SÖZLEŞME
SÖZLEŞME
Madde 1. TARAFLAR:
Taraflar; Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxx.Xx:0 Xxxx - Xxxxxxxx adresinde mukim Işık Üniversitesi ( bundan böyle İDARE olarak anılacaktır.) ile ………. adresinde mukim ………..
(bundan böyle YÜKLENICI olarak anılacaktır) aşağıdaki usul ve şartlarda anlaşmışlardır.
Madde 2. SÖZLEŞMENIN KONUSU
İşbu Sözleşmenin konusu, İdare bünyesinde kullanılacak ve Teknik Şartnamede belirlenen özellikteki 1 (bir) adet Harici Veri Depolama Sisteminin, 1 (bir) adet Sanal Sunucu Yedekleme Yazılımının, 1 (bir) adet Sanallaştırma Yazılımının, 1 (bir) adet Sanallaştırma Yönetim Yazılımının, ve 8 (sekiz) adet Fiziksel Sunucu Bağlantı Ara Biriminin Yüklenici tarafından temini, İdare’ye teslim ve kurulumunun sağlanması ile sözleşme süresi boyunca cihaz ve yazılımların kullanılması ile ilgili teknik desteğin verilmesine ilişkin usul ve esaslarının belirlenmesidir.
Madde 3. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
3.1.Yüklenici, işbu sözleşmenin mütemmim cüzü olan teknik şartname ve teklifi doğrultusunda; 1 (bir) adet Harici Veri Depolama Sisteminin, 1 (bir) adet Sanal Sunucu Yedekleme Yazılımının, 1 (bir) adet Sanallaştırma Yazılımının, 1 (bir) adet Sanallaştırma Yönetim Yazılımının, ve 8 (sekiz) adet Fiziksel Sunucu Bağlantı Ara Birimini, yine Şartnamede belirlenen yetkili dağıtıcıdan temin edecek, İdare’ye teslim ve kurulumunu sağlayacaktır.
3.2. Yüklenici, temin edeceği cihaz ve yazılımların Şartnamedeki teknik ve teknolojik nitelikleri haiz olduğunu, cihaz ve yazılımların hem kendi içinde hem İdare’nin mevcut sistemleri ile entegre ve uyumlu bir şekilde çalışması için gerekli alım ve çalışmaları yapacağını, bu uyumun sağlanmaması halinde, işbu alım ve sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünü tam ve doğru bir şekilde yerine getirmiş olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
3.3. Yüklenici, sözleşmeye konu Harici Veri Depolama Sisteminin FC, iSCSI protokolleri üzerinden erişimi destekleyecek ve gerekli lisanslarla birlikte temin edeceğini, orijinal olacağını, farklı markalardan donanım ve yazılım ürünlerinin entegre edilmesi ile oluşan sistemlerin alınmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
3.4. Yüklenici, sözleşmeye konu Harici Veri Depolama Sisteminin üreticisinin Türkiye’de yerleşik bir merkezinin, ofisinin ya da yetkilisinin bulunduğunu; sistem ürününün ülkeye yasal yollarla ve mevzuata uygun bir şekilde girişinin sağlandığını, İdare’nin bu sebeple doğabilecek herhangi bir vergisel yükümlülük ya da idari cezanın muhatabı olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.İdare, Yüklenici tarafından sunulan garanti belgesi süresince garanti ve teknik destek hakkına sahiptir.
3.5. Yüklenici, sözleşme kapsamında temin edilecek yazılımların üreticinin yetkili dağıtıcısından alındığını, yazılımların temini, İdare’ye tesliminin ve İdare’nin kullanımının üçüncü kişilerin fikri mülkiyet ya da ticari haklarını ihlal etmediğini, İdare’nin bu sebeple
maruz kalabileceği her türlü hak ihlali iddiası ya da tazmin talebinden kendisinin sorumlu olacağını kabul ve taahhüt etmektedir. İdare yazılım üreticisinin ilgili yazılım için belirlenen garanti ve teknik destek süresine tabidir.
3.6. Yüklenici, sözleşme konusu tüm ürünlerin üretim belgelerini, garanti belgelerini, kullanım kılavuzlarını ve gerekli tüm belgeleri kurulum esnasında İdare’ye teslim edecektir.
3.7. Yüklenici, sözleşmenin imzasını müteakip en geç 90 gün içinde, Harici Veri Depolama cihazının ve sözleşme kapsamındaki yazılımların, İdare tarafından gösterilecek adreste tam ve doğru bir şekilde kurulumunu tamamlamak, Teknik Şartnamenin öngördüğü koşul ve niteliklerde çalışmasını sağlamakla yükümlüdür.
