Znak naročnika št. CD-TS-VS-KK/2021-1
Znak naročnika št. CD-TS-VS-KK/2021-1
Št. pogodbe izvajalca: ............................
NAROČNIK: Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, ki ga zastopa Xxxxxx Xxxxxx, direktorica tehničnega sektorja
Matična številka: 5099471000
Identifikacijska številka za DDV: 27164136
in
IZVAJALEC: "NAZIV DRUŽBE, NASLOV", ki jo zastopa "IME; PRIIMEK", direktor, upravni odbor …
Matična številka:
Identifikacijska številka za DDV:
TRR ….., odprt pri …..
skleneta naslednjo
POGODBO
za
PRENOVO GARDEROB ZA IZVAJALCE V B. IN C. TRAKTU 1. IN 2. KLETI
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da:
je naročnik na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 91/15 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZJN-3) dne ………………… objavil javno naročilo za izbiro izvajalca po postopku naročila male vrednosti za Xxxxxxx garderob za izvajalce na portalu javnih naročil pod zaporedno št. ………………………..,
bil kot najugodnejši ponudnik izbran zgoraj navedeni izvajalec, ki je predložil ponudbo št. ……………………………………. z dne ……………………………; ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.
je izvajalec v celoti sprejel razpisne pogoje iz naročnikove dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je sestavni del te pogodbe;
za dela, ki so predmet te pogodbe, velja obrnjeno davčno breme, skladno s 76. a členom ZDDV-1 tako, da je zavezanec za plačilo DDV naročnik.
PREDMET POGODBE
2. člen
S to pogodbo naročnik xxxx, izvajalec pa prevzeme v izvedbo naslednja dela:
PRENOVO GARDEROB ZA IZVAJALCE V B. IN C. TRAKTU 1. IN 2. KLETI
Podrobnejši obseg in opis del je razviden iz določil te pogodbe, tehnične dokumentacije ter »Ponudbenega predračuna«, kar je del ponudbe izvajalca in naročnikove dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
ROK ZA IZVEDBO DEL
3. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo z izvajanjem del pričel takoj po sklenitvi pogodbe ter jih izvedel pravočasno v roku 3 mesecev in sicer v naslednjih rokih:
ureditev gradbišča in pričetek z deli do »DATUM«
izvajanje del »v roku 3 mesecev«
dokončanje del do »DATUM«
pregled del »DATUM«
odprava eventualnih napak in pomanjkljivosti »v roku 1 meseca«
Vsa dela, ki so predmet te pogodbe bo izvajalec končal najkasneje do 31. 10. 2021.
Izvajalec bo ob uvedbi v delo naročniku predal časovni načrt oziroma terminski plan izvedbe del, ki je sestavni del te pogodbe, pri čemer bo moral upoštevati, da lahko naročnik zaradi izvedbe programa dela in organiziranih sočasnih prireditev:
omeji glasna gradbena dela izvajalca in transporte v obsegu do 3 % časa,
prepove vsa dela izvajalca v obsegu največ do 2 dni,
določi izvajalcu, da do 5 % del opravi v manj ugodnem času (nedelja, praznik, nočno delo).
4. člen
Če izvajalec po svoji krivdi, neodvisno od naročnikovega ravnanja, ne izvede pogodbenih del v roku iz 4. člena te pogodbe ter roku, ki ga naročnik določi za morebitna dodatna naročena dela, mu naročnik določi dodaten primeren rok za izvedbo in dokončanje del, kar ne pomeni, da se naročnik odpoveduje pogodbeni kazni zaradi zamude. Če izvajalec tudi v dodatno določenem roku ne izvede pogodbenih del, lahko naročnik odstopi od pogodbe.
5. člen
Do podaljšanja pogodbenega roka iz 3. člena te pogodbe lahko pride v naslednjih primerih:
zaradi sprememb pogodbenih del ali
zaradi naročnikovega ravnanja ali okoliščin izven njegovega nadzora, ki so nastale po tem, ko je pogodba stopila v veljavo, ali
zaradi spremembe zakonodaje in sprejetja ukrepov (npr. zaradi preprečitve širjenja epidemije Covid-19) ali
v primeru višje sile.
Če nastopijo okoliščine, zaradi katerih nastane potreba do podaljšanja roka, mora izvajalec naročnika obvestiti najkasneje v roku 8 (osem) dni od nastopa okoliščin iz prejšnjega odstavka. V zahtevku za podaljšanje roka mora izvajalec navesti vse relevantne podrobnosti in razloge za nastanek zamude. Če je nastanek zamude na strani naročnika, mora izvajalec v zahtevku za podaljšanje roka navesti in opredeliti tudi dodatne stroške, ki so mu ali bodo nastali zaradi spremembe roka.
Pogodbeni stranki, na podlagi pisnega zahtevka izvajalca za spremembo roka, skupaj določita in sprejmeta ukrepe, s katerimi naj bi se dejanska ali predvidena zamuda preprečila oziroma zmanjšala.
Pogodbeni stranki bosta spremembo roka sporazumno dogovorili s pisnim aneksom k tej pogodbi, na podlagi zahtevka izvajalca in pisne odobritve naročnika.
III. VREDNOST POGODBENIH DEL
6. člen
Ocenjena pogodbena vrednost zajema vrednost del, ki so predmet te pogodbe, in izhaja iz ponudbe izvajalca št. ........................................................, z dne ................................, podanih cen iz ponudbenega predračuna in količin iz popisa del ter znaša:
Vrednost brez DDV ............................................................................................................................. EUR
z besedo: ............................................................................................................................................. Vrednost DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 plača naročnik ……........................................................... EUR
Skupna vrednost z DDV ...................................................................................................................... EUR
V navedeno vrednost je vključena tudi vrednost nepredvidenih del v višini 10%. Vse cene na enoto iz ponudbenega predračuna so fiksne.
IV. OBRAČUN DEL IN PLAČILA
7. člen
Izvedena dela bo izvajalec obračunal po cenah na enoto iz ponudbenega predračuna in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih in potrjenih v knjigi obračunskih izmer.
