POGLAVJE 2
POGLAVJE 2
OBRAZEC POGODBE, SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI POGODBE
P O G O D B A
za izvedbo storitev projektiranja in izvedbo gradnje visokovodnega nasipa v Benici v sklopu projekta FRISCO 2.2 št.
ki jo dogovorita in skleneta:
NAROČNIK: | Republika Slovenija – Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Xxxxxxxxxx xxxxx 00x, 0000 Xxxxxxxxx, ki jo zastopa g. Xxxxx Xxxxxx, v.d. direktorja Matična št.: 2516152000 Identifikacijska št. za DDV: 34921567 |
in | |
IZVAJALEC: | ..................................................…................................................................................................................ |
ki ga zastopa (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) | |
ID za DDV: ……………..…………………. | |
Matična številka: ……………..…………………. | |
TRR: ……………..…………………. | |
(v primeru samostojne ponudbe) | |
J.V. …………………………………………………………………………………………………………… | |
(v primeru skupine ponudnikov) | |
združeni po sporazumu o enotnem nastopu z dne po katerem je: | |
Vodilni partner: | |
..................................................…................................................................................................................ ki ga zastopa (v nadaljnjem besedilu vodilni partner) ID za DDV: ……………..…………………. Matična številka: ……………..…………………. TRR: ……………..…………………. | |
Partner: | |
..................................................…................................................................................................................ ki ga zastopa (v nadaljnjem besedilu partner) ID za DDV: ……………..…………………. Matična številka: ……………..…………………. TRR: ……………..…………………. | |
Partner: | |
..................................................…................................................................................................................ ki ga zastopa (v nadaljnjem besedilu partner) ID za DDV: ……………..…………………. Matična številka: ……………..…………………. TRR: ……………..…………………. |
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je Xxxxxxxx dne ……………..... na Portalu javnih naročil pod št.: …………..
objavil javno naročilo za izbor izvajalca po odprtem postopku za Storitve projektiranja in izvedbo gradnje visokovodnega nasipa v Benici v sklopu projekta FRISCO 2.2, na osnovi katerega je bil kot najugodnejši ponudnik izbran zgoraj navedeni Izvajalec.
Pogodba se sklepa na podlagi oddaje javnega naročila na podlagi odprtega postopka skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) in Odločitvi o izidu javnega naročila št. .../. z dne
..../..
II. PREDMET POGODBE
2. člen
S to Pogodbo Xxxxxxxx oddaja, Xxxxxxxxx pa prevzema v izvedbo naslednja dela:
STORITVE PROJEKTIRANJA IN IZVEDBO GRADNJE VISOKOVODNEGA NASIPA V BENICI V SKLOPU PROJEKTA FRISCO 2.2
S to pogodbo prevzeta dela se Xxxxxxxxx obvezuje izvršiti v obsegu in kakovosti, ki sta razvidna iz Poglavja 3 - Tehnične specifikacije, Poglavja 4 - Ponudbeni predračun in Izvajalčeve ponudbe št. ………………… z dne ……………………….
Ponudba Izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo Ponudbo, so sestavni del te Pogodbe.
III. POGODBENA VREDNOST DEL
3. člen
Pogodbena vrednost brez DDV | EUR |
vrednost DDV | EUR |
Skupna vrednost z DDV znaša | EUR |
Vrednost DDV je obračunana po 22% stopnji.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Program Sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v programskem obdobju 2014-2020. Sredstva za izvedbo javnega naročila so zagotovljena v Proračunu RS na NRP št. 0000-00-0000, na proračunski postavki št. 160307 – Teritorialno sodelovanje 14-20 EU – FRISCO 2.2 in na proračunski postavki št. 160308 – Teritorialno sodelovanje 14-20 SLO FRISCO 2.2.
Javni upravičeni stroški se sofinancirajo v razmerju EU-Interreg : Slovenska udeležba – 85%:15%.
Pogodbena vrednost del je dogovorjena po načelu »Skupaj dogovorjena cena« in vključuje tudi vrednost presežnih in manjkajočih del ter vrednost nepredvidenih del, za katere je izvajalec ob sklenitvi pogodbe vedel, ali bi moral vedeti, da se morajo izvesti.
Količine, ki so podane v ponudbenem predračunu, so okvirne in informativne in razlike do dejanskih količin ne bodo osnova za uveljavljanje kakršnega koli doplačila za izvedbo del po načelu »Skupaj dogovorjena cena«.
Pogodbena cena je nespremenljiva (fiksna) do zaključka vseh Pogodbenih obveznosti.
IV. POGODBENI ROK
4. člen
Izvajalec se obvezuje z izvajanjem Del pričeti takoj po Uvedbi v delo. Rok za izvedbo vseh obveznosti je 238 dni od sklenitve pogodbe.
V. PODIZVAJALCI
5. člen
Izvajalec bo dela opravil z naslednjimi podizvajalci:
1.
Naziv: | |
Naslov: | |
Matična številka: | |
Davčna številka: | |
TRR: | |
Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec: | |
Predmet, količina, vrednost z in brez DDV, kraj in rok izvedbe del, ki jih bo izvedel podizvajalec: | |
2.
Naziv: | |
Naslov: | |
Matična številka: | |
Davčna številka: | |
TRR: | |
Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec: | |
Predmet, količina, vrednost z in brez DDV, kraj in rok izvedbe del, ki jih bo izvedel podizvajalec: | |
6. člen
Izvajalec se obvezuje, da je podizvajalcem predložil vso razpoložljivo projektno dokumentacijo za pripravo ponudbe oz. pogodbe.
7. člen
Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. V pogodbi mora biti opredeljena vrsta del, ki jih bo podizvajalec prevzel, količina in vrednost prevzetih, odgovorna oseba podizvajalca ter kraj in rok izvedbe del.
8. člen
Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da le ta na podlagi s strani izvajalca potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu/em, ki je/so predložil/i zahtevo za neposredno plačilo.
Izvajalec mora k svoji situaciji obvezno priložiti z njegove strani potrjene račune oz. situacije tistih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo.
Izvajalec mora naročnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.
Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora naročniku posredovati predlog za vključitev podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prišlo do potrebe po vključitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priložiti dokumente o izpolnjevanju pogojev iz določb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ter podatke in dokumente v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju. Predlogu mora biti predložena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje navedenih pogojev.
Naročnik bo o predlogu za vključitev novega podizvajalca odločil in izdal soglasje ali zavrnitev. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca.
Imenovanje novega podizvajalca, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.
Če podizvajalec ni zahteval neposrednega plačila, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
9. člen
V kolikor izvajalec želi zamenjati podizvajalca, katerega zmogljivosti glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami je uporabil pri oddaji ponudbe, bo naročnik odobril zamenjavo le, če bo novi podizvajalec predložil dokazila o izpolnjevanju istih pogojev.
VI. GRADBENO VODSTVO IN ZASTOPNIK NAROČNIKA
10. člen
Pooblaščeni predstavnik naročnika - odgovorni vodja projekta je ……………………………………………………….………………..
S strani Xxxxxxxxx je za vodjo gradnje imenovan: ……………………………………………………….………………..
S strani Izvajalca je za vodjo projekta imenovan: ……………………………………………………….………………..
VII. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE
11. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg Ponudbe Izvajalca, navedene v 2. členu te Pogodbe, sestavni del te Pogodbe še naslednji dokumenti, ki se jih tolmači po vrstnem redu, kot so navedeni:
(1) Pogodba
(2) Posebni pogoji Pogodbe
(3) Splošni pogoji Pogodbe – Pogoji pogodbe za obratno opremo, projektiranje in graditev (FIDIC, rumena knjiga, 1999)
(4) Tehnične specifikacije
(5) Ponudba in Dodatek k Ponudbi
(6) Ponudbeni predračun
(7) Načrti
(8) Terminski in finančni plani
(9) Zavezujoči pravni akt o skupni izvedbi naročila, kadar je izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev
(10) Drugimi dokumenti, ki sestavljajo del Pogodbe.
Posebne gradbene uzance veljajo v delih, v katerih niso v nasprotju z določili te pogodbe.
VIII. GARANCIJSKI ROK
12. člen
Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi del in naprav, ki so predmet te pogodbe, v času trajanja garancijskega roka. Garancijski rok začne teči z dnem izdaje Xxxxxxxx o izvedbi.
Garancijska doba za izvedena dela je 3 leta od izdaje Potrdila o izvedbi.
Pred izdajo Potrdila o izvedbi, bo Izvajalec predložil Naročniku Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% vrednosti pogodbenih del (z DDV).
V kolikor izvajalec v roku, kot je naveden v prejšnjem odstavku, ne bo dostavil Xxxxxxxxx za odpravo napak v garancijskem roku, lahko naročnik unovči, iz Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, varščino v višini, ki je določena za Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.
13. člen
Naročnik in izvajalec bosta pred iztekom garancijske dobe opravila pregled in ugotovila stanje izvedenih del.
Izvajalec se obvezuje v primeru naročnikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v času garancijske dobe nemudoma oz. najkasneje v roku treh (3) delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu. Izvajalec je dolžan na podlagi ogleda v roku petih (5) delovnih dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki. Izvajalec bo k odpravi napak v garancijski dobi pristopil najkasneje v roku 8 (osmih) delovnih dni od poziva Xxxxxxxxx in jih odpravil v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 15 (petnajst) delovnih dni od poziva Xxxxxxxxx, razen če bi izvajalec in naročnik
sporazumno določila drug, daljši rok ali če bi Naročnik Izvajalcu določil drug, primeren rok. Naročnik ima pravico, da v primeru, ko izvajalec v zgoraj navedenem roku ne bi pristopil k odpravi napak ali v zgoraj navedenem roku ne bi odpravil napak, za odpravo takšnih napak nemudoma angažirati drugega izvajalca ter za poplačilo stroškov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroškov unovčiti garancijo za odpravo napak.
