GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI VE BAĞLANTI KAPASİTELERİNİN TAHSİSİNE İLİŞKİN ŞARTNAME

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI VE BAĞLANTI KAPASİTELERİNİN TAHSİSİNE İLİŞKİN ŞARTNAME

1. AMAÇ VE KAPSAM

Şartname’nin amacı; 09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği (Yönetmelik) esasları çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 03/07/2020 tarih ve 31174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yarışma ilanı kapsamında Ek-1’de belirtilen Bağlantı Bölgelerinde güneş enerjisi santrallerinin (GES) kurulması amacıyla ilgili Bağlantı Kapasitelerinin tahsis edilmesi ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları’nın (YEKA) kullandırılmasının sağlanması amacıyla uygulanacak usul ve esasların belirlenmesidir.

Bu amaçla uygulanacak usul ve esaslar, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen “YEKA Amaçlı Bağlantı Kapasite Tahsisi Yöntemi” ve bu Yönetmelik’te yer alan Yerli Malı Kullanım Karşılığı Tahsis (YMKT) yöntemi ile Şartname ve Sözleşme hükümlerine göre gerçekleştirilir. Şartname’nin kapsamı aşağıda belirtilmektedir:

1) Yarışmayı Kazanan tarafından gerekli enerji analizleri ve ekonomik etütler yapılarak Bağlantı Kapasitesi kazanılan Bağlantı Bölgesi’nde güneş enerjisine dayalı Aday YEKA’ların önerilmesi,

2) Aday YEKA’ların uygunluğu ile ilgili detay çalışmaların tamamlanması ve uygun bulunanların YEKA olarak ilan edilmesi,

3) YEKA’da kullanılacak olan Aksam’ın özellikleri ve söz konusu Xxxxx’xx Şartname’de istenilen yerli katkı oranlarında olacak şekilde tedarik edilmesi,

4) Gerekli izinler alınarak YEKA’da GES’in kurulması,

5) YEKA’da kurulacak GES’te elektrik enerjisinin üretilmesi ve satılması,

6) Üretim ve işletmeye dair diğer teknik ve idari şartların tanımlanması,

7) Yarışma’ya dair kapsam, usul ve esaslar, teknik ve idari şartlar, Yarışmacı’da aranan nitelikler ve diğer konulardaki hükümlerin belirlenmesidir.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

2.1. Şartname hükümlerinin uygulanmasında ve yorumlanmasında, aşağıda belirtilen ve Şartname metni içerisinde baş harfi büyük yazılarak ayrıştırılmış kelimeler, kısaltmalar ve sözcük grupları kendilerine bu maddede atfedilmiş anlamları ile değerlendirilir. Şartname’de geçen;

1) Aday YEKA: Yarışmayı Kazanan tarafından kazanılan Bağlantı Bölgesi’nde GES kurmak için önerilen güneş enerjisine dayalı kaynak alanını,

2) Aksam: GES’e ait ana parçaları oluşturan ve Şartname’de belirlenmiş olan ekipmanı/yapıları,

3) Artırımlı Piyasa Takas Fiyatı (A-PTF): Herhangi bir 3 (üç) aylık dönemin başladığı tarihten 1 (bir) yıl öncesine kadar geçen sürede gerçekleşen günlük piyasa takas fiyatlarının (PTF) aritmetik ortalamasının 1,25 (birvirgülyirmibeş) ile çarpılması sonucunda “kuruş/kWh” cinsinden hesaplanan değeri,

4) Bağlantı Bölgesi: Ek-1’de belirtilen her bir ilin mülki idari sınırını,

5) Bağlantı Kapasitesi: Yarışma ile tahsis edilecek elektriksel kapasiteyi,

6) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

7) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

8) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

9) Genel Müdürlük: Enerji İşleri Genel Müdürlüğünü,

10) GES: Güneş Enerjisi Santralini,

11) Güneş Modülü: Fotovoltaik (FV) teknolojisi kullanılarak güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü aksamı,

12) İş: GES’in Yarışma dokümanlarına, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata uygun

olarak kurulması ve işletilmesi ile ilgili tüm hak ve yükümlülükleri,

13) Lisans: Tüzel kişilere elektrik piyasasında faaliyet gösterebilmeleri için 14/03/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca verilen belirli süreli izni,

14) Önlisans: Üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca GES yatırımlarına başlamaları için gerekli onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınabilmesi için verilen belirli süreli izni,

15) Sözleşme: Bakanlık ile Yarışmayı Kazanan arasında imzalanan “…. Bağlantı Bölgesindeki Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve …. MWe Bağlantı Kapasitesinin Tahsisine İlişkin Sözleşme” yi,

16) Şartname: Yapılacak iş ve işlemleri, Yarışma’ya dair kapsam, usul ve esasları, teknik ve idari şartları, Yarışmacı’da aranan nitelikleri, diğer bilgileri, zeyilnameleri ve Şartname’ye verilen cevaplar dahil olmak üzere tüm ekleri kapsayan ve Sözleşme’nin eki olan dokümanı,

17) ÜFE: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık yurt içi üretici fiyat

endeksini,

18) Yarışma: 03/07/2020 tarih ve 31174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yarışma ilanı ile Genel Müdürlük internet adresinde (xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx) duyurulan ve Yönetmelik ile Şartname’ye uygun olarak düzenlenecek olan her bir YEKA Kullanım Hakkı Yarışması’nı,

19) Yarışmacı: Şartname’yi satın alan ve Yönetmelik ve Şartname’ye göre Yarışma’ya katılma yeterliliğine sahip tüzel kişiyi,

20) Yarışmayı Kazanan: YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi’ni imzalayan ve Yarışma konusu işleri yüklenen ve taahhüt eden tüzel kişiyi,

21) YEKA Kullanım Hakkı: Şartname’de belirlenen koşullarda Yerli Malı Kullanım Karşılığı Tahsis yöntemine göre Bağlantı Kapasitesi’nin ve YEKA’nın kullandırılmasını,

22) XXXXXX Yönetmeliği: 01/10/2013 tarih ve 28782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliği,

23) Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA): Yarışmayı Kazanan tarafından GES kurmak için önerilen ve uygun bulunarak Resmi Gazete’de ilan edilen güneş enerjisine dayalı kaynak alanını,

24) Yerli Katkı Oranı: 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35) kapsamında hesaplanan yerli katkı oranını,

25) Yerli Malı Belgesi: Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35) kapsamında düzenlenen ve Şartname’de belirtilen bir Aksam’ın Yerli Katkı Oranı’nı gösteren belgeyi,

26) Yerli Malı Kullanım Karşılığı Tahsis (YMKT): Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesisinde Şartname’de belirtilen esaslar kapsamında yerli Aksam kullanmayı taahhüt edene verilen YEKA Kullanım Hakkı’nı,

27) Yetkili Temsilci: Yarışmacı’yı temsil ve ilzama yetkili bir veya birden fazla kişiyi,

28) Yönetmelik: 09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği’ni,

ifade eder.

2.2. Şartname’de geçen diğer ifade ve kısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama

sahiptir.

3. YARIŞMA

Şartname kapsamında; Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen “YEKA Amaçlı Bağlantı Kapasite Tahsisi Yöntemi” ve Yönetmelik’te yer alan YMKT yöntemine göre toplam 1.000 (bin) MWe gücündeki elektriksel kapasite için Ek-1’de belirtilen 36 (otuzaltı) adet Bağlantı Bölgesi’nde ilgili Bağlantı Kapasitelerinin tahsisleri için 74 (yetmişdört) adet Yarışma yapılır.

3.1. Yarışma Başvurusu İçin İstenen Belgeler ve Hazırlanması

3.1.1. Yarışmacı, aşağıda belirtilen belgeleri; değişiklik yapmadan, belirtilen sıra numarasına göre ve Şartname’nin eklerinde verilen formatlara uygun olarak, başvuru yapmak istediği her bir Yarışma için ayrı ayrı sunar.

1) Başvuru Dilekçesi (Ek-3),

2) Mali teklif (Ek-4) içeren kapalı mali teklif zarfı,

3) Şartname’nin temini için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü veya banka şubesinden alınmış 2.000 (ikibin) Türk Lirası tutarındaki onaylı şartname alındı makbuzu veya dekont,

4) Şartname’de belirtilen tutarda ve koşullarda düzenlenmiş Teminat Mektubu (Ek-5/Lahika1) ile Teminat Mektubunu onaylayan banka yetkililerinin imza sirküleri, yetki beyanları, banka teyit mektupları ve teyitlere ilişkin imza sirküleri,

5) Yetkili Temsilci’nin adı soyadı, Yarışmacı’nın ticaret unvanı, iletişim bilgileri ve temsil ve ilzama dair yetkilerinin açıkça belirtildiği noter onaylı vekâletname, yetkililere ve vekâletname ile temsilde yetkiyi verenlere ait imza beyannameleri ile imza sirkülerlerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örnekleri,

6) Yarışmacı’ya ait Türkiye Ticaret Sicili’ne tescil edilmiş olan güncel (tüm tadiller işlenmiş en son hali) şirket esas sözleşmesi, şirket asgari sermayesi ve gerçek kişiye kadar ortaklık yapılarını gösterir onaylı belgeler,

7) Yarışmacı için başvuru tarihinden önceki son 3 (üç) ay içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış “Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Borcu Yoktur” ve “Vergi Borcu Yoktur” e-belge vb. resmi yazıları.

3.1.2. Başvuruda sunulan ve Şartname’de istenilen her türlü bilgi, belge ve açıklamalar Şartname’ye cevaplar olarak değerlendirilir.

3.1.3. Yarışmacı, başvuru kapsamında hazırladığı belgeleri aşağıda belirtilen şekil ve içerikte, Yarışma ilanında belirtildiği şekilde Yarışma adlarına göre belirtilen tarihte ve saatler arasında Genel Müdürlüğe elden teslim eder.

1) Tüm başvuru evrakları, kapalı bir dış zarf/paket içerisinde bulundurulur. Bu dış zarfın/paketin üzerine başvuru sahibinin tebligata esas açık adresi ve Ek- 1’de verilen listeden başvuru yapılan “Yarışma Adı” yazılır. Dış zarfın/paketin yapıştırılmış olan yeri kaşelenir ve Yetkili Temsilci tarafından imzalanır.

2) Mali teklif, kapatılmış iç zarf içerisinde bulundurulur. Mali teklifin bulunduğu kapalı iç zarfın üzerine başvuru sahibinin tebligata esas açık adresi ve Ek-1’de verilen listeden başvuru yapılan “Yarışma Adı” yazılır ve zarfın yapıştırılmış olan yeri hem kaşelenir hem

de Yetkili Temsilci tarafından imzalanır. Mali teklifin bulunduğu kapalı iç zarf daha büyük olan ve tüm başvuru evraklarının yer aldığı kapalı dış zarf/paket içerisinde bulundurulur.

3) Birden fazla Yarışma’ya başvuru yapılması halinde, başvuru yapılan her bir Yarışma için ayrı Şartname satın alınarak o Yarışma için istenilen bilgi ve belgelerin yer aldığı ayrı başvuru dosyası ve mali teklif hazırlanır. Başvuru yapılan her bir Yarışma için ilgili ekler eksiksiz olarak ayrı ayrı doldurulur. Başvuru yapılan Yarışma için başvuruya esas tahsis edilen Bağlantı Kapasitesi ve diğer bilgiler değiştirilemez. Farklılaştırılmış, koşullu başvurular değerlendirilmez.

3.1.4. Üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme ve bilgilerde çelişki bulunan mali teklifler geçersiz sayılır.

3.1.5. Belgelerin Türkçe olarak aslının veya noter tasdikli örneğinin sunulması esastır. Fotokopi veya onaysız belgeler geçersiz sayılır.

3.1.6. Yönetmelik ile Şartname’ye uygun olmayan başvuruların kapalı mali teklif zarfları açılmaz ve başvuru değerlendirmeye alınmaz.

3.1.7. Yarışmacı, adres ve ticaret unvanı değişikliklerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirir. Yarışmacı’nın belirttiği adreslerdeki değişiklik durumunun Genel Müdürlüğe bildirilmemesi halinde kayıtlı adrese yapılan tebliğler geçerli sayılır.

3.1.8. Yarışmacı, Yarışma ilanında yer alan ilk Yarışma başvuru tarihinden 10 (on) gün öncesine kadar Şartname’ye dair yazılı olarak ek açıklama veya düzeltme isteyebilir. Genel Müdürlük uygun görülen taleplere, anonim olarak Genel Müdürlük internet adresinde yayımlamak kaydıyla cevap verir.

3.1.9. Genel Müdürlük, gerekmesi halinde ilk Yarışma başvuru tarihinden 5 (beş) gün öncesine kadar zeyilname düzenleyebilir. Zeyilnameler, Yarışma dokümanlarının tamamlayıcı ve ayrılmaz bir parçasıdır. Düzenlenen zeyilnameler, Genel Müdürlük internet adresinde yayımlanır.

3.1.10. Genel Müdürlük, Yarışmacı’dan Şartname kapsamında başvuruda sunulan bilgi ve belgelere ilişkin detaylı açıklamalar isteyebilir. Aksine bir süre bildirilmemişse, istenen bilgi ve belgeler Genel Müdürlüğe 5 (beş) iş günü içerisinde sunulur.

3.2. Yarışmacı’nın Yapısı

3.2.1. Yarışma’ya sadece Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim ya da limited şirket olarak kurulmuş tüzel kişi başvurabilir. Tüzel kişiliğin ortaklık yapısında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait asgari pay oranı aranmaz.

3.2.2. Yarışmacı’da mali yeterlilik ve iş deneyimi şartı aranmaz.

3.3. Yarışma Usulü ve Yarışma’nın Sonuçlandırılması

3.3.1. Yarışmalara, Yönetmelik ve Şartname’de belirtilen koşulları sağlayan Yarışmacı’lar katılım hakkı kazanır. 3.3.2. Detay evrak incelemesinin tamamlanma tarihine göre Yarışma’nın yer, tarih ve saati Yarışma tarihinden en az 3 (üç) gün önce Genel Müdürlük internet adresinde yayımlanır.

3.3.3. Yarışma, 30 (otuz) kuruş/kWh tavan fiyat üzerinden açık eksiltme usulüne göre yapılır, en düşük ve son teklife ulaşılınca sonlandırılır. Yetkili Temsilci tarafından verilen fiyat teklifleri imza şartı olmaksızın bağlayıcı nitelikte ve geçerli olur.

