MADDE 1. TAŞINMAZ MAL SAHİBİNİN ANA BİLGİLERİ:
MÜLKİYETİ THK GENEL BAŞKANLIĞINA AİT UŞAK İLİ MERKEZ İLÇESİ XXXXX XXXX MAHALLESİ 1. GÜMÜŞ SOKAK ADRESİNDE BULUNAN MEVCUT BİNANIN DIŞ CEPHE ALÜMİNYUM DOĞRAMA ve ÇATI TADİLAT BAKIM İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAMESİNE DÂHİL EDİLECEK MADDELER
MADDE 1. TAŞINMAZ MAL SAHİBİNİN ANA BİLGİLERİ:
1.1. İdarenin;
ADI | : | TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI |
ADRESİ | : | Atatürk Bulvarı No:33 Opera/Ankara |
TELEFON NUMARASI | : | x00 000 000 00 00 – 7379 |
FAKS NUMARASI | : | x00 000 000 00 00 |
MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR:
Bir tarafta Türk Hava Kurum ………… (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta…………… (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.
Taraflara İlişkin Bilgiler
2.1. Yüklenicinin
a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı: …
b) T.C. Kimlik No: …
c) Xxxxx Xxxxxx No: …
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: …
d) Telefon numarası: …
e) Bildirime esas faks numarası: …
2.2. Her iki taraf, 1.1. ve 2.1. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.
2.3. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
MADDE 3. İHALENİN KONUSU:
İhale konusu iş, Mülkiyeti THK Genel Başkanlığına Ait Uşak İli Merkez İlçesi Xxxxx Xxxx Mahallesi 1. Gümüş Sokak Adresinde Bulunan Mevcut Binanın Dış Cephe Alüminyum Doğrama açılır pencerelerinin bakımlarının yapılması, makas ve kolları arızalarının yenilenmesi veya yenisi ile değiştirilmesi silikonların yenilenmesi ve Çatı Tadilat Bakım İşi Yaptırılacaktır.
MADDE 4. – FİYAT FARKI VE MÜCBİR SEBEPLER
4.1. Fiyat farkı ödenmeyecektir. Yüklenici, gerek esas taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir sebeplerden (Mevsim koşulları mücbir sebep sayılmayacak ve süre uzatımına gerekçe yapılmayacak bu nedenle süre uzatımı verilmeyecektir) dolayı uzatılan süre için “Taahhüdün tamamen ifasına kadar” vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve resimler konulması, fiyatların yükselmesi, taşıma ve işçi ücretlerinin artması gibi sebeplere dayanarak fazla para verilmesi veya süre uzatımı isteğinde bulunamaz. (KDV’deki artma ve eksilmeler hariç) Resmi ihaleler için Bakanlar Kurulunca çıkarılan fiyat farkı kararnameleri sebebiyle ve süre uzatımları dâhil Yükleniciye hiçbir ad altında fiyat farkı verilmez
4.2. Mücbir sebepler: Yüklenicinin affı mümkün bir kusurunun bulunmaması ve mücbir sebebin iş üzerinde gecikmeye müessir olması ve mahiyetine göre bu sebepleri yüklenicinin ortadan kaldırmaya gücü yetmemiş bulunması icap ettiği gibi, yetkili makamlar tarafından usulüne göre tanzim edilmiş belgelerle mücbir sebebin vukuunu ispat etmesi lazımdır. Buna göre;
Mücbir sebep sayılabilecek haller:
a. İdarenin sebebiyet verdiği haller,
b. Olağanüstü tabiat hadiselerinden veya hasar neticesinde işte bir gerileme veya gecikme olması.
c. Sosyal sebepler dolayısıyla vaki haller:
(1) Kanuni grev vukuu bulması,
(2) Bulaşıcı hastalıklar vukuu bulması,
(3) Kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi.
e. Mevsim koşulları mücbir sebep sayılmaz ve gerekçe yapılamaz.
MADDE 5. İLAVE HUSUSLAR
5.1. Yürürlükteki kanunlar ile sonradan ihdas edilecek kanun yönetmelik x.x.xx göre yüklenicinin yasal olarak sorumlu olduğu vergiler, SGK, resimler, harçlar ile ulaşım, nakliye, genel giderler, inşaat alanına giriş v.b. ve her türlü sigorta giderleri Yüklenici firmaya aittir.
