FILMSKI STUDIO
FILMSKI STUDIO
LJUBLJANA
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Za oddajo javnega naročila
po postopku oddaje naročila male vrednosti št. 1/2018-JNMV-reflektor
Naročnik: | FILMSKI STUDIO VIBA FILM LJUBLJANA, Xxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, ki ga zastopa direktor Xxxxx Xxxxxx |
Predmet javnega naročila: | Nakup 18 KW reflektorja |
Zap. številka javnega naročila: | |
Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: | Javno naročilo male vrednosti |
Kraj in datum: | Ljubljana, 8. avgust 2018 |
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
A. SPLOŠNI DEL (od 1. do 30. strani):
I. | POVABILO K ODDAJI PONUDBE | 3 |
II. | NAVODILO ZA IZDELAVO PONUDBE IN DRUGE INFORMACIJE | 3 – 8 |
III. | POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA | 9 |
IV. | MERILO ZA DODELITEV JAVNEGA NAROČILA | 9 |
V. | PONUDBENA DOKUMENTACIJA (razpisni obrazci) | 10 – 30 |
B. TEHNIČNA SPECIFIKACIJA 31
V tehnični specifikaciji za nakup 18 KW reflektorja je opredeljena oprema, ki jo naročnik kupuje, vse karakteristike, tehnični standardi in drugi tehnični pogoji, kar mora ponudnik upoštevati in zagotoviti s svojo ponudbo.
Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da na podlagi javnega razpisa predložijo ponudbo v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN-3 in navodili za izdelavo ponudbe iz te razpisne dokumentacije.
Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 22.8.2018 do 10:00 ure. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 (podrobno v 6. točki Navodil za izdelavo ponudbe in druge informacije).
II. NAVODILO ZA IZDELAVO PONUDBE IN DRUGE INFORMACIJE
FILMSKI STUDIO VIBA FILM LJUBLJANA,
Xxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx
Identifikacijska številka za DDV: SI91095042
Matična številka: 5848482
Kontaktne osebe:
Xxxxx Xxxxx, tf, 01 5132 534
e-naslov: xxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, tf: 01 5132 408,
e-naslov: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
Nakup 18 KW reflektorja
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je v tehnični specifikaciji. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili predmeta naročila v celoti, izločil iz ocenjevanja.
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za priznanje
sposobnosti navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.
V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci mora biti ponudbena dokumentacija pripravljena v skladu z navodili te razpisne dokumentacije. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi.
Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov (skupna ponudba). Ne glede na predložitev skupne ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.
Javno naročilo se bo izvedlo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih naročil, javnih financ in področje, ki je predmet javnega naročila.
Za oddajo tega naročila se v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju: ZJN-3) izvede postopek oddaje naročila male vrednosti.
5. Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije
Ponudniki lahko pridobijo razpisno dokumentacijo brezplačno preko portala javnih naročil (povezava na spletno stran naročnika xxxx://xxxxxxx.xxxxxxxx.xx), in zahtevajo pojasnila k razpisni dokumentaciji v pisni obliki prav tako preko portala javnih naročil. Pojasnila (vprašanja in odgovori) bodo posredovana najkasneje 3 dni pred iztekom roka za predložitev ponudb pod pogojem, da je bilo vprašanje oz. zahteva ponudnikov posredovana najkasneje do dne 14. 8. 2018 do 10.00.
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje 3 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Sprememba bo v pisni obliki posredovana preko portala javnih naročil.
V primeru večjih sprememb bo naročnik po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb.
Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.
6. Predložitev ponudbe
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (xxx.xxxxx-xx.xx), POŠTA®CA (xxxxxxxx.xxxxx.xx), HALCOM-CA (xxx.xxxxxx.xx), AC NLB (xxx.xxx.xx).
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do 22.8.2018 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 22.8.2018 in se
bo začelo ob 10.01 uri na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno
odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma
dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku
»Zapisnik o odpiranju ponudb«.
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN naloži obrazec Predračun (obrazec 1) v .pdf datoteki v razdelek »Predračun«, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.
Ponudnik mora izpolniti Predračun, ob upoštevanju zahtev in specifikacij, ki so del razpisne
dokumentacije.
