DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI VOZILA ZA OPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, izdelana iz okoljsko manj obremenjujočega materiala, razdeljena v pet sklopov: Poslano na portal javnih naročil: 16. 12. 2019

JN14-B/6/19

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI

VOZILA ZA OPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, izdelana iz okoljsko manj obremenjujočega materiala, razdeljena v pet sklopov:

1. sklop: Novo osebno vozilo nižjega spodnjega razreda 4x4 – 2 vozili

2. sklop: Novo osebno vozilo nižjega spodnjega razreda – 4 vozila

3. sklop: Novo osebno vozilo srednjega razreda – 1 vozilo

4. sklop: Novo gospodarsko vozilo, dizel – 1 vozilo.

5. sklop: Novo osebno električno vozilo nižjega srednjega razreda – 2 vozili

Poslano na portal javnih naročil: 16. 12. 2019

V S E B I N A

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

III. OBRAZCI IN VZORCI ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE V

ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

III.1. Obrazec: PONUDBA

III.2. Obrazec: PODATKI O PONUDNIKU

III.3. Obrazec: PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU

III.4. Obrazec: IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH

III.5. Obrazec: VZOREC POGODBE

III.6. Obrazec: PREDRAČUN + MERILA S SPECIFIKACIJO PREDRAČUNA

III.7. Obrazec: IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD

III.8. Obrazec: STROKOVNA PRIPOROČILA (REFERENCE)

III.9. Obrazec: IZJAVA PONUDNIKA O ZAGOTAVLJANJU SERVISNIH STORITEV

III.10. Obrazec: POSEBNA PRILOGA PONUDBE

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

PODATKI O NAROČNIKU

1. Ime oz. naziv in sedež naročnika:

ZDRAVSTVENI DOM xx. XXXXXX XXXXXX MARIBOR

Ulica talcev 9, 2000 MARIBOR

2. e-naslov: xxxxx.xxxxxxxx@xx-xx.xx

3. Spletna stran: xxx.xx-xx.xx

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Blago: VOZILA ZA OPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, izdelana iz okoljsko manj obremenjujočega materiala, razdeljena v pet sklopov:

1. sklop: Novo osebno vozilo nižjega spodnjega razreda 4x4 – 2 vozili

2. sklop: Novo osebno vozilo nižjega spodnjega razreda – 4 vozila

3. sklop: Novo osebno vozilo srednjega razreda – 1 vozilo

4. sklop: Novo gospodarsko vozilo, dizel – 1 vozilo.

5. sklop: Novo osebno električno vozilo nižjega srednjega razreda – 2 vozili.

Javno naročilo se izvede po postopku naročila male vrednosti. Upošteva se Uredba o zelenem javnem naročanju (UL RS, št. 51/2017 in 64/2019) – delež cestnih vozil z najmanj 10 % manjšimi emisijami, ki jih kot najvišje dovoljene določa zadnji standard EURO, znaša najmanj 65 % in delež cestnih vozil, ki uporabljajo obnovljive oz. alternativne vire energije, razen vozil za opravljanje zakonsko določenih nalog policije, znaša najmanj 15 %.

DOBAVA BLAGA

Rok dobave blaga: najkasneje 90 dni od pisnega naročila

DOSTOP DO POVEZAVE ZA ODDAJO ELEKTRONSKE PONUDBE

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxx.xxxxx?xxxxxxXxx00000

POVABILO

Naročnik vljudno vabi ponudnika, da odda svojo ponudbo po priloženi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

DIREKTOR

prim. doc. xx. Xxxxxx XXXXXXXX, dr. med., spec.

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

I. PREDPISI

V skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018), predpisi s področja javnega naročila in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je naročnik Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx Maribor, na portalu javnih naročil, objavil razpis za oddajo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti, za nabavo blaga: VOZILA ZA OPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, izdelana iz okoljsko manj obremenjujočega materiala, razdeljena v pet sklopov:

1. sklop: Novo osebno vozilo nižjega spodnjega razreda 4x4 – 2 vozili

2. sklop: Novo osebno vozilo nižjega spodnjega razreda – 4 vozila

3. sklop: Novo osebno vozilo srednjega razreda – 1 vozilo

4. sklop: Novo gospodarsko vozilo, dizel – 1 vozilo.

5. sklop: Novo osebno električno vozilo nižjega srednjega razreda – 2 vozili.

Kot ponudnik lahko na razpisu sodeluje vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter v postopku javnega naročanja izkaže interes s tem, da naročniku odda elektronsko ponudbo.

II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku.

Ponudba mora biti vrednostno izkazana v evrih. Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja posebej izkazano.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednje dokumente:

ponudbo - priloga 1;
podatke o ponudniku - priloga 2;
podatke o podizvajalcih/partnerjih - priloga 3;
izjavo ponudnika o podizvajalcih/partnerjih - priloga 4;
vzorec pogodbe - priloga 5;
predračun z merili in s specifikacijo predračuna - priloga 6;
izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev + ESPD - priloga 7;
strokovna priporočila (reference) - priloga 8;
izjavo ponudnika o zagotavljanju servisnih storitev - priloga 9;
posebno prilogo ponudbe – priloga 10;

Ponudba, s ponudbeno dokumentacijo, mora biti izdelana na obrazcih oz. dokumentih, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila na portalu. Ponudnik dokumentacije ne sme spreminjati.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

III. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov/partnerjev/podizvajalcev na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

1. Osnovna sposobnost ponudnika/partnerja/podizvajalca

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku/partnerju/podizvajalcu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

terorizem (108. člen KZ-1),
financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
goljufija (211. člen KZ-1),
protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
pranje denarja (245. člen KZ-1),
zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
tihotapstvo (250. člen KZ-1),
zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: ESPD obrazec (naročnik bo od ponudnikov, katerim namerava oddati javno naročilo, za podjetje in za zakonite zastopnike in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa in vse osebe, ki so pooblaščene za zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, zahteval potrdilo Ministrstva za pravosodje ali zapriseženo izjavo ali izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo, da na dan poteka roka za oddajo ponudb ni obstajal izključitveni razlog iz 1. odstavka 75. člena ZJN – velja za ponudnika/partnerja/podizvajalca)

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik/partner/podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

Dokazilo: ESPD obrazec (Izpis iz registra)

3. Ekonomska in/ali finančna sposobnost

Ponudnik mora izkazati, da ima potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila

Dokazilo: BON (potrdilo ali fotokopija Agencije Republike Slovenije oz. pristojne banke za plačilni promet, kot npr. BON, iz katerega bo razvidno, da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih računov in ni starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb)

4. Tehnična in/ali strokovna sposobnost

Ponudnik mora imeti potrebne izkušnje za izvajanje javnega naročila in zagotavljati servisne storitve

Dokazilo: navedba ustreznih referenc iz prejšnjih naročil, Izjava o zagotavljanju servisnih storitev.

5. Posebne zahteve naročnika v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju za cestna vozila (UL RS, št. 51/2017 in 64/2019) – delež cestnih vozil z najmanj 10 % manjšimi emisijami, ki jih kot najvišje dovoljene določa zadnji standard EURO, znaša najmanj 65 % in delež cestnih vozil, ki uporabljajo obnovljive oz. alternativne vire energije, razen vozil za opravljanje zakonsko določenih nalog policije, znaša najmanj 15 %).

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

IV. POJASNILA, DOPOLNITVE IN SPREMEMBE DOKUMENTACIJE

Pojasnila (odgovori, vprašanja, dopolnitve, popravki, spremembe,…) potekajo preko portala javnih naročil.

Vsa pojasnila o dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudnik pisno zahteva preklo portala javnih naročil.

Naročnik si, v skladu s 67. členom ZJN, pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil. Vsaka sprememba oz. dodatek, kakor tudi vprašanja in odgovori postanejo sestavni del dokumentacije za oddajo javnega naročila.

Ponudniki lahko v pisni obliki pravočasno - do vključno 13. 1. 2020 do 12.00. ure - zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe.

Naročnik bo pisni odgovor (pojasnila in spremembe ali dopolnitve) poslal najkasneje do vključno 14. 1. 2020.

