İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR İLÇESİ, BEYLERBEYİ MAHALLESİ, 700 ADA, 1 PARSELDE BULUNAN TFF BEYLERBEYİ TESİSLERİ İNŞAAT YAPIM İŞİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAME
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR İLÇESİ, BEYLERBEYİ MAHALLESİ, 700 ADA, 1 PARSELDE BULUNAN TFF BEYLERBEYİ TESİSLERİ İNŞAAT YAPIM İŞİ
ÖZEL İDARİ ŞARTNAME
MADDE – 1: GENEL
1.1 İş bu Özel İdari Şartname, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (bundan böyle “TFF” olarak anılacaktır.) kullanım hakkına sahip olduğu İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Beylerbeyi Mahallesi, 700 Ada, 1 Parselde bulunan arazisi üzerine (bundan böyle “İŞYERİ” olarak anılacaktır.) inşa edilecek olan yaklaşık 2.755 m2 (Y/İkibinyediyüzellibeşmetrekare) inşaat alanlı A Blok ve B Bloktan oluşan “TFF Beylerbeyi Tesisleri İnşaatı” işine teklif sunacak isteklilerin (bundan böyle “İSTEKLİ” olarak anılacaktır.) sağlaması gereken şartları ve iş süresince uymak zorunda olduğu yükümlülükleri belirlemektedir.
1.2 Kapsam dâhilinde kontrollük işini TFF’nin belirleyeceği Danışman firma (bundan böyle “PROJE YÖNETİCİSİ” olarak anılacaktır.) ile yapacaktır. Ayrıca arazinin mülk sahibi Spor Genel Müdürlüğü olup inşaat uygulaması Xxxx Xxxxxx’xxx 26. Maddesi kapsamında gerçekleştirileceğinden Spor Genel Müdürlüğü’nün TUS olarak görevlendireceği personelin gözetim ve denetim yetkisi de bulunmaktadır.
1.3 İşle ilgili olarak İSTEKLİ tarafından ortak girişim veya konsorsiyum yapılamaz.
1.4 İşbu şartnamede belirtilen sürelerin tamamı takvim günüdür.
MADDE -2: İHALE DOKÜMAN BEDELİ
2.1- İhale dokümanlarını aşağıda belirtilen adreste ihale ilanının verilme tarihi ile 06.04.2018 günü arasında bedelsiz olarak görülebilir ve satın alınabilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, TFF’ce onaylı ihale dokümanını bu tarihe kadar satın alması zorunludur. Belirtilen tarihten sonra dosya satışı sona erecektir.
2.1.1 İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Xxxxx Xxxxx Milli Takımlar Kamp ve Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx – Xxxx Xxxxxx / Xxxxxxxx
2.1.2 İhale dokümanın satış bedeli (KDV dâhil) : 300.- TL (Y/ Üçyüz Türk Lirası)
2.1.3 İhale dokümanı satın almak isteyenler, kendisine CD içerisinde verilecek olan ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair form, biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.
2.1.4 Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince PROJE YÖNETİCİSİ’nin düzenleyeceği zeyilnameler ile İSTEKLİ’lerin yazılı talebi üzerine PROJE YÖNETİCİSİ tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.
MADDE -3: İŞİN KAPSAMI
3.1. TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BEYLERBEYİ TESİSLERİ İNŞAATI’nın; işbu Şartname ile birlikte değerlendirilen Sözleşme Taslağı ve Ek’lerinde verilen Mimari, Statik, (Bilgi amaçlı Mekanik, Elektrik projeleri), detay, zemin iyileştirme, iksa Projelerine, Özel Teknik
Şartnamelerine, Vaziyet Planına ve diğer verilere uygun olacak şekilde BİRİM FİYAT ESASLI ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL ile gerçekleştirilmesidir. Bu kapsamda aşağıda belirtilen iş kalemlerinden keşif listelerinde “Kaba Yapı” olarak işaretlenen işler İSTEKLİ tarafından gerçekleştirilecektir.
i. Mevcut prefabrik yapıların yıkılması, molozların uzaklaştırılması,
ii. Tüm zemin iyileştirme ve iksa imalatları,
iii. Tüm Betonarme İmalatlar,
iv. Tüm Çelik Konstrüksiyon İmalatları,
v. Tüm Çatı ve Cephe Sistemlerinin İmalatları,
vi. Şantiye ofisi prefabrik yapının kurulumu,
Yukarıda belirtilen imalatlara esas olmak üzere işin gerektirdiği bütün kazı, dolgu, drenaj, zemin suyu uzaklaştırma, hafriyat vb. saha çalışmaları yapılacak ve çıkan artıklar (Bedeli İSTEKLİ’ye ait olmak üzere) izin verilen resmi döküm sahasına atılacaktır.
İŞ’in, iş programına uygun ve zamanında tamamlanmasının temini amacıyla zemin iyileştirme/iksa işleri ile betonarme imalatlar, A ve B Blok için ayrı ayrı ekipler ile uygulaması gerçekleştirilecektir.
Mevcut sentetik çim saha korunacak olup imalatlar esnasında bu sahanın korunması için gerekli tedbirler XXXXXXX tarafından alınacaktır.
3.2. İhaleye konu projenin keşif listelerinde “ince yapı” olarak işaretlenmiş olanlar ile aşağıda sayılan iş kalemleri TFF tarafından sponsorlardan ve/veya doğrudan temin olarak sağlanacaktır. İSTEKLİ, bu iş kalemleri için fiyat teklifi sunmayacak olup ANA YÜKLENİCİ sıfatıyla yapının gerektiği zamanda ve ihale dokümantasyonunda belirtilen özellik ve kalitede tamamlanabilmesi için tüm çalışma gruplarının imalat ve planlama faaliyetlerini koordine edecektir.
i. Tüm Elektrik Sistem ve Tesisatların İmalatları,
ii. Tüm Mekanik Sistem ve Tesisatların İmalatları,
iii. Tüm iç mekanların taban, tavan, duvar, ıslak hacim, dekorasyon, elektrik armatür, priz, anahtar, radyatör imalatları vb.
iv. Çevre düzenleme,
İSTEKLİ bu aşamayla ilgili olarak;
a. İSTEKLİ kendi yükümlülüğünde bulunan imalatları; 3. Parti uygulamacılar tarafından gerçekleştirilecek elektrik, mekanik ve “ince yapı” uygulamaları ile birlikte gerçekleştireceğinden tüm imalatların birbiriyle uyumlu ve zamanında tamamlanabilmesi amacıyla Master İş Programında planlamayı gerçekleştirecek ve tüm grupların bu plana uyması hususunda azami gayret gösterecektir.
b. İSTEKLİ, kendi imalatlarının tamamlanmasından sonra dahi işin nihai teslim süresine kadar olan süreçte anahtar personelini ayrıca bir ücret istemeden İŞYERİ’nde bulundurmaya devam edecektir. Koordinasyon sürecindeki hizmetler de teklif tutarına dahildir.
c. İSTEKLİ, işin bitim tarihine kadar tüm imalatların korunmasından sorumlu olacaktır.
3.3. İstekli tarafından, ihale dokümanın içeriği dikkatle incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3.4. TFF, ihale kapsamında bazı ürünleri (Seramik, boya malzeme, elektrik, soğutma, ısıtma sistemi vb.) sponsorlarından temin ederek işyerine teslimini sağlayacaktır. Şantiyeye teslim edilecek sponsorluk kapsamındaki tüm ürün ve cihazların uygun şartlarda depolanması ve muhafazasından da İSTEKLİ sorumlu olacaktır.
