(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)
PONUDNIK: _______________________________________________________________
Predmet javnega naročila: GOI dela povezana z vzdrževanjem objektov – okoljsko manj obremenjujoča gradnja, razdeljena v 8 sklopov
I z j a v l j a m o ,
da bomo dela opravljali skupaj s spodaj navedenimi podizvajalci/partnerji in da kot ponudnik v celoti odgovarjamo za izvedbo celotnega naročila proti naročniku ne glede na podizvajalce/partnerje.
Naziv in sedež podizv./partn. |
Vrsta, opis dela podizv./partn. |
Količina (delež v %) |
Rok izvedbe del |
Vrednost v € brez DDV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da bomo, v primeru podpisa pogodbe, predložili zahtevo podizvajalca za neposredna plačila podizvajalcu (če le-ta to zahteva) in podizvajalčevo soglasjem na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika; ter svoje pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcu.
da pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo zoper nas in našega podizvajalca ni ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje.
da imamo pogodbo (pravni akt) o skupni izvedbi naročila (obvezna priloga) – velja za skupni nastop s partnerji
Priloga:
Kraj:
Datum: Podpis odgovorne osebe
Žig
PRILOGA 5/1 - k ponudbeni dokumentaciji JN1-G/21 OBRAZEC
III.5/1. VZOREC
GRADBENA POGODBA
okvirni sporazum
ki jo skleneta
ZDRAVSTVENI DOM xx. XXXXXX XXXXXX MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor prim. doc. xx. Xxxxxx XXXXXXXX, dr. med., spec., kot naročnik
Matična številka:
Identifikacijska številka za DDV:
in
……………………………………………………….., ki ga zastopa ……………………….., kot izvajalec
Matična številka:
Identifikacijska številka za DDV:
I. PREDMET
1. člen
Stranki ugotavljata, da je naročnik, v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018) in predpisi s področja javnega naročila, na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil (EU objava), št.: …………………, z dne ………………, oddal naročilo po odprtem postopku, za izvedbo gradbenih del, ki so predmet te pogodbe.
2. člen
S tem dokumentom se naročnik in izvajalec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri nemotenem poslovanju.
3. člen
Predmet: GOI dela povezana z vzdrževanjem objektov – okoljsko manj obremenjujoča gradnja, razdeljena v 8 sklopov, in sicer za:
1. sklop: Prenova 3. etaže Vošnjakova ulica
2. sklop: Prenova kleti Sodna ulica.
Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:
z razpisno dokumentacijo, projektno dokumentacijo in vsemi njenimi prilogami,
predpisi, standardi in ostalo pozitivno zakonodajo, ki je predvidena za tovrstno področje.
Izvedba del po tej pogodbi zajema tudi vsa pripravljalna, zaključna, spremljajoča in transportna dela ter uporabo vseh za izvajanje potrebnih orodij, priprav in naprav, vključno z vso potrebno mehanizacijo, pomožnimi konstrukcijami,..
II. OBSEG DEL
4. člen
Pogodbena dela obsegajo: gradbena, obrtniška, instalacijska in ostala dela, povezana z vzdrževanjem objektov in predstavljajo okoljsko manj obremenjujočo gradnjo.
Izvajalec mora izvesti dela v skladu s popisi del, tehničnimi in vsemi ostalimi veljavnimi predpisi, standardi in normativi, ki veljajo za gradnjo tovrstnih objektov oz. za navedena dela po popisu del in so sestavni del te pogodbe ter v skladu z zahtevami, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.
Izvajalec je uveden v delo, ko mu naročnik preda ustrezno dokumentacijo za izvedbo del in objekt, ki je predmet pogodbe. Datum uvedbe izvajalca v posel se vpiše v gradbeni dnevnik.
Izvajalec pred vsakim posegom izvede natančne meritve na objektih, zato je količina okvirna, saj je v tem trenutku za naročnika vnaprej objektivno neugotovljiva. Naročnik bo na podlagi okvirnega sporazuma naročal količino in vrsto gradnje, ki jo bo dejansko potreboval (več/manj del) in morebitna nepredvidena dela.
III. ROK
5. člen
Začetek investicije: najkasneje 5 dni od podpisa pogodbe, po uvedbi v posel.
Rok končanja del in primopredaja: 1 - 2 meseca od uvedbe v posel.
Pod uvedbo v posel naročnik določa:
pravnomočnost odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika,
sklenitev gradbene pogodbe z izbranim izvajalcem del
predaja dokumentacije.
Izvajalec bo najkasneje v petih dneh po podpisu pogodbe naročniku predložil detajlni terminski plan in načrt organizacije za izvedbo s to pogodbo opredeljenih del.
V primeru prekoračitve pogodbenega roka je izvajalec dolžan nositi vse stroške, ki nastanejo zaradi zamude (unovčitev ustrezne garancije).
Rok se lahko spremeni v primerih kot so: potres, poplava, požar, naravne katastrofe, akti pristojnih organov in če nastopijo okoliščine, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ni mogel izogniti. Vsako podaljšanje roka mora potrditi naročnik na podlagi pisnega zaprosila izvajalca.
Za dokončanje pogodbenih del se smatra dan, ko so izpolnjeni sledeči pogoji:
dokončanje gradbenih, obrtniških, instalacijskih in drugih del ter dokončanje celotnega posla,
izvedba vseh morebitnih potrebnih meritev, opravljenih po opravljeni montaži tehnološke opreme, s strani opremaša,
uspešno opravljen kvalitetni in kvantitativni pregled nad izvedbo navedenih del,
odprava vseh pomanjkljivosti s kvalitetnega pregleda,
predana vsa zahtevana soglasja, mnenja, ekspertize, projektna in tehnična dokumentacija, listine, meritve, elaborati, študije, garancije ter druge listine, ki pripadajo objektu oz. delom objekta, vključno z napravami in napeljavami,
izvedena edukacija osebja uporabnika in prikaz (demonstracija) načina uporabe oz. vzdrževanja predmeta javnega naročila ter uporabniku predana tehnična dokumentacija in priročniki za obratovanje in vzdrževanje objekta,
uspešno zaključena primopredaja z zapisnikom.
IV. CENA
6. člen
Cene iz popisov del so nespremenljive v celotnem času veljavnosti pogodbe, naročnik dopušča v okviru popisov korekcije za več/manj del, opravljenih po dejanskem stanju na osnovi natančnih izmer in nepredvidena dela na način, opisan v 5. odstavku tega člena. Pogodbena oz.. ocenjena vrednost za 1. sklop:
znesek v € brez DDV: ……………………..………
DDV: ……………………………..
Znesek v € z DDV: ……………………………..
in za 2. sklop:
znesek v € brez DDV: ……………………..………
DDV: ……………………………..
Znesek v € z DDV: ……………………………..
Pogodbena cena za dela po SKD/F Gradbeništvo ne vključuje davka na dodano vrednost skladu s 76.a členom ZDDV-1.
Cene na enoto mere in popusti pri vseh sklopih v ponudbi so torej fiksni v celotnem pogodbenem obdobju in so izražene v evrih. Vsebovati mora vse zahtevane in potrebne aktivnosti v zvezi z naročilom, vključno z vsemi spremljajočimi stroški (stroški odvoza dotrajanega materiala na trajni depo, prevoznimi, materialnimi, zavarovanjem, varovanjem in varstvom vseh vrst, manipulacijami, stroški financiranja, odvoza embalaže, čiščenja, itd.), popuste/rabate in DDV.
Vse cene morajo biti usklajene s popisi del. Za več/manj del veljajo kalkulativne osnove iz popisov del s popusti v popisih del.
Cene, ki niso zajete v popisih in cenikih sekcij obrtne zbornice in ne spreminjajo splošne narave pogodbe o izvedbi, se obračunajo po predhodni potrditvi naročnika (tržne cene), v skladu s 1. točko 95. člena ZJN, in sicer na način:
Vse cene morajo biti usklajene s ponudbenimi predračuni in kalkulativnimi osnovami (popusti) iz popisov del ter popusti na cenike sekcij in popusti na tržne cene, ki jih bo naročnik predhodno (pred vsako potrditvijo) preveril z vsakokratno raziskavo trga in jih izvajalcu potrdil ali zavrnil v uskladitev. Vsa več/manj dela in nepredvidena dela morajo biti prikazana v gradbenem dnevniku/knjigi; cene pa v pisnih dokumentih.
Šteje se, da so v ceno zajeti vsi potrebni materiali, aktivnosti oz. storitve, ki se nanašajo na materialno, organizacijsko in fizično izvedbo naročila. Po opravljenem delu mora biti vzpostavljeno prvotno stanje – izvedba funkcionalni, kvalitetni in kvantitetni prevzem.
DDV se navzgor ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja DDV, skladno s 1. odstavkom 95. člena ZJN-3. Tveganje za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske osnove oz. se stopnja DDV spreminja le zaradi spremembe – tolmačenja veljavne zakonodaje ali v primeru premalo obračunanega DDV, je na strani ponudnika.
Naročnik ne prizna nobenih dodatnih stroškov.
V. OBRAČUN IN NAČIN PLAČILA
8. člen
Pogodbeno vrednost iz 6. člena te pogodbe bo izvajalec obračunaval v skladu s svojo ponudbo. Izvajalec je dolžan projektantu in naročniku pred pričetkom posameznih vrst del posredovati v pregled in potrditev ustrezne materiale in opremo po tehničnih zahtevah projektne dokumentacije in popisi del s priloženimi izjavami o skladnosti (CE) ali tehničnimi soglasji (SIST).
Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račun podizvajalcev, ki sodelujejo v postopku izvedbe in jih je predhodno kvalificiral.
Naročnik se zaveže blago plačati v 60 dneh (vpliv Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/20 – ZZUOOP) oz. v 30 dneh od izvedbe, ob pravilni izstavitvi e-računa, na račun prodajalca, št.: ……………………………………………………..
Ob opravljenem delu morata naročnik in izvajalec izpolniti zapisnik o kvalitetnem prevzemu, ki je podlaga za izstavitev računa.
Sestavni del računa mora biti primopredajni zapisnik z navedenimi izmerami opravljenih del in kvadratur prostorov oz. s tlorisom površin. Zaračunane izmere se morajo skladati z izmerami v primopredajnem zapisniku.
Če izvajalec ni izpolnil ali ne izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti in ga je naročnik o tem obvestil, potem se lahko unovči ustrezna garancija.
Končni obračun pogodbenih del se lahko izvede, ko izvajalec dokonča vsa pogodbeno prevzeta dela, ko odpravi vse pomanjkljivosti, ugotovljene na kvalitetnih in tehničnem pregledu ter preda vso potrebno tehnično, obračunsko in drugo dokazno dokumentacijo za izvedena dela po tej pogodbi.
VI. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI
9. člen
Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s pogoji in lokacijo izvajanja del, na katere je bil pisno opozorjen pred oddajo ponudbe in da so ti pogoji upoštevani pri določitvi rokov za izvajanje del po tej pogodbe.