IX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
14. člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:
▪ ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih združenjih;
▪ ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali v kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali fizični osebi;
▪ ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri poslovanju po predpisih o javnem naročanju;
▪ ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena .koda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.
Pogodbe je nična, če je sklenjen s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski član:
▪ udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,
▪ neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična. Pogodba, ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil, se šteje, da ni bila sklenjena.
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji.
X. SOCIALNA KLAVZULA
15. člen
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:
▪ če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
▪ če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
- plačilom za delo,
- delovnim časom,
- počitki,
- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,
in za katere mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednost.
XI. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
16. člen
Za potrebe izvajanja del po tej pogodbi se bo izvajalec seznanil z nekaterimi osebnimi podatki fizičnih oseb in nato ob izvajanju del po pogodbi tudi izvajal nekatere dejavnosti obdelave teh osebnih podatkov. Pri izvajanju katerega koli opravila, ki vključuje osebne podatke, bo izbrani ponudnik dolžan upoštevati vsa pravila in načela varovanja osebnih podatkov, ki jih za obdelovalca določata veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov in Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov. Osebne podatke bo izbrani ponudnik lahko obdeloval le za namen izvedbe del po tej pogodbi in jih brez soglasja naročnika ne sme uporabljati za lastne namene, razkriti tretjim osebam ali jih javno objavljati.
Izvajalec je dolžan varovati vse podatke, informacije, znanja in rešitve ter vse osebne podatke v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, do katerih bo imel dostop oziroma jih bo pridobil od naročnika tekom izvajanja pogodbenih obveznosti in jih brez soglasja naročnika ne sme uporabljati za lastne namene, razkriti tretjim osebam ali jih javno objavljati.
Obveznost varovanja se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi na čas po tem razen, če se stranki ne dogovorita drugače.
Izvajalec odgovarja za vso škodo, ki bi jo lahko oziroma jo je naročnik utrpel zaradi razkritja.
XII. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem tako, da postane veljavna šele s predložitvijo naslednjih dokumentov:
▪ Xxxxxxxxx za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 10% pogodbene vrednosti (z DDV). Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora pokrivati vsa dela, ki so predmet te pogodbe, vključno z deli, ki jih opravljajo podizvajalci;
▪ Zavarovalne police za zavarovanje projektantske odgovornosti in zavarovalne police za zavarovanje izvajalčeve odgovornosti;
▪ Dokazil o znanju slovenskega jezika za zahtevane kadre, na katere se je Izvajalec skliceval v ponudbi, ki niso državljani Republike Slovenije in zahtevane formalne izobrazbe niso pridobili v Republiki Sloveniji;
▪ Zavezujočega pravnega akta o skupni izvedbi naročila v skladu z Navodili ponudniku za izdelavo ponudbe v primeru, da pri izvedbi naročila sodeluje skupina izvajalcev (Joint Venture);
▪ Sklenjenih pogodb z vsemi podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi.
Vse navedene dokumente mora Izvajalec predložiti Naročniku najkasneje v 15-ih dneh od sklenitve Pogodbe.
Pravice in obveznosti iz Pogodbe začnejo delovati z dnem izpolnitve pogojev iz predhodnih odstavkov tega člena.
18. člen
Če spornega vprašanja pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.
19. člen
Ta Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih in je sklenjena z dnem podpisa vseh pogodbenih strank, veljavna pa z dnem, ko so izpolnjeni pogoji iz 17. člena te Pogodbe. Vsaka od pogodbenih strank prejme po dva (2) izvoda Pogodbe.
Za datum sklenitve te Pogodbe se šteje zadnji podpisani datum.
IZVAJALEC (vodilni partner v primeru skupine ponudnikov): | NAROČNIK: Direkcija RS za vode v.d. direktorja Xxxxx Xxxxxx |
PARTNER 1: | |
PARTNER 2: |
Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili Obrazca Pogodbe, da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del Pogodbe.
Podpis:
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum podpisa:
Ponudnikov žig:
SPLOŠNI POGOJI IZJAVA
Dela, ki se bodo izvajala na javnem naročilu, morajo biti projektirana in izvedena v skladu s Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena dela in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec, FIDIC prva izdaja 1999 (Rumena knjiga), ki jih je izdala:
Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils (FIDIC) FIDIC bookshop
P.O. Box 311, CH–1215 Geneva 15, Switzerland
Tel: x00 000 000 000
Fax: x00 000 000 000
e-mail: xxxxx.xxx@xxxxx.xxx xxxx://xxx.xxxxx.xxx
Slovensko verzijo je mogoče nabaviti na naslovu:
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje inženirsko svetovalnih podjetij-ZISP Dimičeva ul. 13
1504 Ljubljana
Tel: x000 00 00 00 000
Fax: x000 00 00 00 000
Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena dela in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec« so podvrženi spremembam in dodatkom, ki so opisani v Posebnih pogojih pogodbe.
Izjavljamo, da smo seznanjeni s vsebino Pogojev pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena dela in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec , FIDIC, prva izdaja 1999 (Rumena knjiga), in z njo tudi razpolagamo. Naročnik lahko od ponudnika zahteva predložitev izvoda Pogojev pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev, pravnomočno podpisanega od osebe, ki je tudi pooblaščena za podpis ponudbe.
Podpis:
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum podpisa:
Ponudnikov žig:
POSEBNI POGOJI SPLOŠNO
Posebni pogoji dopolnjujejo in dodajajo posebne pogodbene klavzule splošnim pogodbenim pogojem pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena dela in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec, FIDIC prva izdaja 1999 (Rumena knjiga).
Splošni pogodbeni pogoji in posebni pogodbeni pogoji določajo pravice in dolžnosti obeh pogodbenih strank (to sta naročnik in izvajalec). V primeru neskladnosti med splošnimi in posebnimi pogodbenimi pogoji, veljajo določila posebnih pogodbenih pogojev.
Določila iz točk, ki niso spremenjene z določili posebnih pogodbenih pogojev, veljajo v obliki v kakršni so podana v splošnih pogodbenih pogojih.
1 SPLOŠNE DOLOČBE
1.1 Definicije
1.1.1 Pogodba
Podčlenu 1.1.1.2 se doda naslednja vsebina:
»Pogodbeni sporazum« pomeni tudi Pogodba in obratno.
Podčlenu 1.1.1.4 se doda naslednja vsebina:
»Ponudbeno pismo« pomeni tudi Obrazec ponudbe oz. Ponudba in obratno.
Podčlenu 1.1.1.5 se doda naslednja vsebina
»Zahteve naročnika« pomeni tudi Tehnične specifikacije oz. Projektna naloga oz. dokumentacija z zvezi z oddajo javnega naročila in obratno.
Podčlen 1.1.1.8 se spremeni, tako da se glasi:
»Ponudba« pomeni vse dokumente, ki jih je na podlagi zahtev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila predložil ponudnik (izvajalec). »Ponudba« pomeni tudi Obrazec ponudbe in obratno.
1.1.2 Stranke in osebe
Podčlenu 1.1.2.2 se doda naslednja vsebina:
»Naročnik« je Direkcija RS za vode, ki jo zastopa v.d. direktorja, Xxxxx Xxxxxx.
Podčlenu 1.1.2.4 se doda naslednja vsebina:
»Inženir« je hkrati tudi Xxxxxxxxx v skladu z določili 13. člena GZ.
Podčlen 1.1.2.6 se spremeni, tako da se glasi:
»Osebje naročnika oz. pooblaščeni predstavnik naročnika« pomeni odgovorno osebo naročnika pooblaščeno za podpis pogodbe oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika, navedenega v pogodbi oz. drugo osebje Xxxxxxxxx, za katerega Naročnik obvesti Xxxxxxxxx, da je to osebje Xxxxxxxxx.
»Odgovorni inženir« je pooblaščeni predstavnik Inženirja imenovan v pogodbi. Določila podčlena 3.2 se nanašajo na odgovornega inženirja oz. tudi na druge zaposlene pri inženirju, za katere Inženir s pisnim soglasjem naročnika seznani Izvajalca, da je osebje Xxxxxxxxx, ki sodeluje pri realizaciji Pogodbe.
Odgovori inženir je hkrati tudi vodja nadzora v skladu z določili 13. člena GZ.
Dodajo se sledeči podčleni, ki se glasijo:
1.1.2.11 »Skupina ponudnikov - Joint Venture« pomeni konzorcij gospodarskih družb, ki so sporazumno združene v skladu z zakonodajo in so ustanovile konzorcij, da bi prevzele dela po Pogodbi.
1.1.2.12 »Organ upravljanja« je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
1.1.3 Datumi, preskusi, roki in dokončanje Podčlenu 1.1.3.7 se doda besedilo, ki se glasi:
»Rok za reklamacijo napak« je obdobje za pošiljanje obvestila o napaki na izvedenih delih skladno s podčlenom 11.1 (Dokončanje nedokončanih del in odprava napak) in sicer v trajanju, navedenem v Dodatku k ponudbi, in se računa od datuma Potrdila o prevzemu.
Trajanje obdobja za reklamacijo napak je definirano v Dodatku k ponudbi. Rok za reklamacijo napak priče teči z datumom izdaje Xxxxxxxx o prevzemu. Obdobje za reklamacijo napak nikakor ne vpliva na odgovornost izvajalca skladno z določili veljavnega Obligacijskega zakonika.
