İSTİNYE ÜNİVERSİTESİANATOMİK MAKET ALIM SÖZLEŞMESİ

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİANATOMİK MAKET ALIM SÖZLEŞMESİ

Sözleşmenin tarafları

MADDE 1 – (1) İşbu Sözleşme; bir tarafta, “Xxxxxxx Xxx., Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xx., Xx: 0, Xxxxxxxxxxx/XXXXXXXX” adresinde faaliyet gösteren “İstinye Üniversitesi” (bundan sonra "Üniversite” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ………………………………….. adresinde mukim “……………………..” (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

(2) Üniversite ve Yüklenici ayrı ayrı anıldığında; Taraf, birlikte anıldığında “Taraflar” ibaresi kullanılacaktır

Sözleşmenin konusu

MADDE 2 – (1) İşbu Sözleşme’nin konusu; Ek’te yer alan İdari ve Teknik Şartname’de belirtilen Anatomik maketlerin ……………….. tarihine kadar Üniversite’nin Topkapı Kampüsüne teslimi, taşınması ve varsa montaj ve kurulumlarının yapılmasına dair usul ve esasların belirlenmesinden ibarettir (Ek-1).

Üniversitenin hak ve yükümlülükleri

MADDE 3 – (1) Üniversite, imalat ve/veya montaj kaynaklı arıza ya da kırılma/noksanlık vb. durumlarda ilgili malzemenin yenisiyle değiştirilmesini talep edecektir.

(2) Üniversite, Yüklenici’nin işbu Sözleşme ve eklerine konu mobilya ve aksesuarlarını …………………. tarihine kadar montajlı olarak teslim etmemesi halinde Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme yetkisini haizdir.

Yüklenicinin hak ve yükümlülükleri

MADDE 4 – (1) Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin Sözleşme’ye uygun olarak, malın süresinde teslimi, montajı ve taşıma için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. Üniversite’nin uyarı ve talimatlarına uymaması veya Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, Üniversite’nin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yüklenici’ye tazmin ettirilir.

(2) Yüklenici, işin yapımı sırasında İstinye Üniversitesi Satınalma ve İhale Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür.

(3) Yüklenici’nin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya Üniversite personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın Üniversite tarafından tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenici’nin alacaklarından mahsup edilmek suretiyle tahsil edilir. Yüklenici, Üniversite alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, herhangi bir noter ihtarına ya da mahkeme kararına gerek olmadan, bildirim üzerine en geç 10 (on) gün içinde en yüksek ticari faiz ile Üniversite’ye ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

(4) Yüklenici, malın Üniversite’ye teslimi ve/veya montajından önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dâhil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

(5) Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

(6) Yüklenici, işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan maketleri garanti belgeleri ile teslim edecek olup, ürünler tüm fabrika hatalarına karşı minimum 2 (iki) yıl garanti kapsamında olacaktır. Üniversite,

(7) Yüklenici, montaj ve diğer işler için gerekli olan tüm elektrik, su, gaz tesis ve bağlantılarını kullanması sırasında ortaya çıkacak olası zararları Yüklenici karşılamakla yükümlüdür. Zararların Üniversite tarafından karşılanmak zorunda kalınması halinde Yüklenici, Üniversite’nin ödediği bedelin tüm fer’ileri ile birlikte alacağından mahsup edilmesini ve alacağının yetmemesi halinde de herhangi bir noter ihtarına ya da mahkeme kararına gerek olmadan, bildirim üzerine en geç 10 (on) gün içinde en yüksek ticari faiz ile Üniversite’ye ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

(8) Yüklenici, montaj sırasında aynı mekân içerisinde çalışmakta olan Üniversite personeli ve/veya diğer Yüklenici personeli ile uyumlu çalışmak zorundadır.

(9) Yüklenici personeli, teslim programında yapılan düzenlemeye uygun olarak teslim ve montaj işlemini gerçekleştirecektir. Ancak, Üniversite tarafından yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici’de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini Üniversite’nin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Ancak, Üniversite tarafından yapılan değişiklik, iş programının uzamasına sebep olmamalıdır.

(10) Yüklenici, işbu Sözleşme kapsamında göreceği tüm iş ve hizmetlere ilişkin mevzuatın takip edilmesi, özellikle malzeme bakımına ilişkin tüm teknik şartların mevzuata uygun olması ve her türlü mevzuat ve uygulama değişikliğine ilişkin Üniversite’nin bilgilendirilmesi ile yükümlüdür.