Izvajalec se zaveže:
da bo naročniku ob podpisu pogodbe izročil bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, vnovčljivo na prvi poziv;
pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, pridobljenimi izhodiščnimi podlagami, projektno dokumentacijo, veljavnimi predpisi in pravili stroke;
upoštevati navodila projektanta in naročnika, urediti gradbišče v skladu z načrtom ureditve gradbišča, dopolniti označbo gradbišča;
da bodo vsa dela in materiali izvedeni v skladu s Prostorsko tehnično smernico TSG-12640-001:2008 za zdravstvene objekte, izdano s strani Ministra za zdravje Republike Slovenije.
voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer;
izvesti vsa gradbena in zaključna gradbena dela oz. obrtniška dela, ki so potrebna za zgraditev in uporabo gradbenega objekta in celotne zunanje ureditve in priključitve objekta – v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije;
izvesti vsa občasna in začasna dela in tudi vsa morebitna druga dela, ki so potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to, ali so ali niso izrecno navedena v pogodbi in tehničnih specifikacijah;
skrbeti za izvedbo del s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;
voditi vse zakonske evidence in listine transparentno in pregledno ter zagotoviti evidentiranje in hrambo dokumentov na način, ki zagotavlja ustrezno revizijsko sled;
izvajati ukrepe, ki jih v svojih poročilih določijo kontrolni in nadzorni organi in naročniku poročati o izvedenih ukrepih ter naročniku omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih del ter upoštevati njegova navodila;
upoštevati navodila tehničnih služb naročnika;
da bodo udeleženci, ki sodelujejo v fazi izvedbe predmeta javnega naročila po potrebi sodelovali na koordinacijah, kjer se ocenjuje načrt nadaljevanja del in obravnavajo problemi, na katere so udeleženci v gradnji pravočasno opozorili;
zagotoviti strokovno vodstvo in zadostno število strokovno usposobljenih delavcev za pravočasno in kvalitetno izvršitev pogodbenih obveznosti in naročniku omogočati ustrezni nadzor (odgovorni vodja del);
zagotoviti obvezno prisotnost odgovornega vodje del na gradbišču v času izvedbe del, skladno z dogovorom z naročnikom, na vseh operativnih sestankih, inšpekcijskih pregledih in tehničnih pregledih, kar je vključeno v pogodbeno ceno;
dela opravljati v skladu s terminskim planom, ki je sestavni del pogodbe in je podlaga za ugotavljanje skladnosti izvajanja del s pogodbenim rokom, ugotavljanje časovnega tveganja in sprejemanje ukrepov za njegovo obvladovanje ter za ugotavljanje morebitnih zamud in njihovih posledic;
da bo poskrbel za zagotovitev ukrepov za zavarovanje premoženja in oseb z zavarovanjem gradbišča ter dostopov na območju gradbišča;
da bo na svoje stroške zavaroval delovišče objekta, delavcev ter materiala v času izvajanja del, od začetka del do podpisa zapisnika o kvalitetnem prevzemu, v skladu s predpisi o varstvu pri delu v gradbeništvu;
da bo v času trajanja del na svoje stroške prevzel vse potrebne ukrepe za zaščito okolja kot je to navedeno v veljavni zakonodaji ter po pogojih, določenih v gradbenem dovoljenju;
da bo izvedel ukrepe na ventilacijskih sistemih – proti prašna zaščita;
da bo upošteval vse značilnosti gradbišča, dostopa, dovoza, skladiščenja, delovnih in pomožnih prostorov in tudi vse morebitne s tem povezane težavne okoliščine;
da bo zagotovil nemoteno oskrbo javnih dobav po obstoječih javnih vodih in napravah;
da ne bo motil delovnega procesa naročnika in tretjih oseb in naročniku omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del;
da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov. Za morebitne opustitve zgornjih ukrepov prevzame izvajalec popolno odgovornost;
da bo zagotovil dostop (dovoz/odvoz) in morebitne cestne zapore za potrebe gradbišča na svoje stroške;
da bo uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z gradbišča oz. objekta ter upošteval predpise glede obremenitve cest in poti in predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki;
da bo usklajeval, koordiniral in omogočil dostop do gradbišča drugim izvajalcem in tehničnemu osebju, ki jih izbere naročnik (npr. tehnično osebje naročnika, …);
da bo opravil čiščenje objekta, in sicer med izvedbo del in pred primopredajo objekta;
da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedbena dela pred vgradnjo predložil naročniku in projektantu predpisane certifikate;
da bo uporabljal za poplačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi z ostalima pogodbenima strankama o prevzemu del javnega naročila;
da nosi polno odgovornost za vestno in kvalitetno opravljeno delo podizvajalcev, enako kot bi to delo opravil sam;
da bo pridobil in izročil naročniku vse potrjene listine oz. soglasja, mnenja, ekspertize, študije, potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja ter z garancijskimi listinami in drugimi listinami, ki pripadajo objektu oz. delom objekta vključno z napravami in napeljavami ter drugim dobavljenim stvarem;
izdelati projekt za obratovanje in vzdrževanje objekta za vse vrste pogodbenih del v elektronski PDF in DWG obliki;
izdelati PID in navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV), zbrati vse listine, ki so podlaga za uspešno primopredajo izvedenih del ter izvedbo tehničnega pregleda in pridobitvijo uporabnega dovoljenja;
izdelati dokazilo o zanesljivosti objekta za posamezno fazo;
izdelati izkaz požarne varnosti;
da bo ob kakovostnem in kvantitativnem pregledu izročil naročniku zapisnik o funkcionalnem preizkusu in instalacijsko poročilo, vključno s priloženimi konfiguracijami sistemov, razne informacijske medije o uporabi naprav, reference, priročnike, deklaracije, izjave o kvaliteti, zapisnike o seznanitvi in šolanju predstavnikov uporabnika s funkcionalnim obratovanjem in vzdrževanjem vgrajene opreme in naprav;
da bo ob primopredaji izročil naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost bančne garancije oz. kavcijskega zavarovanja mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijska doba po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja;
da bo poskrbel za odstranitev in odvoz vseh nastalih gradbenih in drugih odpadkov;
da bo ob večjih posegih v vodovodno območje izvedel termično/kemično dezinfekcijo pitne vode in o tem priložil dokazila;
da bo zagotovil nemoten dostop (dovoz/odvoz) do lokacije, na kateri se izvajajo dela;
da bo imel zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti;
da bo upošteval vse zahteve, ki izhajajo iz razpisne in projektne dokumentacije.
10. člen
Naročnik se zavezuje:
dati izvajalcu na razpolago dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne;
sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;
tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;
urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe.
VII. GARANCIJSKA DOBA ZA KAKOVOST DEL IN MATERIALOV
11. člen
Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi del in naprav, ki so predmet te pogodbe, v času trajanja garancijskega roka, ki znaša:
gradbena in obrtniška dela ……………………………… let oz. minimalno 5 let
elektroinstalacijska dela, naprave in napeljave ………….let oz. minimalno 5 let
strojno instalacijska dela, naprave in napeljave …………let oz. minimalno 5 let
vgrajeni deli v skladu z navodili proizvajalcev ………….let oz. minimalno 2 leti
Za materiale/blago velja garancijska doba proizvajalca in je razvidna iz garancijskih listin, ki jih je izvajalec dolžan predložiti naročniku. Rok prične teči z dnem prevzema del.
12. člen
Garancijski roki pričnejo veljati od dneva zapisniško ugotovljene primopredaje objekta, za kar je pogoj kvalitetni prevzem, zaključena odprava pomanjkljivosti in pridobitev uporabnega dovoljenja.
Vrednost bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi je 5 % cene izvedbe del z DDV po tej pogodbi, kar znaša ……………….
Izvajalec preda naročniku ob primopredaji skupno garancijsko izjavo za dobavljeno, vgrajeno, montirano pogodbeno blago in opremo ter priloži vse garancijske liste (veljavno od dneva primopredaje).
Za vgrajene dele ali naprave, ki se tičejo izvedbe del po tej pogodbi in so bili zaradi svojih napak popravljeni, zamenjani oziroma odpravljeni v garancijski dobi, velja nova garancijska doba od dneva popravila oziroma zamenjave.
13. člen
Izvajalec je dolžan v garancijski dobi odpraviti vse pomanjkljivosti, ki se pojavljajo na izvršenih delih in vgrajenem materialu po obvestilu naročnika in v roku, ki ga skupno določijo predstavniki vseh pogodbenih strank.
Dokončni pregled in prevzem objekta pred iztekom garancijske dobe opravi prevzemna komisija naročnika, projektanta in izvajalca. Vse pomanjkljivosti, ki so ugotovljene z dokončnim pregledom, mora izvajalec odpraviti v sporazumno določenem roku. Dokler izvajalec ne odpravi vseh z dokončnim pregledom ugotovljenih pomanjkljivosti, ne more biti razrešen pogodbenih obveznosti do objekta.
14. člen
Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v sporazumno določenem roku, jih lahko odpravi naročnik z drugim izvajalcem na račun izvajalca iz te pogodbe.
V tem primeru bo naročnik unovčil bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.
VIII. PREVZEM DEL IN KONČNI OBRAČUN
15. člen
Kvalitetni in količinski pregled pogodbenih del opravijo predstavniki vseh pogodbenih strank po zaključku izvedenih del z zapisnikom.
16. člen
Primopredaja opravljenih del je veljavna samo v pisni obliki, in sicer kot Zapisnik o izvedenih delih, ki vsebuje:
osnovne podatke o investiciji,
dan pričetka in dokončanja del,
datum končne primopredaje objekta med izvajalcem, projektantom in naročnikom,
ugotovitev, v zvezi s tem, ali je objekt izveden v skladu s projektno dokumentacijo, morebitnimi spremembami teh dokumentov in skladno s to pogodbo,
ugotovitve o kvaliteti izvedenih del,
kompletno dokumentacijo o gradnji ob zaključku izvedenih del,
ugotovitve o skladnosti izvedbe s pogodbenim terminskim planom napredovanja del.
Pogoji za primopredajo objekta bodo torej izpolnjeni, ko izvajalec:
izvrši vsa pogodbeno dogovorjena dela,
odpravi vse pomanjkljivosti s kvalitetnega pregleda,
preda naročniku vsa potrebno dokumentacijo, to je najmanj naslednje dokumente:
PID,
dokazilo o zanesljivosti objekta,
navodilo za vzdrževanje in obratovanje objekta.
Če bo v zapisniku o primopredaji obojestransko dogovorjeno, da mora izvajalec sam in na svoje stroške, odpraviti naknadno ugotovljene pomanjkljivosti, bo tudi sporazumno določen rok za njihovo odpravo. V kolikor izvajalec teh del ne izvrši v roku, ki bo določen ob tem, lahko naročnik angažira druge izvajalce za račun pogodbenega izvajalca.
IX. ZAVAROVANJE SPLOŠNE ODGOVORNOSTI
17. člen
Izvajalec je dolžan imeti v času trajanja te pogodbe (in najmanj do predaje objekta naročniku), v skladu z Gradbenim zakonom (GZ), zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti izvajalca, v višini 50.000,00 € z DDV. Če ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo povzročeno v Republiki Sloveniji.
Če ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo povzročeno v Republiki Sloveniji.
Zavarovanje mora kriti vse odškodninske zahtevke od podpisa pogodbe do uspešne primopredaje.
Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi. Kopijo zavarovalne police mora izvajalec izročiti naročniku pred začetkom del na gradbišču.
X. POSEBNI POGOJI
18. člen
Pogodbena dela zajemajo dela, ki so navedena v razpisni in projektni dokumentaciji in v pogodbi ter vsa dela, ki jih je treba opraviti za funkcionalno usposobitev dela objekta ali instalacij, ne glede na to, ali so vsa za to potrebna dela v ponudbenem predračunu izrecno navedena.
Pogodbena dela zajemajo tudi vsa pripravljalna, pomožna, spremljajoča in transportna dela, uporabo vseh za izvajanje potrebnih orodij, priprav in naprav, vključno z vso potrebno mehanizacijo.