1.1.4 Denar in plačila
Podčlenu 1.1.4.7 se doda besedilo, ki se glasi:
Potrdilo o vmesnem plačilu se vodi na podlagi podatkov iz "Knjige obračunskih izmer", ki je dokument, ki se nanaša na ugotavljanje količin izvedenih Del, ter se vodi v skladu z določili "Pravilnika o gradbiščih " (Ur. list RS 55/2008, 54/2009-popr. in 61/17-GZ).
1.1.5 Dela in blago
Podčlenu 1.1.5.6 se doda besedilo, ki se glasi:
»Odsek« vključuje tudi vsakršne vrste Del, ki so posebej označene v Pogodbi.
1.1.6 Druge definicije
Podčlen 1.1.6.2 se spremeni tako, da se glasi:
»Domača država« pomeni Republiko Slovenijo.
Podčlen 1.1.6.5 se spremeni tako, da se glasi:
»Pravo« pomeni vso zakonodajo, uredbe, statute in druge zakone ter vse predpise in podzakonske akte Republike Slovenije.
Doda se podčlen 1.1.6.10, ki se glasi:
1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se vodi ves čas izvajanja Del na gradbišču v skladu z določili "Pravilnika o gradbiščih" (Ur. list RS 55/2008, 54/2009-popr. in 61/17-GZ).
1.3 Sporočanje
Podčlenu 1.3 se na koncu prvega odstavka doda nova alineja (c), ki se glasi:
»(c) z vpisi v gradbeni dnevnik«
Podčlenu 1.3 se doda besedilo, ki se glasi: Naziv in naslov Naročnika je:
Direkcija RS za vode
Xxxxxxxxxx xxxxx 00x, 0000 Xxxxxxxxx.
1.4 Pravo in jezik
Podčlen 1.4 se spremeni tako, da se glasi:
V veljavi je zakonodaja Republike Slovenije.
Za vse izvajalce bo za tolmačenje merodajen slovenski jezik.
1.5 Prioriteta dokumentov
Podčlen 1.5 se spremeni tako, da se glasi:
Dokumente, ki tvorijo Pogodbo, je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo. Za namene tolmačenja se prioriteta dokumentov določa po naslednjem zaporedju:
(1) Pogodba
(2) Posebni pogoji Pogodbe
(3) Splošni pogoji Pogodbe – Pogoji pogodbe za obratno opremo, projektiranje in graditev (FIDIC, rumena knjiga, 1999)
(4) Tehnične specifikacije
(5) Ponudba in Dodatek k Ponudbi
(6) Ponudbeni predračun
(7) Načrti
(8) Terminski in finančni plani
(9) Zavezujoči pravni akt o skupni izvedbi naročila, kadar je izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev
(10) Drugimi dokumenti, ki sestavljajo del Pogodbe
1.6 Pogodbeni sporazum
Podčlen 1.6 se spremeni tako, da se glasi:
Pogodbeni sporazum oz. Pogodba se izdela na podlagi Obrazca Pogodbe iz Poglavja 2 dokumentacije z zvezi z oddajo javnega naročila. Stroške kolekov in podobne stroške (če ti obstajajo), ki zakonito nastanejo ob sklenitvi Pogodbenega sporazuma, nosi naročnik.
1.13 Skladnost z zakoni
Zbriše se prva alineja (a) podčlena 1.13. Doda se novi podčlen:
1.15 Zaupne podrobnosti
Izvajalec bo celotno vsebino Pogodbe smatral kot zasebno in zaupno in jo hranil kot takšno in v ta namen ter je ne bo razkrival v celoti ali delno v nobeni tržni reviji ali tehnični reviji ali kje drugje, brez predhodnega pisnega soglasja Naročnika. V primeru spora glede potrebnosti objave ali razkritja za potrebe Pogodbe bo odločal Naročnik.
2 NAROČNIK
2.2 Dovoljenja, licence in soglasja
Drugi odstavek (b) podčlena 2.2 se izbriše. Za prvim odstavkom se doda naslednja vsebina:
Naročnik bo izvajalcu predal vso izdelano projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje.
2.5 Zahtevki naročnika
Za zadnjim odstavkom podčlena 2.5 se doda naslednji odstavek:
Če naročnik oceni, da ima inženir zaradi neupravičenih zahtevkov ali nepopolnih zahtevkov izvajalca podanih v skladu s podčlenom 20 (Zahtevki, spori in arbitraža) dodatne stroške, je izvajalec dolžan kriti stroške dodatnega dela inženirja. Dodatni stroški dela se obračunajo v primeru, da gre za očitno neupravičene ali nepopolne zahtevke in le-ti presegajo 10% pogodbene vrednosti. Xxxxxxx dela inženirja se obračunajo po dejansko opravljenih urah, ki jih potrdi naročnik. Urna postavka inženirja je priporočena cena projektantske ure projektanta za inženirske storitve (IZS, januar 2012) in znaša 38 EUR.
Doda se nov podčlen 2.6, ki se glasi:
2.6 Splošne obveznosti naročnika
Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja Xxx Xxxxxxxxx uvesti v delo s tem, da mu izroči:
▪ Vso izdelano projektno dokumentacijo, s katero razpolaga naročnik, v enem (1) izvodu (tiskanem ali elektronskem),
▪ Izdano veljavno gradbeno dovoljenje,
▪ zemljišče ali del zemljišča, potrebnega za izvedbo Del, ki so predmet te Pogodbe,
▪ oz. izpolni druge pogoje, ki so v skladu z določili te Pogodbe in njenih sestavnih delov, ki se nanašajo na pričetek Del.
Xxxxxx Xxxxxxxxx v delo se izvede z zapisnikom v roku 7 (sedmih) dni od Xxxxxxxxxxxxx poziva Xxxxxxxxx, da naj pristopi k uvedbi v delo, o čemer se sestavi poseben zapisnik o uvedbi v delo. Izvajalec se mora takšnemu pozivu Naročnika nemudoma odzvati, najkasneje pa v roku navedenem zgoraj. V primeru, da Xxxxxxxxx ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpiše zapisnika o uvedbi v delo, kljub temu, da je Xxxxxxxx zagotovil izpolnitev obveznosti iz prejšnjega odstavka, lahko naročnik enostransko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za pričetek del, da pa Izvajalec ni pristopil k izvedbi del. Z dnem vročitve obvestila o prej navedeni enostranski ugotovitvi izvajalcu se bo štelo, da je izvajalec uveden v delo, razen če se naročnik, po njegovi lastni presoji, odloči, da odstopi od pogodbe in unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tej pogodbi. Naročnik bo v takšnem primeru upravičen do popolnega poplačila za vso škodo in stroške ali kakršnokoli izgubo, ki bi mu nastala zaradi ravnanja Izvajalca, vključno s stroški ponovljenega postopka izbire in sklepanja pogodbe z drugim izvajalcem, stroški zaradi zamude s pričetkom izvajanja del po tej pogodbi in vsemi drugimi stroški ali škodo.
Izvajalec prične z Deli takoj po Uvedbi v delo oziroma najkasneje v roku osemindvajset (28) dni po sklenitvi pogodbe.
Naročnik bo zagotovil izvedbo recenzije projektne dokumentacije v roku štirinajst (14) dni od prejema popolne dokumentacije, ki je predmet recenzije.
3 INŽENIR
3.1 Obveznosti in pooblastila inženirja
Na koncu podčlena 3.1 se doda:
Inženir bo pridobil posebno dovoljenje Naročnika, preden bo:
(a) dovolil oddajo kateregakoli dela Del po členu 4.4 Splošnih in Posebnih pogojev pogodbe;
(b) odobril/potrdil stroške, določene v podčlenu 4.12, 13 in 20.1;
(c) določil podaljšanje roka po podčlenu 8.4;
(d) odobril spremembe in prilagoditve po podčlenu 13;
(e) določil cene po podčlenu 12.
Ne da bi kršil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, sme Inženir, če po njegovem mnenju pride do nujne situacije-neposredne nevarnosti, ki bi ogrožala varnost življenja ali Del, ali lastnine, ne da bi Izvajalca oprostil katerekoli njegove dolžnosti in odgovornosti po Pogodbi, dati Xxxxxxxxx navodilo, da naj izvrši vsa takšna Dela, ali naredi vse, kar je po mnenju Inženirja potrebno za odpravo ali zmanjšanje rizika. Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili Xxxxxxxxx, kljub temu, da ni bilo dovoljenja Naročnika. Inženir bo določil dodatek h pogodbeni ceni, v zvezi s takšnimi navodili, v skladu s členom 12 (SPP) in bo skladno s tem obvestil Izvajalca in s kopijo Naročnika.
3.4 Zamenjava inženirja
V prvem stavku podčlena 3.4 se zamenja rok in sicer:
se stavek namesto:
»Če naročnik namerava zamenjati inženirja, mora najmanj 42 dni pred nameravanim datumom,…..«,
sedaj glasi:
»Če naročnik namerava zamenjati inženirja, mora najmanj 21 dni pred nameravanim datumom,…..«.
4 IZVAJALEC
4.1 Splošne obveznosti izvajalca
Na koncu podčlena 4.1 se doda:
Izvajalec se obvezuje pred pričetkom Del izročiti Xxxxxxxxx oziroma Inženirju, ki ga bo imenoval Naročnik, vse potrebne dokumente, ki se nanašajo na izvedbo Del po tej Pogodbi in ki so navedeni v Splošnih in Posebnih pogojih Pogodbe.
