AR-GE HİZMET SÖZLEŞMESİ NO: 2020 / ……… İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ (İÜC-PROTEK) ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ve HİZMET SÖZLEŞMESİ


AR-GE HİZMET SÖZLEŞMESİ NO: 2020 / ………

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ

(İÜC-PROTEK) ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ve HİZMET SÖZLEŞMESİ

Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan …………………………………….. (bundan sonra Hizmeti Alan olarak anılacaktır) ile İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ (İÜC-PROTEK) (bundan böyle Hizmeti Veren olarak anılacaktır).

1. Taraflara ilişkin Bilgiler:

1.1. Xxxxxx Xxxxxx:

  • Adı:

  • Adres:

  • Telefon Numarası:

  • Faks Numarası:

  • Vergi Dairesi:

  • Vergi Numarası:


1.2. Hizmet Verenin:

  • Adı: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ (İÜC-PROTEK)

  • Adres: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Proje ve Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx 0. Xxx, Xx 000, 00000, Xxxxxxx, Xxxxxxxx

  • Telefon Numarası: 0000 000 00 00 / 42602

  • Vergi Dairesi: Avcılar V.D.

  • Vergi Numarası: 481 102 6010


1.3 Akademisyen:

  • Adı Soyadı:

  • Birimi:

  • TC No:

  • Telefon Numarası:


  1. Sözleşmenin Konusu:

İşbu sözleşmenin konusu; Hizmeti Veren’in Hizmeti Xxxx adına, “…………………..” (Bundan böyle “Proje” olarak anılacaktır) konulu projenin danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, Ar-Ge tabanlı faaliyetleri ile ilgili hizmetlerin görülmesidir.

Söz konusu Ar-Ge tabanlı faaliyet; TÜBİTAK TEYDEB-1507 KOBİ Başlangıç Ar-Ge Destek Programı kapsamındaki Ar-Ge projesinin uluslararası bilimsel normlar çerçevesinde hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması ile ilgilidir.

Bu kapsamda, ilgili projenin başvuru dosyasının TEYDEB kriterlerine göre hazırlanabilmesi için projeye teknik bilgi sağlanması, hakem ziyaretlerinde aksi bulunmadıkça fiilen bulunarak firmaya destek olunması, projenin analiz, tasarım, geliştirme ve test aşamalarının uluslararası bilimsel normlar çerçevesinde hazırlanmasını, yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamaktır.

  1. Yapılacak İşler

Akademisyen sözleşmenin bu maddesinde aşağıda verilen ya da varsa ekte yer alacak olan Proje Planı kapsamında yapılacak tüm işleri eksiksiz ve süresinde yerine getirileceğini, işi eksiksiz olarak Hizmeti Xxxx’x teslim edeceğini, beyan, kabul ve taahhüt eder. İşin hatalı ya da kusurlu teslimi ve bunun ileriki zamanda tespiti durumunda hizmet alan tarafından bu hususlarda ihtar edilmesi ve işin düzeltilmesi için gerekli sürenin verilmesi durumunda Akademisyen gerekli çalışmaları da yapacağını kabul eder.

Proje Özeti





Projede Görev Yapan Akademisyen/ler

  1. ……………………………………..

  2. ……………………………………..



Ekip ve Yönetim

Akademisyen, projenin devamı süresince çalışmalarla ilgili gelişme ile sonuç raporunu Hizmet Xxxx ve Hizmet Veren’e vermekle yükümlüdür.

Taraflar, Proje dahilinde yürütülen tüm teknik çalışmaları, bulguları, test sonuçlarını, yöntemleri, ilgili bileşenleri, kimyasal yapıları, teknik problemleri, teknik problemlerin çözümlerini, mali problemleri, maliyet çalışmalarını, çizimleri, yazılı dokümanları, çalışma notlarını diğer taraflara takibi mümkün bir şekilde dosyalamak ve tüm bilgileri yazılı olarak vermekle mükelleftir.