Po poteku roka za predložitev ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V. NAČIN IN ČAS PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika - Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Naročnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III.6. Predračun v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Vse ostale obrazce, potrdila, izjave, dokazila in tehnično dokumentacijo naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. Prav tako naloži v razdelek »Drugi dokumenti« še enkrat obrazec priloge 6 III.6. Predračun in obvezno v excell tabeli specifikacijo predračuna, ki mora biti v celoti izpolnjena.

V primeru razhajanj med podatki za veljavne štejejo podatki v razdelku »Drugi dokumenti«

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do 29. 1. 2020 do 9.00. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in

je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

VI. INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne, 29. 1. 2020 in se bo začelo ob 9.30. uri na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf. dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

VII. VRSTA, OPIS IN OBSEG BLAGA

Vrsta blaga:

VOZILA ZA OPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, izdelana iz okoljsko manj obremenjujočega materiala, razdeljena v pet sklopov:

1. sklop: Novo osebno vozilo nižjega spodnjega razreda 4x4 – 2 vozili

2. sklop: Novo osebno vozilo nižjega spodnjega razreda – 4 vozila

3. sklop: Novo osebno vozilo srednjega razreda – 1 vozilo

4. sklop: Novo gospodarsko vozilo, dizel – 1 vozilo.

5. sklop: Novo osebno električno vozilo nižjega srednjega razreda – 2 vozili.

Opis blaga:

1. sklop: Novo osebno vozilo nižjega spodnjega razreda 4x4 – 2 vozili

Vozilo mora biti tovarniško novo.

Podatki za vozilo:

Moč motorja 50 – 90 KW
Menjalnik ročni menjalnik
Pogon štirikolesni pogon (4x4)
Emisijski razred EURO 6
Dolžina 3,5 - 4, 2 metra
Leto proizvodnje 2019
Barva vozila bela barva

Zahtevana oprema:

ABS zavorni sistem,
električni pomik sprednjih stekel,
centralno zaklepanje,
vsaj ena zračna blazina,
klimatska naprava,
avto radio.

2. sklop: Novo osebno vozilo nižjega spodnjega razreda – 4 vozila

Vozilo mora biti tovarniško novo.

Podatki za vozilo:

Moč motorja 40 – 70 kW
Menjalnik ročni menjalnik
Pogon na dve kolesi
Emisijski razred EURO 6
Dolžina 3,5 do 4,3 metra
Letnik proizvodnje 2019
Barva vozila bela barva

Zahtevana oprema:

ABS zavorni sistem,
klimatska naprava,
avto radio,
vsaj dve zračni blazini.

3. sklop: Novo osebno vozilo srednjega razreda – 1 vozilo

Vozilo mora biti tovarniško novo.

Podatki za vozilo:

Moč motorja 80 – 90 kW
Menjalnik ročni menjalnik
Pogon na dve kolesi
Gorivo dizel
Emisijski razred EURO 6
Dolžina 3,8 do 4,8 metra
Letnik proizvodnje 2019
Barva vozila bela barva

Zahtevana oprema:

ABS zavorni sistem,
klimatska naprava,
vsaj štiri zračne blazine,
centralno zaklepanje,
avto radio.

4. sklop: Novo gospodarsko vozilo, dizel – 1 vozilo

Vozilo mora biti tovarniško novo. Furgon.

Podatki za vozilo:

Moč motorja od 70 – 130 kW
Menjalnik ročni menjalnik
Pogon na dve kolesi
Gorivo dizel
Emisijski razred EURO 6
Dolžina do 5,9 metra
Letnik proizvodnje 2019
Barva vozila bela barva

Zahtevana oprema:

ABS zavorni sistem,
servo volan,
vsaj ena zračna blazina (voznik),
drsna vrata na eni strani vozila,
stojna višina v tovornem delu vozila,
klimatska naprava,
avto radio.

Tovorni del (srednje visoka streha kabine):

Pregradna stena za voznikovim sedežem
Dolžina tovornega dela vsaj 3100 mm
Razmik med blatnikoma v tovornem delu vsaj 1400 mm.

5. sklop: Novo osebno električno vozilo nižjega srednjega razreda – 2 vozili

Vozilo mora biti tovarniško novo.

Podatki za vozilo:

Moč motorja 40 - 130 kW
Motor električni motor
Pogon na dve kolesi
Menjalnik samodejni menjalnik (brezstopenjski)
Dolžina 3,8 do 4,6 metra
Letnik proizvodnje 2019
Barva vozila bela barva
Doseg min. 200 km
Jamstvo za baterijo 5 let ali 100.000 km

Zahtevana oprema:

ABS zavorni sistem,
klimatska naprava,
vsaj dve zračni blazini,
centralno zaklepanje,
avto radio z kartografijo EU,
polnilni kabel za domačo uporabo.

Velja za vse sklope:

Ponudnik mora zagotoviti, da bodo na vozilih pnevmatike: v primeru da je dobava med 15. marcem in 15. novembrom, letne pnevmatike, ki so uvrščene v razred C glede na izkoristek goriva ter najmanj razred C glede na oprijem na mokri podlagi ter v primeru da je dobava med 15. novembrom in 15. marcem, zimske pnevmatike, ki so uvrščene najmanj v razred C glede na izkoristek goriva ter najmanj v razred C glede na oprijem na mokri podlagi.

Obseg blaga:

Ponudnik mora ponuditi vrsto blaga, ki je predmet javnega naročila v celoti po posameznem sklopu – to je 100 % razpisane vrste blaga za vsak posamezen sklop.

Blago, ki je predmet javnega naročila se bo torej oddalo po sklopih. Ponudnik lahko predloži ponudbo za en ali za več sklopov, osnovni podatki pa se predložijo v okviru predložene ponudbe.

Ponudba, ki ne bo ustrezala kriterijem iz te točke navodil, se smatra, da ne izpolnjuje razpisanih pogojev in se izloči iz nadaljnje obravnave.

VIII. DOPOLNITEV PONUDB

V kolikor naročnik ugotovi, da je ponudba nepopolna ali napačna oz. če posamezni dokumenti manjkajo, sme od ponudnikov zahtevati, da v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije njihovih ponudb.

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.

Pri tem ni dovoljeno dopolnjevali ali popravljati cene brez DDV na enoto, vrednost postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev glede drugačne ponudbe.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s 7. odst. 89. člena ZJN-3.

Pozivi za dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbe bo naročnik posredoval ponudnikom v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistemu e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ne pojasni oz. ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.

IX. PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB

Pri pregledu ponudb bo naročnik preveril izpolnitev naslednjih pogojev:

ali je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v razpisni dokumentaciji
ali za ponudnika, ki je oddal ponudbo ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in ali izpolnjuje pogoje za sodelovanje

in oddal naročilo na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe po posameznem sklopu, določene na podlagi metodologije za oceno operativnih stroškov v življenjski dobi vozila in za 5. sklop še Doseg min. 200 km in jamstvo za baterijo 5 let ali 100.000 km.

Naročnik si pred izbiro pridržuje pravico do svoje izbire najugodnejše ponudbe in nima nobenih obveznosti do ponudnikov, ki ne bodo izbrani kot najugodnejši.

X. CENA IN PLAČILNI POGOJI

Cena v ponudbi je fiksna in mora biti oblikovana po pariteti fco lokacija naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem, vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske, stroške tehničnega prevzema, vzdrževanja v garancijskem roku, stroške zavarovanja, ustrezen davek na motorna vozila in druge), popuste in DDV.

Vsi stroški so vključeni v ceno. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila v podanem obsegu.

DDV navzgor se ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja DDV. Rizik za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske podlage, ali premalo obračunan DDV, je na strani ponudnika.

V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Plačilni pogoji: Naročnik bo blago plačal v roku 30 dni od dobave, ob pravilni izstavitvi e-računa.

XI. NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN, pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN, jo bo naročnik zavrnil.