V zvezi z izvajanjem Del s to Pogodbo se Izvajalec obvezuje:
1. da bo dela izvršil kvalitetno v skladu s Poglavjem 3 in 4 ter zahtevami naročnika iz Pogodbe;
2. da bo dela opravljal z odgovornimi osebami, ki jih je navedel v ponudbi in bo spremembo odgovorne osebe izvedel samo s predhodnim pisnim soglasjem Xxxxxxxxx. Spremembo odgovorne osebe lahko v primeru utemeljenih razlogov zahteva tudi Naročnik. V primeru spremembe bosta Naročnik in izvajalec sklenila aneks k tej pogodbi;
3. da bo v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe o oddaji del, Naročniku dostavil Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 10% pogodbene vrednosti (z DDV). Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora pokrivati vsa dela, ki so predmet te pogodbe, vključno z deli, ki jih opravljajo podizvajalci;
4. da bo v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe, Xxxxxxxxx dostavil zavarovalno polico za zavarovanje projektantske odgovornosti in zavarovalne police za zavarovanje izvajalčeve odgovornosti;
5. da bo v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe Xxxxxxxxx predložil sklenjene pogodbe z vsemi podizvajalci in soglasja vseh podizvajalcev, na podlagi katerih lahko Naročnik namesto Izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do Izvajalca, v koliko podizvajalec/ci to zahteva/jo;
6. da bo pred pričetkom del Izdelal tehnološki elaborat del, katerega potrdi Inženir. Elaborat mora biti izdelan v skladu z navodili iz Poglavja 3 – Tehnične specifikacije;
7. da bo 8 dni pred pričetkom izvajanja gradnje pripravil prijavo začetka gradnje v elektronski obliki na predpisanem obrazcu in jo preko Inženirja posredoval investitorju, ki formalno vloži prijavo;
8. da bo proučil prejeto dokumentacijo ter vsa mnenja, soglasja, dovoljenja oz. druge listine pridobljene na osnovi že izdelane tehnične dokumentacije;
9. da bo naročnika z dopisom obvestil o pričetku in dokončanju del;
10. da bo izvedel zakoličbo;
11. da bo v roku 28 dni po sklenitvi pogodbe naročniku posredoval podroben terminski in finančni plan, predhodno potrjen s strani Inženirja;
12. da bo dela opravljal v skladu s potrjenim terminskim planom izvajanja del;
13. da bo naročniku pred pričetkom del predložil (s strani inženirja potrjen) plan tekoče kontrole kakovosti;
14. da bo po Uvedbi v delo zavaroval predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb;
15. da bo v skladu s Splošnimi pogoji Pogodbe, Navodili Ponudnikom za izdelavo Ponudbe in Posebnimi pogoji Pogodbe izdelal zahtevane Načrte in izvedel vse potrebne aktivnosti;
16. da bo Dela izvršil po Projektih, na podlagi katerih je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje;
17. da si bo pred pričetkom Del temeljito ogledal gradbišče;
18. da bo vodil Gradbeni dnevnik in Knjigo obračunskih izmer ažurno za več čas izvajanja Del v skladu s Posebnimi pogojih pogodbe in navodili Xxxxxxxxx;
19. da bo v času izvajanja del na gradbišču zagotovil vsakodnevno prisotnost vodje gradnje;
20. da bo, v primeru, da bo na gradbišču več izvajalcev, sklenil s temi izvajalci pisni dogovor o izvajanju Del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču, izvajanju ukrepov za varovanje lastnine Naročnika in drugih izvajalcev ter vzdrževanja prehodnih poti v območju gradbišča in dostopov do gradbišča; pred pričetkom del predal naročniku varnostni načrt in zagotovil, da bo gradbišče urejeno v skladu s tem varnostnim načrtom;
21. da bo v roku petnajst (15) dni po pričetku del sklenil skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče;
22. da bo dela izvajal 8 ur dnevno od ponedeljka do petka (5 dni) oziroma več, v kolikor bo to iz vidika zagotavljanja obveznosti po terminskem planu potrebno;
23. da bo pravočasno obračunaval vsa v preteklem mesecu opravljena dela in zanje izstavil situacijo do 5. v
mesecu za pretekli mesec;
24. da bo ob vsaki izstavitvi situacije pripravil poročilo o izvedenih delih, v vsebini, ki jo določi naročnik; sestavni del poročila je tudi vsakokratno ažuriran terminski načrt izstavljanja računov z opredelitvijo okvirnih zneskov teh računov, podatki o nepravilnostih in ukrepih za njihovo odpravo;
25. da bo Xxxxxxxxx izročil vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah in evidenčne liste, določene s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
26. da bo izdelal projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI), projektno dokumentacijo izvedenih del (PID), geodetski načrt novega stanja zemljišča po dokončani gradnji, projekt za vpis v uradne evidence (PVE) in dokazilo o zanesljivosti objekta (DOZ), ki vključuje tudi navodila za obratovanje in vzdrževanje ter monitoring;
27. da bo kopijo prijave začetka gradnje namestil na vidno mesto;
28. da bo gradbišče in vso izdelano projektno dokumentacijo označeval v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbo (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja v republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 ter programskimi navodili Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija- Hrvaška v programskem obdobju 2014–2020;
29. da bo dosledno upošteval navodila naročnika v zvezi z izpolnjevanjem zahtev s področja obveščanja in informiranja javnosti;
30. da bo zagotavljal naročniku vse podatke in pojasnila, ki jih ta potrebuje za poročanje pristojnim organom v sistemu izvajanja kohezijske politike;
31. da bo zagotavljal revizijske sledi in hrambo dokumentacije v skladu z navodili organa upravljanja in naročnika;
32. da bo omogočil delovanje revizorjem, nadzornim in tehničnim misijam EU in RS ter ukrepanje skladno s priporočili iz končnih poročil misij in redno poročal naročniku o izvedenih ukrepih in omogočil vpogled v dokumentacijo nadzornim institucijami;
33. da bo z gradbenimi odpadki na gradbišču ravnal v skladu s predpisi ter prevzel vso odgovornost za morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov;
34. da bo po pooblastilu naročnika gradbene odpadke oddal zbiralcu ali obdelovalcu gradbenih odpadkov ter ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list;
35. da bo naročniku izročil končno poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki s priloženimi evidenčnimi listi;
36. da bo naročniku izročil vsa dokazila, ki obsegajo potrdila, poročila, ocene, ateste, certifikate, izjave o lastnostih, meritve, komisijske zapisnike in druga dokazila o upoštevanju predpisov, ki urejajo bistvene zahteve in druge zahteve;
37. da bo na lastne stroške zagotovil zemljišče za svojo organizacijo gradbišča – za objekte, ki jih potrebuje za izpolnitev pogodbenih obveznosti, kot npr.: izgradnjo pomožnih in proizvodnih obratov: drobilnice, betonske baze, asfaltne baze, tesarske in železokrivske obrate, skladišča za gradbeni material, delavnice in prostore za mehanizacijo), zemljišča za upravno tehnično bazo (upravni in bivalni del gradbišča) in zemljišča za dovozne poti in dostope do gradbišča in do obratov, ki jih bi začasno uporabljali med gradnjo, kadar postavitev omenjenih delov ni mogoče zagotoviti znotraj že pridobljenega zemljišča za gradnjo;
38. da bo upošteval splošne predpise Naročnika in predpise Republike Slovenije.
Če Naročnik ali Inženir ugotovita, da že izvedena Dela ali Dela v izvajanju odstopajo od projektne dokumentacije, na podlagi katere se pogodbena dela izvajajo, ali takšna dela niso v skladu s predpisi in standardi ali so brez ustreznega atesta, morata dela nemudoma ustaviti in od Izvajalca zahtevati, da Izvajalec na lastne stroške takoj odstrani dela, ki so odstopajo od projektne dokumentacije ali odstrani neustrezne materiale in popravi neustrezna ali slabo izvedena dela oziroma jih nadomesti z ustreznimi. Hkrati mora Izvajalec poravnati Naročniku vse zaradi tega nastale stroške vključno s stroški za zamudo.
Če Izvajalec ne bi izvršil Xxxxxxxxxxxxx naloga (odpravil ugotovljenih nepravilnosti) v roku, ki mu ga postavi Xxxxxxxx, lahko Naročnik na stroške Izvajalca sam izvede takšen nalog oziroma za ta namen zaposli druge osebe ali izvajalce. Naročnik pa bo imel v takšnem primeru tudi vse pravice, ki jih ima sicer po tej pogodbi v primeru Xxxxxxxxxxxxx odstopa od pogodbe oziroma razdrtja pogodbe vključno s tem, da bo imel pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Pravico do unovčitve garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo imel Xxxxxxxx tudi v vseh primerih iz podčlena 15.2 Splošnih in Posebnih pogojev pogodbe.
4.2 Garancija za dobro izvedbo
V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podčlena 4.2, tako da se glasi:
Izvajalec mora Naročniku v petnajstih (15) dneh od podpisa Pogodbe predati Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki mora biti izdelana na obrazcu, predvidenem v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v Poglavju 5, Izdati jo mora ena od naslednjih institucij:
(a) banka v Republiki Sloveniji ali EU,
(b) zavarovalnica v Republiki Sloveniji ali EU,
Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, mora biti garant v garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vodilni partner v skupini izvajalcev.
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pokriva tudi garancijo za pravočasno izvedbo. Kopijo Xxxxxxxxx za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora poslati tudi Inženirju.
Ne da bi omejeval določbe prejšnjega odstavka, kadarkoli Naročnik odobri povečanje Pogodbene cene zaradi spremembe stroškov in/ali zakonodaje, ali kot rezultat odstopanj, ki znašajo več kot 10% deleža Pogodbene cene, mora Izvajalec takoj povečati vrednost Xxxxxxxxx za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za enak odstotek. Do takrat ima Naročnik pravico zadržati varščino v višini 5% povečanja vrednosti del.
