MİCROSOFT ÜRÜNLERİ KAMPÜS LİSANS GÜNCELLEME SÖZLEŞMESİ
MİCROSOFT ÜRÜNLERİ KAMPÜS LİSANS GÜNCELLEME SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR
1.1. İşbu Microsoft Ürünleri Kampüs Lisans Güncelleme Sözleşmesi (“Sözleşme”), aşağıda bilgileri verilmiş taraflar arasında akdedilmiş olup taraflar işbu Sözleşmedeki hüküm ve şartlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.
i. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (“ÜNİVERSİTE”)
Adres: Xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxx. Xx:00/0 Xxxxxxx/Xxxxxxxx
[ ]
ii.
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
(“SATICI”)
2.1. İşbu Sözleşmenin konusu, ÜNİVERSİTE tarafından Microsoft Ürünleri Kampüs Lisans Güncelleme işinin (“Ürün”) ekteki Microsoft Ürünleri Kampüs Lisans Güncelleme Teknik Şartnamesi kapsamında SATICI’dan satın alınmasıdır.
3. SÖZLEŞME BEDELİ
3.1. İşbu Sözleşme kapsamında ÜNİVERSİTE, SATICI tarafından sağlanan ve belirlenen niteliklere uygun Ürün kapsamında SATICI’ya …………………TL/DÖVİZ CİNSİ tutarında ödeme yapacaktır. Ödeme düzenlenecek fatura karşılığında, Sözleşme konusu Ürünün ÜNİVERSİTE’ye tesliminden itibaren en geç 45 gün içerisinde yapılacaktır.
4. TESLİMAT
4.1. İşbu Sözleşme konusu Ürün sözleşmenin imzalandığı günü takip eden en geç 2 (iki) hafta içerisinde ÜNİVERSİTE’ye teslim edilecektir. Her türlü nakliye, navlun, sigorta, gümrük ve benzeri maliyetler SATICI tarafından karşılanacaktır. SATICI, resmi teklifinde belirtmiş olduğu ürün fiyatları haricinde başka hiçbir koşul veya isim altında bedel talep etmeyecektir.
4.2. Kanunlarda belirtilen mücbir sebeplerden kaynaklı teslim süresinin uzaması durumunda taraflar yeni teslim tarihi belirleyecektir. Mücbir sebep halleri dışındaki gecikmeler, cezaya tabidir. Ürün tesliminde gecikme olduğu takdirde, SATICI gecikilen her gün için sipariş edilen ürün toplam bedelinin %1’ i(yüzdebir) oranında ceza ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
4.3. Ürünün teslimat adresi “Xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxx. Xx:00/0 Xxxxxxx/Xxxxxxxx”dur.
4.4. ÜRÜN; üzerinde adı, tipi, modeli, seri numaraları ve üretici firma adını taşıyan orijinal ambalajlarda teslim edilecektir. ÜRÜN le birlikte gelen her türlü tanıtıcı doküman, fatura ve garanti belgesi, irsaliyesi, kullanım kılavuzu ve aksesuarları tam ve eksiksiz olarak Üniversite yetkilisine teslim tutanağı ile teslim edilecektir.
5. GENEL ŞARTLAR VE SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. SATICI, işbu Sözleşme ve Teknik Şartname kapsamında yer alan tüm yükümlülüklerini yerine getirmekten ve Ürüne bağlı yazılımları ve özellikleri aşağıdaki tabloya uygun olarak sağlamaktan sorumludur.