(11) Yüklenici, Sözleşme’nin mütemmim cüzü olan İdari ve Teknik Şartname’ye birebir uymak zorundadır. Uymaması halinde doğmuş/doğacak zararları Yüklenici karşılamakla yükümlü olup, zararların Üniversite tarafından karşılanmak zorunda kalınması halinde Yüklenici, Üniversite’nin ödediği bedelin tüm fer’ileri ile birlikte alacağından mahsup edilmesini ve alacağının yetmemesi halinde de herhangi bir noter ihtarına ya da mahkeme kararına gerek olmadan, bildirim üzerine en geç 10 (on) gün içinde en yüksek ticari faiz ile Üniversite’ye ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

(12) İşbu Sözleşme’ye konu tüm imalatlar 2 (iki) yıl boyunca Yüklenici’nin ücretsiz garanti kapsamında olacaktır.

Garanti

MADDE 5 – (1) İşbu Sözleşme’ye konu tüm imalatlar garanti süreleri daha uzun bir süreyi içermiyorsa, asgari 2 (iki) yıl Yüklenici’nin ücretsiz garanti kapsamında olacaktır.

(2) Yüklenici, ürünlerin teslimatı gerçekleştirdikten sonra ürünlerin teknik olarak meydana gelebilecek ya da gelmiş olan çömeler, kromlarda olabilecek bozulmalar (neme maruz bırakılmadığı, kullanım şartlarına uygun olarak kullanıldığı takdirde), kumaşlardaki dikiş hataları ya da sökülmeleri, metal kısımlarda olabilecek kopma ya da kırılmalar da söz konusu ürünler Yüklenici tarafından garanti tarihi süresince bedelsiz olarak onarılacak veya yenilenecektir.

Hizmet bedeli

MADDE 6 – (1) Üniversite, işbu Sözleşme’ye konu iş için Yüklenici’ye ……………………. TL ödeme yapacaktır.

(2) Ödemeler, fatura ve irsaliyenin tebliği tarihi itibariyle 150 (yüzelli) günlük parçalı çek halinde gerçekleştirilecektir.

Sözleşme maddelerinin tamlığı ve bağlayıcılığı

MADDE 7 – (1) Bu Sözleşme ve eklerindeki şartlar, Taraflar arasında varılmış olan anlaşmanın tam ve yek beyanını teşkil ederler. Bu Sözleşme’nin şartlarının aşağıda sayılanlar ile -bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile-tenakuzu halinde bu Sözleşme’nin şartları geçerlidir:

1. Bu Sözleşme’nin imzasından önce teati edilen her türlü şifahi ve yazılı beyanlar.

2. Taraflara ait her türlü ticaret-muamelat usulleri ile bunların yazılı beyanları.

3. Sözleşme’ye ekli olmayan teklifler ile geçerliliği belirtilmeyen geçmiş sözleşmeler.

4. Bu Sözleşme ile ilgili olarak Yüklenici’nin veya üçüncü şahısların düzenleyeceği proforma fatura, fatura veya diğer dokümanlar üzerinde kayıtlı herhangi bir hüküm.

Sözleşmenin süresi ve fesih

MADDE 8 – (1) İşbu Sözleşme, imza tarihinde yürürlüğe girecek olup, Sözleşme konusu işin yapılması, Üniversite’nin Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından kabul kararı verilmesi ve akabinde ücretin ödenmesi ile kendiliğinden sona erer. Sözleşme’nin sona ermesi durumunda da Yüklenici’nin Sözleşme konusu taahhütleri ve ürünlere ilişkin ayıba karşı tekeffül ve garanti sorumlulukları devam eder.

(2) Üniversite çalışma dokümanı Yüklenici’ye gönderilmeden önce yazılı bildirimde bulunmak koşulu ile Sözleşme’yi her zaman tazminatsız feshetme hakkına sahiptir.

(3) Üniversite, Yüklenici’nin mobilya ve aksesuarlarını tarihine kadar montajlı olarak teslim etmemesi veya Yüklenici’nin işbu Sözleşme kapsamındaki edimlerini gereği gibi ifa etmemesi halinde Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme yetkisini haizdir. Bu durumda fesih sebebiyle doğmuş/doğacak tüm zararlar Yüklenici’den talep edilecektir. Üniversite’nin Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve sair diğer yasal mevzuattan doğan hakları saklıdır.

Sözleşmede değişiklik yapılması

MADDE 9 – (1) Tarafların mutabakatı ile Sözleşme’de değişiklik yapılması ve/veya yeni hükümler ihdas edilmesi amacıyla ek protokoller yapılabilir. Bu değişiklikler yazılı olarak yapılmadığı ve usulüne uygun olarak imzalanmadığı takdirde geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

(2) Yapılacak ek protokoller de bu Sözleşme’nin mütemmim cüzü sayılacaktır.