5.2. İşin yapımı sırasındaki komşu taşınmazlara veya üçüncü şahıslara verilen zararlar Yüklenici firmaya aittir.
5.3. İşin tesliminde idareye sunulacak çıktılar için kırtasiye masrafları Yüklenici firmaya aittir.
5.4. İşin yapımı sırasında Resmi Kurum ve Kuruluşlardan gelebilecek her türlü cezai işlem yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
5.5. Yüklenici firma iş yerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tedbirlerini almakla sorumludur. İdare bu hususta sorumluluk kabul etmez.
5.6. Yapılması zaruri görülen bilcümle ilave tadilat ve yeni projeler yüklenici firma tarafından sözleşme bedeli içerisinde yapılacaktır.
5.7. Bu işe ait sözleşme, ihale ve teknik şartnameler ile eklerinde belirtilmeyen hususlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mahalli Belediyeler, İnşaat, Mekanik, Elektrik Genel Teknik Şartnameleri ilgili Mühendis Odaları, TSE Teknik Şartnameleri ve Uygulama ve Kabul hükümleri kabul edilecektir.
5.8 Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
5.9 Yapılan iş ve kullanılan malzemeler 2 (iki) yıl garanti kapsamında olacaktır. 2 (iki) yıl boyunca malzeme veya işçilikten kaynaklı doğabilecek aksaklıklar yüklenici firma tarafından bedelsiz olarak karşılanacak olup idariden hiçbir nam adı altında ücret talep edemez. Garanti kapsamı içirişinde yüklenici firma tarafından aksaklıklar giderilmediği taktirde idare aksaklıkları giderip yüklenici firmaya fatura edecektir. Yüklenici firmanın hiçbir itiraz hakkı yoktur.
MADDE 6 İŞ DENEYİM OLARAK KABUL EDİLECEK BELGELER:
6.1.Resmi Kurum ve kuruluşlardan alınan yüklenici olarak tek bir sözleşme ile geçici kabulü yapılmış ve onanmış işe ait “yüklenici-iş bitirme belgesi”,
6.2. 11/06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan; Buna göre ihale konusu işin tamamı için tek başına teklif veren istekliler ve iş ortaklıkları için benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/III grubu (BİNA İŞLERİ) işleri sunmaları halinde benzer iş olarak kabul edilecektir. 6.3.Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
6.4. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 6.5.İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan yükleniciye karşı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt edilen iş bölümünün tamamen bitirilmesi ve söz konusu iş kısmının idare tarafından kısmı kabulünün yapılması ve onanması veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulünün yapılması şartıyla “alt yüklenici- iş bitirme belgesi”,
6.6. Geçici kabulü yapılarak onaylanmış işlere ait mimar veya mühendislere verilen “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi”,
6.7. İnşaat Mühendisliği ile Mimarlık Diplomaları
6.8. Benzer işe denk sayılacak Mühendislik ve Mimarlık diplomaları, toplam süresi beş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyet tarihinden sonra geçen her yıl için 449.257,00 TL olarak hesaplanmak üzere benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır.
6.9.Her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu tüzel kişiler, ortaklardan herhangi birine ait deneyimi, ilgilinin mezuniyet belgesini sunmak suretiyle, benzer iş deneyimi olarak kullanabilir. Bu durumda her iki ortağın mezuniyet belgesinin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.
6.10.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağın mezuniyet belgesini sunulması durumunda Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.
6.11. İş bitirme belgeleri yüklenici, alt yüklenici veya iş denetleme, iş yönetme belgeleri teklif edilen asgari
%50’sinden az olmamak kaydı ile tek bir sözleşmeye ait olacaktır.
MADDE 7 İŞ DENEYİMİ OLARAK KABUL EDİLMEYECEK BELGELER:
7.1. Özel sektör tarafından düzenlenmiş inşaatlara ait yüklenici ve alt yüklenici iş bitirme, iş denetleme belgeleri veya Belediyeler tarafından düzenlenmiş özel sektör inşaatlarına ait iş bitirme belgeleri,
e) Teknik personel taahhütnamesi
Aşağıda belirtilen teknik Personelin çalıştırılıyor ise SSK onaylı prim bordosunun verilmesi veya istekli bünyesinde çalıştırılmıyor ise ihale üzerinde kaldığı takdirde bu personeli istihdam edeceğine dair taahhütname sunması gerekmektedir.
