BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
PROJEKSİYON CİHAZI ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI
İKN (İhale Kayıt Numarası): 2023/0017 Madde 1- TARAFLAR :
a) …….
Adres:
b) BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Adres: Cumhuriyet Mah. Şimşek Sk. No:1 A Büyükçekmece/İstanbul
Madde 2- TANIMLAMALAR :
İşbu Sözleşme metni içerisinde :
a) ……. kısaca (SATICI)
b) Beykent Üniversitesi kısaca (ALICI)
c) SATICI ve ALICI kısaca (TARAFLAR),
d) İşbu SÖZLEŞME kısaca (SÖZLEŞME) diye; anılacaktır.
Madde 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU :
Satıcı tarafından ekte yer alan ve işbu sözleşmesinin ayrılmaz parçası olan teknik şartname özellikleri belirtilen ekli teklifte yer alan ürünlerin/malların alıcıya temin, teslim ve montajının/kurulumunun yapılması konusunda tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri ile işbu sözleşmenin tatbik ve tefsirinden ortaya çıkacak uyuşmazlıkların çözüm yollarının gösterilmesinden ibarettir.
Madde 4 - SATICI TARAFINDAN TESLİM EDİLECEK CİHAHLAR VE ÖZELLİKLERİ:
S/ N | AÇIKLAMA | MİKTAR | BİRİM FİYAT (EUR) | TUTAR (EUR) | KDV DÂHİL TUTAR (EUR) |
1 | Projeksiyon Cihazı | 1 Adet | |||
TOPLAM |
*
Madde 5 - TESLİM KOŞULLARI ve TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
1- Mücbir sebepler dışında, işbu sözleşmenin imzalanmasını takiben satıcı, sözleşmenin konusunu teşkil eden ürünleri sözleşmenin imza tarihinden itibaren 4 (dört) hafta içinde eksiksiz, kusursuz ve kullanıma hazır olarak alıcının göstereceği yerde teslim edecektir.
2- Tüm ürünlerin eksiksiz ve ayıpsız teslim edildiğini ispat yükü satıcıya aittir. Satıcı, teslim veya eksik teslimat halinde geçen her gün için 0.000.XX gecikme cezası ödeyeceğini bila kaydı şart kabul beyan ve taahhüt eder. Ayrıca geç teslimden dolayı alıcının gecikme sebebiyle uğrayacağı zararı talep hakkı saklıdır.
3- Satıcı, işbu sözleşme kapsamında ALICI tarafından satın alınacak tüm ürünlerin/malların ekli teknik şartnamedeki özellikleri taşıdığını, TSE ve Avrupa Birliği standartlarına uygunluğu hususunda bütün yasal sorumluluğun kendilerine ait olduğunu; ürünlerin/malların TSE ve Avrupa Birliği ve ilgili diğer mevzuatların aradığı tüm şartları yerine getirdiğini kesin, kayıtsız ve gayrikabili rücu taahhüt etmiştir.
Satıcı işbu sözleşme hükümleri dahilinde alıcıya teslim ettiği ürünlerde/mallarda teslimden ya da kullanımdan sonra ortaya çıkacak ekli teknik şartname hükümlerine, TSE ve Avrupa Birliği Standartlarına aykırılık, standart özelliklerden sapma, hatalı üretim, eksik hammadde kullanımı v.b gibi nedenlerle ALICI’nın hatalı ürün nedeniyle uğrayacağı her türlü zararı, SATICI herhangi bir ihtara veya ihbara lüzum kalmaksızın derhal ve defaten makul sürelerde karşılayacağını kesin kayıtsız gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.
4- Alıcı ürünleri fiilen teslim aldıktan sonra montajı/kurulumu alıcı tarafından gerçekleştirilecek ve ürünlerin çalışır durumda olduğunun tespiti ile gerekli kontrollerinin tarafların belirlediği teknik kişilerce yapılmasından sonra (tutanak haline getirilmek suretiyle) tam teslim gerçekleşmiş olacaktır.