Izvajalec mora zagotoviti, da je Xxxxxxxxx za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti veljavna in izterljiva še 60 dni po izdaji Potrdila o izvedbi. Če pogoji Xxxxxxxxx za dobro izvedbo določajo datum, ko garancija poteče in 28 dni pred iztekom roka izvajalec še ni upravičen do prejema Potrdila o izvedbi, mora izvajalec podaljšati veljavnost Xxxxxxxxx za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Pred izdajo Potrdila o izvedbi, mora Izvajalec dostaviti Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% vrednosti izvršenih Del (z DDV). Vse dotlej, dokler taka Garancija ne bo izdana in ne bo izdano Potrdilo o izvedbi, bo Naročnik zadržal veljavno Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
V kolikor Izvajalec do izdaje Potrdila o izvedbi ne bo dostavil Xxxxxxxxx za odpravo napak v garancijskem roku, lahko Naročnik unovči, iz Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, varščino v višini, ki je določena za Garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.
4.3 Predstavnik izvajalca
Zadnji odstavek podčlena 4.3 se spremeni, tako da se glasi:
»Če predstavnik izvajalca ali njegovo vodstveno osebje ne govorijo tekoče slovenskega jezika, bo izvajalec omogočil, da bo med celotnim delovnim časom na razpolago prevajalec. Vodja projekta in vodja gradnje morata aktivno govoriti slovenski jezik.«
Na koncu podčlena 4.3 se doda stavek:
»Vsi ključni kadri morajo aktivno sodelovati pri vseh segmentih gradnje in osebno nadzirati dela na terenu. Knjigo obračunskih izmer potrjuje v pogodbi imenovani vodja gradnje«.
4.4 Podizvajalci
Podčlen 4.4. se spremeni tako, da se glasi:
Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja Naročnika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje kot jih je moral izpolnjevati podizvajalec, ki ga je Izvajalec navedel v ponudbi oz. izpolnjevati enake pogoje kot so bili za podizvajalce zahtevani v dokumentaciji z zvezi z oddajo javnega naročila.
Za vsakega podizvajalca, ki ga izvajalec ni navedel v Ponudbi, mora preden jih angažira za določeno delo, pridobiti pisno soglasje Naročnika.
Izvajalec Xxx, ki po sklenitvi pogodbe ugotovi potrebo po vključitvi oz. zamenjavi podizvajalcev za izvedbo Del mora svoj predlog poslati Inženirju. Vlogi mora biti predložena vsa dokumentacija v obsegu, vsebini in obliki, kot to določa veljavna zakonodaja s področja javnih naročil za podizvajalce, ki jih Ponudnik navaja pri oddaji svoje Ponudbe v postopku javnega naročanja. V primeru, da Izvajalec predlaga zamenjavo katerega izmed podizvajalcev, mora svoji vlogi priložiti tudi svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, ki ga želi zamenjati.
Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti vzrok, zaradi katerega je prišlo do potrebe po vključitvi podizvajalca v izvajanje del in takšne navedbe tudi vsebinsko utemeljiti.
Med utemeljene vzroke je šteti:
▪ okoliščine, ki so nastale po podpisu Pogodbe o izvajanju predmetnih del in katere Izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje Ponudbe ni mogel ali moral predvideti;
▪ potreba po več delih ali nepredvidenih delih, ki jih Izvajalec sam ne more izvesti;
▪ specialna nepredvidena dela, za xxxxxx Xxxxxxxxx ni usposobljen in so nujna za izvedbo pogodbenih del;
▪ časovne, organizacijske ali tehnične okoliščine, zaradi katerih je vključitev podizvajalca nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v času, ki je predviden s Pogodbo.
Inženir je dolžan v najkrajšem času preučiti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in vlogo skupaj s svojimi ugotovitvami poslati Naročniku. Le-ta vlogo s predlogom v roku 14 dni preuči in v primeru izpolnjevanja naštetih pogojev izda soglasje k predlogu Izvajalca.
Morebitna izdaja soglasja k predlogu Xxxxxxxxx ne odvezuje od njegovih odgovornosti, ki jih je sprejel s Pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.
Naročnik brez utemeljenega zaloge ne sme zavrniti predloga izvajalca o vključitvi novega podizvajalca.
4.8 Varnostni postopki
Podčlenu 4.8 se doda besedilo:
Izvajalec mora upoštevati Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu v Republiki Sloveniji.
4.9 Zagotavljanje kakovosti
Podčlen 4.9 se spremeni tako, da se glasi:
Zagotavljanje kakovosti se bo izvajalo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in sicer zlasti:
▪ Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.),
▪ Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A, 41/2004-ZVO- 1, 57/2008, 57/12, 100/13, 40/14 ,56/15 in 65/20),
▪ Zakon o standardizaciji /Zsta-1/, (Ur. list RS št. 59/1999),
▪ Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur.l. RS, št. 43/11),
▪ Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro-1/ (Ur.l. RS, št. 82/13),
▪ Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1) (Ur.l. RS, št. 17/2011),
▪ druga veljavna relevantna zakonodaja.
4.10 Podatki o gradbišču
Na koncu podčlena 4.10 se doda besedilo:
Naročnik pod nobenim pogojem ne garantira za točnost podatkov o zemljišču in podatkih o geološko geomehanskih raziskavah, ki so na voljo v času objave javnega naročila ali kadarkoli v času veljavnosti pogodbe. Od uspešnega ponudnika se pričakuje, da bo sam zagotovil ustrezne geološko geomehanske raziskave (geološka sestava tal, geomehanski pogoji, hidrološki podatki) in pridobil podatke o pogojih gradnje.
4.18 Varstvo okolja
Na koncu podčlena 4.18 se doda besedilo:
Izvajalec bo v času trajanja Del na svoje stroške izvedel vse potrebne ukrepe za zaščito okolja v skladu z veljavno zakonodajo in v celoti upoštevati vse pogoje, določene v soglasjih in gradbenem dovoljenju.
Način izvajanja ukrepov za zaščito okolja bo Izvajalec podrobno definiral v tehnološko – ekonomskem elaboratu.
Za spremljanje vplivov gradnje na okolje bo izvajalec izdelal načrt monitoringa hrupa, zraka, vibracij, podtalnice, površinskih voda in rastlin. Stroške za izdelavo načrta monitoringa, tehnološko ekonomskega elaborata in izvedbo sanacijskih ukrepov za varstvo in zaščito okolja bo Ponudnik zajel v ponudbeno ceno po načelu “Skupaj dogovorjena cena”.
Pred pričetkom del mora Izvajalec izvesti posnetek ničelnega stanja okolja (hrupna obremenjenost, prašne usedline, vibracije, vodni režim, kvaliteta vodotokov in rastlin) in evidentirati stanje obstoječe cestne in komunalno – energetske infrastrukture ter zagotoviti nemoteno obratovanje vseh infrastrukturnih naprav.
Za preprečitev oz. sanacijo poškodb zaradi vibracij na objekte je Izvajalec dolžan:
▪ pred pričetkom gradnje določiti območja, kjer so pričakovani vplivi vibracij na objekte in izdelati posnetek ničelnega stanja,
▪ takoj zagotoviti sanacijo nastalih poškodb.
Za zagotavljanje prometne varnosti in večje prepustnosti zaradi spremenjenih razmer v času gradnje, ima Izvajalec naslednje obveznosti:
▪ zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala,
▪ promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju,
▪ pred pričetkom gradnje urediti in protiprašno zaščititi vse lokalne ceste in javne poti, ki bodo služile obvozom in transportom med gradnjo,
▪ opraviti gradbiščni transport v največji možni meri po tistih javnih cestah in poteh, ki imajo najmanj vpliva na prebivalstvo,
▪ pred pričetkom gradnje evidentirati stanje obstoječih objektov, ki bodo tangirani zaradi obvozov in same gradnje,
▪ pred pričetkom gradnje evidentirati stanje obstoječe cestne in komunalno-energetske infrastrukture, ki bo tangirana zaradi gradnje,
▪ zagotoviti dostope, ki so bili prekinjeni, do vseh zemljišč in objektov v času gradnje in po njenem zaključku,
▪ sanirati oz. povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji prekinjene ali poškodovane.
Izvajalec mora upoštevati tudi naslednje ukrepe:
▪ zagotoviti nemoteno komunalno – energetsko oskrbo objektov preko vseh obstoječih komunalno – energetskih infrastrukturnih objektov in naprav in v sodelovanju z upravljalci in dobavitelji komunalno – energetske infrastrukture (NN in VN vodi, plinovod, vodovod, TK vodi, javna razsvetljava, javna kanalizacija),
▪ si pred pričetkom Del od upravljalcev in dobaviteljev komunalno – energetske infrastrukture (NN in VN vodi, plinovod, vodovod, TK vodi, javna razsvetljava, javna kanalizacija) pridobiti podatke o obstoječih komunalno – energetskih vodih in le te ustrezno označiti. Vsakršno poškodovanje obstoječe komunalno – energetske infrastrukture, naprav, napeljave, objektov bremeni Izvajalca Del,
▪ zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba bližnjih objektov in zemljišč,
▪ sprotno rekultivirati območja posegov,
▪ v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja,
▪ preprečiti onesnaževanje voda in površin, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi (cementne odplake itd.),
▪ upoštevati najmanjše varnostne razdalje približevanja delov (energetski infrastrukturi) pod napetostjo pri gradbenih in drugih neelektrotehničnih delih; upoštevati možnost nihanja konstrukcij, bremen, transportnih sredstev itd. pri zagotavljanju navedene razdalje,
▪ sanirati, rekonstruirati, renaturirati ali sonaravno urediti na lastne stroške vsa druga zemljišča, objekte in naprave, ki jih je z izgradnjo prizadel zaradi svoje organizacije gradnje,
▪ v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, uskladiščenja ali uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev oziroma služb,
▪ varovati objekte in območja kulturne dediščine pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo - čez objekte in območja KD ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov, ipd.,
▪ med gradnjo mora izvajalec gradbenih del preprečiti dostop kamionov in gradbenih strojev nad mehansko nezaščitene kablovode, zaradi posnetja materiala ob oporiščih nadzemnih vodov ne sme biti zmanjšana statika oporišč,
▪ izvajati dela v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08,)
▪ izvajati dela v skladu u Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11)
▪ izvajati dela v skladu z določili Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1),
▪ izvajati dela v skladu z določili Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11)
▪ posebne zahteve navedene v Poglavju 3 – Tehnične specifikacije.