XII. MERILA, KI BODO UPORABLJENA PRI OCENJEVANJU PONUDB IN PRI

IZBIRI NAJUGODNEJŠE PONUDBE

1. Ocenjevanje ponudb

Naročnik bo ponudbe ocenjeval na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, določene na podlagi metodologije za oceno operativnih stroškov v življenjski dobi vozila po posameznem sklopu in za 5. sklop še Doseg min. 200 km in jamstvo za baterijo 5 let ali 100.000 km.

MERILA ZA 1., 2., 3. IN 4. SKLOP:

Merila Točke

Ocena operativnih stroškov v življenjski dobi vozila po posameznem sklopu 100 točk

Maksimalno število točk: 100 točk.

1. Ocena OPERATIVNIH stroškov v življenjski dobi vozila

Maksimalno število točk: 100 točk

Način ocenjevanja:

Osnova za ocenjevanje je Priloga 6 Predračun z merili, v kateri ponudnik navede zahtevane vrednosti. Ocenjuje se končni seštevek vseh vrednosti - LCC (vrednosti, ki jih navede ponudnik in vrednosti, ki jih naročnik opredeli sam – izračun po spodaj navedeni formuli).

Ponudba z najnižjo oceno stroškov - LCC dobi maksimalno število točk. Število točk se izračuna po formuli: najnižja LCC x 100/LCC ponudbe.

Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila se upoštevajo nabavna cena vozila, vključno z davkom na dodano vrednost, stroški energentov v življenjski dobi vozila in zunanji okoljski stroški v življenjski dobi vozila.

Za zunanje okoljske stroške v življenjski dobi vozila se štejejo stroški emisij ogljikovega dioksida v življenjski dobi vozila, stroški emisij dušikovih oksidov v življenjski dobi vozila, stroški emisij nemetanskih ogljikovodikov v življenjski dobi vozila in stroški emisij trdnih delcev v življenjski dobi vozila.

Za izračun ocene stroškov v življenjski dobi vozila se uporabi formula:

LCC = Nc + (LC_km x [(poraba_E x P_E x C_Emin/P_Emin) + (CO₂em x C_CO2) + (NO_xem x C_NOx) + (NMHCem x C_NMHC) + (PMem x C_PM)])

Oznake v formuli imajo naslednji pomen:

LCC - ocena stroškov v življenjski dobi vozila,
Nc – nabavna cena vozila,
LC_km- kilometrina v življenjski dobi vozila,
poraba_E- poraba energenta,
P_E - vsebnost energije v energentu,
P_Emin - vsebnost energije v najcenejšem energentu,
C_Emin - cena najcenejšega energenta,
CO₂em - emisije ogljikovega dioksida,
C_CO2 - cena za emisije ogljikovega dioksida,
NO_xem - emisije dušikovih oksidov,
C_NOx - cena za emisije dušikovih oksidov,
NMHCem - emisije nemetanskih ogljikovodikov,
C_NMHC - cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov,
PMem - emisije trdnih delcev,
C_PM - cena za emisije trdnih delcev.

Naročnik pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila uporabi vrednosti, ki jih v svoji ponudbi navede ponudnik, in vrednosti, ki jih sam opredeli v razpisni dokumentaciji.

Vrednosti, ki jih v ponudbi navede ponudnik, so:

Nabavna cena vozila, ki vključuje davek na dodano vrednost in je izražena v EUR,
poraba energenta, izražena v l/km ali kWh/km,
emisije ogljikovega dioksida (CO₂em), izražene v kg/km,
emisije dušikovih oksidov (NO_xem), izražene v g/km,
emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km,
emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km.

Vrednosti, ki jih naročnik opredeli sam, so:

Opis parametra	Oznaka	Vrednost
kilometrina v življenjski dobi vozila	LC_km	200 000 km
vsebnost energije v dizelskem gorivu	P_E	36 MJ/l
vsebnost energije v bencinu	P_E	32 MJ/l
vsebnost energije v zemeljskem plinu ali bioplinu	P_E	38 MJ/Nm^¹
vsebnost energije v utekočinjenem naftnem plinu	P_E	24 MJ/l
vsebnost energije v etanolu	P_E	21 MJ/l
vsebnost energije v biodizlu	P_E	33 MJ/l
vsebnost energije v emulzijskem gorivu	P_E	32 MJ/l
vsebnost energije v vodiku	P_E	11 MJ/Nm
vsebnost energije v električni energiji	P_E	3,6 MJ/kWh
cena za emisije ogljikovega dioksida	C_CO2	0,04 EUR/kg
cena za emisije dušikovih oksidov	C_NOx	0,0044 EUR/g
cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov	C_NMHC	0,001 EUR/g
cena za emisije trdnih delcev	C_PM	0,087 EUR/g
cena najcenejšega energenta brez davka na dodano vrednost	C_Emin	EUR/l ali EUR/Nm ali EUR/kWh
vsebnost energije v najcenejšem energentu	P_Emin	MJ/l ali MJ/Nm ali MJ/kWh

Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent uporablja bencin ali dizelsko gorivo, naročnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (C_Emin) uporabi veljavno ceno bencina ali dizelskega goriva, pri čemer upošteva ceno brez davka na dodano vrednost, in sicer tistega energenta, ki je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, cenejši.

Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent ne uporablja bencina ali dizelskega goriva, naročnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (C_Emin) uporabi veljavno ceno energenta, ki ga uporablja vozilo.

Kadar vozilo kot energent uporablja dizelsko gorivo, bencin, utekočinjeni naftni plin, etanol, biodizel ali emulzijsko gorivo, mora biti cena najcenejšega energenta izražena v EUR/l, kadar vozilo kot energent uporablja zemeljski plin, bioplin ali vodik, mora biti izražena v EUR/Nm, kadar vozilo kot energent uporablja električno energijo, pa mora biti izražena v EUR/kWh.

Vrednost vsebnosti energije v najcenejšem energentu (P_Emin) določi naročnik glede na vrsto energenta, na katerega se nanaša cena najcenejšega energenta. Vsebnost energije v najcenejšem energentu se izrazi v MJ/l ali MJ/Nm ali MJ/kWh.

MERILA ZA 5. SKLOP:

Merila Točke

Ocena operativnih stroškov v življenjski dobi vozila 60 točk
Doseg min. 200 km 20 točk
Jamstvo za baterijo 5 let ali 100.000 km 20 točk

Maksimalno število točk: 100 točk (seštevek točk po merilih 1+2+3).

1. Ocena OPERATIVNIH stroškov v življenjski dobi vozila

Maksimalno število točk: 60 točk

Način ocenjevanja:

Ponudba z najnižjo oceno stroškov - LCC dobi maksimalno število točk. Število točk se izračuna po formuli: najnižja LCC x 60/LCC ponudbe.

Za izračun ocene stroškov v življenjski dobi vozila se uporabi formula:

LCC = Nc + (LC_km x [(poraba_E x P_E x C_Emin/P_Emin) + (CO₂em x C_CO2) + (NO_xem x C_NOx) + (NMHCem x C_NMHC) + (PMem x C_PM)])

Oznake v formuli imajo naslednji pomen:

LCC - ocena stroškov v življenjski dobi vozila,
Nc – nabavna cena vozila,
LC_km- kilometrina v življenjski dobi vozila,
poraba_E- poraba energenta,
P_E - vsebnost energije v energentu,
P_Emin - vsebnost energije v najcenejšem energentu,
C_Emin - cena najcenejšega energenta,
CO₂em - emisije ogljikovega dioksida,
C_CO2 - cena za emisije ogljikovega dioksida,
NO_xem - emisije dušikovih oksidov,
C_NOx - cena za emisije dušikovih oksidov,
NMHCem - emisije nemetanskih ogljikovodikov,
C_NMHC - cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov,
PMem - emisije trdnih delcev,
C_PM - cena za emisije trdnih delcev.

Naročnik pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila uporabi vrednosti, ki jih v svoji ponudbi navede ponudnik, in vrednosti, ki jih sam opredeli v razpisni dokumentaciji.

