Common use of Ödeme Koşulları Clause in Contracts

Ödeme Koşulları. a) İdare, sözleşme bedelinin tamamı için, yüklenicinin ülkesinde bir bankaya, yüklenici adına tek partide veya kısmi teslimat öngörülüyorsa parti parti göndermeye uygun %90’ı (yüzde doksan) geri dönüşü olmayan, % 10'u (yüzde 10) geri dönüşü olan teyitsiz olmak üzere, bir akreditif açtıracaktır. Akreditifin yüklenici tarafından teyitli açılması istenirse, teyit masrafları yüklenici tarafından ödenecektir. Yukarıdaki şekilde açılan akreditifin alındığının yabancı bankaca yükleniciye bildirilmesi ile, bu sözleşmenin teslim süresi yürürlüğe girmiş olacaktır. Gönderilen her parti malzeme bedelinin % 90’ı “gönderme belgeleri” maddesinde yazılı belgelerin yabancı bankaya tesliminde, kalan %10 bedeli ise, gelen malzemenin denetim, muayene ve kabul işlemlerini müteakip İdare tarafından verilecek talimat üzerine ödenecektir. Yüklenici, sözleşmenin teslim süresinin yürürlüğe girmesi üzerine; malzemeyi yaklaşık olarak hangi tarihlerde gönderebileceğini, göndereceği ambalajların cinsi, miktarı, boyutları ve ağırlığı gibi bilgileri nakliyecinin tespiti için İdareye bildirecektir. Yüklenici, malzemenin gönderilmeye hazır olacağı tarihten en az bir ay önce nakliyeciye başvurarak, gemide yer ayırtacak ve geminin yükleme ve hareket tarihine göre malzemeyi fabrikadan yükleme limanına gönderecektir. Yüklenici, ayrıca nakliyeci ile ilişkisini sürekli olarak sürdürerek gemilerin geliş, yükleme ve ayrılış tarihlerinde ortaya çıkabilecek değişikliklerden bilgi sahibi olacak ve malzemenin yükleme limanında ardiyeye girmemesi için göndermeyi ona göre düzenleyecektir. Buna uyulmaması yüzünden doğacak aksaklığın ve parasal durumun sorumluluğu, yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici sevkiyatla ilgili tüm bilgileri İdareye ayrıca bildirecektir.

Ödeme Koşulları. a) İdare, sözleşme bedelinin tamamı %100’ü için, yüklenicinin ülkesinde bir bankaya, yüklenici adına tek partide veya kısmi teslimat öngörülüyorsa parti parti göndermeye uygun %90’ı (yüzde doksan) geri dönüşü olmayan, % 10'u (yüzde 10) geri dönüşü olan teyitsiz olmak üzere, bir akreditif açtıracaktır. Akreditifin yüklenici tarafından teyitli açılması istenirse, teyit masrafları yüklenici tarafından ödenecektir. Yukarıdaki şekilde açılan akreditifin alındığının yabancı bankaca yükleniciye bildirilmesi ile, bu sözleşmenin teslim süresi yürürlüğe girmiş olacaktır. Gönderilen her parti malzeme bedelinin % 90’ı “gönderme belgeleri” maddesinde yazılı belgelerin yabancı bankaya tesliminde, kalan %10 bedeli ise, gelen malzemenin denetim, muayene ve kabul işlemlerini müteakip İdare tarafından verilecek talimat üzerine ödenecektir. Yüklenici, sözleşmenin teslim süresinin yürürlüğe girmesi üzerine; malzemeyi yaklaşık olarak hangi tarihlerde gönderebileceğini, göndereceği ambalajların cinsi, miktarı, boyutları ve ağırlığı gibi bilgileri nakliyecinin tespiti için İdareye bildirecektir. Yüklenici, malzemenin gönderilmeye hazır olacağı tarihten en az bir ay önce nakliyeciye başvurarak, gemide yer ayırtacak ve geminin yükleme ve hareket tarihine göre malzemeyi fabrikadan yükleme limanına gönderecektir. Yüklenici, ayrıca nakliyeci ile ilişkisini sürekli olarak sürdürerek gemilerin geliş, yükleme ve ayrılış tarihlerinde ortaya çıkabilecek değişikliklerden bilgi sahibi olacak ve malzemenin yükleme limanında ardiyeye girmemesi için göndermeyi ona göre düzenleyecektir. Buna uyulmaması yüzünden doğacak aksaklığın ve parasal durumun sorumluluğu, yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici sevkiyatla ilgili tüm bilgileri İdareye ayrıca bildirecektir.

