BAĞLANTI ANLAŞMASI
……………….
BAĞLANTI ANLAŞMASI
İÇİNDEKİLER
Madde 1- Anlaşmanın Tarafları
Madde 2- Anlaşmanın Konusu
Madde 3- İmzalama Yetkili Makam ve Şahıslar
Madde 4- Tanımlar
Madde 5- Tesisin İnşası, Maliyeti, Mülkiyeti ve Sorumluluklar
Madde 6- Yüklenici ve Müşavir Firmaların Belirlenmesi Madde 7- Müşavir Firma Tarafından Yapılacaklar İşler Madde 8- Geçici Kabul, Kesin Kabul
Madde 9- Vergi, Resim ve Harçlar Madde 10- Hüküm Bulunmayan Haller Madde 11- Anlaşmanın Feshi
Madde 12- Diğer Hususlar
Madde 13- İhtilafların Halli
Madde 14- Bağlantı Anlaşmasının Yürürlüğe Girişi
İşbu Anlaşma, AGDAŞ Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş. ile arasında, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası
Kanunu ile bu Kanuna dayanan mevzuat ve BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (Kısaca ŞİD) gereği yapılmıştır.
MADDE 1- ANLAŞMANIN TARAFLARI
Bu Anlaşmanın tarafları “ Xxxxx Xxx. Xxxx. Xx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xx:0 Xxxxxxxxx/XXXXXXX” adresinde mukim Dağıtım Lisansı sahibi AGDAŞ Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş. (bundan sonra kısaca AGDAŞ olarak
anılacaktır) ile …………………… adresinde mukim (bundan sonra kısaca MÜŞTERİ olarak
anılacaktır) arasında tanzim ve imza edilmiştir.
MADDE 2- ANLAŞMANIN KONUSU
İşbu Anlaşma’nın konusu, MÜŞTERİ tarafından, mahallinde, gerçekleştirilecek olan “Boru Hattı
ile Xxxxxxxx Xxxxxxx” işindeki yükümlülüklerin belirlenmesidir. Anlaşma kapsamında Müşavir Firma’nın ve vereceği kontrollük hizmetindeki sorumluluklarının belirlenmesi hususları da yer almaktadır.
MADDE 3- İMZAYA YETKİLİ MAKAM VE ŞAHISLAR
İşbu Anlaşma MÜŞTERİ ile AGDAŞ adına kendi taraflarını temsil ve imzalama yetkili şahıslarca imzalanacaktır.
MADDE 4- TANIMLAR
Xxxx Xxxxxma’ da adı geçen:
1) Kanun:18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununu,
2) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
3) Bağlantı hattı: Dağıtım şebekesini serbest tüketici servis kutusuna veya basınç düşürme ve ölçüm istasyonuna bağlayan boru hattını ve servis kutusu veya basınç düşürme ve ölçüm istasyonu dâhil ilgili teçhizatı,
4) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir şehirde doğal gazın dağıtımı ve mahalli gaz boru hattı şebekesi ile nakli faaliyetlerini yapmaya yetkili kılınan tüzel kişiyi,
5) İlgili mevzuat: Doğal gaz piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Kurul Kararı ile ilgili tüzel kişinin sahip olduğu lisans veya lisansları,
6) Müşteri: Serbest veya serbest olmayan tüketiciyi,
7) Bağlantı Noktası: Boru Hattı’ nın, AGDAŞ’ ın mevcut Dağıtım Hattına bağlandığı noktayı,
8) Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu: Doğal gazın basıncının düşürüldüğü, ayarlandığı ve doğal gaz miktarının ölçüldüğü istasyonu,
9) Xxxxx, Taraflar: İşbu Anlaşmayı düzenleyip, imza altına alan AGDAŞ ve MÜŞTERİ’ yi,
10) Müşavir Firma: Boru Hattı ve İstasyon Montajı” işinin yapımı esnasında sahada AGDAŞ adına kontrollük hizmeti verecek şirketi,
11) Yüklenici Firma: Boru Hattı ve İstasyon Montajı” işinin yapımını üstlenen şirketi, Anlamına gelir.
