AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLE ARASINDA TÜRKİYE BOŞANMA NEDENLERİ ARAŞTIRMASI PROJESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASARISI
T.C.
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İLE
(………)
ARASINDA
TÜRKİYE BOŞANMA NEDENLERİ ARAŞTIRMASI PROJESİNE İLİŞKİN
SÖZLEŞME TASARISI
Madde 1- Sözleşmenin Tarafları
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta (...........................................................) (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.
Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler
2.1. İdarenin;
a) Adı: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Xxxxx
Müdürlüğü
b) Adresi: Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxx. 0000. Xx. 00/X Xxx:00 Xxxxxxx/XXXXXX
c) Telefon numarası: 0 (000) 000 00 00
ç) Faks numarası: 0 (000) 000 00 00
d) e-posta: xxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
2.2. Yüklenicinin;
a) Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı:
b) T.C. Kimlik No:
c) Xxxxx Xxxxxx No:
ç) Adres:
d) Telefon:
e) Faks: .
f) e-posta:
2.3. Her iki taraf 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, zorunlu durumlarda yazılı tebligatı daha sonra ulaştırmak kaydıyla, kurye, faks, elektronik posta veya Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan platform üzerinden de bildirim yapabilirler.
Madde 3- Sözleşmenin Dili
Türkçe’dir.
Madde 4- Tanımlar
Bu sözleşmenin uygulanmasında, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (f) bendi çerçevesinde 09.09.2012 tarih ve 28.406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3577 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ekindeki Esaslarda yer alan tanımlar geçerlidir.
Madde 5- İş Tanımı
Sözleşme konusu iş; “Türkiye Boşanma Nedenleri Araştırması Projesi” hizmet alım işidir. İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları Sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.
Madde 6- Sözleşmenin Türü, Xxxxxx ve Xxxxxx
Bu sözleşmenin toplam götürü bedeli KDV hariç.......... (rakam ve yazıyla) .......... dir.
Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 6 aydır. Aksi belirtilmedikçe Sözleşmede geçen gün takvim gününü ifade etmektedir.
Madde 7- Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler
7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ve ayrıca Proje Teklif Formatındaki teklifteki fiyata dâhil olduğu belirtilen diğer giderler Sözleşme bedeline dâhildir.
7.2. İdarenin gerekli görmesi durumunda, Gelişme Raporlarının incelenmesi amacıyla Özel İhtisas Komisyonu kurulabilir. Bu komisyonun kurulması halinde komisyonda yer alacak kişiler (en az 3 kişi) İdare tarafından belirlenir ve komisyon ile ilgili giderler Yüklenici tarafından karşılanır.
7.3. İlgili mevzuat uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, Sözleşme bedeline dâhil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir.
Madde 8- Sözleşmenin Ekleri
8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile İhale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
8.2. Doğrudan temin usulüyle oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
1- Sözleşme Tasarısı,
2- Proje Teklif Formatı,
3- Proje Teklifi,
4- Çalışma Takvimi
8.3. Varsa zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
Madde 9- İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslim ve İşe Başlama Tarihi
9.1. İşin yapılma yer(ler)i: (………………………………………………………….)
9.2. İşin Başlama Yeri, Tarihi/Saati: (İşin başlama yeri Yüklenicinin adresi, günü …/…/2019, saati Yüklenicinin mesai başlama saatidir.)
9.3. İşin Teslim Yerine, Tarihine/Saatine ilişkin esaslar: (Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxx. 0000. Xx. 00/X Xxx:00 Xxxxxxx/XXXXXX, günü …/…/2019 saati 16.00’dır.)
Madde 10- Teminata İlişkin Hükümler1
10.1. Kesin Teminat Oranı: Yükleniciden, Sözleşme imzalanmadan önce, sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınır.
10.2. Kesin Teminat Miktarı: Bu işin kesin teminat miktarı; ....... (rakam ve yazıyla) ....... dır. Yüklenici bu işe ilişkin olarak ........... (rakam ve yazıyla) .......................... kesin teminat vermiştir.