Vrednosti, ki jih v ponudbi navede ponudnik, so:

Nabavna cena vozila, ki vključuje davek na dodano vrednost in je izražena v EUR,
poraba energenta, izražena v l/km ali kWh/km,
emisije ogljikovega dioksida (CO₂em), izražene v kg/km,
emisije dušikovih oksidov (NO_xem), izražene v g/km,
emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km,
emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km.

Vrednosti, ki jih naročnik opredeli sam, so:

Opis parametra	Oznaka	Vrednost
kilometrina v življenjski dobi vozila	LC_km	200 000 km
vsebnost energije v dizelskem gorivu	P_E	36 MJ/l
vsebnost energije v bencinu	P_E	32 MJ/l
vsebnost energije v zemeljskem plinu ali bioplinu	P_E	38 MJ/Nm^²
vsebnost energije v utekočinjenem naftnem plinu	P_E	24 MJ/l
vsebnost energije v etanolu	P_E	21 MJ/l
vsebnost energije v biodizlu	P_E	33 MJ/l
vsebnost energije v emulzijskem gorivu	P_E	32 MJ/l
vsebnost energije v vodiku	P_E	11 MJ/Nm
vsebnost energije v električni energiji	P_E	3,6 MJ/kWh
cena za emisije ogljikovega dioksida	C_CO2	0,04 EUR/kg
cena za emisije dušikovih oksidov	C_NOx	0,0044 EUR/g
cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov	C_NMHC	0,001 EUR/g
cena za emisije trdnih delcev	C_PM	0,087 EUR/g

cena najcenejšega energenta brez davka na dodano vrednost	C_Emin	EUR/l ali EUR/Nm ali EUR/kWh
vsebnost energije v najcenejšem energentu	P_Emin	MJ/l ali MJ/Nm ali MJ/kWh

2. Doseg min. 200 km

Maksimalno število točk: 20 točk

Način ocenjevanja:

Osnova za ocenjevanje je Priloga 6 Predračun z merili, v kateri ponudnik navede zahtevane vrednosti. Ponudba z najdaljšim dosegom dobi maksimalno število točk.

Podani dosegi za vozilo so:

do 200 km 0 točk (pogoj)
do 220 km 5 točk
do 240 km 10 točk
do 260 km 15 točk
do 280 km 20 točk

3. Jamstvo za baterijo 5 let ali 100.000 km

Maksimalno število točk: 20 točk

Način ocenjevanja:

Osnova za ocenjevanje je Priloga 6 Predračun z merili, v kateri ponudnik navede zahtevane vrednosti. Ponudba z najdaljšim jamstvom baterije dobi maksimalno število točk.

Podane vrednosti za jamstvo baterije so:

do vključno 5 let ali 100.000 km 0 točk (pogoj)
do vključno 6 let ali 120.000 km 5 točk
do vključno 7 let ali 140.000 km 10 točk
do vključno 8 let ali 160.000 km 15 točk
do vključno 9 let ali 180.000 km 20 točk

2. Izbira najugodnejše ponudbe

Pri izbiri najugodnejše ponudbe naročnik upošteva merila po posameznem sklopu. V primeru, da pride do enake končne vrednosti, bo naročnik izbral ponudbo z nižjo ceno z DDV po posameznem sklopu.

XIII. PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev
navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

XIV. SKUPNA PONUDBA

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo.

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,
način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,
določbe v primeru izstopa xxxxxxxxxxxx od partnerjev v skupini,
reševanje sporov med partnerji v skupini,
druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

XV. PONUDNIKI S SEDEŽEM IZVEN RS

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke III. točke teh navodil v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh primerov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred

pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

XVI. STATUSNE SPREMEMBE

V primeru statusnih sprememb ponudnika bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej.

Naročnik bo priznal kontinuiteto poslovanja v primerih:

če je ponudnik univerzalni pravni naslednik svojega prednika,
če je ponudnik naslednik, ki od svojega prednika v celoti prevzame poslovanje, kadre in potrebno infrastrukturo, ki zadeva predmet javnega naročila. Na razpolago mora imeti tudi dovolj kapitala in finančnih virov za uspešno izvedbo naročila.

Če ti pogoji ne bodo izpolnjeni v celoti, naročnik kontinuitete ne bo priznaval.

XVII. VARIANTNE PONUDBE

Vsak ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik mora predložiti ponudbo v celoti po razpisanih pogojih. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

XVIII. OBVEZE PONUDNIKA

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati vse obveznosti, tudi tiste, ki izhajajo iz pogodbe (vzorec) in niso posebej navedene v razpisni dokumentaciji.

XIX. PODATKI O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

XX. PREKLIC JAVNEGA NAROČILA

Naročnik ima pravico do izločitve ponudb, ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb in odstopa do izvedbe javnega naročila v skladu z 90. in 96. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).

XXI. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna najmanj 3 mesecev od odpiranja ponudb, to je do 29. 4. 2020.

XXII. ROK ZA PODPIS POGODBE

Pogodba bo sklenjena predvidoma v 10 dneh oz. najkasneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila.

XXIII. POSTOPKI PRED PODPISOM POGODBE

Potem, ko bo ponudba sprejeta in bo ponudnik pozvan k podpisu pogodbe, se bosta naročnik in ponudnik dogovorila o tempu izvedbe.

XXIV. ZAUPNOST PODATKOV IN POSTOPKA

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila).

Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z 39. in 40. členom ZGD-1.

Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo.

Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.

XXV. OPOZORILA

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.

XXVI. OBVESTILO PONUDNIKU O PRAVICI DO ZAHTEVE ZA REVIZIJO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17, v nadaljevanju ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplival na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače.

Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, v skladu z določili 14. člena ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
ime naročnika
oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanja sposobnosti,
predmet javnega naročila,
pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 71. člena tega zakona.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se v skladu s 25. členom ZPVPJN vloži v desetih delovnih dneh od dneva:

objave obvestila o naročilu
objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika
prejema povabila k oddaji ponudb.

Vlagatelj po poteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev, objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te odločitve.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse, plačane v skladu z 71. členom ZPVPJN, in sicer:

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa:

2.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po postopku naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi;
4.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, omejenem postopku, konkurenčnem postopku s pogajanji, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave, partnerstvu za inovacije ali konkurenčnem dialogu.

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev, s katero naročnik odda javno naročilo, znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše dopustne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, v primeru javnega naročanja na področju obrambe in varnosti pa dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost), vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov. Ne glede na navedeno znaša taksa za to odločitev 2.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma, sprejeto v postopku naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, in 6.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma, sprejeto v katerem koli drugem postopku javnega naročanja. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa 1.000 eurov.

Kadar takse ni mogoče odmeriti v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, znaša taksa 1.000 eurov.

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena znaša taksa 1.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na socialne in druge posebne storitve ali storitve na področju obrambe in varnosti B, oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu ali na javni natečaj.

V posameznem primeru določi višino takse naročnik, upoštevaje pri tem prvi, drugi in tretji odstavek tega člena. Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek.

Zahtevek za revizijo, ki ga vloži zagovornik javnega interesa, je oproščen plačila takse.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico, skladno s 24. členom ZPVPJN. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da obstajajo omejitve iz 16. člena ZPVPJN in ni dopusten, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

DIREKTOR

prim. doc. xx. Xxxxxx XXXXXXXX, dr. med., spec.

Priloga: 11x

PRILOGA 1 - k ponudbeni dokumentaciji JN14-B/19 OBRAZEC

III.1. PONUDBA

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, št.:……………, z dne ……………., za izbiro izvajalca po postopku naročila male vrednosti, podajamo ponudbo, št.: ……………….….

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: VOZILA ZA OPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, izdelana iz okoljsko manj obremenjujočega materiala, razdeljena v pet sklopov

(Ponudnik priloži in izpolni obrazec za vsak ponujeni sklop posebej)

Blago: (obkroži ponujeni sklop):

1. sklop: Novo osebno vozilo nižjega spodnjega razreda 4x4 – 2 vozili

2. sklop: Novo osebno vozilo nižjega spodnjega razreda – 4 vozila

3. sklop: Novo osebno vozilo srednjega razreda – 1 vozilo

4. sklop: Novo gospodarsko vozilo, dizel – 1 vozilo.