MADDE 5- TESİS İNŞAASI, MALİYETİ, MÜLKİYETİ VE SORUMLULUKLAR
Boru Hattı ve Xxxxxxxx’ un kuruluş maliyeti ve Müşavir Firma masrafları MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır. MÜŞTERİ, Boru Hattı ve Xxxxxxxx’xx mülkiyetini tüm vergiler dâhil Bila bedel XXXXX’ x xxxxxxxxxx, XXXXX da Boru Hattı ve Xxxxxxxx’xx mülkiyetini devralacaktır. İşin geçici kabulünün yapılmasını takiben, Boru Hattı ve Xxxxxxxx’xx mülkiyeti ve işletim sorumluluğu AGDAŞ’ a ait, ölçüm ekipmanlarının erişim ve denetimi sadece AGDAŞ’ ın yetkisinde olacaktır. AGDAŞ bu yetkisini kullanırken MÜŞTERİ’ nin temsilci bulundurma hakkı
vardır.
Boru Hattı güzergâhında; kamulaştırma ya da yapım çalışmaları kapsamında yapılması gerekli değişiklikler, AGDAŞ ile birlikte MÜŞTERİ, Müşavir Firma ve Yüklenici Firma mutabakatında gerçekleştirilecektir. Ancak AGDAŞ, güzergâhta yapılacak değişikliklerde son karar yetkisine koşulsuz olarak sahiptir.
İmza tarihi itibarıyla Taraflar sorumluluk alanlarına giren faaliyetlerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeye başlayacaklar ve boru hattı inşasına yönelik yükümlülüklerini imza tarihinden itibaren en geç on iki ay içinde tamamlayacaklardır. Ancak, projenin gelişimine bağlı olarak Tarafların mutabakatıyla yapılacak ek protokol ile süre uzatımı yapılabilecektir.
AGDAŞ işin tamamlanmasından sonra gerekli incelemeleri yapıp, “İşletmeye Alma Hazır Belgesi” ni tanzim edecektir.
5.1. Bağlantı Kontrol, Geçiş İzni ve Kamulaştırma Bedeli
-Bağlantı Kontrol Bedeli :
-Geçiş Xxxx Xxxxxx
• Karayolu Geçişi :
• Demiryolu Geçişi :
• Belediye Kazı İzni :
• Diğer :
-Kamulaştırma Bedeli :
-Ödemeye Esas Toplam Bedel :
5.2. Bağlantı Yeri, Boru Hattı ve Xxxxxxxx
Boru Hattı’nın Dağıtım Şebekesi ’ne bağlantısı ekli krokide gösterilen noktadan yapılacaktır. Bağlantı noktası ile İstasyon arasındaki güzergâh ve İstasyon yeri EK’teki krokide gösterilmiştir.
Boru Hattı ve İstasyonun projelendirilmesi, yapımı, kontrolü ve denetlemesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) ‘Yapım ve Hizmet Sertifikası’ sahibi yetkili firmalar aracılığıyla, AGDAŞ’ ın vereceği proje onayı çerçevesinde, tüm maliyetleri kendisine ait olmak üzere MÜŞTERİ tarafından yaptırılacaktır.
AGDAŞ, Boru Hattı ve İstasyonun inşaat ve montajı esnasında kullanılacak Teknik Şartnameleri MÜŞTERİ’ ye verecektir.
AGDAŞ, Boru Hattı ve İstasyonun inşaat ve montajında, her aşamada ONAY yetkisini kendi eline alma ve
gerekli onayları verme hakkına sahiptir. AGDAŞ dilediği zaman sahada yüklenici firma veya Müşavir Firmanın çalışmaları hakkında denetimlerde bulunabilir, tespit ettiği eksiklikleri tutanak altına alabilir.
İstasyonun, AGDAŞ’ ın Sevkiyat Kontrol Merkezine “on-line” bağlantısı için gerekli çalışmalar, istasyonun devreye alınmasından önce gerçekleşecektir.
Boru Hattı’nın AGDAŞ dağıtım şebekesine bağlantısı, hot-tap operasyonu /soğuk kesme ile olacaktır. Bağlantı şekli hat-top veya soğuk kesme yöntemi ile de olsa işin başında sigorta yapılması zorunludur. Sigorta poliçesi, işe başlama dosyasında sunulacaktır.
Boru Hattı’nın AGDAŞ dağıtım şebekesine bağlantısı için gereken hot –tap operasyonu maliyeti kendisine ait olmak üzere MÜŞTERİ tarafından yapılacaktır.