Izvajalec bo opravljena dela obračunal z izstavitvijo začasnih mesečnih situacij in končno obračunsko situacijo. Osnutek končne situacije mora izvajalec izstaviti pred izdajo Potrdila o prevzemu.
Izvajalec predloži situacije naročniku v pregled v dveh izvodih, od tega se en izvod situacije izroči v pregled nadzornemu inženirju. Nadzorni inženir je dolžan odgovoriti na situacijo v treh delovnih dneh od prejema.
Rok za plačilo situacije je 30 dni po potrditvi situacije s strani naročnika, pod pogojem, da vrednost situacije ni sporna in da izvajalec predloži potrjene račune podizvajalcev, kot določa 9. člen pogodbe, v nasprotnem primeru se plačilo situacije do prejema zahtevane dokumentacije zadrži.
8. člen
Izvršena dela bo naročnik izvajalcu in podizvajalcem (navedeno določilo se vnese v primeru, da ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec zahteva neposredno plačilo) plačeval na podlagi izdanih začasnih mesečnih situacij in končne situacije. Izvajalec izstavi situacijo kot e-račun.
Izvajalec je obvezan dostaviti situacijo v roku 5. (petih) dni po obračunskem obdobju, to je do petega (5) dne v mesecu za pretekli mesec.
Naročnik je dolžan potrditi situacijo v roku 15 (petnajst) dni od prejema.
Če je del situacije sporen (v primeru npr. pripomb na kakovost storitve, neizvršenih ali nedokončanih del, nezadostne ali neizdelane dokumentacije, neopravljenih testov ipd.), naročnik izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora v roku 3 dni od prejema opozorila za sporni del naročniku predložiti dobropis. Če izvajalec dobropisa v zahtevanem roku ne predloži, se mu situacija za vrednost spornega dela zavrne.
V primeru zavrnitve situacije ali po roku dostavljene situacije, se izvajalec zavezuje naročniku povrniti vse neposredne stroške, ki bodo nastali zaradi zavrnitve in/ali prepozno dostavljene situacije.
Če pride naročnik v zamudo z obveznostjo plačila potrjene situacije, ima izvajalec pravico do obračuna in plačila zakonsko določenih zamudnih obresti za vse terjatve izvajalca do naročnika, za čas od datuma zapadlosti do datuma situacije, razen v primeru predhodnega odstavka tega člena.
9. člen
Če izvajalec izvaja dela s podizvajalci, mora situaciji obvezno priložiti potrjene račune podizvajalcev. Naročnik je dolžan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar izvajalec predloži pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.
Izvajalec, ki izvaja dela s podizvajalci, pooblašča naročnika, da izvrši plačila, na podlagi potrjene situacije za opravljena dela, neposredno podizvajalcem, ki v razmerju do izvajalca ne izpolnjujejo kriterijev za povezano družbo po Zakonu o gospodarskih družbah. V nobenem trenutku direktna plačila podizvajalcem ne smejo preseči vrednosti predvidenih plačil izvajalcu v določenem obdobju.
Naročnik bo zavrnil situacijo izvajalcu in plačilo podizvajalcu, če bo vrednost izstavljene situacije presegla vrednost, ki jo lahko izvajalec obračuna v skladu z določili te pogodbe. Naročnik bo izvedel plačilo šele potem, ko bo izvajalec izstavil situacijo skladno z določili te pogodbe. Izvajalec ni upravičen do izplačila zamudnih obresti zaradi nepravočasno izvedenih plačil ki bodo posledica neupoštevanja določil te pogodbe pri izstavitvi situacije in/ali potrjevanju računov podizvajalcev.
Pogodbeni stranki soglašata, da se izvajalec odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo.
V. PODIZVAJALCI
10. člen
Poleg Izvajalca sodelujejo pri izvedbi del naslednji podizvajalci:
(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi prilog »podatki o podizvajalcu«, priloženih v ponudbi)
Naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, TRR, na katerega bo naročnik podizvajalcu plačeval izvršena dela (v primeru zahteve podizvajalca za neposredno plačilo).
OPIS DEL KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: (Firma)
Vrsta
del/predmet dobave:
Za vsa dela, ki jih za izvajalca izvede podizvajalec, se obvestila o napakah (ne glede na način izvajanja tovrstnih prijav oziroma obvestil) in morebitne reklamacije, lahko poleg izvajalcu posredujejo tudi podizvajalcu, z namenom hitrejše odprave napak. Podizvajalec lahko samostojno in neodvisno od izvajalca izvede dela, povezana z odpravo napak.
11. člen
Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja naročnika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi.
Izvajalec mora naročnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente kot so navedeni v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.
Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora pridobiti pisno soglasje naročnika, predno jih vključi za izvedbo določenega dela. Izvajalec mora naročniku posredovati predlog za vključitev podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prišlo do potrebe po vključitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti ter predlogu priložiti pogodbo oz. predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem.
Utemeljeni razlogi so predvsem:
okoliščine, ki so nastale po podpisu pogodbe o izvajanju predmetnih del in katere izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje ponudbe ni mogel ali moral predvideti,
potreba po dodatnih delih, ki jih izvajalec sam ne more izvesti,
specialna dodatna dela, za katere izvajalec ni usposobljen in so nujna za izvedbo pogodbenih del,
časovne, organizacijske ali tehnične okoliščine, zaradi katerih je vključitev podizvajalca nujna, da se pogodbena dela izvede v obsegu, kvaliteti, ceni in v času, ki je predviden s pogodbo.
zamenjava podizvajalca zaradi npr. neustreznega izvajanja storitev, ali neustreznega tehničnega nivoja strokovnjakov, ali izgube varnostnega dovoljenja.
Naročnik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odločil ali bo novo naznanjenega podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega naročila, vključno z izdanim varnostnim dovoljenjem. Predlogu mora biti predložena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.
Naročnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vključitvi novega podizvajalca.
Naročnik je dolžan v najkrajšem času preučiti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v primeru izpolnjevanja pogojev izda soglasje k predlogu izvajalca.
Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.
V primeru zamenjave podizvajalca ali vključitve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi.