Akademisyen, taraflar arasındaki ilişkinin ya da Sözleşmenin sona ermesi halinde, işbu Sözleşme çerçevesinde kendilerine verilmiş olan tüm bilgi ve belgeleri ve bunların çoğaltılmış kopyalarını 3 (üç) iş günü içinde Hizmet Xxxx’xx yazılı ihtarına gerek kalmaksızın Hizmet Xxxx’x iade etmeyi beyan ve kabul ederler.





  1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Hizmeti Xxxx, ilgili mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde hizmetin gereği gibi yerine getirilmesi halinde sözleşmenin 6. Maddesinde belirtilen ödemeyi karşılamakla sorumludur.

Akademisyen proje süresince veya bittikten sonra işbu sözleşme süresince Hizmet Veren’in talep etmesi halinde proje hakkında ilave rapor ve hizmet alan tarafından talep edildiğinde proje konusu ile ilgili bilgi vermeyi kabul etmektedir. Akademisyen ve Hizmeti Alan, Hizmeti Veren’in projeyi tanıtım materyallerinde, sunumlarında kullanmasına gizliliği ve yayın haklarını ihlal etmemesi kaydıyla izin vermiş sayılır.

  1. Proje ile İlgili Fikri ve Sınai Haklar ve Kullanım Koşulları

Bu Proje’nin gerçekleştirilmesi sırasında çalışanların yapacakları buluşlara Türkiye’de uygulanan Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır. 6769 sayılı SMK Akademisyen ya da diğer çalışan buluşu ya da tasarımı ivedilikle kendi tarafına bildirmek zorundadır. TARAFLAR ise böyle bir bildirimi yine ivedilikle diğer tarafa iletmekle yükümlüdür.

  1. Ücret ve Ödeme

Sözleşme kapsamındaki işlerin ve Hizmeti Verenin hizmetlerinin bedeli ……………₺ + KDV’dir. Hizmetin başlangıcında ………………….₺ + KDV hizmeti alan tarafından aşağıdaki hesaba yatırılacaktır. Proje sonunda faturanın tebliği, hizmet alana gönderilmesi ve hizmetlerin iş programına uygun yürütülmüş olması kaydıyla 5 iş günü içerisinde, kalan ……………….₺ TL + KDV aşağıda belirtilen hesaba yatırılacaktır. Ayrıca Akademisyen’in, önceden Hizmet Xxxx tarafından onaylanmış tüm masrafları Hizmeti Xxxx tarafından sağlanacaktır.



Hizmeti Veren, bu proje kapsamında elde edilecek gelirden tüm vergiler düştükten sonra kalan net bedel üzerinden, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütmekte olduğu 26.02.2016 Tarih ve 29636 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun”un 5 inci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesine eklenen (k) fıkrası uyarınca % 15 yasal kesinti yapılarak geriye kalan bedel Akademisyen’in belirteceği ve kendisine ait olan banka hesabına ödenecek ve çalıştığı birimine de bildirilecektir.

Projenin hazırlanması ve hayata geçirilmesi için gereken masraflar Xxxxxxx Xxxx tarafından karşılanmadığı takdirde Hizmeti veren ve Akademisyen’in, Hizmet Xxxx’x karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Ayrıca gerekli masrafları alamadığı takdirde projeyi ilgili masraflar ödeninceye kadar askıya alma hakkına sahiptir. Ödemelerin geç yapılması durumunda, zaman çizelgesine veya sözleşme süresine gecikme süresi olarak aynen yansıtılacaktır.

  1. Sözleşmenin Süresi:

İş bu sözleşme, .............. tarihinden itibaren ……ay süre ile geçerli olup, sözleşmenin imzalanması ile yürürlüğe girecek ve …………. tarihinde kendiliğinden sona erecektir.

  1. Gizlilik ve Sır Saklama Yükümlülüğü:

Akademisyen ve Hizmeti Veren, iş bu sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirirken veya yükümlülükleri dâhilinde veya haricinde Hizmeti Alan’a ait edindiği her türlü bilgi ve dokümanı doğrudan ve dolaylı olarak üçüncü şahıslara vermeyeceğini ve açıklamayacağını ve tüm bilgi ve belgeleri ticari sır olarak saklayacağını kabul ve taahhüt eder.

