SÖZLEŞME

SÖZLEŞME

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİNİN,

24 (Yirmi Dört ) AY SÜREYLE İŞLETİLMESİ İŞİ

KEMALPAŞA / İZMİR

Mart / 2022

Madde 1-Sözleşmenin Tarafları

Bu sözleşme, bir tarafta İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖOLGESİ

(bundan böyle “İdare” olarak anılacaktır) İle ile diğer tarafta

…………………………………………………………… (bundan böyle “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2-Tarafİara İlişkin Bilgiler

2.1. İdare’nin Adresi: İzmir Xxxxxxxxx XXX Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xx:000 Xxxxxxxxx / XXXXX

Tel : x00-000-000 22 36

Fax : x00-000-000 12 99

2.2. Yüklenicinin Adresi: ………………………………………………………………….

2.3. Her iki taraf yukarıda belirtilen adresleri tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri noter kanalıyla karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta, posta kuryesi, teleks, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler. Ancak böyle bir durumda, tebliğ tarihi olarak yazılı tebligatın yapıldığı tarih esas alınacaktır.

Madde 3-Tanımlar

İdare :İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi ve ilgili birimleridir.

Yüklenici :Teklifi İdare tarafından kabul edilen ve sözleşme yapılan gerçek veya tüzel kişi ve kanunlar çerçevesinde bu kişi yerine geçecek kişi anlamına gelir.

Alt Yüklenici :İdarenin onayıyla sözleşme konusu izin nev’i İtibariyle bir kısmını yüklenici adına ve ona bağlı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişisi

İş :Sözleşme kapsamında Yüklenicinin gerçekleştireceği faaliyetlerdir.

İşyeri :İşin meydana getirildiği yerler ile iş süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan diğer yerlerdir.

Organizasyon Şeması :İşin yürütülmesi izin yüklenici tarafından görevlendirilen her kademedeki personelin görev ve sorumluluklarının belirlendiği görevlendirme şemasıdır.

SAİS Kabini :Sürekli Atıksu İzleme Sistemi Tebliği gereği bulundurulması gereken kabin ile kabine ait tüm ekipman ve ölçüm cihazlarıdır.

Üçüncü Kişi :İdare ve yüklenici dışındaki özel ve tüzel kişi veya kişilerdir.

Gün :Takvim günüdür

Uygulama Ayı :İşlerin gerçekleştirildiği aydır

Yıl :Takvim Yılıdır.

Madde 4- Yükleniciye Verilen İşin Tanımı

Yüklenici’ye Verilen İş Sözleşme’nin konusu olan İş olup; İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Artma Tesisinin, 24 (Yirmi Dört) Ay Süre ile İşletilmesi İşidir.

İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları Sözleşme ekinde yer alan İdari ve Teknik Şartname’ de düzenlenmiştir. Yüklenici sözleşmenin eki olan İdari ve Teknik Şartnamede bulunan tüm hükümleri kabul etmiş sayılır. Sözleşme belirtilen İdari ve Teknik şartname ile birlikte okunacaktır.

Yüklenici, Sözleşme konusu taahhütleri yerine getirmeye ehil olduğunu, mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatlara sahip olduğunu ve bunları Sözleşme süresince koruyacağını, yetkinliklerinden herhangi birini kaybetmesi halinde derhal İdare’yi bilgilendirerek gerekli tedbirleri alacağını ve alınmasını sağlayacağını kabul ve taahhüt eder.

Madde 5-Sözleşmenin Türü ve Bedeli

Bu Sözleşme birim fiyat usulü sözleşme olup, Teknik Şartname’ de belirtilen şartlardaki işlerin tamamının 24 (Yirmi Dört) aylık sözleşme süresi boyunca yerine getirilmesi için, Yüklenici tarafından teklif edilen ve İdare tarafından kabul edilmiş olan birim fiyatlar geçerlidir.

Ödemeler, birim fiyatlar üzerinden gerçekleşen miktarlar için aylık olarak Madde 12.1 göre yapılacaktır.