Če izvajalec brez soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali posreduje delež naročila podizvajalcem, ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naročnik odstopi od pogodbe.
VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA
12. člen
Naročnik se obvezuje, da bo:
izvajalcu pred pričetkom del izročil dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del, ki so predmet pogodbe,
uvedel izvajalca v delo in predal prostore, prenova katerih je predmet te pogodbe, ter mu omogočil dostop do delovišča,
zagotovil izvajalcu primeren zaprt prostor za orodje in material ter parkirni prostor za dostavno vozilo,
zagotovil ustrezni strokovni nadzorni organ,
izvajalcu za opravljeno delo redno, skladno s pogodbo, potrjeval in plačeval izstavljene situacije,
tekoče spremljal in nadziral izvajanje pogodbenih del ter jih potrjeval skladno z določili te pogodbe,
naročal in / ali potrjeval spremembe pogodbenih del in / ali dodatna dela v roku 30 dni od prejema zahtevka,
izvajalca pravočasno obvestil o vseh spremembah in okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izvedbo pogodbenih del ali pogodbenih obveznosti.
13. člen
Uvedba izvajalca v delo se izvede s podpisom posebnega zapisnika o uvedbi v delo in vpisom v gradbeni dnevnik. Če izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpiše zapisnika o uvedbi v delo, kljub temu, da so izpolnjeni pogoji za pričetek del, kar lahko naročnik ugotovi tudi enostransko brez prisotnosti izvajalca, se šteje, da je izvajalec uveden v delo. Naročnik pošlje izvajalcu. Ki ni pristopil k uvedbi v delo, obvestilo o uvedbi v delo priporočeno po pošti. Če izvajalec po uvedbi v delo ne prične z izvajanjem del, najkasneje v roku 5 (petih) dni po uvedbi v delo, lahko naročnik odstopi od pogodbe.
VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo:
pogodbena dela opravil s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, pravilno in kvalitetno, v skladu z veljavno zakonodajo, ustreznimi tehničnimi predpisi in veljavnimi standardi, s področja predmeta pogodbe,
izvršil dela kvalitetno, v skladu s tehnično dokumentacijo in pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter zahtevami naročnika,
naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti ter mu podajal ustrezne rešitve,
najkasneje 3 (tri) dni pred pričetkom del naročniku predložil fotokopijo veljavnega zavarovanja poklicne odgovornosti za izvajalce del po tej pogodbi, upoštevaje določila GZ,
pred pričetkom del naročniku predal časovni načrt oziroma terminski plan izvajanja del ter izdelal elaborat varstva pri delu (izvajanje varnostnih ukrepov na gradbišču, varstvo pri delu, protipožarno varstvo, ukrepi za varovanje premoženja, zavarovanje gradbišča, varovanje dostopov v območje gradbišča), ga predal naročniku in z njim seznanil podizvajalce,
izdelal načrt in organizacijo gradbišča ter zagotovil zapore javnih površin (cest, pločnikov), po potrebi za zapore pridobil soglasje pristojnih organov,
v času izvajanja del sproti vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer v skladu s pogodbo in navodili inženirja;
pridobil od pristojnih organov in dobaviteljev ateste vgrajenega materiala in opreme, v skladu z zakoni RS, ter izročil naročniku vsa dokazila o vgrajenih materialih,
sproti, to je dnevno in tedensko, odstranjeval odpadne materiale ter vodil podatke o vrsti, količini in lokaciji odstranjenega materiala pri izvedbi del,
o oddanem odpadnem materialu vodil evidenčne liste, določene s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, in na zahtevo naročnika izročil kopijo le-teh;
organiziral in vodil redne operativne sestanke, z dnevnim redom obravnave tekoče problematike (napredovanje del, skladnost s časovnim načrtom, doseganje kakovosti in ugotavlja kritične elemente) in vodenjem zapisnika,
zagotovil prisotnost vodje gradnje na operativnih sestankih
dela izvajal v delovnem delovni času med 7.00 in 16.00 uro,
ob uvedbi v delo dostavil naročniku seznam delavcev, ki bodo opravljali pogodbena dela,
upošteval hišni red Cankarjevega doma,
zagotovil, da bodo delavci oblečeni v delovne obleke z vidnim znakom izvajalca oziroma podizvajalca,
priglasil vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih iz 10. člena pogodbe in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi,
dostavil naročniku Xxxxxxxxx za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in Garancijo za odpravo napak, v skladu z določili te pogodbe,
najkasneje do uvedbe v delo naročniku predložil za kader dokazila o vpisu v imenik vodij del oz. v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZAID),
spremembo vodje gradnje in vodje del za gradbena dela izvedel samo s predhodnim pisnim soglasjem naročnika,
izdelal in predal naročniku dokumentacijo PID v dveh izvodih, obratovalna in servisna navodila in ostalo dokumentacijo, potrebno za kvaliteten prevzem del,
pred predajo del podal napotke in navodila uporabnikom in vzdrževalcem naročnika.
15. člen
Za varstvo delavcev, ki izvajajo dela po tej pogodbi, odgovarja izvajalec v skladu z veljano zakonodajo s področja varnosti in zdravju pri delu.
Za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom na skupnem delovišču se izvajalec zaveže, da bo:
podpisal sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom na skupnem delovišču,
upošteval zakon o varstvu pred požarom in pri opravljanju del skrbel za požarno varnost,
poskrbel za ukrepe in varstvo pri delu pred nevarnostjo električnega toka,
dela, ki pomenijo spremembo požarne varnosti (uporaba vročih virov kot so ogenj, varjenje, brušenje, laser in podobno ter prašenje, dimljenje in podobno) priglasil (prijavil in odjavil) gasilski službi Cankarjevega doma.
Izvajalec je pri izvajanju del dolžan upoštevati pisna in ustna navodila osebe Xxxxxxxxxxxx doma, pooblaščene za varstvo in zdravje pri delu, kakor tudi pisna in ustna navodila varnostne službe Xxxxxxxxxxxx doma.