MADDE – 4: XXXXX XXXXX
Üsküdar /İstanbul’da mevcut Türkiye Futbol Federasyonu Beylerbeyi Tesisleri İnşaatı yapım işinin BİRİM FİYAT ESASLI ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL ile gerçekleştirilmesi ile ilgili İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
4.1 – İdarenin
a) Adı : Türkiye Futbol Federasyonu
b) Adresi : Xxxxx Xxxxx Milli Takımlar Kamp ve Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx - Xxxx Xxxxxx / Xxxxxxxx
c) Telefon numarası : 0000 (000) 000 00 00
d) Faks numarası : 0000 (000) 000 00 00
e) İlgili birimin adı : Satınalma Müdürlüğü
İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli birimle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
4.2- İhale Konusu Yapım İşinin
a) Adı : İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Beylerbeyi Mahallesi, 700 Ada,
1 Parselde bulunan arazi üzerinde mevcut prefabrik yapıların kaldırılması, A ve B Blok olmak üzere Bodrum +
Zemin + 1 Normal Katlı yapıların inşaat yapım işi
b) Niteliği ve Miktarı : * A Blok bodrum + zemin + 1 Normal kat, (inşaat alanı
yaklaşık 1.607 m2)
* B Blok bodrum + zemin + 1 Normal kat, ( inşaat yaklaşık alanı 1.148 m2)
c) Yapılacağı Yer : İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Beylerbeyi Mahallesi, 700 Ada,
1 Parselde bulunan arazi. Açık adres : Beylerbeyi Mahallesi, Beybostan Sokak No:2 Üsküdar-İstanbul.
d) Xxx Xxxxxma Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer
teslimi yapılarak başlanacaktır.
4.3- İhaleye ilişkin bilgiler ile İhale, son teklif verme tarih ve saati
İhale Teklif Zarflarının Teslim Edileceği Adres / Yer | : | Türkiye Futbol Federasyonu Xxxxx Xxxxx Milli Takımlar Kamp ve Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx – Xxxx Xxxxxx / Xxxxxxxx |
İhale Teklif Zarflarının Teslim Edileceği En Son Tarih ve Saat | : | 16 / 04 / 2018 Saat: 16:00 |
Teklif sahipleri en geç 06/04/2018 Saat 17:00’a kadar sorularını yazılı olarak xxxxxxxx@xxx.xxx mail adresine MS Word dosyası olarak ve/veya 0216.319 19 37 numaraya faks olarak ileteceklerdir. Gönderilerin ulaştığına dair teyit alınması İSTEKLİ’nin sorumluluğundadır. İsteklilerden gelen sorularla ilgili bütün açıklamalar, düzeltme ve ilaveler; teklif istenen tüm firmalara aynı tarihte en geç 10/04/2018 tarihi saat 17.00’a kadar yazılı olarak iletilecektir.
MADDE – 5: İŞİN SÜRESİ
5.1. İşin süresi yer teslim tarihinden itibaren 270 takvim günüdür. (İkiyüzyetmiş takvim günü). Bu süre tesisin kullanıma hazır halde dekorasyon işleri de tamamlanmış olan süreyi ifade etmektedir. İSTEKLİ iş programını aşağıda yer alan süreleri işyeri teslim tarihinden itibaren geçmemek üzere Master iş programını yapacaktır.
a. A ve B Blok yapının zemin iyileştirme çalışmalarının tamamlanması 75. gün
b. A Blok yapının betonarme imalatının tamamlanması 150. gün
c. B Blok yapının betonarme imalatının tamamlanması 165. gün
d. A Blok yapının tüm dış doğrama montajlarının tamamlanması 170. gün
e. B Blok yapının tüm dış doğrama montajlarının tamamlanması 185. gün
f. A ve B Blok çatı imalatlarının tamamlanması 220. Gün
5.2. Yukarda belirtilen süreler alt iş kalemleri için azami süreler olup İSTEKLİ işin zamanında yetişmesini temini amacıyla betonarme imalatı tamamlanan katın doğrama siparişlerini ivedilikle gerçekleştirecek ve betonarme imalatı tamamlanan her katı iç mekan uygulamalarına uygun halde olabildiğince erken teslim etmek azami gayret gösterecektir. Diğer firmalar tarafından gerçekleştirilecek elektrik, mekanik ve “ince yapı” iş kalemleri ilgili firmalar ile koordineli tamamlanacaktır.
5.3. İşin toplam süresinin hesabında, Resmi Tatil, Dini ve Milli Bayram tatilleri ile birlikte havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi de dikkate alındığından; bu nedenle ayrıca süre uzatımı talep edilemez ve/veya talep edilmesi halinde bu uzatım verilmez. Ayrıca havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günlerde de İSTEKLİ, gerekli teknik şartları yerine getirerek işin devamını sağlamakla mesuldür.
MADDE – 6: TEKLİF VERMENİN ÖN ŞARTI OLARAK BENZER İŞ KABUL EDİLECEK İŞLER:
6.1. Bu ihalede benzer iş olarak, 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinden
(B) Üst Yapı (Bina) İşlerden III. Grup Bina İşlerinde yer alan ve tek sözleşme ile yurt içerisinde veya yurt dışında, son 10 yıl (y/on yıl) içerisinde tamamlanmış olan 2018 xxxx Xxxx ayı güncel değeri KDV hariç en az 1.250.000.- TL (Birmilyonikiyüzellibin Türk Lirası) tutarında iş bitirme belgeleri,
benzer iş olarak kabul edilecek olup; bu belgenin sunulmaması halinde teklifler değerlendirilmeyecektir.
MADDE – 7: MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BELGELER VE BU BELGELERİN TAŞIMASI GEREKEN KRİTERLER:
7.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son on (On) yıl içinde geçici kabulü yapılan,
b) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son on yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,
işlere ilişkin 6.1 maddede belirtilen kriterlerden az olmamak üzere deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. TFF, gerek görmesi durumunda iş bitirme belgesini tevsik edici ek belge (Geçici kabul, sözleşme vb.) talep etme hakkını saklı tutar.
MADDE – 8: TEKLİF VERECEK GERÇEK ve TÜZELKİŞİLERDE ARANAN KOŞULLAR ve İSTENEN BELGELER
Teklif Sahipleri, hazırladıkları teklife esas evraklarını iki ayrı zarfa koyacaklardır. Bu zarflar, dış zarf ve iç zarf diye anılmaktadır.
8.1. DIŞ ZARF
Dış zarfın içerisinde bulunan ve İSTEKLİ tarafından sunulması gereken belgeler ( xi – xxii maddeleri arasındaki belgeler İSTEKLİ tarafından her sayfası kaşelenmiş ve imzalanmış halde sunulacaktır.) şunlardan ibarettir.
i. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası veya Esnaf ve Sanatkârlar odası veya İlgili Meslek Odası Belgesi (davet tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış);
• Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya İlgili Meslek Odasından davet veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
• Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından davet veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ii. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
• Gerçek Kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
• Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
iii. Vekâleten ihaleye katılmaları halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter
onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
iv. İhale dosyasının satın alındığını gösterir makbuzun kopyası.
v. İşbu Teklif Alma Şartnamesi 6 ve 7. Maddede bahsi geçen şartları sağlayan İş Bitirme / Durum Belgesi.
vi. Son 10 yıl (Y/on ) içerisinde gerçekleştirdiği / gerçekleştirmekte olduğu 6. Maddede belirtilen benzer işlere ait İş Bitirme / Durum Belgesi, sözleşme vb gibi belgeler.
vii. Mevcut toplam çalışan sayısını ve pozisyonlarını gösterir belgeler (SGK bildirgeleri, teknik / idari personel listeleri, vb.)
viii. İlgili SGK ve Vergi Dairelerinden alınmış güncel (Son 3 ay içerisinde alınmış) borçsuzluk belgeleri.
ix. Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri (varsa).
x. Firma Referans (Tanıtım) dosyası (varsa).
xi. İşbu ihale dosyası kapsamında belirtilen Yapım Metodu ve Alt Yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlerin listesi,
xii. Yer Görme Belgesi,
xiii. Master İş Programı,
xiv. İSTEKLİ’ nin projede kullanacağı; kendi malı olan/kiralık/alt yükleniciye ait makine, teçhizat ve diğer ekipman bildirimi,
xv. İşbu Özel İdari Şartname,
xvi. Sözleşme Taslağı. (Sözleşme örneğine bedel vb. bilgi yazılmayacak olup sadece kaşe+imza edilecektir.)
xvii. Tüm Projeler – A3 ebatlı çıktı (Statik projelerin çıktısı alınmayacak olup sözleşme imzasında imzalı nüshaların teslim edileceğine dair taahhütname verilecektir. )
xviii. Özel Teknik Şartnameler, Birim Fiyat Tarifleri
xix. Mahal ve metraj Listesi
xx. Geo-teknik Rapor
xxi. Şantiye Talimatnamesi
xxii. Zeyilname ve ekleri (varsa)
xxiii. İşbu şartnamede belirtilen şartlarda hazırlanmış İÇZARF.