Ponudnik izpolni postavke v Predračunu, in sicer: na največ dve decimalni mesti.
Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.
Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (prevozne, carinske in ostalo).
Številka obrazca | Naziv obrazca | Navodila za izpolnjevanje obrazcev |
Obrazec 1 | Predračun | Obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. |
Ponudbena dokumentacija mora vsebovati še vse spodaj navedene dokumente v tabeli.
Ponudnik mora vse ponudbene dokumente skenirati ter jih v PDF obliki predložiti v svojo elektronsko ponudbo. Pred tem mora obrazce, kjer je to zahtevano, izpolniti, podpisati in žigosati.
Številka obrazca | Naziv obrazca | Navodila za izpolnjevanje obrazcev |
Obrazec 2 | Specifikacija predračuna | - Ponudnik izdela specifikacijo predračuna po posameznih postavkah s cenami na enoto in skupaj; iz specifikacije predračuna (obrazec 2) se oblikuje predračun (obrazec 1) |
Obrazec 3A | Podatki o ponudniku | - Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. - V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in žigosa vsak partner v skupni ponudbi. - Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. |
Obrazec 3B | Podatki o podizvajalcu | - Priložen obrazec podizvajalec izpolni, podpiše in žigosa. - Obrazec se po potrebi lahko fotokopira |
Obrazec 4A | Izjava o izpolnjevanju sposobnosti za izvedbo naročila(ponudnik) | - Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. - V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in žigosa vsak partner v skupni ponudbi. - Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. |
Obrazec 4B | Izjava o izpolnjevanju sposobnosti za izvedbo naročila(podizvajalec) | - Priložen obrazec podizvajalec izpolni, podpiše in žigosa. - Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. |
Obrazec 5 | Plačilni pogoji, dobava blaga in servisiranje | - Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. |
Obrazec 6 | Referenčna tabela | - Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. - Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. |
Obrazec 7 | Izjava o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti | - Ponudnik obrazec izpolni, podpiše in žigosa. |
Obrazec 8 | Izjava o predložitvi bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi | - Ponudnik obrazec izpolni, podpiše in žigosa. |
Obrazec 9 | Udeležba podizvajalcev | - Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. - Obrazec se po potrebi lahko fotokopira |
Obrazec 10 | Pooblastilo naročniku za neposredno plačilo podizvajalcu | - Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. - Obrazec se po potrebi lahko fotokopira |
Obrazec 11 | Vzorec pogodbe | - Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. |
Obrazec BON-2 ali bančno potrdilo o solventnosti | - Ponudnik mora predložiti obrazec BON-2 ali bančno potrdilo o solventnosti, ki dokazuje, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega računa; dokument na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejši od enega meseca. |
Ponudba mora biti veljavna do vključno 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku, izjemoma so lahko posamezni tehnični izrazi in tehnična dokumentacija predložena v angleškem jeziku. Vrednost ponudbe mora biti izražena v EUR- ih. Tuji ponudniki lahko izdelajo ponudbo v angleškem jeziku in ovrednotijo ponudbo v EUR-ih.
10. Izpolnjevanje in označevanje dokumentacije
Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v ponudbeni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika.
Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.
Variantne ponudbe niso dovoljene.
Skupna ponudba je ponudba, v kateri kot ponudnik nastopa več gospodarskih subjektov (v nadaljevanju: partnerjev) skupaj. Partnerji so med seboj enakopravni in v razmerju do naročnika neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa ter katera dela in za kakšno ceno vsak prevzema.
Naročnik si pridržuje pravico, da pred sklenitvijo pogodbe zahteva pisni dogovor o skupnem
nastopanju, iz katerega bodo razvidna medsebojna razmerja in obveznosti vseh partnerjev.
V skupni ponudbi mora ponudnik predložiti obrazce v skladu z navodili o pripravi ponudbene dokumentacije.
podizvajalcev.
V ponudbi, v kateri nastopajo tudi podizvajalci, mora ponudnik predložiti obrazce v skladu z navodili o pripravi ponudbene dokumentacije.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente v skladu z navodili o pripravi ponudbene dokumentacije.