19. člen
Izvajalec v okviru pogodbe izvede na lastne stroške tudi zavarovanje objekta in jamči za kvaliteto in pravilnost teh zakoličb, ki morajo biti izvedene v skladu s pogoji iz projektne dokumentacije. Pogodbena dela zajemajo tudi pripravo in oddajo projekta izvedenih del (PID), navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV) objekta v slovenskem jeziku in izkaza požarne varnosti (po 2 izvoda za vsa izvedena dela v obliki projektnih map + 2x elektronski medij v PDF in DWG obliki (CD, USB ključ).
Tehnična dokumentacija mora vsebovati podatke o montaži, priključitvi, delovanju, uporabi in vzdrževanju, navodila o odpravi motenj in okvar, servisih in verifikacij, risbe in sheme, opozorila na nevarnosti pri uporabi in načine za njihovo odpravo, opozorila na nevarne lastnosti opreme, navodila za hrambo, podatke in skice rezervnih delov, itd.
Prav tako mora izvajalec predložiti izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi in izjavo o skladnosti s predpisanimi tehničnimi zahtevami za aparat, napravo oz. stroj. Nalepka CE naj bo pritrjena na opremo.
V kolikor ni drugače določeno, izvajalec vso dokumentacijo preda naročniku na dan kvalitetnega in količinskega prevzema del in je pogoj za končni finančni obračun izvedenih del. Pogodbena dela prav tako zajemajo vse potrebne demontaže, ponovne montaže potrebne za izvedbo pogodbenih del.
20. člen
Osnove za izvajanje del so:
v primeru nejasnosti pisna tolmačenja projektanta,
zakoni in predpisi s področja gradnje objektov, varstva pri delu in varstva pred požarom ter vsi predpisi, ki urejajo to področje,
tehnični predpisi, normativi in standardi, ki urejajo izvajanje pogodbenih del,
projektna dokumentacija.
21. člen
Izvajalec potrjuje, da mu je znan objekt, da je seznanjen z osnovami za izvajanje del in da je ne glede na besedilo popisa in predračuna, v ceno pogodbenih del izraženo v skupnem znesku, vključil vsa potrebna dela za izpolnitev pogodbenih obveznosti in da torej ve za vsa dela, ki se morajo izvesti za izpolnitev te pogodbe in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo.
22. člen
Električno energijo in vodo, potrebno za izvajanje pogodbenih del, si je v lastnem strošku dolžan urediti izvajalec.
XI. PARTNERJI/PODIZVAJALCI
23. člen
Izvajalec nastopa s naslednjimi partnerji v skupni ponudbi:
-………………………………………………..
- ……………………………………………….
Izvajalec nastopa s naslednjimi podizvajalci:
-………………………………………………..
- ……………………………………………….
Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).
V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:
navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,
način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,
določbe v primeru izstopa xxxxxxxxxxxx od partnerjev v skupini,
reševanje sporov med partnerji v skupini,
druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
rok veljavnosti pravnega akta.
Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.
V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.
Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).
Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:
navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev
navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:
glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.
XII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
24. člen
Odgovorni vodja del na strani izvajalca je ………………………………………….., e-naslov: ……………………………………………, mobilni telefon:…………………………………
Pooblaščeni predstavnik izvajalca je ……………………………………………….., e-naslov: ……………………………………………, mobilni telefon:…………………………………
Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe in je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika.
Pooblaščeni predstavnik naročnika je …………………………………………….., e-naslov: ……………………………………………, mobilni telefon:…………………………………
Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe (je odgovorna oseba naročnika in skrbnik pogodbe). Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke in navodila, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.
XIII. ODSTOP OD POGODBE
25. člen
Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi hujših kršitev pogodbenih obveznosti s strani druge pogodbene stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, v katerem je naveden primeren rok za odpravo kršitev, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.
26. člen
V primeru razveze oziroma odstopa od pogodbe je izvajalec dolžan, ne glede na potek odpovednega roka, opravljati vsa najnujnejša dela in storitve, s katerimi bi se preprečil
nastanek še večje škode, in to vse dotlej, dokler naročnik ne pridobi oziroma uvede v delo novega izvajalca.
27. člen
V primeru razveze pogodbe je izvajalec dolžan naročniku izročiti vso dokumentacijo, ki je nastala v času od sklenitve pogodbe do razveze le-te, in je zbrana pri izvajalcu.
XIV. POGODBENA KAZEN
28. člen
Za prekoračitev roka izvedbe po krivdi izvajalca, naročnik zaračunava izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 2 ‰ (dva promila) od skupne vrednosti pogodbenih del z DDV za vsak koledarski dan prekoračitve. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 5 % (pet odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del.
Izvajalec ni upravičen do bonusa za predčasno dokončanje del.
XV. UKINITEV GRADBIŠČA
29. člen
Izvajalec je na svoje stroške takoj po zaključku gradnje dolžan:
umakniti z gradbišča delavce, odstraniti preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi začasne objekte, ki jih je postavil,
v celoti fino očistiti novozgrajeni in rekonstruirani del objekta,
urediti okolico in ceste, ki jih je uporabljal ter odpraviti vse morebitne poškodbe,
vzpostaviti v prvotno stanje komunalne naprave, ki jih je med gradnjo uporabljal,
odpraviti morebitne poškodbe, nastale na ostalih delih zgradbe.
XVI. PROTIKURUPCIJSKA KLAVZULA
30. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge
pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
pridobitev posla
sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji
opustitev dolžnega nadzora nad izvajalcem pogodbenih obveznosti
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,
nična.
XVII. ZAUPNOST PODATKOV
31. člen
Prodajalec se obvezuje varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kot tudi zaupnost vseh tehničnih in osebnih podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih ali osebnih informacij, ki so mu dostopni zaradi izvajanja te pogodbe. Ta obveznost zavezuje prodajalca tudi po morebitni prekinitvi ali po izteku te pogodbe. Podatki v zvezi s predmetom javnega naročila so zaupne narave.
Prodajalec se zavezuje varovati osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugimi predpisi in internimi akti naročnika, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
V primeru kršitve zaupnosti bo naročnik pogodbo razdrl.
XVIII. VELJAVNOST POGODBE
32. člen
Pogodba je veljavna po podpisu pogodbenih strank z dnem predložitve vseh dokumentov, ki so sestavni del pogodbe in preneha veljati z dokončnim obračunom vseh obveznosti.
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3A (UL RS, št. 14/18, z dne 2. 3. 2018) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
XIX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Sestavni del te pogodbe so naslednje priloge:
razpisna dokumentacija, objavljena na portalu javnih naročil, št.: ……………, z dne ……………. in ……………….., z dne ………………….
ponudbena dokumentacija
predračun s popisi del
terminski plan in organizacija izvedbe del
pogodbe s podizvajalci
soglasja za neposredna plačila
podatki o lastniških deležih
zavarovalno polico za zavarovano odgovornost za škodo
sporazum o skupnih varnostnih ukrepih na skupnem delovišču
bančna garancija za dobro izvedbo in odpravo napak.
34. člen
Pogodbeni stranki bosta morebitna nesoglasja in spore reševali sporazumno. V primeru, da spora stranki ne bosta uspeli rešiti sporazumno, bo o sporu odločilo pristojno sodišče v Mariboru.
Pri izvajanju določil te pogodbe in izpolnjevanju medsebojnih obveznosti, ki so opredeljene v tej pogodbi, veljajo določila Posebnih gradbenih uzanc (v kolikor le-te niso v nasprotju s splošnimi in posebnimi pogoji), Gradbenega zakona (GZ), Obligacijskega zakonika in drugih relevantnih predpisov, ki urejajo to področje.
35. člen
Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in ob soglasju vseh pogodbenih strank, vendar le-te ne smejo biti v nasprotju z določili Zakona o javnem naročanju in Obligacijskega zakonika.
36. člen
Dokument je sestavljen in podpisan v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda, izvajalec 1 (en) izvod. Vsaka stran dokumenta in prilog je podpisana in žigosana s strani obeh strank.
Št.: Št.:
Datum: Datum:
IZVAJALEC: NAROČNIK:
PRILOGA 5/2 - k ponudbeni dokumentaciji JN1-G/21 OBRAZEC
III.5/2. VZOREC
GRADBENA POGODBA
okvirni sporazum
ki jo skleneta
ZDRAVSTVENI DOM xx. XXXXXX XXXXXX MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor prim. doc. xx. Xxxxxx XXXXXXXX, dr. med., spec., kot naročnik
Matična številka:
Identifikacijska številka za DDV:
in
……………………………………………………….., ki ga zastopa ……………………….., kot izvajalec
Matična številka:
Identifikacijska številka za DDV:
I. PREDMET
1. člen
Stranki ugotavljata, da je naročnik, v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018) in predpisi s področja javnega naročila, na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil (EU objava), št.: …………………, z dne ………………, oddal naročilo po odprtem postopku, za izvedbo gradbenih del, ki so predmet te pogodbe – okvirnega sporazuma.
2. člen
S tem dokumentom se naročnik in izvajalec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri nemotenem poslovanju.
3. člen
Predmet: GOI dela povezana z vzdrževanjem objektov – okoljsko manj obremenjujoča gradnja, razdeljena v 8 sklopov, in sicer za:
3. sklop: Gradbena in zidarska dela
4. sklop: Strojne inštalacije
5. sklop: Elektroinštalacijska dela
6. sklop: Dobava in polaganje talnih oblog
7. sklop: Slikopleskarska dela
Naročnik izjavlja, da pogodbena dela naroča in kupuje za lastno uporabo z obračunanimi davki.
Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:
predpisi, standardi in ostalo pozitivno zakonodajo, ki je predvidena za tovrstno področje.
Izvedba del po tej pogodbi zajema vsa potrebna dela in material za razpisane storitve po posameznem sklopu za obdobje enega leta za potrebe naročnika, po predhodnem pisnem naročilu in ponudbi. Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu.
II. OBSEG IN VRSTA STORITVE
4. člen
Obseg in vrsta storitve sta opredeljena v popisih del, razpisni in ponudbeni dokumentaciji, ki je sestavni del te pogodbe.
Količina v popisih je predvidena za obdobje enega leta po posameznih sklopih.
Izvajalec pred vsakim posegom izvede natančne meritve na objektih, zato količina za naročnika ni obvezujoča, saj je v tem trenutku za naročnika vnaprej objektivno neugotovljiva. Naročnik bo na podlagi okvirnega sporazuma naročal količino in vrsto GOI del povezanih z vzdrževanjem objektov, ki jih bo dejansko potreboval v okviru zagotovljenih sredstev.
Izbrani izvajalec se zavezuje, da bo za posamezno delo (zaključene celote) opravil ogled stanja in predložil predračun za predvidena dela, ki mora biti s strani naročnika potrjen pred izvedbo. Izjema so interventna dela, kjer je zahtevana takojšnja odzivnost in izvedba potrebnih del (ne glede na del dneva, vikend, praznik ipd.).
Vsa dodatno dogovorjena dela (ob prijavi nevidna in nepredvidena) je potrebno na delovnem nalogu oz. drugem pisnem dokumentu posebej zabeležiti in podpisati s strani naročnika in izvajalca.
Naročnik bo za posamezno vzdrževalno delo izstavil pisno naročilnico, s strani osebe naročnika, določene v protokolu.
Naročila bodo potekala po vnaprej dogovorjenem protokolu iz 7. člena pogodbe.
III. KVALITETA STORITVE
5. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo vsa dela opravil strokovno, tehnično pravilno in kvalitetno, v skladu s predpisi, normativi in standardi, ki veljajo za to področje ter v skladu z zahtevami naročnika, pri čemer bo zagotovil strokovno usposobljen kader in uporabljal materiale z ustreznimi atesti in certifikati.
Vsa dela in materiali morajo biti izvedeni v skladu s Prostorsko tehnično smernico TSG-12640-001:2008 za zdravstvene objekte, izdano s strani Ministra za zdravje Republike Slovenije.