3.3.4. Yarışma’nın usulü ve sonuçlandırılması Yönetmelik esasları çerçevesinde belirtildiği şekildedir. Yönetmelik ve Şartname’de, Yarışma usulü ile ilgili hüküm bulunmayan hallerde komisyon tarafından usul belirlenir. Yarışma sonrasında düzenlenen komisyon tutanağı, Yönetmelik gereğince Bakan Onayı’na sunulur. Yarışma, Bakan Onayı ile sonuçlandırılır.

3.3.5. Bakanlık, Sözleşme’nin imzalanmasına kadar herhangi bir aşamada gerekçe göstermeksizin Yarışma’ları erteleyebilir, askıya alabilir veya iptal edebilir.

3.4. Yarışmacı’nın Sözleşme’ye Davet Edilmesi

3.4.1. Yarışmacı, Bakan Onayı’nın tebliğini takiben Sözleşme imzalamak üzere Genel Müdürlük tarafından davet edilir. Sözleşme’nin imzalanması için davet edilen Yarışmacı, davet edildiği yazının tebliğ tarihinden itibaren azami 30 (otuz) gün içerisinde Sözleşme’yi imzalar. Sözleşme’nin en düşük birinci teklif sahibiyle imzalanması veya ikinci ve üçüncü teklif sahibinin Sözleşme’ye davet edilmemesi halinde en düşük ikinci ve üçüncü teklif sahibinin teminat mektubu, Sözleşme imza tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde iade edilir. Süresi içerisinde en düşük birinci teklif sahibinin Sözleşme davetine icabet etmemesi halinde teminatı irat kaydedilerek sırasıyla en düşük ikinci ve üçüncü teklif sahibi Yarışmacı’ya Sözleşme’ye davet mektubu Bakan Onayı çerçevesinde gönderilebilir. Sözleşme’ye davet edilen teklif sahibi Yarışmacı’nın süresi içerisinde Sözleşme’yi imzalamaması halinde aynı şekilde işlem tesis edilir.

4. ADAY YEKA’LARIN ÖNERİLMESİ

4.1. Kazanılan Bağlantı Kapasitesi’nin 10 (on) MWe olması halinde; önerilecek her bir Aday YEKA, 10 (on) MWe gücünde olan GES’in kurulabileceği şekilde tek parça halinde sunulur.

4.2. 15 (onbeş) MWe veya 20 (yirmi) MWe gücünde Bağlantı Kapasitesi’nin kazanılması halinde; önerilecek her bir Aday YEKA, ilgili Bağlantı Kapasitesi’ne karşılık gelen güçteki GES’in kurulabileceği şekilde tek parça halinde önerilebileceği gibi, en fazla 2 (iki) parça halinde de önerilebilir.

4.3. Yarışmayı Kazanan, kapasite hakkı kazandığı Bağlantı Bölgesi içinde olmak kaydıyla kamu ve hazine taşınmazları veya özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde olacak şekilde kuracağı her bir GES için belirleyeceği en az 2 (iki) adet Aday YEKA’yı Sözleşme’nin imzalandığı tarihten itibaren 45 (kırkbeş) gün içerisinde Genel Müdürlüğe önerir.

4.4. Önerilen her bir Aday YEKA için Yarışmayı Kazanan tarafından proje öncelik sıra numarası verilir ve her biri için Ek-6’da yer alan bilgi formu belirtilen formata uygun olarak basılı ve sayısal olarak Genel Müdürlüğe sunulur.

4.5. Ek-6’da yer alan bilgi formu ile birlikte, önerilen Aday YEKA’ların; orman, büyük ova koruma alanları, mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri, sulu tarım arazileri, çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına dair Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan veya söz konusu Bakanlığın İl Müdürlükleri’nden alınacak belge sunulur.

4.6. YEKA veya Aday YEKA olarak ilan edilmiş alanlar üzerinde Xxxx XXXX önerilemez.

5. ADAY YEKA’LARIN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

5.1. Genel Müdürlük, önerilen Aday YEKA’ları proje öncelik sıra numarasına göre değerlendirmeye alır ve ilgili Bağlantı Bölgesi için yapılan Yarışma’ları kazanan bütün tüzel kişiler tarafından Aday YEKA önerilerinin tamamlanmasını takiben 150 (yüzelli) gün içerisinde sonuçlandırır. Bu çalışmalar aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür;

1) Ek-6 kapsamında verilen bilgiler kullanılarak Aday YEKA’ların, 30/06/2017 tarih ve 30110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve Şartname esaslarına göre teknik değerlendirmeleri yapılır. Teknik değerlendirme sonucunda uygun bulunmayan hususların Genel Müdürlük tarafından verilen süre içerisinde giderilmesi istenir, giderilmemesi halinde önerilen Aday YEKA değerlendirme dışı bırakılarak bir sonraki Aday YEKA değerlendirmeye alınır.

2) Aday YEKA’da ilgili mevzuat kapsamında GES kurulmasına izin verilemeyecek yerlerin olup olmadığı hususunda ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri istenir.

3) Yarışmayı Kazanan tarafından önerilen Aday YEKA’ların uygun bulunmaması halinde; aynı Bağlantı Bölgesi’nde diğer Yarışmayı Kazanan’lar tarafından önerilen Aday YEKA’lar ile kesişmeyecek/çakışmayacak şekilde bir defaya mahsus her bir GES için en az 2 (iki) adet Aday YEKA önermesi için Genel Müdürlük tarafından Yarışmaya Kazanan’a 45 (kırkbeş) gün ilave süre verilir.

4) Süresi içerisinde tahsis edilecek Bağlantı Kapasitesi’nin tamamı için Aday YEKA’ların önerilmemesi veya önerilen Aday YEKA’lardan en az birinin Genel Müdürlük tarafından YEKA olarak ilan edilememesi halinde Sözleşme feshedilir ve teminat irat kaydedilir. Sözleşme’nin feshedilmesi halinde, Yarışmayı Kazanan her ne ad altında

olursa olsun Bakanlık ve/veya Genel Müdürlük’ten herhangi bir zarar, ziyan ve

hak talebinde bulunamaz.

5) Aynı Bağlantı Bölgesi sınırları içerisinde önerilen Aday YEKA’ların kesişmesi/çakışması durumunda ilgili Aday YEKA; sırasıyla arazi sahibine, en düşük Sözleşme fiyatı sahibine, Sözleşme fiyatlarının eşit olması durumunda ise söz konusu Aday YEKA’yı Genel Müdürlüğe ilk öneren Yarışmayı Kazanan’a tahsis edilir.

6) Detay çalışmalar ve değerlendirmeler sonucu YEKA olarak ilan edilmek üzere uygun bulunan Aday YEKA Yarışmayı Kazanan’a bildirilir.

5.2. Genel Müdürlük, önerilen Aday YEKA’nın sınırına ait köşe koordinatlarında Yarışmayı Kazanan’ın onayını alarak değişiklikler yapabilir.

5.3. Aday YEKA ile ilgili olarak Genel Müdürlük tarafından yapılacak detay çalışmalar ve ilgili kurum ve kuruluşlarca talep edilebilecek iş ve işlemleri zamanında gerçekleştirmeye ve bu amaçla gereken tüm masrafları karşılamaya ilişkin tüm sorumluluk Yarışmayı Kazanan’a aittir.

5.4. Sözleşme kapsamında tahsis edilen Bağlantı Kapasitesi’nin asgari % 90’ına (doksan) karşılık gelen kurulu güçte YEKA ilan edilmesi ve GES kurulması esastır.

6. ADAY YEKA’LARIN YEKA OLARAK İLAN EDİLMESİ

6.1. Genel Müdürlük, Aday YEKA’ların YEKA olarak kullanımını ve kaynak verimliliğini etkileyecek farklı türden imar düzenlemelerinin yapılmaması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirir ve uygun bulunan Aday YEKA’ların YEKA olarak Resmi Gazete’de ilan edilmesine yönelik işlemleri Yarışmayı Kazanan’ın Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesinde gecikmeye sebebiyet vermeyecek şekilde tamamlar.

7. YEKA İLANI SONRASINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

7.1. Yarışmayı Kazanan, Aday YEKA’nın Resmi Gazete’de YEKA olarak ilan edilmesini takip eden 30 (otuz) gün içerisinde GES için asgari; proje geliştirme, tedarik, inşaat/kurulum ve işletmeye alma aşamalarını içeren detaylı İş programını Genel Müdürlüğe sunar. Genel Müdürlük, sunulan İş programını inceleyerek varsa görüş ve düzeltme taleplerini belirlenen süre içerisinde tekrar Genel Müdürlüğe sunulmak üzere Yarışmayı Kazanan’a iletir. Gerekli olduğu hallerde İş programı, Genel Müdürlüğe gerekçeli bilgilendirme yapılarak revize edilebilir. İş programına uygun ilerleme raporları üçer aylık dönemler halinde Genel Müdürlüğe sunulur. Genel Müdürlüğe sunulacak ilerleme raporları, Yarışmayı Kazanan tarafından, Genel Müdürlüğün uygun bulacağı akredite gözetim ve/veya belgelendirme kuruluşlarına hazırlatılır. Kurulum ve işletmeye alma süreleri Yönetmelik ve Şartname’nin süre uzatımı ile ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla Şartname’de belirtilen toplam süreyi geçemez.

7.2. YEKA’lar Bakanlık tarafından, çevre düzeni planları ve imar planlarına re’sen işlenmek üzere ilgili mercilere bildirilir.

7.3. Genel Müdürlük, YEKA’da kurulacak GES için Yarışmayı Kazanan’a Önlisans verilmesi hususunu YEKA ilan sürecinin tamamlanmasını müteakip 15 (onbeş) gün içerisinde EPDK’ya bildirir. Bildirimde; Xxxxxxxx verilmesi istenen tüzel kişinin ticaret unvanı, kurulacak GES’e ait bilgilere (santral sahasının sınır köşe koordinatları ile harita paftalarının isimleri, Bağlantı Kapasitesi, öngörülen yıllık elektrik enerjisi üretim miktarı, vb.) ve Önlisans/Lisans belgelerinin özel hükümlerine kaydedilmesi istenen diğer hususlara yer verilir. Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Yarışmayı Kazanan Önlisans/Lisans aşamasında burada belirtilen hususlarda değişiklik talep edebilir.

7.4. Önlisans alması için EPDK’ya bildirilen tüzel kişi, Genel Müdürlük tarafından EPDK’ya bildirilen Bağlantı Kapasitesi’nin tamamı için, bildirim tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) gün içerisinde Önlisans başvurusunda bulunur. Önlisans başvurusu yapma hakkı elde eden tüzel kişi, 2/11/2013 tarih ve 28809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında belirtilen Önlisans başvurusu yapmaya haiz tüzel kişilerde aranan şartları sağlar.

7.5. Önlisans başvurusu yapan tüzel kişiye, EPDK tarafından Elektrik Piyasası Xxxxxx Yönetmeliği esaslarına göre Önlisans verilir.

7.6. Şartname ve Sözleşme’nin süre uzatımı ile ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, EPDK’ya bildirilen Bağlantı Kapasitesi’nin tamamı için süresi içerisinde Önlisans başvurusu yapılmaması durumunda, Önlisans başvurusu yapılmayan kurulu gücün, tahsis edilen toplam Bağlantı Kapasitesi’ne bölünmesiyle elde edilen değerin güncel teminat mektubu tutarıyla çarpılması sonucunda hesaplanan cezai tutar Bakanlık tarafından verilecek 15 (onbeş) günlük süre içerisinde ödenir ve Önlisans başvurusu yapılmayan kurulu güce ilişkin Sözleşme kapsamında tanınan tüm haklar kendiliğinden sona erer. Ödenmez ise hesaplanan cezai tutar kadar teminat mektubu irat kaydedilir ve söz konusu kurulu güce ilişkin Sözleşme kapsamında tanınan tüm haklar kendiliğinden sona erer. Süresi içerisinde yapılan Önlisans başvurusunda belirtilen kurulu gücün, YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi kapsamında tahsis edilen kapasitenin % 90 (doksan)’ından daha az olması durumunda, Bakanlık tarafından YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi feshedilerek teminat irat kaydedilir.

7.7. EPDK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Yarışmayı Kazanan’ın başvuru evraklarında varsa eksiklikleri tespit edilerek ve verilecek 3 (üç) aylık süre içerisinde bu eksiklikler tamamlatılarak Önlisans verilir. Eksikliklerin süresi içerisinde giderilmemesi halinde, eksikliklerin giderilmediği kurulu gücün, tahsis edilen toplam Bağlantı Kapasitesi’ne bölünmesiyle elde edilen değerin güncel teminat mektubu tutarıyla çarpılması sonucunda hesaplanan cezai tutar Bakanlık tarafından verilecek 15 (onbeş) günlük süre içerisinde ödenir ve söz konusu kurulu güce ilişkin Sözleşme kapsamında tanınan tüm haklar kendiliğinden sona erer. Ödenmez ise hesaplanan cezai tutar kadar teminat mektubu irat kaydedilir ve söz konusu kurulu güce ilişkin Sözleşme kapsamında tanınan tüm haklar kendiliğinden sona erer.

Bu üç aylık süre sonunda Önlisans başvurusu ile ilgili eksiklik bulunmayan kurulu gücün, YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi kapsamında tahsis edilen kapasitenin %90 (doksan)’ından

daha az olması durumunda Bakanlık tarafından YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi

feshedilerek teminat irat kaydedilir.

7.8. Yönetmelik ve Şartname’de belirtilen şartların sağlandığına dair uygunluk yazısı Genel Müdürlük tarafından düzenlenerek EPDK’ya ve ilgili Önlisans sahibi tüzel kişiye gönderilir. Önlisans sahibi tüzel kişi, uygunluk yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Lisans başvurusunda bulunur. Lisans başvurusunun süresi içerisinde yapılmaması durumunda Sözleşme feshedilerek teminat irat kaydedilir. Süresi içerisinde Lisans başvurusu yapılan kapasitenin Sözleşme kapsamında tahsis edilen kapasiteden daha az olması durumunda, Lisans başvurusu yapılmayan kurulu gücün, Bağlantı Kapasitesine bölünmesiyle elde edilen değerin güncel teminat mektubu tutarıyla çarpılması sonucunda hesaplanan cezai tutar Bakanlık tarafından verilecek 15 (onbeş) günlük süre içerisinde ödenir ve Xxxxxx başvurusu yapılmayan kurulu güce ilişkin Sözleşme kapsamında tanınan tüm haklar kendiliğinden sona erer. Ödenmez ise hesaplanan cezai tutar kadar teminat mektubu irat kaydedilir ve söz konusu kurulu güce ilişkin Sözleşme kapsamında tanınan tüm haklar kendiliğinden sona erer. Süresi içerisinde Lisans başvurusu yapılan kapasitenin Sözleşme kapsamında tahsis edilen kapasitenin % 90’ından (doksan) daha az olması durumunda Bakanlık tarafından Sözleşme feshedilerek teminat irat kaydedilir.