5. sklop: Novo osebno električno vozilo nižjega srednjega razreda – 2 vozili

Končna vrednost ponudbe: ……………………………… € z DDV

Vrednost del, ki jih bo opravil ponudnik (sam, brez podizvajalcev): …………………… € z DDV

Vrsta del, ki jih bo opravil ponudnik (sam, brez podizvajalcev):……………………………… …………………………………………………………………………………………………..

Navedba podizvajalcev

…………………………………………………….

Navedba partnerjev v skupini ponudnikov:

…………………………………………………….

Veljavnost ponudbe: 29. 4. 2020

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe Žig

PRILOGA 2 - k ponudbeni dokumentaciji JN14-B/19 OBRAZEC

III.2. PODATKI O PONUDNIKU

Predmet javnega naročila:

VOZILA ZA OPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, izdelana iz okoljsko manj obremenjujočega materiala, razdeljena v pet sklopov

Firma oz. ime ponudnika:

Naslov:

Zakoniti zastopniki ponudnika: (navedba vseh – če jih je več)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

Pristojni davčni urad:

Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)

Telefon:

Mobilni telefon:

E - naslov:

Kontaktna oseba:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Ponudnik spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) - obkroži

DA NE

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 3 - k ponudbeni dokumentaciji JN14-B/19 OBRAZEC

III.3. PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU

(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)

Predmet javnega naročila:

VOZILA ZA OPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, izdelana iz okoljsko manj obremenjujočega materiala, razdeljena v pet sklopov

Firma oz. ime podizvajalca/partnerja:

Naslov:

Zakoniti zastopniki podizvajalca/partnerja: (navedba vseh – če jih je več)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

Pristojni davčni urad:

Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)

Telefon:

Mobilni telefon:

E - naslov:

Kontaktna oseba:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Podizvajalec/partner spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje)

DA NE

(V primeru več podizvajalcev/partnerjev se obrazec izpolni za vsakega posebej)

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 4 - k ponudbeni dokumentaciji JN14-B/19 OBRAZEC

III.4. IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH

(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: VOZILA ZA OPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, izdelana iz okoljsko manj obremenjujočega materiala, razdeljena v pet sklopov

I z j a v l j a m o ,

da bomo dela opravljali skupaj s spodaj navedenimi podizvajalci/partnerji in da kot ponudnik v celoti odgovarjamo za izvedbo celotnega naročila proti naročniku ne glede na podizvajalce/partnerje.

Naziv in sedež podizv./partn.	Vrsta, opis dela podizv./partn.	Količina (delež v %)	Rok izvedbe del	Vrednost v € brez DDV

da bomo, v primeru podpisa pogodbe, predložili zahtevo podizvajalca za neposredna plačila podizvajalcu (če le-ta to zahteva) in podizvajalčevo soglasjem na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika; ter svoje pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcu.

da pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo zoper nas in našega podizvajalca ni ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje.

da imamo pogodbo (pravni akt) o skupni izvedbi naročila (obvezna priloga) – velja za skupni nastop s partnerji

Priloga:

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 5 - k ponudbeni dokumentaciji JN14-B/19 OBRAZEC

III.5. VZOREC

KUPOPRODAJNA POGODBA

ki jo skleneta

ZDRAVSTVENI DOM xx. XXXXXX XXXXXX MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor prim. doc. xx. Xxxxxx XXXXXXXX, dr. med., spec., kot naročnik

Matična številka: 5054095

Identifikacijska številka za DDV: SI49672509

……………………………………………………….., ki jo zastopa ……………………….., kot prodajalec

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

I. PREDMET

1. člen

Stranki ugotavljata, da je naročnik, v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018) in predpisi s področja javnega naročila, na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, št.: …………………, z dne ………………, oddal naročilo po postopku naročila male vrednosti, za blago, ki je predmet te kupoprodajne pogodbe (v nadaljevanju pogodbe).

2. člen

S tem dokumentom se naročnik in prodajalec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri nemotenem poslovanju.

3. člen

Predmet: VOZILA ZA OPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, izdelana iz okoljsko manj obremenjujočega materiala, razdeljena v pet sklopov:

1. sklop: Novo osebno vozilo nižjega spodnjega razreda 4x4 – 2 vozili

2. sklop: Novo osebno vozilo nižjega spodnjega razreda – 4 vozila

3. sklop: Novo osebno vozilo srednjega razreda – 1 vozilo

4. sklop: Novo gospodarsko vozilo, dizel – 1 vozilo.

5. sklop: Novo osebno električno vozilo nižjega srednjega razreda – 2 vozili.

Naročnik izjavlja, da blago naroča za lastno uporabo z obračunanimi davki.

Podpis odgovorne

osebe:

II. KOLIČINA IN VRSTA BLAGA

4. člen

Količina in vrsta blaga je razvidna iz opisa blaga in specifikacije predračuna, ki je sestavni del te pogodbe.

III. KVALITETA BLAGA

5. člen

Blago mora ustrezati zahtevam naročnika ter tehnični specifikaciji, obstoječim standardom, normativom in atestom ter pravnim podlagam, ki veljajo za to področje.

IV. ČAS IN NAČIN DOBAVE

6. člen

Prodajalec se zavezuje, da bo naročniku dobavil vozila 1. sklopa v ……... dneh, 2. sklopa v ……... dneh, 3. sklopa v ……... dneh in 4. sklopa v ……... dneh oz. najkasneje v 90 dneh od pisnega naročila, na lokacijo naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem.

7. člen

Naročnik bo naročil vozila sukcesivno s pisno naročilnico, podpisano s strani pooblaščene osebe.

V. XXXXXXXXXX IN KAKOVOSTNI PREVZEM BLAGA, REKLAMACIJE

8. člen

Naročnik se obvezuje naročeno blago prevzeti na podlagi pisnega dokumenta oz. zapisnika o primopredaji.

Predaja in prevzem blaga ter ugotovitve o tehničnem prevzemu se navedejo zapisniško na dan primopredaje. Primopredajni zapisnik podpišejo pooblaščenci naročnika in prodajalca.

Odgovorna oseba s strani naročnika: ……………………………….…………………………,

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

Odgovorna oseba s strani prodajalca: …………………………………………………………

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

Če se pri primopredaji vozila ugotovijo napake, oz. pomanjkljivosti, ki izvirajo s strani prodajalca, sme naročnik zadržati plačilo kupnine, vendar ne več kot 10 % skupne pogodbene vrednosti. Prodajalec je dolžan pomanjkljivosti nemudoma brezplačno odpraviti.

Podpis odgovorne

osebe:

VI. CENA

9. člen

Stranki se dogovorita za končno vrednost po predračunu za 1. sklop v višini ……….…. € z DDV, za 2. sklop v višini ……….…. € z DDV, za 3. sklop v višini ……….…. € z DDV, za 4. sklop v višini ……….…. € z DDV in za 5. sklop v višini ……….…. € z DDV, ki izhaja iz ponudbe in je sestavni del te pogodbe.

Cena v ponudbi je fiksna in mora biti oblikovana po pariteti fco lokacija naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem. Vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske, stroške tehničnega prevzema, vzdrževanja v garancijskem roku, stroške zavarovanja, ustrezen davek na motorna vozila in druge), popuste in DDV.

DDV navzgor se ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja DDV. Rizik za spremembo stopnje DDV ali premalo obračunan DDV je na strani ponudnika.

Naročnik ne prizna nobenih dodatnih stroškov.

VII. PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA

10. člen

Naročnik se zaveže plačati dobavljeno blago v 30 dneh od dobave, ob pravilni izstavitvi e-računa, na račun prodajalca, št.: …………………………………………………..

VIII. ZAUPNOST PODATKOV

11. člen

Izvajalec se obvezuje varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kot tudi zaupnost vseh tehničnih in osebnih podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih ali osebnih informacij, ki so mu dostopni zaradi izvajanja te pogodbe. Ta obveznost zavezuje izvajalca tudi po morebitni prekinitvi ali po izteku te pogodbe.

Vsi podatki v zvezi s predmetom javnega naročila so zaupne narave.