VIII. KAKOVOST DEL IN MATERIALI
16. člen
Izvajalec je dolžan pravočasno in natančno preučiti projektno dokumentacijo, upoštevajoč pravila stroke, po kateri bodo izvedena pogodbena dela in od naročnika nemudoma zahtevati pojasnila glede nejasnih podrobnostih projektne dokumentacije ter ga opozoriti na pomanjkljivosti in napake v projektni dokumentaciji. Če izvajalec opusti dolžno skrbnost pri preučitvi projektne dokumentacije in nemudoma ne opozori naročnika pomanjkljivosti in napake v projektni dokumentaciji, mu naročnik ni dolžan priznati stroškov, ki bi mu tekom izvajanja del nastali zaradi nejasnih podrobnostih, pomanjkljivosti ali napak v projektni dokumentaciji.
17. člen
Če se ugotovi, da že izvedena dela ali dela v izvajanju, odstopajo od dokumentacije, na podlagi katere se izvajajo pogodbena dela ali takšna dela niso v skladu s predpisi in standardi ali so brez ustreznih dokazil, je naročnik upravičen dela nemudoma ustaviti in od izvajalca zahtevati, da na lastne stroške takoj odstrani nepravilno izvedena dela ali neustrezne materiale in opremo ter v postavljenem roku popravi slabo in nepravilno izvedena dela ter neustrezne materiale in opremo nadomesti z ustreznimi, naročniku pa mora poravnati tudi vse stroške, ki bi mu ob tem nastali.
Če izvajalec ne upošteva naročnikovih zahtev in navodil, lahko naročnik na stroške izvajalca sam izvrši potrebna dela oziroma za ta namen angažira druge izvajalce, naročnik pa bo imel v takšnem primeru tudi vse pravice, ki jih ima sicer po tej pogodbi v primeru naročnikovega odstopa od pogodbe oziroma razdrtja te pogodbe, vključno s tem, da bo imel pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
18. člen
Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja del dostaviti naročniku vse vzorce produktov, materialov in opreme, ki se jih namerava vgraditi. Posredovane vzorce in njihove tehnične lastnosti morajo pred vgradnjo pregledati in potrditi naročnik, pooblaščeni arhitekt.
19. člen
Za elektronske naprave je potrebno pridobiti znak CE. Tuji atesti morajo biti nostrificirani oziroma mora biti podana izjava, da nostrifikacija ni potrebna. Za slovenske materiale je potrebno domače veljavno spričevalo.
Pred pregledom in prevzemom izvedenih del mora izvajalec izročiti naročniku en izvod potrjenih tabel za vse vgrajene elemente in opremo, s priloženimi atesti in seznamom vseh zakonsko predpisanih preizkusov in meritev, s priloženimi dokazili.
20. člen
Naročnik lahko kadarkoli v času trajanja te pogodbe, upoštevaje javno naročniško zakonodajo, zahteva spremembo pogodbenih del (nepredvidena dela) in / ali naroči dodatna dela v zvezi z izvajanjem pogodbeno prevzetih del, izvajalec pa se zaveže, da bo nepredvidena in / ali dodatna dela izvedel.
Naročnik bo izvajalca pozval na predložitev ponudbe v zvezi s spremembo pogodbenih del in / ali za dodatno naročena dela.
21. člen
Če izvajalec meni da je, upoštevaje določila te pogodbe, upravičen do dodatnega plačila za dela, ki so vezana na izvedbo predmeta te pogodbe, pa niso zajeta v tej pogodbi (nepredvidena), mora naročniku takoj oz. najpozneje v roku 10 (desetih) dni po nastopu okoliščin, ki po njegovem mnenju opravičujejo vložitev zahtevka za izvedbo nepredvidenih del, posredovati podrobno obrazložen zahtevek z vrednostjo teh del, ki vsebuje podatke ter dokazila, ki utemeljujejo zahtevek in dodatno plačilo, vključno z rokom izvedbe teh del.
Če izvajalec ne posreduje zahtevka v roku 10 (desetih) dni po nastopu okoliščin, izvajalec ni upravičen do dodatnega plačila, naročnik pa je prost vseh obveznosti v zvezi s tem zahtevkom.
Naročnik in nadzorni inženir bosta pravočasen zahtevek izvajalca pregledala, po potrebi zahtevala dodatna pojasnila in obrazložitve. Naročnik bo o odločitvi obvestil izvajalca najpozneje v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka.
Spremembe pogodbenih del, ki bodo posledica spremenjenih okoliščin (nepredvidena dela), nastalih po sklenitvi pogodbe in niso bila zajeta v ponudbi, bosta pogodbeni stranki dogovorili s sklenitvijo aneksa.
22. člen
Dodatna dela, ki niso predmet te pogodbe, se izvedejo na podlagi naročila naročnika in potrjene ponudbe izvajalca. Vrednost dodatnih del se bo določila na osnovi ponudbenega predračuna, z upoštevanjem cenika in kalkulativnih elementov iz ponudbenega predračuna ter veljavnih gradbenih norm. Ponudbo izvajalca za dodatna dela mora pregledati in potrditi tudi nadzorni inženir.
Izvajalec ni upravičen do plačila za dodatna dela, če ta niso v naprej dogovorjena in opredeljena v aneksu k pogodbi ali potrjena s strani nadzornega inženirja, v skladu s prvim odstavkom tega člena. Z aneksom k pogodbi pogodbeni stranki določita tudi rok izvedbe dodatnih del.
X. XXXXX XXXX
23. člen
Za višjo silo se štejejo vsi nepredvideni dogodki, ki se jim ni mogoče izogniti ali jih odvrniti in preprečujejo izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, ki jih sodna praksa priznava za višjo silo.
Pogodbena stranka pri kateri je nastala višja sila mora pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko o nastopu oziroma prenehanju višje sile. To mora storiti v 3 (treh) delovnih dneh po nastopu oziroma prenehanju višje sile in predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile, sicer krije stroške vseh posledic, ki bi jih lahko druga stranka, če bi bila seznanjena z nastopom višje sile, zmanjšala oziroma preprečila.