Sözleşme süresinin ilk 6 ayı deneme işletme dönemi olarak gerçekleştirilecek olup; bu süreç içerisinde işletme sürecinin sözleşmeye esas idari ve teknik şartname gereği, durumu idare tarafından değerlendirilecek olup, değerlendirmenin olumsuz gerçekleşmesi durumunda ayrıca bir sebep aranmaksızın sözleşme idare tarafından tek taraflı bir irade beyanı ile 7. ayın sonunda fesih edilecektir.. Sözleşme, idari ve teknik şartname ile birlikte değerlendirilecek olup birbirini tamamlayıcı özellikte hazırlanmıştır.

Deneme süresi ve sonrasında Madde 26’ da bulunan hükümler geçerli olacaktır.

Madde 6- Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler

6.1. Taahhüdün yerine getirilmesine İlişkin tüm araç, gereç, malzeme ( her türlü kimyasal malzeme, polielektrolitler-flokülantlar, tuzlar, kireç v.s.) ekipman temini, SAİS Kabin işletme-bakım giderleri, işçilik, yedek parça, personel (vergi, sigorta, güvenlik, yemek, yol, giyecek, İş sağlığı ve güvenliği ekipmanları vb. tüm giderleri dahil), laboratuvar sarf malzemeleri (kimyasal madde, hazır kitler, filtre kâğıdı, cam vb.), ölçüm, analiz, ulaşım, sigorta, kasko vergi, resim ve harç vb. giderler ve Sözleşme’nin noter tarafından onaylanması İle İlgili tüm noter masrafları sözleşme bedeline dahildir. Yüklenici, iş ile ilgili gerekli olan tüm keşif, araştırma ve incelemeleri gerçekleştirerek iş kapsamını, miktarını, iş ile ilgili her şey dâhil (vergiler, işçilik, malzeme vs. dâhildir) bedelini belirlemiştir. Teklifte yer alan fiyatlar da bu kapsamda belirlenmiş olup Yüklenici, işin ihale dokümanı kapsamında tarif edilen şekilde yerine getirilmesi için gerekli olan tüm işleri bu bedel üzerinden gerçekleştirmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Tesisin bakımı, onarımı ve yedek parça temini gibi hususlar yüklenicinin sorumluluğundadır. Tesisin eksiksiz ve tam olarak sayılması esas olup bu esnada oluşacak tüm giderler Yüklenici sorumluluğundadır.

Ayrıca, tesisin işletilmesi esnasında kullanılacak anyonik ve katyonik polimerler, kireç, demir 3 Klorür vb. gibi tesisin işletilmesi esnasında kullanılacak tüm kimyasallar işletme bedeline dahil olup, yüklenici sorumluluğundadır. İdare bu aşamada yüklenicinin kullanımlarını denetler. Çıkış suyunun Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen değerleri sağlaması, Sürekli Atıksu İzleme Sistemi Tebliği gereklerinin yerine getirilmesi konusunda gerekli tüm imkanlar yüklenici tarafından sağlanır.

Herhangi bir harici denetim sonrasında resmi Kurumların talebi veya Yönetmelikler gereği tesiste iş güvenliği veya diğer konular ile ilgili tesisin yapısına ilişkin olarak ilave imalat veya proses gerekmesi halinde bu imalatların yapılması idare yükümlülüğündedir. Tesisin yapısından kaynaklanmayan ve işletilmesine ilişkin olan tesiste iş güvenliği veya diğer konular ile ilgili hususlar yüklenicinin sorumluluğundadır.

6.2. Yüklenici, enerji kesintisi sırasında devreye girecek olan jeneratörün yakıt İhtiyacı giderlerini karşılayacaktır. Yakıtın karşılanması ve çalışma saatlerinin belirlenmesi hususunda İdari ve Teknik şartnamede belirtilen hususlara uyulması esastır.

6.3. Xxxxx Xxxxx tarafından başvurusu yapılan veya alınan ISO 50001 vb. kalite yönetim sistemlerinin gereklerine ve yine İdare tarafından belirlenen kalite yönetim sistemi koşullarına uygun olarak çalıştırılacaktır.

6.4. İdare dilediği takdirde, sözleşme konusu işlerin bir kısmını yaptırmaktan vazgeçebilir veya ilave işler ya da ihale kapsamında olmayan işler yaptırabilir.

