ULUSLARARASI GENEL SATIŞ SÖZLEŞMESİ OKT GROUP

ULUSLARARASI GENEL SATIŞ SÖZLEŞMESİ OKT GROUP

OK KARDEŞLER TREYLER SAN. VE TİC. A.Ş. OKT TRAILER SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

(OKT olarak anılacaktır)

1. Geçerlilik ve Kapsam

1.1. Bu satım sözleşmesi, OKT ile ALICI arasında sözleşme konusunun sipariş/üretim/teslimatına ilişkin yapılmış bütün sözleşmeler ve müzakereler için geçerlidir.

1.2. İş bu sözleşmenin içerdiği koşullar, önceden ayrıca açık ve net bir şekilde kararlaştırılmamış olsa da, gelecekteki tüm ticarî ilişkiler için de geçerlidir.

1.3. ALICININ, işbu sözleşmeden farklı ve OKT’ nin açık ve net bir şekilde kabul etmediği koşullar, OKT bunlara açık ve net bir şekilde itiraz etmese de, OKT’ yi bağlamaz.

1.4. ALICININ sözleşme şartları, OKT tarafından yapılan üretim/teslimatı OKT’ nin koşullarından farklı koşullar altında olduğunun OKT tarafından yazılı olarak kabul etmesi durumunda geçerlidir.

2. Sipariş, Sözleşmenin akdi ve Xxxxx Xxxxxxxx

2.1. OKT için sadece XXXXX tarafından onaylanmış sipariş ile işbu sözleşme ile birlikte bağlayıcı bir sözleşme kurulmaktadır.

2.2. Aksi açıkça Sipariş Formunda belirtilmediği sürece OKT, satım sözleşmesine temel oluşturan Şipariş ile 10 takvim günü bağlı kalacaktır. Bu tarihten sonra OKT Sipariş Formunun içeriğinde istediği değişikliği yapabilir.

2.3. Reklam, tanıtım materyallari ve diğer tanıtıcı beyanlar OKT ve 3. taraflar için bağlayıcı beyan niteliğinde değildir.

2.4. OKT’nin ticari sırlarını içeren dokümanlar (fiyat tahminleri, planlar, çizimler, teknik şartname) özellikle OKT’nin rakipleri ve 3. Kişiler ile paylaşılmayacak. OKT dökümanların içerdikleri bilgiler üzerinde fikri mükiyet haklarının sahibi olacaktır. ALICI, OKT’nin tekliflerini 2. paragraf, 2). şık’ ta belirtilmiş süre içerisinde kabul etmediği takdirde, söz konusu belgeleri derhal OKT’ ye iade edecektir

2.5. ALICI, OKT ile bir ürün geliştirmesi veya yenilik yapması halinde geliştirme ve yapılan çizimler ile ilgili bütün Fikri Mülkiyet hakkı OKT’ nin olacaktır.

2.6. ALICI’ya sözleşme konusunu satın alması sonucunda hiçbir isim ve uygulama anlamında lisans hakkı verilmeyecektir

2.7. Sözleşme konusunun özellikleri teknik şartnameye uygundur. Verilen ölçü, ağırlık ve hacim bilgileri, Motorlu Araçlar ve Römorkları ile İlgili Tip Onay Yönetmelikleri kapsamındadır.

2.8. Teknik gelişmelere paralel olarak veya kanun değişikliklerine istinaden OKT her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

2.9. Onaylanan siparişler için değişiklik talebini, ancak sipariş onayını takiben 10(on) gün içerisinde OKT Trailer San. ve Tic. Ltd. Şti Satış Bölümüne yazılı olarak iletilmesi halinde değerlendirilmeye alınır.

2.10. Her türkü ihbar ihtar yetkili e-postaya yazılı şekilde yapılacak. Whatsapp/Telegram gibi uygulamalar üzerinden yapılan iletişim bağlayıcı olmayacaktır. İş bu sözleşemenin Feshine ilişkin ihtarnameler ile islak imzalı kurye ile yollanacaktır.

XXXXXX Xxx. XXXXX 0. Xxx. Xx. 0 00000 Xxxxxx - Xxxxx / XXXXXXX

3. Fiyat

3.1. OKT’nin sipariş formunda belirtilmiş olan fiyat bağlayıcıdır. Sözleşme konusunun kesin satış fiyatı; teklif ve Teknik Özelliklerde belirtilen ürün/ürünler, ilave ekipman ve navlun fiyatının toplamından oluşur.

3.2. Sözleşme imzalandıktan sonra hammadde fiyatında veya anlaşılan para birimi kurları arasındaki değişikliklere bağlı olarak artış olması halinde bu artış aşağıdaki kurumların web sitelerinden alınan bilgi ile kanıtlanıp satış fiyatına yansıtılacaktır:

3.2.1. Paslanmaz Çelik için -xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/

3.2.2. Alüminyum için -xxxxx://xxx.xxx.xxx/

3.2.3. Demir için -xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xx/xx/xxxxx/xxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxx-xxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx

3.2.4. Kur Oranı için -Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Efektif Kur oranları.

3.3. Siparişteki vergi oranları devletin uyguladığı cari vergilere göre tespit edilmiş olup sözleşme konusunun teslim tarihine kadar vergilerde meydana gelebilecek her türlü artış veya azalma siparişte belirlenen fiyatlara aynen yansıtılır.