7.9. GES’in santral sahasının sınırına ait köşe koordinatlarında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, yapılmak istenilen değişiklik talepleri için bir gerekçe raporu düzenlenir ve yeni duruma göre hazırlanmış bilgi formu (Ek-6) Genel Müdürlüğe sunulur. Genel Müdürlük, değişiklik taleplerini değerlendirir ve değişiklik talebini uygun bulması halinde Resmi Gazete’de ilan edilmiş olan ilgili YEKA bilgilerinde düzeltme yapar ve bu durumu ilgili Önlisans ve/veya Lisans belgelerinde değişiklik yapılmak üzere EPDK’ya bildirir.

8. GES’İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

8.1. GES’te kullanılacak olan Yerli Malı Belgesi’ne sahip Güneş Modülleri; silisyum esaslı kristal teknolojisine ve standart test koşullarında asgari %18 (yüzdeonsekiz) verim değerine sahip olmalıdır.

8.2. Güneş Modülü asgari verim değerleri; ilgili standart/standartları uyarınca, Türk Standartları Enstitüsü veya TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” ve/veya TS EN ISO/IEC 17065 “Uygunluk Değerlendirmesi - ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar” standartlarına uygun olarak Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamış ulusal akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca düzenlenen onaylı belgelerde ve/veya raporlarda belirtilir. Bu belgeler, GES’in geçici kabul işlemleri aşamasında Bakanlık ve/veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca oluşturulan geçici kabul komisyonu başkanına xxxxxxx ve bir kopyası kabul tutanağının imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

8.3. Güneş Modüllerinin tamamı güncel teknolojiye ve aşağıda belirtilen standartlar ile sınırlı kalmamak kaydıyla Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ile karşılıklı tanıma anlaşması

imzalamış ulusal akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca onaylanmış ilgili standart/standartlarına uygunluk sertifikalarını haiz olur. Muadil veya daha güncel uluslararası standartlar Genel Müdürlüğün onayı ile kullanılabilir.

- TS EN 61215 serisi standartlar, - TS EN IEC 61730-1, TS EN 61730-2.

Ayrıca, Güneş Modülleri “CE” işaretli olur.

8.4. GES’te standart dışı Aksam ve malzeme kullanılamaz. Standart önceliği Türk Standartları veya Avrupa Birliği (AB) Standartları, bu standartlar yoksa ilgili uluslararası standartlar olarak belirlenmiştir. Bu standartlara uygun ve akredite kuruluşlarca belgelendirilmiş (Tip sertifikası, ürün sertifikası ve birim doğrulama sertifikası) malzeme kullanılır.

Türk, AB ve uluslararası standardı bulunmayan konularda, diğer ülke ulusal standartlarına göre sağlanan sertifikaların veya teknik özelliklerin uygun olduğuna ilişkin beyanların Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından doğrulanması şartı aranır.

8.5. GES’te kullanılacak tüm Aksam/ekipman, yeni ve kullanılmamış olur ve üzerlerinde marka, model ve imal tarihini gösteren işaret, yazı, rakam, vb. türünden bilgiler bulunur.

8.6. Her bir Güneş Modülü’nün üzerinde, üreticisi tarafından modüllere eklenmiş ve asgari aşağıdaki bilgileri içeren “barkodlu ürün etiketi” bulundurulur. Bu etiket, GES’in geçici kabul aşamalarında kontrol edilir.

1) Üretici Firmanın İsmi:

2) Güneş Modülü Tipi:

3) Seri No:

4) İmalat Yılı:

5) FV Güneş Hücresi Tipi (çok kristalli, tek kristalli, vb.):

6) Standart Test Koşullarındaki:

Maksimum Güneş Modülü Gücü (Wp): - Voc (Xxxx Xxxxx Gerilimi): - Isc (Kısa Devre Akımı):

9. YERLİLİĞE İLİŞKİN HÜKÜMLER

9.1. GES’te kullanılacak olan ve Ek-2’de belirtilen Aksam için “Yerli Malı Belgesi” ve “Yerli Katkı Oranı” için belirtilen şartlar birlikte sağlanır.

9.2. GES’te kurulumu gerçekleştirilecek ve asgari Yerli Katkı Oranı % 70 (yüzdeyetmiş) olan Yerli Malı Belgesi’ne sahip Güneş Modülleri, Türkiye’de kurulu (serbest bölgeler hariç) fabrikalarda üretilir veya serbest bölgeler dışındaki yerli imalatçılardan tedarik edilir.

9.3. Güneş Modülü’nün üretiminde kullanılan güneş hücrelerinde yerli üretim şartı aranır. Güneş hücreleri, en az mavi dilimden (blue wafer) sonraki süreçler/işlemler uygulanmak

suretiyle üretilir. Güneş hücrelerinin yerli üretim durumu, hücre üretimi yapan yerli imalatçılara ait fabrikaların kapasite raporu ile sanayi sicil belgesinin incelenmesi ve yerinde yapılan denetimlerle tespit edilir.

9.4. Ek-2’de yer alan Aksam’a ait Yerli Malı Belgeleri ve asgari; tedarikçiler, Aksam özellikleri, miktarı ve teslim süresi bilgilerini içeren tedarik anlaşmasının onaylı kopyası ile 9.3’te yer alan belgeler Lisans başvurusundan önce Genel Müdürlüğe sunulur. Tedarik anlaşmasında yer alan bilgilerde olabilecek değişiklikler Genel Müdürlüğe bildirilir. Yapılacak incelemeler neticesinde sunulan belgelerin Şartname kapsamında istenilen “Yerli Katkı Oranı” şartlarını sağlaması halinde EPDK’ya Lisans verilmesi hususu bildirilir, Önlisans süresi içerisinde Şartname kapsamında istenilen Yerli Katkı Oranlarını gösterir belgelerin sunulmaması halinde Sözleşme’de belirtilen ceza uygulanır. Genel Müdürlük tarafından yerlilik şartına dair denetim ve kontroller GES’in tamamen işletmeye alınmasına kadar yapılır.

9.5. Yerlileşmeye dair, Aksam tedarik sürelerinde oluşabilecek herhangi bir gecikme vb. haller için mücbir sebepler kapsamındaki haklar saklı kalmak kaydıyla ek süre ve madde 11.2.1 saklı kalmak kaydıyla fiyat artışı verilmez.

9.6. Aksam’ın geçici süreli ve üretimi kısmen etkileyen çeşitli hallerden dolayı (grev, lokavt, iflas, aşırı ifa güçlüğü, vb.) istenilen yerlilikte üretilememesi halinde söz konusu durum değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe bildirilir. Söz konusu kısmi ve geçici olumsuzluğun tespiti ve gerekçelerinin Genel Müdürlükçe uygun bulunması durumunda; bu Aksam’ın ithalatına veya yurtiçinden temin edilmesine izin verilir. Bu türden Şartname yerlilik gereklerini kısmen karşılamayan üretimler, yerliliği eksik üretim olarak kabul edilir. Yerliliği eksik üretim temin sayısı/miktarı, Şartname kapsamında temin edilmesi gereken ilgili Aksam toplam sayısının/miktarının

%20’sinden (yüzdeyirmi) fazla olamaz.

9.7. Evirici (invertör) için istenilen asgari Yerli Katkı Oranı’nı haiz ürünün tedarik edilemeyeceğinin tespiti halinde bu durum belgelendirilerek Genel Müdürlüğe sunulur. Genel Müdürlüğün durumu teyidi ile evirici için Yerli Malı Belgesi şartı aranmaz.

9.8. Xxxxxxxx’xxx diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, geçici kabul aşamalarında, istenilen asgari Yerli Katkı Oranı’nı haiz Aksam’ın kullanılmadığının tespiti halinde, Yarışmayı Kazanan’a Şartname’ye uygun Aksam kullanması yönünde yazılı ihtarda bulunulur. Bu olumsuzluğun ihtarnamede belirtilen süre içerisinde giderilmemesi ve taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda, YEKA’ya ilişkin Sözleşme kapsamında tanınan tüm haklar kendiliğinden sona erer. Sözleşme feshedilerek teminat irat kaydedilir ve EPDK’ya ilgili Xxxxxx’xx iptali için bildirimde bulunulur.

10. GES’E İLİŞKİN DİĞER HÜKÜMLER

10.1. GES’in inşaat/kurulumu ve işletilmesine ilişkin olarak Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sözleşme kapsamında kurulacak GES için Lisans süresi 30 (otuz) yıldır.

10.2. YEKA’nın yatırıma hazır hale getirilmesi, bu amaçla ihtiyaç duyulan tüm ölçüm, teknik ve ekonomik etütler ve fizibilite çalışmalarının yapılması, gerekli tüm onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınması, gereken tüm masrafların karşılanması ve diğer iş ve işlemlerin süreleri içerisinde tamamlanması Yarışmayı Kazanan’ın sorumluluğundadır.

10.3. Yarışmayı Kazanan; tüm onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınması ve gerekli diğer iş ve işlemlerin tamamlanmasındaki gecikmeler nedeniyle zarar, ziyan ve benzeri ad altında herhangi bir talepte bulunamaz.

10.4. GES’in elektrik iletim ve/veya dağıtım sistemine ilgili mevzuatta belirtilen şekillerde bağlanması ve can/mal emniyetinin sağlanması esastır. Bu amaçla kurulacak GES’e ait ilgili projeler mevzuata uygun olarak hazırlanır, Bakanlık ve/veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurum veya kuruluşlara onaylatılır ve 19/02/2020 tarih ve 31044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği esaslarına göre işletmeye alınır.

10.5. Can, mal ve çevre emniyetine yönelik her türlü güvenliğin sağlanması, ilgili idarelere gerekli izin başvurularının yapılması Yarışmayı Kazanan’ın sorumluluğundadır. Yarışmayı Kazanan tüm doğrudan ve dolaylı faaliyetleri çerçevesinde her türlü iş sağlığı güvenliği tedbirlerinin ve çevresel tedbirlerin alınmasından, üçüncü taraflar nezdinde oluşabilecek zararlar dahil olmak üzere, bizzat sorumludur. Bu konuda herhangi bir nedenle Bakanlığa rücu edilemez.

10.6. YEKA’da kurulmuş olup ömrünü tamamlamış olan Aksam’ın yürürlükteki ilgili Türk mevzuatına uygun olarak geri dönüşümü ve bertarafı Yarışmayı Kazanan tarafından sağlanır.

10.7. GES’in kamu ve hazine taşınmazları üzerinde kalan kısmında kullanılan Aksam’ın tamamı Bakanlık tarafından talep edilmesi halinde Lisans süresinin bitimini müteakip en geç 12 (oniki) ay içerisinde yürürlükteki ilgili mevzuat kapsamında alandan sökülür ve alan temizlenir.

11. FİYAT VE MALİ KONULAR

11.1. Elektrik Enerjisi Alım Tavan Fiyatı

11.1.1. Yarışmalar için belirlenen birim kilovatsaat elektrik enerjisi alım tavan fiyatı 30 (otuz) kuruş/kWh olup, teklif edilen birim kilovatsaat bazındaki alım fiyatı (mali teklif) virgülden sonra bir hane olacak şekilde belirtilir ve tavan fiyat aşılmaz.

11.1.2. Yarışmacı, sunulan birim kilovatsaat elektrik enerjisi teklifinin tüm ticari riskini basiretli bir tacir olarak üstlenir.

11.2. Elektrik Enerjisi Xxxx Xxxxxx, Ödeme ve Şartları

11.2.1. Sözleşme imzalanan tüzel kişi tarafından yarışma sonunda teklif edilen “ekonomik açıdan en avantajlı fiyat”, imzalanan Sözleşme’de “birim elektrik enerjisi alım fiyatı” olarak

belirtilir. Sözleşme’de yer alan birim elektrik enerjisi alım fiyatı, Yönetmelik ve Şartname’nin süre uzatımı ile ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 3’er (üçer) aylık dönemler halinde Xxxx, Nisan, Temmuz ve Ekim ayında güncellenir. Sözleşme’de yer alan birim elektrik enerjisi alım fiyatı, Yarışma tarihini takip eden ikinci 3 (üç) aylık dönemin başlangıcından itibaren güncellenir. Yarışma tarihi ile takip eden ilk 3 (üç) aylık dönemin başlangıcına kadar olan süre için güncelleme yapılmaz.

Ödemeler, 3’er (üçer) aylık dönemler halinde belirlenecek “güncel birim elektrik enerjisi alım fiyatları” üzerinden Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 15 (on beş) yıl boyunca YEKDEM kapsamında yapılır.

11.2.2. Herhangi bir 3 (üç) aylık döneme ait güncel birim elektrik enerjisi alım fiyatı aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

AFGD = OAFGD x (ÜFEA / ÜFEB)

Burada: AFGD *

AFgd * :3 (üç) aylık dönem için hesaplanan güncel birim elektrik enerjisi alım fiyatı (kuruş/kWh)

OAFgd :Bir önceki 3 (üç) aylık dönemdeki güncel birim elektrik enerjisi alım fiyatı (kuruş k\Vh)

ÜFEa :Güncel birim elektrik enerjisi alım fiyatının geçerli olacağı 3 (üç) aylık dönemin ilk ayından bir önceki aya ait ÜFE değeri

ÜFEb :Güncel birim elektrik enerjisi alım fiyafinın geçerli olacağı 3 (üç) aylık dönemin ilk ayından önceki dördüncü aya ait ÜFE değeri

(*) “AFGD” değeri virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanır.:

11.2.3. Herhangi bir 3 (üç) aylık dönem için hesaplanan AFGD değerinin aynı dönemin başlangıcı itibariyle hesaplanan A-PTF değerinden büyük olması halinde; ilgili A-PTF değeri, hesaplamanın yapıldığı 3 (üç) aylık dönem için AFGD değeri olarak uygulanır.

11.2.4. A-PTF’nin herhangi bir 3 (üç) aylık dönemde AFGD olarak uygulanmış olması halinde, uygulama dönemini takip eden 3 (üç) aylık döneme ait AFGD değerinin hesaplanmasında, APTF’nin uygulandığı 3 (üç) aylık dönem için hesaplanan AFGD değeri dikkate alınır.

11.2.5. Herhangi bir 3 (üç) aylık dönem için hesaplanan A-PTF değerinin Sözleşme’de yer alan birim elektrik enerjisi alım fiyatının altında olması halinde, uygulanan en son AFGD değeri uygulanır. Bu durumun ilk 3 (üç) aylık dönemde gerçekleşmesi halinde Sözleşme’de yer alan birim elektrik enerjisi alım fiyatı dikkate alınır.