Pravilno sporočeni in verodostojni primeri višje sile podaljšajo pogodbeni rok najmanj za dobo trajanja višje sile. Novi rok se dogovori sporazumno in pisno.
XI. PREVZEM IZVEDENIH DEL
24. člen
Izvajalec po zaključku del obvesti naročnika, da je končal z deli. Naročnik po prejemu obvestila določi dan tehničnega pregleda izvedenih del. Tehničnega pregleda izvedenih del se morajo udeležiti predstavniki naročnika, izvajalca in nadzorni inženir.
Pred pregledom izvedenih del oziroma najkasneje ob pregledu izvedenih del je izvajalec dolžan izročiti naročniku vso dokumentacijo v zvezi z izvajanjem deli, skladno z določili te pogodbe, in sicer:
vso tehnično dokumentacijo,
navodilo za uporabo, meritve, certifikate,
navodila za vzdrževanje in periodične preglede,
izjavo, skladno z znakom CE,
zapisnik o pregledu in preskusu delovne opreme.
Na pregledu izvedenih del je izvajalec na naročnikovo zahtevo dolžan, v zvezi z izvedenimi deli, vgrajenimi materiali in opremo, podati pojasnila in druge informacije ter predati veljavne in ustrezne ateste.
O tehničnemu pregledu izvedenih del bo naročnik sestavil zapisnik s podatki o naročniku, izvajalcu, sklicem na pogodbo in v katerem se ugotovijo:
pogodbena vrednost po pogodbi in morebitnih aneksih,
skladnost časovnega poteka dobave, montaže, izvedbe del,
kakovost del, vgrajenega materiala in opreme ter količina,
odbitki za nekakovost, primanjkljaje, zamudo,
pomanjkljivosti in napake izvedenih del in roki za odpravo pomanjkljivosti,
končna dejanska vrednost pogodbenih del,
pogoji in roki dokončnega plačila,
morebitne pripombe.
25. člen
Izvajalec je dolžan začeti z odpravo napak pomanjkljivosti in napak, ugotovljenih na pregledu izvedenih del, takoj oziroma najkasneje v roku 3 dni in jih mora odpraviti v postavljenem roku, ki ne sme biti daljši od 15 dni.
Ko izvajalec odpravi napake in pomanjkljivosti, ugotovljene na pregledu izvedenih del, naročnik prevzeme dela in izda Potrdilo o prevzemu del, ki je osnova za izstavitev končne obračunske situacije.
26. člen
Končni obračun mora biti zaključen najkasneje v 30. dneh po uspešno opravljenem tehničnem pregledu izvedenih del in izdanem Potrdilu o prevzemu del. Če se izvajalec ne udeleži naroka za dokončni obračun, le tega izvrši komisija, ki jo določi naročnik.
Izvajalec pripravi končni obračun na podlagi sledeče dokumentacije:
Pogodbe (in njeni prilog),
Potrdila o prevzemu del (primopredajni zapisnik),
Dnevnika o izvedbi del,
Knjigi obračunskih izmer,
Ostale potrebne dokumentacije.
XII. POGODBENA KAZEN, ŠKODA IN DRUGI ZAHTEVKI NAROČNIKA
27. člen
Če izvajalec po svoji krivdi ne prične z deli na gradbišču najkasneje v roku 7 dni po uvedbi o delo, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 1,5 % ocenjene pogodbene vrednosti z DDV, ne glede na to, da po tem roku prične z deli.
Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del v pogodbeno določenem roku iz 3. člena te pogodbe, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 2‰ (dva promila) od ocenjene pogodbene vrednosti del z DDV, za vsak koledarski dan zamude.
Skupna vsota vseh pogodbenih kazni ne more presegati 10% (deset odstotkov) ocenjene pogodbene vrednosti del z DDV.
28. člen
Za vsako spremembo vodje gradnje ali vodje del za gradbena dela ali podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani naročnika, ali v primeru, če izvajalec brez soglasja naročnika posreduje delež naročila podizvajalcem, ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, bo izvajalec dolžan plačati naročniku kazen v višini 2.000,00 (dvatisoč) EUR z DDV. Skupni znesek takšne pogodbene kazni ne more presegati 1% ocenjene pogodbene vrednosti del z DDV.
29. člen
Povračilo nastale škode lahko naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti in sicer neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. Ne glede na pogodbeno kazen ima naročnik pravico uveljaviti od izvajalca tudi škodo, ki bi mu bila povzročena zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude izvajalca.
V primeru nastanka škode, ki jo naročnik utrpi zaradi kršitve pogodbenih obveznosti s strani izvajalca, zaradi te kršitve pa je naročnik že uveljavljal pogodbene kazni, lahko naročnik, če nastala škoda presega znesek zaračunane pogodbene kazni, zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve kršitve.
Za vsoto natečene pogodbene kazni izstavi izvajalec naročniku dobropis, tako, da je naročnik dolžan izvajalcu plačati dogovorjeno pogodbeno ceno, zmanjšano za vsoto pogodbenih kazni.
XIII. JAMČEVANJE za napake, GARANCIJSKI ROK IN ROKI ZA ODPRAVO NAPAK
30. člen
Izvajalec jamči za odpravo napak in pomanjkljivosti izvedenih del ter vgrajenega materialna in opreme skladno z določili Obligacijskega zakonika.
Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izvedbi del in vgrajenega materialna ter opreme, ki so predmet te pogodbe, v času trajanja garancijskega roka, ki znaša 3 let.
Garancijski rok prične teči z dnem izdaje Potrdila o prevzemu del.
Naročnik in izvajalec bosta pred iztekom garancijske dobe opravila pregled in ugotovila stanje izvedenih del.
31. člen
Izvajalec je v garancijskem roku dolžan odpraviti vse napake ali pomanjkljivosti, ki izvirajo iz izvedbe pogodbenih del v roku, ki ga bo določil naročnik.