3.4. Ürünün Tescil ve tescile bağlı masrafların bedeli ALICIYA aittir.

4. Ödemeler

4.1. ALICI, OKT ile yazılı başka bir anlaşma yapılmamış ise, malın OKT siparişte formunda belirtilen vade ve şekillerde ödemekle mükelleftir.

4.2. Dövizli faturaların ödemeleri, ödeme tarihindeki TCMB döviz efektif satış kuru üzerinden tahsil edilecektir.

4.3. 105 Xx.xx KDV Genel Tebliği uyarınca tahsilat işlemlerinden dolayı oluşacak kur farkları, karşılıklı fatura edilecektir.

4.4. OKT, genel kapsamıyla tüm yasal, mashup, takas veya (mal) hapis ve mülkiyeti muhafaza haklarına sahip olup, ALICI’nın muvafakatı olmaksızın satış sözleşmesiyle ilgili tüm hak ve taleplerini terk ve feragat (devir ve teslim) hakkına sahiptir. ALICI, OKT’nin önceden yazılı muvafakatı olmadan sözleşme ilişkisinden doğacak alacak ve talepleri üçüncü kişilere terk ve devir edemez.

4.5. Özel üretim/yeni üretim ürünlerde sipariş iptali halinde OKT, ön ödemeyi iade etmeyip ürünün kesin satış fiyatının

%20 ‘si görütü tazminat olarak ALICI ödemekle yükümlüdür.

4.6. Standart ürünlerin sipariş iptali halinde ise OKT’nin iyi niyetine bağlı olarak götürü tazminat alınmayabilir, ancak ön ödeme iade edilmez.

5. Teslimat ve Teslimat Süresi

5.1. Taraflar arasında yazılı daha başka bir anlaşma yapılmadığı takdirde ürünün teslimi OKT’nin adresinde yapılacaktır.

5.2. OKT tarafından bildirilen bütün tarih ve teslim terminleri kural olarak bağlayıcı değildir. Sipariş formunda açıkça belirtilmiş ise farklı/bağlayıcı bir düzenleme yapılabilir. OKT force majure, grev, önceki tedarikçi, gümrük süreçleri, teknik izin ve lojistik sebeplerden kaynaklanan gecikmelerden sorumlu değildir.

5.3. OKT kendi teslimat planına göre ürünler parça parça teslim edebilir.

5.4. OKT Komponenet tedarikçileri ve diğer 3 tarafların yükümlüğünü ihlal etmesi sebebi ile teslim süreci ile ilgili gecikmelerden sorumlu değildir.

5.5. ALICI kaynaklı/ XXXXXXXX talebi üzerine (finansman, ödeme, evrak teknik, izin gibi) teslim tarihleri değişir ise OKT geç teslim etmiş durumuna düşmeyecektir.

5.6. ALICI sözleşme konusunun teslimini geç kabul etmesi halinde OKT ALICI’dan günlük €40 maliyet isteyecektir. Bu miktar sözleşme konusunun kesin satış fiyatının 5% ile sınırlıdır

5.7. OKT bağlayıcı olmayan tarihlerinde geçirilerek ürünü teslim edemez ise Alıcı yazılı olarak OKT’ye 6 hafta ek süre verir. Bu ek sürenin geçmesi OKT’nin sözleşmeyi ihlal ettiği anlamına gelmez.

5.8. OKT’nin ürünü geç teslim etmesi halinde sadece ; teklif ve Teknik Özelliklerde belirtilen araç bedelinin %5 oranında götürü tazminat ödeyecektir.

5.9. ALICI, OKT tarafından yapılan Teslime hazırlık bildirdimini üzerine OKT’nin teslim süreçlerine uygun olarak tescil, geçici plaka, görevlendirme işlemlerini OKT’nin teslim sürecine uygun olarak yapmayı kabul eder.

5.10. Teslim tarihi belirtilen siparişlerde, mamulün sertifika süreci ile ilgili denetleme kuruluşlarından kaynaklanan gecikmelerin sorumluluğu OKT’ye ait değildir.

5.11. ALICI ithalat izinlerini ve işlemlerini yapmakla yükümlüdür. İthalat ülkesindeki regulasyonlana uyma ve izinlerin temin edilmesinden ALICI’nın sorumludur. Bu süreçler ile ilgili olarak gecikmelerden OKT sorumlu değildir. OKT ücreti karşılığında bir destek verebilir.

6. Teminat/Garanti /Mesuliyet

6.1. ALICI, OKT tarafından yapılacak teslim anında teknik şartnameye uygun olup olmadığını kontrol etmekle mükelleftir. Alıcı, bu kontrol sonucunda imzalanan teslimat belgesi ürünün ayıpsız olarak teslim edildiğin belgelediğin kabul ve tahhüt eder.