Yüklenici, ilave/ek işleri de işbu sözleşmeye uygun şekilde yerine getirmeyi taahhüt etmektedir.

Madde 7-Vergİ, Resim ve Harçlar İle Sözleşme ile İlgili Diğer Giderler

Sözleşme’nin düzenlenmesi sebebiyle doğacak tüm vergi, resim ve harçlarla İlgili giderler Yüklenici’ ye aittir.

Madde 8-Sözleşmenin Ekleri

Bu sözleşmenin ekleri aşağıdaki gibidir.

1- İdari Şartname

2- Teknik Şartname

3- Teklif Mektubu

Sözleşme’nin ekleri sözleşmenin ayrılmaz parçası olup sözleşmenin bütününü oluştururlar. Yüklenici ayrıca, işin yapımı yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri diğer mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür.

Tesise ait geçmiş son 3 (üç) yıla ilişkin işletme ve analiz tabloları ihale dosyası içinde sunulacak olup, yüklenici firma tarafından bu veriler ışığında hazırlanacak teklif kapsamında yapılacak hesaplamalar yüklenici sorumluluğundadır.

Madde 9-Sözleşme Süresi

Sözleşme, … / …/ 2022 tarihinde başlayıp … / … / 2026 tarihinde sona erer. Sözleşme’nin sona ermesinden İki (2) ay evvel taraflardan herhangi biri noter kanalı İle sözleşmeyi fesih talebinde bulunmaması halinde, taraflar karşılıklı görüşerek sözleşmenin yeni dönemi İle İlgili şartları, madde 14’e göre belirleyerek sözleşmeyi uzatabilirler.

Madde 10- İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslimi ve İşe Başlama Tarihi

10.1. İşin Yapılma Yeri: İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi Kemalpaşa /İzmir

10.2. İşin teslimine İlişkin esaslar : Sözleşmede belirtilen İşin başlangıç tarihi İle birlikte Yüklenici tesisleri devir alacaktır.

10.3. İşe Başlama Tarihi: Yer tesliminin yapılacağı tarih olan ….. / ….. / 2022 tarihidir.

Madde 11-Teminata İlişkin Hükümler

11.1. Kesin Teminat : Bu işin kesin teminat miktarı; TL

(…………………………………………….……)’ dır. Yüklenici bu işe ilişkin olarak ……..

Bankası tarafından düzenlenmiş … / … / 2022 tarih ve sayılı

İle …………………. TL (yazıyla ; …………………………) tutarında ve …. / /2026

tarihine kadar geçerli Kesin Teminat Mektubu vermiştir. Sözleşme süresinin uzaması durumunda kesin teminat mektubu da miktarı artırılarak yıllık olarak yenilecek; aksi takdirde sözleşme sona erecektir.

Not: Kesin Teminat tutarı toplam hakkediş değerinin %10 undan az olamaz. Kesin teminat mektubunun süresi …… /….. / 2026 tarihine kadardır. (Kesin teminat mektubu en az 52 ay olarak düzenlenecektir.)

11.2. Kesin Teminatın Geri Verilmesi:

11.2.1. Taahhüdün, Sözleşme hükümlerine uygun olarak Yüklenici tarafından yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdare’ye, personeline, iş bu Sözleşme kapsamındaki üçüncü şahıslara ve resmi kurumlara herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan alınan herhangi bir borcu bulunmadığını gösterir (İlişiksiz) belgenin İdare'ye verilmesinin ardından kesin teminatın tamamı Yüklenici’ye iade edilecektir. Kesin hakkedişlerin düzenlenmesi aşamasında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için 3 ay süre verir. 3 ay içerisinde tamamlanmayan eksiklikler için idare kesin teminatın ve son hak ediş tutarının tamamını gelir kaydedecek eksiklikleri kendi tamamlar.

11.2.3. Yukarıdaki 11.2.2 madde hükmüne göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan, Yüklenici’nin borcu bulunmadığı hallerde; Kesin Kabul Tarihinden itibaren iki (2) yıl içinde İdare’nin yazılı uyarısına rağmen iade alınmayan kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir.