8.2. İÇ ZARF
i. Teklif Mektubu.
ii. Geçici Teminat Mektubu
iii. Keşif Listesi (basılı + CD) (TFF Tarafından verilen Excel formlar)
İç Zarf, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte kapatılarak üzerine bu inşaat ile ilgili Mali Teklif olduğu ibaresi yazılacak ve Dış Zarfın içerisine konacaktır. Dış Zarf kapatıldıktan sonra üzerine sadece “TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BEYLERBEYİ TESİSLERİ İNŞAATI İŞİNE AİT TEKLİF
DOSYASIDIR” ibaresi yazılacaktır. Kapatılmış zarfların üstünde İSTEKLİ’ye ait hiçbir tanıtıcı isim, logo, kaşe vb. bulunmayacaktır.
Yukarıda sayılan maddelerden herhangi birinin eksik verilmesi veya teknik ve/veya idari şartnamede belirtilenler haricinde koşul içeren teklif sunulması halinde satın alma sürecine katılamama keyfiyeti doğacağından, İSTEKLİ’nin bu hususu önemle dikkate alması gerekmektedir. Böyle bir durumda İSTEKLİ herhangi bir hak talep edemeyecektir.
MADDE – 9: BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ
9.1. İSTEKLİ, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Sicil Gazetesi Nizamnamesi’nin 9. Maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” Şeklinde onaylanarak İSTEKLİ’ye verilen Ticaret Sicil Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.
9.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
MADDE – 10: TEKLİFİN İÇERİĞİ
10.1. İSTEKLİ, ihaleye katılabilmek için Teklif Bedelinin %1’i (Y/yüzde bir) tutarında geçici teminat verecektir. Geçici Teminat mektubu olarak, milli bir banka tarafından düzenlenmiş ve 19.06.2018 tarihine kadar geçerli TL bazında mektuplar kabul edilecektir.
10.2. Zarfların tesliminden sonra İSTEKLİ teklifinden vazgeçemez veya değiştirilmesini öneremez. Vazgeçmesi veya değiştirilmesini önermesi halinde geçici teminatı irad kaydedilir. İhale dosya tesliminden itibaren teklif ettiği bedele bedele zam yapamaz. Ancak, tekliflerin toplandığı tarihten itibaren 60 takvim günü (Y/Altmış) içinde TFF dilediği İSTEKLİ’DEN veya İSTEKLİ’lerden indirim yapmasını talep edebilir veya İSTEKLİ’lerden uygun gördüklerini komisyona davet edip veya internet yoluyla toplam keşif bedeli üzerinden açık eksiltme yapabilir. Toplam keşif bedeli üzerinden eksiltme katsayısı tüm birim fiyatlara aynı oranda yansıtılır. İSTEKLİ’nin geçici teminat mektubu, 19.06.2018 tarihine kadar TFF tarafından tutulabilecektir. İSTEKLİ, kendilerine yapılacak ihale sonucu bildirimi takiben, geçici teminat mektubunu imza karşılığı iade alacaktır. İSTEKLİ’ye yapılacak bildirimden sonra 15 gün (Y/on beş) içerisinde teslim alınmayan teminatlardan TFF sorumlu olmayacaktır.
10.3. İSTEKLİ’nin vermiş olduğu teklif bedeli, istihdam edeceği tüm personelin yürürlükte olan kanun, yönetmelik, genelge çerçevesinde özlük hakları, yemek, ulaşım, sigorta ve yasal ödemeler ile diğer kanuni hakları içerecektir.
10.4. İşin yapımına ilişkin kesin teminat, satın alma bedelinin %10’u (Y/yüzde on) olarak hesap edilecek ve sözleşmeye yazılacaktır. İSTEKLİ, satın almanın (ihalenin) kesinleştiği TFF’ce ilan edilen tarihten itibaren 7 takvim günü ( Y/yedi) içinde, milli bir banka tarafından düzenlenmiş TL bazında kesin ve süresiz teminat mektubunu TFF’ye vererek sözleşmeyi imzalayacaktır. Söz konusu teminatın %50 kısmı Geçici Kabul işleminin onaylanması ve SGK’dan işe esas “İlişiksizlik Belgesi” getirilmesi sonrasında bakiye kısmı ise geçici kabulden 1 yıl (Y/bir) sonra yürütülecek kesin kabul çalışmalarının nihayete erdirilmesi ve onaylanması sonrası iade olunacaktır. Madde
23.13’de belirtilen fesih hakkının kullanılması durumunda teminat, taraflarca hesap mutabakatı yapılması sonrasında iade olunacaktır.
10.5. İmalatlarda herhangi bir eksik / kusur bulunması durumunda, 30 günlük (Y/otuz) iade süresi, bu kusur veya eksiğin giderilmesini takip eden gün yeniden başlar.
MADDE – 11: TEKLİFLERİN DİLİ
11.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercümeler esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin onay işlemlerinde Türk Mevzuatı uyarınca onay verme yetkisi olan kurumlarca (noter, konsolosluk gibi) yapılacak olan onay işlemine dair ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.
MADDE – 12: İŞİN YAPILACAĞI YERİN GÖRÜLMESİ
12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, arazi kotlarını kontrol ve tespit etmek, zemin durumunu incelemek, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek İSTEKLİ’nin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar İSTEKLİ’ye aittir.
12.2. İSTEKLİ, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim ve zemin şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş, teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış ve sunduğu teklifte ihale konusu işi ihale dokümanları doğrultusunda yapmaya ehil olduğunu belirtmiş sayılır.
12.3. İSTEKLİ veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği araziye girilmesi için gerekli izinler TFF tarafından verilecektir.
12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, İSTEKLİ’nin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilecektir.
MADDE – 13: İHALE DIŞI BIRAKILMA VE YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR
TFF, 4734 sayılı Kanuna tabii olmamakla beraber, işbu ihaleye katılacak olan İSTEKLİ’lerin ihale şartları uyarınca yeterliliklerinin tespiti açısından İSTEKLİ’lerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun
10. Maddesinin dokuzuncu fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir.
MADDE – 14: TESLİM YERİ ve ADRESİ
14.1. Teklifin en geç 16 Nisan 2018 Pazartesi Günü, saat 16.00’a kadar TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ – Xxxxx Xxxxx Milli Takımlar Kamp ve Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx – Xxxx Xxxxxx / Xxxxxxxx adresine teslim edilmesi gereklidir. Geç verilen teklifler ve postada olacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
14.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adrese verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderebilirler. Xxxxx (son teklif verme) saatine kadar TFF’ye ulaşmayan teklifler değerlendirilmeye alınmaz.
14.3. Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
14.4. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
MADDE – 15: TEKNİK PERSONEL
İSTEKLİ’ler, teklif dosyalarında aşağıdaki teknik özelliklere ait özgeçmiş, işin İSTEKLİ’nin bünyesinde kalması durumunda çalışacağına dair taahhütname veya diplomalarını (İş Güvenliği Mühendisi için İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası dâhil olmak üzere) eklemek zorundadır.
Adet | Pozisyonu | Mesleki Unvanı | Mesleki Deneyim |
1 | Şantiye Şefi | İnşaat Mühendisi/Mimar | En az 10 yıllık mesleki / 5 yıl benzer iş deneyimli |
1 | Saha Mühendisi | İnşaat Mühendisi | En az 7 yıllık mesleki / 5 yıllık benzer iş deneyimli |
1 | İş Güvenliği Mühendisi | Mühendis / Mimar | En az 2 yıl benzer iş deneyimli |
1 | Formen | İnşaat Teknikeri / Teknisyeni | En az 2 yıl deneyimli |
1 | Topoğraf | Harita Teknikeri / Teknisyeni | En az 5 yıl deneyimli |
MADDE – 16: BİLDİRİM ve TEBLİGAT ESASLARI
16.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhüt veya posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanının satın alındığına ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve İSTEKLİ, bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğini kabul eder.