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
15. Umik, sprememba ali dopolnitev ponudbe
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Glede predloženih listin in navedb (izjav) se od ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije ter odpravo računskih napak, vendar le v okviru dopustnih, določenih z zakonom.
Ponudbo se izloči, če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži zahtevanih pojasnil ali stvarnih dokazil ali, če ne dopolni formalno nepopolne ponudbe.
Ponudbo se izloči, če naročnik ugotovi, da je skladno z ZJN-3 nedopustna.
Ponudbo se izloči kot neprimerno in zavajajočo, če se izkaže, da je ponudnik samovoljno spremenil naročnikovo specifikacijo naročila.
Kadarkoli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz pete točke prvega odstavka ali prve točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3.
Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo v roku 8 (osem) delovnih dni po prejemu s strani naročnika. Naročnik bo pogodbo pred podpisom vsebinsko prilagodil glede na to ali bo izbrani ponudnik predložil
skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.
18. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila
Naročnik lahko, skladno s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3, kadarkoli do roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega naročila, ali skladno s petim odstavkom 90. člena ZJN-3, v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe, ali skladno z osmim odstavkom 90. člena ZJN-3, po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, navedenih v osmem odstavku 90. člena ZJN-3.
Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb.
19. Pravno varstvo in način vložitve revizijskega zahtevka
V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN - Uradni list RS 43/2011, ZPVPJN-A - Uradni list RS 63/2013, ZPVPJN-B - Uradni list RS 60/2017) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ji je, skladno z določili 14. člena ZPVPJN, priznana aktivna legitimacija.
Roki za vložitev zahtevka za revizijo so navedeni v 25. členu ZPVPJN.
Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse elemente, navedene v 15. členu ZPVPJN. Višina takse, ki jo mora vplačati vlagatelj revizije, je navedena v 71. členu ZPVPJN.
Takso po 71. členu ZPVPJN v višini 2.000,00 EUR plača vlagatelj, na račun Ministrstva za finance št. XX00 0000 0000 0000 000, sklic: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznake X predstavljajo številko objave obvestila o naročilu, oznake L pa letnico iz številke objave), če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.
Nepravilno in nepravočasno vložene zahtevke bo naročnik zavrgel.
III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA
Za priznanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 v členih od 75. do 80. in pogoje, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji . V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi ali s podizvajalci, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe oziroma vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede. Ponudnik dokazuje izpolnjevanje posameznega pogoja z izjavo (OBRAZCI ponudbene dokumentacije), ki je dana pod kazensko in materialno odgovornostjo oz. s kopijo ustreznih listin, kjer so le te izrecno zahtevane.
Naročnik bo, v primeru dvoma v podano izjavo, kjer se le-ta zahteva, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.
V skladu s šestim odstavkom 14. člena in 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) bo moral izbrani ponudnik, če bo naročnik tako zahteval, pred sklenitvijo pogodbe z naročnikom, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, izročiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma poda neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.
IV. MERILO ZA DODELITEV JAVNEGA NAROČILA
Merilo za izbiro je ekonomsko najugodnejša ponudba, ki se določi na podlagi najnižje cene.
Pri ocenjevanju ponudb bo naročnik upošteval samo ponudbe, ki izpolnjujejo vse pogoje.