Izvajalec je dolžan v času izvedbe na celotnem delovišču upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe varstva pri delu. Poskrbeti mora za zaščito opreme v prostorih in za varovanje delovišča ter za odstranitev odpadnega materiala in vzpostaviti prvotno stanje.
Dela morajo biti izvedena kvalitetno in skladno z veljavnimi standardi in pravili stroke. Izvajalec se zavezuje, da bo vgrajeval material in proizvode, katerih skladnost je potrjena s certifikati.
Izvajalec navedenih del mora poskrbeti za zaščito obstoječe opreme, naprav, prostorov in okolice, kjer se dela izvajajo ter odstranitev zaščite in izvedbe čiščenja po zaključku del.
Izvajalec je obvezno dolžan poskrbeti za ustrezno varstvo, oziroma organizacijo varstva pri delu tako izvajalcev samih kot uslužbencev naročnika, obiskovalcev oz. pacientov in naključno mimoidočih.
Prav tako je dolžan ustrezno poskrbeti za požarno varnost, še posebno v primerih strojnega brušenja, varjenja ali podobno nevarnih del, kjer je v določenih primerih potrebno zagotoviti tudi požarno stražo s predhodnim obvestilom vodji splošne službe oziroma odgovornemu za varstvo pri delu.
Izvajalec je dolžan poravnati povzročeno škodo oz. stroške, ki bodo nastali po njegovi krivdi.
IV. ROK IN NAČIN IZVEDBE
6. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo naročeno storitev izvedel v skladu z dogovorom s skrbnikom pogodbe naročnika, na podlagi pisnega naročila (po odobreni ponudbi) oz. za interventna dela takojšnja odzivnost in izvedba potrebnih del (ne glede na del dneva, vikend, praznik ipd.).
Izvajanje vzdrževanja ne sme motiti delovnega procesa, razen v primeru nujnih interventnih posegov in bo potekalo le v prisotnosti predstavnika naročnika (uporabnik, kontaktna oseba, …).
7. člen
Naročila potekajo sukcesivno v obdobju enega leta po vnaprej dogovorjenem protokolu:
PROTOKOL
Obveznosti naročnika:
Imenovanje kontaktnih oseb naročnika
………………………. (pooblaščena in odgovorna oseba naročnika)
telefon:………………………….
e-pošta: …………………………..
………………………. (oseba za izdajo naročilnic, prijavo napak)
telefon:………………………….
e-pošta: …………………………..
Delo/storitev lahko prijavi le kontaktna oseba naročnika.
Način naročila dela/storitve ali prijave napake:
po telefonu ali
z elektronsko pošto
pisno
nadzor nad izvedbo del (oseba za pregled izvedenih del na licu mesta in skladnost v delovnih nalogih oz. primopredajnih zapisnikih) s strani naročnika:
……………………….
telefon:………………………….
e-pošta: …………………………..
Obveznosti izvajalca:
Imenovanje kontaktnih oseb izvajalca
………………………. (pooblaščena in odgovorna oseba izvajalca)
Telefon/ GSM:………………………….
e-pošta: …………………………..
………………………. (oseba za sprejem naročilnic, sprejem prijav napak)
Telefon/GSM:………………………….
e-pošta: …………………………..
nadzor nad izvedbo del s strani izvajalca:
…………………………(oseba za pregled izvedenih del na licu mesta s pregledom skladnosti v delovnih nalogih oz. primopredajnih zapisnikih)
Telefon/GSM:………………………….
e-pošta: …………………………..
Naročila dela/storitve ali prijavo napake lahko sprejme le od kontaktnih/pooblaščenih oseb naročnika.
Dosegljivost: predložiti obratovalni čas, ki bo naročniku potreben tudi v popoldanskem času, ponoči, ob sobotah, nedeljah in praznikih:……………………………………………
Če izvajalec oceni, da je poseg neekonomičen, neracionalen in nesmotrn, mora podati svoje mnenje pisno in ga izročiti odgovorni osebi naročnika. Naročnik je dolžan mnenje izvajalca preučiti in mu čim prej posredovati odgovor.
Za vsako opravljeno delo mora izvajalec napisati delovni nalog, ki ga podpišeta naročnik in izvajalec in je osnova za izstavitev računa. Delovni nalog (za vsa dela) mora poleg splošnih podatkov vsebovati:
natančen opis opravila
kvadraturo prostorov in količino predvidenih/opravljenih del (kvadratura, dolžina, kosi…)
navedbo vseh materialov in storitev (EM, količina, cena, znesek), skladno s ponudbenimi popisi del in potrjenimi predračuni
datum opravila
podpis izvajalca
porabljeni čas (cena delovne ure in znesek)
opombe
Sestavni del računa mora biti delovni nalog oz. primopredajni zapisnik (za vse zaključene celote) z navedenimi izmerami opravljenih del in kvadratur prostorov oz. s tlorisom površin. Zaračunane izmere se morajo skladati z izmerami, navedenimi v delovnem nalogu oz. v primopredajnem zapisniku.
Vse cene morajo biti usklajene s ponudbenimi predračuni in kalkulativnimi osnovami iz predračunov ter popusti na cenike sekcij in popusti na tržne cene, ki jih bo naročnik predhodno (pred vsako potrditvijo) preveril z vsakokratno raziskavo trga in jih izvajalcu potrdil ali zavrnil.
Če izvajalec zaračuna material ali storitev, ki ni bila navedena v predračunu, mora uporabo tovrstnega materiala ali storitev opraviti po odobritvi in preverbi vsakokratnih cen na trgu s strani odgovorne osebe naročnika in jo v delovnem nalogu oz. primopredajnem zapisniku posebej zabeležiti oz. obrazložiti.
8. člen
Skrbnik pogodbe s strani naročnika: …………………………………………….……………,
tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………
Skrbnik pogodbe s strani prodajalca:…………………………………………………………,
tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………
V. CENA
9. člen
Stranki se dogovorita za cene v skupni vrednosti za 3. sklop ……………..……. , za 4. sklop za 5. sklop ……………..……. za 6. sklop ……………..……., za 7. sklop ……………..……. po popisih del, ki izhajajo iz ponudbe in so enako kot popusti na popisih del, na cenike sekcij in popusti na tržne cene sestavni del te pogodbe – okvirnega sporazuma oz. v višini ocenjene vrednosti.
Cene na enoto mere in popusti pri vseh sklopih v ponudbi so fiksni za celotno pogodbeno obdobje. Cena mora biti izražena v evrih, popust pa v odstotkih. Vsebovati mora vse zahtevane in potrebne aktivnosti v zvezi z naročilom, vključno z vsemi spremljajočimi stroški (stroški odvoza dotrajanega materiala na trajni depo, prevoznimi, materialnimi, zavarovanjem, varovanjem in varstvom vseh vrst, manipulacijami, stroški financiranja, odvoza embalaže, čiščenja, itd.), popuste/rabate in DDV.
Cene, ki niso zajete v popisih in cenikih sekcij obrtne zbornice in ne spreminjajo splošne narave pogodbe o izvedbi, se obračunajo po predhodni potrditvi naročnika (tržne cene), v skladu s 1. točko 95. člena ZJN, in sicer na način:
Vse cene morajo biti usklajene s ponudbenimi predračuni in kalkulativnimi osnovami (popusti) iz popisov del ter popusti na cenike sekcij in popusti na tržne cene, ki jih bo naročnik predhodno (pred vsako potrditvijo) preveril z vsakokratno raziskavo trga in jih izvajalcu potrdil ali zavrnil v uskladitev. Vsa več/manj dela in nepredvidena dela morajo biti prikazana v pisnih dokumentih – delovnem nalogu oz. primopredajnem zapisniku.
DDV se navzgor ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja DDV, skladno s 1. odstavkom 95. člena ZJN-3. Tveganje za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske osnove oz. se stopnja DDV spreminja le zaradi spremembe – tolmačenja veljavne zakonodaje ali v primeru premalo obračunanega DDV, je na strani ponudnika.
Šteje se, da so v ceno zajeti vsi potrebni materiali, aktivnosti oz. storitve, ki se nanašajo na materialno, organizacijsko in fizično izvedbo naročila. Po opravljenem delu mora biti vzpostavljeno prvotno stanje – izvedba funkcionalni, kvalitetni in kvantitetni prevzem.
Naročnik ne prizna nobenih dodatnih stroškov.
VI. PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA
10. člen
Naročnik se zaveže blago plačati v 60 dneh (vpliv Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/20 – ZZUOOP) oz. v 30 dneh od izvedbe, ob pravilni izstavitvi e-računa, na račun prodajalca, št.: ……………………………………………………..
Ob vsakem opravljenem delu morata naročnik in izvajalec izpolniti delovni nalog oz. zapisnik o kvalitetnem prevzemu (za zaključene celote), ki je podlaga za izstavitev računa.
Sestavni del računa mora biti delovni nalog oz. primopredajni zapisnik (zaključene celote) z navedenimi izmerami opravljenih del in kvadratur prostorov oz. s tlorisom površin. Zaračunane izmere se morajo skladati z dejanskimi izmerami. Če izvajalec zaračuna material ali storitev, ki ni bila navedena v predračunu, mora uporabo tovrstnega materiala ali storitve opraviti po odobritvi s strani pooblaščene osebe naročnika in jo priložiti v pisni obliki (na delovnem nalogu) k primopredajnemu zapisniku.
VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
11. člen
Izvajalec se obvezuje:
da bo izvedel storitev, ki je predmet naročila, v dogovorjeni kvaliteti in roku;
da bo nemudoma obvestil naročnika o nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti;
da bo poskrbel za odstranitev in odvoz vseh nastalih gradbenih in drugih odpadkov;
da bo ob večjih posegih v vodovodno območje izvedel termično/kemično dezinfekcijo pitne vode in o tem priložil dokazila;
da bo dosledno upošteval vse pogoje, ki izhajajo iz dokumentacije za oddajo javnega naročila in ponudbene dokumentacije.
VIII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA
12. člen
Naročnik se obvezuje:
poravnati svojo finančno obveznost do izvajalca oz. neposredna plačila do podizvajalca.
IX. GARANCIJA
13. člen
Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi del in naprav, ki so predmet te pogodbe, v času trajanja garancijskega roka, ki znaša:
gradbena in obrtniška dela ……………………………… let oz. minimalno 5 let
elektroinstalacijska dela, naprave in napeljave ………….let oz. minimalno 5 let
strojno instalacijska dela, naprave in napeljave …………let oz. minimalno 5 let
vgrajeni deli v skladu z navodili proizvajalcev ………….let oz. minimalno 2 leti
Za vgrajene materiale/blago velja garancijska doba proizvajalca in je razvidna iz garancijskih listin, ki jih je izvajalec dolžan predložiti naročniku. Rok prične teči z dnem prevzema del.
V garancijskem roku je izvajalec dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, ki izvirajo iz njegovega dela.
X. ZAUPNOST PODATKOV
14. člen
Prodajalec se obvezuje varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kot tudi zaupnost vseh tehničnih in osebnih podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih ali osebnih informacij, ki so mu dostopni zaradi izvajanja te pogodbe. Ta obveznost zavezuje prodajalca tudi po morebitni prekinitvi ali po izteku te pogodbe. Podatki v zvezi s predmetom javnega naročila so zaupne narave.
Prodajalec se zavezuje varovati osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugimi predpisi in internimi akti naročnika, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
V primeru kršitve zaupnosti bo naročnik pogodbo razdrl.