Sözleşmenin ekleri

MADDE 10 – (1) Aşağıda kayıtlı ekler Sözleşme’nin metni ile beraber ayrılmaz bir bütün teşkil ederler ve eklerdeki hükümler metinlerdeki hükümler gibi geçerlidir:

1. İdari Şartname

2. Teknik Şartname

3. Teknik Özellikler

4. Üniversite imza sirküleri

5. Yüklenici imza sirküleri

6. Yüklenici Ticaret Sicil Gazetesi

7. Yüklenici Vergi Levhası

Devir ve temlik yasağı

MADDE 11 – (1) Yüklenici, işbu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını ve yükümlülüklerini, Üniversite’nin izni ve onayı olmaksızın, herhangi bir amaçla devir ve/veya temlik edemez ve Sözleşme’yi teminat mektubu olarak kullanamaz.

(2) Yüklenici, bir başka gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsı herhangi bir sebeple, bu Sözleşme’de ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde belirtilen sorumluluklarına, hak ve alacaklarına ortak edemeyecektir.

Gizlilik

MADDE 12 – (1) Tarafların her biri, diğer taraftan edinmiş olduğu bilgileri sadece bilgilerin sağlanma amaçlarına uygun olarak kullanacak ve üçüncü kişilerin bu bilgilere erişmelerini engelleyecek ve bu bilgileri kendi ticari sırlarıyla aynı şekilde gizli tutacaktır. Taraflar Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun hükümlerinde gösterilen yükümlülüklere riayet etmeyi de taahhüt eder ve bu kapsamdaki sorumluluğa aykırılığın gizlilik taahhüdünü ihlal olduğunu kabul eder. Bu gizlilik yükümlülüğü genel olarak bilinen, bilgiyi teslim alan tarafından bağımsız olarak geliştirildiği kanıtlanabilen ya da bilgiyi ifşa edene karşı herhangi bir ifşa yasağı yükümlülüğü taşımayan bir üçüncü kişiden edinilmiş olan bilgiler için geçerli değildir. Aynı şekilde, bu yükümlülük, taraflardan birinin elde etmiş olduğu bilgilerden herhangi birini yasal olarak ifşa etmesi gerektiğinde de geçerli olmayacaktır. Bu yükümlülük, işbu Sözleşme’nin geçerliliğini yitirmesinden sonra da süresiz olarak varlığını koruyacaktır.

(2) İşbu Sözleşme’nin herhangi bir şekilde sona ermesini müteakip ifşa edilen bilgilerin tamamı ve bunların tüm kopyaları, bu bilgileri temin etmiş olan Taraf’a, yazılı talebini müteakiben üç gün içerisinde iade edilecektir. İade edilebilme imkânı olmayan bilgiler ve kopyaları ise imha edilecektir.

(3) Taraflar, bilgilerin izinsiz bir şekilde ifşa edilmesinin, kullanılmasının veya elden çıkarılmasının, bilgi sahibi Taraf açısından, tamiri olanaksız zarara, iş kaybına ve önemli hasara yol açacağını kabul ederler. Bu nedenle Taraflar’dan herhangi birinin, işbu gizlilik hükmünü ihlali halinde, belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla, bu ihlalden doğan giderlerinin, masraflarının, vekâlet ücretlerinin tazmin edilmesi dâhil olmak üzere, diğer Taraf’ın her türlü doğrudan zararını karşılamayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

(4) Taraflar, kendisi ile paylaşılan kişisel verilerin kanuni olmayan yollar ile başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa süre içerisinde birbirlerine bildirecektir.

(5) Ayrıca, Taraflar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerini eksiksiz olarak ifa edecektir.

Feragat ve kısmi geçersizlik

MADDE 13 – (1) Herhangi bir Taraf’ın bu Sözleşme hükümlerini veya işbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklanan bir hakkını tatbik etmemesi bu haklardan feragati olarak yorumlanamaz.

(2) Bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Taraflar böyle bir durumda Sözleşme’nin geçerliliğini veya uygulanma kabiliyetini kaybeden hükümlerinin yerine karşılıklı olarak en yakın ticari etkiyi yaratabilecek hükümler üzerinde anlaşılması için elinden gelen tüm çabayı gösterecektir.

Müzakere süreci

MADDE 14 – (1) İşbu Sözleşme’nin tüm içeriği karşılıklı müzakereler sonucu oluşturulmuş olup, Taraflarca incelenmesi ve değerlendirilmesi bakımından makul süreler tanınmış, Tarafların görüş, öneri ve uzlaşıları doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılarak imzaya hazır hale getirilmiştir.