Izvajalec se mora v primeru naročnikovega poziva o ugotovljeni napaki ali pomanjkljivosti nemudoma oziroma najkasneje v roku 2 (treh) delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu, o ugotovljenih napakah ali pomanjkljivosti, najkasneje v roku 3 (treh) po opravljenem ogledu, podati pisno mnenje, predvsem iz vidika varnosti (promet, stabilnost..) ter najkasneje v roku 8 (osmih) dni od prejema naročnikovega poziva pristopiti k odpravi napak ali pomanjkljivosti. Izvajalce mora odpraviti napake ali pomanjkljivosti v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 15. (petnajstih) dni, razen če se izvajalec in naročnik sporazumno določita daljši rok za odpravo napak ali pomanjkljivosti ali če naročnik izvajalcu določil drug, primeren rok.
Če izvajalec ne pristopi k odpravljanju napak ali pomanjkljivosti in v določenih rokih napak ali pomanjkljivosti ne odpravi, naročnik pisno opozori izvajalca na neizpolnjevanje obveznosti in mu določi dodatni rok za odpravo napak ali pomanjkljivosti. Če izvajalec tudi v dodatnem roku napak ali pomanjkljivosti ne odpravi, lahko naročnik unovči garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.
XIV. GARANCIJA
32. člen
Izvajalec mora kot izpolnitev pogodbenih obveznosti predložiti naročniku garancije v zahtevani obliki, višini in časom veljavnosti, kot je določeno v 33. in 34. členu te pogodbe.
Garancija za dobro izvedbo del
33. člen
Izvajalec je dolžan v roku 15 (petnajst) delovnih dni od sklenitve pogodbe izročiti naročniku garancijo za dobro izvedbo del, v višini 10 % od ocenjene pogodbene vrednosti del (vrednost z DDV), kot je določena v 6. členu te pogodbe, ki mora biti veljavna še 30 (trideset) dni po izdaji Potrdila o prevzemu oziroma do predložitve garancije za odpravo napak v garancijski dobi.
Garancija za odpravo napak v garancijski dobi
34. člen
Izvajalec mora naročniku po odpravi pomanjkljivosti in napak, ki so bile ugotovljene ob prevzemu, ter izdaji Potrdila o prevzemu, dostaviti Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti del z DDV.
Če izvajalec do preteka veljavnosti Xxxxxxxxx za dobro izvedbo del ne bo dostavil Xxxxxxxxx za odpravo napak v garancijskem roku, lahko naročnik iz Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, unovči varščino v višini, ki je določena za Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.
XV. ODSTOP, RAZVEZA ALI SPREMEMBA POGODBE
35. člen
Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe v skladu z določbami Obligacijskega zakonika.
Vse stroške, nastale zaradi odstopa od pogodbe nosi tista pogodbena stranka, ki je kršila pogodbene obveznosti zaradi katerih je druga stranka odstopila od pogodbe ali zaradi katere je prišlo do razveze pogodbe.
36. člen
Vsaka stranka lahko, v primeru nastopa spremenjenih okoliščin po sklenitvi pogodbe, uveljavlja spremenjene okoliščine, skladno z določilom 112. člena Obligacijskega zakonika.
37. člen
Naročnik lahko odstopi od pogodbe zaradi zamude pri izvedbi pogodbenih del samo tedaj, če je izvajalcu pustil primeren dodatni rok za izpolnitev obveznosti, izvajalec pa tudi v dodatnem roku ni opravil pogodbeno dogovorjenih del.
Če izvajalec pisno izjavi, da pogodbenih del (i) ne bo opravil, ali (ii) jih ne more pravočasno opraviti, lahko naročnik od pogodbe odstopi, ne da bi izvajalcu pustil dodatni rok.
38. člen
Če naročnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti lahko izvajalec odstopi od pogodbe, če naročnik tudi v dodatnem primernem roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni, ne izpolni pogodbenih obveznosti. Neplačilo je hujša kršitev pogodbenih obveznosti.
39. člen
Obvestilo o kršenju pogodbenih obveznosti in dodelitev naknadnega roka ter odstop od pogodbe mora pogodbena stranka pisno sporočiti nasprotni stranki nemudoma po nastopu razlogov. Pisno izjavo o odstopu od pogodbe je potrebno poslati nasprotni stranki po pošti s povratnico.
40. člen
Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec krši pogodbene obveznosti, zlasti s tem, da:
ne prične z izvedbo pogodbenih del po začetka veljavnost pogodbe, opredeljenega v 3. členu pogodbe,
prenese pogodbo na tretjo osebo ali brez naročnikovega soglasja odda pogodbena dela v podizvajanje,
opusti izpolnjevanje pogodbenih obveznosti,
izvajanje del odstopa od terminskega plana in obstaja nevarnost, da bo po krivdi izvajalca ogrožen rok za dokončanje del,
brez upravičenega razloga prekine izvajanje pogodbenih del za več kot 30 (trideset) dni,
potem, ko od naročnika prejme pisno obvestilo, da se dela nadaljujejo, v roku 15 (petnajstih) dni ne nadaljuje z izvajanjem pogodbenih del,
kljub naročnikovemu pisnemu opozorilu, pogodbenih del ne izvaja v skladu s to pogodbo,
pri izvajanju pogodbenih delih ne ravna s potrebno skrbnostjo dobrega strokovnjaka,
pravočasno ne zagotovi, obnovi, podaljša ali zviša vrednosti garancij in/ali zavarovanj.
Naročnik pisno s priporočeno pošiljko obvesti izvajalca o odstopu od pogodbe v skladu z določili 37. člena te pogodbe.
Obvestilo naročnika o odstopu od pogodbe izvajalca ne odvežejo katerekoli njegove obveznosti ali odgovornosti, ki jo ima v skladu s to pogodbo do izteka veljavnosti odpovedane pogodbe. Prav tako to ne vpliva na pravice in upravičenja, ki jih je v skladu s to pogodbo pridobil naročnik.
41. člen
Izvajalec lahko odstopi od pogodbe, če:
naročnik ne plačuje zneskov, ki mu jih je dolžan v skladu s to pogodbo, ali
je zoper naročnika uveden stečajni postopek ali je (kot gospodarska družba) v likvidacijskem postopku, ki ga ne uvede z namenom izvedbe načrta sanacije ali spojitve z drugimi družbami, ali je njegovo poslovanje prevzel upravitelj prisilne poravnave, stečajni upravitelj, upravitelj s poslovodnimi pooblastili ali likvidacijski upravitelj
Izvajalec pisno s priporočeno pošiljko obvesti naročnika o odstopu od pogodbe.