İdare, belirlenen süre içinde sözleşmeye konu tüm ürünlerin, entegre ve uyumlu bir şekilde çalışacak şekilde kurulumunun tamamlanmaması halinde sözleşmeden doğan ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeme ve kurulum tamamlanana kadar geciktirme hakkına sahiptir.
3.8. Yüklenici, sözleşme süresi boyunca ürünlerin ve sistemin çalışması için gerekli teknik desteği kesintisiz bir şekilde vermekle, ürün ve yazılımların Teknik Şartnameye uygun hizmeti sağlaması için gerekli güncellemeleri ve teknolojik gelişmeleri ürünlerin kullanımına yansıtmakla yükümlüdür.
3.9. Yüklenici, sözleşme gereği yükümlülüklerini yerine getirirken çalıştırdığı personele karşı asıl ve tek işveren sıfatı ile, 4857 sayı lı İş Kanunu, SGK mevzuatı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğünde öngörülen iş ve çalışma şartlarından sorumlu olduğunu, personeli ile İdare arasında herhangi bir işçi-işveren ilişkisi bulunmadığını kabul ve taahhüt etmektedir.
3.10.Yüklenici, personelinin sözleşme konusu hizmetin yerine getirilmesi esnasında azami özen ve dikkati göstermesinden, işyeri koşulları ve istihdam ettiği personeli sebebiyle kendi personelinin, İdare ve personelinin, üçüncü kişilerin; personelin İdare’ye ait teknik ekipman ve cihazlar üzerinde çalıştığı esnada bu ekipman ve cihazların uğrayabileceği her türlü zarardan sorumludur. Yüklenici, bu sebeple İdare'nin talep edebileceği ya da üçüncü kişilerin talebi üzerine İdare'nin tazminle yükümlü olduğu zararların tek muhatabı olduğunu, kabul ve taahhüt etmektedir.
Madde 4. KESİN TEMİNAT
4.1.Kesin teminat, sözleşme bedelinin %6 (yüzde altı)'sı olarak hesaplanacak, sözleşmenin imzalanmasını takip eden 7 (yedi) gün içerisinde istekli tarafından, sözleşme süresi ile sınırlı banka teminat mektubu olarak İdare'ye verilecektir. Teminat Mektubunun alınacağı banka konusunda İdare ile mutabakat esastır.
4.2. Belirlenen sürede kesin teminat teslim edilmediği takdirde İdare dilediği takdirde herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir.
4.3.Sözleşme akdedildikten sonra, Yüklenicinin sözleşme ve mütemmim cüzü ile üstlendiği sorumlulukları ihlal etmesi durumunda, İdare'nin protesto çekmesine ve hüküm almasına gerek kalmadan kesin teminatı İdare tarafından gelir kaydedebilir ve durum aynı gün yazılı olarak Yükleniciye bildirilir.
Madde 5. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDENMESİ
5.1. Sözleşmenin imzalanması ve Yüklenicinin sözleşmeye uygun bir şekilde ürünlerin tam ve doğru bir şekilde kurulumunun tamamlanması akabinde, İdare Yükleniciye, düzenlenecek faturanın kendisine tebliğinden itibaren 45 gün içinde nakden ve defaten ……… -USD ödeyecektir ve fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacaktır.
Yüklenici, bu bedelin dışında, kur farkından, ilave hizmetten ve sair sebepten kaynaklanabilecek herhangi ilave gider talebinde bulunmayacaktır.
5.2. Sözleşmenin uygulanmasından xxxxx xxxxx vergisi yükümlülüğü Yükleniciye aittir.
Madde 6. SÖZLEŞME SÜRESİ VE SONA ERMESİ
6.1. İşbu sözleşme, imza tarihinde yürürlüğe girecek olup, sözleşmeye konu ürün ve yazılımların Teknik Şartnameye uygun olarak tam, doğru ve çalışır şekilde teslimi ile sona erecektir.
6.2. Sözleşme hizmetin teknik şartname ve teklif içeriğine uygun şekilde yerine getirilmediğinin ya da eksik getirildiğinin tespiti halinde, İdare, ihlalin giderilmesi için Yükleniciye yazılı ihtarı müteakip iki iş günlük süre tanıyacaktır. Bu sürenin sonunda eksikliğin giderilmemesi halinde İdare sözleşmeyi tek taraflı ve haklı nedenle fesih hakkına, her hangi bir tam ya da kısmi ödeme yapılmışsa iade hakkına sahiptir.