XI. PROTIKURUPCIJSKA KLAVZULA
15. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
pridobitev posla
sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji
opustitev dolžnega nadzora nad izvajalcem pogodbenih obveznosti
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku
je nična.
XII. PARTNERJI/PODIZVAJALCI
16. člen
Izvajalec nastopa s naslednjimi partnerji v skupni ponudbi:
-………………………………………………..
Izvajalec nastopa s naslednjimi podizvajalci:
-………………………………………………..
- ……………………………………………….
Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).
V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:
navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,
način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,
določbe v primeru izstopa xxxxxxxxxxxx od partnerjev v skupini,
reševanje sporov med partnerji v skupini,
druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
rok veljavnosti pravnega akta.
Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.
V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.
Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).
Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:
navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev
navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:
glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.
XIII. VELJAVNOST POGODBE – OKVIRNEGA SPORAZUMA
17. člen
Pogodba – okvirni sporazum je sklenjena in veljavna s podpisom obeh strank za obdobje enega leta, preneha pa veljati z medsebojno poravnavo obveznosti oz. po preteku garancijskih rokov.
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3A (UL RS, št. 14/18, z dne 2. 3. 2018) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.
Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
18. člen
Stranki spremembe, ki se nanašajo na določila iz razpisne dokumentacije, opredelita s pisnim aneksom.
XIV. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Sestavni del te pogodbe – okvirnega sporazuma so naslednje priloge:
razpisna dokumentacija, objavljena na portalu javnih naročil, št.: ….…, z dne ……………
ponudbena dokumentacija št.: ...../....., z dne .............
predračun
20. člen
Če izvajalec ne izvrši svoje obveznosti v dogovorjenem roku, ne da bi v roku 2 dni po prejemu naročila obvestil naročnika nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti, lahko naročnik pogodbo razdre.
21. člen
Za druge pravice in obveznosti obeh strank, ki niso urejene s tem dokumentom, veljajo določila Obligacijskega zakonika.
22. člen
Stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz tega dokumenta reševali sporazumno.
V kolikor sporazumno reševanje ni možno, bo o sporu iz tega dokumenta odločilo pristojno sodišče v Mariboru.
23. člen
Pogodba je sestavljena in podpisana v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod. Vsaka stran pogodbe je podpisana in žigosana s strani obeh strank.
Št.: Št.:
Datum: Datum:
IZVAJALEC NAROČNIK:
PRILOGA 5/3- k ponudbeni dokumentaciji JN1-G/21 OBRAZEC
III.5/3. VZOREC
POGODBA ZA IZDELAVO IN MONTAŽO KABINE ZA PREISKAVO SLUHA
ki jo skleneta
ZDRAVSTVENI DOM xx. XXXXXX XXXXXX MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor prim. doc. xx. Xxxxxx XXXXXXXX, dr. med., spec., kot naročnik
Matična številka:
Identifikacijska številka za DDV:
in
……………………………………………………….., ki ga zastopa ……………………….., kot izvajalec
Matična številka:
Identifikacijska številka za DDV:
I. PREDMET
1. člen
Stranki ugotavljata, da je naročnik, v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018) in predpisi s področja javnega naročila, na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil (EU objava), št.: …………………, z dne ………………, oddal naročilo po odprtem postopku, za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.
2. člen
S tem dokumentom se naročnik in izvajalec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri nemotenem poslovanju.
3. člen
Predmet: GOI dela povezana z vzdrževanjem objektov – okoljsko manj obremenjujoča gradnja, razdeljena v 8 sklopov, in sicer za:
8. sklop: Izdelava in montaža kabine za preiskavo sluha
Naročnik izjavlja, da storitev/blago/gradnjo naroča in kupuje za lastno uporabo z obračunanimi davki.
Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:
z razpisno dokumentacijo, popisi del in vsemi prilogami,
predpisi, standardi in ostalo pozitivno zakonodajo, ki je predvidena za tovrstno področje.
Izvedba del po tej pogodbi zajema vsa potrebna dela in material za potrebe naročnika, po predhodnem pisnem naročilu in ponudbi. Naročnik bo sklenil pogodbo z enim gospodarskim subjektom za izdelavo in montažo kabine za preiskavo sluha.
II. OBSEG IN VRSTA STORITVE
4. člen
Obseg in vrsta storitve sta opredeljena v specifikaciji predračuna, razpisni in ponudbeni dokumentaciji, ki je sestavni del te pogodbe.
Izvajalec pred posegom izvede natančne meritve na objektu, zato je količina okvirna, saj je v tem trenutku za naročnika vnaprej objektivno neugotovljiva. Naročnik bo na podlagi okvirnega sporazuma naročil količino in vrsto gradnje, po dejanski izmeri (več/manj del) in morebitna nepredvidena dela.
III. KVALITETA STORITVE
5. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo predmet naročila izvedel strokovno, tehnično pravilno in kvalitetno, v skladu s predpisi, normativi in standardi, ki veljajo za to področje ter v skladu z zahtevami naročnika, pri čemer bo zagotovil strokovno usposobljen kader in uporabljal materiale z ustreznimi atesti in certifikati.
Izvajalec je dolžan v času izvedbe na celotnem delovišču upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe varstva pri delu. Poskrbeti mora za zaščito opreme v prostorih in za varovanje delovišča ter za odstranitev odpadnega materiala.
Izvajalec je dolžan poravnati povzročeno škodo oz. stroške, ki bodo nastali po njegovi krivdi.
IV. ROK IN NAČIN IZVEDBE
6. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo predmet naročila izvedel takoj po zaključku investicije, ki je predvidena za 1. sklop oz. najkasneje v mesecu dni od izdaje pisnega naročila. Za izvedbo velja – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem.
7. člen
Naročnik naroči blago s pisno naročilnico, podpisano s strani pooblaščene osebe.
V. XXXXXXXXXX IN KAKOVOSTNI PREVZEM BLAGA, REKLAMACIJE
8. člen
Naročnik se obvezuje predmet naročila prevzeti na podlagi dobavnice oz. zapisnika o primopredaji.
Xxxxxxxxxx prevzem blaga se opravi takoj po prevzemu. O eventualnih količinskih odstopanjih se mora sestaviti zapisnik in ga v 8 dneh posredovati izvajalcu.
V kolikor dobavljeno blago ne ustreza dogovorjeni kvaliteti, je prodajalec dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti.
Naročnik mora izvršiti kakovostni prevzem najkasneje v 30 dneh po količinskem prevzemu.
Kvaliteto blaga mora naročnik reklamirati najkasneje v 30 dneh od dneva prevzema in o tem sestavi zapisnik, ki ga posreduje prodajalcu. Prodajalec je dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, določenem v zapisniku.
Skrbnik pogodbe s strani naročnika: …………………………………………….……………,
tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………
Skrbnik pogodbe s strani prodajalca:…………………………………………………………,
tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………
VI. CENA
9. člen
Stranki se dogovorita za cene v skupni vrednosti po predračunu, ki izhaja iz ponudbe in je sestavni del te pogodbe oz. za ocenjeno vrednost.
Cena na enoto mere in popust v ponudbi je fiksen za celotno pogodbeno obdobje. Cena mora biti izražena v evrih. Vsebovati mora vse zahtevane in potrebne aktivnosti v zvezi z naročilom, vključno z vsemi spremljajočimi stroški (prevoznimi, materialnimi, zavarovanjem, varovanjem in varstvom vseh vrst, manipulacijami, stroški financiranja, odvoza embalaže, čiščenja, itd.), popuste/rabate in DDV - izvedba funkcionalni, kvalitetni in kvantitetni prevzem.
Cene, ki niso zajete v popisih in cenikih sekcij obrtne zbornice in ne spreminjajo splošne narave pogodbe o izvedbi, se obračunajo po predhodni potrditvi naročnika (tržne cene), v skladu s 1. točko 95. člena ZJN, in sicer na način:
Vse cene morajo biti usklajene s ponudbenimi predračuni in kalkulativnimi osnovami (popusti) iz popisov del ter popusti na cenike sekcij in popusti na tržne cene, ki jih bo naročnik predhodno (pred vsako potrditvijo) preveril z vsakokratno raziskavo trga in jih izvajalcu potrdil ali zavrnil v uskladitev. Vsa več/manj dela in nepredvidena dela morajo biti prikazana v delovnem nalogu oz. pisnem dokumentu.
DDV navzgor se ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja DDV. Tveganje za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske osnove oz. se stopnja DDV spreminja le zaradi spremembe tolmačenja veljavne zakonodaje ali v primeru premalo obračunanega DDV, je na strani ponudnika.
Vsi stroški so vključeni v ceno. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila v podanem obsegu.
VII. PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA
10. člen
Naročnik se zaveže blago plačati v 60 dneh (vpliv Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/20 – ZZUOOP) oz. v 30 dneh od izvedbe, ob pravilni izstavitvi e-računa, na račun prodajalca, št.: ……………………………………………………..
VIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
11. člen
Izvajalec se obvezuje:
da bo izvedel storitev/blago, ki je predmet naročila, v dogovorjeni kvaliteti in roku;
da bo nemudoma obvestil naročnika o nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti;
da bo poskrbel za odstranitev in odvoz vseh nastalih gradbenih in drugih odpadkov;
da bo dosledno upošteval vse pogoje, ki izhajajo iz dokumentacije za oddajo javnega naročila in ponudbene dokumentacije.
IX. OBVEZNOSTI NAROČNIKA
12. člen
Naročnik se obvezuje:
prevzeti naročeno blago,
poravnati svojo finančno obveznost do izvajalca oz. neposredna plačila do podizvajalca.
X. GARANCIJA
13. člen
Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izvedenem delu, ki je predmet te pogodbe, v času trajanja garancijskega roka, ki znaša:
izdelava in montaža kabine za preiskavo sluha …………let oz. minimalno 5 let
vgrajeni deli v skladu z navodili proizvajalcev ………….let oz. minimalno 2 leti
Za vgrajene materiale/blago velja garancijska doba proizvajalca in je razvidna iz garancijskih listin, ki jih je izvajalec dolžan predložiti naročniku. Rok prične teči z dnem prevzema del.
V garancijskem roku je izvajalec dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, ki izvirajo iz njegovega dela.
Kadar naročnik v garancijskem roku ugotovi napako ali pomanjkljivost blaga, mora to nemudoma sporočiti izvajalcu.
Izvajalec mora kupcu, sam ali s pooblaščenim serviserjem, zagotavljati vse storitve v času garancijske dobe in po njej ter omogočati naročniku najkrajši odzivni čas in čas popravila – v skladu s ponudbo.
Pooblaščeni serviser (naziv in kraj): ………………………………………………….
Odzivni čas za odpravo napake je največ 2 uri od prejema obvestila o napaki.
Rok za odpravo napak v garancijskem roku je največ 3 delovne dni od prejema obvestila o napaki oz. se rok sporazumno podaljša v primeru višje sile..
XI. ZAUPNOST PODATKOV
14. člen
Prodajalec se obvezuje varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kot tudi zaupnost vseh tehničnih in osebnih podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih ali osebnih informacij, ki so mu dostopni zaradi izvajanja te pogodbe. Ta obveznost zavezuje prodajalca tudi po morebitni prekinitvi ali po izteku te pogodbe. Podatki v zvezi s predmetom javnega naročila so zaupne narave.
Prodajalec se zavezuje varovati osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugimi predpisi in internimi akti naročnika, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
V primeru kršitve zaupnosti bo naročnik pogodbo razdrl.
XII. PROTIKURUPCIJSKA KLAVZULA
15. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
pridobitev posla
sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji
opustitev dolžnega nadzora nad izvajalcem pogodbenih obveznosti
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku
je nična.