Akademisyen ve Hizmeti Veren, sözleşmede tanımlanan işlerin yapılması esnasında doğrudan veya dolaylı yoldan yazılı veya sözlü olarak edinilen her türlü ticari, mali ve teknik bilgiler ile her türlü bilgi ve belgeyi üçüncü kişilere veya diğer şahıs, şirket ve organizasyonlara açıklayamaz.

  1. Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi veya Süre Uzatımı

Mücbir sebeplerden dolayı Hizmet Alan, Hizmeti Veren veya Akademisyen sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Akademisyen mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa Hizmeti Xxxx’xx sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

e) Gerektiğinde Kamu Xxxxx Xxxxxx tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Akademisyene süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) Akademisyenin kusurundan kaynaklanmamış olması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde ilgili Akademisyenin Hizmeti Alana yazılı olarak bildirimde bulunması ve Xxxxxxx xxxxxxxx tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

  1. Sözleşmenin Feshi:

Sözleşmenin yukarıda belirtilen 9. maddesinin hükümleri kısmen veya tamamen yerine getirilmediği takdirde, tarafların sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkı vardır.

Taraflardan birinin bu sözleşmeye aykırı davranması halinde, diğer yanın bu aykırılığın giderilmesi için göndereceği yazılı bildirimden itibaren makul bir süre içerisinde aykırılık, ilgili tarafça giderilmediği takdirde sözleşme aykırı davranışta bulunmayan tarafça derhal sona erdirilebilir. Bu sona erdirme, sona erdiren tarafın aykırı davranışta bulunana karşı ileri sürebileceği haklarından vazgeçtiği anlamına gelmez; her türlü tazminat ve fesih hakkı saklıdır.

Hizmet verenin veya akademisyenin işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesi nedeniyle sözleşmenin hizmet alan tarafından haklı nedenle fesihi halinde; fesih tarihine kadar hizmet verene  veya akademisyene yapılan masraf, ücret vb. ödemelerin hiçbiri hizmet alana iade edilmeyecektir. Ancak sözleşmenin haklı nedenle hizmet alan tarafından fesihi halinde; fesih tarihinden sonraki dönemlere ilişkin olarak hizmet alanın, hizmet veren veya akademisyene herhangi bir ücret, masraf vs adı altında ödeme yükümlülüğü kalmayacaktır. 

  1. Vergiler ve Diğer Giderler:

Sözleşmeden doğacak damga vergisi, 488 sayılı Damga Vergisi kanunun 15. ve 18. maddeleri gereğince Hizmeti Xxxx tarafından ödenecek ve ödeme belgesinin bir kopyası projenin başlangıcında Hizmeti Veren kuruma iletilecektir.



  1. Uyuşmazlıkların çözümü

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıklarda İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

Taraflar arasında bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıklarının çözümünde Hizmeti Alanın bu protokol çerçevesinde, kayıtları, düzenlediği tutanaklar, Hizmeti Xxxx tarafından ibraz edilen faks ve e-mail kesin delil sayılır.

  1. Devir Yasağı:

Hizmeti Veren ve Akademisyen iş bu sözleşmenin konusu olan edinimin tümünü veya bir kısmını Hizmeti Alanın yazılı izni olmaksızın üçüncü bir kişiye devredemez.

  1. Tebligat Adresi:

Yukarıda birinci maddede yer alan adresler tarafların tebligat adresleridir. Tarafların bu adreslere yapacağı bütün ihbar ve tebliğlerin geçerli olduğu kabul edilir.

İş bu sözleşme 14 madde ve 6 sayfadan ibaret olup, 1 (bir) nüshası hizmet alanda 1 (bir) nüshası da hizmet verende kalmak üzere iki nüsha olarak düzenlenerek imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.





İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ

(İÜC-PROTEK) adına;



Prof. Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx ÖZCAN

Müdür



Xxxxxxx Xxxx adına;








………………………













6

Üniversite Sanayi İşbirliği Yönetimi Sorumlusu: Xxxxxx XXXXXXX
İÜC-PROTEK Yöneticisi: Prof. Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx XXXXX

Document Metadata

Filed: November 26th, 2020