11.2.4. İdare’nin işbu sözleşme veya mevzuat kapsamında Yüklenici’den alacağının doğması ve bu alacağın Yüklenici’nin hakedişlerinden karşılanamaması durumunda İdare, bildirim aranmaksızın alacağını Yüklenici’nin kesin teminatından tahsil etme hak ve yetkisini haizdir.

Madde 12- Hakediş Ödemeleri, Ödeme yeri ve şartları

12.1. Hakedişler ayda bir (1) defa olmak üzere, uygulama ayını takip eden ayın ilk yedi (7) günü içinde, üç (3) kopya halinde Yüklenici tarafından hazırlanarak İdare’ye sunulacaktır. Atıksu Arıtma Tesisinin işletilmesi işleri için İdari ve Teknik Şartname’ de belirtilen formulasyona uygun şekilde verilmiş ve İdare’ce kabul edilmiş olan Teklif Mektubu’ndaki fiyatlar uygulanacaktır.

12.2. Yüklenici’nin tarif edilen işletme hizmetlerini ve tanımlı olan işlerden herhangi birini idari ve teknik şartnamede belirtilen sürelerde/şartlarda gerçekleştirilmemesi/tamamlanmaması veya kısmen ya da hiç yerine getirmemesi

veya zarara yol açması durumunda, işbu Sözleşme’nin 16.maddesinde belirtilen miktar hakkedişten kesinti yapılarak kalan miktar kadar ödeme yapılır. Yüklenici’nin söz konusu kusuru gidermesi halinde dahi ceza olarak kesilen miktar geri ödenmez. Arıtma tesisinde oluşan hasarlara ilişkin Yüklenici 1 iş günü içinde haber vermek zorundadır.

12.3. İdarece onaylanan hak edişler, hak edişin İdare’ye sunulduğu tarihten itibaren onbeş (15) gün içinde idare tarafından yüklenicinin banka hesabına ödenir. Hak edişlerin ödenmesi, hak edişlerin onaylanmasına bağlıdır. Xxxxx tarafından onaylanmayan hak edişlerin ödemesi yapılmaz.

Madde 13- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı

Bu iş için avans verilmeyecektir.

Madde 14- Eskalasyon Uygulaması

Bu Sözleşme kapsamındaki iş için Sözleşme’nin 5. maddesinde öngörülen sözleşme bedeli, sözleşme ekinde sunulan İdari ve Teknik şartnamede belirtildiği şekilde eskale edilecek olup işin başladığı tarih eskalasyonun başladığı tarih olarak kabul edilecektir.

Sözleşme süresi Yirmi Dört (24) aydır. Sözleşme süresi sonunda; İdare’nin, tesisi teslim almakta gecikmesi veya devam edecek yılların fiyatlarında anlaşma sağlanamaması halinde Yükleniciye iki (2) ay süre ile bir önceki Sözleşme bedeli ve koşulları üzerinden yapmaya devam edecektir.

Madde 15- Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar

Yüklenici, alt yüklenici çalıştırmak istemesi durumunda önceden İdare’nin yazılı iznini almakla yükümlüdür. Yüklenicinin İdare’nin izniyle herhangi bir işi yaptırmak veya hizmeti sağlamak amacıyla alt yüklenici (Taşeron) çalıştırması halinde dahi tüm sorumluluk Yüklenici’ ye aittir. Alt yüklenicinin sebep olacağı her türlü zararlara, harçlara, davalara, masraflara ve bunun gibi harcamalara karşı Yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenici, hiçbir hal ve surette, İdare’nin izni olmaksızın Sözleşme’nin bir kısmını yahut tamamını (Taşeronluk adı altında olsa dahi) başkasına devredemez.

Madde 16-Cezalar ve Kesintileri

Sözleşme’nin yürütülmesi sırasında Yüklenicinin Sözleşme ’de veya eklerinde tanımlı iş, taahhüt ve sorumluluklarını zamanında ve/veya uygun olarak yerine getirmemesi durumunda aşağıda verilen ve İdari Teknik şartnamede ayrıca belirtilen cezalar uygulanacaktır. Bu cezalar kusurun İdare tarafından tespit edilmesinden sonra sunulacak İlk hak edişten, Yüklenicinin onayı alınmaksızın kesilecek ve Xxxxx adına gelir kaydedilecektir.