Sayı | Ürün | Ürün |
350 | Microsoft 365 A3 for faculty | Microsoft 365 A3 for faculty |
50 | Desktop Education | DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent |
2 | Exchange Server - Enterprise | ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP |
9 | SQL Svr Enterprise Core | SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic E 1Y Acdmc AP CoreLic |
4 | SQL Svr Standard Core | SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic E 1Y Acdmc AP CoreLic |
0 | Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxx XXXX | XXXxxXxxXXXX XXXX LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP |
24 | Windows Server DC Core | WinSvrDCCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic E 1Y Acdmc AP CoreLic |
32 | Windows Server STD CORE | WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic E 1Y Acdmc AP CoreLic |
6. İADE ETME HAKKI
6.1. SATICI, ÜNİVERSİTE ’ye temin edeceği Ürünün aşağıdaki niteliklerde olacağını garanti eder:
6.1.1. Söz konusu Ürünün sektör standartlarına, yürürlükte ve geçerli olan mevzuata, Türkiye Resmi Standartlarına ve/veya norm ve yönetmeliklere uygun olarak imal edilmiş, ambalajlanmış veya etiketlenmiş olması;
6.1.2. Ürünün ÜNİVERSİTE tarafından belirtilmiş özelliklere uygun olması;
6.1.3. Ürünün ÜNİVERSİTE ’ye teslim edilene kadarki süreçte hasar veya tahribata uğramaması;
6.1.4. Ürünün ayıplı olmaması.
6.2. Ürünün işbu Sözleşmeye aykırı olması durumunda, SATICI ilgili ürünlere ilişkin olarak ÜNİVERSİTE’nin iade etme talebini vakit geçirmeksizin kabul eder.
6.3. SATICI, söz konusu Ürünün iade edilmesiyle ilgili depolama, nakliye dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm maliyetlerden sorumlu olduğu gibi ayrıca söz konusu Ürünün duruma göre ÜNİVERSİTE’ den iade edilmesi sürecinde meydana gelebilecek her türlü kayıp ve hasardan sorumlu olacaktır.
6.4. İşbu Sözleşmede “Ayıplı” Ürün TBK hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve aşağıdaki durumlarla sınırlı olmamak kaydıyla ayrıca,
6.4.1. Görsel veya işlevsel olarak ayıplı olan;
6.4.2. ÜNİVERSİTE tarafından belirtilen özelliklere uygun olmayan;
6.4.3. Mahkeme kararı sonucu iade edilmiş olan;
6.4.4. İlgili mevzuata uygun olarak üretilmemiş olan;
6.4.5. Üretici tarafından toplatılmasına karar verilen ürün anlamına gelmektedir.
6.5. ÜNİVERSİTE, işbu sözleşme uyarınca iade edeceği Ürünle ilgili olarak SATICI’ya bildirimde bulunacaktır. SATICI söz konusu Ürünün teslimatını bildirim yapılması üzerine derhal kabul edecektir. SATICI söz konusu Ürünün ÜNİVERSİTE tarafından iade edilmesiyle ilgili tüm maliyetleri, hasar ve kayıp riskini üstlenmektedir. SATICI, Ürünün iade edilmesine yönelik olarak yapılacak bildirimle derhal ürünlerin teslim alınmasını sağlayacaktır. SATICI iade bildiriminden itibaren 15 (onbeş) gün içinde Ürünü teslim almaz ise söz konusu Ürüne ait tüm haklarını kaybedeceğini ve ÜNİVERSİTE’nin söz konusu Ürünü uygun göreceği herhangi bir şekilde elinden çıkarması nedeniyle ÜNİVERSİTE’nin hiçbir sorumluluğunun olmayacağını kabul etmektedir.
7. HUKUKİ ve MALİ SORUMLULUK
7.1. SATICI, işbu Sözleşmede yer alan hak ve yükümlülüklerini karşı tarafın yazılı onayı olmadıkça tamamen ya da kısmen üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. Aksi durumda ÜNİVERSİTE sözleşmeyi haklı sebeple derhal feshedebileceği gibi meydana gelebilecek zarar ve ziyanın tazminini SATICI’dan talep etme hakkına sahip olacaktır.
8. SÖZLEŞMENİN FESHİ
8.1. SATICI işbu Sözleşme ve ekinde yer alan şartname şartlarına aykırı hareket ettiği takdirde, ÜNİVERSİTE, SATICI’ya yazılı bildirimde bulunarak sözleşmeyi tek taraflı tazminatsız olarak derhal feshedebilir. Bu sebeple sözleşmenin feshi halinde SATICI herhangi bir tazminat, zarar ve ziyan talebinde bulunamayacağını peşinen kabul eder. Ayrıca üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek zarar ziyandan SATICI sorumlu olup bu zarar ziyanı ÜNİVERSİTE’ye rücu etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.