Stroški, ki bi nastali zaradi neizvajanja določenih ukrepov in s tem neizpolnjevanja zahtev okoljske zakonodaje, gredo v odgovornost in breme Izvajalca.
4.19 Elektrika, voda in plin
Prvi in zadnji odstavek podčlena 4.19 se izbrišeta. Doda se besedilo:
Izvajalec je odgovoren za preskrbo in plačilo vse energije, vode in drugih storitev, ki jih potrebuje za izvedbo del.
4.20 Oprema naročnika in material po prosti izbiri
Tretji in četrti odstavek v podčlenu 4.20 se izbrišeta.
5 PROJEKTIRANJE
5.1 Splošne obveznosti pri projektiranju
Za tretjim odstavkom podčlena 5.1 se doda besedilo :
Če izvajalec ne upošteva določil splošnih obveznosti in pride posledično do zamude oziroma odmika od pogodbe (terminskega in/ali finančnega in/ali vsebinskega), izvajalec nima pravice do zahtevka povračila stroškov in je odgovoren za posledice, ki bi jih utrpel naročnik.
5.2 Dokumenti izvajalca
Zadnji stavek prvega odstavka podčlena 5.2 se nadomesti z besedilom:
Izvajalčeva dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku.
5.6 Dokumenti izvedenih del
Na koncu podčlena 5.6 se doda besedilo:
Kot predpogoj za izdajo Xxxxxxxx o prevzemu mora izvajalec predložiti Inženirju projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) in dokazila o zanesljivosti (DOZ) v tiskani in elektronski obliki. Navedeno dokumentacijo mora predložiti v treh (3) tiskanih izvodih in enem (1) elektronskem izvodu vsaj deset (10) dni pred oddajo vloge za izdajo Uporabnega dovoljenja.
Projektna dokumentacija izvedenih del (PID) in dokazilo o zanesljivosti objekta (DOZ), ki vključuje tudi navodila za obratovanje in vzdrževanje, morata imeti vsa navodila prevedena v slovenski jezik.
Dokumentacijo je potrebno predati v standardni obliki, kompletirano v mapi, s tekstualnim delom in grafičnimi prilogami. Vsa dokumentacija se preda v tiskanih izvodih in na zgoščenkah.
Na zgoščenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s posameznimi načrti, v katerih je:
Tekst v formatu pdf,
Risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf, Popis del in predračun v formatu xls
6 KADRI IN DELAVCI
6.1 Zaposlovanje kadrov in delavcev
Izbriše se podčlen 6.1 in se nadomesti z naslednjim besedilom:
Izvajalec si sam pridobi osebje, ki ga potrebuje za dokončanje pogodbenih del. Izvajalec mora zagotoviti, da ima to osebje potrebne bivalne vizume in delovna dovoljenja. Izvajalec je po končanju del odgovoren za njihovo varno vrnitev v domačo državo, ko gre za tuje državljane. V primeru smrti tujega delavca v državi, kjer se dela izvajajo, je izvajalec odgovoren, da uredi vse potrebno za njihovo vrnitev ali pogreb.
6.5 Delovni čas
Na koncu podčlena 6.5 se doda besedilo:
Izvajalec mora izvajati dela 8 ur dnevno od ponedeljka do petka (5 dni), glede na potrebe gradnje pa tudi v skladu z naročilom Inženirja 24 ur na dan.
6.7 Zdravje in varnosti
Prvi odstavek 6.7 podčlena se nadomesti z naslednjo vsebino:
Izvajalec mora predvideti vse ukrepe za zaščito zdravja in varnosti pri delu za vse svoje osebje v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.
7 OBRATNA OPREMA, MATERIALI IN IZDELAVA
7.1 Način izvedbe
Na koncu podčlena 7.1 se doda besedilo:
"Pred pričetkom Xxx xx Xxxxxxxxx na gradbišču zagotovil na svoj strošek laboratorij, z ustrezno atestirano opremo in osebjem, z namenom izvedbe preiskav na gradbišču, ki so potrebne za izvedbo Del, specificiranih v Pogodbi."
7.4 Preskušanje
Zadnji stavek podčlena 7.4 se spremeni tako, da se glasi:
V primeru, da predstavnik Inženirja ni bil prisoten pri preskušanju, lahko sprejme rezultate in zapisnike preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.
7.8 Pristojbine
Podčlenu 7.8 se doda nova točka (c), ki se glasi:
(c) začasno in trajno odlaganje vseh vrst odpadkov ali drugih viškov materiala, vključno z nevarnimi odpadki.
8 ZAČETEK, ZAMUDE IN USTAVITEV
8.1 Začetek del
Prvi stavek podčlena 8.1 se spremeni tako, da se glasi:
Inženir mora v roku enaindvajset (21) dni po sklenitvi pogodbe izvajalca obvestiti o datumu začetka del. Izvajalec prične z Deli takoj po Uvedbi v delo v skladu s podčlenom 2.6 oziroma najkasneje v roku osemindvajset (28) dni po sklenitvi pogodbe.
8.3 Program
Prvi stavek prvega odstavka podčlena 8.3 se spremeni tako, da se glasi:
V skladu s podčlenom 8.1 [Začetek del] mora izvajalec v roku 28 dni po sklenitvi pogodbe inženirju posredovati podroben terminski plan.
Za točko (d) podčlena 8.3 se doda besedilo:
Terminski plan mora zajemati usklajen mrežni plan napredovanja Del iz katerega bo možno razbrati časovno določene posamezne faze del. Istočasno s terminskim planom bo Izvajalec predal Inženirju plan Opreme in mehanizacije, gradbenega materiala in delavne sile, ki se nanaša na terminski plan. Tudi Finančni plan – plan realizacije po mesecih.
Če Izvajalci ne bodo pravočasno medsebojno uskladili plana napredovanja Del, bo uskladitev izvedel Inženir na stroške Izvajalca. Izvajalci v tem primeru niso upravičeni do sprememb pogodbenih rokov in pogodbene cene.
8.4 Podaljšanje roka za dokončanje
Točka (c) podčlena 8.4 se spremeni tako, da se glasi:
(c) izjemno neugodnih vremenskih pogojev, ki bi se pojavili v času izvajanja Pogodbe, ki bi presegli 30 letno povprečje za več kot 30 % glede števila deževnih dni ali količino padavin, po podatkih najbližje hidrometeorološke postaje.
8.7 Odškodnina za zamudo
Podčlena 8.7 se zamenja, tako da se glasi:
Če Izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih Del v dogovorjenih ali sporazumno podaljšanih rokih, je dolžan plačati Naročniku pogodbeno kazen 5‰ (pet promilov) od vrednosti pogodbenih Del za vsak zamujeni koledarski dan.
Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 5 % (pet odstotkov) od pogodbene vrednosti Del (brez DDV).
Če je pogodba izpolnjena z napako, zaradi katere predmet naročila ne more biti v funkciji uporabnosti v času garancijske dobe, je dolžan Izvajalec plačati Naročniku pogodbeno kazen 5‰ (pet promilov) od vrednosti pogodbenih Del za vsak dan, ko objekt ni v funkciji uporabnosti.
Skupni znesek pogodbene kazni zaradi nezmožnosti funkcionalnosti objekta ne more presegati 10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti Del (brez DDV).
Končna vrednost pogodbenih Del, v smislu predhodnega člena, se ugotavlja na podlagi Končne situacije. Pogodbena kazen se obračuna s Končno situacijo.
Naročnik in Izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode Naročniku. Povračilo tako nastale škode bo Naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
9 PRESKUSI OB DOKONČANJU
9.1 Obveznosti izvajalca
Tretji odstavek podčlena 9.1 se spremeni, tako da se glasi:
Izvajalec je dolžan izvesti preskuse v skladu z zahtevami pogodbe, tehničnih specifikacij in veljavne zakonodaje in poskrbeti za vse potrebno za pridobitev rezultatov preskusov in izdajo uporabnega dovoljenja v roku, določenem v Dodatku k ponudbi.
10 PREVZEM S STRANI NAROČNIKA
10.1 Prevzem del in odsekov del
Alineja (a) 3 odstavka podčlena 10.1 se spremeni tako, da se glasi:
(a) izvesti kvalitetni pregled in izvajalcu izdati Xxxxxxxx o prevzemu in pri tem navesti datum, ko so bila dela ali odsek dokončani v skladu s Pogodbo, razen za morebitna manjša še neopravljena dela in napake, ki ne bodo v veliki meri vplivale na uporabo teh del ali odseka za njihov predviden namen (ali do tedaj ali medtem, ko bo to delo dokončano in te napake odpravljene); ali
Na koncu podčlena 10.1 se doda besedilo:
Pred izdajo Potrdila o prevzemu mora Izvajalec predložiti Inženirju:
- projektno dokumentacijo v vsebini in količini določeni v podčlenu 5.6.,
- potrjene Gradbene dnevnike in Knjige obračunskih izmer,
- evidenco osebja in opreme izvajalca,
- počistiti in odstraniti vso opremo, odvečni material, ruševine, odpadke in začasna dela s tistega dela gradbišča na katere se potrdilo o izvedbi nanaša.