IX. OBVEZNOSTI PRODAJALCA

12. člen

Prodajalec se obvezuje da:

bo naročniku ob podpisu pogodbe izročil izjavo v skladu s 14. členom ZIntPK,
bo dobavil vozilo, ki je predmet pogodbe v kvaliteti, roku in mestu dobave, kot je navedeno v dokumentaciji za oddajo javnega naročila,

Podpis odgovorne

osebe:

bo dela, prevzeta po pogodbi, izvedel strokovno in kakovostno v skladu z veljavnimi zakonskimi in tehničnimi predpisi, z navedenimi standardi v razpisni dokumentaciji ter po navodilih naročnika,
bo nemudoma obvestil kupca o nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti,
bo kril stroške strokovnih komisij v primeru spora, če se ugotovi krivda prodajalca,
da bo ob podpisu primopredajnega zapisnika kupcu izročil:
tehnično dokumentacijo
potrdila originalnih proizvajalcev o opravljenih testih kvalitete
zakonsko predpisana potrdila o atestih
navodila o uporabi vozila
garancijske liste
potrdilo o homologaciji
servisna knjiga
morebitna ostala potrdila.
da bo dosledno upošteval vse pogoje, ki izhajajo iz razpisne in ponudbene dokumentacije.

X. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

13. člen

Naročnik se obvezuje:

prevzeti naročeno blago,
da bo poravnal finančne obveznosti do prodajalca oz. neposredna plačila do podizvajalca.

XI. GARANCIJA IN SERVIS

14. člen

Za vozila veljajo garancijski roki proizvajalca, ki začnejo teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika. (ponudnik navede garancije ločeno po sklopih)

Garancija za vozilo (minimalno 2 leti): ………..……… mesecev.

Garancija za lak (minimalno 6 let): …….………..……. mesecev.

Garancija na prerjavenje (minimalno 10 let): ……..…….. mesecev.

15. člen

Kadar naročnik v garancijskem roku ugotovi napako ali pomanjkljivost blaga, mora to nemudoma sporočiti prodajalcu.

Prodajalec mora zagotavljati vse storitve v času garancijske dobe in po njej ter omogočati naročniku najkrajši odzivni čas in čas popravila – v skladu s ponudbo.

Podpis odgovorne

osebe:

Serviser (naziv in kraj): …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Odzivni čas za odpravo napake je največ 24 ur od prejema obvestila o napaki.

Rok za odpravo napak v garancijskem roku je največ 3 dni od prejema vozila v popravilo. Prodajalec mora k popravilu pristopiti takoj po prejemu vozila.

Prodajalec mora v času popravila naročniku nuditi enakovredno nadomestno vozilo.

XII. PROTIKURUPCIJSKA KLAVZULA

16. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

pridobitev posla
sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji
opustitev dolžnega nadzora nad izvajalcem pogodbenih obveznosti
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

nična.

XIII. PARTNERJI/PODIZVAJALCI

17. člen

Prodajalec nastopa s naslednjimi partnerji v skupni ponudbi:

-………………………………………………..

- ……………………………………………….

Prodajalec nastopa s naslednjimi podizvajalci:

-………………………………………………..

- ……………………………………………….

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).

Podpis odgovorne

osebe:

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,
način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,
določbe v primeru izstopa xxxxxxxxxxxx od partnerjev v skupini,
reševanje sporov med partnerji v skupini,
druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev
navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Podpis odgovorne

osebe:

XIV. VELJAVNOST POGODBE

18. člen

Pogodba je veljavna s podpisom obeh pogodbenih strank, preneha pa veljati z dokončnim obračunom oz. pretekom garancijskih rokov, to je z dnem medsebojne poravnave vseh obveznosti.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3A (UL RS, št. 14/18, z dne 2. 3. 2018) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

19. člen

Stranki spremembe, ki se nanašajo na določila iz razpisne dokumentacije, opredelita s pisnim aneksom.

XV. KONČNE DOLOČBE

20. člen

Sestavni del te pogodbe so naslednje priloge:

razpisna dokumentacija, objavljena na portalu javnih naročil, št.: ….…, z dne ……………
ponudbena dokumentacija št.: ...../....., z dne .............
predračun

21. člen

Če prodajalec ne izvrši svoje obveznosti v dogovorjenem roku, ne da bi v roku 2 dni po prejemu naročila obvestil naročnika nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti, lahko naročnik ta dokument razdre.

Podpis odgovorne

osebe:

22. člen

Za druge pravice in obveznosti obeh strank, ki niso urejene s tem dokumentom, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

23. člen

Stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz tega dokumenta reševali sporazumno.

V kolikor sporazumno reševanje ni možno, bo o sporu iz tega dokumenta odločilo pristojno sodišče v Mariboru.

24. člen

Dokument je sestavljen in podpisan v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod. Pogodba je podpisana in žigosana s strani obeh strank.

Št.: Št.:

Datum: Datum:

PRODAJALEC NAROČNIK:

Podpis odgovorne

osebe:

PRILOGA 6 - k ponudbeni dokumentaciji JN14-B/19 OBRAZEC

III.6. PREDRAČUN IN MERILA – 1. sklop

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: VOZILA ZA OPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, izdelana iz okoljsko manj obremenjujočega materiala, razdeljena v pet sklopov –

1. sklop: Novo osebno vozilo nižjega spodnjega razreda, 4x4 – 2 vozili

NAVODILO ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA

Ponudnik je dolžan v specifikacijo predračuna v excell tabelo vpisati: neto cena na EM brez DDV, % popusta, % DDV, končno vrednost (količina x neto cena/EM - popust + DDV) za vsako posamezno postavko (končno vrednost vpiše v spodnjo tabelo Merilo Cena).
V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s 7. odst. 89. člena ZJN-3.
Ponudnik v sistemu e-JN naloži izpolnjen obrazec Priloga 6 III.6. Predračun in merila v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki in bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.
Ponudnik v razdelek »Drugi dokumenti« naloži prilogo specifikacija predračuna v excell tabeli, ki mora biti v celoti izpolnjena.

BLAGO

KONČNA CENA v € z DDV

1. sklop: Novo osebno vozilo nižjega spodnjega razreda, 4x4 – 2 vozili

(vključno z ceno malega in velikega servisa in servisne ure)

Merilo: Ocena operativnih stroškov v življenjski dobi vozila (obvezno izpolniti vse postavke)

Nabavna cena enega vozila z DDV
Poraba energenta, izražena v l/km ali kWh/km
Emisije ogljikovega dioksida (CO₂em), izražene v kg/km
Emisije dušikovih oksidov (NO_xem), izražene v g/km
Emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km
Emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km

Ponudnik mora navesti vse zahtevane podatke in priložiti tehnične specifikacije vozil ter dokumente, iz katerih bo jasno razvidno da ponujena vozila ustrezajo vsem tehničnim zahtevam in bo naročnik na njihovi podlagi izračunal vrednosti razpisanih meril.

Priloga:

Specifikacija predračuna
lastna specifikacija predračuna

Kraj: Podpis odgovorne osebe

Datum: Žig

PRILOGA 6 - k ponudbeni dokumentaciji JN14-B/19 OBRAZEC

III.6. PREDRAČUN IN MERILA – 2. sklop

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: VOZILA ZA OPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, izdelana iz okoljsko manj obremenjujočega materiala, razdeljena v pet sklopov –

2. sklop: Novo osebno vozilo nižjega spodnjega razreda – 4 vozila

NAVODILO ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA

Ponudnik je dolžan v specifikacijo predračuna v excell tabelo vpisati: neto cena na EM brez DDV, % popusta, % DDV, končno vrednost (količina x neto cena/EM - popust + DDV) za vsako posamezno postavko (končno vrednost vpiše v spodnjo tabelo Merilo Cena).
V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s 7. odst. 89. člena ZJN-3.
Ponudnik v sistemu e-JN naloži izpolnjen obrazec Priloga 6 III.6. Predračun in merila v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki in bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.
Ponudnik v razdelek »Drugi dokumenti« naloži prilogo specifikacija predračuna v excell tabeli, ki mora biti v celoti izpolnjena.