MÜŞTERİ ve/veya yetkilendirdiği Yüklenici Firma’ya ait kusurlar halinde, AGDAŞ’ ın rücu hakları saklıdır. İnşa edilen Boru Hattından ya da İstasyon çıkışından yeni bağlantı AGDAŞ tarafından mer’i mevzuata uygun olarak verilecektir.
Taraflar; Yüklenici Firma, Müşavir Firma ve kendileri arasında imzalanacak anlaşmalarda, işbu Anlaşma hükümlerine aykırı hükümlere yer vermeyeceklerdir.
Yüklenici firma ile MÜŞTERİ arasında, söz konusu bağlantı hattı ve istasyonu işinin kapsamı ve koşullarını belirleyen sözleşme, Müşavir firmanın proje onayı için AGDAŞ’ a vereceği işe başlama dosyasında yer
alacaktır. Söz konusu bağlantı hattı ve istasyon projesini AGDAŞ’ ın onaylamasından sonra, yüklenici firma
sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini sigortalatır ve bununla ilgili belgeler AGDAŞ’ a teslim edilmeden projenin yapımına başlanmayacaktır.
Bağlantı noktası itibariyle, Şehir mevcut durumdaki tüketim değerleri dikkate alındığında MÜŞTERİ’nin 2.000,00 m3/h lik tüketim değeri 6-19 bar basınç aralığında karşılanmaktadır. Ancak şehir tüketim değerlerinin maksimum değerlere ulaşması halinde mevcut botu hattından talep edilen tüketim değeri karşılanamayabilir. Bu durumda yeni bir boru hattı çekilmesi halinde maliyeti MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır.
5.3 Kamulaştırma ve İzin İşlemleri
Kamulaştırma bedeli ve masraflar MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır. Güzergâh ile ilgili arazi sahiplerinden kaynaklanabilecek tüm davaların takip edilmesi AGDAŞ’ ın sorumluluğunda olup, XXXXX’ ın davaları ihbar yükümlülüğü yoktur. Davalar sonucunda oluşacak olan tüm ceza, tazminat vb. para cezaları MÜŞTERİ veya Yüklenici Firma’dan müşterek ve müteselsil sorumluluk esasına göre tahsil olunacaktır.
AGDAŞ tarafından kamulaştırılacak olan Boru Hattı güzergâhının ve istasyonun yerinin kamulaştırma
dosyalarının hazırlanması, hâlihazır haritalar ve kadastral haritaların hazırlanması, kadastro onaylarının alınması MÜŞTERİ tarafından bedelleri ödenerek AGDAŞ ‘ın onayladığı Yetkin bir Harita Firması tarafından
yapılacaktır.
Güzergâhta var ise Karayolu, Demiryolu, Belediye İmar yolu, dere vb. geçişlere ait izinlerin alınması ve geçişlere ait bedellerin ödenmesi, MÜŞTERİ ya da yetkilendirdiği Yüklenici Firma tarafından AGDAŞ’ a
yapılacaktır. İlgili kurumlarla yapılacak protokol ve geçiş izinleri belgeleri AGDAŞ tarafından imzalanacak ve ödemeler AGDAŞ tarafından yapılacaktır.
Aksi hal ve/veya gecikme AGDAŞ’ ca fesih nedeni sayılacak olup, MÜŞTERİ ve Yüklenici Firma’dan bedeller ve tazminat müşterek ve müteselsil sorumluluk esasına göre tahsil olunacaktır.
Boru Hattı güzergâhında İmar değişikliği, 18. Madde uygulaması ve benzeri nedenlerden dolayı oluşabilecek deplase işlemlerinde, maliyet MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx tarafından boru hattında sonradan oluşabilecek çökme ve yol bozuklukları ile ilgili üst yapı tahrip bedeli talep edilmesi halinde bedel MÜŞTERİ tarafından ödenecektir.
MÜŞTERİ, EK’ e göre tesisleri içinde inşa edeceği İstasyonun, kurulduğu arazinin kullanım hakkını AGDAŞ’ a verecektir.
MÜŞTERİ, doğal gaz bağlantı hattı ve istasyonu inşasından vazgeçmesi halinde, AGDAŞ tarafından yapılmış kamulaştırma işlemlerine ait bedellerin tamamını, AGDAŞ’ a ödemeyi kabul etmektedir.