11 ODGOVORNOST ZA NAPAKE
11.3 Podaljšanje roka za reklamacijo napak
Na koncu podčlena 11.3 se doda besedilo:
Izvajalec je odgovoren za pomanjkljivosti in napake, ki se niso mogle opaziti, ali za katere se smatra, da niso bile opazne pred iztekom Roka za reklamacijo napak. Splošni rok omejitve takšne odgovornosti je rok, določen v Dodatku k Ponudbi.
Izvajalec mora pred izdajo Potrdila o izvedbi naročniku predložiti Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (Extended Liability) v višini 5 % pogodbene vrednosti del (z DDV). Veljati mora še 30 dni po izteku garancijske dobe (3 leta). Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku mora izdati bodisi:
(a) banka v Republiki Sloveniji ali v EU,
(b) zavarovalnica v Republiki Sloveniji ali v EU.
Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo, ugotovljene pomanjkljivosti v teku realizacije te pogodbe in v garancijski dobi, odpraviti v dogovorjenem roku.
Pri odpravi napak v garancijskem roku mora izvajalec dela, potrebna za odpravo napak, izvajati na zahtevo naročnika tudi do 24 ur na dan.
Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca.
11.4 Neuspela odprava napak:
Na koncu podčlena 11.4 se doda alineja (d):
(d) vnovči Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
12 MERJENJE IN OCENA
12.1 Merjenje del:
Na koncu teksta se doda sledeče besedilo:
Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti količine opravljenih del bodo vnesene v obračunske načrte, ki so sestavni del knjige obračunskih izmer, katera se bo izdelovala v skladu s "Pravilnikom o gradbiščih" (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr. in 61/17 – GZ).
13 SPREMEMBE IN PRILAGODITVE
13.8 Prilagoditve zaradi spremembe stroškov
Podčlen 13.8 se v celoti spremeni tako, da se glasi:
Ponudbena cena je fiksna in nespremenljiva.
14 POGODBENA CENA IN PLAČILO
14.1 Pogodbena cena
Podčlen 14.1 se spremeni tako, da se glasi:
Izvajalec prevzame in izvede Dela po načelu »Skupaj dogovorjena cena« na osnovi zahtev Naročnika iz Poglavja 2, 3 in 4 te razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila.
Plačila izvedenih del na objektu po načelu »Skupaj dogovorjena cena« se izvedejo po situacijah v skladu z mejniki, ki so določeni v nadaljevanju.
Merjenje izvedenih del je določeno v Splošnih, posebnih in tehničnih pogojih, ki so sestavni del Pogodbe. Pogodbena cena je ponudbena cena in je nespremenljiva (fiksna) za ves čas izvedbe del.
Izvajalec mora plačati vse dajatve, pristojbine, takse in davke v zvezi s svojimi obveznostmi po pogodbi.
14.2 Predplačila
Določila tega člena se v celoti črta. Naročnik ne bo nudil predplačil.
14.3 Prošnja za Xxxxxxxx o vmesnem plačilu
Spremeni se prvi odstavek podčlena 14.3 tako, da se glasi:
Opravljena Dela bo Izvajalec obračunaval po načelu »Skupaj dogovorjena cena« (Lump Sum).
Izvajalec bo izvršena pogodbena dela obračunaval v odstotkih od Pogodbene cene v skladu z dejanskim napredovanjem del oz. po mejnikih izraženih v evrskih zneskih kot sledi:
Mejnik | % Pogodbene vrednosti oz. Vrednost v EUR |
- Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje - PZI – izdelava, dopolnitev - Izdelava tehnološkega elaborata del za gradbena dela | skupaj % pogodbene vrednosti oz. EUR /dela se obračunavajo z mesečnimi situacijami |
- Pripravljalna gradbena dela | celoten mejnik. % pogodbene vrednosti oz. EUR /dela se obračunavajo z mesečnimi situacijami – max. 5 % pogodbene vrednosti |
DOKONČANJE DEL - gradnja vključno s predajo PID, dokazil o zanesljivosti objekta (DOZ) in geodetskega načrta novega stanja zemljišča po dokončani gradnji ter - izjava izvajalca o dokončanju del in zaprosilo za kvalitetni pregled | celoten mejnik .......... % pogodbene vrednosti oz. …………………………... EUR /dela se obračunavajo z mesečnimi situacijami |
oz. zaprosilo za izdajo Uporabnega dovoljenja | |
- Izdaja POTRDILA O PREVZEMU DEL | 5 % pogodbene vrednosti oz. EUR |
- Izvedba vseh del in Izdaja POTRDILA O IZVEDBI | 5 % pogodbene vrednosti oz. EUR |
Opomba: % obračunavanj pogodbene vrednosti pri mejnikih se prilagodi glede na dejansko napredovanje del.
Opravljena dela bo izvajalec obračunal z izstavitvijo računa na podlagi z Inženirjem predhodno usklajene in potrjene začasne oz. končne situacije. Vrednost situacije za oddana Dela bo izražena v odstotku od Pogodbene cene. Odstotek izvršenih gradbenih Del se ugotavlja na podlagi evidentiranih Del v Gradbenem dnevniku in potrjeni Knjigi obračunskih izmer.
Račun s priloženo potrjeno začasno situacijo bo izvajalec dostavljal Naročniku v potrditev v roku pet (5) dni po obračunskem obdobju oz. do vsakega 5. v mesecu za pretekli mesec. Pri izstavitvi računa ali situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe. Kot dan opravljenih storitev (x.x. xxxxxxxxx del) se šteje zadnji dan v mesecu.
V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec dolžan naročniku izdajati račune izključno v elektronski obliki (e-račun), naročnik pa prejemati e-račun preko aplikacije UJPnet.
Potrjene začasne in končne situacije preda izvajalec v elektronski obliki v roku pet (5) dni po obračunskem obdobju oz. do vsakega 5. v mesecu za pretekli mesec.
Naročnik je dolžan potrditi situacijo v roku 15 dni od prejema, nesporni del situacije pa plačati trideseti (30.) dan od prejema le-te. Kot začetek roka, v katerem mora naročnik plačati račun - situacijo izvajalcu, se šteje prvi delovni dan po dnevu prejema računa, izdanega na podlagi potrjene situacije.
V primeru, da Xxxxxxxx pride v zamudo z obveznostjo plačila potrjene situacije, ima Xxxxxxxxx pravico do obračuna in plačila zakonsko določenih zamudnih obresti za vse terjatve Izvajalca do Naročnika od datuma, ko bi te po Pogodbi morale biti plačane do datuma plačila.
V primeru, da je bila kot najboljša izbrana ponudba skupine izvajalcev, bodo mesečne situacije in končna situacija podpisane s strani vodilnega partnerja, ki je naročnik Xxxxxxxxx za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, plačila pa izvedena na transakcijski račun le-tega.
Izvajalec se obvezuje, da bo svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložil potrjene račune oziroma situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.
Izvajalec v skladu z določili ZJN-3A pooblašča Naročnika, da na podlagi s strani izvajalca potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu/em, ki je/so predložil/i zahtevo za neposredno plačilo.
Naročnik je dolžan namesto Izvajalca poravnati Podizvajalčevo terjatev do Izvajalca, za kar Podizvajalec predloži pisno zahtevo, ki je sestavni del pogodbe.
Izvajalec se obvezuje, da bo vsakemu računu oz. situaciji priložil izjavo, da so priložene obračunske situacije vseh, v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev in da drugih podizvajalcev ni. Izjava mora biti podpisana s strani Izvajalca in vseh Podizvajalcev.
Za vsa morebitna dodatna Dela naročena s strani Xxxxxxxxx, ki so vpisana v Gradbeni dnevnik in potrjena s strani Inženirja, bosta pogodbenika pred izčrpanjem sredstev po tej Pogodbi oziroma po zahtevi Naročnika sklenila Xxxxx k tej Pogodbi, pri čemer bosta ceno za to Delo določila na podlagi pogodbeno določenih režijskih cenikov. Aneks k pogodbi se sklene po predhodnih potrditvi zahtevka Izvajalca, podanega v skladu z določilom podčlena 20.1 Splošnih pogojev pogodbe.
Izvajalec se odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo.
Točki (d) in (e) drugega odstavka podčlena 14.3 se črtata.
14.6 Izdaja potrdil o vmesnih plačilih
Črta se prvi odstavek podčlena 14.6 in se ga nadomesti z naslednjim besedilom:
Noben znesek se ne potrdi ali plača, dokler naročnik ni prejel in odobril Xxxxxxxxx za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Izvajalec mora do konca meseca za tekoči mesec dostaviti inženirju predlog Xxxxxxxx o vmesnem plačilu (začasno situacijo) s priloženimi ustreznimi dokumenti. Inženir mora skupaj z izvajalcem pregledati predlog Xxxxxxxx o vmesnem plačilu, po pregledu in uskladitvi z izvajalcem potrditi nesporni del Potrdila o vmesnem plačilu in potrjeno Xxxxxxxx o vmesnem plačilu dostaviti naročniku najkasneje do petega (5.) dne v mesecu za pretekli mesec.
V potrjenem Xxxxxxxx o vmesnem plačilu mora biti naveden znesek, za katerega je inženir opravil kontrolo o dejanski izvedbi, z vsemi potrebnimi podatki.
Naročnik si pridržuje pravico, da preko svojih pravilno pooblaščenih predstavnikov, izvrši kakršno koli inšpekcijo na delovišču in pregleda pisna navodila in dokumente v zvezi z deli, če misli, da je to potrebno za popoln pregled prispelih vmesnih obračunov.
14.7 Plačilo
Črta se točka (a) podčlena 14.7. Točki (b) in (c) se spremenita, in sicer:
- da se navedbo »plačila v 56 dneh«, zamenja z navedbo plačila »trideseti (30.) dan«.
14.8 Zamujeno plačilo
Podčlen 14.8 se črta v celoti.