BLAGO

KONČNA CENA v € z DDV

2. sklop: Novo osebno vozilo nižjega spodnjega razreda – 4 vozila

(vključno z ceno malega in velikega servisa in servisne ure)

Merilo: Ocena operativnih stroškov v življenjski dobi vozila (obvezno izpolniti vse postavke)

Nabavna cena enega vozila z DDV
Poraba energenta, izražena v l/km ali kWh/km
Emisije ogljikovega dioksida (CO₂em), izražene v kg/km
Emisije dušikovih oksidov (NO_xem), izražene v g/km
Emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km
Emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km

Priloga:

Specifikacija predračuna
lastna specifikacija predračuna

Kraj: Podpis odgovorne osebe

Datum: Žig

PRILOGA 6 - k ponudbeni dokumentaciji JN14-B/19 OBRAZEC

III.6. PREDRAČUN IN MERILA – 3. sklop

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: VOZILA ZA OPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, izdelana iz okoljsko manj obremenjujočega materiala, razdeljena v pet sklopov –

3. sklop: Novo osebno vozilo srednjega razreda – 1 vozilo

NAVODILO ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA

Ponudnik je dolžan v specifikacijo predračuna v excell tabelo vpisati: neto cena na EM brez DDV, % popusta, % DDV, končno vrednost (količina x neto cena/EM - popust + DDV) za vsako posamezno postavko (končno vrednost vpiše v spodnjo tabelo Merilo Cena).
V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s 7. odst. 89. člena ZJN-3.
Ponudnik v sistemu e-JN naloži izpolnjen obrazec Priloga 6 III.6. Predračun in merila v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki in bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.
Ponudnik v razdelek »Drugi dokumenti« naloži prilogo specifikacija predračuna v excell tabeli, ki mora biti v celoti izpolnjena.

BLAGO

KONČNA CENA v € z DDV

3. sklop: Novo osebno vozilo srednjega razreda – 1 vozilo

(vključno z ceno malega in velikega servisa in servisne ure)

Merilo: Ocena operativnih stroškov v življenjski dobi vozila (obvezno izpolniti vse postavke)

Nabavna cena enega vozila z DDV
Poraba energenta, izražena v l/km ali kWh/km
Emisije ogljikovega dioksida (CO₂em), izražene v kg/km
Emisije dušikovih oksidov (NO_xem), izražene v g/km
Emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km
Emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km

Priloga:

Specifikacija predračuna
lastna specifikacija predračuna

Kraj: Podpis odgovorne osebe

Datum: Žig

PRILOGA 6 - k ponudbeni dokumentaciji JN14-B/19 OBRAZEC

III.6. PREDRAČUN IN MERILA – 4. sklop

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: VOZILA ZA OPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, izdelana iz okoljsko manj obremenjujočega materiala, razdeljena v pet sklopov –

4. sklop: Novo gospodarsko vozilo, dizel – 1 vozilo

NAVODILO ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA

Ponudnik je dolžan v specifikacijo predračuna v excell tabelo vpisati: neto cena na EM brez DDV, % popusta, % DDV, končno vrednost (količina x neto cena/EM - popust + DDV) za vsako posamezno postavko (končno vrednost vpiše v spodnjo tabelo Merilo Cena).
V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s 7. odst. 89. člena ZJN-3.
Ponudnik v sistemu e-JN naloži izpolnjen obrazec Priloga 6 III.6. Predračun in merila v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki in bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.
Ponudnik v razdelek »Drugi dokumenti« naloži prilogo specifikacija predračuna v excell tabeli, ki mora biti v celoti izpolnjena.

BLAGO

KONČNA CENA v € z DDV

4. sklop: Novo gospodarsko vozilo, dizel – 1 vozilo

(vključno z ceno malega in velikega servisa in servisne ure)

Merilo: Ocena operativnih stroškov v življenjski dobi vozila (obvezno izpolniti vse postavke)

Nabavna cena enega vozila z DDV
Poraba energenta, izražena v l/km ali kWh/km
Emisije ogljikovega dioksida (CO₂em), izražene v kg/km
Emisije dušikovih oksidov (NO_xem), izražene v g/km
Emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km
Emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km

Priloga:

Specifikacija predračuna
lastna specifikacija predračuna

Kraj: Podpis odgovorne osebe

Datum: Žig

PRILOGA 6 - k ponudbeni dokumentaciji JN14-B/19 OBRAZEC

III.6. PREDRAČUN IN MERILA – 5 sklop

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: VOZILA ZA OPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, izdelana iz okoljsko manj obremenjujočega materiala, razdeljena v pet sklopov –

5. sklop: Novo osebno električno vozilo nižjega srednjega razreda – 2 vozili

NAVODILO ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA

Ponudnik je dolžan v specifikacijo predračuna v excell tabelo vpisati: neto cena na EM brez DDV, % popusta, % DDV, končno vrednost (količina x neto cena/EM - popust + DDV) za vsako posamezno postavko (končno vrednost vpiše v spodnjo tabelo Merilo Cena).
V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s 7. odst. 89. člena ZJN-3.
Ponudnik v sistemu e-JN naloži izpolnjen obrazec Priloga 6 III.6. Predračun in merila v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki in bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.
Ponudnik v razdelek »Drugi dokumenti« naloži prilogo specifikacija predračuna v excell tabeli, ki mora biti v celoti izpolnjena.

BLAGO

KONČNA CENA v € z DDV

5. sklop: Novo osebno električno vozilo nižjega srednjega razreda – 2 vozili (vključno z ceno malega in velikega servisa in servisne ure)

1.Merilo: Ocena operativnih stroškov v življenjski dobi vozila (obvezno izpolniti vse postavke)

Nabavna cena enega vozila z DDV
Poraba energenta, izražena v l/km ali kWh/km
Emisije ogljikovega dioksida (CO₂em), izražene v kg/km
Emisije dušikovih oksidov (NO_xem), izražene v g/km
Emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km
Emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km

2. Merilo: Doseg min. 200 km

Ponudnik vpiše doseg v km

3. Merilo: Jamstvo za baterijo 5 let ali 100.000 km

Ponudnik vpiše jamstvo za baterijo

Priloga:

Specifikacija predračuna
lastna specifikacija predračuna

Kraj: Podpis odgovorne osebe

Datum: Žig

PRILOGA 7 - k ponudbeni dokumentaciji JN14-B/19 OBRAZEC

III.7. IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: VOZILA ZA OPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, izdelana iz okoljsko manj obremenjujočega materiala, razdeljena v pet sklopov

I z j a v l j a m o , d a

izpolnjujemo pogoje za ugotavljanje sposobnosti, navedene v III. točki navodil;

bomo ob podpisu pogodbe naročniku izročili izjavo v skladu s 14. členom ZIntPK;

bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi;

xxxx javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju RS;

da bomo naročeno vozilo dostavili naročniku 1. xxxxxx v ……... dneh, 2. sklopa v ……... dneh, 3. sklopa v ……... dneh, 4. xxxxxx v ……... dneh in 5. xxxxxx v ……... dneh oz. najkasneje v 90 dneh od pisnega naročila, na lokacijo naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem;

se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

vse podatke, ki smo jih pridobili od naročnika, obravnavamo kot poslovno skrivnost;

smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave

i n p r i l a g a m o

obrazec ESPD (enotni evropski dokument)

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD

(v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja, mora biti obrazec ESPD priložen za vsakega podizvajalca/partnerja posebej)

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«.

Ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. obliki ali v elektronski obliki podpisan xml.

fotokopija AJPES, kot npr. XXX, ali vseh pristojnih bank za plačilni promet pri katerih imamo odprte račune. Iz priloženih dokumentov mora biti razvidno, da v zadnjih 6 mesecih od odpiranja ponudb niso bili blokirani računi oz. ni bilo neporavnanih zapadlih obveznosti. Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

Ponudnik naloži zahtevano potrdilo v .pdf obliki.