MÜŞTERİ’ nin doğal gaz bağlantı hattı ve istasyonu inşasından vazgeçmesi durumunda, AGDAŞ tarafından
yapılmış olan kamulaştırma işlemlerine ait bedellerin tahsil edilebilmesi için; inşa edilmesi gereken bağlantı hattı ve varsa istasyon yerine ait AGDAŞ tarafından yaklaşık olarak belirlenen kamulaştırma bedeli ve masraflarına
tekabül eden bedeller hesaplanarak, MÜŞTERİ’ ye bildirilecek ve bedel tutarında koşulsuz teminat mektubunu AGDAŞ’ a verecektir. Teminat mektubu verilmemesi ve ilgili bedellerin ödenmemesi halinde kamulaştırma
çalışmaları yapılmayacaktır.
MÜŞTERİ’ nin doğal gaz bağlantı hattı ve istasyonu inşasından vazgeçmesi halinde, AGDAŞ tarafından
bildirilen kamulaştırma işlemine ait bedellerin, bildirim tarihten itibaren 15 gün içinde AGDAŞ’ a ödenmemesi halinde, alınan teminat mektubu nakde çevrilerek, mahsup işlemi yapılır, varsa kalanı iade edilir.
Bağlantı Hattı ve İstasyonun geçici kabulünün yapılması sonrasında ve/veya kamulaştırmanın bitmiş olmasına müteakip söz konusu teminat mektubu MÜŞTERİ’ ye iade edilecektir.
MADDE 6- YÜKLENİCİ VE MÜŞAVİR FİRMALARIN BELİRLENMESİ
MÜŞTERİ, Yüklenici ve Müşavir Firmaları, EPDK tarafından konuyla ilgili sertifika verilmiş firmalar arasından kendisi belirleyecek, belirlediği firmaları AGDAŞ’ a bildirecektir. Bu firmalardan AGDAŞ’ a borçlu ya da
itilaflı olanlar var ise AGDAŞ’ ın bu firmaları değerlendirmeye alma yetkisi vardır. Ancak, Müşavir Firma; bünyesinde kaynak filmlerinin kontrolü için Resmi Kurumlardan alınmış Level II seviyesinde “radyografi” sertifikasına sahip eleman bulunduracaktır.
MADDE 7- MÜŞAVİR FİRMA TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER
A) Boru Hattı ve İstasyonun AGDAŞ tarafından MÜŞTERİ’ ye verilen Teknik Şartnameye ve AGDAŞ
tarafından onaylanmış projelere göre montajının gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Bu amaç doğrultusunda inşaatın her aktivitesini yakından takip edecektir.
B) Projenin muhteviyatına bağlı olarak sahada yeterli sayıda kontrol amacıyla "MÜHENDİS" bulunduracaktır.
C) İşe başlanılmadan önce, Yüklenici Firma’ya kaynak test prosedürlerini hazırlatacak, kaynakçı testlerin yapılmasını sağlayacak test sonuçları olumlu ise, olumlu olduğunu yazı ile AGDAŞ 'a teyit edecektir. Aksi takdirde testleri yeniden yaptırtacaktır.
D)Yine işe başlanılmadan önce işin uygulama projelerinin hazırlanmasını sağlayacak ve hazırlanan tüm projeleri kontrol ederek AGDAŞ’ ın onayına sunacaktır.
E) Projenin uygulamasına yönelik olarak söz konusu işte kullanılacak tüm malzemelerin sertifikalarını ve teknik özelliklerini gösteren her türlü belgenin temin edilmesini sağlayacak, malzemelerin teknik şartnamelere ve
projelere uygun olup olmadığını kontrol edecektir. Malzemeler teknik şartnamelere ve projelerine uygun ise malzemelerin kullanılması için onay almak üzere malzemelere ait sertifika ve belgeleri AGDAŞ’ a sunacaktır. Eğer AGDAŞ malzemelerin uygunluğunu onaylarsa bunu Yüklenici Firma’ya bildirecektir.
F) İşin kontrolü olarak, kaynakçı testlerini tamamlatıp, projelerin AGDAŞ 'tan onayını alıp, AGDAŞ, Kendisi ve Yüklenici Firma arasında Arazi Teslim Belgesi düzenleyip, malzemeler konusundaki gerekli olurları da
verdikten sonra, sahada işe başlanılması yönünde Yüklenici Firmaya yazılı izin verecek, bu durumdan AGDAŞ 'ı aynı gün yazılı olarak haberdar edecektir. Yüklenici Firma’nın teslim edilen güzergâhın dışına boru hattı
döşenmesi veya güzergâh üzerindeki kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış kısımlarda çalışmalarından kaynaklanacak hukuki sorumluluk kusur nispetinde Müşavir Firmaya ve MÜŞTERİ’ ye aittir. Hukuki ve idari nedenle oluşabilecek gecikmelerdeki sorumluluklar kusur nispetinde SON MÜŞTERİ ve Müşavir Firma’ya aittir.
