MAMÜL VE HAMMADDE ALIŞ ŞARTLARI

MAMÜL VE HAMMADDE ALIŞ ŞARTLARI

1. ALIŞ BEDELİNE DAHİL OLAN GİDERLER

Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin nakliye, sigorta, yükleme giderleri alış bedellerine dahildir.

Sözleşme giderleri ve damga vergisi tedarikçiye aittir.

2. ALIŞ ŞARTLARI EKLERİ

Sipariş formu eki ve ayrılmaz parçası olup GÜRGENLER X.X. ve Tedarikçiyi bağlar. Hammadde

/ mamul alış şartları ile sipariş formu arasında çelişki varsa sipariş formunda yer alan koşullar GÜRGENLER X.X. ve Tedarikçiyi bağlar.

3. İŞE BAŞLAMA, BİTİRME ŞEKİL VE ŞARTLARI İLE TESLİM PROGRAMI

Malın Teslim Edilme Yeri; “XXX Xxxx Xxx.Xx: 0 XXXXXX/ XXXXXX”dır.

Xxxxxx, tedarikçi ile GÜRGENLER X.X. arasında belirlenen “teslim programı”na göre verilen adrese teslim edilecektir.

Tedarikçi, taraflarlarca belirlenen “teslim programına aynen uymak zorundadır.

ürünü satıcı onayı ile belirtilen adrese nakliye ve sigorta ettirmek tedarikçiye aittir.

4. ÖDEME KOŞULLARI VE ZAMANI

Sipariş onayı ile birlikte taahhüt edilen şekilde ödenecektir.

Malın Alış şartları ve ekleri ile teknik standartlara uygun olmaması halinde GÜRGENLER A.Ş.’ nin malın Alış şartları ekleri ve teknik standartlara uygun hale getirilinceye kadar ödemeden imtina etme hakkı tedarikçi tarafından kabul edilmiştir. Bu süreçte teslim süresi aşılmış ise gecikmeye ilişkin cezaların uygulanmasına devam olunur.

MALLARIN TAŞINMASI

4.1 Alış şartlarında düzenlenen işlerin yapılmasına ilişkin her türlü taşıma gideri alış şartlarında belirtildiği gibi geçerlidir. Taşıma sırasında malların sigorta edilmesi gereken koşullarda sigorta yapılmasından tedarikçi sorumludur.

5. KABULDEN SONRAKİ HATA VE AYIPLARDAN SORUMLULUK

5.1 Tedarikçi bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda, malzemenin hileli olmasından veya teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı oluşabilecek zarar ve kayıpları tamamlamak veya tazmin etmek zorundadır. Hatalı Mal tesliminden sonra alıcı kaynaklı işçilik, montaj, kullanımdan oluşabilecek hasarlar tedarikçinin sorumluluğu dışındadır.

5.2 Malın tesliminden sonra ortaya çıkan açık ve gizli ayıplı ürünlerden tedarikçi sorumludur.

6. SÖZLEŞME VE EKLERİNE UYMAYAN İŞLER

6.1 Tedarikçi teslim, paketleme şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, derhal bedelsiz değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

7. HACİZLER

7.1 Gürgenler X.X’ nin Tedarikçiye tatbik edilen haciz sebebiyle, sahip olduğu kanuni haklar ve söz konusu hacizden ötürü maruz kaldığı her türlü zararı Tedarikçiden talep etme hakkı saklıdır. GÜRGENLER A.Ş.’ nin bu işlemler dolayısıyla ödemek zorunda kalacağı mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri vs. masraflar Tedarikçiye ait olup, Tedarikçinin alacaklarından ve/ veya teminatlarından kesilir.

8. GECİKME CEZASI

Tedarikçi tarafından taahhüt edilen teslimat süresi geçtiği takdirde, geçen her Ay için hiçbir ihtarda bulunmaya ve ilam almaya gerek kalmaksızın sözleşme bedelinin % 5 (yüzde 5) oranında gecikme cezası kesilir.

Teslim programında işin kısım kısım teslimi öngörülmüş ise, teslim programına göre belirlenen her kısım için gecikme cezası ayrı ayrı hesaplanır ve geciken kısmın bedeline göre günlük %0,1 oranda gecikme cezası kesilir.

Gecikme cezası, Tedarikçiye hiçbir ihtarda bulunmaya ve ilam almaya gerek kalmaksızın tedarikçiye yapılacak ödemelerden kesilir. Tedarikçiye yapılacak ödemeden kesilmediği veya yapılacak ödemenin gecikme cezasını karşılamadığı hallerde gecikme cezası Tedarikçiden ayrıca tahsil edilir.

Gecikme halinde GÜRGENLER A.Ş. ’nin gecikme nedeniyle haiz olduğu diğer haklar ve gecikme nedeniyle uğradığı bütün zararları tazmin hakkı saklıdır.

9. TEDARİKÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Tedarikçi alınan malzemelere gereken özen ve ihtimamı göstermeye, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve eklerine göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder.

10. ŞARTLARIN GEÇERSİZLİĞİ

10.1 Fesih Sebepleri

a) Tedarikçinin sözleşme ve eklerinde belirtilen teslim programını (süre uzatımı ve mücbir sebepler dışında) kısmen veya tamamen yerine getirmeyerek 30 (otuz) günden fazla gecikmeye sebebiyet vermiş olması.

b) Tedarikçinin taahhüdü altında bulunan işin ifası ile ilgili mevzuat ve GÜRGENLER A.Ş.’nin talimatına uymamakta ısrar etmesi.

c) Tedarikçinin sözleşme ve ekleri ile ilgili olmak üzere mahkemece alınmış kararlara riayet etmemesi.

d) Tedarikçinin borçlarını ödeyememesi veya mallarına haciz konması veya iflasına karar verilmesi

e) Tedarikçinin GÜRGENLER A.Ş.’nin onayını almadan işin bir kısmını veya tamamını 3. şahıslara devretmesi ve/veya taşeronlara vermesi.

f) Her ne sebeple olursa olsun mahkemece, Tedarikçinin işlerinin tasfiyesine veya san' atını yapmaktan men'ine karar verilmesi.

g) Tedarikçi, sözleşme ve eklerinde yazılı vecibelerinden herhangi birisini veya tamamını, mücbir sebep olmaksızın, sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlar ve esaslar dairesinde yerine getirmemesi,

10.2 Yukarıdaki hallerden “a”, “b”, “c”, “d”, “e” ve “f”, “g” fıkralarındaki sebeplerden herhangi biri meydana geldiği takdirde, GÜRGENLER A.Ş. süre vermeksizin ve hiçbir ihtarda bulunmaksızın sözleşmeyi feshe, sözleşmenin feshi ile ilgili olmak üzere, tüm hak ve imkânlarını kullanmaya yetkilidir

11. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Alış şartları ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara Batı Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.