İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ MAL VE HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ MAL VE HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ
Sözleşmenin tarafları
MADDE 1 – (1) İş bu Sözleşme; bir tarafta, “Xxxxxxx Xxx., Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xx., Xx: 0, Xxxxxxxxxxx/XXXXXXXX” adresinde faaliyet gösteren İstinye Üniversitesi (bundan sonra “Üniversite” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ………………………. adresinde faaliyet gösteren ……………. (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.
(2) Üniversite ve Yüklenici ayrı ayrı anıldığında; Taraf, birlikte anıldığında “Taraflar” ibaresi kullanılacaktır.
Sözleşmenin konusu
MADDE 2 – (1) İşbu Sözleşme’nin konusu; Hiper-Bütünleşik Sistem kurulumuyla ilgili Sözleşme ekinde ayrıntıları belirtilen ürün/ürünlerin Yüklenici tarafından, Üniversite’nin Xxxxxxxxxx Xxx., Xxxx Xxxxx Xxxx Xx., Xx: 0, Xxxxxxxxxxx/XXXXXXXX adresinde faaliyet gösterdiği Seyyid Nizam Yerleşkesi için temin edilmesi ve kurulumlarının yapılarak teslim edilmesine ilişkin esaslar ile Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir (Ek-1, Ek-2).
Üniversitenin hak ve yükümlülükleri
MADDE 3 – (1) Üniversite işbu Sözleşme’ye konu ürün/ürünlerin eksik, hatalı, ayıplı olduğunu tespit etmesi halinde zararın tazminini ve yenisi ile değiştirilmesini Yüklenici’den her zaman talep edebilir ya da Sözleşme’yi feshedebilir.
(2) Yapılacak olan kurulum sonucunda tüm sistemin istenilen şekilde çalıştığına, ihtiyaçların karşılandığına yönelik sistem teyit ve onayı Yüklenici’nin desteği ve gözetiminde Üniversite tarafından belirlenecek iş süreci sahiplerinin sorumluluğundadır.
(3) Üniversite, Yüklenici’ye ek mali yük getirmemesi veya ek külfeti karşılaması kaydıyla malın montajının yapılacağı yeri her zaman değiştirebilir. Yüklenici’nin montaj yerinin değişikliğine yönelik talebinin ise Üniversite tarafından uygun görülmesi zorunludur.
(4) İşbu Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş olması kaydıyla; malların teslimi, montajı, kurulumu ve bu mallarla ilgili eğitim verilmesi için Yüklenici’nin Üniversite personelinden yardım alması veya birlikte çalışması gerekirse Üniversite; Yüklenici’nin personeline gerekli yardımda bulunur ve/veya birlikte çalışacak personelinin adını, soyadını, çalıştıkları birimleri, yardım veya işin kapsamı ile süresini Yüklenici’ye yazılı olarak bildirir.
Yüklenicinin hak ve yükümlülükleri
MADDE 4 – (1) Yüklenici, Sözleşme’ye konu ürün/ürünleri ……………. tarihine kadar kurulumları tamamlanmış olarak Üniversite’nin talebi doğrultusunda çalışır vaziyette teslim etmekle yükümlüdür.
(2) Yüklenici, işbu Sözleşme ve eklerine uymak zorundadır (Ek-1, Ek-2). Uymaması halinde Sözleşme’nin feshi yoluna gidilerek, doğmuş/doğacak tüm zararlar tüm fer’ileri ile birlikte ve reeskont avans faizi uygulanmak suretiyle Yüklenici’nin alacağından mahsup edilecektir. Alacağın yetmemesi halinde bakiye tutar, bildirimi takip eden 10 (on) gün içinde nakden ve defaten ödenecektir.
(3) Yüklenici, Üniversite’nin sağladığı dokümanlar da dâhil olmak üzere Üniversite’nin onayı olmaksızın herhangi bir işlem yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
(4) Yüklenici’nin montaja ilişkin yaptığı hazırlıklar ve aldığı önlemlerin yeterli olup olmadığı Üniversite tarafından değerlendirilir. Yapılan hazırlıklar veya alınan önlemlerin yeterli olmadığının tespit edilmesi durumunda Yüklenici’den ilave hazırlıklar yapması veya önlemler alması istenilir.
(5) Yüklenici, montaj ve diğer işler için gerekli olan tüm elektrik, ağ (network), su, gaz tesis ve bağlantılarını kullanması sırasında ortaya çıkacak olası zararları tazminle yükümlüdür.