G) İnşaat esnasında aşağıda verilen her aktivitenin tamamlanmasından sonra, tamamlanan aktivite için yüklenici firma ile karşılıklı olarak, aktivitenin onaylı proje ve teknik şartnamelere uygun olarak gerçekleştiğini belgeleyen tutanakları tutarak imza altına alacaktır. Yüklenici Firma ile beraber karşılıklı imzalanan bu tutanakları, iş
bitirme dosyasında AGDAŞ 'a sunacaktır. Söz konusu aktiviteler Boru Hattı için;
- Güzergâh açılması,
- Kanal kazısı,
- Boru dizgisi,
- Boru kaynağı, NDT ve İzolasyon,
- İndirme ve kapama (ikaz bandı serilmesi) ,
- Hidrostatik test ve kurutma,
- Katodik koruma,
- Hat işaretlerinin montajı,
- Güzergâh tesviyesi olarak tanımlanmıştır.
İstasyon (B Tipi) için aktiviteler;
- Temel betonun dökülmesi,
- İstasyonun ve giriş vanasının montajının yapılması,
- Toprak üstü borulamanın boyanması,
- Topraklamanın yapılması, olarak tanımlanmıştır.
H) İş bitirme "as-built doküman" olarak aşağıda tanımlanan dokümanları içeren dosyayı hazırlatacak, bu dokümanları kontrol ederek onaylayacak ve bir ön yazı ile AGDAŞ 'a sunacaktır.
Bu dokümanlar:
- Onaylamış olduğu kaynak prosedür testi ve kaynakçı testi raporları,
- Onaylamış olduğu orijinal malzeme sertifikaları ve malzemelerin özelliklerini gösterir teknik dokümanlar (manueller),
- 1 takım asıl (aydınger) 3 takım ozalit kopya as-built çizimler ve mikrofilmler (veya disket),
- Onaylamış olduğu kaynak log book’ları,
- Onaylamış olduğu kaynak filmleri ve orijinal raporları,
- Onaylamış olduğu hidrostatik test raporları,
- Mekanik ve elektronik sayaçların tip sistem onayları ve ilk muayene belgeleri,
-G maddesinde tanımlanan ve her aktivitenin tamamlanmasından sonra yüklenici firma ile karşılıklı olarak imzalanan orijinal tutanaklar olacaktır.
İş bitirme dosyasının ön yazısında Yüklenici Firma tarafından gerçekleştirilmiş olan “Boru Hattı ile İstasyon Montajı” işinin tüm inşaat ve montajının kontrollüğümüz altında proje ve teknik şartnamelere uygun olarak gerçekleştirildiğini ve proje bünyesinde kullanılan tüm malzemelerin teknik şartnamelere uygun olduğunu
taahhüt eder, as-built dokümanların tarafımızca kontrol edilip onaylandığını belirtiriz. Yukarıdaki taahhüdümüze bağlı olarak, teknik şartnamelere ve projelerine uygun olarak gerçekleştirilmemiş inşaat ve montaj dolayısıyla ortaya çıkacak her türlü sorunda, AGDAŞ' ın sorumluluğu olmadığını beyan ederiz" ifadesine yer verecektir.
I) Bu aşamada sahada Boru Hattı ve Xxxxxxxx’xx onaylanmış as-built projeler ve AGDAŞ Şartnameleri ’ne göre yapılıp yapılmadığının kontrolü için Geçici Kabul yapılır. Geçici Kabule Müşavir Firma, Yüklenici Firma, MÜŞTERİ ve AGDAŞ’ ın yetkilileri katılırlar.
İ) MÜŞTERİ, Yüklenici Firma ve AGDAŞ tarafından da imzalanan “İşletmeye Alma Hazır Belgesi” ni ve gaz vermeye ilişkin belgeleri imzalayacaktır.
J) Boru Hattı ve Xxxxxxxx’xx işletmeye alınmasıyla Çıkış Noktası’nın aktif hale getirilebilmesi için, MÜŞTERİ, iç tesisatının proje ve yapım uygunluk kontrolünün AGDAŞ tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.