V. PONUDBENA DOKUMENTACIJA
- Obrazec 1: PREDRAČUN
- Obrazec 2: Specifikacija predračuna
- Obrazec 3A: Podatki o ponudniku
- Obrazec 3B: Podatki o podizvajalcu
- Obrazec 4A: Izjava o izpolnjevanju sposobnosti za izvedbo naročila (ponudnik)
- Obrazec 4B: Izjava o izpolnjevanju sposobnosti za izvedbo naročila (podizvajalec)
- Obrazec 5: Plačilni pogoji, dobava blaga in servisiranje
- Obrazec 6: Referenčna tabela
- Obrazec 7: Izjava o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
- Obrazec 8: Izjava o predložitvi bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak
v garancijski dobi
- Obrazec 9: Udeležba podizvajalcev
- Obrazec 10: Pooblastilo naročniku za neposredno plačilo podizvajalcu
- Obrazec 11: Vzorec pogodbe
- Obrazec BON-2 ali bančno potrdilo o solventnosti
OBRAZEC 1
Ponudnik:
Naslov:
PREDRAČUN
ZA JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI
št. 1/2018-JNMV-reflektor
Opis postavke | Vrednost v EUR | |
1. | Reflektor HMI 18 KW (skupna vrednost ponujene opreme z vključenimi vsemi stroški) | |
2. | Popust | |
3. | Neto vrednost blaga skupaj s popustom | |
4. | DDV 22% | |
5. | Skupaj ponudbena cena v EUR z DDV |
Skupna ponudbena vrednost je formirana na podlagi cenovnih postavk iz Specifikacije
predračuna (obrazec 2), v njej so zajeti vsi stroški. Ponudba velja 90 dni od dneva odpiranja ponudb dalje.
Kraj in datum: | Žig: | Podpis: |
OBRAZEC 2
Ponudnik:
Naslov:
SPECIFIKACIJA PREDRAČUNA
ZA JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI
št. 1/2018-JNMV-reflektor
Ponudnik oblikuje specifikacijo, v kateri podrobno specificira svoj predračun. Navesti mora ločene
cene po posameznih postavkah predračuna in vključiti vse predvidene stroške.
Skupna ponudbena vrednost v Predračunu (obrazec 1) je formirana na podlagi cenovnih postavk iz
Specifikacije predračuna (obrazec 2), v njej so zajeti vsi stroški.
Kraj in datum: | Žig: | Podpis: |
OBRAZEC 3A
PODATKI O PONUDNIKU
NAZIV PONUDNIKA: | |
NASLOV IN SEDEŽ: | |
ZAKONITI ZASTOPNIK: | |
KONTAKTNA OSEBA za pojasnila ponudbe | |
TELEFON kontaktne osebe: | |
TELEFAKS: | |
E-NASLOV kontaktne osebe: | |
MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA: | |
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: | |
PRISTOJNI URAD FURS-a: | |
TRANSAKCIJSKI RAČUN: | |
TRANSAKCIJSKI RAČUN ODPRT PRI: | |
Ponudnik spada med MSP (DA ali NE) |
Kraj in datum: | Žig: | Podpis: |
V primeru skupne ponudbe se obrazec fotokopira za vsakega ponudnika.
OBRAZEC 3B
PODATKI O PODIZVAJALCU
NAZIV PODIZVAJALCA: | |
NASLOV IN SEDEŽ: | |
ZAKONITI ZASTOPNIK: | |
KONTAKTNA OSEBA za pojasnila ponudbe | |
TELEFON kontaktne osebe: | |
TELEFAKS: | |
E-NASLOV kontaktne osebe: | |
MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA: | |
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: | |
PRISTOJNI URAD FURS-a: | |
TRANSAKCIJSKI RAČUN: | |
TRANSAKCIJSKI RAČUN ODPRT PRI: | |
Podizvajalec spada med MSP (DA ali NE) |
Kraj in datum: | Žig: | Podpis: |
V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.
OBRAZEC 4A
Ponudnik:
Naslov:
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI ZA IZVEDBO
NAROČILA
V zvezi z javnim naročilom št. 1/2018-JNMV-reflektor izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo:
• da smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami in se z
vsebino strinjamo, vključno z določili vzorca pogodbe;
• da kot gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
• da kot ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, nimamo v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več in imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;
• da nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
• da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat ni bila izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;
• da niso izpolnjeni izključitveni pogoji iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3;
• da nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, da v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
• da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
• da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov, katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK- UPB2);
• da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev;
• da se zavezujemo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih
evidenc;
• da lahko naročnik v fazi javnega razpisa od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila ali dokazila, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije;
• da bomo na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o:
svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe;
• da je veljavnost naše ponudbe najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudb;
• da bomo naročnika takoj pisno obvestili o spremembah vseh relevantnih podatkov iz ponudbe, ki bodo
nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega oddajamo ponudbo;
• da soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;
• da bomo zagotovili ustrezne tehnične in kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila;
• da smo ekonomsko in finančno sposobni, kar pomeni, da v zadnjih 6 mesecih pred objavo tega javnega naročila nismo imeli blokiranega nobenega transakcijskega računa;
• da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.
Kraj in datum: | Žig: | Podpis: |
V primeru skupne ponudbe je potrebno Izjavo o izpolnjevanju sposobnosti za izvedbo naročila priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
OBRAZEC 4B
Podizvajalec:
Naslov:
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI ZA IZVEDBO
NAROČILA
V zvezi z javnim naročilom št. 1/2018-JNMV-reflektor izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo:
• da kot gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
• da kot podizvajalec na dan, ko je bila oddana ponudba, nimamo v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več in imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;
• da nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
• da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat ni bila izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;
• da niso izpolnjeni izključitveni pogoji iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3;
• da nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, da v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
• da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov, katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2);
• da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu podizvajalca pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev;
• da se zavezujemo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz
uradnih evidenc;
• da lahko naročnik v fazi javnega razpisa od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila ali dokazila, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije;
• da soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;
• da bomo zagotovili ustrezne tehnične in kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila;
• da smo ekonomsko in finančno sposobni, kar pomeni, da v zadnjih 6 mesecih pred objavo tega
javnega naročila nismo imeli blokiranega nobenega transakcijskega računa;
• da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.
V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika:
DA NE
(ustrezno obkrožite)
Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca na način, kot je to opredeljeno v vzorcu pogodbe.
Kraj in datum: | Žig: | Podpis: |
Opomba: Obrazec Izjava o izpolnjevanju sposobnosti za izvedbo naročila se po potrebi fotokopira.
OBRAZEC 5
PLAČILNI POGOJI, DOBAVA BLAGA in SERVISIRANJE
PONUDNIK:
Izjavljamo,
• da nudimo 30 dnevni plačilni rok za plačilo dobavljenega blaga, ki prične teči z dnem izstavitve fakture po končnem zapisniškem prevzemu in potrditvi ustreznosti blaga s strani naročnika
• da bomo dobavili blago na sedež naročnika: največ 60 dni od sklenitve pogodbe
• da nudimo najmanj 1 - letni garancijski rok za dobavljeno opremo
• da nudimo najmanj 5 - letni rok zagotavljanja rezervnih delov po izteku garancijske dobe
• da nudimo odzivni čas za servisiranje - največ 2 dni - po prejetem sporočilu o okvari s
strani naročnika
Kraj in datum: | Žig: | Podpis: |
OBRAZEC 6
REFERENČNA TABELA
PONUDNIK:
Ponudnik je v obdobju zadnjih treh let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj dva istovrstna posla (kot je predmet tega naročila)
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma naročniku.
Naziv naročnika referenčnega posla | Predmet referenčnega posla – kratek opis del | Datum začetka in končanja posla | Vrednost posla v EUR brez DDV |
Opomba: Ponudniki naj navedejo samo dela, ki so jih izvajali v obdobju zadnjih treh let pred oddajo ponudbe.
Kraj in datum: | Žig: | Podpis: |
Obrazec se po potrebi fotokopira.
OBRAZEC 7
PONUDNIK
IZJAVA O PREDLOŽITVI BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
V zvezi z našo ponudbo št. za javno naročilo za
»Nakup 18 KW reflektorja«
IZJAVLJAMO,
da bomo v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom predložili garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke) v višini 10 % pogodbene vrednosti, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv, veljavno še 6 mesecev po pogodbeno dogovorjenem roku dokončanja pogodbenih del in zapisniškem prevzemu blaga s strani naročnika.
Kraj in datum: | Žig: | Podpis: |
OBRAZEC 8
PONUDNIK
IZJAVA O PREDLOŽITVI BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI IN NAPAK V GARANCIJSKI DOBI
V zvezi z našo ponudbo št. za javno naročilo za
»Nakup 18 KW reflektorja«
IZJAVLJAMO,
da bomo v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom v roku 5 dni po dobavi blaga in pred plačilom kupnine predložili garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi (izdano s strani banke) v višini 5 % pogodbene vrednosti, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv, veljavno še 10 dni po poteku garancijskega roka.