(6) Yüklenici’nin hatalarından dolayı temin edilemeyen ürün bedelinin 2 (iki) katı tutarındaki meblağ Üniversite tarafından Yüklenici’nin alacağından mahsup edilecektir.
(7) Yüklenici, sağlayacağı hizmetle ilgili işin yerine getirilmesi sırasında kendi personelinin uzman, tecrübe ve teknik bilgiye uygun nitelikte olmasını sağlamakla yükümlüdür. Yüklenici, taahhüt ettiği işi gerçekleştirirken, her türlü yasal mevzuata uygun davranmakla sorumludur.
(8) Firma garantisi daha uzun bir süre içermiyor ise Sözleşme süresi boyunca yazılım ve donanımlarla ilgili her türlü destek ve hizmet Yüklenici’nin destek kanalları (telefon, eposta ve yerinde destek) tarafından sağlanacak olup, Yüklenici, arızalı ürünleri aynı ürünün yenisi ile değiştirmekle yükümlüdür.
(9) Yüklenici, iş bitimiyle birlikte Üniversite’ye faaliyet raporu sunacaktır. Raporun içeriğinde;
Teslimi gerçekleştirilen mal miktarları, işin aşaması, varsa alt yükleniciler tarafından yapılan işlerin aşamaları,
Malların montajı, depolanması, işletmeye alınması, yazılımların kurulması, eğitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler,
Tehlike yaratan olaylar, çevre olayları dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler,
İşin bitirilmesini tehlikeye sokan olayların ayrıntıları, teslim programı ile fiili ilerlemenin karşılaştırılması, gecikmeleri gidermek üzere alınmış veya alınacak tedbirler,
Yüklenici’nin personeli ile ilgili kayıtlar ile Üniversite tarafından talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktır.
(10) Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından, korunmasından ve kurulumların yapılarak, çalışır vaziyette Üniversite’ye tesliminden sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.
(11) Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim, montajı ve kurulum için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. Üniversite’nin uyarı ve talimatlarına uymaması veya Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, Üniversite’nin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yüklenici’ye tazmin ettirilir.
(12) Yüklenici, donanım ve yazılım üzerinde yaptığı veya yapacağı çalışmalar nedeniyle Üniversite’ye gerekli eğitim verecek, sistemin etkin ve doğru kullanımı hususunda Üniversite’yi bilgilendirecektir.
(13) Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra işbu Sözleşme eklerinde belirtilen garanti sürelerine uygun olarak garanti belgeleri verilecektir. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini Üniversite adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını Üniversite’ye teslim etmekle mükelleftir. Alınan mallara ilişkin Üniversite adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda Yüklenici garantiye ilişkin taahhütleri içeren bir belgeyi Üniversite’ye sunmak zorundadır.
(14) Garanti kapsamındaki malzemede Sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde Üniversite, bu nedenle yapacağı tüm giderleri Yüklenici’nin alacağından mahsup ederek veya teminatını paraya çevirerek tahsil eder.
(15) Yüklenici, işin yapımı sırasında Yükseköğretim mevzuatı ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenici’nin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya Üniversite personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın Üniversite tarafından tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli tüm fer’ileri ile birlikte ve reeskont avans faizi uygulanarak Yüklenici’nin alacaklarından mahsup edilmek suretiyle tahsil edilir. Üniversite alacağının bu şekilde tahsil edilemediği durumlarda, kalan miktar bildirim yapılmasından itibaren en geç on gün içinde Yüklenici tarafından nakden ve defaten ödenecektir.
(16) Üniversite ile Yüklenici bünyesinde çalışan işçiler, diğer çalışanlar ve Yüklenici adına gelen personeller arasında hiçbir şekilde işçi-işveren ilişkisi mevcut değildir. Üniversite, Yüklenici bünyesinde çalışan bu kişilere ait maaş, SGK primleri, sosyal güvenlik hakları, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile işin yapımı esnasında meydana gelebilecek iş ve trafik kazaları ile çalışanların bu kazalardan veya sair nedenlerle üçüncü şahıslara vereceği zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. İş bu Sözleşme Yüklenici ve Üniversite arasında alt işverenlik kurmadığı gibi Yüklenici’nin ödemesi gereken meblağlardan Üniversite kesinlikle sorumlu olmayacaktır.
Hizmet bedeli
MADDE 5 – (1) Üniversite, işbu Sözleşme’ye konu iş için Yüklenici’ye …………… TL ödeme yapacaktır.