11.2.6. 5346 sayılı Kanun kapsamında yerli ürün desteği uygulanmaz. Madde 11.2.1. hükmü haricinde herhangi bir nedenle fiyat artışı verilmez. Sözleşme’de belirlenen nedenler haricinde süre uzatımı verilmez. Yarışmayı Kazanan, bu ödeme sistemi dışında başkaca herhangi bir nam ve ad altında ödeme sisteminden faydalanamaz ve her ne ad altında olursa olsun ilave ödeme talep edemez. YEKA projeleri, ilgili mevzuat kapsamında uygulanan diğer indirim ve teşviklerden yararlanabilir. İş’e dair karbon sertifika gelirleri Sözleşme kapsamı dışındadır.

11.2.7. Bakanlık, GES’te üretilecek elektrik enerjisinin, alım süresince ve tesisin kısmen işletmeye girdiği tarih itibariyle YEKDEM kapsamında değerlendirilmesini ve bedelinin

Şartname ve Sözleşme hükümlerine göre 3’er (üçer) aylık dönemler halinde belirlenecek birim elektrik enerjisi alım fiyatı üzerinden ödenmesini taahhüt eder. Bakanlık, piyasa katılım sözleşmelerinin imzalanması için EPİAŞ’a gerekli bildirimde bulunur.

11.2.8. Bakanlık, YEKDEM’de herhangi bir değişiklik olması durumunda, GES’te üretilecek elektrik enerjisi için Şartname ve Sözleşme hükümlerine göre 3’er (üçer) aylık dönemler halinde belirlenecek birim elektrik enerjisi alım fiyatı üzerinden ödeme yapılacağını taahhüt eder.

11.2.9. ÜFE’nin ortadan kalkması halinde, söz konusu endeks değerinin yerine kullanılmaya başlanılan yeni endeks değeri dikkate alınır.

11.3. Teminat Mektubu

11.3.1. Yarışmacı, başvuru yaptığı her bir Yarışma için 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre Türkiye’de kurulu bankaların, ilgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların veya Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri 1 (bir) yıl süreli, kesin, limit dışı, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir nitelikte; 10 (on) MWe kapasiteli Yarışma’lar için 3.500.000 (üçmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası, 15 (onbeş) MWe kapasiteli Yarışma’lar için 5.500.000 (beşmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası, 20 (yirmi) MWe kapasiteli Yarışma’lar için 7.000.000 (yedimilyon) Türk Lirası tutarındaki teminat mektubunu ve teminat mektubunu onaylayanların imza sirkülerlerini ve yetki beyanlarını başvuru dosyasında bulundurur. Teminat mektubu Yarışmacı adına düzenlenir (Ek-5/Lahika1).

11.3.2. Yarışmayı Kazanan, Sözleşme’nin imzalanacağı tarihten en geç 1 (bir) gün öncesine kadar Ek-5/Lahika-2’de verilen teminat mektubu formatında başkaca bir değişiklik yapılmadan sadece ilgili bölümler doldurulmak suretiyle 10 (on) yıl süreli, kesin, limit dışı, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir nitelikte; 10 (on) MWe kapasiteli Yarışma’lar için 7.000.000 (yedimilyon) Türk Lirası, 15 (onbeş) MWe kapasiteli Yarışma’lar için 11.000.000 (onbirmilyon) Türk Lirası, 20 (yirmi) MWe kapasiteli Yarışma’lar için 14.000.000 (ondörtmilyon) Türk Lirası tutarında düzenlenmiş teminat mektubunu, teminat mektubunu onaylayanların imza sirkülerleri ve yetki beyanlarını, teminat mektubu teyit yazısını (Ek5/Lahika-3) Bakanlığa sunar. Bu durumda başvuru aşamasında madde 11.3.1 kapsamında sunulmuş olan teminat mektubu iade edilir.

11.3.3. Teminat mektubunu imzalayan yetkililerin adı ve soyadı kısaltma olmaksızın açık olarak yazılır. 11.3.4. Şartname’nin 11.3.1 ve 11.3.2 maddeleri kapsamında belirtilen şartları sağlamak kaydıyla birden çok teminat mektubu sunulabilir. 11.3.5. Herhangi bir nedenle teminat mektubunun kısmi irat kaydedilmesi durumunda Yarışmayı Kazanan eksik kalan teminat tutarını en geç 1 (bir) ay içerisinde cari teminat tutarına

tamamlamakla yükümlüdür. Teminatın tamamlanmaması halinde, Sözleşme’de belirtilen yaptırım uygulanır. 11.3.6. GES’in, Sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamının işletmeye alınması durumunda varsa cezai şartlar göz önünde bulundurularak, bakiye teminat tutarı Yarışmayı Kazanan’a son geçici kabul tarihinden itibaren 2 (iki) ay içerisinde iade edilir.

12. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

12.1. Yarışmayı Kazanan’ın Yükümlülükleri

Yarışmayı Kazanan’ın tahdidi olmamak kaydıyla diğer sorumluluk ve yükümlülükleri aşağıda belirtilmektedir.

1) Her bir Aday YEKA için düzenlenecek olan Ek-6’daki bilgileri, “Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre belirlemek, süresi içerisinde Aday YEKA’ları önermek, Genel Müdürlük ile koordineli bir şekilde gerekli çalışmaları zamanında gerçekleştirmek ve Genel Müdürlük tarafından talep edilmesi halinde süresi içinde ilave Aday YEKA önermek,

2) Genel Müdürxxx tarafından talep edilxxxxxxxx her türlü bilgi ve belgeyi

ivedilikle sunmak,

3) YEKA’nın yatırıma hazır hale getirilmesi amacıyla gerekli tüm etütler/fizibilite çalışmalarını yapmak ve bu alanlara ilgili mevzuatı uyarınca GES kurabilmek için gerekli tüm onay, izin, ruhsat ve benzerlerini süresi içerisinde tamamlamak ve bu amaçla gereken tüm harcamaları yapmak,

4) Proje geliştirme ve yatırıma hazırlama faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulabilecek her türlü veri ve bilgiyi üretmek, analizleri yapmak ve verilerin kalitesi ile güvenilirliğini doğrulamak,

5) GES geliştirme, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Çevresel Etki Değerlendirmesi, vb. izin süreçleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarca talep edilebilecek her türlü iş ve işlemleri mer’i mevzuat kapsamında zamanında tamamlamak ve bu amaçla gereken tüm harcamaları yapmak,

6) GES’in inşaat/kurulum ve işletme dönemlerindeki ilgili süreçleri izlenebilir kılmak, Genel Müdürlüğe gerekli bilgi ve belgeleri sunmak, İş kapsamında denetim ve saha ziyaretlerine müsaade etmek,

7) GES’in inşaat/kurulum ve işletme dönemlerindeki faaliyetlerin her

aşamasında ilgili mer’i mevzuat hükümlerine uymak,

8) Gerekli çalışmaları Genel Müdürlük ile koordineli bir şekilde süresi içerisinde gerçekleştirmek,

9) Lisans kapsamında elektrik dağıtım ve/veya iletim sistemine Şartname’de

belirtildiği şekilde elektrik enerjisini vermek,

10) Xxxxxxxx/Xxxxxx’xx yapılan her türlü tadilatı 5 (beş) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirmek,

11) Yarışma dokümanlarında Bakanlık ve Genel Müdürlüğe atfedilmeyen İş’e ait

bütün iş ve işlemleri yerine getirmek,

12) Üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası yaptırmak,

13) Mer’i mevzuat kapsamında gerekli sigortaları yaptırmak,

14) Gerekli periyodik, kestirimci ve önleyici bakım ve onarım faaliyetlerini zamanında yapmak, GES’in bileşenlerini emre amade ve çalışır halde tutmak,

15) GES’in performanslarına dair parametre değerlerinin eş zamanlı ölçülüp takip edilmesini sağlayan, bu değerleri kaydeden ve görsel olarak sunan, arızaları ilgililere bildiren iletişim ve SCADA sistemlerini kurmak,

16) Şartname’de değinilmeyen, ancak İş’in tekniği ve GES’in fonksiyonel çalışması ve sorunsuz bir işletmenin tesisi açısından bulunması gereken her türlü Aksam ve ekipmanı bulundurmak ve yapılması zorunlu olan tüm işleri ve harcamaları yapmak,

17) Sözleşme imzalandıktan sonra XXXX’xxx yatırıma hazır hale getirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında ilgili kurum ve/veya kuruluşlarla yapılan yazışmalarda Genel Müdürlüğe yazılı olarak bilgi vermek.

12.2. Bakanlığın Yükümlülükleri

1) Bakanlık, önerilen Aday YEKA’lar için Yönetmelik ve Şartname çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri yürütür ve uygun bulunan Aday YEKA’ların Resmi Gazete’de YEKA olarak ilan edilmesi yönünde gerekli işlemleri başlatır,

2) Bakanlık, XXXX’xxx GES yatırımına hazır hale getirilmesi ve bu alana GES’in kurulabilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili mevzuat uyarınca alınması gereken tüm izin ve onay yazılarının süresi içerisinde alınabilmesi için Yarışmayı Kazanan ile birlikte hareket eder,

3) Bakanlık, ilgili mevzuatı uyarınca yapılacak enerji iletim/dağıtım tesisleri ve nakil hatları ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek koordinasyonu sağlar,

4) YEKA’ların kullanımını ve verimliliğini etkileyici imar planlarının düzenlenmemesi için gerekli önlemleri alır,

5) Şalt tesisi ve enerji nakil hattı için kamulaştırılacak alanlar üzerinde ilgili mevzuatı uyarınca acele kamulaştırma yapılabilir.

13. DİĞER HUSUSLAR

1) Sözleşme kapsamında tahsis edilen Bağlantı Kapasitesi’nin 10 (on) MWe olması halinde Önlisans süresi azami 18 (onsekiz) ay ve inşaat süresi Xxxxxx’xx alındığı tarihten itibaren azami 18 (onsekiz) aydır.

2) Sözleşme kapsamında tahsis edilen Bağlantı Kapasitesi’nin 15 (onbeş) MWe veya 20 (yirmi) MWe olması halinde Önlisans süresi azami 22 (yirmiiki) ay ve inşaat süresi Xxxxxx’xx alındığı tarihten itibaren azami 22 (yirmiiki) aydır.

3) YEKA, başka bir amaç doğrultusunda kullanılamaz.

4) YEKA’lar ile ilgili tüm kullanım haklarının edinilmesi ve bu hakların edinilmesi

ile ilgili maliyetler Yarışmayı Kazanan’ın sorumluluğundadır.

5) GES için elektriksel kapasite artışı verilmez.

6) GES’in ilgili şebeke işletmecisi tarafından belirlenecek bağlantı noktasına kadar ihtiyaç duyulan enerji iletim/dağıtım tesisleri ve iletim/dağıtım hatları yatırımları, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında yapılır.

7) GES, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat hükümlerine tabi olarak işletilir.

EK -1

BAĞLANTI BÖLGELERİ, YARIŞMA ADLARI VE BAĞLANTI KAPASİTELERİ

SIRA NO	BAĞLANTI BÖLGESİ	YARIŞMA ADI	BAĞLANTI KAPASİTESİ (MWe)
1	ADXXXXXX	XXXXXXXX - 0	00
		XXXXXXXX - 2	15
2	AĞRI	AĞRI - 1	15
		AĞRI - 2	15
3	AKXXXXX	XXXXXXX - 0	00
		XXXXXXX-0	00
		AKXXXXX - 0	00
0	XXXXXX	XXXXXX - 1	20
		ANXXXX-0	00
0	XXXXXXX	XXXXXXX - 1	20
		ANTALYA - 2	20
		ANTALYA - 3	10
6	BATMAN	BATMAN - 1	15
		BATMAN - 2	15
7	BAYBURT	BAYBURT-1	10
8	BİLECİK	BİLECİK - 1	10
		BİLECİK - 2	10
9	BİNGÖL	BİNGÖL - 1	10
		BİNGÖL - 2	10
10	BİTLİS	BİTLİS - 1	15
		BİTLİS - 2	15
11	BURDUR	BURDUR - 1	15
		BUXXXX - 0	00
00	XXXXX	XXXXX - 1	10
		BURSA - 2	10
13	ÇANKIRI	ÇANKIRI - 1	10
		ÇANKIRI - 2	10
14	ÇORUM	CORUM - 1	10
15	DİYARBAKIR	DİYARBAKIR - 1	20
		DİYARBAKIR - 2	20
16	ELAZIĞ	ELAZIĞ - 1	10
		ELAZIĞ - 2	10
17	ERZURUM	ERZURUM - 1	15
		ERZURUM - 2	15
18	ESKİŞEHİR	ESKİŞEHİR - 1	15
		ESXXXXXXX - 0	00
00	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX - 1	20
		GAZİANTEP - 2	20
		GAZİANTEP - 3	10
20	HAXXXXX	XXXXXXX - 0	00
		XXXXXXX - 2	10
21	İĞDİR	İĞDİR - 1	10
		İĞDIR - 2	10
22	KAHRAMANMARAŞ	KAHRAMANMARAŞ - 1	10
23	KARS	KARS - 1	10
		KARS-2	10
24	KIRŞEHİR	KIRŞEHİR - 1	10
		KIRŞEHİR - 2	10
25	KİLİS	KİLİS - 1	10
		KİLİS - 2	10
26	MALATYA	MALATYA - 1	15
		MALATYA - 2	15

27	MARDİN	MARDİN - 1	20
		MARDİN - 2	20
		MAXXXX - 0	00
00	XXXXXX	XXXXXX - 1	15
		MERSİN - 2	15
29	MUŞ	MUŞ - 1	15
		MUŞ-2	15
30	NEVŞEHİR	NEVŞEHİR - 1	10
		NEVŞEHİR - 2	10
31	OSMANİYE	OSMANİYE - 1	15
		OSXXXXXX - 0	00
00	XXXXX	XXXXX - 1	15
		SİİRT - 2	15
33	ŞIRNAK	ŞIRNAK - 1	10
		ŞIRNAK - 2	10
34	UŞAK	UŞAK - 1	15
		UŞAK - 2	15
35	VAN	VAN - 1	20
		VAN-2	20
		VAN-3	10
36	YOZGAT	YOZGAT - 1	15
		YOZGAT - 2	15

EK-2

YERLİ KATKI ORANI TABLOSU

XXXXX XXXXX YERLİ XXXXX XXXXX

1. Güneş Modülü * ≥ % 70

2. Doğru akım (DC) güneş kablosu ≥ % 51

3. Evirici (invertör) ** ≥ % 51

4. Güneş Modülü taşıyıcı yapı (varsa güneş takip sistemi dahil) ≥ % 51

(*) Güneş Modülü’nün üretiminde kullanılan güneş hücrelerinde yerli üretim şartı aranır. Güneş hücreleri, en az mavi dilimden (blue wafer) sonraki süreçler/işlemler uygulanmak suretiyle üretilir.