Kraj in datum: | Žig: | Podpis: |
OBRAZEC 9
UDELEŽBA PODIZVAJALCEV
V zvezi z javnim naročilom »Nakup 18 KW reflektorja«, izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci in sicer v nadaljevanju navajamo udeležbe le-teh:
Podizvajalec | (naziv) |
Vrsta del, ki jih bo izvajal: | (vrsta del)
|
v količini |
|
v vrednosti | EUR brez DDV |
kraj izvedbe | rok izvedbe del podizvajalca |
(naziv) | |
Podizvajalec |
|
Vrsta del, ki jih bo izvajal: | (vrsta del)
|
v količini |
|
v vrednosti | EUR brez DDV |
kraj izvedbe | rok izvedbe del podizvajalca |
Kraj in datum: | Ponudnik: |
Žig in podpis: |
Ponudnik mora izpolniti vse rubrike. Obrazec se po potrebi fotokopira.
OBRAZEC 10
Ponudnik:
Naročnik: Filmski studio VIBA FILM Ljubljana
POOBLASTILO
naročniku za neposredno plačilo podizvajalcu
Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje
podizvajalcu
To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za:
»Nakup 18 KW reflektorja« objavljeno na portalu javnih
naročil dne .
Kraj in datum: | Žig: | Podpis: |
Opomba: Obrazec »Pooblastilo naročniku za neposredno plačilo podizvajalcu« se po potrebi fotokopira.
VZOREC POGODBE
OBRAZEC 11
NAROČNIK: | FILMSKI STUDIO VIBA FILM XXXXXXXXX, Xxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, xx ga zastopa direktor Xxxxx Xxxxxx Matična številka: 5848482 ID številka: SI91095042 Podračun pri UJP: 01100-6030354621 In |
IZVAJALEC: | ........................................................................................................... ........................................................................................................... Matična številka podjetja: ................................. ID številka podjetja: ................................... TTR štev.: ............................................... |
skleneta naslednjo
P O G O D B O štev.
I. PREDMET IN OBSEG POGODBENIH DEL
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil izvajalec izbran na osnovi izvedenega postopka oddaje javnega naročila male vrednosti št. 1/2018-JNMV-reflektor v skladu z 47. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015) za predmet naročila: »Nakup 18 KW reflektorja« in da je ponudbi priložil vso na razpisu zahtevano dokumentacijo, ki se šteje kot sestavni del te pogodbe.
2. člen
Prevzeta dela se izvajalec zaveže izvesti v obsegu in skladno:
- s ponudbo izvajalca št. .................. z xxx ,
- z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo,
- z vso ostalo dokumentacijo, ki jo je prejel izvajalec ob razpisu oz. jo je priložil k svoji ponudbi, in ki se prav tako šteje kot sestavni del te pogodbe.
II. ROK OPRAVLJANJA STORITVE
3. člen
Izvajalec se zaveže, da bo dobavil blago na sedež naročnika v 60-ih dneh po sklenitvi pogodbe.
III. CENA | ||
4. člen | ||
Vrednost blaga (z vsemi stroški in popusti) |
| EUR |
DDV znaša: |
| EUR |
SKUPAJ z DDV: |
| EUR |
(z besedo EUR)
Xxxx je fiksna in zajema vse stroške.
IV. PLAČILNI POGOJI
5. člen
Naročnik bo navedeni znesek plačal na TRR izvajalca št.: najkasneje v 30 dneh po izstavitvi fakture izvajalca. Fakturo lahko izvajalec izstavi po končnem zapisniškem prevzemu in potrditvi ustreznosti blaga s strani naročnika.
V. SERVISIRANJE V GARANCIJSKEM ROKU, ODZIVNI ČAS IN ZAGOTAVLJANJE
REZERVNIH DELOV
6. člen
Izvajalec se zaveže:
• da nudi najmanj 1 - letni garancijski rok za dobavljeno opremo
• da nudi najmanj 5 -letni rok zagotavljanja rezervnih delov po izteku garancijske dobe
• da nudi odzivni čas za servisiranje - največ 2 dni - po prejetem sporočilu o okvari s strani
naročnika.