XIII. PARTNERJI/PODIZVAJALCI
16. člen
Izvajalec nastopa s naslednjimi partnerji v skupni ponudbi:
-………………………………………………..
Izvajalec nastopa s naslednjimi podizvajalci:
-………………………………………………..
- ……………………………………………….
Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).
V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:
navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,
način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,
določbe v primeru izstopa xxxxxxxxxxxx od partnerjev v skupini,
reševanje sporov med partnerji v skupini,
druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
rok veljavnosti pravnega akta.
Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.
V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.
Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).
Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:
navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev
navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:
glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila storitve/blaga naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.
XIV. VELJAVNOST POGODBE
17. člen
Pogodba je sklenjena in veljavna s podpisom obeh strank, preneha pa veljati z medsebojno poravnavo obveznosti oz. po preteku garancijskih rokov.
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3A (UL RS, št. 14/18, z dne 2. 3. 2018) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.
Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
18. člen
Stranki spremembe, ki se nanašajo na določila iz razpisne dokumentacije, opredelita s pisnim aneksom.
XV. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Sestavni del te pogodbe – okvirnega sporazuma so naslednje priloge:
razpisna dokumentacija, objavljena na portalu javnih naročil, št.: ….…, z dne ……………
ponudbena dokumentacija št.: ...../....., z dne .............
predračun
20. člen
Če izvajalec ne izvrši svoje obveznosti v dogovorjenem roku, ne da bi v roku 2 dni po prejemu naročila obvestil naročnika nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti, lahko naročnik pogodbo razdre.
21. člen
Za druge pravice in obveznosti obeh strank, ki niso urejene s tem dokumentom, veljajo določila Obligacijskega zakonika.
22. člen
Stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz tega dokumenta reševali sporazumno.
V kolikor sporazumno reševanje ni možno, bo o sporu iz tega dokumenta odločilo pristojno sodišče v Mariboru.
23. člen
Pogodba je sestavljena in podpisana v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod. Vsaka stran pogodbe je podpisana in žigosana s strani obeh strank.
Št.: Št.:
Datum: Datum:
IZVAJALEC NAROČNIK:
PRILOGA 6/1 - k ponudbeni dokumentaciji JN1-G/21 OBRAZEC
III.6/1. PREDRAČUN – za 1. in 2. sklop
PONUDNIK: _______________________________________________________________
Predmet javnega naročila: GOI dela povezana z vzdrževanjem objektov – okoljsko manj obremenjujoča gradnja, razdeljena v 8 sklopov
NAVODILO ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA
Ponudnik ne sme spreminjati vsebine specifikacije predračuna.
Ponudnik je dolžan v predračun vpisati: ceno/EM v EUR brez DDV, % popusta, % DDV, končno vrednost s popustom in DDV ter proizvajalca, tip, kataloško številko ponujenega materiala za vsako posamezno postavko – vpis proizvajalca je obvezen.
Ponudnik je dolžan v pripravljeno prilogo vpisati procent popusta na Cenike sekcij, objavljene na spletnih straneh Sekcij Obrtno – podjetniške zbornice Slovenije, ki so priloženi v razpisni dokumentaciji in % popusta na tržne cene. Na posamezne sklope se nanaša več cenikov sekcij. Ponudnik izpolni tabelo popust na cenike sekcij za vsak sklop posebej. Ponudnik poda enoten popust na tržne cene, ki se nanaša na vsa dela in storitve (na material, režijske ure) znotraj posameznega sklopa.
Ponudnik mora predračun izpolniti ter vsako stran predračuna podpisati in požigosati. Prav tako mora ponudnik podpisati in požigosati Cenike sekcij.
V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.
Ponudnik mora pri izpolnjevanju specifikacije predračuna upoštevati navodila, opozorila in opombe iz dokumentacije o oddaji javnega naročila in projektantov.
Opozorilo: Polja, ki so v popisu označena z rumeno barvo (nepredvidena dela, manjša in druga nepredvidena dela, transport in zavarovanje) niso zajeta v končni ceni popisa del, zato jih mora ponudnik prišteti v poljih, označenih z zvezdico v rekapitulacijah posameznih del.
Ponudnik mora dela izvesti z materialom kot izhaja iz popisov del, z enakovrednim ali boljšim.
Ponudnik mora pregledati vse popise del in v primeru težav pri izpolnitvi pravočasno (v roku za oddajo vprašanj na Portalu javnih naročil) zahtevati pojasnila za odpravo morebitnih napak.
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s 7. odst. 89. člena ZJN.
Ponudnik mora izpolniti vse popise del, vključno z rekapitulacijami in končno rekapitulacijo – predračun za 1. in 2. sklop, jih podpisati in požigosati.
V spodnjo tabelo ponudnik vpiše vrednost iz končne rekapitulacije - predračuna za 1. in 2. sklop.
Ponudnik v del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 6/1, III.6/1. Predračun v .pdf datoteki in bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.
GOI dela povezana z vzdrževanjem objektov – okoljsko manj obremenjujoča gradnja, razdeljena v 8 sklopov: |
KONČNA VREDNOST BREZ DDV |
KONČNA VREDNOST Z DDV |
1. sklop: Prenova 3. etaže Vošnjakova ulica |
|
|
2. sklop: Prenova kleti Sodna ulica |
|
|
|
POPUST NA CENIKE SEKCIJ |
|
1. skop |
|
|
|
Popust se nanaša na vsa dela in storitve (na material, režijske ure) znotraj posameznega cenika sekcije
|
|
|
|
|
Zap. št. |
CENIKI SEKCIJ |
Popust na cenike sekcij |
Sklop, na katerega se nanaša popust iz cenika sekcij |
||
|
Kamnoseške storitve |
% |
1., 2. |
||
|
Strojne inštalacije |
% |
1., 2. |
||
|
Slikopleskarska in fasaderska dela |
% |
1., 2. |
||
|
Steklarska dela |
% |
1., 2. |
||
|
Gradbena dela |
% |
1., 2. |
||
|
Suhomontažna dela |
% |
1., 2. |
||
|
Keramičarska dela |
% |
1., 2. |
||
|
Krovsko kleparska dela |
% |
1., 2. |
||
|
Talne obloge |
% |
1., 2. |
||
|
Elektroinštalaterska dela |
% |
1., 2. |
||
|
Strojne ure |
% |
1., 2. |
||
|
Mizarska dela |
% |
1., 2. |
|
POPUST NA CENIKE SEKCIJ |
|
2. skop |
|
|
|
Popust se nanaša na vsa dela in storitve (na material, režijske ure) znotraj posameznega cenika sekcije
|
|
|
|
|
Zap. št. |
CENIKI SEKCIJ |
Popust na cenike sekcij |
Sklop, na katerega se nanaša popust iz cenika sekcij |
||
|
Kamnoseške storitve |
% |
1., 2. |
||
|
Strojne inštalacije |
% |
1., 2. |
||
|
Slikopleskarska in fasaderska dela |
% |
1., 2. |
||
|
Steklarska dela |
% |
1., 2. |
||
|
Gradbena dela |
% |
1., 2. |
||
|
Suhomontažna dela |
% |
1., 2. |
||
|
Keramičarska dela |
% |
1., 2. |
||
|
Krovsko kleparska dela |
% |
1., 2. |
||
|
Talne obloge |
% |
1., 2. |
||
|
Elektroinštalaterska dela |
% |
1., 2. |
||
|
Strojne ure |
% |
1., 2. |
||
|
Mizarska dela |
% |
1., 2. |
|
POPUST NA TRŽNE CENE |
|
|
Ponudnik poda enoten popust na tržne cene, ki se nanaša na vsa dela in storitve znotraj posameznega sklopa (na material, režijske ure). |
|
Sklop |
CENIKI |
Popust na tržne cene |
1. |
Prenova 3. etaže Vošnjakova ulica |
% |
2. |
Prenova kleti Sodna ulica |
% |
Ponudnik v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« obvezno naloži excell tabele z vsemi popisi del in rekapitulacijami, ki morajo biti v celoti izpolnjene.
Priloga:
Za 1. sklop: Popisi del, rekapitulacije
Predračun za 1. sklop: – končna rekapitulacija
Za 2. Sklop: Popisi del, rekapitulacije
Predračun – končna rekapitulacija
Podpisani in požigosani Ceniki sekcij
Kraj: Podpis odgovorne osebe
Datum: Žig
PRILOGA 6/2 - k ponudbeni dokumentaciji JN1-G/21 OBRAZEC
III.6/2. PREDRAČUN (ostali sklopi: 3. do 8. sklop)
PONUDNIK: _______________________________________________________________
Predmet javnega naročila: GOI dela povezana z vzdrževanjem objektov – okoljsko manj obremenjujoča gradnja, razdeljena v 8 sklopov
NAVODILO ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA
Ponudnik ne sme spreminjati vsebine specifikacije predračuna.
Ponudnik je dolžan v predračun vpisati: ceno/EM v EUR brez DDV, % popusta, % DDV, končno vrednost s popustom in DDV ter proizvajalca, tip, kataloško številko ponujenega materiala za posamezno postavko – vpis proizvajalca je obvezen.
Ponudnik je dolžan v pripravljeno prilogo vpisati procent popusta na Cenike sekcij, objavljene na spletnih straneh Sekcij Obrtno – podjetniške zbornice Slovenije, ki so priloženi v razpisni dokumentaciji in % popusta na tržne cene. Na posamezne sklope se nanaša več cenikov sekcij. Ponudnik izpolni tabelo popust na cenike sekcij za vsak sklop posebej. Ponudnik poda enoten popust na tržne cene, ki se nanaša na vsa dela in storitve (na material, režijske ure) znotraj posameznega sklopa.
Ponudnik mora predračun izpolniti ter vsako stran predračuna podpisati in požigosati. Prav tako mora ponudnik podpisati in požigosati Cenike sekcij.
Ponudnik mora pri izpolnjevanju specifikacije predračuna upoštevati navodila iz dokumentacije o oddaji javnega naročila in izpolniti priloženi obrazec Popust na cenike sekcij in Popust na tržne cene.
V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.
Ponudnik mora pravočasno pregledati vse popise del in v primeru težav pri izpolnitvi pravočasno (v roku za oddajo vprašanj na Portalu javnih naročil) zahtevati pojasnila za odpravo morebitnih napak.
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s 7. odst. 89. člena ZJN.
Ponudnik v spodnjo tabelo vpiše končno vrednost predračuna z DDV in % popusta na cenike sekcij obrtne zbornice po posameznem sklopu.
Ponudnik v del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 6/2, III.6/2. Predračun in merila v .pdf datoteki in bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.