(**) Evirici (invertör) için istenilen Yerli Katkı Oranı’nı haiz ürünün tedarik edilemeyeceğinin tespiti halinde bu durum belgelendirilerek Genel Müdürlüğe sunulur. Genel Müdürlüğün durumu teyidi ile evirici için Yerli Malı Belgesi şartı aranmaz.

EK-3

BAŞVURU DİLEKÇESİ

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 03/07/2020 tarih ve 31174 sayılı Resmi Gazete ilanı kapsamında, “ ……….Yarışması* ” için toplam ….. (yazı ile) MWe gücündeki elektriksel Bağlantı Kapasitesi’nin Yerli Malı Kullanım Karşılığı Tahsis (YMKT) yöntemine göre tahsis edilmesi amacıyla yapılacak Yarışma’ya katılmak ve Yarışma’yı kazanmamız halinde güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim faaliyetinde bulunmak istiyoruz. YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi Taslağı ve Şartname (varsa zeyilnameler ile birlikte) tamamen tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş olup bu kapsamda hazırladığımız başvuru dosyamız ekte sunulmuştur.

İşbu başvurumuz kapsamında sunulan belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu, Yarışma’yı kazanmamız halinde imzalayacağımız Sözleşme kapsamında üreteceğimiz elektrik enerjisini Şartname ve Sözleşme hükümlerine göre dönemler halinde belirlenecek fiyatlar üzerinden alım süresince satacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

Yetkili Temsilci’nin

Adı-Soyadı

İmza Kaşe Tarih

Yarışmacı’nın:

Ticaret unvanı:

Ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğu il:

Ticaret sicil numarası:

Vergi numarası:

Resmi tebligat adresi:

İletişim bilgileri (telefon, faks, e-posta, tebliğe elverişli kayıtlı elektronik posta (KEP) adresleri,

vb.):

Yetkili Temsilci’nin: Yetki süresi başlangıç tarihi: Yetki süresinin bitiş tarihi:

Ek: 1- Başvuru dosyası

(*) Ek-1’de verilenler içerisinden başvuru yapılan “Yarışma Adı” yazılacaktır.

EK-4

MALİ TEKLİF

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 03/07/2020 tarih ve 31174 sayılı Resmi Gazete ilanı kapsamında, “ …….. Yarışması * ” için toplam ….. (yazı ile) MWe gücündeki elektriksel Bağlantı Kapasitesi’nin Yerli Malı Kullanım Karşılığı Tahsis (YMKT) yöntemine göre tahsis edilmesi amacıyla yapılacak Yarışma’ya ………….. (rakam ve yazı ile) kuruş/kWh fiyat teklif ettiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Yetkili Temsilci’nin

Adı-Soyadı

İmza Kaşe Tarih

Yarışmacı’nın: Ticaret unvanı:

Ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğu il:

Ticaret sicil numarası:

Vergi numarası:

Resmi tebligat adresi:

İletişim bilgileri (telefon, faks, e-posta, tebliğe elverişli kayıtlı elektronik posta (KEP) adresleri,

vb.):

(*) Ek-1’de verilenler içerisinden başvuru yapılan “Yarışma Adı” yazılacaktır.

EK-5 /Lahika-1

TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

TEMİNAT MEKTUBU

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA

Tarih :

No : ,

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 03/07/2020 tarih ve 31174 sayılı Resmi Gazete ilanı kapsamında, “ …….. Yarışması ” için toplam ….. (yazı ile) MWe gücündeki elektriksel Bağlantı Kapasitesi’nin Yerli Malı Kullanım Karşılığı Tahsis (YMKT) yöntemine göre tahsis edilmesi amacıyla yapılacak Yarışma’ya başvuran ’nın (Yarışmacı), Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanlığı’na (Bakanlık) vermek zorunda olduğu teminat tutarı olan ………… (yazı ile) Türk Lirası’nı Bankamız garanti ettiğinden, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde, Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Şartname’de ve/veya imzalanacak Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Sözleşme Taslağı’nda teminat mektubunun irat kaydedilmesini gerektiren herhangi bir halin gerçekleştiğine Bakanlık tarafından karar verildiği takdirde, protesto çekmeye, hüküm ve Yarışmacı’nın iznini almaya gerek kalmaksızın ve Yarışmacı ile Bakanlık arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları nazarı itibara alınmaksızın ve kayıtsız şartsız, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Bakanlığınız emrine nakden, kısmen veya tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek günlere ait temerrüt faizi ile birlikte ödeyeceğimizi, Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına gayrı kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

İşbu teminat mektubu, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, kesin, düzenleme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreli ve limit dışıdır.

Banka yetkililerinin isim, unvan ve imzaları

EK-5 /Lahika-2

TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

Tarih :

No :

TEMİNAT MEKTUBU

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 03/07/2020 tarih ve 31174 sayılı Resmi Gazete ilanı kapsamında, “ …….. Yarışması ” için toplam ….. (yazı ile) MWe gücündeki elektriksel Bağlantı Kapasitesi’nin Yerli Malı Kullanım Karşılığı Tahsis (YMKT) yöntemine göre tahsis edilmesi amacıyla yapılan Yarışmayı Kazanan ’nın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na

(Bakanlık) vermek zorunda olduğu teminat tutarı olan (yazı ile) Türk Lirası’nı Bankamız

garanti ettiğinden, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde, Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Şartname’de ve/veya imzalanan Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Sözleşme Taslağı’nda teminat mektubunun irat kaydedilmesini gerektiren herhangi bir halin gerçekleştiğine Bakanlık tarafından karar verildiği takdirde, protesto çekmeye, hüküm ve Yarışmayı Kazanan’ın iznini almaya gerek kalmaksızın ve Yarışmayı Kazanan ile Bakanlık arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları nazarı itibara alınmaksızın ve kayıtsız şartsız, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Bakanlığınız emrine nakden, kısmen veya tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek günlere ait temerrüt faizi ile birlikte ödeyeceğimizi, Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına gayrı kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

İşbu teminat mektubu, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, kesin, tarihinden

(sözleşme imza tarihi) itibaren 10 (on) yıl süreli ve limit dışıdır.

Banka yetkililerinin isim, unvan ve imzaları

EK-5 /Lahika-3

TEMİNAT MEKTUBU TEYİT YAZISI

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA

Tarih:

Referans No:

T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na hitaben, müşterilerimizden lehine …/… /

20... tarih ………… referans no’lu ………….. seri no’xx (xxxxx), xxxxx xxxxxxxx (xxxxx), xxxxx

ve ………… (yazı ile) Türk Lirası tutarlı, 10 (on) yıl süreli Teminat Mektubunun, Bankamızın ………

Xxxxxx tarafından tanzim edildiğini ve temsil ve ilzama sahip yetkililerce imzalandığını, TEYİT

ederiz.

İlgili Bankanın tam adı GENEL MÜDÜRLÜK

Yetkili İmza 1 Yetkili İmza 2

EK-6

BİLGİ FORMU

1. GENEL BİLGİLER
Yarışmayı Kazanan’ın Ticaret Unvanı
Bağlantı Bölgesi’nin Adı
Yarışma Adı
Aday YEKA Adı
Aday YEKA Proje Öncelik Sıra Numarası
GES Adı (Proje Adı)
GES’in Toplam Kurulu Gücü ( MWe/MWp )
Aday YEKA’nın	İli
	İlçesi
	Mahallesi/Köyü/Mevkii
	Ada / Parsel Numaraları
	1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Harita Paftalarının isimleri
	Alanı (m2 )
Sistem Türü	Optimum açıda sabitlenmiş sistem Tek eksende güneşi takip eden sistem Çift eksende güneşi takip eden sistem
FV Güneş Hücresi Türü	Çok kristalli yapılı Tek kristalli yapılı
Talep Edilen Bağlantı Noktasının Adı ve Koordinatı (UTM - 6 derece ED50)
2. GES BİLGİLERİ
Santral Sahasının Sınır Köşe Numarası	Santral Sahasının Sınır Köşe Koordinatı * (UTM - 6 derece ED50)		Dilim Orta Boylamı (D:O:M)
	Boylam	Enlem

Yetkili Temsilci’nin Adı-Soyadı

İmza / Kaşe / Tarih

(*) Santral Sahasının Sınır Köşe Koordinatları, 30/06/2017 tarih ve 30110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik“ esaslarına uygun olacak şekilde belirlenir.

.…… BAĞLANTI BÖLGESİNDEKİ GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI VE ……. MWe BAĞLANTI

KAPASİTESİ'NİN TAHSİSİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASLAĞI

1. Sözleşme’nin Tarafları ve Tanımlar

BÖLÜM 1

GENEL HÜKÜMLER

1.1. İdare’nin:

Adı : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Adresi : Xxxxx Xxxx Xxx. Xxxxxxxxx Xxx. Xx: 0 00000, Xxxxxxx / Xxxxxx Xelefon Numarası : + 00 000 000 00 00

Faks Numarası : + 90 312 223 69 84 Elektronik Posta Adresi : xxxx@xxxxxx.xxx.xx Bundan böyle “İdare” olarak anılacaktır.

1.2. Yarışmayı Kazanan’ın: Ticaret Unvanı :

Vergi Kimlik Numarası :

Tebligat Adresi :

Telefon Numarası :

Faks Numarası :

Elektronik Posta Adresi :

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi :

Bundan böyle “Yarışmayı Kazanan” olarak anılacaktır.

İdare ve Yarışmayı Kazanan bundan böyle ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1.3. Xxxxxxxx, yukarıda belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmiştir. Adres değişiklikleri noter marifetiyle karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.

1.4. Taraflar, tebligatları ve bildirimleri ilgili mevzuatın öngördüğü usulde yapar.

2. Tanımlar

2.1. Bu Sözleşme’nin uygulanmasında, sırasıyla 09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği’nde, Şartname’de ve Sözleşme’de geçen tanımlar geçerlidir. Sözleşme’de tanım olmadığı durumlarda Sözleşme metni içerisinde geçen kelimeler, kısaltmalar ve sözcük grupları kendilerine Yönetmelik, Şartname veya bunların eklerinde atfedilmiş anlamları ile değerlendirilir. Bu tanımlar arasında çelişki olması halinde sırasıyla Yönetmelik’te,

Şartname’de ve Sözleşme’de yer alan tanımlar esas alınır. Yönetmelik’te, Xxxxxxxx’xx ve Sözleşme’de olmayan tanımlar ise ilgili mevzuatındaki tanımları ile geçerlidir.

2.2. Sözleşme’de geçen tanımlar aşağıda kendilerine verilen anlamları taşır.

“Bakanlık” T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nı, “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” 2/11/2013 tarih ve 28809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Xxxxxx Yönetmeliği’ni ve bu yönetmelikte yapılan değişiklikleri,

“EPDK" Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nu,

“Genel Müdürlük” T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nü,

"İdare ile İlişkili Taraflar" EPİAŞ, TEİAŞ ve EPDK’yı,

“İdare Kusuru” İdare’nin ve İdare ile İlişkili Taraflar’ın işbu Sözleşme ve/veya herhangi bir YEKA Proje Belgesi tahtındaki yükümlülüklerini YEKA Proje Belgeleri’ne uygun olarak yerine getirmemesini,

“İş” GES’in inşaatı / kurulması ve ilgili sürelerce işletilmesi ve Sözleşme konusu iş ile ilgili olarak Yönetmelik, Şartname ve Sözleşme ile bunların eklerinde belirtilen işlerin tümünü,

“Mevzuat Değişikliği” Sözleşme imza tarihinden sonraki herhangi bir zamanda mevzuatta ve/veya teşvik mekanizmalarında işbu Sözleşme’nin 5 inci maddesinde belirtilen içeriği ve sonucu haiz bir değişikliği,

“Mücbir Sebep” işbu Sözleşme’nin 28 inci maddesinde kendisine verilen anlamı, “Piyasa İşletmecisi” Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’ni (EPİAŞ),

“Proje” Her bir YEKA GES Projesini,

“GES” YEKA’da kurulan güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisini,

“Sözleşme” Madde 4’te belirtilen bağlı tüm ekleri ile birlikte, İdare ile Yarışmayı Kazanan arasında imzalanan işbu “……… Bağlantı Bölgesindeki Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve …. MWe Bağlantı Kapasitesinin Tahsisine İlişkin Sözleşme’yi,

“Şartname” Yapılacak İş ve işlemleri, Yarışma’ya dair kapsam, usul ve esasları, teknik ve idari şartları, Yarışmacı’larda aranan nitelikleri, diğer bilgileri ve Şartname’ye verilen cevaplar dahil olmak üzere tüm ekleri kapsayan ve Sözleşme’nin eki olan dokümanı,

“TCMB” Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nı, “TEİAŞ” Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’ni,

“ÜFE” Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık yurt içi üretici fiyat

endeksini,

“Artırımlı Piyasa Takas Fiyatı (A-PTF)” Herhangi bir 3 (üç) aylık dönemin başladığı tarihten 1 (bir) yıl öncesine kadar geçen sürede gerçekleşen günlük piyasa takas fiyatlarının (PTF) aritmetik ortalamasının 1,25 (birvirgülyirmibeş) ile çarpılması sonucunda “kuruş/kWh” cinsinden hesaplanan değeri,

“Üçüncü Kişi” İdare, Genel Müdürlük ve Yarışmayı Kazanan dışındaki kişiyi, “YEKA” Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı’nı,

“YEKA Proje Belgeleri” Yönetmelik başta olmak üzere YEKA ile ilgili mevzuatı, Xxxxxxxx’xx, işbu Sözleşme’yi ve İdare tarafından Yarışma sürecinde yayınlanan Şartname’ye ilişkin soru ve cevapları,

“Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM)” Üretim Lisansı olan ve 12/05/2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak lisansı olmaksızın elektrik üretimi faaliyeti gerçekleştiren tüzel kişilere uygulanan (i) fiyatlar, (ii) hükümler ve (iii) ödemelere ilişkin usul ve esasları ihtiva eden destek mekanizmasını,

“Yönetmelik” 09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği ve bu yönetmelikte yapılan değişiklikleri,

ifade eder.