VI. SKRBNIKI POGODBE
7. člen
Skrbnik naročnika po tej pogodbi je . Skrbnik izvajalca po tej pogodbi je .
Skrbnika sta dolžna skrbeti za pravilno in pravočasno izvajanje te pogodbe in sta zadolžena za
kontakt ter informiranje med pogodbenima strankama.
VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
8. člen
Izvajalec se zaveže, da bo:
• pogodbeno dogovorjeno delo opravil s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, pravilno in kvalitetno, vestno, pošteno in skladno s to pogodbo in njenimi sestavnimi deli, veljavnimi predpisi in pravili stroke, sicer bo naročnik unovčil garancijo za dobro izvedbo posla;
• izvajal vsa dela s strokovno usposobljenimi delavci in odgovarjal ter garantiral za svoje delo, kakor tudi za delo svojih morebitnih podizvajalcev;
• upošteval ocene in pripombe glede kakovosti izvedenih pogodbenih del in med izvajanjem pogodbenih del sproti odpravljal napake in pomanjkljivosti, na katere je opozorjen;
• naročnika obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del.
VIII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA
9. člen
Naročnik se zaveže, da bo:
• izvajalcu dal na razpolago vso zahtevano dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg pogodbenih del potrebne;
• sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo izvajalec prevzete obveznosti izvršil pravočasno in v skladu z določili te pogodbe;
• tekoče spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predložene dokumente in plačal
pogodbena dela v dogovorjenem roku.
IX. PODIZVAJALCI
10. člen
(Opomba: Določbe tega člena veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta člen črta, ostale člene te pogodbe pa se ustrezno preštevilči.)
Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/i:
…………………………………. (naziv), (polni naslov), matična
številka ……………………., davčna številka/identifikacijska številka za DDV ……………….., bo
izvedel ………………………………………………………………………….. (navesti predmet in
vsako vrsto ter količino del, ki jih bo izvedel podizvajalec). Vrednost teh del znaša
………………………….. EUR. Podizvajalec bo dela izvedel …………………………………
(navesti kraj izvedbe del) v roku (navesti termin izvedbe).
(Opomba: Če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in preostalo besedilo tega člena ustrezno spremeni, glede na število podizvajalcev.)
Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika pisno obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih, ki jih je navedel v ponudbi, in sicer v petih dneh po spremembi. Če izvajalec med izvajanjem te pogodbe namerava vključiti nove podizvajalce ali zamenjati podizvajalca/e, mora naročnika o tej nameri pisno obvestiti in mu poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbenih del. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati naročniku kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene Izjave o izpolnjevanju sposobnosti za izvedbo naročila teh podizvajalcev ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
Zamenjavo podizvajalcev ali vključitev novega podizvajalca pogodbeni stranki uredita z aneksom k
tej pogodbi.
V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.
Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma
ni dogovorjen s to pogodbo ali z aneksom k tej pogodbi, ima pravico odstopiti od te pogodbe.
Izvajalec mora za vse podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednega plačila in za katere neposredno plačilo ni obvezno naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila računa naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela po tej pogodbi.
Neposredna plačila podizvajalcem
11. člen
(Opomba: Določbe tega člena veljajo samo v primeru, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo s strani naročnika. V nasprotnem primeru se ta člen črta, ostale člene te pogodbe pa se ustrezno preštevilči.)
Izvajalec je naročniku v ponudbi priložil zahteve za neposredno plačilo za naslednj-ega/-e podizvajalc-a/-e:
-……………………………,
- ……………………………
Izvajalec je naročniku za podizvajalce, ki so zahtevali neposredno plačilo za opravljena dela, priložil tudi soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.
Ker so v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, neposredna plačila podizvajalcem obvezna, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo v skladu z določbami ZJN-3, izvajalec izstavi račun naročniku in pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega podizvajalčevega računa s strani izvajalca, le ta izvrši plačilo neposredno podizvajalcu.