16.2. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.
MADDE – 17: İSTEKLİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
17.1. Yukarıda açık adresi verilen İŞYERİ’nde yapılacak inşaat işine verilecek teklif fiyatı, yer alan ana başlıkların o iş kalemine ait tüm malzeme temini (TFF tarafından sağlanacağı belirtilmediği sürece), tüm personel giderleri, akaryakıt, kırtasiye, haberleşme, bakım, onarım, servis aracı, yemek, kullanacağı tüm şantiye binaları, alet, edevat, iş makinesi, sarf malzemesi, malzeme nakli, yatay-düşey taşıma, depolama, fire, muhafaza, vergi, sigorta, finansman maliyeti ve yukarıda ayrıntılı olarak belirtilmeyen her türlü vs. unsurları içeren ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ bedeldir. Uygulama projesinde ve/veya keşif özetlerinde belirtilmemiş olsa dahi iş kaleminin fen ve sanat kuralları ile projenin bütününe uygun biçimde yapımı ve/veya işin devamı için gerekli tüm ek imalatlar, sarf malzemeleri, vb. teklif fiyatına dâhil edilmiş olacaktır. Teklif kapsamında yer alan işlerin/işçiliklerin gerçekleştirilmesi için gerekecek tüm alet, edevat, ekipman, avadanlık işin büyüklüğüne uygun ve yeter sayıda İSTEKLİ tarafından temin edilecektir.
17.2. Yapılacak işe ait keşif miktarları, projesinden ve yerinde ölçülerek İSTEKLİ tarafından hazırlanacaktır. İSTEKLİ tarafından yanlış ya da eksik ölçü alınmış olması İSTEKLİ’nin kusuru olarak kabul edilecek olup İŞ; Uygulama Projesi, Plankoteli Vaziyet Planı, Özel Teknik Şartname ve sair ihale dokümantasyonunda belirtilen niteliklerde kullanıma hazır olarak teslim edilecektir. İşbu şartname ekinde verilen metraj listeleri, keşif özeti, Plankoteli Vaziyet Planı bilgi amaçlı olup herhangi bir şekilde bağlayıcı/emsal değildir. İSTEKLİ, örnek mahiyetindeki metrajlar verilmiş olmasına rağmen, teslim edilen projeler üzerinde en ince ayrıntısına kadar inceleme yapmak, metrajları doğru hesaplamak ve işi ihale dokümantasyonunda belirtilen şekil ve nitelikte TFF’ye teslim etmekle mükelleftir.
17.3. TFF, işin herhangi bir aşamasında İSTEKLİ’ye verilmiş olan projelerde yer alan malzemelerin cinsinde ve miktarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
17.4. İSTEKLİ, iş bu şartname konusu işi yaparken TFF tarafından kendisine teknik şartname içerisinde verilen marka listesinde belirtilen markalardan seçeceği markanın satın alımını gerçekleştirmeden PROJE YÖNETİCİSİ’nin onayını almak zorundadır. PROJE YÖNETİCİSİ’nin onayı alınmadan alımı ve/veya uygulaması yapılan markaların tespit edilmesi durumunda; PROJE YÖNETİCİSİ, söz konusu satın alınan ve/veya uygulanan markayı reddetmek konusunda serbest olup; satın alımı ve/veya uygulaması gerçekleştirilen markayı değiştirmekte özgürdür.
17.5. Yukarıda 17.4. maddede belirtilen marka listesinde bulunan malzemelerin renk, desen, ebat vs. özellikleri konusunda PROJE YÖNTECİSİ’nin onayı alınmadan hiçbir işlem yapılmayacaktır. Nihai karar merci olan PROJE YÖNETİCİSİ, marka listesi ve uygulama kıstasları açısından her türlü serbeste sahiptir. İSTEKLİ, PROJE YÖNETİCİSİ’nin talimatlarına bağlı olup marka listesinden satın alacağı ve/veya uygulayacağı markalar konusunda PROJE YÖNETİCİSİ’nin onayı olmadığı durumlarda TFF’den herhangi bir ödeme talebinde bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
17.6. İSTEKLİ, çalışmanın gerektireceği her türlü yasal izinleri almakla mükelleftir. Resmi Kurumlar nezdinde proje onayından doğacak zaruri harç, ruhsat vb. ödemeler hariç bütün işlemler ve her türlü ödemeler ile işlemlerin takibi İSTEKLİ’nin sorumluluğunda olacaktır. Her türlü izin temini için geçecek süre işin toplam süresine dahildir. İşin süresince alınması gerekli her türlü izin/ruhsat vb. belgelerin usulüne uygun şekilde temin edilmemesi nedeniyle TFF’nin uğrayacağı her türlü zarar, ziyan ve yaptırımlardan İSTEKLİ sorumludur.
17.7. İSTEKLİ, sözleşme imzası ile birlikte önerdiği Şantiye Yerleşim Planını PROJE YÖNETiCİSİ’ne sunmak ve onayını almak zorundadır.
17.8. Şantiyede gece çalışması için gerekli izinleri almak, gerekecek aydınlatma ekip ve ekipmanları ile elektrik ara kabloları, yürürlükte olan kanun, yönetmelik, genelge çerçevesinde güvenlikle ilgili önlemler alınmak ve bu önlemlere ilişkin sorumlulukların münhasıran üstlenilmesi şartı ile İSTEKLİ’ye ait olacaktır. Teknik açıdan kullanılmasında sakınca olan ekipmanların şantiye panolarına bağlantılarına izin verilmeyecektir. Ayrıca işin anahtar teslimi olarak yapımı için gerekebilecek her türlü iskele, vinç vb. malzemeler İSTEKLİ tarafından sağlanacaktır.
17.9. İSTEKLİ, sözleşme akdinden önce öncelikli olarak tüm ihale dokümantasyonunu okumak ve incelemek suretiyle işle ilgili tüm bilgilendirmeleri edindiğini, işle ilgili tüm bilgilendirmeler doğrultusunda bu işi yapmaya ehil olduğunu, İŞYERİ’ni tetkik ettiğini, mahalli şartları, iklim ve zemin şartlarını, su seviyesi, imalat ve tesisatın hali hazır durumunu, içeriğini incelediğini, verilen tüm dokümantasyonun yeterli olduğunu, bu şartnamenin konusunu oluşturan işlere en küçük ayrıntısına varıncaya kadar bu işin ehli sıfatıyla vakıf olduğunu, bu nedenle hiçbir hak ve talepte bulunmayarak yükümlülüğünü işbu Özel İdari Şartname, Teknik Şartnameler ve ihale dosyasında
kendisine teslim edilen tüm belgelerde belirtilen şartlar ve süreler içerisinde yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.
17.10. İSTEKLİ, imalatlarını nasıl gerçekleştireceğini, işi gerçekleştirmek için kullanacağı ekip ve ekipman planlamasını, ekipman ve iş gücünü ne şekilde temin edeceğini, mobilizasyon- demobilizasyon (araç, teknik ekipmanları vb.) dahil, tüm bunları anlatan bir “Yapım Yöntemi” hazırlayarak, detaylı iş programı ile birlikte teklif dosyasında verecektir. Şantiyede bulunduracak personel sayısını da bu iş programında belirtecektir. İSTEKLİ, iş programına uygun yeter sayıda personeli şantiyede istihdam edecektir. İstihdam edilen tüm personelin yürürlükte olan kanun, yönetmelik, genelge çerçevesinde özlük hakları, yemek, ulaşım, sigorta ve yasal ödemeleri İSTEKLİ tarafından yapılacaktır.
17.11. İSTEKLİ, kendilerine ait konteyner, iş makinesi, malzeme vb.nin yanı sıra TFF tarafından sağlanacak malzemelerin de kontrol, muhafaza ve güvenliğinden sorumlu olacaktır.