(2) Ödemeler, fatura ve irsaliyenin tebliği tarihi itibariyle ……………... günlük parçalı çek halinde yapılacaktır.
(3) Üniversite tarafından daha önce yazılı onay alınmayan ve bu Sözleşme kapsamında olmayan hiçbir iş için harcama yapılmayacak olup, Yüklenici, Üniversite’den bunun için ödeme talep etmeyecektir.
Üçüncü şahıslara gelebilecek zararların tazmini
MADDE 6 – (1) Sözleşme konusu işlerin ifası esnasında kendi çalışanlarının veya taşeron firmasının çalışanlarının eylemleri ya da kullandığı malzemeleri nedeniyle Üniversite’nin ya da üçüncü kişilerin zarar görmesi halinde bu zararlardan Yüklenici sorumludur. Söz konusu bedelleri Üniversite’nin ödemesi halinde Üniversite bu bedeli bütün ferileri ile birlikte Yüklenici’nin doğmuş/doğacak alacağından mahsup, alacağının yetmemesi halinde ise rücu edecektir.
Sözleşme maddelerinin tamlığı ve bağlayıcılığı
MADDE 7 – (1) Bu Sözleşme ve eklerindeki şartlar, Taraflar arasında varılmış olan anlaşmanın tam ve yek beyanını teşkil ederler. Bu Sözleşme’nin şartlarının aşağıda sayılanlar ile -bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile-tenakuzu halinde bu Sözleşme’nin şartları geçerlidir:
Bu Sözleşme’nin imzasından önce teati edilen her türlü şifahi ve yazılı beyanlar.
Taraflara ait her türlü ticaret-muamelat usulleri ile bunların yazılı beyanları.
Sözleşme’ye ekli olmayan teklifler ile geçerliliği belirtilmeyen geçmiş sözleşmeler.
Bu Sözleşme ile ilgili olarak Yüklenici’nin veya üçüncü şahısların düzenleyeceği proforma fatura, fatura veya diğer dokümanlar üzerinde kayıtlı herhangi bir hüküm.
Sözleşmenin süresi ve fesih
MADDE 8 – (1) İşbu Sözleşme, imza tarihinde yürürlüğe girecek olup, Üniversite’nin Muayene ve Kabul Komisyonu’nun kabul kararı ve ücretin ödenmesi ile kendiliğinden sona erer. Bununla, beraber Yüklenici’nin Sözleşme konusu taahhütleri, garantileri ve ürünlere ilişkin ayıba karşı tekeffül sorumlulukları devam eder.
(2) Üniversite, çalışma dokümanı Yüklenici’ye gönderilmeden önce yazılı bildirimde bulunmak koşulu ile Sözleşme’yi her zaman tazminatsız feshetme hakkına sahiptir.
(3) Yüklenici’nin işbu Sözleşme kapsamındaki edimlerini gereği gibi ifa etmemesi halinde Üniversite Sözleşme’yi bildirim yapmadan feshedebilir. Bu durumda fesih sebebiyle doğmuş/doğacak zararlarını Yüklenici’den talep eder.
(4) Sözleşme’nin, Yüklenici’nin Sözleşme’ye aykırı eylemleri veya iflası, Xxxxxxx tarafından tasfiye veya men kararı verilmesi nedenleriyle sona ermesi halinde Üniversite’nin doğmuş/doğacak zararları bütün ferileri ile birlikte Yüklenici’nin doğmuş/doğacak alacağından mahsup, alacağının yetmemesi halinde ise rücu edilecektir.
Sözleşmede değişiklik yapılması
MADDE 9 – (1) Tarafların mutabakatı ile Sözleşme’de değişiklik yapılması ve/veya yeni hükümler ihdas edilmesi amacıyla ek protokoller yapılabilir. Bu değişiklikler yazılı olarak yapılmadığı ve usulüne uygun olarak imzalanmadığı takdirde geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.
(2) Yapılacak ek protokoller de bu Sözleşme’nin mütemmim cüzü sayılacaktır.
Sözleşmenin ekleri
MADDE 10 – (1) Aşağıda kayıtlı ekler Sözleşme’nin metni ile beraber ayrılmaz bir bütün teşkil ederler ve eklerdeki hükümler metinlerdeki hükümler gibi geçerlidir:
İdari Şartname
Teknik Şartname
Üniversite İmza Sirküleri
Yüklenici İmza Sirküleri
Yüklenici Ticaret Sicil Gazetesi
Yüklenici Vergi Levhası
Devir ve temlik yasağı
MADDE 11 – (1) Yüklenici, işbu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını ve yükümlülüklerini, Üniversite’nin izni ve onayı olmaksızın, herhangi bir amaçla devir ve/veya temlik edemez ve Sözleşme’yi teminat mektubu olarak kullanamaz.