K) Geçici Kabul’den en az bir yıl sonra Kesin Kabul yapılır. Kesin Kabul’e, Geçici Kabul’e katılan taraflar katılırlar.
MADDE 8- GEÇİCİ KABUL, KESİN KABUL
Boru Hattı ve Xxxxxxxx’ un onaylanmış AGDAŞ Şartnameleri’ ne ve as-built projelere göre montajının yapılıp yapılmadığının kontrolü için AGDAŞ, MÜŞTERİ, Müşavir Firma ve Yüklenici Firma’dan yetkililerin katılımı ile Geçici Kabul yapılır. Geçici Kabul sırasında tespit edilen eksikler, Yüklenici Firma tarafından Geçici Kabul Heyeti’nce kendisine bildirilen sürede tamamlanır. Bu eksiklerin tamamlanmaması halinde MÜŞTERİ makul sürede bu eksikleri tamamlamakla mükelleftir. Aksi takdirde gaz arzı sağlanmayacaktır. Geçici Kabul süreci, Geçici Kabul Heyeti’nce tespit edilen eksikliklerin giderildiği tarihte tamamlanmış olacaktır.
Geçici Kabulden en az bir yıl sonra Kesin Kabul yapılır. Geçici Kabul ile Kesin Kabul arasında geçen süre garanti süresidir. Garanti periyodu süresince AGDAŞ’ a bildirilecek, malzeme ya da işçilik hatasından kaynaklanan tüm hasarların Yüklenici Firma’ca onarılması, MÜŞTERİ ve Müşavir Firma tarafından derhal sağlanacaktır.
MADDE 9- VERGİ, RESİM VE HARÇLAR
Anlaşmanın tanzim, tasdik v.b. hukuki gereklilikleri dolayısıyla meydana gelebilecek tüm masraflar ile her türlü vergi, resim ve harçlarla, ilgili tüm giderler MÜŞTERİ’ ye ait olacaktır.
MADDE 10- HÜKÜM BULUNMAYAN XXXXXX
Bu Anlaşmada hüküm bulunmayan hallerde, Dağıtım-Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ve Diğer Mevzuatlardan Kaynaklanan Hükümler uygulanacaktır.
Bu Anlaşmada yer alan maddelerin herhangi biri, kanuni ve Taraflarca geçerli olduğu kabul edilen herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz duruma geçse de, diğer maddeler tamamen geçerli ve etkin olacak ve
bağlayıcılığı devam edecektir.
MADDE 11- ANLAŞMANIN FESHİ
İşbu Anlaşmadaki teknik, idari ve hukuki tüm düzenlemeler aksine gecikme ve ihlal halinde, hiç bir yazılı ihbar şartı aranmaksızın AGDAŞ’ ın tek taraflı fesih hakkı vardır.
MADDE 12- DİĞER HUSUSLAR
Müşteri, Hot-Top operasyonunu AGDAŞ dışında bu konuda yetkin ve yetkili başka bir firmaya yaptırması halinde, operasyon sonucu dağıtım şebekesinde meydana gelebilecek gaz kesintisinden kaynaklı 3.taraflardan AGDAŞ’ a rücu edecek maddi tazminat ve diğer tüm sorumlulukları kabul eder.
Gelecekte bu Anlaşmaya ilave edilmesi gereken hükümler ortaya çıkarsa ya da Anlaşmadaki hükümlerin revize edilmesi gerektiğinde ya da EPDK denetimi uyarınca, bazı zorunlu değişikliklerin gündeme gelmesi durumunda, taraflarca ek protokol yapılır.
MADDE 13- İHTİLAFLARIN HALLİ
İşbu Anlaşmanın tatbikinden doğabilecek tüm ihtilaflar hususunda yetkili mercii, Sakarya Mahkemeleri ve Sakarya İcra Daireleri olacaktır.
MADDE 14- BAĞLANTI ANLAŞMASININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ
İşbu Anlaşma 3 üncü Madde’ de belirtilen yetkililerce imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. İşbu Anlaşma 14 (on dört) madde ve Ek’ teki krokiden ibaret olup bir nüsha olarak …/…/….. tarihinde tanzim ve imza edilmiştir.
EK: Bağlantı yeri, Bağlantı Hattı ve İstasyon yeri krokisi
AGDAŞ MÜŞTERİ