3. Sözleşme’nin Yorumu

3.1. Sözleşme’deki başlıklar metne dâhil değildir. Başlıklar, Sözleşme’de yer alan hükümlerin yorumunu, anlamını, geçerlilik durumunu ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini etkilemez.

3.2. Sözleşme metni içinde kullanılmış tekil şahıslar çoğulu ve çoğullar da tekili ifade edecek şekilde Sözleşme’de kastedilen anlama uygun olarak yorumlanır.

3.3. Sözleşme’nin her bir hükmü bölünebilir ve diğerlerinden ayrıdır. Sözleşme’nin bir hükmü herhangi bir hukuk kuralı çerçevesinde geçersiz veya yürütülemez hale gelmiş ise, Sözleşme’nin diğer tüm hükümleri tamamen geçerli ve yürürlüktedir. Sözleşme’nin tamamının geçerliliği, hukukiliği veya ifa edilebilirliği geçersiz hale gelen söz konusu kısımdan etkilenmez. Taraflar, karşılıklı olarak anlaşarak, Sözleşme’nin geçersiz hale gelen kısım veya kısımları hakkında, Xxxxxxxx’xx Sözleşme imzalanması aşamasındaki iradelerini dikkate alarak işbu Sözleşme’ye ek bir yazılı düzenleme yapabilir.

3.4. İlgili yasa hükmü veya anlaşma çerçevesindeki atıflar, bunlara ait tüm tüzük, yönetmelik gibi ikincil mevzuatı da kapsar.

3.5 İşbu Sözleşme’de aksi düzenlenmediği sürece, Sözleşme süresince herhangi bir Taraf’ça, Sözleşme’den doğan sair hakların uzun veya kısa bir süre fiilen uygulanmamış veya talep edilmemiş olması ya da geçerli bildirim şekli ile talep edilmemiş olması, ilgili Taraf’ın haklarından (İdare’nin cezai şart talepleri dahil) vazgeçtiği/feragat ettiği anlamına gelmez. Sözleşme kapsamında herhangi bir Taraf’ın herhangi bir feragatinin geçerli olabilmesi ancak yazılı olarak açıkça yapılmasına bağlıdır. Herhangi bir Taraf’ın, bir haktan açıkça vazgeçmesine ilişkin beyanı veya bir haktan vazgeçmeyi öngören hükümler dar yoruma tabi olup ilgili olduğu husus dışında Sözleşme’nin tamamına veya diğer hükümlerine tesir edecek şekilde yorumlanamaz.

3.6. Sözleşme’de düzenlenen bir edimin şarta bağlanmış olması veya edimler ifa edilirken özel veya resmi kurumlardaki bir şartın gerçekleşmesinin beklenmiş olması, bütün Sözleşme’nin hüküm ve sonuçlarını doğurmasının şarta bağlandığı anlamına gelmez.

3.7. Sözleşme süresince, Taraflar arasındaki faks, e-posta, telefon ve benzeri kanallarla yapılacak iletişim esnasında kullanılan ifadeler, Sözleşme’nin hükümlerinin değiştirildiği, yürürlükten kaldırıldığı veya Sözleşme’ye yeni hükümler eklendiği şeklinde yorumlanamaz. Sözleşme’de yapılacak hiçbir değişiklik, aksi Sözleşme’de belirtilmedikçe, Taraflarca yazılı olarak imzalanana kadar yürürlüğe girmiş sayılmaz.

3.8. İdare ile Yarışmayı Kazanan arasında Sözleşme imzalanması, Yarışmayı Kazanan’ın doğrudan veya dolaylı olarak çalışanlarına karşı sorumluluklarının İdare’ye yüklenmesi sonucunu doğurmaz.

4. Sözleşme’nin Ekleri ve Belgelerin Öncelik Sırası

4.1. Şartname ile Yönetmelik ve Şartname’ye ilişkin Yarışmayı Kazanan tarafından sunulan belgeler Sözleşme’nin ekidir. Bunlar, Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır ve Taraflar’ı bağlar. Sözleşme hükümleri ile Sözleşme ekleri arasında veya Sözleşme eklerinde yer alan hükümlerin kendi aralarında çelişki veya farklılık olması halinde, 4.2’de gösterilen öncelik sırasına göre, daha üstte bulunan belgede yer alan hükümler esas alınır.

4.2. YEKA Proje Belgeleri’nin öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

1. Yönetmelik, YEKDEM Yönetmeliği ve EPDK mevzuatı başta olmak üzere Türk Hukukunda yer alan emredici hükümler

2. Şartname

3. Şartname’ye cevaplar ve teklifle birlikte İdare’ye sunulan belgeler

4. Sözleşme

4.3. Zeyilnameler ait oldukları belgenin öncelik sırasına sahiptir.

5. Mevzuat Değişikliği

5.1.Sözleşme imza tarihinden sonra, mevzuatta ve/veya teşvik mekanizmalarında meydana gelebilecek değişikliklerin;

a. Yatırım dönemindeki toplam yatırım tutarında yüzde üçten fazla artış ya da

azalış,

b. Tesis’in kabulünden Sözleşme süresinin sonuna kadar, bir takvim yılındaki işletme giderlerinde yüzde ondan fazla artış ya da azalış,

meydana gelmesi sonucunu doğurması halinde, söz konusu değişikliklerin yatırım tutarında ya da işletme giderlerindeki etkisini gösterir, tevsik edici tüm bilgi ve belgeler, İdare’nin talebiyle ya da İdare’nin talebi olmaksızın Yarışmayı Kazanan’ın başvurusuyla İdare’ye sunulur.

İdare tarafından yapılan inceleme sonucu anılan oranda artış ya da azalışın olduğunun

tespit edilmesi durumunda;

i. Yatırım dönemindeki toplam yatırım tutarında %3’ün (yüzdeüç) üzerinde kalan artış ya da azalış miktarı, artış durumunda İdare tarafından Yarışmayı Kazanan’a, azalış durumunda ise Yarışmayı Kazanan tarafından İdare’ye ödenir.

ii. Tesis’in kabulünden Sözleşme süresinin sonuna kadar işletme giderlerinde

%10’un (yüzdeon) üzerinde kalan artış ya da azalış miktarı, artış durumunda İdare tarafından Yarışmayı Kazanan’a, azalış durumunda ise Yarışmayı Kazanan tarafından İdare’ye ödenir.

Söz konusu ödemeler, artış ya da azalış yönündeki kararın tebliğini takip eden 3 (üç) ay içerisinde ilgili Taraf’a (Yarışmayı Kazanan veya İdare) def’aten ödenir. Ancak, ödenen miktar dışında faiz ve benzeri ad altında herhangi bir başka ödeme yapılmaz.

Yatırım dönemindeki toplam yatırım tutarını ispat edici belgelerdeki mali değerler ile toplam yatırım tutarındaki artış ya da azalışları ispat edici belgelerdeki mali değerler GES’in tamamının işletmeye alındığı tarih itibariyle belirlenir. Belgelerde döviz olarak yer alan harcamalar için aynı tarihteki TCMB döviz satış kurları esas alınarak Türk Lirası’na çevrilerek işlem yapılır.

Takvim yılına ilişkin tutarı aşan artış veya azalış tutarının hesaplanmasında; ilk ve son yılların tam takvim yılı olmaması durumunda, bu yıllara ait işletme giderlerinin dikkate alınacağı aylar kıst-el yevm tespit edilir.

5.2. Her türlü vergi, rüsum, harç, tarife, miktar, vb. ile ilgili olarak, Vergi Usul Kanunu da dahil olmak üzere, vergi ile ilgili diğer bilcümle mevzuat çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranında yapılacak “artışlar” mevzuat değişikliği sayılmaz ve bu şekilde yapılan artışlar bu madde kapsamında değerlendirilmez.

6. Sözleşme’den Doğan Hak ve Borçların Devri ve Pay Devri

6.1. Sözleşme, Xxxxxxxx alındıktan sonra aynı hak ve yükümlülüklerle, Bakanlık onayıyla Üçüncü Kişilere, imzalanacak devir sözleşmesi ile devredilebilir. Devralacak Üçüncü Kişi’lerde Yarışma başvurusunda aranan şartlar aranır.

6.2. İdare, işbu madde kapsamında Sözleşme’nin devredilmesi halinde, Yarışmayı Kazanan tarafından alınmış olan Önlisans’ların Üçüncü Kişi’lere devredilebilmesi için

EPDK nezdinde gerekli işlemlerin yapılması hususunda Yarışmayı Kazanan veya devralan ile iyi niyet çerçevesinde iş birliği yapacağını kabul eder.

6.3. Yarışmayı Kazanan Bakanlık Onayı ve Elektrik Piyasası Xxxxxx Yönetmeliği kapsamında pay devri yapabilir.

7. Sözleşme’nin Süresi

İşbu Sözleşme, Yarışmayı Kazanan’ın, tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması kaydıyla 18.1. maddesinde düzenlenen elektrik enerjisi alım süresinin sonuna kadar yürürlükte kalır.

8. Yazılılık Kuralı

Sözleşme’ye göre Taraflar’dan birine İş’in yürütülmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur verilmesi veya tespit yapılması, ihbar, çağrı veya davette bulunulması gerektiğinde, bunlar veya bunlar gibi işlemler Taraflar aksini kararlaştırmadıkça Madde 1.4’te belirtildiği gibi yapılır.

BÖLÜM 2

İŞ’E İLİŞKİN HÜKÜMLER

9. İş’in Konusu

“……….” Bağlantı Bölgesi içinde olacak şekilde, “……………” Yarışma’sı sonucunda kazanılan toplam …. (yazı ile) MWe elektriksel Bağlantı Kapasitesi’nin ve ilgili YEKA(lar)’nın Şartname’de belirtilen usullere göre tahsis edilmesi karşılığında, Şartname’de belirtilen özelliklerde GES(ler)’in kurulması ve Sözleşme’de belirtilen sürede işletilmesidir.

10. İş’in Süresi

10.1. GES(ler), üretim Lisansı’nın alındığı tarihten itibaren azami …. (yazı ile) ay içerisinde kurulur ve Şartname, Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işletilir.

10.2. Yarışmayı Kazanan, İş’in Şartname ve Sözleşme’deki süreler içerisinde herhangi bir nedenle tamamlanmaması halinde İdare’den hiçbir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

11. Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları

11.1. Yarışmayı Kazanan’ın, Şartname ve Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine ilişkin süreler YEKA Proje Belgeleri hükümlerine göre uzatılabilir.

11.2. İşbu Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir sebeple Yarışmayı Kazanan’a süre uzatımı verilmesi, Yarışmayı Kazanan’a süre uzatımı dışında herhangi bir ad altında hak tanındığı, tazminat ödemesi yapılacağı veya fiyat farkı verileceği anlamına gelmez.

11.3. Taraflar süre uzatımı verilmesini gerektiren hallerde yükümlülüklerini yerine getirerek meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için gayret gösterir.

11.4. Sürelerin hesaplanmasında; havanın çalışmaya uygun olmayan dönemleri, resmi tatil günleri ve Şartname ve Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli süreler ile gerekli izin ve ruhsatların alınması için ihtiyaç duyulan süreler dikkate alındığından, Yarışmayı Kazanan’a bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. Yönetmelik ve Şartname’nin süre uzatımı ile ilgili hükümleri saklıdır.

11.5. İşbu Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yarışmayı Kazanan, gerekli fizibilite çalışmalarını yaptığını, Türkiye’nin mevsimsel ve jeolojik koşulları, teknik ve idari şartlar, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için geçecek süreler ile İşe devam edilmesi için yapılması gereken işlemler hakkında bilgi edindiğini, öngörüsü bulunduğunu ve yükümlülüklerinin Şartname ve Sözleşme’de öngörülen sürelerde, noksansız ve kusursuz bitirilmesi için gerekli tedbirleri alacağını kabul ve taahhüt eder.

11.6. Yarışmayı Kazanan, yetersiz etüt ve değerlendirmelerden dolayı ilerideki safhalarda meteorolojik, hidrolojik, jeolojik, teknik, çevresel, sosyal ve ekonomik yönden oluşabilecek her türlü olumsuz sonuçtan sorumludur.

11.7. Yarışmayı Xxxxxxx’xx ihmal veya kusurundan kaynaklanmayan aşağıdaki haller Yarışma’yı Kazanan’a süre uzatımı talep hakkı verir:

a) Mevzuat Değişikliği,

b) Mücbir Sebep,

c) İdare tarafından veya İdare’ye atfedilebilecek bir sebeple Sözleşme’nin kısmen ya da tamamen hükümsüz, geçersiz ya da icra edilemez hale gelmesi ya da uygulamasının durdurulması ya da Proje’nin yapım veya işletme faaliyetlerinin durdurulması.

11.8. Yarışmayı Kazanan, işbu Sözleşme Madde 5 hükümleri saklı kalmak kaydıyla, İdare Kusuru’ndan kaynaklanan ihlalleri dışındaki her türlü sebepten ötürü İdare’yi bütünüyle ibra ettiğini ve bu nedenle YEKA Proje Belgeleri çerçevesinde hak kazanacağı süre uzatımı haricinde herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını, herhangi bir yasal yaptırımdan veya bu yönde bir riskin oluşması durumunda bu risklerden İdare’yi beri kılacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. Yarışmayı Kazanan, YEKA Proje Belgeleri kapsamındaki temerrüdü nedeniyle İdare’ye vermiş olduğu zararlardan sorumludur. Yarışmayı Kazanan, bu tür zararları, meydana geldikleri tarih itibariyle derhal, nakden ve def’aten İdare’ye öder.

12. İş’in Yapılma Yeri

12.1. GES(ler), Genel Müdürxxx tarafından YEKA olarak ilan edilen alan(lar)da Şartname ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kurulur ve işletilir.

13. İş Programı

13.1. GES’e ilişkin İş programı Şartname’ye uygun olarak İdare’ye sunulur.

13.2. İş programı; İş kalemlerini, İş’in kısımlarını, İş’in aylara göre dağılımını, termin tarihlerini, inşaat sürelerini ve İş bitirme tarihlerini, her ay işletmeye alınacak GES kapasitesini de içerecek şekil ve detayda hazırlanır.

13.3. İdare, kendisine sunulan İş programını inceler ve varsa görüşleri ile düzeltme taleplerini Yarışmayı Kazanan’a bildirir. Yarışmayı Kazanan’ın yükümlülüklerini YEKA Proje Belgeleri hükümlerine uygun tamamlayabilmesi için gerekli revizyonlar, belirlenen süre içerisinde İş programında yapılır.

13.4. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Şartname hükümleri uygulanır.