16.1. Tesislerin Teknik şartname’de tanımlandığı şeklin dışında çalıştırılmasının veya haklı bir gerekçe olmaksızın durdurulmasının ya da kapasitesinin altında çalıştırılmasının (gelen su durumuna göre) kontrol teşkilatı tarafından tutanakla tespit edildiği durumlarda ya da Sözleşme veya eklerine herhangi bir aykırılık durumunda; tespit tarihinden, durum düzeltilinceye kadar geçen süre içinde her bir ihlal için günlük o ay için hesaplanan hakediş miktarının %1 i kadar ceza uygulanır.

16.2. Sözleşme kapsamında gerek Xxxxx tarafından İhale Teknik ve İdari şartnamesi ve İhale Sözleşmesi kapsamında belirtilen cezalar ve gerek ise kurum ve kuruluşlar tarafından kesilen ve uygulanan tüm cezaların ödenmesi yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici bu cezaların ödemesini, idare tarafından uygulanan cezaları takip eden hak ediş döneminde, kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanan cezaları ise tebliğinde belirtilen tarihe kadar yapmak zorundadır. Kurum ve Kuruluşlara uygulanan cezalardan kaynaklanan gecikme cezaları yine yüklenici sorumluluğundadır. Yüklenici bu cezaların ödenmesi için İdareden ücret talep edemez. Yüklenici tarafından ödenmeyen ve Xxxxx adına tahakkuk edilmiş cezalar İdare tarafından ödenerek, ödenen ceza tutarının yüzde elli (%50) fazlası ilk hak edişten kesilir. Tutarın hak ediş tutarından fazla olması durumunda takip eden hak edişlerden kesilerek tahakkuk edilir. Yüklenici uygulanan cezaları hak edişlerinde göstermek ve bu şekli ile idare onayına sunmak zorundadır.

Cezanın uygulanmasından dolayı İdarenin kullanmaktan mahrum kaldığı arıtma tesisi enerji teşviği desteği, tesise ait olan belgelerin iptaline ilişkin yenileme bedelleri, analiz bedelleri ve bunun gibi tüm giderler de yine yukarıda belirtildiği üzere yüklenicinin sorumluluğunda olup, İdarenin bu hususta uğradığı tüm maddi zararı ve maddi geliri karşılamak zorundadır. Cezaların uygulanması aşamasında oluşacak tüm mahkeme ve avukatlık ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. İdare; uygulanan cezaya karşılık itiraz için mahkeme yoluna başvurmakta serbesttir. Yüklenici bu hususta İdareye talepte bulunamaz.

Yüklenici, tesis performansını olumsuz yönde etkileyebilecek durumlar oluşması halinde gerekli araştırmayı yaparak olumsuzluğun sebeplerini ve çözüm önerisini İdare'ye yazılı olarak rapor edecektir. İdare’nin yazılı olarak 2 gün içinde bilgilendirilmediği bu gibi durumlarda İdare’nin herhangi bir sorumluluğundan söz edilemez.

Madde 17-Mücbir Sebepler

17.1. Sözleşme konusu işin sözleşme süresinin sonunda tamamlanıp tesisin kabule elverişli bir durumda (izin başında İdareden teslim alınan demirbaşların, laboratuvar ekipmanlarının, atölye malzemelerinin, tesiste bulunan ekipmanların ve bakımlarının vb. tamamlanarak) teslim edilmesi esastır. Yüklenicinin bu esasa herhangi bir şekilde uymaması halinde Sözleşme ‘de ve İdari Teknik şartnamede öngörülen cezalar uygulanır.

17.2. Mücbir Sebepler: Sözleşme kapsamındaki işin niteliği gereği, Yüklenici’nin yüklendiği işin ifasına engel olabilecek bir mücbir sebep hali olmadığı ve ayrıca sözleşme süresinin mücbir sebep gerekçesiyle uzamayacağı konusunda taraflar mutabık kalmıştır.

Madde 18- Kontrol Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

İşin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (Kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği idare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilat aracılığıyla denetlenir. Kontrol teşkilatı İdarenin Çevre Şube Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen kişi veya kişilerden oluşturulur.