17.12. İşin yapımı için gereken su, elektrik, gaz vb. gibi benzeri tüm sarflar İSTEKLİ tarafından temin edilecektir. TFF, mevcut su ve elektrik altyapısından şantiye su/elektriği bağlantısını sağlamıştır. Bu tesisatların abonelikleri sözleşme imzasından 7 (Yedi) gün içerisinde İSTEKLİ’ye devir edilecektir. İSTEKLİ’nin devir işlemine başvurmaması durumunda günlük cezai şart işletilebilir. Mevcut altyapıyı geçen kapasitede ihtiyacın olması durumunda, altyapı iyileştirme de dahil olmak üzere tüm güvence, bağlantı, abonelik ve kullanım bedelleri İSTEKLİ’ye ait olacaktır. İSTEKLİ, işin vaktinde ve eksiksiz olarak yapılması için gereken veya işin seyri sırasında gerekebilecek, haricen su temini, jeneratör kurulması, su/elektrik hattı çekilmesi ve benzeri tüm geçici tesisatları, mevzuata uygun yapmakla mükelleftir.
17.13. İSTEKLİ, kendi geçici tesisleri yapmak için stablize dolgu, harfiyat vs. işlemlerini kendisi yapacaktır. Ayrıca tuvalet ve banyo imalatları için kendi imkânlarını kullanacaktır. Pis su bağlantısını mevcut hatta bağlanmasını kendisi yapacak olup gerektiği gibi çalışmasından ve işletilmesinden sorumlu olacaktır.
17.14. İSTEKLİ, İş Programına uyulması, müteakip işlerinin önünün açılması vb. gibi gerekliliklerle, PROJE YÖNETİCİSİ’nin bilgisi ve müsaadesiyle gece çalışması yapmak zorundadır. Bunun için personel organizasyonu, gece çalışma imkanları (projektör, sorumlu teknik eleman tahsisi vs. gib) hususlarda TFF’nin isteklerini anında yerine getirmek için her türlü tedbiri almak zorundadır. İSTEKLİ’ye gece çalışmaları için ayrıca bir bedel verilmez. İSTEKLİ, yerel yönetimin belirlediği saatler içerisinde çalışma yapmayı ve bu şart ile işbu şartnamede belirtilen süreler içerisinde işi tamamlamayı kabul ve taahhüt etmiştir. İSTEKLİ, yerel yönetimlerden izin almak koşuluyla gece çalışması yapabilecektir.
17.15. İSTEKLİ, yapacağı uygulamalar için uygulamanın yapılacağı bölgede bulunan SGK Müdürlüğünde işyeri açtıracak ve kesin teminat iadesi öncesinde bu kurumdan “İlişiksizlik Belgesi” getirecektir. Bu belgenin getirilmemesi durumunda İSTEKLİ sözleşme kapsamında alınacak kesin teminat mektubunun kendisine iade edilmeyeceğini peşinen kabul beyan ve taahhüt etmiştir.
17.16. PROJE YÖNETİCİSİ uygulama esnasında imalatları, malzemeleri, cihazları, teknik özelliklerini uygulamada olan yönetmelikler çerçevesinde her türlü test yaptırma hakkını saklı tutar. Test sonuçlarının kriterlere uygun olmaması durumunda İSTEKLİ’ye işin düzeltilmesi için 7 gün (Y/yedi) süre verilecektir. Belirtilen sürede işin gerekli kriterleri sağlayamaması durumunda TFF’nin söz konusu sözleşmeyi fesih, ceza-i şart talep etme ve tazminat hakkı saklıdır.
17.17. İSTEKLİ işin yapımı sırasında iş sahasında imalatı yapılmış işlere ve/veya 3. Kişilere vereceği her türlü zarardan tamamen ve münhasıran sorumlu olacaktır. TFF’nin söz konusu zararlar
nedeniyle herhangi bir nam altında tazminat ödemesi durumunda; İSTEKLİ TFF’nin söz konusu zarar tutarının sözleşme kapsamında verilen kesin teminat mektubundan tazmin etmek konusunda serbest olduğunu peşinen kabul etmiştir. Zarar tutarının teminat mektubu tutarından daha fazla olması durumunda, İSTEKLİ söz konusu zarar tutarını hiçbir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın nakden ve defaten TFF’ye ödeyeceğini peşinen kabul beyan taahhüt etmiştir. Zarar tutarının teminat mektubundan karşılanması durumunda İSTEKLİ, söz konusu teminat tutarından kullanılan kısmı tamamlamakla mesuldür.
17.18. Uygulamaların standartlara ve projelere uygun olmaması durumunda, PROJE YÖNETİCİSİ tarafından uygulama tekniği yetersiz bulunan uygulamalar, malzeme bedeli İSTEKLİ’ye olmak üzere söktürülecek/kaldırılacak ve uygulama tekrarlatılacaktır.
17.19. İSTEKLİ arazide mevcut sentetik çim futbol sahasını, gerçekleştireceği imalatlar süresince zarar görmemesi için gerekli tedbirleri alarak koruyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. İSTEKLİ’nin ve/veya alt yüklenicisinin söz konusu sahaya vereceği zararlar İSTEKLİ’nin teminatından kesinti yapılarak TFF tarafından yetkili firmaya yaptırılacaktır. İSTEKLİ bu durumu peşinen kabul etmiştir.
17.20. İşin yapımı esnasında iklim şartları, zemin durumu, su seviyesi, emniyet tedbiri ve benzeri (öngörülemeyen durumlar da dahil olmak üzere) bir durum nedeniyle ek hizmet alımı ve/veya iş kalemlerinde metraj artışının olması TFF’nin ödeyeceği bedelde herhangi bir artışa neden olmayacak olup gerçekleştirilecek imalatlar ve/veya hizmetlerin bedelleri İSTEKLİ tarafından karşılanacaktır. Ayrıca işin belirlenen sürede ve kalitede kullanıma hazır hale gelmesi için gerekli her türlü tedbir İSTEKLİ tarafından alınacaktır.
17.21 İSTEKLİ malzemeleri şantiyeye getirdiği andan itibaren malzeme değeri üzerinden teknik ve idari şartnamede bahsi geçen işlerin yapımı ve yapılan işlerin geçici kabul tarihine kadar geçerli olacak şekilde sözleşme bedeli üzerinden all-risk sigortası (3.Şahıslarda dahil olmak üzere) yaptıracaktır.
MADDE – 18: AVANS
18.1. İhale konusu işte İSTEKLİ, sözleşme bedelinin %30’u (Y/yüzde otuz) tutarda avans talebinde bulunabilir. Avans tutarı, TFF tarafından uygun görülecek milli bir banka tarafından düzenlenmiş ve 10 ay süreyle geçerli TL bazında teminat mektubunun TFF’ye teslimi sonrasında ödenecektir.
18.2. Kullandırılan avans, İSTEKLİ tarafından düzenlenen hak ediş tutarlarından (bu şartnamenin
10.6 madde uyarınca kesilecek tutarlar haricinde) avans kapama bedeli olarak %35 (Y/yüzde otuzbeş) oranında kesinti yapılacaktır. İSTEKLİ bu oranların fahiş olmadığını ve kesinti oranlarını kabul ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. İSTEKLİ’nin 01.01.2019 tarihine kadar hak edişlerinden yapılan kesintinin avans tutarını karşılamaması halinde, hak edişinden avans tutarının tamamı/bakiyesi kesilerek varsa kalan hak edişi ödenir. İSTEKLİ’nin 01.01.2019 tarihine kadar hak edişlerinin de avans tutarını karşılamaması halinde avans teminat mektubu nakde çevrilecektir.