Ödeme Koşulları. a) İdare, sözleşme bedelinin tamamı için, yüklenicinin ülkesinde bir bankaya, yüklenici adına tek partide veya kısmi teslimat öngörülüyorsa parti parti göndermeye uygun %90’ı ....’ı (yüzde doksan…..) geri dönüşü olmayan, % 10'u …'u (yüzde 10….) geri dönüşü olan teyitsiz olmak üzere, bir akreditif açtıracaktır. Akreditifin yüklenici tarafından teyitli açılması istenirse, teyit masrafları yüklenici tarafından ödenecektir. Yukarıdaki şekilde açılan akreditifin alındığının yabancı bankaca yükleniciye bildirilmesi ile, bu sözleşmenin teslim süresi yürürlüğe girmiş olacaktır. Gönderilen her parti malzeme bedelinin % 90’ı ..........’ı “gönderme belgeleri” maddesinde yazılı belgelerin yabancı bankaya tesliminde, kalan %10 ..........bedeli ise, gelen malzemenin denetim, muayene ve kabul işlemlerini müteakip İdare tarafından verilecek talimat üzerine ödenecektir. Yüklenici, sözleşmenin teslim süresinin yürürlüğe girmesi üzerine; malzemeyi yaklaşık olarak hangi tarihlerde gönderebileceğini, göndereceği ambalajların cinsi, miktarı, boyutları ve ağırlığı gibi bilgileri nakliyecinin tespiti için İdareye bildirecektir. Yüklenici, malzemenin gönderilmeye hazır olacağı tarihten en az bir ay önce nakliyeciye başvurarak, gemide yer ayırtacak ve geminin yükleme ve hareket tarihine göre malzemeyi fabrikadan yükleme limanına gönderecektir. Yüklenici, ayrıca nakliyeci ile ilişkisini sürekli olarak sürdürerek gemilerin geliş, yükleme ve ayrılış tarihlerinde ortaya çıkabilecek değişikliklerden bilgi sahibi olacak ve malzemenin yükleme limanında ardiyeye girmemesi için göndermeyi ona göre düzenleyecektir. Buna uyulmaması yüzünden doğacak aksaklığın ve parasal durumun sorumluluğu, yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici sevkiyatla ilgili tüm bilgileri İdareye ayrıca bildirecektir.

Ödeme Koşulları. a) İdare, sözleşme bedelinin tamamı için, yüklenicinin ülkesinde bir bankaya, yüklenici adına tek partide veya kısmi teslimat öngörülüyorsa parti parti göndermeye uygun %90’ı (yüzde doksan) geri dönüşü olmayan, % 10'u (yüzde 10) geri dönüşü olan teyitsiz olmak üzere, bir akreditif açtıracaktır. Akreditifin yüklenici tarafından teyitli açılması istenirse, teyit masrafları yüklenici tarafından ödenecektir. Yukarıdaki şekilde açılan akreditifin alındığının yabancı bankaca yükleniciye bildirilmesi ile, bu sözleşmenin teslim süresi yürürlüğe girmiş Bu Sözleşme çerçevesinde Tedarikçiye yapılacak Sözleşme bedeli ve varsa Avans Ödemesi Sözleşmenin Özel Şartlarında belirtildiği gibi olacaktır. Gönderilen her parti malzeme bedelinin % 90’ı “gönderme belgeleri” maddesinde Sözleşmede belirtilen tüm yükümlülükler yerine getirildikten sonra, Tedarikçinin ödeme talebi (talepleri) yazılı belgelerin yabancı bankaya teslimindeolarak, kalan %10 bedeli iseteslim edilen malzeme, gelen malzemenin denetimekipman ve gerçekleştirilen hizmetleri tanımlayan fatura ve Sözleşmenin Genel Şartları 13. Maddeye göre ibraz edilecek belgeler Alıcıya sunulacaktır. Alıcı, muayene ödemeleri faturanın/ödeme talebinin eline geçmesinden ve kabul işlemlerini müteakip İdare etmesini takiben derhal yapacak ve ödeme süresi hiçbir şekile 60 (altmış) günü geçmeyecektir Tedarikçiye yapılacak ödemelerin döviz kuru Teklif bedelinde tanımlanan kur(lar) olacaktır. Alıcının ödemeleri SÖŞ da belirtilen süre içerisinde yapmaması halinde, ödemelerde gecikilen her gün için Alıcı Tedarikçiye ödemenin yapılması gereken son tarih ile geciken ödemelerin tamamının yapıldığı tarihler arasında geçen süre için SÖŞ de belirtilen oranda gecikme faizi ödeyecektir. Bu gecikme faizi ödemesi taraflar arasında hukuki bir ihtilaf olası halinde Mahkeme öncesi veya sonrası yapılır. Vergiler Resimler ve Harçlar Alıcının ülkesi dışında imal edilen malzeme, ekipman ile ilgili tüm vergi resim ve harçlar, lisans ücretleri ve Alıcının ülkesi dışındaki diğer tüm vergilerin ödenmesinden Tedarikçi sorumludur Alıcının ülkesinde imal edilen malzeme, ekipman, Alıcıya teslimine kadar ilgili tüm vergi resim ve harçların ödenmesinden Tedarikçi sorumludur. Alıcının ülkesinde söz konusu malzeme, ekipman temin edilmesi ile ilgili geçerli vergi muafiyeti, indirimi , prim ödemesi,veya ayrıcalık imkanları varsa; İşveren, Tedarikçinin bu vergi muafiyet ve imkanlardan mümkün olan en son mertebeye kadar faydalanabilmesi için elinden gelen tüm destekleri verecektir. Kesin Teminat İşverenden Kabul Mektubunu aldıktan sonra yirmi sekiz (28) takvim günü içerisinde, başarılı İstekli, Kesin Teminatını sunacaktır. Tedarikçinin sözleşme kapsamındaki görevlerini yerine getrmemesi durumunda İşveren zararlarının tazmini için Kesin Teminat mektubunu kullanabilecektir. SÖK da belirtildiği şekile Kesin Teminat İşverence kabul edileceği belirlenmiş bir teminat veya İşverenin kabul edebileceği başka bir format da olabilecektir. Teminat Sözleşme bedelini döviz cinsi veya İşverence kabul edilebileck serbest dövizkurlarından birinden olabilir. SÖK de başka türlü belirtilmediği taktirde Kesin Teminat Yüklenicinin performans ve Garanti süresi yükümlülüklerini tamamladıktan sonra en geç 28 takvim günü içinde İşveren tarafından verilecek talimat üzerine ödenecektirserbest bırakılır. YükleniciTelif Hakları Tedarikçi tarafindan Alıcıya verilen tüm cizimler, sözleşmenin teslim süresinin yürürlüğe girmesi üzerinedokümanlar ile veri ve bilgi iceren diger materyallere iliskin telif hakları Tedarikçiye ait alacak; malzemeyi yaklaşık olarak hangi tarihlerde gönderebileceğinibunlar Alıcıya doğrudan veya Tedarikçi vasıtasıyla üçüncü kişilerce veya malzeme, göndereceği ambalajların cinsi, miktarı, boyutları ve ağırlığı gibi bilgileri nakliyecinin tespiti için İdareye bildirecektir. Yüklenici, malzemenin gönderilmeye hazır olacağı tarihten en az bir ay önce nakliyeciye başvurarak, gemide yer ayırtacak ve geminin yükleme ve hareket tarihine göre malzemeyi fabrikadan yükleme limanına gönderecektir. Yüklenici, ayrıca nakliyeci ile ilişkisini sürekli olarak sürdürerek gemilerin geliş, yükleme ve ayrılış tarihlerinde ortaya çıkabilecek değişikliklerden bilgi sahibi olacak ve malzemenin yükleme limanında ardiyeye girmemesi için göndermeyi ona göre düzenleyecektir. Buna uyulmaması yüzünden doğacak aksaklığın ve parasal durumun sorumluluğu, yükleniciye ekipman teminini yapan kişilerce verilmiş ise telif haklari üçüncü kişilere ait olacaktır. Yüklenici sevkiyatla ilgili tüm bilgileri İdareye ayrıca bildirecektir.