6.2. Sözleşme konusu ürün ile ilgili olarak OKT’nin garanti şartları geçerlidir. Yetkili hukukun garanti şartları sözleşme konusun ürünlerin satışında uygulanmaz.

6.3. XXXXX zamanında teslim alma ve kabul etme işlemlerini yapmaz ise OKT’nin garanti yükümlülünden kaynaklı talep haklarını kaybeder. ALICI garanti talepli ayıp bildirimlerini 1 hafta içinde OKT’ye 'e yapmalıdır. Bu 1 haftalık süre gizli ayıplar için de geçerlidir.

6.4. Sözleşme konusu nesne kullanılmış ise her türlü ayıpla iligili OKT'nin garanti kapsamı dışında tutulmuştur

6.5. Türkiye dışında ithalat ve ihracat veya teknik onay ile ilgili olarak izinlerin alınmaması sözleşme konusu ürün ile ilgili olarak ayıp sayılmaz.

6.6. İhraç / İthalat izinleri, ve diğer izinler OKT bir sorumluluğu olmadan iptal edilirse, dış ticaret hukuku veya yaptırımlar kaynaklı bir müdahale olur ise OKT sözleşmeyi öğrendiği tarihten itibaren fesih edebilir. XXXXX’xxx bu nedene dayanarak fesih hakkı bulunmamaktadır.

7. Sorumluluk

7.1. XXXXX’xxx tedarik/temin ettiği ürünlerin/ekimanların sorumluluğu OKT’nin ürettiği ürünlere kullanım amacına uygunluğu ve uyumu ile ilgili sorumluluğu ALICI’ya aittir. OKT’nin kusuru ve ihmali sonucunda hasar ve zarar görmesi halinde OKT sadece ürünün teklif ve Teknik Özelliklerde belirtilen araç değeri sorumludur.

7.2. OKT ürün teslim edilene kadar teknik/modikasyon yapma hakkını saklı tutar.

7.3. Üçüncü bir şahsın ALICI’nın sorumlu olduğu üründeki bir hasar veya hatadan dolayı OKT’den tazminat talebinde bulunamaz.

8. Mülkiyeti Muhafaza Kaydı

8.1. Satım sözleşmesi konusu nesne OKT’nin işbu sözleşme kaynaklı bütün taleplerinin tatmin edilenceye karar OKT’nin mülkiyetinde kalmaya devam edecektir.

9. Sözleşmenin Feshi

9.1. Hammadde Maliyet artışının sebebi ile satış sözleşmesi konusu olan ürünün fiyatı %60 .oranında atırması halinde ALICI sözleşmesi fesih edebilir. Fesih halinde OKT, alınan ön ödemenin sadece yarısını Alıcı’ya ödemekle yükümlüdür.

9.2. ALICI talebi ile teslim işleminin bekletilmesi halinde iş bu bekleme makul süreyi geçer ise OKT sözleşmeyi fesih edebilir. OKT, Ön öndemeyi iade etmez. ALICI OKT’nin OKT’ye kesin satış bedelinin %50’si götürü tazminat olarak ödemeyi ödemeyi Kabul ve tahhüt eder.

10. Mücbir Sebep

10.1. Milletlerarası Ticaret Odasının The ICC Force Majeure Clause 2020-The ICC Hardship Clause 2020’lu işbu sözleşmeye aktarılmıştır.

10.2. Mücbir Sebepten etkilenen taraf münkün olaran en kısa sürede diğer tarafa bu durumu bildirip, 15 gün içinde ilgili kamu otoritesin tarafından tanzim edilecen Mücbir Sebebin varlığını kanıtlayan sertifikayı karşı tarafa yollayacaktır.

11. Gizlilik Prensibi/Saklı Mülkiyet Hakkı

11.1. XXXXX’xxx eline geçen tüm parça ve belgeler OKT’nin mülkiyetinde kalır. ALICI bunları, ancak OKT’nin yazılı rızası) ile bu sözleşme ilişkisi dışında değerlendirebilir ve/veya üçüncü şahıslara verebilir veya üçüncü şahısların bunlara ulaşmalarına izin verebilir. ALICI bunları, ilgili sözleşme uygulandıktan sonra masrafları kendisine (ALICIYA) ait olmak kaydıyla derhal OKT vermekle yükümlüdür.

12. Yargı Yeri /İfa Yeri/Uygulanacak Hukuk

12.1. Sevkiyat/teslimat ve ödemeler (çek ödemeleri dahil) ile OKT ve ALICI arasındaki sözleşmeyle ilgili her türlü ihtilaf durumunda ifa yeri ile yetkili tek mahkeme Aydın/Türkiye mahkemeleridir..

12.2. Sözleşme tarafları arasındaki ilişkiler sadece Türk hukuku’a tabidir. Sözleşmenin Türkçe versiyonu geçerlidir.

XXXXXXX, Xxxxx 30.01.2021