Satıcı gözle görülen yahut yapılan kontroller esnasında ortaya çıkacak her türlü ayıplı ürünü gerekli testlerin yapılıp değişiminin gerektiği anlaşıldığı takdirde (ayıplı ürün nedeniyle alıcının uğrayacağı zararları talep hakkı saklı kalmak kaydıyla ) en kısa sürede (işbu sözleşmede öngörülen teslim sürelerini aşamamak şartıyla) yenisi ile değiştirilecektir.
Teslimattan sonra standart garanti şartları geçerli olacak ve imalat hatalı olan ürünler/mallar en kısa sürede (işbu sözleşmede öngörülen teslim sürelerini aşamamak şartıyla) yenisi ile değiştirilecektir.
5- Satın alınan ürünlerin nakliyesi/montajı/kurulu satıcıya ait olup; bunun için satıcı ek ücret talep etmeyecektir.
Madde 6- ÜRÜNLERİN GARANTİSİ
Tüm ürünler/mallar 2 (iki) yıl süre ile yanlış montaj/kurulum dahil satıcı hatasıyla husule gelecek arıza ve aksaklıklar, satıcı tarafından ücretsiz olarak yerinde; bila kaydı şart ve süre sınırlaması olmaksızın alıcıya aynı üründen verilmek suretiyle giderilecektir.
Kullanım hatasıyla husule gelecek sorunlarda ürün değişimi yapılmaz ancak parça ücreti alınarak işçilik ücreti alınmaksızın yerinde garanti kapsamında ücretsiz yapılır.
Madde 7- MÜCBİR SEBEPLER:
Tarafların çalışmalarını kendi iradeleri dışında engelleyen aşağıdaki hallerdir:
Yangın, deprem, savaş, grev, su taşkını, sel, kasırga, kış şartlarında yolların kapanması, Sözleşme kapsamındaki işleri engelleyici nitelikte devlet sektöründe cereyan eden grev, lokavt veya benzeri aksaklıklar zorunlu mücbir sebepleri teşkil eder. Mücbir sebeplerin varlığı halinde satıcı durumu derhal alıcıya bildirecektir.
Madde 8- MALİ HÜKÜMLER
İşbu sözleşme çerçevesinde temini yapılacak ürünlerin/malların toplam bedel ……………………..
EUR +KDV olup bu bedel; işbu bedel ürünlerin teslim edilip; eksiksiz ve kullanıma hazır halde alıcıya ayıpsız ve hasarsız teslimine takiben düzenlenecek fatura karşılığında 30 gün içerisinde satıcı tarafından bildirilen hesaba ödenecektir.
Satıcının işbu sözleşmeden kaynaklanacak alacağın üçüncü bir kişiye devri mümkün olmayıp, alıcının rızası dışında gerçekleştirilecek alacağın temliki durumlarında alıcının uğrayacağı her türlü zararı satıcı ilk bildirim anında tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul, taahhüt ve beyan eder.
Bu sözleşmenin tanzimi, ifası ile sona ermesine dair her türlü vergi, damga vergisi, resim ve harçlar Satıcı tarafından ödenecektir.
Madde 9- TEMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER:
9.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:
9.1.1. Yüklenici, sözleşme tutarının %3 ü kadar …….. EUR (… EUR) teminat olarak verecektir.
9.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi tarihine kadardır. Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir.
Madde 10- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:
Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak uyuşmazlıklarda Bakırköy Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkisini şimdiden kabul ederler.
-
Madde 11- TEBLİGAT ADRESLERİ:
Taraflar işbu Sözleşme’nin 1. Maddesinde belirtilen adreslerini tebligata esas adresleri olarak kabul ederler ve adres değişikliklerinin yazılı olarak bildirilmemesi halinde, bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli olduğunu şimdiden kabul ve beyan ederler.
Madde 12- DÜZENLEME VE YÜRÜRLÜK:
İş bu sözleşme 12 ana maddeden müteşekkil olup: bir nüsha olarak tanzim imza ve karşılıklı mutabakat sağlanarak, …. /.../… tarihinde yürürlüğe konulmuştur Taraflar bu sözleşmede mutabık
kalmışlardır.