Madde 19- İşin Yürütülmesine İlişkin Kayıt ve Tutanaklar

İşin Yürütülmesine İlişkin Kayıt ve tutanaklar Teknik şartnamede tanımlanmıştır. Bunların dışında İdarenin yazılı talep etmesin durumunda tablolarda düzenleme veya yeni tabloların veya tutanakların tutulması Yüklenici’ den istenebilir.

Madde 20- Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar

20.1. Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, işin teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe İle İdare’ye başvuracaktır. Sözleşme’nin bitiminden yirmi (20) gün önce İdare tarafından Yükleniciye hizmet amacıyla geçici bir süre devredilmiş olan varlıkların (demirbaşlar, kimyasal malzemeler, atölye malzemeleri, ekipmanların bakım onarımlarına ait incelemeler, laboratuvar malzemeleri vb.) tespitine yönelik saha çalışmalarına başlar. Kabul komisyonu, idarenin uygun gördüğü kontrol teşkilatından ya da diğer personellerinden oluşmaktadır. Yüklenici sebebiyle bu süreye uyulamaması ve Sözleşme süresinin sonunda teslimin sağlanamaması halinde 16. maddede yer alan cezai şart günlük olarak uygulanır.

20.2. Yapılan sayım ve kontrollerde Kabul Komisyonu tutulan tespit tutanaklarına uygun ve eksiksiz ise Kabul Komisyonu işin kabulünü yapar.

20.3. Tesis, işbu sözleşmenin imza tarihinde mevcut olduğu haliyle Yüklenici tarafından teslim edilmiş olup aynı şekilde İdare’ye teslim edilecektir. Bu süreçte tesisin her türlü bakım ve onarımı yaparak tesisi korumak Yüklenicinin yükümlülüğündedir. Yapılan kontrol ve sayımlara eksik ve kusurların bulunduğu tespit edilirse, kabul aşamasına geçilmez.

İdare işin Sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanması ve/veya tesisin Yüklenici tarafından İdare’den teslim alındığı hali ile İdare’ye teslim edilmesi için Yükleniciye nedenleri açıkça belirtilen bir İhtar İle sözleşme bitim tarihinden en az 30 gün (30) gün süre vererek eksiklerin tamamlanmasını isteyebilir. Bu ihtardan sonra Yüklenici eksiklikleri bu birinci ek süre içinde tamamlayamaz ise yazılı olarak ikinci bir ek süre talebinde bulunabilir. Verilen ek süreler içerisinde eksik ve kusurların tamamlanmaması halinde, İdare bu eksiklerin tamamlanması işlerini üçüncü kişilere

yaptırabilir ve bu işlerin bedelini Yüklenicinin varsa alacaklarından veya teminatından keser ve sözleşme feshedilir. Yükleniciye verilen sürelerin toplamı 90 (Doksan) günü geçemez.

20.4. Yüklenicinin yaptığı işin süresinde tamamlandığı ve Yüklenici tarafından İdare’den teslim alındığı halinde olduğu İdare tarafından tespit edilmiş, ancak kabul komisyonunun işyerine gitmesi ve kabulü yapması herhangi bir nedenle gecikmiş ise kabul tutanağında izin gerçek bitim tarihi belirtilir ve bu tarih işin kabul tarihi olur.

20.5. Kabul Komisyonu, Yüklenicinin yapılan iş nedeniyle İdare’ye karşı herhangi bir yükümlülüğünün kalmadığına karar verirse, üç (3) nüsha halinde kabul belgesini düzenler ve bir (1) nüshasını Yükleniciye verir. Yüklenici veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde hazır bulunmazsa veya kabul tutanağını İmzalamak İstemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir.

20.6. Yüklenici, kabul surecinin başlangıcından sonuna kadar gelen sure içinde işlerin bakımını yapmak, tümünü iyi bir şekilde korumak ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır. Kullanma ve işletme sonucu olmaksızın ortaya çıkanlar dâhil olmak üzere her türlü kusur ve aksaklıkların giderilmesi ile iş bitim tarihinden kabul tarihine kadar geçen sürede işlerin bakım giderleri yükleniciye aittir.