Ödeme Koşulları. a) “a) İdare, sözleşme bedelinin tamamı %100’ü için, yüklenicinin ülkesinde bir bankaya, yüklenici adına tek partide veya kısmi teslimat öngörülüyorsa parti parti göndermeye uygun %90’ı (yüzde doksan) geri dönüşü olmayan, % 10'u (yüzde 10) geri dönüşü olan teyitsiz olmak üzere, bir akreditif açtıracaktır. Akreditifin yüklenici tarafından teyitli açılması istenirse, teyit masrafları yüklenici tarafından ödenecektir. Yukarıdaki şekilde açılan akreditifin alındığının yabancı bankaca yükleniciye bildirilmesi ile, bu sözleşmenin teslim süresi yürürlüğe girmiş olacaktır. Gönderilen her parti malzeme bedelinin % 90’ı “gönderme belgeleri” maddesinde yazılı belgelerin yabancı bankaya tesliminde, kalan %10 bedeli ise, gelen malzemenin denetim, muayene ve kabul işlemlerini müteakip İdare tarafından verilecek talimat üzerine ödenecektir. .” Yüklenici, sözleşmenin teslim süresinin yürürlüğe girmesi üzerine; malzemeyi yaklaşık olarak hangi tarihlerde gönderebileceğini, göndereceği ambalajların cinsi, miktarı, boyutları ve ağırlığı gibi bilgileri nakliyecinin tespiti için İdareye bildirecektir. Yüklenici, malzemenin gönderilmeye hazır olacağı tarihten en az bir ay önce nakliyeciye başvurarak, gemide yer ayırtacak ve geminin yükleme ve hareket tarihine göre malzemeyi fabrikadan yükleme limanına gönderecektir. Yüklenici, ayrıca nakliyeci ile ilişkisini sürekli olarak sürdürerek gemilerin geliş, yükleme ve ayrılış tarihlerinde ortaya çıkabilecek değişikliklerden bilgi sahibi olacak ve malzemenin yükleme limanında ardiyeye girmemesi için göndermeyi ona göre düzenleyecektir. Buna uyulmaması yüzünden doğacak aksaklığın ve parasal durumun sorumluluğu, yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici sevkiyatla ilgili tüm bilgileri İdareye ayrıca bildirecektir.