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig

Priloga:

PRILOGA 8 - k ponudbeni dokumentaciji JN14-B/19 OBRAZEC

III.8. STROKOVNA PRIPOROČILA (REFERENCE)

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: VOZILA ZA OPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, izdelana iz okoljsko manj obremenjujočega materiala, razdeljena v pet sklopov

I z j a v l j a m o ,

da smo v preteklih treh letih pri poslovnih partnerjih dobavljali blago, ki se nanaša na predmet javnega naročila in si pri njih (na podlagi izkušenj, zanesljivosti in ugleda) pridobili strokovna priporočila (reference) – navedba vsaj treh poslovnih partnerjev:

PONUJENI SKLOP:

(Ponudnik priloži in izpolni obrazec za vsak ponujeni sklop posebej)

Poslovni partner z

navedbo kontaktne osebe Poslovno sodelovanje

tel. št. in e-naslovom Predmet posl. sodelovanja (od – do)

Naročnik lahko reference preverja in iz obravnave izloči ponudnika z slabimi oz. neresničnimi, zavajujočimi referencami.

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 9 - k ponudbeni dokumentaciji JN14-B/19 OBRAZEC

III.9. IZJAVA PONUDNIKA O ZAGOTAVLJANJU SERVISNIH STORITEV

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: VOZILA ZA OPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, izdelana iz okoljsko manj obremenjujočega materiala, razdeljena v pet sklopov

PONUJENI SKLOP:

(Ponudnik priloži in izpolni obrazec za vsak ponujeni sklop posebej)

I z j a v l j a m o ,

da bomo za brezhibno delovanje dobavljenega vozila izvajali poprodajne storitve in naročniku nudili tehnično pomoč v smislu servisiranja in vzdrževanja z izkušenimi kadri v najhitrejšem možnem času;

da bomo v času popravila nudili naročniku enakovredno nadomestno vozilo.

Navedba podatkov:

Xxxxxx najbližjih servisov: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Dosegljivost (telefon, GSM, e-pošta):…………………………………………………………..

………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………

Telefon, GSM: ….………………………………………………..……………………………

Delovni čas:……………………………………………………….…………………………….

Odzivni čas (največ 24 ur od prejema obvestila o napaki): ……………………………………………

Čas popravila (največ 3 dni od prejema vozila v popravilo): …………………………………………..

Garancija za vozilo (minimalno 2 leti): ………..…………………………………..…… mesecev.

Garancija za lak (minimalno 6 let): …….………………………………………………. mesecev.

Garancija na prerjavenje (minimalno 10 let): ………………..…………………...…….. mesecev.

Pogarancijska doba: …………………………………………………………………………….

Kraj: Podpis odgovorne osebe Datum Žig

PRILOGA 10 - k ponudbeni dokumentaciji JN14-B/19 OBRAZEC

III.10. POSEBNA PRILOGA PONUDBE

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: VOZILA ZA OPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, izdelana iz okoljsko manj obremenjujočega materiala, razdeljena v pet sklopov

Ponudnik izpolni tabelo in priloži še dodatno prilogo s kompletnimi tehničnimi podatki in katalogom ponujenih vozil po posameznem ponujenem sklopu.

1. sklop: Novo osebno vozilo nižjega spodnjega razreda 4x4 – 2 vozili

Zap. št.	Zahteva naročnika	Tehnični podatki ponujenega vozila
1.	Proizvajalec vozila
2.	Znamka vozila
3.	Tip vozila
4.	Vrsta energenta
5.	Moča motorja 50-90 kW
6.	Menjalnik ročni
7.	Pogon štirikolesni (4x4)
8.	Emisijski razred EURO 6
9.	Dolžina vozila 3,5 – 4,2 m
10.	Letnik proizvodnje 2019
11.	Barva vozila bela
12.	ABS zavorni sistem
13.	Električi pomik sprednjih stekel
14.	Centralno zaklepanje
15.	Vsaj ena zračna blazina
16.	Klimatska naprava
17.	Avto radio

2. sklop: Novo osebno vozilo nižjega spodnjega razreda – 4 vozila

Zap. št.	Zahteva naročnika	Tehnični podatki ponujenega vozila
1.	Proizvajalec vozila
2.	Znamka vozila
3.	Tip vozila
4.	Vrsta energenta
5.	Moča motorja 40-70 kW
6.	Menjalnik ročni
7.	Pogon dvokolesni

8.	Emisijski razred EURO 6
9.	Dolžina vozila 3,5 – 4,3 m
10.	Letnik proizvodnje 2019
11.	Barva vozila bela
12.	ABS zavorni sistem
13.	Klimatska naprava
14.	Avto radio
15.	Vsaj dve zračni blazini

3. sklop: Novo osebno vozilo srednjega razreda – 1 vozilo

Zap. št.	Zahteva naročnika	Tehnični podatki ponujenega vozila
1.	Proizvajalec vozila
2.	Znamka vozila
3.	Tip vozila
4.	Vrsta energenta dizel
5.	Moča motorja 80-90 kW
6.	Menjalnik ročni
7.	Pogon dvokolesni
8.	Emisijski razred EURO 6
9.	Dolžina vozila 3,8 – 4,8 m
10.	Letnik proizvodnje 2019
11.	Barva vozila bela
12.	ABS zavorni sistem
13.	Klimatska naprava
14.	Centralno zaklepanje
15.	Vsaj štiri zračne blazine
16.	Avto radio

4. sklop: Novo gospodarsko vozilo, dizel – 1 vozilo

Zap. št.	Zahteva naročnika	Tehnični podatki ponujenega vozila
1.	Proizvajalec vozila
2.	Znamka vozila
3.	Tip vozila
4.	Vrsta energenta dizel
5.	Moča motorja 70-130 kW
6.	Menjalnik ročni
7.	Pogon dvokolesni
8.	Emisijski razred EURO 6
9.	Dolžina vozila do 5,9 m

10.	Letnik proizvodnje 2019
11.	Barva vozila bela
12.	ABS zavorni sistem
13.	Servo volan
14.	Vsaj ena zračna blazina
15.	Drsna vrata na eni strani vozila
16.	Stojna višina v tovornem delu
17.	Avto radio
18.	Pregradna stena za voznikom
19.	Dolžina tovornega dela vsaj 3100 mm
20.	Razmik med blatnikoma v tovornem delu vsaj 1400 mm
21.	Klimatska naprava

5. sklop: Novo osebno električno vozilo nižjega srednjega razreda – 2 vozili.

Zap. št.	Zahteva naročnika	Tehnični podatki ponujenega vozila
1.	Proizvajalec vozila
2.	Znamka vozila
3.	Tip vozila
4.	Vrsta energenta elektrika
5.	Moča motorja 40-130 kW
6.	Menjalnik samodejni (brezstop.)
7.	Pogon dvokolesni
9.	Dolžina vozila 3,8 – 4,6 m
10.	Letnik proizvodnje 2019
11.	Doseg min. 200.000 km
12.	Jamstvo za baterijo 5 let ali 100.000 km
13.	Barva vozila bela
14.	ABS zavorni sistem
15.	Klimatska naprava
16.	Centralno zaklepanje
17.	Vsaj dve zračni blazini
18.	Avto radio s kartografijo EU
19.	Polnilni kabel za domačo uporabo

Priloga

Kraj: Podpis odgovorne osebe

Datum: Žig

1 Energetska vrednost za zemeljski plin v Sloveniji je izračunana med 36 – 40 MJ, zato je za potrebe tega izračuna upoštevana povprečna vrednost 38 MJ.

666

2 Energetska vrednost za zemeljski plin v Sloveniji je izračunana med 36 – 40 MJ, zato je za potrebe tega izračuna upoštevana povprečna vrednost 38 MJ.

666

2/2

p.p. 1646, 2001 Maribor, tel. 00 00 00 000, faks 00 00 00 000, e-pošta: xxxx@xx-xx.xx, xxx.xx-xx.xx

Document Metadata

Table of Contents

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI VOZILA ZA OPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, izdelana iz okoljsko manj obremenjujočega materiala, razdeljena v pet sklopov: Poslano na portal javnih naročil: 16. 12. 2019

Document Metadata