GOI dela povezana z vzdrževanjem objektov – okoljsko manj obremenjujoča gradnja, razdeljena v 8 sklopov: |
KONČNA VREDNOST Z DDV |
% POPUSTA na cenike Sekcij |
% POPUSTA na tržne cene |
3. sklop: Gradbena in zidarska dela |
|
|
|
4. sklop: Strojne inštalacije |
|
|
|
5. sklop: Elektroinštalacijska dela |
|
|
|
6. sklop: Dobava in polaganje talnih oblog |
|
|
|
7. sklop: Slikopleskarska dela |
|
|
|
8. sklop: Izdelava in montaža kabine za preiskavo sluha |
|
|
|
|
POPUST NA CENIKE SEKCIJ |
|
3. skop |
|
|
|
Popust se nanaša na vsa dela in storitve (na material, režijske ure) znotraj posameznega cenika sekcije
|
|
|
|
|
Zap. št. |
CENIKI SEKCIJ |
Popust na cenike sekcij |
Sklop, na katerega se nanaša popust iz cenika sekcij |
||
|
Kamnoseške storitve |
% |
3. |
||
|
Strojne inštalacije |
% |
4. |
||
|
Slikopleskarska in fasaderska dela |
% |
7. |
||
|
Steklarska dela |
% |
3., 8. |
||
|
Gradbena dela |
% |
3. |
||
|
Suhomontažna dela |
% |
3. |
||
|
Keramičarska dela |
% |
3. |
||
|
Krovsko kleparska dela |
% |
3. |
||
|
Talne obloge |
% |
6. |
||
|
Elektroinštalaterska dela |
% |
5. |
||
|
Strojne ure |
% |
3., 4. |
||
|
Mizarska dela |
% |
3., 8. |
|
POPUST NA CENIKE SEKCIJ |
|
4. skop |
|
|
|
Popust se nanaša na vsa dela in storitve (na material, režijske ure) znotraj posameznega cenika sekcije
|
|
|
|
|
Zap. št. |
CENIKI SEKCIJ |
Popust na cenike sekcij |
Sklop, na katerega se nanaša popust iz cenika sekcij |
||
|
Kamnoseške storitve |
% |
3. |
||
|
Strojne inštalacije |
% |
4. |
||
|
Slikopleskarska in fasaderska dela |
% |
7. |
||
|
Steklarska dela |
% |
3., 8. |
||
|
Gradbena dela |
% |
3. |
||
|
Suhomontažna dela |
% |
3. |
||
|
Keramičarska dela |
% |
3. |
||
|
Krovsko kleparska dela |
% |
3. |
||
|
Talne obloge |
% |
6. |
||
|
Elektroinštalaterska dela |
% |
5. |
||
|
Strojne ure |
% |
3., 4. |
||
|
Mizarska dela |
% |
3., 8. |
|
POPUST NA CENIKE SEKCIJ |
|
5. skop |
|
|
|
Popust se nanaša na vsa dela in storitve (na material, režijske ure) znotraj posameznega cenika sekcije
|
|
|
|
|
Zap. št. |
CENIKI SEKCIJ |
Popust na cenike sekcij |
Sklop, na katerega se nanaša popust iz cenika sekcij |
||
|
Kamnoseške storitve |
% |
3. |
||
|
Strojne inštalacije |
% |
4. |
||
|
Slikopleskarska in fasaderska dela |
% |
7. |
||
|
Steklarska dela |
% |
3., 8. |
||
|
Gradbena dela |
% |
3. |
||
|
Suhomontažna dela |
% |
3. |
||
|
Keramičarska dela |
% |
3. |
||
|
Krovsko kleparska dela |
% |
3. |
||
|
Talne obloge |
% |
6. |
||
|
Elektroinštalaterska dela |
% |
5. |
||
|
Strojne ure |
% |
3., 4. |
||
|
Mizarska dela |
% |
3., 8. |
|
POPUST NA CENIKE SEKCIJ |
|
6. skop |
|
|
|
Popust se nanaša na vsa dela in storitve (na material, režijske ure) znotraj posameznega cenika sekcije
|
|
|
|
|
Zap. št. |
CENIKI SEKCIJ |
Popust na cenike sekcij |
Sklop, na katerega se nanaša popust iz cenika sekcij |
||
|
Kamnoseške storitve |
% |
3. |
||
|
Strojne inštalacije |
% |
4. |
||
|
Slikopleskarska in fasaderska dela |
% |
7. |
||
|
Steklarska dela |
% |
3., 8. |
||
|
Gradbena dela |
% |
3. |
||
|
Suhomontažna dela |
% |
3. |
||
|
Keramičarska dela |
% |
3. |
||
|
Krovsko kleparska dela |
% |
3. |
||
|
Talne obloge |
% |
6. |
||
|
Elektroinštalaterska dela |
% |
5. |
||
|
Strojne ure |
% |
3., 4. |
||
|
Mizarska dela |
% |
3., 8. |
|
POPUST NA CENIKE SEKCIJ |
|
7. skop |
|
|
|
Popust se nanaša na vsa dela in storitve (na material, režijske ure) znotraj posameznega cenika sekcije
|
|
|
|
|
Zap. št. |
CENIKI SEKCIJ |
Popust na cenike sekcij |
Sklop, na katerega se nanaša popust iz cenika sekcij |
||
|
Kamnoseške storitve |
% |
3. |
||
|
Strojne inštalacije |
% |
4. |
||
|
Slikopleskarska in fasaderska dela |
% |
7. |
||
|
Steklarska dela |
% |
3., 8. |
||
|
Gradbena dela |
% |
3. |
||
|
Suhomontažna dela |
% |
3. |
||
|
Keramičarska dela |
% |
3. |
||
|
Krovsko kleparska dela |
% |
3. |
||
|
Talne obloge |
% |
6. |
||
|
Elektroinštalaterska dela |
% |
5. |
||
|
Strojne ure |
% |
3., 4. |
||
|
Mizarska dela |
% |
3., 8. |
|
POPUST NA CENIKE SEKCIJ |
|
8. skop |
|
|
|
Popust se nanaša na vsa dela in storitve (na material, režijske ure) znotraj posameznega cenika sekcije
|
|
|
|
|
Zap. št. |
CENIKI SEKCIJ |
Popust na cenike sekcij |
Sklop, na katerega se nanaša popust iz cenika sekcij |
||
|
Kamnoseške storitve |
% |
3. |
||
|
Strojne inštalacije |
% |
4. |
||
|
Slikopleskarska in fasaderska dela |
% |
7. |
||
|
Steklarska dela |
% |
3., 8. |
||
|
Gradbena dela |
% |
3. |
||
|
Suhomontažna dela |
% |
3. |
||
|
Keramičarska dela |
% |
3. |
||
|
Krovsko kleparska dela |
% |
3. |
||
|
Talne obloge |
% |
6. |
||
|
Elektroinštalaterska dela |
% |
5. |
||
|
Strojne ure |
% |
3., 4. |
||
|
Mizarska dela |
% |
3., 8. |
|
POPUST NA TRŽNE CENE |
|
|
Ponudnik poda enoten popust na tržne cene, ki se nanaša na vsa dela in storitve znotraj posameznega sklopa (na material, režijske ure). |
|
Sklop |
Ceniki |
Popust na tržne cene |
3. |
Gradbena in zidarska dela |
% |
4. |
Strojne inštalacije |
% |
5. |
Elektroinštalacijska dela |
% |
6. |
Dobava in polaganje talnih oblog |
% |
7. |
Slikopleskarska dela |
% |
8. |
Izdelava in montaža kabine za preiskavo sluha |
% |
Ponudnik v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« obvezno naloži excell tabelo specifikacije predračuna, ki mora biti v celoti izpolnjena.
Priloga:
popisi ostali sklopi 3. - 8.
podpisani in požigosani Ceniki sekcij
Kraj: Podpis odgovorne osebe
Datum: Žig
PRILOGA 7 - k ponudbeni dokumentaciji JN1-G/21 OBRAZEC
III.7. IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD
PONUDNIK: _______________________________________________________________
Predmet javnega naročila: GOI dela povezana z vzdrževanjem objektov – okoljsko manj obremenjujoča gradnja, razdeljena v 8 sklopov
I z j a v l j a m o , d a
izpolnjujemo pogoje za ugotavljanje sposobnosti, navedene v III. točki navodil;
se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;
zagotavljamo dobavo za najmanj 100 % razpisane vrste blaga po posameznem sklopu;
bomo ob podpisu pogodbe naročniku izročili bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
bomo razpisano delo opravili skladno s projektom, popisom del, z materiali in v kvaliteti, ki je zahtevana v razpisni dokumentaciji ter skladno s pravili stroke in z navodili odgovornega naročnika;
xxxx javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju RS;
izvajanje vzdrževanja ne bo motilo delovnega procesa (ropot, izklopi elektrike, vode, kanalizacije izven delovnega časa, sobota, nedelja in prazniki), razen v primeru nujnih interventnih posegov in bo potekalo le v prisotnosti predstavnika naročnika (uporabnik, kontaktna oseba, …);
bomo predložili dokazilo o zanesljivosti izvedbe vključujoč veljavne certifikate in dokazno dokumentacijo o zanesljivosti v slovenskem jeziku;
xxxx predložili certifikate in dokazno dokumentacijo tudi za vsa dela, ki jih bodo izvedli podizvajalci;
izpolnjujemo oziroma bomo izpolnjevali vse obveznosti iz varstva in zdravja pri delu;
ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;
vse podatke, ki smo jih pridobili od naročnika, obravnavamo kot poslovno skrivnost;
smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave;
bomo, v primeru zahteve, za podjetje in za zakonite zastopnike in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa in vse osebe, ki so pooblaščene za zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, podali potrdilo, da na dan poteka roka za oddajo ponudb ni obstajal izključitveni razlog iz 1. odstavka 75. člena ZJN – velja za ponudnika/partnerja/podizvajalca.
(Ponudnik bo lahko priložil potrdilo ali zapriseženo izjavo ali izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo oz. potrdilo pridobljeno s strani Ministrstva za pravosodje).
bomo, na osnovi naročnikove zahteve, podali podpisano izjavo oz. podatke v skladu s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK.
i n p r i l a g a m o
obrazec ESPD (enotni evropski dokument)
Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD
(v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja, mora biti obrazec ESPD priložen za vsakega podizvajalca/partnerja posebej)
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« Vsi ESPD dokimenti naj bodo naloženi tudi v pdf obliki.
fotokopija AJPES, kot npr. XXX, ali vseh pristojnih bank za plačilni promet pri katerih imamo odprte račune. Iz priloženih dokumentov mora biti razvidno, da v zadnjih 6 mesecih od odpiranja ponudb niso bili blokirani računi oz. ni bilo neporavnanih zapadlih obveznosti. Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
Ponudnik naloži zahtevana potrdila v .pdf obliki.
Kraj:
Datum: Podpis odgovorne osebe
Žig
Priloge:
PRILOGA 8 - k ponudbeni dokumentaciji JN1-G/21 OBRAZEC
III.8. IZJAVA PONUDNIKA O STROKOVNI IN TEHNIČNI
SPOSOBNOSTI TER GARANCIJSKI DOBI
PONUDNIK: _______________________________________________________________
Predmet javnega naročila: GOI dela povezana z vzdrževanjem objektov – okoljsko manj obremenjujoča gradnja, razdeljena v 8 sklopov
I z j a v l j a m o ,
da bomo javno naročilo izvedli z odgovornim vodjem del, ki ima licenco IZS iz spodnjega seznama velja za 1. in 2. sklop, želeno tudi za ostale sklope, za katere je le-to smiselno:
IME IN PRIIMEK |
STROKOVNA IZOBRAZBA |
ŠT. LICENCE IZS |
LETA DELOVNIH IZKUŠENJ |
VRSTA DEL, KI JIH BO VODIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zagotavljamo naslednje garancijske roke:
gradbena in obrtniška dela ……………………………… let oz. minimalno 5 let (velja za sklope od 1. – 7.)
elektroinstalacijska dela, naprave in napeljave …………. let oz. minimalno 5 let (velja za sklope od 1. – 7.)
strojno instalacijska dela, naprave in napeljave ………… let oz. minimalno 5 let (velja za sklope od 1. – 7.)
- vgrajeni deli v skladu z navodili proizvajalcev ……….. let oz. minimalno 2 leti (velja
za vse sklope)
- izdelava in xxxxxxx xxxxxx za preiskavo sluha …………. let oz. minimalno 5 let (velja
za 8. sklop.
da bomo ob zaključku del oz. ob primopredaji izročili naročniku garancijsko izjavo za vsa opravljena dela in za dobavljeno, vgrajeno, montirano pogodbeno blago in opremo ter priložili vse garancijske liste (veljavno od dneva primopredaje) – velja za 1. in 2. sklop.