(2) Yüklenici, bir başka gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsı herhangi bir sebeple, bu Sözleşme’de ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde belirtilen sorumluluklarına, hak ve alacaklarına ortak edemeyecektir.
Gizlilik
MADDE 12 – (1) Tarafların her biri, diğer taraftan edinmiş olduğu bilgileri sadece bilgilerin sağlanma amaçlarına uygun olarak kullanacak ve üçüncü kişilerin bu bilgilere erişmelerini engelleyecek ve bu bilgileri kendi ticari sırlarıyla aynı şekilde gizli tutacaktır. Taraflar Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun hükümlerinde gösterilen yükümlülüklere riayet etmeyi de taahhüt eder ve bu kapsamdaki sorumluluğa aykırılığın gizlilik taahhüdünü ihlal olduğunu kabul eder. Bu gizlilik yükümlülüğü genel olarak bilinen, bilgiyi teslim alan tarafından bağımsız olarak geliştirildiği kanıtlanabilen ya da bilgiyi ifşa edene karşı herhangi bir ifşa yasağı yükümlülüğü taşımayan bir üçüncü kişiden edinilmiş olan bilgiler için geçerli değildir. Aynı şekilde, bu yükümlülük, taraflardan birinin elde etmiş olduğu bilgilerden herhangi birini yasal olarak ifşa etmesi gerektiğinde de geçerli olmayacaktır. Bu yükümlülük, işbu Sözleşme’nin geçerliliğini yitirmesinden sonra da süresiz olarak varlığını koruyacaktır.
(2) İşbu Sözleşme’nin herhangi bir şekilde sona ermesini müteakip ifşa edilen bilgilerin tamamı ve bunların tüm kopyaları, bu bilgileri temin etmiş olan Taraf’a, yazılı talebini müteakiben üç gün içerisinde iade edilecektir. İade edilebilme imkânı olmayan bilgiler ve kopyaları ise imha edilecektir.
(3) Taraflar, bilgilerin izinsiz bir şekilde ifşa edilmesinin, kullanılmasının veya elden çıkarılmasının, bilgi sahibi Taraf açısından, tamiri olanaksız zarara, iş kaybına ve önemli hasara yol açacağını kabul ederler. Bu nedenle Taraflar’dan herhangi birinin, işbu gizlilik hükmünü ihlali halinde, belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla, bu ihlalden doğan giderlerinin, masraflarının, vekâlet ücretlerinin tazmin edilmesi dâhil olmak üzere, diğer Taraf’ın her türlü doğrudan zararını karşılamayı ve Sözleşme bedelinin %3 ü oranında bir cezai şart ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
(4) Taraflar, kendisi ile paylaşılan kişisel verilerin kanuni olmayan yollar ile başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa süre içerisinde birbirlerine bildirecektir.
(5) Ayrıca, Taraflar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerini eksiksiz olarak ifa edecektir.
(6) Bu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi gizlilik yükümlülüğünün sona ermesi anlamına gelmez ve gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak devam eder.
(7) Bu hükmün varlığı ayrıca gizlilik Sözleşmesi yapılmasına veya bu hükmün genişletilip geliştirilmesine engel değildir.
Feragat ve kısmi geçersizlik
MADDE 13 – (1) Herhangi bir Taraf’ın bu Sözleşme hükümlerini veya işbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklanan bir hakkını tatbik etmemesi bu haklardan feragati olarak yorumlanamaz.
(2) Bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Taraflar böyle bir durumda Sözleşme’nin geçerliliğini veya uygulanma kabiliyetini kaybeden hükümlerinin yerine karşılıklı olarak en yakın ticari etkiyi yaratabilecek hükümler üzerinde anlaşılması için elinden gelen tüm çabayı gösterecektir.
Müzakere süreci
MADDE 14 – (1) İşbu Sözleşme’nin tüm içeriği karşılıklı müzakereler sonucu oluşturulmuş olup, Taraflarca incelenmesi ve değerlendirilmesi bakımından makul süreler tanınmış, Tarafların görüş, öneri ve uzlaşıları doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılarak imzaya hazır hale getirilmiştir.
