UYGULAMA SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşme, ……………………. (bundan sonra YATIRIMCI olarak anılacaktır.) ile ……………………………………………. (bundan sonra YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) arasında .../.../2022 tarihinde akdedilmiştir.
Yüklenici ekli Teknik özellikler Belgesinde teknik özellikleri ile teslim koşullan belirtilen, aşağıda miktar ve tanımı yapılan makine ekipmanı işbu sözleşmenin imza tarihini müteakip aşağıda belirtilen adresteki yatırımcıya teslim edecektir.
Satın alınacak makine ekipman, aşağıda gösterilen miktar ve tanımlarda olacak aynı zamanda Teknik Özellikler Belgesinde belirtilen teknik özelliklere sahip olacaktır.
Satın alınacak Makin ve Ekipmanın tanımı:
Yüklenici işbu sözleşme ile satın alınacak makine ekipmanı Teknik özellikler Belgesinde belirtilen şartlara uygun olarak verilen özellik ve süreler içinde yatırımcı tarafından belirtilecek adrese montajı yapılmış vaziyette teslim edecektir.
Madde 2’de belirtilen ve işbu sözleşme kapsamında satın alınacak makine ekipmanın toplam satın alma bedeli KDV ve varsa ÖTV hariç
(yazı ve rakam ile) TL’dir. Yukarıda belirtilen fiyatlar kesin ve sabit olup; sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır.
Bu sözleşme kapsamında satın alınacak makine ekipmanın tamamının teslim edilmesini takiben yatırımcı tarafından Teknik özellikler Belgesine uygunluğu kontrol edilecektir. Makine ekipmanların Teknik özellikler Belgesinde belirtilen özellikleri tamamen karşılamadığı durumda her türlü eksiklik yüklenici tarafından giderilecektir.
Aşağıda belirtilen yatırımcıya ve yükleniciye ait adreslere yapılacak tebligatlar taraflara yapılmış sayılacaktır.
Yatırımcı:………………………………. (Yatırımcı adı-soyadı/unvanı ve adresi)
Yüklenici:………………………………... (Yüklenici adı-soyadı/unvanı ve adresi)
KDV ve varsa ÖTV’nin tamamı yatırımcı tarafından ödenecektir.
Satın alınacak makine ekipmana ait uygulama rehberinde belirtilen teknik belgeler uygulama sözleşmesi ekinde yüklenici tarafından verilecektir.
Sözleşmede geçerli dil Türkçe’dir.
Sözleşme hükümlerine ilişkin bir anlaşmazlık oluştuğunda ve/veya taraflardan birinin sözleşme hükümlerine uymaması ve/veya hükümler dışında hak talep etmesi ve tarafların sorunu kendi aralarında sulh yoluyla çözememeleri halinde uyuşmazlıkların çözümünde (Yatırımcı tarafından başvurunun yapıldığı il belirtilecek) Mahkemeleri yetkilidir. /
Eki: 1 -Teknik özellikler Belgesi
2-Yüklenici belgesi (ilgili oda kaydı vb.)
3-Yükleniciye ait SGK borcu yoktur belgesi
4-Yükleniciye ait Vergi Borcu yoktur belgesi
İşbu sözleşme tarafların rızası ile .../.../2022 tarihinde müştereken imzalanmıştır.
YÜKLENİCİ YATIRIMCI
Bayilerin Dikkatine Not: Bu Teknik Şartname Uygulama Sözleşmesi eki olarak kullanılacaktır
MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ İLE İLGİLİ
GENEL TEKNİK ŞARTLAR
Tarım makine ve ekipmanlarıyla yeni tarım teknolojilerinin desteklenmesi maksadıyla yapılacak destekleme ödemeleri kapsamında tedarikçi firmalar ile makine ve ekipmanlarda aşağıdaki şartlar aranacaktır.
Makine ve/veya ekipmanların garanti süresi en az 2 yıl olacaktır.
Satıcı firma en az 10 (on) yıl süre ile yedek parça temin etmeyi garanti edecektir.
Garanti süresi içerisinde işçilik ve malzeme hatalarından doğacak bilumum arıza ve aksaklıklardan satıcı firma sorumlu olacaktır. Ancak yanlış bakım ve kullanımlardan dolayı meydana gelecek arıza ve aksaklıklar garanti kapsamı dışında kabul edilecektir.
Garanti süresi içerisinde satıcı, garanti kapsamındaki arızaların giderilmesinde kullanılacak yedek parça ve malzemeleri bedelsiz olarak verecektir.
Makine ve/veya ekipmanların ilk çalıştırılması tedarikçi tarafından yapılacak ve gerekiyorsa kullanımı konusunda tedarikçi firma tarafından eğitim verilecektir.
İmalatçı veya ülkemizde yerleşik bulunan yetkili temsilcilerinin, ülkemizde yerleşik en az üç adet yetkili veya anlaşmalı (Noter onaylı) teknik servisi olacaktır. Ancak her halükarda bir coğrafi bölgede yetkili veya anlaşmalı teknik servisi olmayan üretici veya yüklenici firmaların servislerinin olmadığı coğrafi bölgelerdeki hibe başvuruları kabul edilmeyecektir. Örneğin bir firmanın toplam 3 servisi olmasına rağmen hibe desteklemeleri kapsamında Doğu Anadolu Bölgemizdeki illerden biri olan Erzurum ilimize satış yapabilmesi için bu bölgedeki herhangi bir ilde yerleşik en az bir adet servisinin bulunması şarttır. Yatırımcılar hibe sözleşmesi aşamasında yüklenicilerden alınacak servis bilgilerinin olduğu listeyi başvuru dosyası ekinde il müdürlüklerine ibraz edeceklerdir.
Fatura bedelinin içerisinde yer almayan montaj bedeli için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Her durumda ödenecek miktar referans fiyat üzerinden belirlenen destekleme tutarı ile kısıtlıdır.
Makine ve/veya ekipmanların Türkçe olarak hazırlanmış kullanım ve bakım kılavuzları bulunacaktır.
İl müdürlükleri gerekli görmeleri halinde, hibe ödemesi yapılacak makine ve/veya ekipmanların test raporlarına uygunluğunu kontrol etme hakkına sahiptir. Test raporuna uygun olmadığı tespit edilenler destekleme kapsamından çıkartılacaktır.
Destekleme kapsamındaki bütün ithal makine ve/veya ekipmanların imalatçıları veya ülkemizde bulunan yerleşik yetkili temsilcileri tarafından 27/5/2021 tarihli ve 31493 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan CE İşareti Yönetmeliğine göre AT Uygunluk Beyanı belgelerini ibraz etmeleri ve ürünlerine CE işareti koymaları gerekmektedir.
Yurt dışında kendi adı ve markası ile üretim yaptıran firmalar imalatçı olarak kabul edilecek, AT uygunluk beyanı, CE işareti ve test raporlarını kendi marka ve modellerine uygun olarak beyan edeceklerdir.
Ek-1a da “Hibe Desteği Kapsamında Yer Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx Listesi”nde bulunmasına reğmen aşağıda bilgi formu bulunmayan makine ve ekipmanlar için gerekli teknik şartların tespiti il referans fiyat komisyonu tarafından yapılacaktır.
YÜKLENİCİ YATIRIMCI
GENEL TAAHHÜTNAME
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25) hükümleri çerçevesinde;
Başvuruda bulunduğum numaralı proje için 2020/25 Xx.xx Tebliğ
kapsamında verilecek destek dışında, faiz niteliğindeki destekler hariç, hiçbir kamu kurum ve kuruluşunun desteklerinden yararlanmayacağımı,
Bakanlık internet sitesinden yapılacak duyuruları tebligat kabul edeceğimi,
Yatırım yerimin icralık ve davalık bir durumunun olmadığını,
İdari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduğumu,
Yatırımla ilgili alınması gereken belge ve izinlerin mer’i mevzuatla uyumlu olacağını,
Yatırımımda, Bakanlığınızca yayımlanmış olan 2020/25 Xx.xx Tebliğde ve eki uygulama rehberi ile satın alma rehberinde yer alan tüm başvuru şartlarına uyacağımı, verdiğim bilgilerin tamamının doğru olduğunu ve tüm taahhütlerimi yerine getireceğimi, sunmuş olduğum başvurunun il proje yürütme birimince kontrolü esnasında eksik belge bulunması durumunda hiçbir hak iddia etmeyeceğimi,
Hibe desteği kapsamında alacağım makine ekipmanın mülkiyetini, yerini ve/veya amacını tarafıma ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl içerisinde değiştirmeyeceğimi veya başkalarına kiralamayacağımı ve faaliyetime devam edeceğimi,
Projemin ayni katkı giderleri içermesi durumunda bu giderlere esas işlemleri hibeye esas proje giderlerine yönelik kullanımlar yapılmadan önce veya eşzamanlı olarak gerçekleştireceğimi,
Satın alma gerçekleştirildikten sonra fatura tutarının hibe sözleşmesinde belirtilen hibeye esas proje tutarının altında olması durumunda faturada belirtilen tutarın %50’sine hibe ödemesi yapılacağını, fatura tutarının hibeye esas proje tutarının üzerinde olması durumunda ise aradaki farkı ayni katkı olarak ödeyeceğimi, taahhüt ve beyan eder, aksinin ortaya çıkması durumunda; her türlü ihtilaf konularında T.C. …………………. Mahkemelerinin yetkili olduğunu, ödeme talebinde bulunmayacağımı, tarafıma hiçbir ödemenin yapılmamasını, tarafıma ödeme yapılmış olsa bile ödenmiş olan destek miktarının gecikme zammı ile birlikte geri alınması da dahil bütün hukuki ve cezai sorumlulukları kabul edeceğimi, kurumun alacaklarının tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacağını kabul ederim. ,.../..../20...
(Gerçek Kişi)
Başvuru Sahibi
Adı Soyadı :
Tarih :
İmza :
(Tüzel Kişi)
Yetkili Kişi
Adı Soyadı :
Tarih :
İmza ve Kaşe :
Not: Bu taahhütname tüm başvuru sahipleri tarafından başvuru ekinde sistem üzerinden gerekli bölüme imzalı olarak yüklenecektir. Hibe sözleşme aşamasında yatırımcı tarafından imzalı, kaşeli ve noter onaylı olarak idareye teslim edilecektir.
TAAHHÜTNAME (2)* (Tüzel kişiler için)
Tarım ve Orman Bakanlığı ile ……………………………………..(Yatırımcı adı ve/ veya Kalkınma Kooperatifi) arasında tarihinde imzalanan numaralı hibe sözleşmesi kapsamında demirbaş defterimize kayıtlı (Makinelere ait bilgiler: Makine ismi, modeli vb. yazılacak. Örnek Hakan Makine 3 ton/saat kavanoz dolum Makinesi) makine ekipmanın nihai ödemenin yatırımcının hesabına geçtiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl süreyle mülkiyetini, yerini ve kullanım amacını değiştirmeyeceğimizi, başkalarına kiralamayacağımızı, yerini, konusunu, amacını, niteliğini ve niceliğini değiştirmeyeceğimizi, faaliyetlerimize devam edeceğimizi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılacak denetimlerde tespit edilen ve tarafımıza tebliğ edilen aksaklıkları 20 iş günü içerisinde gidereceğimizi aksi taktirde hibe kapsamında aldığımız ödemeleri yasal faizi ile geri ödeyeceğimizi taahhüt ederiz. ...,/..../20...
YATIRIMCI
(Adı-Soyadı) (İmza)
(Kaşe)
ÖDEK-1: Yatırımcı dilekçesi
ÖDEK-2: Ödeme icmal tablosu
ÖDEK-3: Dönem içinde imzalanan uygulama sözleşme listesi
ÖDEK-4: Makine ekipman tespit tutanağı
ÖDEK-5: Hayvan varlığı tespit tutanağı
ÖDEK-6: Yatırımcı-Tedarikçi tutanağı
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE
Ek listede belirtilen makine ekipman ve malzeme satın alımına ilişkin faaliyetleri hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirdiğimizi; ilgili uygulama sözleşmeleri kapsamında temin edilen makine ekipman ve malzeme giderlerini ilgili uygulama sözleşmelerine ve ilgili hibe sözleşmesine uygun olarak teslim aldığımızı/gerçekleştirdiğimizi; hibe sözleşmesi ve 2020/25 Xx.xx Tebliğde belirtilen orana uygun olarak yatırımcı katkı payımızı ekli listede belirtilen tedarikçiye ödediğimizi ve uygulamaların Bakanlık tarafından yayınlanmış güncel uygulama rehberi hükümlerine uygun olarak yapıldığını onaylar, gereğini arz ederim. ... /... /20..
Yatırımcının Adı ve Soyadı İmza ve Kaşe
EKLER:
Ödeme belgeleri (Fatura, noter tasdikli serbest meslek makbuzu)
Katılım bedelinin ödendiğine dair belgeler (Banka dekontu)
Uygulama sözleşmeleri listesi (ÖDEK-3)
Ödeme icmal tablosu (ÖDEK-2)
Xxxxxxxxxx (XXXX-0/X, XXXX-0/X,XXXX-0/X, ÖDEK-5 ve ÖDEK-6)
Vergi dairesinden vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
SGK’dan prim borcu olmadığına dair belge
Süt sağım ünitesi/süt toplama merkezine ait deney raporu
ÖDEME İCMAL TABLOSU
İL MÜDÜRLÜĞÜ :
PROJE NUMARASI :
YATIRIMCI ADI-SOYADI/UNVANI :
HİBE SÖZLEŞMESİ TARİHİ :
HİBEYE ESAS PROJE TUTARI :
ÖDENMİŞ TOPLAM HİBE TUTARI :
PROJE SÜRESİ VE İŞİN BİTİŞ TARİHİ (VARSA EK SÜRE UZATIMI) :
VARSA GERÇEKLEŞEN AYNİ KATKI MİKTARI :
(SON ÖDEMENİN YAPILABİLMESİ İÇİN AYNİ KATKININ TAMAMININ GERÇEKLEŞMESİ GEREKİR.)
No |
Ödemeye Esas İşin Adı (Xxxxxx Xxxxxxx) |
Uygulama Sözleşmesi Tutarı (TL) |
Yatırımın Yapıldığı |
Yatırımcının |
Fatura Tarihi ve No |
İlgili Dönem Toplam Harcama Tutarı (TL) |
Dönem İçinde Talep Edilen Hibe Tutarı (TL) |
|||
İl |
İlçe |
Vergi No / T.C. Kimlik No* |
Baba Adı** |
Doğum Tarih** |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yatırımcının Adı Soyadı/Unvanı İl Proje Yürütme Birimi Personeli İl Müdür Yardımcısı..../…/20... İl Tarım ve Orman Müdürü..../..,./20...
(Xxxx-Xxxx) (Xxxx-Xxxx) (Xxxx-Xxxx-Xxxxx) (Xxxx-Xxxx-Xxxxx)
*Tüzel kişi ise vergi numarası, gerçek kişi ise X.X. xxxxxx numarası yazılacaktır.
**Gerçek kişi ise doldurulacaktır.
NOT: Yatırımcı tarafından, hibe ödemesinin hangi işler karşılığında talep edildiği, işin niteliği ile ödeme miktarı yazılı olarak kısaca belirtilecektir.
İL MÜDÜRLÜĞÜ :
DÖNEMİ :
PROJE NUMARASI :
HİBE SÖZLEŞMESİ TARİHİ :
YATIRIMCININ ADI-SOYADI/UNVANI :
No |
Tedarikçi Adı-Soyadı/Unvanı |
Uygulama Sözleşme İşinin Adı |
Uygulama Sözleşmesi İmza Tarihi |
Uygulama Sözleşmesi Toplam Tutarı (KDV Hariç) |
Uygulama Sözleşmesi Toplam Tutarı (KDV Dahil) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yatırımcının Adı Soyadı/Unvanı İl Müdür Yardımcısı (İsim-İmza) ..../..,./20... İl Tarım ve Orman Müdürü
(Xxxx-Xxxx) (Xxxx-Xxxx) ..../..,./20... (Xxxx-Xxxx-Xxxxx) ..../..,./20...
MAKİNE VE EKİPMAN TESPİT TUTANAĞI
(Uygun Bulunan Xxxxxx Xxxxxxx İçin)
Yatırımcının Adı-Soyadı/Unvanı :
Proje Numarası :
Proje Adı :
Xxxxxx Xxxxxxxxx Adı Model ve İmal Yılı :
Xxxxxxxxx Seri ve Şase Numarası :
Yatırımcı ile yüklenici arasında tarihinde imzalanan uygulama sözleşmesi
kapsamında alımı gerçekleştirilen makine ekipman tarihinde il proje yürütme birimi
veya yetkilendirilmiş ilçe müdürlükleri teknik personelince yerinde görülmüştür. Yatırımcı ve yüklenicinin birlikte tuttukları teslim tutanağı ile makine ekipmanın tam ve sağlam olarak yatırımcı tarafından teslim alındığı anlaşılmaktadır. Yatırımcının projeye ait hibe başvuru dosyasında ve satın alım eki evrakında yer alan teknik bilgilere göre makine ve ekipmanların alım ve montajının eksiksiz ve kusursuz olarak tamamlandığı, makinelerin yeni ve çalışır vaziyette olduğu tespit edilmiştir.
Alınan makine ekipmanın metal plaka veya numaratör vasıtasıyla pres baskı yöntemi kullanılarak yazılan model ve imal yılı kontrol edilmiş, şase ve seri numarası tutanağa yazılmıştır. Alınan makine ekipmanın uygulama sözleşmesi ve eklerine uygun olduğu, kabule engel olabilecek eksiklik, kusur ve arızaların bulunmadığı görülmüştür.
“Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilmiştir” ifadesi yazılı olan, görünür ve okunabilir büyüklükte bir metal plaka ile Bakanlık katkısına atıfta bulunulmuştur.
Kabul bakımından muayene ve inceleme işlemlerinin yapılması için gerekli incelemeleri yapan komisyonumuz tarafından söz konusu makine ekipmanın kullanılmamış ve faturayla uyumlu olduğu ayrıca “Tarım ve Orman Bakanlığı hibe desteği ile alınmıştır.” ibaresinin makine ekipman üzerinde yazılı bulunduğu görülmüştür. Kabulün yapılmasına karar verilmiş olup komisyonumuzca nüsha
olarak düzenlenen işbu kabul tutanağı imza altına alınmıştır. .../.. ./20..
KABUL VE YERİNDE TESPİT KOMİSYONU
YATIRIMCI
İL PROJE YÜRÜTME BİRİMİ
AYNİ KATKI MAKİNE EKİPMAN TESPİT TUTANAĞI
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25) kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan ………………..proje numaralı (Yatırımcı firma) tarafından …………. …Projesine ait hibe başvuru
dosyasında ayni katkı bütçesinde belirtilen makine ve ekipmanın satın alım ve montajının eksiksiz ve kusursuz olarak tamamlandığı, yeni ve çalışır vaziyette olduğu il proje yürütme birimi personelince . tarihinde yerinde yapılan incelemeler sonucunda tespit edilmiştir /.. ../20...
İL PROJE YÜRÜTME BİRİMİ PERSONELİ
(Ad Soyad-İmza)
MAKİNE VE EKİPMAN TESPİT TUTANAGI
(Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx İçin)
Yatırımcının Adı-Soyadı/Unvanı
Proje Adı
Proje Numarası
Xxxxxx Xxxxxxxxx Adı, Model ve İmal Yılı
Makinenin Seri ve Şase Numarası
Xx.xx Tebliğ kapsamında yatırımcı ile yüklenici arasında tarihinde imzalanan uygulama sözleşmesi kapsamında alımı gerçekleştirilen makine ekipman tarihinde il proje yürütme biriminde görevli proje kontrol görevlileri tarafından yerinde görülmüştür. Hibe başvuru dosyasında yer alan teknik bilgilere göre makine ekipmanının Tebliğ, uygulama esasları, uygulama sözleşmesi ve eklerine uygun olmadığı, kabulüne engel olan eksiklik, arıza ve/veya kusurunun bulunduğu tespit edilmiştir.
Tespit Edilen Eksiklik/Arıza/Kusur:
Kabulün yapılmamasına karar verilmiş olup nüsha olarak düzenlenen işbu tutanak
mahallinde imza altına alınmıştır / .. ../20..
YATIRIMCI İL PROJE YÜRÜTME BİRİMİ PERSONELİ
HAYVAN VARLIĞI TESPİT TUTANAĞI
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25) kapsamında hibe almaya hak kazananproje numaralı (Yatırımcı firma) tarafından Projesi için almayı taahhüt ettiği …………………….. baş koyun/keçi/manda/sığır hayvan varlığının mevcut olduğu/satın alındığı il proje yürütme birimi personelince tarihinde yerinde yapılan incelemeler sonucunda tespit edilmiştir.,../..../20...
İL PROJE YÜRÜTME BİRİMİ PERSONELİ
(Ad Soyad-İmza)
YATIRIMCI-TEDARİKÇİ TUTANAĞI
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25) kapsamında hibe almaya hak kazanan proje
numaralı Projesi tamamlanmış olup yatırımcı
ile tedarikçi arasında bu projeye ait herhangi bir alacak-verecek ilişkisi kalmamıştır /.. ../20...
YATIRIMCI TEDARİKÇİ
*Kırxxx Xxxxınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2020/25) kapsamında hibe sözleşmesi imzalayan tüzel kişiliğe haiz yatırımcılar tarafından; tüzel kişilik karar defterine bu taahhütname kararı alınarak noterden onaylatılıp nihai rapor ve ekleri ile birlikte idareye sunulacaktır. Teminatın yatırımcıya iadesi aşamasında bu belgenin idareye sunulmuş olması şarttır.