P r i l a g a m o
fotokopijo veljavne police za zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti v skladu z določili 14. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17- popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP) – velja za 1. in 2. sklop.
osnutek sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih na skupnem delovišču – velja za 1. in 2. sklop.
Priloga: 2 x
- veljavna zavarovalna polica
- osnutek sporazuma
Kraj:
Datum:
Podpis odgovorne osebe
Žig
PRILOGA 9 - k ponudbeni dokumentaciji JN1-G/21 OBRAZEC
III.9. TERMINSKI PLAN IN ORGANIZACIJA IZVEDBE DEL – 1. in 2. sklop
PONUDNIK: _______________________________________________________________
Predmet javnega naročila: GOI dela povezana z vzdrževanjem objektov – okoljsko manj obremenjujoča gradnja, razdeljena v 8 sklopov
I z j a v l j a m o ,
da smo proučili razpisno in projektno dokumentacijo, tehnično poročilo, popise del in predizmere iz projektne dokumentacije, terenske razmere in razmere obstoječega stanja ter smo pripravljeni prevzeti vsa dela,
da bomo dela izvedli v predvidenem roku, to je 1 - 2 meseca od uvedbe v posel.
i n p r i l a g a m o
predvideni terminski plan in organizacija izvedbe vseh razpisanih del.
Detajlni terminski plan in načrt organizacije del bo priložen k pogodbi in bo vseboval najmanj:
opis aktivnosti
trajanje aktivnosti
označbe kritične poti
odvisnost med aktivnostmi
prikaz vseh omejitev
razpored izvajalcev naročnika in podizvajalcev/partnerjev s seznamom vseh izvajalcev del – ponudnik + podizvajalci/partnerji).
Priloga:
- predvideni terminski plan in načrt organizacije dela
- seznam vseh izvajalcev del
Kraj:
Datum:
Podpis odgovorne osebe
Žig
PRILOGA 10 - k ponudbeni dokumentaciji JN1-G/21 OBRAZEC
III.10. IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU
PONUDNIK: ______________________________________________________________
Predmet javnega naročila: GOI dela povezana z vzdrževanjem objektov – okoljsko manj obremenjujoča gradnja, razdeljena v 8 sklopov – velja za vse sklope
I z j a v l j a m o ,
da izpolnjujemo zahtevane pogoje v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (UL RS, št. 51/17 in št. 64/19) - Temeljne okoljske zahteve za izvedbo gradnje stavb, in sicer:
Ponudnik v Izjavi ponudnika o izpolnjevanju pogojev o zelenem javnem naročanju obkroži/označi pogoj (alineo), ki ga mora izpolnjevati za posamezni predmet zelenega javnega naročanja za ponujeni sklop in pri Načinu dokazovanja jasno navede vsa potrebna dokazila ter obrazloži izpolnitev pogoja glede na razpisano količino in odstotek zahteve iz pogoja. Vsa navedena dokazila tudi priloži!
delež klimatskih naprav, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 80 % vseh artiklov;
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je zahteva izpolnjena ali
nalepko o energijski učinkovitosti ali
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je zahteva izpolnjena.
Navedba in obrazložitev dokazil:
|
|
delež grelnikov vode, grelnikov prostorov, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 85 %;
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je zahteva izpolnjena ali
nalepko o energijski učinkovitosti ali
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je zahteva izpolnjena.
Navedba in obrazložitev dokazil:
|
|
delež sanitarnih armatur, ki so nameščene v prostorih za več uporabnikov in pogosto uporabo ter omogočajo omejitev časa posamezne uporabe vode, znaša najmanj 70 %;
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je zahteva izpolnjena ali
nalepko o energijski učinkovitosti ali
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je zahteva izpolnjena.
Navedba in obrazložitev dokazil:
|
|
delež splakovalnih sistemov iz opreme za stranišča na splakovanje in opreme za pisoarje, ki vključuje napravo za varčevanje z vodo, znaša najmanj 60 %;
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je zahteva izpolnjena ali
nalepko o energijski učinkovitosti ali
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je zahteva izpolnjena.
Navedba in obrazložitev dokazil:
|
|
delež recikliranega mavca v vgrajenih mavčnih ploščah oz. delež recikliranega ali ponovno uporabljenega gradbenega lesa v leseni stenski plošči znaša najmanj 10 %;
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je zahteva izpolnjena ali
nalepko o energijski učinkovitosti ali
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je zahteva izpolnjena.
Navedba in obrazložitev dokazil:
|
|
delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je zahteva izpolnjena ali
nalepko o energijski učinkovitosti ali
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je zahteva izpolnjena.
Navedba in obrazložitev dokazil:
|
|
delež svetilk, ki omogoča uporabo električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je zahteva izpolnjena ali
nalepko o energijski učinkovitosti ali
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je zahteva izpolnjena.
Navedba in obrazložitev dokazil:
|
|
razsvetljava v notranjih prostorih omogoča uporabo predstikalnih naprav z možnostjo zatemnjevanja pri najmanj 40 % vseh sijalk.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je zahteva izpolnjena ali
nalepko o energijski učinkovitosti ali
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je zahteva izpolnjena.
Navedba in obrazložitev dokazil:
|
|
Priloge:
- dokazila in obrazložitve
Kraj:
Datum:
Podpis odgovorne osebe
Žig
PRILOGA 11 - k ponudbeni dokumentaciji JN1-G/21 OBRAZEC
III.11. POSEBNA PRILOGA PONUDBE
PONUDNIK: _______________________________________________________________
Predmet javnega naročila: GOI dela povezana z vzdrževanjem objektov – okoljsko manj obremenjujoča gradnja, razdeljena v 8 sklopov
I z j a v l j a m o ,
da smo v popisih del navedli proizvajalca za ponujene materiale in opremo – navedba proizvajalca je obvezna. Tip in kataloška številka sta želen podatek.
da bomo na zahtevo naročnika/projektanta predložili v potrditev vse materiale in opremo, skupaj s tehničnimi opisi oz. vso potrebno tehnično dokumentacijo – proizvajalca, tip in kataloško številko. Predložitev tehničnih podatkov za ponujene materiale in opremo je želen podatek že v okviru ponudbe.
Kraj:
Datum:
Podpis odgovorne osebe
Žig
PRILOGA 12 - k ponudbeni dokumentaciji JN1-G/21 VZOREC
III.12. IZJAVA BANKE XXX XXXXXXXXXXXXX – za 1. in 2. sklop
Naziv banke xxx xxxxxxxxxxxxx: _________________________________________________
Sedež banke ali zavarovalnice: _________________________________________________
Podjetje: ___________________________________________________________________
Naslov: ____________________________________________________________________
I Z J A V A
V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis za gradnjo: GOI dela povezana z vzdrževanjem objektov – okoljsko manj obremenjujoča gradnja, razdeljena v 8 sklopov, pogodbena vrednost € .............................., ki je bil objavljen na portalu javnih naročil, št. ........................., z dne ..................... .
i z j a v l j a m o ,
da bomo organom odločanja predlagali v odobritev izdajo garancije za dobro izvedbo posla v višini 10 % vrednosti z DDV sklenjenega posla, in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe.
Banka oz. zavarovalnica
(žig in podpis)
VZOREC - k ponudbeni dokumentaciji JN1-G/19
BANČNA GARANCIJA ALI KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI – za 1. in 2. sklop
Naziv banke xxx xxxxxxxxxxxxx: _________________________________________________
Kraj in datum: __________________
Upravičenec: ________________________________________________________________
Garancija oz. kavcijsko zavarovanje št.: ..............
V skladu s pogodbo……………………………….., sklenjeno med naročnikom: Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx Maribor in …………………………………………………………..…
za izvedbo gradnje: GOI dela povezana z vzdrževanjem objektov – okoljsko manj obremenjujoča gradnja, razdeljena v 8 sklopov, v vrednosti ..........………...............€, je dobavitelj/izvajalec dolžan izvesti storitev v skupni vrednosti………………….........….........€, zbesedo:…………………………………………..…............................………………………... v roku ................. v skladu z določili pogodbe.
Na zahtevo dobavitelja/izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali ....................... €, če dobavitelj/izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, rokih ali količini, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če nabava blaga/izvedba storitve tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
original Garancije, št. ……………..
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčen znesek.
Ta garancija velja najkasneje do ……………………. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se dobavitelju/izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da dobavitelj/izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oz. dobavitelj/izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
Ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje ni prenosljivo.
Morebitne spore med upravičenci in banko oz. zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.
Banka oz. zavarovalnica
(žig, podpis)
PRILOGA 13 - k ponudbeni dokumentaciji JN1-G/21 VZOREC
III.13. IZJAVA BANKE ALI ZAVAROVALNICE – 1. in 2. sklop
Naziv banke xxx xxxxxxxxxxxxx: ________________________________________________________________
Sedež banke ali zavarovalnice: ________________________________________________________________
Ponudnik: ___________________________________________________________________
Naslov:
____________________________________________________________________
I Z J A V A
V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis za izvedbo gradnje GOI dela povezana z vzdrževanjem objektov – okoljsko manj obremenjujoča gradnja, razdeljena v 8 sklopov, pogodbena vrednost € .............................., ki je bil objavljen na portalu javnih naročil, št. ....................., z dne ..................... .
i z j a v l j a m o ,
da bomo, v kolikor bo ponudnik …………………………………….………….. izbran na javnem razpisu kot najugodnejši, izdali nepreklicno in brezpogojno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % vrednosti z DDV sklenjenega posla, in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe.
Banka oz. zavarovalnica
(žig in podpis)
VZOREC - k ponudbeni dokumentaciji JN1-G/21
BANČNA GARANCIJA ALI KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU - za 1. in 2. sklop
Naziv banke xxx xxxxxxxxxxxxx: _________________________________________________
Kraj in datum: __________________
Upravičenec: ________________________________________________________________
Garancija oz. kavcijsko zavarovanje, št.: ..............
V skladu s pogodbo…………………., sklenjeno med upravičencem/naročnikom: Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx Maribor in izvajalcem…..………………………………………………
za izvedbo gradnje: GOI dela povezana z vzdrževanjem objektov – okoljsko manj obremenjujoča gradnja, razdeljena v 8 sklopov, v vrednosti ...………...............€, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oz. servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.
Na zahtevo izvajalca se s to garancijo oz. kavcijskim zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali ....................... €, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, rokih ali količini, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če nabava blaga/izvedba storitve tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.
Zahtevek za unovčitev garancije ali kavcijskega zavarovanja mora biti predložen banki oz. zavarovalnici in mora vsebovati:
originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
original garancije ali kavcijsko zavarovanje, št. ……………..
Ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje se znižuje za vsak, po tej garanciji oz. kavcijskem zavarovanju unovčen znesek.
Ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje velja še 30 dni po poteku garancijskega roka, določenega v pogodbi, to je najkasneje do ……………………. Po poteku navedenega roka garancija oz. kavcijsko zavarovanje ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija oz. kavcijsko zavarovanje vrnjeno.
Če se bo upravičenec/naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije oz. kavcijskega zavarovanja strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oz. kavcijskega zavarovanja in banka oz. zavarovalnica sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije oz. kavcijskega zavarovanja. Ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje ni prenosljivo.
Morebitne spore med upravičenci in banko oz. zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.
Banka oz. zavarovalnica
(žig, podpis)
2/2
p.p. 1646, 2001 Maribor, tel. 00 00 00 000, faks 00 00 00 000, e-pošta: xxxx@xx-xx.xx, xxx.xx-xx.xx |