XVI. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI
42. člen
Pogodbeni stranki bodo pri izvajanju te pogodbe zastopali sledeči predstavniki:
Predstavnik naročnika: ..............................................................
Predstavnik izvajalca: ..............................................................
Odgovorni vodja gradbenih del: ……………………………………………………………
Vodja gradnje: ...............................................................
Predstavnika naročnika in izvajalca sta skrbnika pogodbe.
Če pogodbena stranka zamenja predstavnikov, je dolžna spremembo v pisni obliki nemudoma sporočiti pogodbenemu partnerju.
43. člen
Spremembo odgovornega vodjo gradbenih del in vodje gradnje iz predhodnega člena lahko izvajalec izvede s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Novo predlagani odgovorni vodja gradbenih del in vodja gradnje morata izpolnjevati enake pogoje, kot so zahtevani za navedeni kader vodjo del v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Izvajalec mora predlogu za zamenjavo kadra predložiti dokumentacijo, ki bo izkazovala izpolnjevanje zahtevanih pogojev. Naročnik bo odločil o predlogu za zamenjavo kadra ter odločitev posredoval izvajalcu najkasneje v roku 5 (petih) dni od prejema popolne dokumentacije. Naročnik ne sme brez utemeljenega razloga zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi kadra. V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo kadra zahteva tudi naročnik. V primeru spremembe odgovornega vodjo gradbenih del in vodjo gradnje bosta naročnik in izvajalec sklenila aneks k tej pogodbi.
XVII. STROKOVNI NADZOR
44. člen
Naročnik pooblašča podjetje "A" za izvedbo strokovnega nadzora in njegovi pooblaščeni predstavniki so:
nadzor nad GOI deli ................................................
nadzor nad elektroinstalacijskimi deli ……………………………………………...
nadzor nad strojnimi deli ...................................................
projektantski nadzor ..................................................
Izvajalec je dolžan v vseh fazah dela omogočiti naročniku oziroma njegovemu nadzornemu inženirju stalen nadzor nad deli in kontrolo nad količino in kakovostjo uporabljenega materiala, kontrolo napredovanja del po potrjenem časovnem in finančnem načrtu, stalen vpogled v dnevnik o izvajanju del in knjigo obračunskih izmer, pregled in verifikacijo začasnih mesečnih situacij in končne situacije, sodelovanje pri prevzemu objekta - del in končnem obračunu.
V primeru nesoglasja med nadzornim inženirjem in izvajalcem na gradbišču je za reševanje nesoglasja pooblaščen predstavnik naročnika.
Pogodbeni stranki imata pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati navedene predstavnike. O spremembah se morata pismeno obvestiti.
XVIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA, KRŠITVE DELOVNE ZAKONODAJE IN ZAUPNOST PODATKOV
45. člen
Pogodbene stranke se zavezujejo, da ne bodo:
kršile dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih združenjih;
dale oziroma obljubile kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali v kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku, sofinancerju ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali fizični osebi;
omejevale oziroma vplivale na poslovanje izvajalca ali naročnika ali sofinancerja pri poslovanju po predpisih o javnem naročanju;
sklenile pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična. Pogodba, ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil, se šteje, da ni bila sklenjena.
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji.
46. člen
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:
če bo naročnik ali sofinancer seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
če bo naročnik ali sofinancer seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,
in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
47. člen
Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v primeru nastopa okoliščin, ki so opredeljene v 96. členu ZJN-3.
48. člen
Izvajalec se zaveže kot zaupne varovati vse podatke, ki pri naročniku veljajo za poslovno skrivnost oziroma zaupen podatek in za katere bi kakorkoli, tudi naključno, zvedel pri opravljanju del po tej pogodbi. Smiselno enako velja tudi glede varstva osebnih podatkov.
XIX. UPORABA PRAVA IN SESTAVNI DELI POGODBE
49. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da se za pravna razmerja med naročnikom in izvajalcem uporablja veljavna področna zakonodaja Republike Slovenije, vključno z Gradbenimi uzancami.
Izvajalec je dolžan upoštevati vse predpise, pravilnike in standarde, ki so navedeni v posredovani tehnični dokumentaciji in tiste, ki so bili navedeni v razpisni dokumentaciji.
50. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni del te pogodbe še naslednji dokumenti, ki se jih bo vsebinsko upoštevalo po vrstnem redu, kot sledi:
Pogodba
Ponudba
Ponudbeni predračun
Projektna dokumentacija za izvedbo
Tehnični pogoji
Zavezujoč pravni akt o skupni izvedbi naročila, kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba partnerjev skupnega nastopanja
Soglasja podizvajalcev (v primeru, ko podizvajalci zahtevajo neposredna plačila)
XXI. KONČNE DOLOČBE
51. člen
Morebitna nesoglasja ali spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru, da sporazum ni mogoč, bo odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
52. člen
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe morajo biti sprejete v pisni obliki, s sklenitvijo aneksov.
53. člen
Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja veljavnosti pogodbe predložiti naročniku v roku 15 (petnajstih) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te pogodbe, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena, naročnik pa bo unovčil Garancijo za resnost ponudbe, v nasprotnem primeru, ob izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega člena te pogodbe, pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe.
54. člen
Pogodba je sestavljena in podpisana v 2 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka enega.
55. člen
Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpiše zadnji pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank, veljati pa začne z dnem predložitve garancije za dobro izvedbo del, kot to določa 53. člen te pogodbe.
V………………… ......................... V Ljubljani, "DATUM"
(kraj in datum)
Izvajalec: Naročnik:
"DRUŽBA" Cankarjev dom kulturni in kongresni center
Zakoniti zastopnik Zakoniti zastopnik
"IME, PRIIMEK" Direktorica tehničnega sektorja
Xxxxxx Xxxxxx
Naš znak: CD-TS-VS/novy30 Št. pogodbe: ............................