10.3. Kesin Teminatın Geri Verilmesi:
10.3.1. Taahhüdün, Sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği, Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra ve teslim edilen işlerin altı aylık garanti süresinin dolmasını müteakip, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ilişiksiz belgesinin İdareye teslimiyle kesin teminatın tamamı …./…./201.. tarihinden sonra Yükleniciye iade edilecektir.
10.3.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine kadar ödenmemesi durumunda, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir; varsa kalanı Yükleniciye iade edilir.
10.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından 6 (altı) ay sonra İdarenin yazılı uyarısına rağmen Yüklenici tarafından talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen banka veya özel finans kurumuna iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.
10.3.4. Kamu tüzel kişileri ve üniversitelerce yürütülecek olan araştırma, etüt, proje hizmeti alımlarında bu madde hükmü uygulanmaz.
Madde 11- Ödeme Yeri ve Şartları
Sözleşme bedeli aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir.
11.1. Birinci ödeme: Sözleşme bedelinin %25’ine tekabül edip;
aylık gelişme raporları,
1. çalıştay raporu (çalıştayda alınan kararlar, çalıştay ses kayıtları, deşifreler vb.)
pilot uygulaması raporu,
xxxxx xxxx formu (çalıştay ve pilot uygulama sonrasında hazırlanan)
tasarlanan görüşmeci eğitim raporlarını içeren Birinci Gelişme Raporu ile ödenir.
11.2. İkinci ödeme: Sözleşme bedelinin %40’ine tekabül edip;
aylık raporları,
4 günlük görüşmeci eğitim raporları,
saha uygulaması raporu,
2. çalıştay raporu (çalıştayda alınan kararlar, çalıştay ses kayıtları, deşifreler vb.)
taslak Nihai Raporu,
3. çalıştay raporu (çalıştayda alınan kararlar, çalıştay ses kayıtları, deşifreler vb.) nu içeren İkinci Gelişme Raporu ile ödenir.
11.3 Nihai ödeme: Sözleşme bedelinin %35’ine tekabül edip,
aylık raporları,
araştırmanın Xxxxx Xxxxxx ve teknik raporu,
araştırma raporunun elektronik tasarım dosyaları,
1 adet araştırma sunumu,
ilgili dönemde İdare ile yapılan çalışma toplantı/toplantılarının ses kayıtları, deşifreleri, tutanakları ve raporlarının teslimi ile ödenir.
Her gelişme raporu kâğıt kopya ile birlikte iki adet dijital kopya (USB Bellek) olarak teslim edilir. Ödemeler, Bakanlığın Merkez Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılır.
Madde 12- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı
Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 13- Fiyat Farkı
13.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde Sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
13.2. Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için, fiyat farkı verilmeyecektir.
Madde 14- Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar
Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için, tanıtım toplantısı ve kitap tasarım kısımları hariç, Yüklenici alt yüklenici çalıştıramaz; işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılır.
Madde 15- Ortak Girişim
Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için, ortak girişim şeklinde de teklif verilebilir.
Madde 16- Cezalar ve Kesintiler
16.1. Yüklenici, Çalışma Takvimindeki süreler ve usulüne uygun olarak verilen ek süreler içerisinde, İdareye sunması gereken çalışmaları (nihaî rapor, gelişme raporu ve araştırma kapsamındaki her türlü basılı ve dijital evrak) teslim eder. Etmediği takdirde; her bir evrakta yaşanan gecikmenin her günü için cezaya konu dönemdeki hakediş bedeli üzerinden ‰5 (binde beş) oranında gecikme cezası öder. Usulsüz gecikme süresi toplamda (10) on günü aştığı takdirde, İdare Sözleşmeyi feshetmeye ve hesabını genel hükümlere göre tasfiye etmeye yetkili olduğu gibi, halin icabına göre gecikme cezasını %50 zamlı uygulamak suretiyle işin devamını sağlayabilir.
16.2. Proje Gelişme Raporlarında, proje teklifinde belirtilen muhtevaya ilişkin eksiklik ve yetersizlik görülmesi durumunda Proje İzleme Grubu (bundan sonra PİG olarak anılacaktır), her bir rapora ilişkin değerlendirmesinde ilgili döneme ait hakedişin %20’sinin kesilmesine İdare karar verir.
Madde 17- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları
17.1. Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek aşağıdaki hallerde Yüklenicinin talebi doğrultusunda İdare süre uzatımı verir:
a) Doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,
d) İdarenin değerlendirme ve raporlama çalışmaları,
e) Alan uygulamasının Yükleniciden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı uzaması
f) Gerektiğinde Xxxxx tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
17.2. Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar dâhil olmak üzere, İdare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; Yükleniciden kaynaklanan bir kusur olmaması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen (10) on gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.
Madde 18- Kontrol Teşkilatı, Görev ve Yetkileri
18.1. Taahhüt edilen işin devamı süresince yapılan çalışmalar, Sosyal Araştırma ve Politika Geliştirme Daire Başkanlığında görevli personellerden İdare tarafından üç asil ve iki yedek olmak üzere oluşturulan PİG tarafından yerinde ve/veya merkezde belge üzerinde izlenir ve denetlenir.
İdarenin gerekli görmesi durumunda, Gelişme Raporlarının incelenmesi amacıyla Özel İhtisas Komisyonu kurulabilir. Özel İhtisas Komisyonu, Gelişme Raporlarına ilişkin inceleme raporunu İdareye sunar. PİG’in veya Özel İhtisas Komisyonunun değerlendirmesi sonucunda Gelişme Raporlarının revize edilmesinin gerekli görülmesi halinde İdarenin kararı ile durum Yükleniciye bildirilir.
18.2. Projenin Sözleşme hükümleri ve bilimsel ölçütler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği; gelişme raporları, aylık raporlar, Nihaî Rapor, toplantı tutanakları ve toplantı ses kayıtları, mikro veri setleri, görüşme kayıtları ile deşifreleri yoluyla PİG tarafından izlenir.
18.3. Aylık Raporlar, Gelişme Raporu ve Nihaî Rapor Yüklenici tarafından düzenlenir. PİG, araştırma süreçlerini ve ödemelere esas olan gelişme raporlarını İdareye sunar.
Madde 19- Araştırma Projesinin Kapsamının Değiştirilmesi
19.1. Yüklenici, proje teklifinde belirtilen amaç, hedef, kapsam (evren, örneklem hacmi vb.) ve zamanlama dışına çıkamaz ve bu konularda değişiklik teklif edemez.
19.2. İdare gerek görmesi durumunda projenin genel kapsamında sapmalara yol açmayacak ve Yükleniciye külfeti Öngörülmeyen Giderler Kaleminde belirlenen miktarı aşmayacak şekilde değişikliklere gidebilir.
19.3. İdare gerekçelerini Yükleniciye yazılı olarak bildirmek ve Yüklenicinin itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla, gerek gördüğü takdirde proje ekibinde değişiklik yapabilir, proje grubuna yeni personel önerebilir.
Madde 20- Anketör/Görüşmeci/Saha Sorumlusu Seçimi ve Eğitimi
20.1. Veri toplamada görüşmeciler en az lisans mezunu sosyal bilimler (öncelikler psikoloji ve PDR) alanlarından mezun ve bu araştırmadan önce en az iki çalışmada mülakat yapmış olma deneyimine sahip kişilerden oluşturulur.
20.2. Görüşmeci eğitimlerinin ne zaman, nerede, kimler tarafından kaç gün verileceği, eğitimin içeriği, günlük zaman çizelgesi, eğitime katılacak anketör ve görüşmecilerin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mezuniyet belgeleri eğitimlerin başlangıç tarihinden en az (10) on gün önce İdareye bildirilmek zorundadır.
Madde 21- Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar
21.1. Yüklenici, araştırma süresince yapılacak işlerin ayrıntılı adımları ile İdareye sunması gereken raporların teslim tarihlerini açıkça belirten Çalışma Takvimini, Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 5 (beş) iş günü içerisinde İdareye sunar.
21.2. Araştırma projesi süresince gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bilgileri içeren Aylık Raporlar, Yüklenici tarafından hazırlanır ve Çalışma Takviminde belirtilen tarihlerde İdareye sunulur.
21.3. Birinci Gelişme Raporu Yüklenici tarafından İdareye iletilir ve PİG tarafından değerlendirilir. PİG, Birinci Gelişme Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporunu Sosyal Araştırma ve Politika Geliştirme Daire Başkanlığına sunar.
Birinci Gelişme Raporunun revize edilmesinin gerekli görülmesi halinde İdarenin kararı ile durum Yükleniciye bildirilir. Yüklenici revize edilmiş gelişme raporunu en geç (10) on gün içerisinde İdareye iletmek zorundadır. İki kez revize edilen Birinci Gelişme Raporu kabul edilmediği takdirde, Sözleşme başka bir ihtara gerek kalmaksızın İdare tarafından tek taraflı olarak feshedilir. Birinci Gelişme Raporunun kabulüne veya revize edilmesine İdare karar verir.
21.4. İkinci Gelişme Raporu Yüklenici tarafından İdareye iletilir ve PİG tarafından değerlendirilir. PİG, Birinci Gelişme Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporunu Sosyal Araştırma ve Politika Geliştirme Daire Başkanlığına sunar.
İkinci Gelişme Raporunun revize edilmesinin gerekli görülmesi halinde İdarenin kararı ile durum Yükleniciye bildirilir. Yüklenici revize edilmiş gelişme raporunu en geç (10) on gün içerisinde İdareye iletmek zorundadır. İki kez revize edilen Birinci Gelişme Raporu kabul edilmediği takdirde, Sözleşme başka bir ihtara gerek kalmaksızın İdare tarafından tek taraflı olarak feshedilir. İkinci Gelişme Raporunun kabulüne veya revize edilmesine İdare karar verir.
21.4. Nihaî Rapor Yüklenici tarafından İdareye iletilir ve PİG tarafından değerlendirilir. PİG, Nihaî Rapora ilişkin Değerlendirme Raporunu Sosyal Araştırma ve Politika Geliştirme Daire Başkanlığına sunar.
Nihai Raporun revize edilmesinin gerekli görülmesi halinde İdarenin kararı ile durum Yükleniciye bildirilir. Yüklenici revize edilmiş gelişme raporunu en geç (10) on gün içerisinde İdareye iletmek zorundadır. İki kez revize edilen Nihai Rapor kabul edilmediği takdirde, Sözleşme başka bir ihtara gerek kalmaksızın İdare tarafından tek taraflı olarak feshedilir.
Nihaî Raporun kabulüne veya revize edilmesine İdare karar verir.
21.5. Her bir revize rapor için verilen sürelerin aşılması halinde, Sözleşmenin gecikmeye ilişkin hükümleri uygulanır.
Madde 22- Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları
Yüklenici sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumluluklarını, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümlerine ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin Altıncı Bölümünde belirtilen hükümlere göre yerine getirmekle yükümlüdür. Yüklenici, Araştırma kapsamında sahada çalıştırılacak kişilerin özgeçmişlerini, adli sicil belgesini ve doktor raporunu (İşini yapmasını engelleyecek düzeyde fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösterir) İdareye göndererek idarenin onayını aldıktan sonra çalıştırabilecektir. İdarenin onayı olmadan projede herhangi birinin çalıştırılması veya danışmanlık alınması durumunda İdare tarafından yükleniciye düzeltme yapması için 10 (on) gün süre verilir. İdarenin ihtarına rağmen Yüklenicinin gerekli düzeltmeyi yapmaması durumunda ücret ve tazminat ödemesi yapılmadan proje feshedilir ve Kesin Teminat Mektubu hazineye gelir olarak kaydedilir.
Madde 23- Sözleşmede Değişiklik Yapılması
Sözleşme hükümlerinde tarafların mutabık kalması ve her iki tarafın yazılı olarak anlaşması halinde ilgili Sözleşme bedeli aşılmayacak şekilde işin yapılma veya teslim yeri ile işin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarında değişiklik yapılabilir, ek sözleşme düzenlenebilir.
Madde 24- Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi
Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, malî acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi ve İdarenin bunu uygun görmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir. Sözleşmenin gerçekleştirilmeyen kısımları için ayrı bir ödeme yapılmaz. Sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 25- İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi
Aşağıda belirtilen hallerde İdare Sözleşmeyi fesheder:
a) Yüklenicinin taahhüdünü Sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, Sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak kaydıyla, İdarenin en az (10) on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde tazminatsız feshedilir.
b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25’inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi; hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve Sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
c) Araştırmanın Yükleniciden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı İdare tarafından iptal edilmesi üzerine, iptal sebebi (10 ) gün içerisinde Yükleniciye bildirilmesi kaydıyla bu durumun gerçekleşmesini müteakip; kesin teminat/lar Yükleniciye iade edilir, Yüklenicinin iptal yazısının kendisine ulaştığı tarih itibariyle yaptığı tüm masraflar Sözleşme ve eklerindeki evraka göre İdarece hesaplanarak Yükleniciye ödenir. Hesaplamalar için İdare Sözleşme ve eklerine ek olarak Yükleniciden yaptığı harcamaların faturalarını talep edebilir.
Madde 26- Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih
Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve Sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Ancak, taahhüdün en az %80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla:
a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması;
b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması;
c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması hallerinde, İdare Sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir. Bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26. maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.
Madde 27- Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi
Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa ve bu talebin idarece kabul edilmesi halinde Sözleşmenin feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin Sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.
Madde 28- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu
İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 25’inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27’nci maddesi hükmü uygulanır.
Madde 29- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu
Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün Sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kanunun 27’nci maddesi hükümleri de uygulanır.
Madde 30- Fikri ve Sınaî Mülkiyete Konu Olan Hususlar
30.1. Yürütülen ve tamamlanan proje ile ilgili metinlerin kullanım hakları gayri mahdut görsel materyaller ise mahdut olmak üzere telif hakkı İdareye aittir. İdare 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında çoğaltma, işleme, yayma, umuma iletim ve temsil haklarına sahiptir. Bu haklardan dolayı Yükleniciye ayrıca ödeme yapılmaz.
30.2. Makale ve rapor yazım aşamalarında ortaya çıkabilecek intihal durumlarında tüm sorumluluk başta Yüklenicinin ve ilgili kısımları yazanın olmak üzere, İdare ortaya çıkacak hukuki sorumlulukların tarafı değildir. Ancak, İdare intihal sorunun ortaya çıkması durumunda ilgili taraflara gerekli incelemeleri yapabilmesi için araştırmayla ilgili her türlü bilgi ve dokümanı açmakla mükelleftir.
30.3. İntihalin proje süresi içerisinde tespit edilmesi durumunda ilgili kısımları yazanlar proje ekibinden çıkartılır. Yükleniciye de gerekli kontrolleri yapmadığından dolayı Sözleşme bedelinin ‰5’i (binde beş) oranında ceza kesilir. Kesilen ceza hak edişlerden mahsup edilir.
30.4. İntihalin sözleşme bitiminden sonra tespit edilmesi durumunda ise İdare durumu Yüksek Öğretim Kurumuna ve intihali yapan yazarın kurumlarına bildirir. Yükleniciye ise gerekli kontrolleri yapmayarak sözleşmenin 30. maddesine uymadığından dolayı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.
Madde 31- Gizlilik
31.1. Yüklenici, işle ilgili olarak araştırmanın herhangi bir safhasında elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve bunların herhangi birini üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır. Sözleşmenin imzalanmasının ardından taraflar arasında Gizlilik Protokolü imzalanacaktır. Gizlilik yükümlülüğü, Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra da devam eder.
31.2. Yüklenici proje ekibi ve telif karşılığı çalıştığı kişilerle araştırma safhasında ve sonrasında oluşturulacak her türlü bilgiyi hiçbir şekilde üçüncü kurum ve şahıslarla paylaşmayacağını bildirir taahhütname imzalatmak ve bu taahhütleri İdareye sunmak zorundadır.
Madde 32- Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakım, Yedek Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait Şartlar
32.1. Yüklenici, Niteliksel araştırmada kullanılan görüşme formları ile ses kayıtları vb. dokümanlar ile Excel ve SPSS formatında olmak üzere veri toplama safhasında elde edilen verilerin tümüne ait dijital verileri İdareye teslim etmekle yükümlüdür.
32.2. Araştırma projesinin Nihai Rapor için gerekli tashih, redaksiyon, sayfa düzeni (tasarım) ve basım vb. çalışmaların yapılmasından Yüklenici sorumludur.
32.3. Yüklenici, görüşme formlarıyla ilgili verideki tutarsızlıkları analiz eder, tutarsızlıkların gerektiğinde gözlemci notlarına ve alana dönülerek düzeltilmesini sağlar. Yüklenici, alandan gelerek toplulaştırılan veriyi, makro düzeyde tutarlılık açısından inceler. Yüklenici, analiz sonucunda çok büyük tutarsızlıklar tespit etmiş ise hatalı formları alana geri döndürür ve gerekli düzeltmeleri yapar.
Madde 33- Garanti Şartları
Bu araştırmanın veri tutarlılığında, raporlarında ve teslim edilen diğer benzeri evrakta sonradan tespit edilen kusurlar için İdarenin itiraz etme süresi altı ay olarak belirlenmiştir. İdare mezkûr işleri kabul ettikten sonraki altı ay içerisinde bu işlerde kusur tespit eder ise Yüklenici bu kusurları düzeltmekle mükelleftir. Teminat mektubu (varsa ek teminat mektupları) altı aylık garanti süresinin bitiminde bu Sözleşmenin 10.4.1. maddesine göre iade edilir.
Madde 34- Hüküm Bulunmaxxx Xxxxxx
Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (f) bendi çerçevesinde 09.09.2012 tarih ve 28.406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3577 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ekindeki Esaslara göre, burada da hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.
Madde 35- Anlaşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Madde 36- Elektronik Kayıtların Geçerliliği
Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları ile yapılan tebligatlar aksi ispatlanana kadar geçerli sayılacaktır.
Madde 37- Yürürlük
Bu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Sözleşme 37 (otuzyedi) maddeden ve 11 (onbir) sayfadan ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ..../..../2019 tarihinde ( 2 ) iki nüsha olarak imza altına alınmış ve ( 1 ) bir nüshası İdarede ve ( 1 ) bir nüshası Yüklenicide alıkonulmuştur.
T.C.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı …………
Aile ve Toplum Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
XXXXX XXXXX
……… ……………
Genel Müdür …………….
1 Kesin teminat olarak kabul edilecek değerler; Tedavüldeki Türk Parası, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Kesin teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi durumunda; teminat mektubunun Sözleşmenin tamamlanmasından sonraki en az altı ayı kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. Teminat Türk Lirası üzerinden nakit olarak verilecek ise, Saymanlığa makbuz karşılığı yatırılır.
i İhale yetkilisinin adı-soyadı ve görevi yazılacaktır.
ii Yüklenicinin (tüzel kişi olması halinde yetkili temsilcisinin) veya yetkili vekilin adı-soyadı/ticaret unvanı yazılacaktır.
11
İletişim: Xxxxx XXXXX Xxxxxx XXXX, Xxxx Xxxxxx ALACA T: x00000 000 00 00-00 07-56 13 F: x00000 000 00 00
e-mail: xxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx; xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx ;xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Adres: Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 0000. Xxxxx Xx: 00/X 00. Xxx Xxxxxxx/XXXXXX