Madde 7. CEZAİ ŞART:
Yüklenicinin; sözleşme hükümlerinden birini haklı bir neden olmaksızın yerine getirmemesi halinde İdarenin sözleşmeyi tek taraflı ve haklı nedenle fesih hakkı saklı kalmak üzere, anlaşma kapsamında kurulum ve uygulamanın tam ve zamanında yapılmaması halinde Yüklenici gecikilen her bir gün için 1000-TL cezai şart ödemekle yükümlüdür, fazla zarara ilişkin talep hakkı saklıdır.
Madde 8. GİZLİLİK:
Yüklenici işbu Sözleşmenin ifası için gerekli hallerin dışında, sözleşmenin ifası nedeniyle vakıf olduğu ve gizli kalması gereken bilgi, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka ticari sır ya da yasal korumaya konu olmasa bile diğer her türlük yenilik ile İdareye ait olan, yazılı veya sözlü yoldan öğreneceği tüm ticari, mali, teknik bilgi gibi her türlü bilgiyi ve kişisel veriyi, "gizli bilgi" olarak kabul edecek, üçüncü kişilere açıklamayacak, yetkisiz kişilerin bu bilgilere ulaşmasını engelleyecek ve izinsiz kullanıma karşı önlem alacaktır. Bu maddeden doğan yükümlülükler Sözleşmenin sona ermesinden sonra da geçerliliğini sürdürecektir. İdarenin kanunlardan xxxxx xxxxx saklıdır.
Madde 9. MÜCBİR SEBEP:
Sözleşme'nin imzalandığı tarihte var olmayan, öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve edimlerini kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkansızlaştıran, deprem, sel, yangın, salgın hastalık, toplumsal olaylar vb. haller mücbir sebep olarak kabul edilir. Mücbir sebepler dolayısıyla Sözleşmede yer alan yükümlülüklerini ifa edemeyecek ve/veya ifada
gecikecek olan taraf, mücbir sebebin ortaya çıkması halinde durumu derhal yazılı olarak diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür. Taraflardan her biri, mücbir sebeplerin yedi günden fazla süre ile devam etmesi halinde işbu sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olduğunu, ancak Sözleşmenin uygulanamaması veya uygulanmasının gecikmesi nedeniyle uğradığı zararları ve/veya tazminat vb. gibi her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ödeme talep etmeyeceğini kabul ve beyan etmiştir. Taraflar mücbir sebebin devamlılığının ifayı kısmen engellemesi halinde, mutabık kalınması halinde ifa edilmeyen kısmın ertelenebileceğini, ertelenen süre boyunca sözleşmenin uzatılabileceğini kabul etmektedir.
Yüklenici personelinin eksikliği, grevi veya personelin işi yavaşlatması, topluca işe gelmemesi gibi eylemler Yüklenici açısından hiç bir şekilde mücbir sebep hali gösterilemez. Yüklenici, bu tür karşı halin gerektirdiği tüm tedbirleri almak ve hizmeti aksatmamakla yükümlüdür.
Madde 10. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERIN DEVRİ:
Yüklenici, İdareden önceden yazılı iznini almaksızın, bu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara devredemeyecek, bu sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını üçüncü kişilere temlik veya ciro edemeyecektir. Bir başka gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsı herhangi bir sebeple, işbu sözleşmede ve ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarına, hak ve alacaklarına ortak edemeyecektir.
Madde 11. TEBLİGAT:
Tarafların yukarıda yazılan adresleri tebligat adresleridir. Adres değişikliği olması halinde, değişiklik karşı tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak tebligat yasal tebligatın tüm sonuçlarını doğuracak ve bizzat taraflara yapılmış sayılacaktır.
Madde 12.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:
Taraflar, İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan uyuşmazlıkları iyi niyetle görüşerek çözerler. Taraflar, görüşme yöntemi ile çözümlenemeyen uyuşmazlık halinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve icra Dairelerinin yetkili olduğunu ve İdarenin her türlü evrak, kayıt ve belgelerinin kesin delil olarak kullanılacağını beyan ve kabul ederler.
İşbu sözleşme tarafların serbest iradeleri ile Tarihinde, asıl nüsha İdare’de kalmak
üzere tek asıl nüsha olarak imza altına alınmıştır.