MADDE – 19: HAKEDİŞ ve HESAPLAMA YÖNTEMLERİ
19.1. Özel Teknik Şartname’de yapım kriterleri belirtilen ve teklif isteme dokümanı ile birlikte verilen listede bulunan iş kalemlerinden her birinin birim fiyatı, ihale dosyasında belirtilecektir. TFF, sözleşme imzalanması sonrasında da söz konusu bu işlerden herhangi birinde eksiltme yapma, artırım yapma ya da herhangi birini iptal etme hakkına sahiptir. Eksiltme yapılması ya da iptal durumunda, eksiltilen/iptal edilen miktar ile birim fiyatının çarpımı kadar bedel, teklif tutarından düşülerek ödeme yapılır. İşyerine getirilen malzeme için ihzarat ödenmez.
19.2. Teklifinde olmayan işlerin yaptırılması durumunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Analizleri
kapsamında yeni bir analiz ya da piyasadan fiyat araştırması yapılacaktır. Ortaya çıkacak ihtiyaçların İSTEKLİ’ye ya da 3. kişiye yaptırılması konusunda seçim TFF’nin olacaktır. İSTEKLİ’ye yeni imalatın yaptırılması durumunda mutabık kalınan birim fiyat ile metrajın çarpımından oluşan bedel, ek bedel olarak ödenir.
19.3. TFF, işin her hangi bir aşamasında İSTEKLİ’ye verilmiş olan projelerde revizyon yapma hakkına sahiptir. İSTEKLİ, revizyon projelerin kendisine tesliminden itibaren 3 gün (Y/üç) içerisinde gerekli fiyat analizleri ve piyasa araştırmasını yaparak PROJE YÖNETİCİSİ’ne maliyet çalışmasını sunacaktır. Bu çalışmanın belirtilen sürede sunulmaması durumunda, TFF’nin revizyonu 3.kişiye yaptırma ve bedelini İSTEKLİ’nin ilk hak edişinden mahsup etme hakkı doğacaktır.
19.4. TFF tarafından yapılabilecek revizyon, ilgili mahaldeki imalatın İSTEKLİ tarafından henüz başlanmamış olmasından önce İSTEKLİ’ye bildirilir ise, İSTEKLİ, revizyon öncesi mahalde olması gereken imalatın bedelini ve/veya bu revizyon nedeni ile oluşabilecek süre uzatımını hiçbir şekilde talep edemez. Böyle bir durumda, yapılacak revize imalat bedeli sözleşme birim fiyatları ile hesap edilecek ve hesap edilecek tutardan revizyon öncesi mahalde olması gereken imalatın bedeli mahsup edilecek ve oluşabilecek her türlü fark İSTEKLİ’nin takip eden ilk hak edişine yansıtılacaktır.
19.5. İSTEKLİ’nin talep edilen revizyonu, 7 günlük (Y/yedi) süreyi göz ardı ederek imalatı gerçekleştirmemesi ve/veya revizyon öncesi duruma göre imalata başlaması halinde, yapacağı imalatların bedeli kendisine ödenmeyeceği gibi ilgili mahalde İSTEKLİ’nin çalışması PROJE YÖNETCİSİ tarafından durum tutanak altına alınarak durdurulur, revizyon 3. Kişiye yaptırılır ve yaptırılan revizyonun bedeli İSTEKLİ’nin takip eden ilk hak edişinden mahsup edilir.
19.6. TFF tarafından yapılabilecek revizyon, ilgili mahallin imalatının İSTEKLİ tarafından başlanmış veya tamamlanmış olmasından sonra yapılır ise, başlanmış veya tamamlanmış olan imalata ait tutar, sözleşme bedeli üzerinden ve yapılacak revize imalat bedeli de ayrıca sözleşme birim fiyatları ile hesap edilerek İSTEKLİ’ye ödenir. Ancak, revizyon öncesinde imalatı başlanmış veya tamamlanmış mahalde kullanılan imalatlar revizyon sonrasında tekrar kullanılabilecek ise, bu imalatlara ait malzeme tutarı ödenmeyecek olup sadece işçilik ve sarf malzemesi tutarları sözleşme bedeli ve analizler üzerinden hesaplanarak ödenir. İSTEKLİ’ye bu revizyon nedeni ile süre uzatımı verilmez.
19.7. TFF tarafından işbu şartname konusu proje kapsamında sözleşme tutarında azami %30 (Y/yüzde otuz) artış veya azalış yapma hakkı bulunmaktadır. İSTEKLİ, TFF’nin proje kapsamında bu artış veya azalışı yapma hakkı olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Artış yapma hakkının kullanılması durumunda, bu artış hakkı mevcut proje üzerinden yapılabilecektir. Azalış yapma hakkı kullanır ise, söz konusu hak mevcut projede revizyon olacaktır.
19.8. TFF projede ihtiyaç duyulan ürünlerden bir kısmını kendisi tedarik etmeye karar verebilir. Böyle bir durumda malzemenin temini TFF tarafından gerçekleştirilecek olup İSTEKLİ’nin ürün için sunmuş olduğu teklif tutarı 19.7 madde kapsamında eksiltilecektir.
19.9. Verilecek teklifin Anahtar Teslimi olması sebebiyle İSTEKLİ, keşif listesinde, projesinde ve teknik şartnamesinde verilen/tariflenen işleri ve bunların miktarlarını doğru tespit etmek zorundadır. İmalat sürecinde ortaya çıkabilecek miktar, çarpım ve toplam hataları TFF’yi bağlamaz. İhale eki keşif listesinde verilen imalat kalemlerinin miktarı bilgi amaçlıdır. İstekliler ihale dosyası ekindeki projelerden bu imalat kalemlerine ait metrajları kendisi hesaplayıp tekliflerine esas alacaklardır. İhale dokümanlarında yer alan ancak keşifte belirtilmeyen imalatlar için de ilave bedel ödenmeyecektir.
19.10. Xxxx ilerleyişini gösteren hak ediş dosyalarının her ayın ilk 7 günü içerisinde PROJE YÖNETİCİSİ’ne sunulması ve gerekli incelemelerin PROJE YÖNETİCİSİ tarafından yapılması sonrasında ara ödemeler yapılacaktır. İşin kesin tesliminden önce İSTEKLİ tarafından hali hazır (as- built) projeleri hazırlanacak, metraj ve kesin hesap dosyaları ataşmanlarıyla teslim edilecektir.
19.11. Hak ediş dosyası PROJE YÖNETİCİSİ’ne teslim edildikten sonraki ilk 7 takvim günü (Y/yedi) içerisinde PROJE YÖNETİCİSİ tarafından incelenir, kabul veya reddedilir. Hak edişte bir düzeltme olması veya hak edişin tümüyle reddedilmesi halinde, PROJE YÖNETİCİSİ değerlendirme ve onay süreci yeniden başlar. Onaylanmış hak ediş dosyası, PROJE YÖNETİCİSİ tarafından TFF’ye teslim edilir.
19.12. Hak ediş dönemine ait fatura ise, hak ediş dosyası onayını müteakiben en geç 3 iş günü (Y/üç) içinde PROJE YÖNETİCİSİ’nin de onayı alınmış olarak PROJE YÖNETİCİSi tarafından hak ediş dosyası ile birlikte TFF’ye teslim edilecektir. TFF tarafından bu dosya da eksik bulunması durumunda İSTEKLİ bu eksikliği gidermekle yükümlüdür. Bu eksiklik XXXXXXX tarafından giderilene kadar fatura tutarı ödenmeyecektir.
19.13. Hak edişe ait fatura, hak ediş PROJE YÖNETİCİSİ tarafından onaylanmadıkça düzenlenemez. Her hangi bir geçici hak edişin PROJE YÖNETİCİSİ tarafından kabul edilmesi veya onaylanması ya da hak ediş tutarının TFF tarafından İSTEKLİ’ye ödenmiş olması, söz konusu hak edişin ve hak ediş kapsamındaki işlerin PROJE YÖNETİCİSİ tarafından kesin olarak kabul edildiği veya TFF tarafından teslim alındığı biçimde yorumlanamaz. TFF, kesin hesap raporu ve hesap tasfiyesine kadar söz konusu geçici hak edişleri ve hak ediş kapsamındaki işleri her zaman yeniden değerlendirebilir veya reddedebilir.