14. İş’in Kabulü

14.1. GES’in işletmeye alınması Şartname’ye ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

14.2. İdare, GES’in tamamının kabulünün yapılması ile GES’in YEKA Proje Belgeleri ve işbu Sözleşme’nin amaçları çerçevesinde kurulmuş ve işletmeye alınmış sayılacağını kabul ve beyan eder.

15. Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler

15.1. İşbu Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, GES’in tamamının kabul işlemlerinin tamamlanmasına kadar YEKA Proje Belgeleri ve ilgili mevzuata uymayan, eksik ve kusurlu olduğu tespit edilen İş, Yarışmayı Kazanan tarafından bedelsiz olarak değiştirilmek veya düzeltilmek zorundadır.

15.2. Yarışmayı Kazanan tarafından Sözleşme şartlarından farklı olarak önerilen işler, ancak fen ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu İdare tarafından onaylanması hâlinde kabul edilebilir. Ancak, bu durumda dahi Yarışmayı Kazanan ilave bedel isteyemez.

BÖLÜM 3

TARAFLAR’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

16. İdare’nin Yükümlülükleri

16.1. İdare, Yönetmelik, Şartname ve Sözleşme’de belirtilen ve sorumluluğu altında olan iş ve işlemleri YEKA Proje Belgeleri hükümlerine uygun olarak yapmakla yükümlüdür.

16.2. İdare, YEKA’nın GES yatırımına hazır hale getirilmesi, kurulması ve işletmeye alınması için kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili mevzuatı uyarınca alınması gereken tüm izin ve onay yazılarının süresinde alınabilmesi için Yarışmayı Kazanan ile iyi niyet çerçevesinde iş birliği yapar.

16.3. İdare, GES’te üretilecek elektrik enerjisinin 18.1 maddesine uygun olarak

değerlendirilmesini taahhüt eder.

16.4. İdare, ilgili mevzuatı uyarınca yapılacak enerji iletim/dağıtım tesisleri ve nakil hatları ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek koordinasyonu sağlar.

17. Yarışmayı Kazanan’ın Yükümlülükleri

17.1. Yarışmayı Kazanan, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini uluslararası hukuk kuralları, milletlerarası sözleşmeler ve standartlar, YEKA Proje Belgeleri ve mevzuat hükümlerine uygun olarak ifa eder.

17.2. Yarışmayı Kazanan, GES’in kurulumu ve işletimi aşamalarında İdare’nin ve/veya gözetim şirketinin teknik inceleme yapmasına ve saha ziyaretlerine müsaade eder.

17.3. Yarışmayı Kazanan, Sözleşme süresinin sonuna kadar elektrik üretimi gerçekleştirmek ve elektrik iletim/dağıtım sistemine vermekle yükümlüdür.

17.4. İşbu Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla GES’in denetim görevlilerinin ve diğer benzer denetim kuruluşlarının denetimi altında yapılmış olması, Yarışmayı Kazanan’ın üstlenmiş olduğu İş’i bütünüyle Şartname’ye ve Sözleşme’ye, projelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ifa etmek yükümlülüğünü ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

17.5. Yarışmayı Kazanan, GES’e ilişkin olarak Şartname’de, Sözleşme’de, bunların eklerinde ve ilgili mevzuatta düzenlenen yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmemesinden, bu düzenlemelerde gösterilen şekilde, teknik kriterlere uymayan ve/veya hileli malzeme kullanılmasından ve bu sebeplerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan sorumludur.

17.6. Yarışmayı Kazanan İş’in yerine getirilmesi sürecinde kamuya, gerçek ve tüzel kişilere ait menkul ve gayrimenkullere, her nevi yapı ve tesise ve çevreye herhangi bir zarar verilmemesi için gereken tedbirleri alır. Bundan doğan bütün sorumluluk Yarışmayı Kazanan’a aittir.

17.7. Yarışmayı Kazanan, YEKA Proje Belgeleri’ni dikkatli ve özenli şekilde incelediğini ve içeriklerinden haberdar olduğunu, bu düzenlemelerde yer alan yükümlülüklerden bilgisi olduğunu ve tüm bunlara bağlı olarak Sözleşme’yi ifa kabiliyet, deneyim ve becerisinin bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.

BÖLÜM 4

MALÎ KONULARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

18. Elektrik Enerjisi Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx ve Ödemeler

18.1. İdare, GES’te üretilen elektrik enerjisi için, Yönetmelik ve Şartname’nin süre uzatımı ile ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yarışma sonucunda oluşan ve işbu Xxxxxxxx’xx ….. (xxxx xxx) kuruş/kWh olarak yer alan birim elektrik enerjisi alım fiyatının Şartname’de belirtildiği şekilde güncellenmesiyle oluşan birim elektrik enerjisi alım fiyatının Sözleşme imza tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl boyunca YEKDEM kapsamında ödenmesini taahhüt eder. Yarışmayı Kazanan bu ödeme sistemi dışında başka hiçbir ödeme sisteminden faydalanamaz ve her ne ad altında olursa olsun ödeme talep edemez. İdare, YEKDEM’de herhangi bir değişiklik olması durumunda güncel birim elektrik enerjisi alım fiyatının ödenmesini taahhüt eder.

18.2. ÜFE’nin ortadan kalkması halinde, söz konusu endeks değerinin yerine kullanılmaya başlanılan yeni endeks değeri dikkate alınır.

18.3. İdare piyasa katılım sözleşmelerinin imzalanması için EPİAŞ’a gerekli bildirimde

bulunur.

18.4. Yarışmayı Kazanan’a 5346 sayılı Kanun kapsamında yerli ürün desteği

uygulanmaz.

18.5. Yarışmayı Kazanan, Madde 18.1 hükmü saklı kalmak kaydıyla YEKA Proje Belgeleri kapsamında herhangi bir sebeple fiyat artışı talep edemez ve Sözleşme’nin uyarlanmasını isteyemez.

19. Lisans Süresi

19.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle feshine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Sözleşme kapsamında kurulacak her bir GES için verilecek Lisans süresi 30 (otuz) yıldır.

20. Teminat ve Teminatın İadesi

20.1. Yarışmayı Kazanan, İdare’ye, Şartname, Sözleşme, bunların ekleri ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerinin garantisi olarak, Şartname’nin Ek-5/Lahika2’sine uygun şekilde 10 (on) yıl süreli, kesin, limit dışı, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir nitelikte (yazı ile) Türk Lirası tutarında teminat mektubu vermiştir. Yarışmayı

Xxxxxxx’xx ilgili mevzuata göre, EPDK ve diğer idari merciler nezdinde vermek zorunda olduğu teminatlara ilişkin hükümler saklıdır ve işbu Sözleşme’den bağımsızdır.

20.2. Yarışmayı Kazanan’ın YEKA Proje Belgeleri kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda, teminat, YEKA Proje Belgeleri uyarınca kısmen ya da tamamen irat kaydedilir. Herhangi bir nedenle teminat mektubunun kısmi irat kaydedilmesi durumunda Yarışmayı Kazanan eksik kalan teminat tutarını en geç 1 (bir) ay içerisinde cari teminat tutarına tamamlamakla yükümlüdür.

20.3. İdare, teminat mektubunu, İş kapsamında ortaya çıkan zararları tazmin etmek ve cezaları tahsil etmek üzere nakde çevirebilir. Herhangi bir sebeple, ceza ve zararların tahsil edilememesi halinde İdare bu alacağını, Yarışmayı Kazanan’ın gelirlerinden tahsil eder.

20.4. Yarışmayı Kazanan’ın yükümlülüklerini YEKA Proje Belgeleri’ne uygun şekilde ifa etmesi durumunda teminat mektubu Şartname’nin ilgili hükümlerine göre iade edilir.

21. Xxxxx, Rüsum, Harç ve Diğer Giderler

21.1. Şartname, Sözleşme, bunların ekleri ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin her türlü, doğrudan veya dolaylı vergi, resim, harç, haciz, kesinti, oran, bedel, gümrük harcı, ek ücret, imtiyaz ücreti ödemeleri, mevzuatın öngördüğü her türlü nitelikte diğer zorunlu giderlere ilişkin sorumluluk (ulaşım, kira,

kullanım hakkı, konaklama, damga pulu, izin, onay, sigorta vb.) Yarışmayı Kazanan’a

aittir.

21.2. GES’in kurulumu sebebiyle yapılacak olan her türlü harcama sadece Yarışmayı Kazanan tarafından karşılanır ve İdare Yarışmayı Kazanan’a her ne surette olursa olsun avans ödemesi yapmaz.

21.3. GES’in kurulacağı alana ilişkin kullanım hakkı tesis edilmesiyle ilgili tüm maliyetler Yarışxxxx Xxxxxxx’xx sorumluluğundadır.

22. Cezai Şart

22.1. Yarışmayı Kazanan’ın yükümlülüklerini, Şartname, Sözleşme, bunların ekleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya İş’i süresinde bitirmemesi hallerinde, Yönetmelik, Şartname ve Sözleşme’de belirlenen cezalar uygulanır.

22.2. Yarışmayı Kazanan’a, Şartname’de, Sözleşme’de ve Yönetmelik’te düzenlenmiş herhangi bir cezai şartın uygulanması, İdare’nin bir zarara uğraması şartına bağlı değildir.

22.3. Yarışmayı Kazanan’dan tahsil edilecek tüm cezalar, cezanın tahakkukunu müteakip, İdare tarafından yapılacak yazılı ihbarı takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde Yarışmayı Kazanan tarafından İdare’nin bildireceği banka hesabına nakden ve def’aten ödenir.

22.4. İşbu maddede belirtilen cezalar, İdare’nin iradesine bağlı olarak Sözleşme’nin ifası ile birlikte istenebileceği gibi, Sözleşme’nin ifa imkânı ortadan kalktıktan sonra dahi istenebilir.

22.5. İdare’nin cezai şart talebi ayrıca bir bildirime veya ihtirazi kayda gerek olmaksızın işbu madde hükmü ile saklı tutulmuştur.

22.6. Yönetmelik ve Şartname’de belirtilen ceza koşullarına ilave olarak aşağıda belirtilen durumlarda Yarışmayı Kazanan, İdare’ye aşağıda yer alan cezai şartı ödemekle yükümlüdür: 1) Sözleşme kapsamında talep edilen; Aksam’a ait Yerli Malı Belgeleri, Genel Müdürlük tarafından talep edilecek yerlilik şartını sağladığını tevsik edici belgeler, bilgi formu (Şartname/Ek-6), tedarik planı, tedarik anlaşması ve İş programı gibi belgelerin (Fikri Mülkiyet Hakları ve Gizlilik kapsamında olabilecekler hariç) süresi içerisinde İdare’ye sunulmaması halinde, gecikilen ilk 30 (otuz) güne kadar her gün için 5.000 (beşbin) Türk Lirası, 30 (otuz) günden sonraki her gün için 10.000 (onbin) Türk Lirası, 2) GES’lerin tamamının kurulumunun Şartname’de belirtilen süre içerisinde yapılmaması durumunda gecikilen her gün için 50.000 (ellibin) Türk Lirası,

3) Eksik kalan teminat tutarının madde 20.2’ye göre tamamlanmaması durumunda gecikilen her gün için 10.000 (onbin) Türk Lirası.

23. Sözleşme’nin Feshi

BÖLÜM 5 SÖZLEŞME’NİN FESHİ

23.1. Sözleşme’nin, Yönetmelik ve Şartname hükümlerine göre feshedilmesi durumunda Yönetmelik ve Şartname’nin hükümleri uygulanır. Yönetmelik ve Şartname hükümlerinde belirtilen fesih sebepleri dışındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, İdare aykırılıkların giderilmesini noter onaylı ihbarname ile bildirir ve aykırılığın giderilmesi için 60 (altmış) günden az olmamak üzere bir süre verir. İhbarnamede belirtilen süre içerisinde bu aykırılığın kısmen veya tamamen giderilmemesi ve aykırılığın devam etmesi halinde İdare, aykırılığın 30 (otuz) günlük süre içerisinde giderilmesini, aksi takdirde Sözleşme’nin feshedileceğini içeren noter onaylı bir ihtarnameyi Yarışmayı Kazanan’a gönderir. Sözleşme esaslarına aykırı durumun bu ihtara rağmen giderilmemesi halinde İdare Sözleşme’yi feshederek teminatı irat kaydeder.

23.2. Aşağıda belirtilen hallerde İdare, ayrıca bir süre vermeye gerek kalmaksızın Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir. Buna göre;

a) Yarışmayı Kazanan’ın mali acz içinde bulunması nedeni ile Sözleşme konusu taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getiremeyeceğini belgeleriyle birlikte yazılı olarak İdare’ye bildirmesi,

b) Yarışmayı Kazanan’ın doğrudan veya dolaylı ortaklarının Yarışma sürecinde veya Sözleşme’nin ifası sırasında Yarışma veya Sözleşme ile ilgili olarak; sahte belge sunması, hileli işlemde bulunması, tehdit, çıkar sağlama veya rüşvet suçlarını işlemesi ya da Yarışmaya herhangi bir yol ile fesat karıştırması veya buna teşebbüs etmesi,

c) Yarışmayı Kazanan’ın 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü olması,

hallerinde İdare, ayrıca bir süre vermeye gerek kalmaksızın Sözleşme’yi

feshetme hakkına sahiptir.

23.3. Proje’ye ilişkin Yarışmayı Kazanan’a herhangi bir şekilde finansman sağlanması

halinde;

23.3.1. Finans sağlayıcılara ve Bakanlık Onayıyla diğer Üçüncü Kişi’lere, Yarışmayı Kazanan’ın alacakları devredilebilir, taşınır ve taşınmaz varlıkları ile hesapları rehnedilebilir, payları rehnedilebilir. Yarışmayı Kazanan, Bakanlık Onayı ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında pay devri yapabilir.

23.3.2. Finans sağlayıcılar, (i) ilgili kredi sözleşmeleri kapsamında bir temerrüt halinin gerçekleşmesine ve finans sağlayıcılar tarafından Yarışmayı Kazanan’a söz konusu temerrüt halinin giderilmesine ilişkin olarak yapılan bildirime rağmen söz konusu temerrüt halinin giderilmesi için kredi sözleşmesinde kredi alan lehine belirlenmiş olan düzeltme süreleri varsa bu sürelerde ilgili temerrüt halinin giderilememiş olmasına veya (ii) İdare tarafından kendilerine işbu Sözleşme kapsamında bir fesih ihtarnamesi gönderilmesine istinaden, İdare’ye gerekçeli olarak başvuruda

bulunarak, Sözleşme’nin ve İş’in, Yönetmelik, Şartname ve Sözleşme’nin Yarışmacı’lara ilişkin olarak öngördüğü şartlara uygun olarak önerecekleri bir başka tüzel kişiye devredilmesini talep edebilir. İdare, söz konusu devre ilişkin finans sağlayıcılara 60 (altmış) günden az olmamak üzere ek süre verir. Finans sağlayıcıların talebi ve Xxxxx’xxx uygun görüşü ile bu süre uzatılabilir. İdare, finans sağlayıcılar tarafından önerilen tüzel kişiyi 15 (onbeş) gün içerisinde uygun bulması halinde, Yarışmayı Kazanan ile imzaladığı Sözleşme’nin devamı mahiyetinde ve aynı koşul ve içerikte söz konusu tüzel kişi ile yeni bir Sözleşme imzalar.