5B. Vzorec varnostnega sporazuma
Na podlagi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) in Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS 03/07 – UPB-1),
skleneta,
"NAZIV DRUŽBE, NASLOV", ki jo zastopa direktor "IME; PRIIMEK", v nadaljevanju izvajalec ali ponudnik
in
CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center, Xxxxxxxxxx xxxxx 00,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju CD),
ki ga zastopa Xxxxxx Xxxxxxxx (generalna direktorica),
SPORAZUM O SKUPNIH UKREPIH
za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom na skupnem delovišču
Vsak posamezni podpisnik sporazuma je dolžan:
izvajati dogovorjeno sodelovanje v objektu Cankarjev dom v/na:
_____ vseh prostorih »NAŠTETO« (ki so predmet pogodbe »NAVEDENO«)__________________
(lokacija, prostor – v nadaljevanju skupno delovišče)
za potrebe pri izvajanju vzdrževalnih del v skladu z veljavno zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu, tako, da se zagotovi in ne ogroža varnosti in zdravja delavcev, obiskovalcev in drugih oseb na skupnem delovišču,
izvajati dela na skupnem delovišču skladno z določbami Zakona o varstvu pred požarom in skladno s predpisi, standardi in normativi s tega področja, ki veljajo za take vrste objektov;
zagotoviti, da bo imel na skupnem delovišču s pogodbo o zaposlitvi zaposlene, zdravstveno in invalidsko zavarovane, strokovno usposobljene, ter s področja varnosti in zdravja pri delu poučene osebe, ki bodo po potrebi uporabljali ustrezno osebno varovalno opremo, ki jo priskrbi delodajalec;
zagotoviti, da bo delo na skupnem delovišču potekalo pod stalnim (ali občasnim) nadzorom izvajalca oz. njegovega strokovnega in odgovornega vodje del, ki vodi potek dela in vsem delavcem na skupnem delovišču izdaja ustrezna navodila za varno delo;
zagotoviti, da bodo vsa delovna sredstva in oprema, ki jih bo izvajalec del uporabljal na skupnem delovišču, varna, ustrezno pregledana in tehnično brezhibna (dokazilo z ustreznimi potrdili oz. certifikati) ter, da bodo z njo rokovale usposobljene osebe;
ustrezno zavarovati in označiti delovišče, kjer bo izvajal dela in preprečiti dostop nepooblaščenim ali naključno prisotnim v primeru nevarnosti za poškodbe in zdravstvene okvare ter izvajati vse preventivne varnostne ukrepe, ki so potrebni;
upoštevati prepoved kajenja in vnosa gorljivih, vnetljivih in zdravju škodljivih materialov in snovi v CD oz. pri uporabi le teh, pri izvajanju del na skupnem delovišču hraniti oz. uporabljati nevarne snovi (kemikalije, plini, pirotehnični izdelki) le v dnevno, za nemoteno delo, potrebnih količinah, v skladu s spričevali (varnostni list, certifikat) za posamezne nevarne snovi;
zagotoviti, da bodo na skupnem delovišču glavni in pomožni izhodi v sili, obstoječe komunikacijske, transportne in evakuacijske poti v CD, stalno proste in prehodne;
dosledno upoštevati določila oz. vsebino veljavnega hišnega in požarnega reda CD, ki sta prilogi tega sporazuma;
upoštevati, da so morebitna dela v prostih dnevih ali izven delovnega časa CD pravočasno odobrena in usklajena z ustreznimi dežurnimi tehničnimi službami ter varnostno in gasilsko službo CD;
seznaniti vse svoje delavce in morebitne podizvajalce z navodili, potrebnimi varnostnimi ukrepi in zahtevami tega Sporazuma.
Delodajalca - podpisnika se dogovorita, da:
CD oz. pooblaščeni strokovni delavec za varstvo pri delu in požarno varstvo seznani zunanje izvajalce del z morebitnimi posebnimi zahtevami glede zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev, varstva pred požarom, ukrepov evakuacije in nudenja prve pomoči osebam na skupnem delovišču;
je vsak izvajalec - podpisnik odgovoren za škodo in stroške, ki nastanejo v zvezi z ustavitvijo del, nezgodami, poškodbami, zdravstvenimi okvarami delavcev, obiskovalcev in drugih oseb na skupnem delovišču ter za materialno škodo, ki jo povzroči po svoji krivdi ali krivdi ostalih prisotnih, če le ti niso podpisniki Sporazuma;
CD si pridružuje pravico, da dela na skupnem delovišču ustavi, če ugotovi, da zunanji izvajalci ne izvajajo dogovorjenega dela, samovoljno posegajo v naprave ali stroje, ki so last CD (električne naprave, oz. inštalacije, dvižne naprave, avdio-video naprave, protivlomne in protipožarne naprave, zaščite na delovnih mestih, varnostna opozorila, itd), povzročajo materialno škodo na objektu in napravah ter ne upoštevajo predpisanih, dogovorjenih oz. potrebnih varnostnih ukrepov, kar bi utegnilo ogroziti požarno varnost, varnost in zdravje njihovih delavcev, delavcev CD in drugih oseb na skupnem delovišču ali v drugih prostorih CD;
Veljavnost in dopolnila:
1. Ta sporazum začne veljati z dnem podpisa tega sporazuma in velja za obdobje ŠTEVILO let. Sestavljen je v dveh enakih izvodih, od katerih prejme enega PONUDNIK, drugega pa CD. S podpisom tega sporazuma potrjuje PONUDNIK tudi, da sem seznanjen z vsebino priloženega požarnega in hišnega reda.
2. Morebitni drugi dogovorjeni ukrepi in postopki so veljavni le, če so dogovorjeni v pisni oblik (aneks) in so sestavni del tega sporazuma.
V Ljubljani, ___DATUM V Ljubljani, ____________
XXXXXXXX XXXXXXXX
»DRUŽBA« Cankarjev dom
Xxxxxx Xxxxxxxx
Direktor družbe Generalna direktorica
Stran 21 od 21