19.14. Düzenlenecek her hak edişin ekine, SGK’dan ve ilgili Vergi Dairelerinden alınmış borçsuzluk yazıları konulacaktır. Bu belgelerin hak ediş ekinde bulunmaması halinde PROJE YÖNETİCİSİ’nin bu belgeler gelene kadar yukarıda bahsi geçen süreci durdurma/hak edişi tümüyle reddetme hakkı bulunmaktadır.
19.15. Hak edişlerin tediyesinde PROJE YÖNETİCİSİ ve TFF’nin talebi üzerine İSTEKLİ, bir ay evvelki işçi ücretlerinin ve bunlara ilişkin sigorta primlerinin ödendiğinin tevsik etme mecburiyetindedir. Aksi takdirde sigorta borcunun tamamı son hak edişinden mahsup edilir. Son hak edişin yetersiz kalması durumunda, fark tutarı, İSTEKLİ’nin TFF nezdindeki teminatlarından karşılanacaktır.
19.16. Hak ediş ödemesi, hak ediş onayından ve faturalandırılmasını takip eden 20 takvim (Y/yirmi) günü içerisinde gerçekleştirilecektir.
19.17. Hak edişler, hak ediş raporları tutarından vergi, sözleşme ve eklerinde yazılı tevfikat ve TFF’nin diğer alacakları (avans ve hak ediş nakit kesintileri vs.) kesilmek suretiyle ödenir.
19.18. İSTEKLİ, hak edişlerinin PROJE YÖNETİCİSİ tarafından yukarıda belirtilen programa uygun olarak kontrol edilebilmesi için gerekli tüm ataşmanları, ölçüm raporlarını ve tutanakları PROJE YÖNETİCİSİ’ne vaktinde onaylatmakla ve hak ediş ekinde eksiksiz olarak ibraz etmekle yükümlüdür. Bu sorumluluğun yerine getirilmemesi veya geç ifasından dolayı, hak ediş kontrol ve onayı ve ödemelerindeki gecikmelere istinaden İSTEKLİ, uhdesindeki işi yavaşlatma, durdurma, personelini azaltma vb. gibi hakkına kati surette sahip olmayacak ve işbu sözleşmeyle sabit yükümlülüklerini, İŞ PROGRAMI’na uygun şekilde yerine getirmeye devam edecektir.
MADDE – 20: İŞ GÜVENLİĞİ
20.1. İSTEKLİ, sahada 18 yaşından küçük ve/veya sigortasız işçi çalıştırmayacağını kabul ve taahhüt eder. Böyle bir durumun PROJE YÖNETİCİSİ veya yetkili makamlarca tespiti sonrası yürürlükte olan kanun, yönetmelik, genelge çerçevesinde ve çalışma yasalarının gerektirdiği tüm
ceza süreçlerinin işletilmesi için gerekli girişimler yapılacak ve ortaya çıkacak tüm hukuki, cezai, idari, maddi ve manevi kayıplar İSTEKLİ tarafından karşılanacaktır.
20.2. İş güvenliğini sağlamak ve iş kazalarını önlemek konusunda tüm sorumluluk İSTEKLİ’ye aittir. İSTEKLİ, “Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” hükümlerini harfiyen yerine getirmekle yükümlüdür. İSTEKLİ, personeline gerekli tüm iş güvenlik ekipmanlarını kullandırtmakla ve bunun takibini yapmakla sorumludur. Kullanılacak iskelelerin, vinçlerin, çalışma mekânlarının emniyetli olduğu durumlarda çalışma yapılacaktır. Emniyeti tehdit eden bir durum var ise, işe başlanmayacak ve PROJE YÖNETİCİSİ tarafından İSTEKLİ’ye bildirilecek, emniyet sağlandıktan sonra iş başlatılacaktır. Yapım esnasında İSTEKLİ personelinin, PROJE YÖNETİCİSİ çalışanlarının, binada çalışan diğer elemanların ve üçüncü şahısların uğrayacağı kazalardan, bu kazaların sebep olacağı maddi manevi her türlü zarardan münhasıran İSTEKLİ sorumlu olacaktır. Bu nedenle TFF herhangi bir bedel ödemek zorunda kalırsa, TFF’nin ödemek zorunda olduğu bedelin tamamı İSTEKLİ’ye ruc-ü edecektir. TFF, işbu zarar bedelini sözleşme kapsamında alınacak olan kesin teminat mektubundan tazmin etmekte serbesttir. Kesin teminat mektubunun söz konusu zararı karşılayamaması durumunda İSTEKLİ, hiçbir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın söz konusu zarar tutarını nakden ve defaten TFF’ye ödeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Teminat tutarından eksilme yaşanması durumunda İSTEKLİ söz konusu eksilen kısmı tamamlamak hususunda mesuldür.
20.3. İSTEKLİ, İş ve Sosyal Sigortalar Kanunlar ile bu kanunlara bağlı olarak çıkartılan ilgili tüm yönetmelikleri, tebliğleri, yaptığı işle ilgili diğer tüm mevzuatı bilerek işe başlamış, mevzuatta üzerine düşen tüm sorumlulukları bildiğini, işbu idari şartnameyi imzalamakla kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. İSTEKLİ, doğan mükellefiyetlerini eksiksiz yerine getirmek suretiyle işçilerin yürürlükte olan kanun, yönetmelik, genelge çerçevesinde sağlıksız ve tehlikeli şartlar altında konaklama ve çalışmalarına meydan vermeyecek, çevrenin korunmasına dair mevzuata tam olarak uyacaktır.
20.4. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği (11.09.2013/28762 tarih ve sayılı Resmi Gazete), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 09.12.2003/25311 tarih ve sayılı Resmi Gazete), Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik (02.07.2013/28695 tarih ve sayılı Resmi Gazete), İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (25.04.2013/28628 tarih ve sayılı Resmi Gazete) öncelikli olmak ve bu yönetmeliklere sınırlı olmamak üzere, ilgili mevzuatta yer alan tüm hususları yaptığı işte uygulamakla yükümlüdür. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Gürültü Kontrol Yönetmeliği ve diğer mevzuatın TFF’ye yüklediği bütün sorumlulukları zamanında ve tam olarak yerine getirecektir. İSTEKLİ, işyerinde, inşaat işlerindeki esaslar çerçevesinde, sağlık ve güvenlik gibi, işçilerin çalışma şartları ile ilgili hususları belirten afiş ve ilanları, işyeri ve eklentilerinde işçiler tarafından kolayca görülebilecek yerlerde, şantiye faaliyetlerinin fiilen başladığı ve işçilerin işbaşı yapmasından önceki bir tarihten itibaren ilan tahtalarına asmak suretiyle duyurur.
20.5. İSTEKLİ, kendisine ayrıca ikaza gerek kalmaksızın gerekli tüm emniyet tedbirlerini almaya mecburdur. Bilcümle iskele, geçit, vinç, iksa, halat, kanca, ekskavatör, loader, kompresör, kompaktör, kırıcı, delici, traktör, kamyon, vs. İSTEKLİ tarafından kontrol edilerek sağlam olduğunda dair kanaat getirdikten sonra işçiler işe devam edeceklerdir. Yüksekte çalışma yapılan tehlikeli yerlerde mutlaka paraşüt tipi, çift kancalı, şok emicili emniyet kemerleri işçilere taktırılacak ve kemerlerin bağları sağlam yaşam hatlarına raptedilecektir. Bu itibarla, taahhüdün yerine getirilmesinde gerek ihmal, dikkatsizlik ve tedbirsizlikten ve gerekse ehliyetsiz işçileri kullanmaktan veya herhangi bir sebepten meydana gelecek kazalardan kusuru olmasa bile tamamen ve münhasıran İSTEKLİ sorumludur.
MADDE – 21: ŞANTİYE TEMİZLİĞİ
21.1. İSTEKLİ, şantiyede temiz çalışmaya azami gösterecek ve her akşam mesaisinde tüm çöp, moloz ve inşaat artıklarını temizleyecektir.