14.9 Plačilo zadržanega zneska Podčlen 14.9 se črta v celoti.
14.11 Prošnja za potrdilo o končnem plačilu
Črta se prvi odstavek podčlena 14.11., ki se glasi:
Izvajalec mora v 30 dneh po prejemu Xxxxxxxx o izvedbi inženirju predložiti osnutek končnega obračuna (situacije) v elektronski verziji z dokaznimi dokumenti, ki v obliki, odobreni s strani inženirja, natančno prikazujejo:
(a) vrednost celotnega dela, izvedenega v skladu s Pogodbo in
(b) vse nadaljne vsote, ka katere izvajalec meni, da je do njih upravičen v skladu s Pogodbo ali drugače.
V predlogu končne obračunske situacije morajo biti upoštevani odbitki zaradi morebitne manjvrednosti del (v zapisniško evidentiranih vrednosti) in uveljavljenih pogodbenih kaznih.
14.15 Valute plačil
Na koncu zadnjega odstavka se doda sledeči stavek:
Obračunska valuta v pogodbi je EUR.
Plačila Xxxxxxxxx s strani Xxxxxxxxx se bodo vršila v eurih (EUR) na bančni račun ali račune, ki so določeni v Pogodbi.
15 ODSTOP OD POGODBE S STRANI NAROČNIKA
15.2 Odstop od Pogodbe s strani naročnika
V podčlenu 15.2 se doda nova alineja (g), kot sledi:
(g) Če izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali delo posreduje podizvajalcu, ki ni naveden v pogodbi.
16 ZAUSTAVITEV DEL IN ODSTOP OD POGODBE S STRANI IZVAJALCA
16.1 Pravica izvajalca do zaustavitve del
V podčlenu 16.1 se prvi odstavek v celoti črta in se nadomesti z naslednjim besedilom:
Če inženir ne da potrdila v skladu s podčlenom 14.6 [Izdaja Potrdil o vmesnem plačilu] ali naročnik ne izpolni obveznosti v skladu s podčlenom 2.4 [Finančni aranžmaji naročnika] za nesporni del plačila, lahko izvajalec po preteku najmanj 21 dni po obvestilu, poslanem naročniku, zaustavi delo (ali zmanjša hitrost dela), vse dokler ne prejme Xxxxxxxx o plačilu ali primernega dokaza ali plačila, odvisno od primera in kot je opisano v obvestilu.
Izvajalec pa ni upravičen zaustaviti del, če gre za del plačila, ki je med strankami sporen in ga zato inženir ni potrdil oz. naročnik ni plačal.
17 TVEGANJE IN ODGOVORNOST
17.1 Odškodnine
Zbriše se zadnji odstavek podčlena 17.1. Na koncu podčlena 17.1. se doda stavek:
Izvajalec mora zagotoviti, da bo zagotovil zavarovanje kot je navedeno v členu 17 za ves čas trajanja pogodbe, tj. do izdaje Potrdila o izvedbi.
17.3 Tveganje naročnika
V podčlenu 17.3 se izbriše besedilo alineje (g).
18 ZAVAROVANJE
18.1 Splošne zahteve za zavarovanje
Doda se nov odstavek podčlena 18.1, ki se glasi:
Izvajalec je upravičen skleniti vsa zavarovanja, ki se nanašajo na Pogodbo, s pooblaščenimi zavarovalnimi družbami, ki jih je odobril Naročnik in v skladu s predpisi Republike Slovenije.
Rok za predložitev zavarovanj je petnajst (15) dni po sklenitvi pogodbe.
Izvajalec mora zagotoviti, da bo zagotovil zavarovanje za ves čas trajanja pogodbe, vključno z deli, ki se izvajajo v skladu z 11.1 podčlenom Splošnih pogojev pogodb (Odprava napak), tj. do izdaje Potrdila o izvedbi.
18.2 Zavarovanje del in opreme izvajalca
Doda se nov prvi odstavek podčlena 18.2, ki se glasi:
Zavarovanje po podčlenu 18.2 ni potrebno, da pokriva stroške izgube ali rizikov navedenih v podčlenu 17.3 v podtočkah (a), (b), (d), (e), (f).
18.3 Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode
V Podčlenu 18.3 se drugi stavek drugega odstavka izbriše in se nadomesti z besedilom:
Najmanjši znesek zavarovanja po podčlenu 18.3 je določen v Dodatku k Ponudbi.
18.4 Zavarovanje osebja izvajalca
Na koncu prvega odstavka podčlena 18.4 se doda besedilo:
Zavarovanje mora biti sklenjeno v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in je strošek Izvajalca. Izvajalec je v primeru neupoštevanja teh zakonov podvržen sankcijam v skladu s pogoji Pogodbe ter zakoni in predpisi Republike Slovenije.
18.5 Zavarovanje projektantske odgovornosti Doda se nova podtočka 18.5, ki se glasi:
Izvajalec mora Naročniku v roku petnajst (15) dni po sklenitvi pogodbe predati zavarovalno polico za zavarovanje projektantske odgovornosti v skladu z določili Gradbenega zakona. Zavarovalna polica mora veljati do izdaje Potrdila o izvedbi del.
20 ZAHTEVKI, SPORI IN ARBITRAŽA
20.1 Zahtevki izvajalca
Prvi odstavek podčlena 20.1 se spremeni tako, da se glasi:
Če izvajalec meni, da je upravičen do podaljšanja roka za dokončanje in/ali do dodatnega plačila v okviru kateregakoli člena teh pogojev ali kako drugače v zvezi s to Pogodbo, mora izvajalec poslati Naročniku in sočasno v vednost Inženirju obvestilo, v katerem opiše dogodek ali okoliščine, ki so razlogi za ta zahtevek. Obvestilo je treba poslati, brž, ko je možno, najkasneje pa v 28 dneh po tem, ko se je izvajalec zavedel ali bi se bil moral zavesti dogodka ali okoliščin.
Na koncu šestega odstavka podčlena 20.1 se doda besedilo:
Primerno utemeljen zahtevek temelji na cenah na enoto iz ponudbe oziroma analizah cen ob upoštevanju kalkulativnih osnov iz ponudbe in javnih cenikov ali drugih virov. Vse navedeno preveri in potrdi Inženir.
Črtajo se podčleni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s sledečim stavkom:
Brez kršitev vseh drugih določil podčlenov, ki se sklicujejo na podčlene 20.2 do 20.8, kjerkoli in karkoli se nanaša na arbitražni proces v kakršnikoli zvezi, se to nadomesti s sodnim postopkom, ki se bo izpeljal po veljavnih zakonih Republike Slovenije na pristojnem sodišču v Ljubljani.
DODATNI ČLENI
Doda se 21 člen s podčleni 21.1 - 21.3, ki se glasijo:
21 DAJATVE
21.1 Tuje dajatve
Cene, ki jih nudi Izvajalec bodo vsebovale vse davke, carine in druge dajatve, ki zunaj Naročnikove države veljajo na proizvodnjo, izdelavo, prodajo in transport Izvajalčeve opreme, naprav, materialov in proizvodov, ki se bodo uporabljali ali vgrajevali po Pogodbi ter na storitve, ki se bodo izvajale po Pogodbi.
21.2 Lokalne dajatve
V cenah, ki jih nudi Izvajalec, so vključene vse carine, uvozne carine, poslovni davki, davki na dohodek in drugi davki, ki so po zakonih in predpisih lahko odmerjeni in so bili v veljavi 14 dni pred odpiranjem Ponudb v Republiki Sloveniji ter se nanašajo na Izvajalčevo opremo, naprave, materiale in proizvode (stalne, začasne in potrošne), ki so bili pridobljeni za namene Pogodbe in storitve, izvedene po Pogodbi. Nobeno določilo Pogodbe ne razreši Izvajalca plačila kakršnihkoli dajatev, ki so v državi Naročnika odmerjene na dobičke, ki jih je imel iz naslova Pogodbe.
21.3 Dajatve na dohodek za osebje
Izvajalčeva ekipa, osebje in delovna sila, bodo podvrženi plačilu davkov na osebni dohodek v Republiki Sloveniji, v smislu obdavčenja njihovih osebnih dohodkov skladno z zakoni in predpisi, ki bodo v tem času v veljavi in Izvajalec bo izpolnjeval te dolžnosti v smislu odtegljajev, kot mu je bilo naloženo s temi zakoni in predpisi.
Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili Posebnih Pogojev Pogodbe, da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del Pogodbe.
Podpis:
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum podpisa:
Ponudnikov žig:
Xxxxxxxxxx xxxxx 00x, 0000 Xxxxxxxxx
GARANCIJSKA DOBA
ROK ZA REKLAMACIJO NAPAK
60 dni
GARANCIJSKA DOBA - 3 leta
ROK ZA PREDLOŽITEV
GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI
IZDAJA POTRDILA O PREVZEMU DEL
IZDAJA POTRDILA O IZVEDBI
ROK ZA DOKONČANJE DEL
150 dni
Podpis in vračilo pogodbe s strani ponudnika
največ 10 dni največ 21 dni
največ 7 dni
Predaja terminskega
plana
največ 28 dni
Predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti , zavarovanj in pogodb s podizvajalci (veljavnost pogodbe)
največ 15 dni
Obvestilo inženirja o datumu začetka
DATUM SKLENITVE POGODBE
(podpis pogodbe)
Pismo o sprejemu Ponudbe (obvestilo naročnika o oddaji naročila)
ZAČETEK DEL in UVEDBA IZVAJALCA V DELO
ROK ZA IZVEDBO DEL
GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE
(veljavnost do predaje garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti / veljavnosti pogodbe)
238 dni
GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
(veljavnost do predaje garancije za odpravo napak v garancijskem roku / izdaja potrdila o izvedbi)
MEA