X. POGODBENA KAZEN
12. člen
V kolikor izvajalec krši določila pogodbe, lahko naročnik pred plačilom od računa odšteje dnevno pogodbeno kazen v višini 5 promilov od pogodbene cene z DDV, vendar največ do 10 odstotkov od pogodbene cene z DDV.
Če naročniku zaradi zamude nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca plačilo razlike do popolne odškodnine in vso škodo, nastalo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih pogodbenih del.
Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti
XI. GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO DEL IN GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK
13. člen
Izvajalec bo najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe naročniku izročil nepreklicno in nepogojno bančno garancijo, unovčljivo na prvi poziv brez ugovorov, in sicer za dobro izvršitev del v višini
10 % pogodbene vrednosti, z veljavnostjo do najmanj 6 mesecev po pogodbeno dogovorjenem roku
dokončanja pogodbenih del.
Izvajalec bo najkasneje v 5 dneh po dobavi blaga in pred plačilom kupnine naročniku izročil nepreklicno in nepogojno bančno garancijo, unovčljivo na prvi poziv brez ugovorov, in sicer za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi v višini 5 % pogodbene vrednosti, veljavno še 10 dni po poteku garancijskega roka.
XII. VARSTVO PODATKOV
14. člen
Pod polno odgovornostjo se naročnik in izvajalec obvezujeta varovati kot poslovno tajnost vse podatke, dejstva in vsebino iz te pogodbe in njej priloženih listin, ter drugih zaupnih listin, ki jih kot take označita, ter se dogovorita, da bosta ves čas trajanja te pogodbe varovali podatke, s katerimi sta bili seznanjeni in bi drugi stranki nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba, razen če je določen podatek javen na podlagi zakona ali odločitve sodnega oz. drugega pristojnega organa.
XIII. ODSTOP OD POGODBE
15. člen
V primeru, da je izvajalčeva storitev nepravočasno ali nepravilno opravljena in ima za posledico materialno škodo, ima naročnik pravico takoj odstopiti od pogodbe in unovčiti bančno garancijo.
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.
XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
16. člen
Če v zvezi s sklenitvijo te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
– pridobitev xxxxx xxx
– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je ta pogodba nična.
XV. KONČNE DOLOČBE
17. člen
V primeru statusnih sprememb katerekoli pogodbene strani se obveznosti in dolžnosti po sklenjeni pogodbi prenesejo na nove pravne subjekte.
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitna nesoglasja oz. spore reševali po mirni poti in
sporazumno. Če jima to ne bo uspelo, bo v sporih odločilo pristojno sodišče v Ljubljani.
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s to pogodbo, se pogodbeni stranki strinjata, da se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.
18. člen
Ta pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
Pogodba je sestavljena v štirih (4) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka dva (2) izvoda.
V , dne | V ……………….., dne |
Izvajalec: | Naročnik: |
Filmski studio VIBA FILM Ljubljana | |
Xxxxx Xxxxxx |
B. TEHNIČNA SPECIFIKACIJA
za predmet naročila »Nakup 18 KW reflektorja«
Opis opreme | količina |
Reflektor HMI 18/12 kW (brez fresnel leče, s paraboličnim facetiranin odbojnikom), vključuje še: | 1 |
Elektronski balast (EB) ALF, DMX, Autoscan 230V 12/18 kW | 1 |
4 strani lopute | 1 |
Žarnice HMI 18000 W/SE XS GX51 | 2 |
Priključni kabel reflektor-balast 15m | 1 |
Reflektor:
Tip reflektorja: brez leče Moč: 18000 W
Tip žarnice: hmi 18000 W/SE XS GX51 Napajalna napetost: 230 V
Barvna temperatura ~5600°K
Podnožje žarnice: kombinacijsko GX51 in GX38 Premer vodil za filtre: 740mm
Razred zaščite: I / IP23
Izdelano po predpisih: CE, CB, GS, cNRTLus Teža: maksimalno 66 kilogramov
Balast:
Moč: 12/18 kW
Tip: Elektronski (EB) – ALF, DMX, Autoscan
Faktor moči: 0,98
Vžig žarnice: hladen in vroč vžig Balast z vozičkom na kolesih
Teža naj ne presega 66 kilogramov