SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI Örnek Maddeleri

SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI. 25 SONUÇ 25 KAYNAKÇA 27
SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI. Kredi kartı sözleşmesinin sona ermesi ileriye yönelik olarak etki doğurur. Kredi kartı sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte kart sahibi kredi kartı kullanma hakkını yitirir ve bu sebeple kredi kartını kredi kartı kuruluşuna teslim etmesi gerekmektedir. Kredi kartının kullanılmasını engellemek amacıyla kredi kartı kuruluşu da oluşturduğu sistem üzerinden karta bloke koymalıdır. Sözleşmenin sona ermesinden sonra tarafların sözleşme sona ermeden önce var olan muaccel borçlarını ödeme yükümlülüğü devam etmektedir. Bu kapsamda kredi kartı sahibinin kredi kartı borcunu ödemesi gerekmektedir. Kredi kartı sahibi tarafından ödenmeyen borç için kredi kartı kuruluşu tarafından kart sahibine ihtarname gönderilir ve halen ödeme gerçekleşmemişse sözleşmeden doğan bu borcun yerine getirilmesi amacıyla icra takibine girişilebilir86. Sözleşmenin sona ermesi üzerine tarafların borçları devam ettiği taktirde uygulanacak faiz, kredi kartındaki kefaletin özelliği, yetkili ve görevli mahkeme konuları farklılık göstereceğinden dolayı çalışmamızın kapsamını aşacağı için ayrıca çalışmamızda incelenmemiştir Kredi kartları gelişen teknoloji ve küreselleşmeyle birlikte çağımızın vazgeçilmez ödeme aracı haline gelmiştir. Kredi kartı sisteminin gerçekleşebilmesi, öncelikle kredi kartı sahibi olmak isteyen bir kimse ile kart çıkaran kuruluş arasında bir kredi kartı sözleşmesi imzalanması gerekmektedir. Kredi kartı sözleşmesi; kredi kartı kuruluşunun kart sahibine üye iş yerlerinden nakit ödemeksizin harcama yapmayı sağlamayı, kredi kartı sahibinin de buna karşılık harcamaların bedelini kredi kartı kuruluşuna ödemeyi taahhüt ettiği sözleşmedir. Kredi kartı sahibi ile kredi kartı kuruluşu arasında imzalanan kredi kartı sözleşmesinin hangi şekle tabi olacağı BKKKK’nun 24’üncü maddesinde düzenlenmiştir. 85 Şen, a.g.e. s. 80. 86 Şen, a.g.e. s. 82. Buna göre sözleşmenin en az on iki punto ve siyah kalın harflerle yazılı olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Sözleşmenin adi yazılı şekilde yapılmaması durumunda sözleşme geçersiz kabul edilecektir. Ancak buradaki amaç kredi kartı sahibini korumak olduğundan dolayı somut olayın şartları ve kart sahibinin menfaati göz önüne alınarak sözleşmenin geçerli olup olmadığına karar verilmelidir. Kredi kartı sözleşmesinde tarafların asli edim yükümlülükleri dikkate alındığından ivazlı ve sürekli borç doğuran, her iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Kredi kartı sözleşmeleri içinde birden fazla sözleşme türüne ait edimlerin bir arada bulunduğu çerçeve ni...
SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI. İş bu sözleşme her ne sebeple sona ererse ersin; 18.1. BAYİLİK ALAN’ ın bu sözleşmeden doğan bütün hakları sona erecek ve sözleşmenin sona ermesinden kaynaklanan şerefiye kaybı, kâr kaybı, portföy tazminatı, zarar, ziyan, mahrum kalınan kazanç veya başka bir sebeple BAYİLİK ALAN’ a herhangi bir tazminat ödenmeyecek veya başkaca ödeme yapılmayacaktır. BAYİLİK ALAN, bu sözleşmenin sona ermesinden dolayı tazminat talep haklarından gayri kabil-i rücu feragat eder. 18.2. Bu sözleşmeden doğan ve herhangi bir sebeple sözleşmenin sona erme tarihi itibariyle BAYİLİK ALAN tarafından ödenmemiş olan bütün borçlar derhal tahakkuk edecek ve muaccel olacaktır.

Related to SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI

  • Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk 40.1. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/iste gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başkan bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici malı veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.

  • İhaleni̇n Konusu Ve Tekli̇f Vermeye İli̇şki̇n Hususlar Zeyilname Konusu: 25.02.2022 Tarihinde Açık İhalesi Planlanan “Küçük Ek Tesis Yapım İşi (Malzeme+İşçilik) İhaleleri” Sözleşme Ve Eklerinde Değişiklik Yapılmıştır. Yapılan Değişikliğe İstinaden İhale Ve Son Zarf Teslim Tarihi Revize Edilmiştir.

  • Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı A B C Sıra No Teknik Özellikler Miktar

  • Avans verilmesi şartları ve miktarı 13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

  • Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati Teklifler aşağıda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla teslim edilebilir: a) Tekliflerin sunulacağı yer: Xxxxx Xxx. Xxxx Xxxxxxx Xxx.Xxx.00.Xxxxx Xx:0 Xxxxxxxx-XXXXXX b) Son teklif verme tarihi (İhale tarihi) : 09/11/2018 c) Son teklif verme saati (İhale saati) : 09.00 Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Xxxxx (son teklif verme) saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz. Sözleşme Makamına verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)’nun ulusal saat ayarı esas alınır.

  • Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı süresi içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.

  • SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu sözleşme, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xx: 00, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx, 00000 – İSTANBUL adresinde mukim Xxxxxxx Üniversitesi (işbu sözleşmede bundan böyle kısaca “ÜNİVERSİTE” olarak anılacaktır) ile [ ] adresinde mukim [ …………………… ] Vergi Dairesine kayıtlı [ ………………… ] Vergi Numaralı [ ] (işbu sözleşmede bundan böyle kısaca “YÜKLENİCİ” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. Üniversite ve Yüklenici işbu sözleşmede bundan böyle tek başına “taraf”, birlikte “taraflar” olarak anılacaktır.

  • Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar 15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

  • Sözleşme yapılmasında Sözleşme Makamının görev ve sorumluluğu Sözleşme Makamının sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 3. Maddede yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu Sözleşme Makamına ve ilgili Kalkınma Ajansına bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

  • Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi 34.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 20 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır. 34.2. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin bindebir oranında gecikme cezası uygulanır. 34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir. 34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir. 34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 34.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.