Madde 21- İş Güvenliği, İş ve İşyerlerinin Korunması

21.1. Yüklenici iş bu Sözleşme kapsamında almış olduğu hizmeti yerine getirirken, 6331 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve bu kanuna bağlı tüm mevzuatlara uymak zorundadır. Tesiste meydana gelebilecek her türlü kazadan Yüklenici kusursuz sorumlu olup başta kendi çalışanları olmak üzere her türlü kişi ve kurumdan İdare’ye yöneltilebilecek talepleri kesinleşmiş mahkeme kararı aranmaksızın ilk talep üzerine derhal ve en geç 7 (yedi) gün içerisinde karşılayacaktır.

İşyerinde işin başlamasından sözleşme süresinin bitimine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile Sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından Yüklenici sorumludur.

Yüklenici kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır.

Yüklenici, işyerinde kullanılan ekipmanların neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. Bu konularda gerek kontrol teşkilatı tarafından istenen ve gerekse Yüklenici’ nin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin uyarı levhaları, tabela vb. giderlerin tümü Yüklenici’ ye aittir.

Madde 22- Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları

22.1 Yüklenici Teknik Şartname’ de belirtilen nitelikteki personeli İdare’nin muvafakatini alarak çalıştıracaktır. İdare tarafından denetimler sonucu çalıştırılması uygun görülmeyen personelin ilişkisi İş Kanunu hükümlerince kayıtsız ve şartsız kesilecektir. Her durumda personelin işten çıkarılmasına ilişkin tüm yasal giderler Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

22.2 Yüklenici çalıştıracağı personelini mevcut yasaların aradığı koşullara uygun şekilde işe alacak ve çalıştıracaktır. Talep edilen personele ilişkin bilgiler teknik ve idari şartnamede yer almaktadır.

22.3 Yüklenici İstihdam edeceği personelinin, işin yürütümü sırasında İdare’nin işyerinde yürüttüğü işyeri disiplin kuralları, duyuru, yönetmelik ve diğer sözlü ve yazılı talimatlara, çalışma saatlerine ve çalışma düzeni kurallarına riayet edeceğini ve çalışma disiplininin bozulmamasına özen göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

22.4 Yüklenici personelinin yıllık izin, mazeret, istirahat sebeplerinden dolayı iş yerine gelmemesi hallerinde hizmetin kesintisiz olarak devam etmesi izin gerekli tedbirleri alır.

22.5 İdarenin işyerinde çalışan Yüklenici personelinin, her turlu gözetim ve denetimi Yüklenici’ye ait olup, bu kimselerden kaynaklı her türlü sorumluluk Yüklenici’ye aittir. Ayrıca İdare her zaman çalışmaları ve Yüklenici’nin iş ve muamelelerini denetleme hakkına sahiptir.

22.6 Yüklenici iş bu Sözleşme’nin İmzasını takiben yasal süreleri içinde taahhüt ettiği işin niteliğini ve mahallini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bölge Çalışma İl Müdürlüğü’ne bildirir ve Sözleşme’nin bir örneğini ilgili kurumlara sunar. Yüklenici Sosyal Güvenlik Kurumu'na, Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne ve diğer resmi kurumlara ilişkin tüm resmi bildirimleri ve tescil işlemlerini yapmakla ve idareye bu bildirimlere ait bilgileri sunmakla yükümlüdür.

22.7 Yüklenici, personelinin iş bu Sözleşme kapsamında İdare'ye ait alet, edevat, demirbaş, makine ve her türlü teçhizat, ekipman ve malzemeleri düzenli ve titiz bir şekilde kullanmasına dikkat edecek, aksi durumun mevcudiyeti halinde her türlü zararı tazmin edecektir.

22.8 Yüklenici işbu sözleşme kapsamında istihdam edeceği personelinin her türlü kişisel koruyucu ekipman, xxxxxxx, yiyecek, içecek ve ulaşım ile ilgili giderlerinden tek başına sorumlu olacaktır.

22.9. Yüklenicinin çalıştıracağı personelin her türlü yasal sorumluluğu kendisine ait olup Yüklenici bu personel veya halefleri tarafından İdare’ye yöneltilebilecek talepleri

kesinleşmiş mahkeme kararı aranmaksızın ilk talep üzerine derhal ve en geç 7 (yedi) gün içerisinde karşılayacaktır.