21.2. İSTEKLİ, (alt yükleniciler dahil olmak üzere) kendi çalışma alanlarının temizliğinden sorumlu olacak ve günlük olarak bu alanları temizleyeceklerdir. Bu görevi yerine getirmez iseler, PROJE YÖNETİCİSİ’nin yazılı uyarının yapmasını müteakip ertesi gün önlem alınmadığı görüldüğü takdirde, ikinci kez bir uyarıya gerek kalmaksızın PROJE YÖNETİCİSİ, İSTEKLİ namı hesabına bu işi yaptıracak ve bedelini hak edişinden kesebilecektir. İSTEKLİ bu hususta itiraz hakkına sahip değildir.
MADDE – 22: RAPORLAMALAR
22.1. İSTEKLİ, geçici kabule kadar geçecek süre boyunca her ayın ilk 5 günü içerisinde “Aylık Faaliyet Raporu” hazırlayarak PROJE YÖNETİCİSİ’ne sunacaktır. Bunlarla sınırlı olmamakla beraber rapor, aşağıdaki belirtilen durumları kapsayacaktır.
i. Döneme ait başlangıç ve bitiş tarihi
ii. Geçmiş dönem içerisinde planlanan-gerçekleşen imalat mukayesesi
iii. Gelecek dönem için planlanan imalatlar
iv. Geçmiş dönemde gerçekleştirilen imalatlar
v. Gelecek dönem kritik aktivite raporları
vi. Detaylı İş Programı
vii.Saha Fotoğrafları
22.2. Belirtilen raporun zamanında ve istenilen nitelikte teslim edilmemesi durumunda 5.000 TL (Y/Beşbin Türk Lirası) cezai şartı İSTEKLİ’nin hesaplarından kesilecektir.
MADDE – 23: GENEL HÜKÜMLER
23.1 TFF, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, 5894 sayılı yasa ile Özel Hukuka tabi, özerk bir tüzel kişiliktir. Bu bağlamda, işbu ihale süreci tümüyle özel hukuk hükümlerine tabi olup, TFF verilen teklifleri dilediğince değerlendirme ve İSTEKLİ’ler ile sözleşme yapıp yapmama konusunda tamamıyla serbesttir. TFF, teklifleri kendi belirleyeceği kıstaslar kapsamında değerlendirme ve serbestçe seçim yapma hakkına sahiptir.
23.2 İSTEKLİ, bu sözleşmede işler başladıktan sonra yapacağı işlere ait malzeme ve işçilik ücretlerinin sonradan herhangi bir sebeple (öngörülemez olanlar da dahil olmak üzere) artması veya yeni vergi ve resimler konması halinde ücretinin artırılmasını talep edemeyeceği gibi, herhangi bir sebeple bu sözleşmede belirlenmiş ücretlerden başka hiçbir isim altında bir ücret isteyemez, sözleşme bedelinin artırılması talebinde bulunamaz.
23.3 İSTEKLİ, bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerin tamamını TFF’nin yazılı izni olmaksızın 3. kişilere devredemez. Ancak uzmanlık gerektiren konularda 3. Kişilerden destek alabilir. 3. Kişilerden alınacak hizmetler, İSTEKLİ’nin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
23.4 İSTEKLİ, kendisine TFF ve PROJE YÖNETİCİSİ tarafından verilecek her türlü bilgi, belge ve dokümanı gizli tutacağını, herhangi bir mahkemenin talebi ve yasaların yetkili kıldığı diğer resmi bir makamın zorunlu kıldığı durumlar haricinde üçüncü şahıs ve kurumlara vermeyeceğini, istenildiğinde ve/veya iş sonunda iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
23.5 Teklifi kabul edilecek İSTEKLİ ile imzalanacak sözleşmede, İSTEKLİ tarafından sunulacak İş Programı, PROJE YÖNETİCİSİ ile birlikte işyeri tesliminden sonra ana teslim süresi 270 günü (Y/İkiyüzyetmiş) ve aşağıda belirtilenler hariç olmak üzere alt iş kalemlerinde güncelleme yapılabilecektir. Güncellenen İş Programı sonrasında alt iş kalemlerinin bitim tarihleri İSTEKLİ’nin sunduğu program uyarınca PROJE YÖNETİCİSİ’nce denetlenecektir. İşin ana teslim süresi olan 270 günü (Y/İkiyüzyetmiş) geçebilecek gecikmeler PROJE YÖNETİCİSİ’nce yazılı olarak TFF’ye raporlanacaktır. Bu tip raporlama yapılması durumunda İSTEKLİ, alt iş kalemlerinde yaşanabilecek bu tip gecikmeler nedeniyle TFF’ye günlük 3.000.- TL (Y/Üçbin Türk Lirası) ifaya eklenen nitelikte Perfomans cezası ödemekle mesuldür. İSTEKLİ iş programını aşağıda yer alan süreleri işyeri teslim tarihinden itibaren geçmemek üzere Master iş programını yapacak olup belirtilen sürelin aşılması durumunda Performans cezası kesileceğini kabul beyan ve taahhüt etmiştir.
a. A ve B Blok yapının zemin iyileştirme çalışmalarının tamamlanması 75. gün
b. A Blok yapının betonarme imalatının tamamlanması 150. gün
c. B Blok yapının betonarme imalatının tamamlanması 165. gün
d. A Blok yapının tüm dış doğrama montajlarının tamamlanması 170. gün
e. B Blok yapının tüm dış doğrama montajlarının tamamlanması 185. gün
f. A ve B Blok çatı imalatlarının tamamlanması 220. Gün
23.6 İSTEKLİ’nin işin teslim süresi olan 270 günün (Y/İkiyüzyetmiş) günlük süreyi (“ince yapı” uygulamalarından kaynaklı gecikmeler hariç olmak üzere) aşması durumunda ceza-i müeyyide, önceki işletilen cezalara ek olarak günlük sözleşme bedelinin %0,3’ü (Y/binde üç) olarak belirlenmiştir. İSTEKLİ, ceza-i şart oranlarının fahiş olmadığını peşinen kabul etmiştir. İlgili ceza-i bedeller ifaya eklenen nitelikte olup, TFF tarafından İSTEKLİ’nin hak edişlerinden, hak edişlerden yapılacak olan kesintilerden ve/veya sözleşme teminatından tahsil olunabilecektir. İSTEKLİ, işbu hususu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
23.7 İSTEKLİ sahada karşılaştığı yağış, yeraltı suları, yüzeysel sular, mevcut kanallar, ağaç, kaya, batak zemin, toprak kayması vb. sorunları kendi imkanlarıyla çözecektir. Bu ve buna benzer sorunlardan kaynaklanan gecikmeleri öne sürerek süre uzatımı, keşif artışı, fiyat farkı, tazminat vs. talebinde bulunamaz. İSTEKLİ, imalatın yapılması için gerekli çevre şartlarını sağlamak amacıyla yürürlükte olan ilgili mevzuata uygun şekilde alınması gereken her türlü önlemi (Jeneratör, pompa, tesisat vb.) ve tedbiri tüm masrafları kendisine ait olmak üzere almak zorundadır.
23.8 İSTEKLİ ile imzalanacak sözleşmeden doğacak her türlü vergi (damga vergisi dâhil),resim, tasdik gideri, noter giderleri (İnşaat Ruhsatı bedeli hariç olmak üzere) İSTEKLİ tarafından ilgili yerlere ödenecek ve ödendiğine dair makbuzlar TFF’ye teslim edilecektir.
23.9 Belediye ve valilikçe belirlenen asgari trafik düzenlemeleri ve trafik güvenliği ile ilgili her türlü yasal izin, emniyet vb. tedbirlerin alınması sorumluluğu İSTEKLİ’ye aittir. Bu sorumluluğun tam olarak yerine getirilmemesinden kaynaklanan tüm cezalar İSTEKLİ’ye aittir
23.10 Şantiye sahası dâhilinde her tür işlerle koordineli çalışma gerektiğinden İSTEKLİ varsa kendi taşeronları veya diğer taşeronlarla koordinasyon içinde çalışacak, bu konuda PROJE YÖNETİCİSİ’nin talimatlarına uyacaktır. Diğer imalatlardan, çalışma koşullarından v.b.
durumlardan kaynaklanabilecek gecikmeler için İSTEKLİ hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.