24. Sözleşme’nin Feshinin Sonuçları

24.1. Sözleşme’nin feshine dair, Yönetmelik ve Şartname hükümleri saklı kalmak kaydıyla, madde 24.2 hükümleri uygulanır.

24.2. Madde 23 kapsamında Sözleşme’nin feshedilmesi halinde:

1) İşlerin mevcut durumu Sözleşme’nin feshi tarihinde veya bu tarihten sonra en kısa sürede İdare tarafından görevlendirilecek bir heyet tarafından Yarışmayı Kazanan’ın Yetkili Temsilcisi ile birlikte tespit edilerek “Durum Tespit Tutanağı” düzenlenir. Yarışmayı Kazanan’ın Yetkili Temsilcisi hazır bulunmadığı takdirde tespit İdare tarafından yapılır ve tutanak altına alınır.

2) İdare’nin zarara uğrayıp uğramadığına bakılmaksızın teminat mektubu ve varsa ek teminatlar İdare tarafından irat kaydedilir.

3) YEKA üzerinde Yarışmayı Kazanan’a sağlanan tescilli veya tescilsiz tüm haklar kendiliğinden sona erer. Yarışmayı Xxxxxxx’xx Önlisans/Xxxxxx’xxxx iptali için EPDK’ya bildirim yapılır. Yarışmayı Kazanan, hakların sona ermesi için gerekli işlemleri en kısa sürede yerine getirmekle yükümlüdür.

4) Yarışmayı Kazanan, İş’den dolayı İdare aleyhine doğmuş ve doğacak her türlü zarar ve ziyanı İdare’ye tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.

5) İdare’nin, Yarışmayı Kazanan’ın personeli ile yüklenici sözleşmelerinin feshinden dolayı hiçbir hukuki veya mali sorumluluğu bulunmamaktadır. 24.3. Sözleşme ilişkisinin sona ermesi durumunda Sözleşme’nin anlaşmazlıkların çözümü, gizlilik ve fesih-feshin sonuçları maddesinde yer alan hükümler Taraflar arasında hukuki sonuç doğurmaya devam eder.

BÖLÜM

6 DİĞER HÜKÜMLER

25. Personel

25.1. Sözleşme, hiçbir şekilde Taraflar arasında bir hizmet akdi kurulduğu şeklinde yorumlanamaz. Yarışmayı Kazanan, gerek kendi personeli gerekse yüklenicileri ve personeli bakımından İdare’nin asıl işveren niteliğini haiz olmadığını gayrikabili rücu kabul eder.

26. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

26.1. Yarışmayı Kazanan’ın, Şartname’de, Sözleşme’de, bunların eklerinde ve ilgili mevzuatta düzenlenen yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, Üçüncü Kişi’lere ait fikri veya sınai mülkiyet hakkının ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk Yarışmayı Kazanan’a aittir. Yarışmayı Kazanan bu konuda Xxxxx’xxx herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yarışmayı Kazanan’a rücu eder.

26.2. Yarışmayı Kazanan, YEKA ilan edilmesi ve GES’in kurulumu sırasında elde edilen çalışmaların İdare tarafından bedelsiz olarak kullanılabileceğini kabul eder.

27. Alt Yükleniciler, İş Sağlığı ve İş Güvenliği

27.1. Sözleşme konusu İş kapsamında yer xxxx xxxxx alt yüklenicilere verilebilir.

27.2. Alt yüklenicilerden kaynaklanan her türlü olumsuzluklar Yarışmayı Kazanan’ın sorumluluğundadır. Alt yüklenicilerden kaynaklanan nedenlerden ötürü süre uzatımı verilmez.

27.3. Yarışmayı Kazanan ve alt yükleniciler, tüm giderleri kendilerine ait olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında gerekli tüm iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

27.4. İş’in kısmi olarak alt yükleniciye verilmesi halinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin gerektiği gibi alınmamasından ve bu sebeple Üçüncü Kişi’lerin mal ve canlarına verilecek zararların her türlü idari, mali, hukuki, cezai ve sair sonuçlarından Yarışmayı Kazanan ve alt yüklenici müteselsilen sorumludur. Yarışmayı Kazanan’ın kendi bünyesinde çalıştırdığı işçiler, danışmanlar, alt yükleniciler gibi kendisine doğrudan veya dolaylı yollarla hizmet veren kişiler İdare bakımından Üçüncü Kişi sayılmaz ve İdare’nin bu kişilere karşı hukuki sorumluluğu yoktur. Yarışmayı Kazanan, İş’in yürütülmesi sırasında gerekli önlemleri almasına rağmen meydana gelebilecek iş kazaları ve bunlarla ilgili tazminatlardan dolayı kendi personeline, İdare’ye, Üçüncü Kişi’lere ve ilgili kurum ve kuruluşlara karşı doğrudan doğruya kayıtsız, şartsız ve kesin olarak sorumludur ve bu sorumluluktan dolayı İdare’ye rücu hakkı yoktur.

28. Mücbir Sebep

28.1. Mücbir Sebep Tanımı ve Kapsamı

28.1.1. Yönetmelik’teki Mücbir Sebep’lere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla Yarışmayı Kazanan’ın ihmal veya kusurundan kaynaklanmayan;

1) Patlama, yangın, kimyasal ve sair tehlikeli atıklar,

2) Türkiye Cumhuriyeti tarafından veya Türkiye Cumhuriyeti aleyhine Proje’nin ifasını doğrudan etkileyecek nitelikte bir ambargo uygulanması veya Proje kapsamında temin edilecek söz konusu malzeme, sistem, teçhizat ve tesisatın Türkiye’ye ihracına izin verilmemesi sonucunu doğuracak bir yaptırım kararı alınması,

3) GES kurulum aşamasında meteorolojik şartların İş’i engelleyici şekilde olağandışı seyretmesi ve bu durumun mevsim normalleri dışında aralıksız 15 (onbeş) gün üzerinde sürmesi halleri,

4) İş’in esaslı şekilde durmasına yol açan ve idari yargı tarafından verilen yürütmeyi durdurma veya iptal kararları halinde ise bu kararlar nedeniyle,

gecikilen süre, ilgili süreye eklenir.

28.1.2. Mücbir Sebebin sonuçlarına ilişkin olarak Yönetmeliğin Mücbir Sebebe ilişkin hükümleri uygulanır.

29. Sigorta

29.1. Yarışmayı Kazanan, üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası yaptırır.

29.2. Yarışmayı Kazanan, mer’i mevzuat kapsamında gerekli sigortaları yaptırır.

29.3. Yarışmayı Kazanan, sigorta tazminatına hak kazandığı takdirde, İdare, GES için yaptırılan sigorta poliçeleri üzerinde finans sağlayıcılara teminat tesis edilmesi ve kredi sözleşmeleri tahtında teminatların icra edilmesi durumunda, ilgili sigortalar kapsamında ödenmesi gereken sigorta gelirlerinin, her durumda aşağıda belirtilen Yeniden Yapım Testi’ne tabi olmak kaydıyla, herhangi bir yeniden yapım veya tamir işleminde kullanılmasından evvel ilk olarak finans sağlayıcılara ödenmesi gerektiğini kabul eder.

29.4. Herhangi bir zamanda GES’te herhangi bir kayıp ya da hasarın oluşması üzerine Yarışmayı Kazanan aşağıda sayılan hususları objektif ölçülerde kanıtlaması halinde, ilgili sigorta gelirlerini GES’in, halin icabına göre, onarımı veya yeniden yapımı için kullanır:

(a) Yarışmayı Kazanan’ın, GES’in kayıp ya da hasar görmüş kısım ya da kısımlarını, YEKA Proje Belgeleri’nin GES’e ilişkin teknik gereklilik ve yeterlilik hükümlerine uygun olarak, halin icabına göre, onarabilecek veya yeniden yapabilecek olması,

(b) Yarışmayı Kazanan’ın kredi sözleşmeleri tahtında takvime bağlanmış ve o tarihe kadar muaccel hale gelmiş ödeme yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmiş olması ve kredi sözleşmelerinde tanımlanmış olan borç servisinin nihai vadesine kadar tam ve öngörülen vadelerinde ödeyebilecek olması (bu değerlendirme yapılırken Yarışmayı Kazanan’ın, fiili ve öngörülen nakit akışının ve hesap bakiyeleri ile başlamada gecikme veya iş kesintisi sigortaları dahil (ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) kendisine sağlanan veya sağlanacak ilave finansman da dikkate alınarak objektif ölçülerde ispatlayabildiği ölçüde),

(c) (b)’de belirtilen tutarlar ile ilgili olarak gerekli ödemeleri yapmaya yetecek tutarları sigorta geliri olarak almış olması ya da sigorta şirketinin söz konusu tutarı ödeme sorumluluğunu kabul etmiş olması ya da söz konusu tutarın sigorta şirketi tarafından karşılanmayan kısmı için ilave fonlama bulunması.

(a), (b) ve (c) bir arada “Yeniden Yapım Testi” olarak anılır. İlgili sigorta gelirinin toplamda finans sağlayıcılarca belirlenecek tutardan az olması halinde, Yarışmayı Kazanan, bu sigorta gelirlerini Yeniden Yapım Testi’nin gerekliliklerinin karşılanıyor olması şartıyla ancak Yeniden Yapım Testi’nin gerekliliklerinin karşılandığına ilişkin olarak finans sağlayıcıların tatmin olduğuna dair teyidinin alınması zorunluluğu olmaksızın GES’te meydana gelmiş olan ilgili kayıp ya da hasarın onarılması veya yeniden yapılması için kullanabilecektir.

29.5. Yeniden Yapım Testi’nin tüm gerekliliklerinin karşılanamaması halinde, Yarışmayı Kazanan tarafından alınan söz konusu sigorta gelirleri Yarışmayı Kazanan’ın finans sağlayıcılar ile imzalayacağı sözleşmelerdeki bakiye ödeme yükümlülüklerinin ödemesinde kullanılacaktır.

30. YEKA’ların Korunması

30.1. İdare, YEKA’da bulunan kamu ve hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda, bu taşınmazların YEKA olarak kullanımını ve verimliliğini etkileyici imar planları düzenlenmeyeceğini taahhüt eder.

30.2. İdare, XXXX’xxxxx kaynak verimliliğini ve GES’in performansını etkileyecek başka yapılaşmalar için olumlu görüş vermeyeceğini taahhüt eder.

31. Uygulanacak Hukuk ve Anlaşmazlıkların Çözümü

31.1. İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabi bir özel hukuk sözleşmesidir.

31.2. Bu Sözleşme, Şartname ve Eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Tahkim Kuralları kapsamında, anılan kurallar uyarınca çözümlenir. Uyuşmazlıkların esasına ilişkin konularda ise Türk Hukuku’nun maddi hukuk kuralları kesin bir biçimde uygulanır.

31.3. Tahkim yeri İstanbul/Türkiye’dir. Yargılama dili Türkçe’dir.

32. Gizlilik

32.1. Taraflarca gizli olduğu belirtilerek paylaşılan bilgi ve belgeler gizli bilgi olarak kabul edilir. Gizli bilgi ve belgenin teslimi ile birlikte muhafaza ve iade şartları da belirtilir.

32.2. Aşağıda yer alan bilgi ve belgeler, gizli bilgi sayılmaz:

1) Gizli bilginin, Yönetmelik, Şartname, kanun veya bağlayıcı bir mahkeme kararı veya emri veya yetkili bir kamu otoritesi tarafından ifşa edilmesi gerekli görüldüğünde,

2) Gizli bilginin, Sözleşme’de öngörülen hususlarla ilgili olarak haklı bir sebeple bir tarafın veya iştirakinin çalışanlarına veya profesyonel danışmanlarına güvenli şekilde sağlanması gerektiğinde,

3) Gizli bilginin, gizli bilgiyi alan tarafın kusuru olmaksızın kamuya mal olması

halinde,

4) Gizli bilginin, gizli bilgiyi alan tarafça hiçbir gizlilik yükümlülüğü olmaksızın daha önce bir başka Üçüncü Kişi’den alınmış olması halinde,

5) Gizli bilginin daha önce gizli bilgiye sahip olan tarafça kendisine karşı hiçbir gizlilik yükümlülüğü olmayan kişilere karşı açıklanmış olması halinde,

6) Gizli bilginin Taraflar arasında Sözleşme kapsamında alınan gizli bilgi dâhilinde olmaması, bağımsız olarak alınmış olması halinde,

7) Gizli bilgiyi alan tarafın, gizli bilgiyi kendisine bildirilmeden önce zaten biliyor olması ve bunu yazılı belge ile ispatlaması halinde.

Yarışmayı Kazanan Sözleşme kapsamındaki İş’i, Yönetmelik, Şartname ve Sözleşme ile bunların eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak ifa etme kapasitesinde, deneyimli ve basiretli bir tacir olduğunu beyan ve taahhüt ettiğinden; İş’in ifası, tamamlanması ve garantisine ilişkin teklifini, Sözleşme’yi ve bu belgelerde atıf yapılan ilgili mevzuat hükümlerini bütün teknik detaylarıyla okuyup anladıktan sonra İdare’ye sunduğundan; İdare, Yarışmayı Kazanan’ın, İş’lerin ifası, tamamlanması ve garantisine ilişkin mali teklifini kabul ettiğinden; Yarışmayı Kazanan, Sözleşme konusu İş’in ifasından ötürü Sözleşme hükümlerine göre sorumlu olacağını kabul ettiğinden dolayı,

32 (otuziki) maddeden oluşan işbu “…… Bağlantı Bölgesindeki Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve ……. MWe Bağlantı Kapasitesi’nin Tahsisine İlişkin Sözleşme” ve ekleri; İdare ile Yarışmayı Kazanan arasında tam bir mutabakatla, Sözleşme dili Türkçe olarak iki nüsha halinde .../.../20… tarihinde biri İdare’de biri Yarışmayı Kazanan’da muhafaza edilmek üzere akdedilmiştir. Bu Sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

İDARE YARIŞMAYI KAZANAN