Madde 23- Sözleşmede Değişiklik Yapılması

Sözleşme imzalandıktan sonra uygulama esnasında karşılaşılan sorunlar nedeni ile taraftar karşılıklı görüşerek sözleşme hükümlerinde değişiklik yapabilir veya zeyilname düzenleyebilir. Her iki tarafın imzasını taşımayan değişiklikler geçersizdir.

Madde 24- Yüklenici’nin İflası

Yüklenici, iflası halinde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 17. maddesine göre Sözleşme feshedilerek aynı kanunun 20 ve 22. maddelerine uygun olarak uygulama yapılacaktır.

Madde 25- Yüklenici’nin Sözleşme’yi Fesih Hakkı

Yüklenici’nin, Sözleşme İmzalandıktan sonra mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdare'ye yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat idare tarafından gelir kaydedilir ve Sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

İdare'nin birbirini takip eden ve Xxxxx tarafından onaylanan üç (3) hakkediş bedelini haklı bir sebep olmaksızın süresi içinde ödememesi hallinde, Yüklenici’nin sözleşmeyi feshetme hakkı doğar. Yüklenici tarafından sunulmuş ancak, Xxxxx tarafından onaylanmamış olan hakkedişler için bu hüküm geçersizdir. Yüklenici Sözleşme’nin feshini noter kanalıyla İdare'ye bildirmek mecburiyetindedir. Sözleşme’nin Yüklenici tarafından bu sebeple feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatlar iade edilir.

Madde 26-İdare’nin Sözleşme'yi Fesih Hakkı

Aşağıda belirtilen hallerde İdare’nin Sözleşme’yi fesih hakkı bulunmaktadır:

a) Yüklenicinin taahhüdünü Sözleşme ve Sözleşme eki dokümanlara uygun olarak yerine getirmemesi, İdare’nin en az yirmi (20) gün süreli ve nedenleri aşağıda belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi ya da sözleşmenin 5. Maddesinde belirtilen durumun oluşması durumunda süre vermeksizin;

b) Sözleşme’nin uygulanması sırasında Yüklenici’nin 4735 sayılı Kanun'un 25. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve Sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

İdare, herhangi bir sebeple kendisi veya Yüklenici tarafından fesih işleminden sonra işi, herhangi bir başka yükleniciye ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye ihalesinden dolayı, Yüklenici hiçbir hak ve alacak iddiasında bulunamaz.

Madde 27- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu

İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı kanunun 25. maddesinde belirtilen fiil ve davranışlardan Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanun'un yüklenicilerin ceza sorumluluğunu düzenleyen 27. maddesi hükmü uygulanır.

Madde 28-Garanti İle İlgili Şartlar

İşletme faaliyetleri İle ilgili olarak Yüklenici’den kaynaklı olarak arızalanan ve yenisi temin edilen işler ve imalatlar için garanti süresi işçilik ve malzeme dahil sözleşme bitiminden itibaren 6 (altı) aydır.

Madde 29- Hüküm Bulunmayan Haller

Bu Sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerinden İdare’nin lehine olan hükümlere göre; bu kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.

Madde 30-Diğer Hususlar

Sözleşme ve sözleşme eklerinde belirtilenlerin dışında başka bir husus mevcut değildir.

30.1 Yüklenici İdare’nin yazılı izni olmaksızın 3.kişi ya da firmalara işbu sözleşmeyi devredemez, getirdiği haklardan yararlandıramaz, hak, alacak, borç ve sorumluluklarını 3.şahıslara devir ve temlik edemez.

30.2 Taraflar sözleşmede yazılı adreslerinin kanuni ikametgâhları olduğunu, değişiklik halinde bunu yazılı olarak en geç 3(üç) gün içinde karşı tarafa bildireceklerini, aksi takdirde bu adreslere yapılacak tebligatların kanunen geçerli olduğunu kabul etmektedirler.

Madde 31-Anlaşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 32-Yürürlük

32 maddeden oluşan bu Sözleşme; İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …. / ..... / 2022 tarihinde taraflarca iki nüsha olarak imza altına alınmış ve imza tarihinde yürürlüğe girdiği kabul edilmiştir.

İDARE YÜKLENİCİ