(2) Taraflar, işbu Sözleşme ve Eklerinde yer alan hususlarda mutabık kaldıklarını; işbu Sözleşme ve Eklerinde yer alan hükümler uyarınca basiretli birer tacir olarak davranmakla yükümlü olduklarını; işbu Sözleşme ve Ekleri içeriğinin ve bu içerik kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin farkında olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Mücbir sebepler

MADDE 15 – (1) İşbu Sözleşme çerçevesinde bir olayın mücbir sebep sayılabilmesi için, olaydan etkilenen Taraf’ın, gerekli özen ve dikkati göstermiş ve gerekli önlemleri almış olmasına karşın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini zaman ve/veya maliyet açısından önemli ölçüde veya tamamen olumsuz yönde etkilemesi gerekir.

(2) Tarafların kendi kontrolü dışında sayılan tabii afet, savaş, terör olayları, hükümet kısıtlamaları, ithalat veya ihracat rejimi, ticari ihtilaf, yangın, patlama, sel veya diğer doğal olaylar ile fabrika ve tesislerin kapatılması veyahut herhangi benzeri diğer bir sebepten, doğrudan veya dolaylı olarak, doğan hiçbir zarar veya ziyandan Taraflar sorumlu olmayacağı gibi bu sebeplerden ötürü yükümlülüklerini ifa edememesinden veya yükümlülüklerinin ifasındaki gecikmelerden sorumlu tutulamaz.

(3) Taraflardan birisi mücbir sebeplerden dolayı Sözleşme’de yazılı yükümlülüklerinden birini yerine getiremediği takdirde, aşağıdaki şarta uymak kaydıyla, sadece bu yükümlülüğünü mücbir sebeplerden etkilendiği derecede yerine getiremediğinden dolayı sorumlu olmayacak, ancak bu durumdan etkilenmeyen yükümlülüklerinden dolayı sorumluluğu devam edecektir.

(4) Mücbir sebeplerden dolayı yükümlülüklerini yerine getiremeyen Taraf, mücbir sebebin başlangıç tarihi, etkilenen yükümlülükleri ve mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihi en geç 2 (iki) iş günü içinde yazılı olarak diğer Taraf’a bildirecektir.

(5) Mücbir sebebin 30 (otuz) günü aşması durumunda Tarafların Sözleşme’yi derhal ve tazminatsız olarak feshetme hakkı saklıdır.

Tebligat adresleri

MADDE 16 – (1) Taraflar bu Sözleşme'nin 1 inci maddesinde yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği yazılı olarak diğer Taraf’a bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli ve usulüne uygun olarak gerçekleştirilmiş bir tebligatın bütün hukuki sonuçlarına sahip olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Hüküm bulunmaxxx xxxxxx

MADDE 17 – (1) Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanır.

Yetkili yargı yeri

MADDE 18 – (1) Taraflar arasında işbu Sözleşme ve ekleri dolayısıyla doğabilecek ihtilafların çözümünde öncelikle, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35/A maddesi ve 14/04/2017 tarih ve 30038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği çerçevesinde uzlaşma sağlanmaya çalışılır.

(2) Uzlaşma sağlanamaması halinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Vergi ve harçlar

MADDE 19 – (1) Bu Sözleşme’nin imzalanması nedeni ile ortaya çıkabilecek damga vergisi dâhil her türlü vergi, resim, harç vs. masraflar Yüklenici’ye ait olup, işin başlangıcında ödeme dekontu Üniversite’ye ibraz edilecektir.

(2) Yüklenci’nin damga vergisi yükümlülüğünü ifadan kaçınması halinde söz konusu ödeme Üniversite tarafından yapılarak, Yüklenici’nin ilk alacağından mahsup edilecektir

Sözleşmenin yürürlüğü

MADDE 20 – (1) İşbu Sözleme 5 (beş) sayfadan ve 20 (yirmi) maddeden ve Sözleşme’nin mütemmim cüzü niteliğinde 7 (yedi) adet ekten ibaret olup, …./…./2019 tarihinde Tarafların yetkili temsilcilerince, 2 (iki) asıl olarak müştereken imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

………………………………

EKLER Ek 1- İdari Şartname Ek 2- Teknik Şartname Ek 3- Teknik Özellikler Ek 4- Üniversite İmza Sirküleri Ek 5- Yüklenici İmza Sirküleri Ek 6- Yüklenici Ticaret Sicil Gazetesi Ek 7- Yüklenici Vergi Levhası İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

6