8.2. Ürün tesliminde öngörülen sürenin mücbir sebep halleri haricinde aşılması halinde ÜNİVERSİTE sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme, siparişi kısmen veya tamamen üçüncü kişilere ihale etme ve cezai tazminat talep etme hakkın sahiptir. Teklifteki ürünler ile teslim edilenler arasında farklılık olması, şartname veya sözleşme şartlarına aykırı davranması hallerinde hiçbir ihtara gerek olmaksızın her bir farklılık, eksiklik ve/veya gecikme için sözleşme tutarının %1'i oranında ceza uygulanarak ödenecek tutardan düşülecektir.
8.3. Taraflar, aşağıda belirtilen durumların veya benzerlerinin gerçekleşmesi halinde, Sözleşmeyi derhal sonuç doğurmak üzere ve tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Bu haller özellikle
a) Taraflardan birinin infisahı,
b) Taraflardan birinin borçlarını ödemede acze düşmesi, kendi isteği dahilinde iflas başvurusunda bulunması, müflisliğine karar verilmesi, iflasın ertelenmesine karar verilmesi, yeniden yapılandırmaya başvurması, varlıklarının tamamı ya da önemli bir kısmının yönetimi için geçici ya da sürekli olarak kayyım, tereke temsilcisi vb. idarecinin atanması,
c) Mahkeme ya da resmi merciler tarafından diğer Taraf aleyhinde verilen ve fesheden Tarafın işlerini, operasyonlarını, menfaatlerini ya da itibarını maddi şekilde etkileyecek mahiyetteki mahkeme ya da idari kararlar.
d) Tarafların çalışanlarına ücretlerini ödeyememesi ya da genel olarak borçlarını aksattığının öğrenilmesi.
9. VERGİ VE HARÇLAR
9.1. Sözleşmeden doğabilecek her türlü damga vergisi, harç, resim, vs. masraflardan SATICI sorumlu olacaktır.
10.GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
10.1. Taraflar, gizli olduğu bildirilmiş olsun veya olmasın, işbu Sözleşmenin müzakere edilmesi, yayımlanması ve ifa edilmesi sonucu diğer taraf hakkında elde etmiş olabileceği hiçbir bilgiyi ve işbu Sözleşme hükümlerini herhangi bir üçüncü şahsa kanunen açıkça yetkili kılınan kişiler hariç, diğer tarafın yazılı iznini almadan açıklamamayı, ifşa etmemeyi; istihdam ettiği tüm şahısların bu yükümlülüğü yerine getireceklerini taahhüt etmiştir.
10.2. Taraflar, Sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla kendisine aktarılan kişisel verileri yalnızca Sözleşmedeki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ile ikincil düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uygun şekilde işleyecektir.
11.TEBLİGAT
11.1. Tarafların işbu Sözleşmede belirttikleri adresler, yasal tebligat adresleri olup adres değişikliği durumu olması halinde 15 gün içerisinde yazılı olarak karşı tarafa bilgi vermekle yükümlüdürler. Aksi halde Taraflar bu adrese yapılacak tebligatların geçerli olduğunu kabul ederler.
12.UYGULANACAK HUKUK
12.1. İşbu Sözleşmeye Türk Hukuku uygulanacak olup Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili çıkabilecek uyuşmazlıkları öncelikle dostane ilişkiler ile çözmeye gayret edeceklerdir. Bu mümkün olmadığı takdirde işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
13.YÜRÜRLÜK VE İMZA
13.1. İşbu sözleşme 13 (onüç) madde, 4 (dört) sayfadan oluşmaktadır.
13.2. İşbu sözleşme taraflarca …/…/2022 tarihinde iki nüsha olarak müştereken tanzim ve imza edilmiş olup imza tarihinde yürürlüğe girer. Ürünün Sözleşmeye uygun şekilde ÜNİVERSİTE’ye teslimi ve ÜNİVERSİTE tarafından SATICI’ya ödemenin yapılması ile birlikte kendiliğinden sona erer.
ÜNİVERSİTE SATICI
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ [ ]