……………. ADET KESİMLİK SIĞIR ALIM SÖZLEŞMESİ TASLAĞI
……………. ADET KESİMLİK SIĞIR ALIM SÖZLEŞMESİ TASLAĞI
Madde 1 - Sözleşmenin tarafları
1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (Bundan sonra Alıcı olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ……………Üretici/Üretici Birliği (bundan sonra Satıcı olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. Alıcının;
a) Adı: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
b) Adresi: Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xx:00/X 00000 Xxxxxxx Xxx-
Xxxxxxx/ Xxxxxx
c) Telefon numarası: x00000 000 0000
d) Faks numarası: x00000 000 0000
e) Elektronik posta adresi: xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx
2.2. Satıcının;
a) Adı ve soyadı/Xxxxxxx ünvanı : ....................................................
b) Satıcının adresi : ...........................................
c) Telefon numarası : ......................................................................
d) Faks numarası : .....................................................
f) Elektronik posta adresi : ...........................
2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri karşı tarafa sözleşmenin 2.4. maddesinde belirtilen usulde tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar arasında yapılacak tebligat tarafların yetkililerine elden teslim, faks, elektronik posta ve kargo ile bildirim yapabilirler.
Madde 3 - Sözleşmenin dili
3.1. Sözleşmenin dili Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Madde 4 – Sözleşmenin ekleri
a) Teknik şartname,
b) Veteriner Sağlık Sertifikası,
Sözleşmenin ekleri, sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup Alıcı ve Satıcıyı bağlar.
Madde 5 - Sözleşme konusu
5.1. Sözleşmenin konusu; Satıcı tarafından tedarik edilen ve Türkiye’ye ihraç edilmek üzere özellikleri ekli teknik şartnamede ve veteriner sağlık sertifikasında belirtilen sağlık şartlarına uygun, kastre edilmemiş kesimlik erkek sığırların işbu sözleşmede belirtilen şartlarda alımı/satımı işini kapsar.
5.2. Sözleşme konusu malın tanımı ve miktarı:
5.2.1. Alımı yapılacak kesimlik erkek sığır; kastre edilmemiş, yaşı 12 aydan büyük ve 24 aydan küçük, ağırlıkları en az 450 kg olan ve ekli teknik şartnamede belirtilen özelliklere sahip toplam ….(…) Adettir.
Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile mahreç ülke yetkili otoritesi arasında şekli ve içeriği müştereken belirlenmiş olan Veteriner Sağlık Sertifikası çerçevesinde aranan şartlara haiz hayvanlar olacaktır. Hayvanlar ya mahreç ülkede doğup büyümüş ya da Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hayvan ithalatına izin verilen ülkelerden mahreç ülkeye getirilmiş ve mahreç ülkede menşe kazanmış hayvanlar olacaktır.
5.2.2. Ödemeye esas ağırlık, teslim yerinde yapılacak tartım ile belirlenecektir.
Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli
6.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, …… adet canlı hayvanın teslim yerinde yapılacak tartım sonucu elde edilen canlı ağırlığın satıcı tarafından teklif edilen birim fiyat/kg
…(…)1 çarpımı sonucu oluşan toplam …….USD (Amerikan Doları) bedel üzerinden akdedilmiştir.
Madde 7 - Satıcı tarafından ödenmesi gereken sözleşme ile ilgili giderler
7.1. Sözleşme ile ilgili olan ve mahreç ülke mevzuatına göre ödenmesi gereken vergi ve tüm giderler satıcıya aittir.
7.2. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin, hayvanların belli bir yerde toplanması ve mahreç ülke yükleme noktasında gemi veya diğer araçlara yüklenmesi, teslim yerine nakliye masrafları ile nakliye sırasındaki bakım, besleme, veteriner sağlık sertifikasında belirtilen her türlü aşı, test ve laboratuar analiz masrafları ve alıcıya teslimine kadarki sigorta, navlun, demoraj masrafları ve teslim yerindeki tahliye masrafları gibi her türlü masraflar satıcıya aittir.
7.2.1. Malın gümrüklenmesine ilişkin (KDV ve DAMGA VERGİSİ haricindeki) resim ve harçlar, gümrükleme işlemlerinin yapılacağı sınır kontrol noktasında Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğüne ödenmesi gereken harçlar, veterinerlik ücretleri, araç dezenfeksiyon ücretleri Gümrük ve Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü personelinin yolluk ve fazla mesai ücretleri, açıkta yapılan kontrollere ilişkin giderler (motor sefer ücreti vb.) gemi tahliyesi sırasında oluşan ücretler(canlı hayvan tahliye bedeli, posta boşta bekleme, memur gözetim bedeli, redrese (kusurun firmadan kaynaklanması durumunda), kapı çıkış pulu ücreti, kantar ücreti ve benzeri giderler), ordino masrafları, Bakanlık tarafından yaptırılacak laboratuvar analizlerine ilişkin masraflar ve malın İdare teslim noktasına kadar ortaya çıkacak diğer her türlü masraf satıcı tarafından ödenir.
7.3. Alıcı tarafından bu madde kapsamında herhangi bir ödeme yapılması halinde bu ödemeler herhangi bir ihtar yapılmaksızın öncelikle satıcının alacaklarından mahsup edilir. Alıcının bu madde kapsamında yaptığı ödemelerden bakiye alacağı kalması durumunda kalan miktarın satıcının alacaklarından veya serbest bırakılacak teminatından karşılanamaması halinde kalan miktarı Satıcı Alıcıya öder.
1 Teklif birim fiyat rakam ve yazıyla yazılacaktır.
Madde 8 - Sözleşmenin süresi
8.1. Sözleşmenin süresi, 2 tarihine kadardır.
Madde 9 - Malın Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı
9.1. Malın Teslim Şekli
9.1.1. Sözleşme konusu malların teslim şekli CİF’tir.
Satıcı, sözleşmeye konu kesimlik hayvanları, deniz yolu ve/veya karayolu ile teslim edeceği miktarı alıcıya 10 gün öncesinden bildirecektir. Bildirimde proforma fatura aslı alıcıya teslim edilecektir, teslim edilmemesi durumunda yaşanılacak gecikmelerden satıcı sorumlu olacaktır.
Satıcının nakliye şeklinde değişiklik yapmak istemesi halinde Alıcıya yazılı olarak başvuracak, alıcının kabul etmesi halinde satıcının talebi doğrultusunda değişiklik yapılabilecektir.
9.2. Teslim Yerleri
9.2.1. Sözleşmeye konu hayvanlar, Balıkesir, İskenderun, İzmir, Kocaeli, Mersin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon illerinde alıcı tarafından belirlenecek limanlara teslim edilecektir. Karayolu ile nakledilen mallar Kapıkule gümrüğünde CİP usulü teslim edilecektir.
9.2.2. Satıcı alıcının onayını almadan kendi iradesiyle teslim yeri belirleyemez. Kontrol belgesi için gerekli olan proforma faturalarda belirtilen teslim yerlerinin herhangi bir bağlayıcılığı yoktur.
9.2.3. Mahreç ülke mevzuatı ve veteriner sağlık sertifikası ile ilgili her türlü prosedürü yerine getirme yükümlülüğü satıcıya aittir. Satıcı seçimi yapılmış olan hayvanları, teslim noktasına kadar hayvan sağlığı ve refahına uygun olarak taşımakla mükelleftir.
9.3. Teslim Programı
9.3.1. Malların tamamı sözleşme süresi içinde aşağıdaki tabloda belirtilen programa göre teslim edilecektir.
TESLİMİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ TARİHLER * | MAHREÇ ÜLKE | TESLİM EDİLECEK MİKTAR (ADET) |
15.04.2018-15.05.2018 | 10.000 | |
15.05.2018-15.06.2018 | 10.000 | |
15.06.2018-15.07.2018 | 10.000 | |
15.07.2018-15.08.2018 | 10.000 | |
15.08.2018-15.09.2018 | 10.000 | |
15.09.2018-15.10.2018 | 10.000 |
* Bir ayda teslim edilecek miktar bir parti olarak değerlendirilecektir.
9.4. Teslim Yeri Değişikliği
2 Malın tamamının teslim edileceği süre gün, ay, yıl olarak yazılacaktır.
9.4.1. Alıcı tarafından ihtiyaç durumuna göre teslim yerinde değişiklik yapılabilir. Bu durumda satıcı alıcının değişiklik talebini herhangi bir masraf talep etmeksizin yerine getirmekle mükelleftir.
Madde 10- Teminata İlişkin Hükümler
10.1. Satıcı hayvan başına ortalama 450 kg ağırlık ile toplam hayvan sayısının çarpımı sonucu bulunacak toplam ağırlığın, teklif ettiği birim fiyatla çarpımı sonucu tespit edilecek toplam bedelin % 6’sından az olmamak üzere kendi belirleyeceği tutarda nakit veya teminat mektubu şeklinde teminat verecektir. Teminatın nakit verilmesi durumunda alıcı hesabına yatırılması ve dekontunun ibrazı gerekir. Teminat mektuplarının süresi sözleşme süresinden en az 60 gün fazla olacaktır.
10.2. İlgili mevzuata göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
10.3. Teminatların nakit olması durumunda Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesindeki; XX00 0000 0000 0000 0000 0000 00 nolu USD hesap numarasına yatırılması ve dekontunun ibrazı gerekir.
10.4.Satıcı...........................................[Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] 3 teminat vermiştir.
10.5. Teminat mektubunun süresi ../../….4 tarihine kadardır. Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde teminat mektubunun süresinin uzatılan süreyi kapsamaması durumunda, teminat mektubunun süresi yeni süreye uygun olarak uzatılır.
10.6. Taahhüdün, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve satıcının bu işten dolayı alıcıya herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra teminatın tamamı satıcıya iade edilir.
Madde 11- Seçim, Muayene ve Kabul İşlemleri
11.1. Satıcı 9.3.1. maddede belirtilen teslim programına uygun olarak hayvanları en az 500 adet kapasiteli toplama merkezinde seçime hazır hale getirir. Hayvan seçiminin yapılacağı işletme/işletmeler ile ilgili bilgiler satıcı tarafından seçim heyeti talebi dilekçesinde yer alacaktır. Seçim heyeti talep dilekçesi satıcı tarafından, göreve başlama tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün önce yazılı olarak alıcıya bildirilecektir. Seçim heyeti tarafından seçimi yapılan hayvanlar alıcı tarafından görevlendirilen personelin refakatinde nakliye vasıtasına yüklenecektir.
Geri dönüşü olmayan hataların ortaya çıkmasını önlemek, teslim süresinde gecikmelere yol açmamak ve hataların zamanında giderilmesini sağlamak amacıyla ara denetim yapmak için Satıcı tarafından bir komisyon (muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla) görevlendirilecektir. Satıcı görevlendirilen bu komisyonun uyarılarını dikkate almak ve gerektiğinde ürünleri değiştirmek zorundadır. Görevlendirilen personeller, ihracat yapılan ülkede gerçekleştirilecek işlemlerinin her aşamasına refakat edecektir. Görevleri sonucunda hazırlanan tutanaklarda yer alan müspet
3 Teminat nakit ise “nakit olarak” teminat mektubu ise “teminat mektubu olarak” ifadesi yazılacaktır.
4 Teminatın nakit olarak verilmesi halinde, boş bırakılacaktır
tespit ve bulgular satıcının sözleşme ve teknik şartnameden doğan yükümlülüklerini yerine getirme sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Mahreç ülke toplama merkezinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veya Et ve Süt Kurumu tarafından görevlendirilen seçim heyetince seçimi yapılan hayvanlar alıcı tarafından görevlendirilen komisyon tarafından da teknik şartname de belirtilen kriterlere uygunluğu açısından muayeneleri yapılır.
Muayene sonucu uygun olmadığı tespit edilen hayvanların küpe/çip numaraları seçim listesine yazılamaz ve hiçbir şekilde nakliye vasıtasına yüklenemez. Hayvanların ağırlıkları mümkünse seçim yerinde tartılarak belirlenir, mümkün olmaması halinde hayvan ağırlıkları nakliye vasıtası (kamyon veya tır) ortalama ağırlığı üzerinden tespit edilir.
Teslim yerinde Teknik şartnameye uygun olan hayvanların kabulü yapılır. Teknik şartnameye uygun olmakla birlikte;
a) Nakliye esnasında meydana gelen ve hayvanın yaşamını idame ettirmesine engel nitelikte olmayan, karkas performansı ve kalitesini olumsuz etkilememiş, fiziki muayene ile tespit edilebilecek hafif yaralanmalarda hayvan başına 150 (yüz elli) USD eksik ödeme yapılır.
b) Mahreç ülkede teknik şartnamede belirtilen ağırlığa sahip olmakla birlikte nakliye esnasında bu vasfını yitirdiğinden şüphelenilen hayvanlar (imkân varsa) ayrıca tartılarak ağırlıkları belirlenir. 449kg(dahil) - 400kg(dahil) aralığındaki her hayvan için 100 (yüz) USD eksik ödeme yapılır.
Hayvanların tek tek tartılma imkânı yoksa teslim yerinde yapılacak tartım ile nakliye vasıtası ortalaması üzerinden değerlendirme yapılır. 449kg(dahil) - 400kg(dahil) aralığındaki ağırlıkta olması halinde nakliye vasıtasında bulunan her hayvan için 100 (yüz) USD eksik ödeme yapılır.
Eksik ödeme yapılacak hayvan sayısı ve eksik ödeme miktarı muayene ve kabul komisyon raporunda belirtilir.
Bunların dışındaki durumlarda kabul yapılmaz ve mahrece iade/gümrüğe terk prosedürüne tabi tutulur.
Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları
12.1. Ödeme Yeri, Alıcı tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.
12.1.1. Ödemeye esas ağırlık belirlenip, ödemeye esas evraklar eksiksiz olarak alıcıya teslim edildikten sonra 15 (onbeş) iş günü içinde akreditifin serbest bırakılması veya satıcının hesabına havale yoluyla ödeme yapılır. Satıcının sorumluluğunda olan ve gerçekleşen herhangi bir gecikme cezası veya zarar gibi Alıcının alacağı var ise toplam ceza/alacak tutarı satıcının alacağından düşülür.
12.1.2. Akreditif: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, denizyolu ile yapılacak teslimatlarda, satıcı adına transfer edilecek %100 gayrikabili rücu, teyitli veya teyitsiz, devredilebilir (transferable) ve kısmi sevkiyata izin veren akreditif olacaktır. Akreditifin açılmasına ilişkin her türlü masraf satıcı tarafından karşılanacaktır.
12.1.3. Ödemeye esas para birimi USD(Amerikan Doları)dir.
12.1.4. Ödemeye esas belgeler:
• Orijinal Ticari Fatura,
• Veteriner Sağlık Sertifikası,
• Teslim yeri tartısında yapılacak tartım sonucunu gösterir kantar fişi veya tartı cetveli,
• Muayene ve Kabul Komisyonu kararıdır.
12.1.5. Satıcı yukarıda sayılan belgeler dışında Türkiye’de gümrükleme işlemleri için ihtiyaç duyulacak diğer her türlü belgenin istenilen formatta ve verilen süre içinde tanzim/temin edilerek alıcıya ulaştırmak zorundadır. Bu belgelerin düzenlemesinden veya zamanında ulaştırılmaması sebebiyle tahliye, teslim alma ve ödemede meydana gelecek gecikmelerde sorumluluk satıcıya aittir.
Madde 13 - Satıcının Diğer Yükümlülükleri
13.1. Satıcı, sözleşme konusu malı sözleşme ve eklerine uygun olarak belirlenen sürede teslim etmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder.
13.2. Satıcı, üstlenmiş olduğu işe ilişkin Alıcı tarafından verilen teslimat programına uygun olarak, hayvanların süresinde teslimi için gerekli her türlü makine, araç ve tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır.
13.3. Satıcı, alıcının her türlü uyarı ve talimatlarına uymak zorundadır. Satıcının sözleşmede belirtilen yükümlülükleri ihlal etmesi nedeniyle, alıcının bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan öncelikle satıcının alacaklarından ve/veya serbest bırakılacak teminatlarından tahsil edilir. Kalan miktar ise satıcı tarafından ayrıca ödenir.
13.4. Satıcı, sözleşme konusu hayvanların alıcıya teslimine kadar beslenmesinden ve korunmasından sorumludur.
Madde 14– Cezasız süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları
14.1. Aşağıda belirtilen hallerde taraflara gecikilen süre kadar cezasız süre verilir.
14.1.1. Mücbir sebeplerden dolayı satıcıya cezasız süre verilecek haller
a) Doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
d) Savaş veya terör olayları,
e) Gerektiğinde alıcı tarafından belirlenecek diğer haller.
Yukarıda belirtilen hallerin cezasız süre verilebilecek haller olarak kabul edilmesi için bu hallerin;
a) Satıcının kusurundan kaynaklanmamış olması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Satıcının bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,
d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,
e) Mücbir sebebin ortaya çıkmasından itibaren 20 gün içerisinde belgeleri alıcıya teslim etmek zorunludur.
14.1.2 Alıcıdan kaynaklanan sebeplerle satıcıya cezasız süre verilecek haller
14.1.2.1. Alıcının sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini satıcının kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu satıcıya ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve satıcının bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi
engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.
Madde 15 – Sözleşmenin Devri
Bu sözleşmeden kaynaklanan hak, alacak ve borçlar, alıcının izni dışında üçüncü şahıslara devir ve temlik edilemez.
Madde 16 – Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Kesintiler
16.1. Satıcının bu sözleşmenin 14’ üncü maddesinde belirtilen sebepler dışında, teslim programında belirtilen periyotlarda teslim etmesi gereken malları, teslimat programında belirtilen süre içerisinde teslim etmemesi halinde teslim süresinin bitiminden itibaren teslimatı geciken mallar için hiçbir ihtara gerek kalmaksızın en az 15 takvim günü olmak üzere cezalı süre kendiliğinden başlamış sayılır. Bu sürenin bitiminde de iş tamamlanmamışsa alıcı satıcıya cezalı süre verip vermemekte serbesttir.
16.2. Teslim programına göre zamanında teslim edilmeyen her hayvan için günlük 1 (bir) USD gecikme cezası uygulanır. Gecikme cezası herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın öncelikle satıcının alacaklarından tahsil edilir. Kalan miktar ise ayrıca satıcı tarafından ödenir.
Madde 17 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi
17.1. Doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı, hükümet kararları ile yasal veya idari düzenlemelerle ithalatın geçici süre ile durdurulması halinde, alıcı satıcıya 10 gün öncesinden bilgi vermek kaydı ile sözleşmeyi herhangi bir ceza ve tazminat ödemeksizin feshedebilir. Bu durumda alınan malların bedeli ise sözleşmede kararlaştırılan fiyat üzerinden ödenir.
17.2. Bu sözleşmenin16.1. maddesinde belirtilen cezalı süreler bitmesine rağmen satıcının taahhüdünü tam olarak yerine getirmemesi halinde alıcı hiçbir ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi fesheder ve satıcının teminatı gelir kaydedilir.
Madde 18- İş artışı ve iş eksilişi
18.1. Alıcı tarafından gerekli görülmesi halinde, sözleşme miktarının % 20 'sine kadar, iş artışı veya iş eksilişi yapılabilir. İş artışı yapılması durumunda ilave işin yerine getirilmesi için gerekli olan süre satıcıya verilir. İş eksilişi yapılması durumunda alıcı, işin bitiminden en az 15 gün önce satıcıya bilgi vermek zorundadır.
18.2. Gemi ile yapılacak sevkiyatlarda hayvan sağlığı ve refahının sağlanması ve/veya geminin istiap haddinin aşılması gerekçeleriyle seçimi yapılan hayvanların eksik yüklenmesi veya nakliye sırasındaki hayvan ölümü sebepleriyle eksik teslimat yapılması durumunda, yetkili birimler tarafından belgelendirilmesi şartıyla sözleşmede belirtilen miktarın % 5’ine kadar eksik teslimatta alıcı tarafından sözleşme yerine getirilmiş kabul edilecektir.
18.3. Karayolu ile yapılan sevkiyatlarda son tır için kalan miktar 30 (30 Dahil) adetten az ise bu miktardaki eksik teslimatta alıcı tarafından sözleşme yerine getirilmiş kabul edilecektir.
Madde 19 - Anlaşmazlıkların Çözümü
19.1. İş bu sözleşmenin uygulanmasında doğabilecek ihtilafların giderilmesinde Türk Hukuk Kuralları uygulanır. Sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmaması halinde Türk Hukukunun genel kuralları uygulanır. Yetkili ve görevli mahkemeler Türkiye Cumhuriyeti Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.
Madde 20 – Diğer Hususlar
20.1. Türkiye’de alıcı tarafından yapılacak kontrol, muayene ve tartımlarda hazır bulunacak satıcı temsilcisinin/temsilcilerinin kimlik bilgileri iş bu sözleşmenin imzalanmasını takip eden 10 (on) gün içinde alıcıya yazılı olarak tebliğ edilecektir. Yetkilendirmeye ilişkin tebligatın altındaki imzalar sözleşmeye imza atan şirket yetkilileri olacaktır. Satıcı temsilcisi/temsilcileri malları Türkiye gümrük bölgesine girmesinden itibaren muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılacak her türlü kontrol, muayene ve tartıma refakat edebilecektir. Noter onaylı yetki belgesi ile satıcı vekilinin adı, soyadı, adres ve telefonlarını alıcıya yazılı bildirilecektir.
20.2. İtiraz muayenesi, satıcının hayvanları ihale dokümanına uygun şekilde teslim etmesinden itibaren 8 saat sonra alıcı tarafından görevlendirilen Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından muayene ve kabul işlemlerine başlanacak ve 3 gün içerisinde tamamlanacaktır. Satıcı muayene sonucuna, usulüne uygun olarak itiraz ederek ikinci bir muayeneyi isteyebilir. Bu takdirde mal aynen korunmak suretiyle ilk muayenede bulunmamış olan en az üç kişilik ikinci bir komisyona muayene yaptırılır. Bu komisyonun vereceği kararlar kesin olup muayene ve kabul komisyon işlemleri bu karar esas alınarak sonuçlandırılacaktır.
20.3. Bu ihalede ithalat lisansı izni Bakanlar Kurulu Kararı ile hiçbir koşulda 31.12.2018 tarihini geçemez.
Madde 21 - Yürürlük
21.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 22 - Sözleşmenin İmzalanması
22.1. Bu sözleşme 22 maddeden ibaret olup, taraflarca her maddesi üzerinde açıkça okunup bilgi alındıktan ve her maddesinin içeriği üzerinde müzakere edildikten sonra kabul edilerek
.. /.. / .... tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca Alıcı, Satıcının talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun onaylı suretini" düzenleyip satıcıya verecektir.
XXXXX ADINA | SATICI ADINA |
İMZA | İMZA |