Xxxx | Xxxxxxx Ünvanı | Mesleki Özellikleri |
1 | İnşaat Mühendisi-Mimar | En az 2 (İki) yıl deneyimli |
MADDE 8. İHALE SAATİ, YERİ VE USULÜ :
Bu işe ait ihalenin yürütülmesinde THKY- 405 İhale Yönetmeliği esasları uygulanacak ve ihalenin sonucu THK Genel Başkanı’nın onayına müteakip yürürlüğe girecek olup;
8.1. İhale usulü: Teklif Alma Usulü
8.2.İhalenin yapılacağı adres: THK GENEL BAŞKANLIĞI (Atatürk Bulvarı no:33 Opera/Altındağ/ANKARA) İhale komisyonunca yapılacaktır.
8.3. İhale tarihi : 3 Xxxx 2022 Pazartesi
8.4. İhale saati : 14:30 (Saat ayarında TRT’nin saat ayarı esastır).
8.5. İhale komisyonu ihaleye katılan firmalardan yeniden teklif istemeye ve pazarlık yapmaya yetkilidir.
8.7 Bu İşe ait şartnameyi 100.000.-TL Karşılığında temin edebilirler.
MADDE 9. GEÇİCİ TEMİNAT :
9.1. İhalenin %3 geçici teminat bedeli yatıracaktır.
9.2. Geçici teminat olarak nakit veya en az 3 ay süreli ödeme kaydını havi, limit içi banka teminat mektubu verilebilir. Geçici teminat banka mektubu haricinde nakit olarak TL, Döviz veya Devlet Tahvili olabilir. Geçici teminatı nakit olarak vermek isteyenler yukarıda anılan meblağı Türk Hava Kurumu’nun Ziraat Bankası Adliye Şubesi TR 2300 0100 1780 0000 2008 5888 IBAN numaralı hesabına yatırarak dekont ibraz edecektir.
9.3. İhaleyi kazanan tüzel kişi ya da ortak girişimcinin belirlenmesinden sonra ihaleye katılan ve en uygun teklif sahibi firma/şahıs harici diğer firma/şahısların geçici teminatları iade edilecektir. İhale üzerinde kalan gerçek kişi, tüzel kişi ya da ortak girişimin belirlenmesinden sonra teminatını 5 gün içerisinde % 6 ya tamamlayacaktır kesin teminatın süresi 2 (İki) yıl olacaktır.
MADDE 10. İHALEDE GEREKLİ EVRAKLAR :
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri ile birlikte sunmaları gerekir. İstekliler aşağıda belirtilen belgeleri kargo, eposta, faks yolu ile vereceklerdir.
10.1. Teklif mektubunu eposta, kargo, faks yolu ile iletebilirler.
10.2. Kanuni ikametgah belgesi,
10.3. Nüfus cüzdanı onaylı sureti,
10.4. Tebligat için adres beyanı, (Türkiye’deki)
10.5. Şartnamenin 7’nci maddesinde belirtilen miktarda geçici banka teminat mektubu veya THK’dan alınmış geçici teminat alındı makbuzu,
10.6. “İhale Şartnamesinin” incelendiğini ve bütün şartlara eksiksiz uyulacağına dair taahhüdü içeren imzalı dilekçe,
10.7. Şartnamenin satın alındığına dair belgenin aslı ve fotokopisi.
10.8. Noter tasdikli belgelerin “Aslı gibidir, Aslının aynısıdır, Aslının fotokopisidir” ibareler kabul edilecek, “İbraz edilenin aynısıdır” veya bu anlama gelebilecek türden onaylı belgeler kabul edilmeyecektir.
10.9. Yer görme belgesi.
10.10. Yukarıda belirtilen belgeler ve teklif mektubunu kargo veya elden teslim edilecek teklifler iç zarf, ikinci bir zarfa konulup kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.
MADDE 11. TEKLİFLERİN SUNULACAĞI YER, TARİH VE SAATİ :
11.1. İstekliler tarafından yukarıda belirtilen şekilde hazırlanan “Başvuru eposta, kargo, faks yolu ile teklifler en geç 03 Xxxx 2022 Pazartesi günü saat 14:30’a kadar THK GENEL BAŞKANLIĞI Atatürk Bulvarı No:33 Opera/Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.
11.2. Eposta ,kargo ,faks yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilecektir.
MADDE 12. YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLAR :
12.1. İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır.
12.1.1. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
12.1.2. İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
12.1.3. Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
12.1.4. İhalede, kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten yada vekaleten birden fazla teklif vermek.
MADDE 13. TEKLİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ :
Komisyon Başkanı, ihale ortamını bozan, toplantıyı engelleyici hareketlerde bulunan kişi veya kuruluşları ihale salonundan çıkartma yetkisine haizdir.
13.1. Eposta, kargo, faks yolu ile gelen tekliflerin açıklanması;
İlanda belirtilen açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirlendikten sonra Eposta, kargo, faks yolu ile gelen teklifler hazır bulunan istekliler huzurunda veriliş sıra numarasına göre teker teker açıklanır istenilen belgelerin ve geçici teminatın eksiksiz olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Önemli görülen belgeleri eksik olanların veya teminatı noksan yatırılmış olanların belgeleri kendilerine iade edilerek istekli ihale dışı bırakılır.
13.2. Eposta, kargo, faks yolu ile gelen teklifler açılması;
Teklif mektuplarının tamam olduğu görüldükten sonra teklifler komisyon başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından okunur ve bir listeye isteklilerin adı ve teklifleri yazılır. Komisyon tarafından bahse konu listenin altı imzalanır. Daha sonra Komisyon Başkanı ihale tekliflerinin incelemeye ihtiyacı olduğu için sonucun 10 (On) gün içerisinde belirleneceğini belirterek oturumu kapatır.
MADDE 14. İHALE SERBESTİSİ :
14.1. Türk Hava Kurumu ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihaleyi dilediği teklif sahibine vermekte serbesttir. THK 4734 sayılı kanuna tabi değildir.
14.2. Türk Hava Kurumu; bu hususlar veya bir başka nedenle ihalenin gerçekleştirilmemesi, teklifin değerlendirme dışı bırakılması, ihalenin iptal edilmesi, sözleşme akdinden sarfınazar etmesi hallerinde, herhangi bir gerekçe göstermek ve bu gerekçeyi katılımcılara bildirmek zorunluluğunda değildir. Bu gibi hallerde istekliler masraf, zarar ve ziyan adı altında herhangi bir talepte bulunamazlar.
MADDE 15. İHALE KARARININ ONAYLANMASI VEYA REDDİ :
15.1. “İhale Komisyon Kararı” alındığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde THK Genel Başkanı tarafından onaylanır veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal edilir.
15.2. İhale, kararını THK Genel Başkanı tarafından onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
MADDE 16. KESİNLEŞEN İHALE KARARININ BİLDİRİLMESİ :
İhale sonucu, ihale kararının onaylandığı günü izleyen en geç 15 (Onbeş) iş günü içerisinde ihale üzerine bırakılan istekliye veya vekiline imzası alınmak suretiyle elden bildirilir veya isteklinin tebligat adresine postalanır.
MADDE 17 TEBLİGAT ADRESI :
17.1. İşbu şartname dolayısıyla teklif sahibinin bildireceği adrese yapılacak tebligatlar kendisine yapılmış sayılır. Bu mahallin terk edilmesi halinde yeni adres derhal Türk Hava Kurumuna yazılı olarak bildirilecek, aksi halde eski adrese gönderilecek tebligatlar geçerli sayılacaktır.
17.2. Alıcının kanuni adresi :
Telefon no :
Faks no :
GSM :
MADDE 18. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜLMESİ :
Bu ihaleden doğacak ihtilafları çözmeye Ankara Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilidir.
İş bu ihale şartnamesi bu madde de dahil olmak üzere 5 sayfa ve 18 (Onsekiz) maddeden ibaret olup ihale dokümanları bütün olarak değerlendirilecektir.