(2) Taraflar, işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hususlarda mutabık kaldıklarını; işbu Sözleşme ve Eklerinde yer alan hükümler uyarınca basiretli birer tacir olarak davranmakla yükümlü olduklarını; işbu Sözleşme ve ekleri içeriğinin ve bu içerik kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin farkında olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Mücbir sebepler
MADDE 15 – (1) İşbu Sözleşme çerçevesinde bir olayın mücbir sebep sayılabilmesi için, olaydan etkilenen Taraf’ın, gerekli özen ve dikkati göstermiş ve gerekli önlemleri almış olmasına karşın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini zaman ve/veya maliyet açısından önemli ölçüde veya tamamen olumsuz yönde etkilemesi gerekir.
(2) Tarafların kendi kontrolü dışında sayılan tabii afet, savaş, terör olayları, hükümet kısıtlamaları, ithalat veya ihracat rejimi, ticari ihtilaf, yangın, patlama, sel veya diğer doğal olaylar ile fabrika ve tesislerin kapatılması veyahut herhangi benzeri diğer bir sebepten, doğrudan veya dolaylı olarak, doğan hiçbir zarar veya ziyandan Taraflar sorumlu olmayacağı gibi bu sebeplerden ötürü yükümlülüklerini ifa edememesinden veya yükümlülüklerinin ifasındaki gecikmelerden sorumlu tutulamaz.
(3) Taraflardan birisi mücbir sebeplerden dolayı Sözleşme’de yazılı yükümlülüklerinden birini yerine getiremediği takdirde, aşağıdaki şarta uymak kaydıyla, sadece bu yükümlülüğünü mücbir sebeplerden etkilendiği derecede yerine getiremediğinden dolayı sorumlu olmayacak, ancak bu durumdan etkilenmeyen yükümlülüklerinden dolayı sorumluluğu devam edecektir.
(4) Mücbir sebeplerden dolayı yükümlülüklerini yerine getiremeyen Taraf, mücbir sebebin başlangıç tarihi, etkilenen yükümlülükleri ve mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihi en geç 2 (iki) iş günü içinde yazılı olarak diğer Taraf’a bildirecektir.
(5) Mücbir sebebin 30 (otuz) günü aşması durumunda Tarafların Sözleşme’yi derhal ve tazminatsız olarak feshetme hakkı saklıdır.
Tebligat adresleri
MADDE 16 – (1) Taraflar bu Sözleşme'nin 1 inci maddesinde yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği yazılı olarak diğer Taraf’a bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli ve usulüne uygun olarak gerçekleştirilmiş bir tebligatın bütün hukuki sonuçlarına sahip olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Hüküm bulunmaxxx xxxxxx
MADDE 17 – (1) Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanır.
Yetkili yargı yeri
MADDE 18 – (1) Taraflar arasında işbu Sözleşme ve ekleri dolayısıyla doğabilecek ihtilafların çözümünde öncelikle, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35/A maddesi ve 14/04/2017 tarih ve 30038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği çerçevesinde uzlaşma sağlanmaya çalışılır.
(2) Uzlaşma sağlanamaması halinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Vergi ve harçlar
MADDE 19 – (1) Bu Sözleşme’nin imzalanması nedeni ile ortaya çıkabilecek damga vergisi dâhil her türlü vergi, resim, harç vs. masraflar Yüklenici’ye ait olup, işin başlangıcında ödeme dekontu Üniversite’ye ibraz edilecektir.
(2) Yüklenci’nin damga vergisi yükümlülüğünü ifadan kaçınması halinde söz konusu ödeme Üniversite tarafından yapılarak, Yüklenici’nin ilk alacağından mahsup edilecektir.
Sözleşmenin yürürlüğü
MADDE 20 – (1) İşbu Sözleşme, 20 (yirmi) madde, 6 (altı) sayfadan ve Sözleşme’nin mütemmim cüzü niteliğinde 6 (altı) ekten ibaret olup; 2 (iki) asıl olarak …………. tarihinde Tarafların yetkili temsilcilerince müştereken imzalanmıştır.
…………………………….. |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
|
|
EKLER
Ek 1- İdari Şartname
Ek 2- Teknik Şartname
Ek 3- Üniversite imza sirküleri
Ek 4- Yüklenici imza sirküleri
Ek 5- Yüklenici Ticaret Sicil Gazetesi
Ek 6- Yüklenici Vergi Levhası
7