ANKARA YHT ATÖLYE W BLOK OTOMATİK YIKAMA TESİSİNE YIKAMA ÖNCESİ KÖPÜKLEME ÜNİTESİ İMALATI
ANKARA YHT ATÖLYE W BLOK OTOMATİK YIKAMA TESİSİNE YIKAMA ÖNCESİ KÖPÜKLEME ÜNİTESİ İMALATI
İŞİNE AİT SÖZLEŞME
SÖZLEŞME NO : 24
SÖZLEŞME TARİHİ: …./06/2020
SÖZLEŞMENİN KONUSU: ANKARA YHT ATÖLYE W BLOK OTOMATİK YIKAMA TESİSİNE YIKAMA ÖNCESİ KÖPÜKLEME ÜNİTESİ İMALATI
SÖZLEŞMENİN TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLERİ:
MADDE 1- Bu Sözleşme, bir tarafta TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Bölge Müdürlüğü (bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ………………………………………….. (Bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.
1.1.
İDARENİN ADRESİ : TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Araç Bakım Servis Müdürlüğü /Ankara
TELEFON NO : (0000) 000 00 00/71676
FAKS NO : (0000) 000 00 00
1.2.
YÜKLENİCİ Ticaret ünvanı :
YÜKLENİCİ ADRESİ :
VERGİ KİMLİK NO :
TELEFON NO :
FAKS NO :
MADDE-2
Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, Yüklenici tarafından teklif edilen …………………. TL bedel üzerinden akdedilmiştir.
Sıra no |
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması |
Miktarı |
Birimi |
Birim Fiyat |
Tutarı |
1 |
OTOMATİK YIKAMA TESİSİNE YIKAMA ÖNCESİ KÖPÜKLEME ÜNİTESİ İMALATI |
1 |
Adet |
|
|
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) |
|
||||
MADDE 3-
3.1. Her iki taraf, madde 1.1 ve 1.2’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.
3.2. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.
MADDE 4- Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Mal alımı ve Hizmet alımı uygulama yönetmeliği ile TCDD Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği ve varsa Teknik Şartname esas alınacaktır.
MADDE-5 Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler
5.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin; taşıma, boşaltma ve istifleme, Kurulum, demontaj, ayar ve fonksiyon testleri ile vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dâhildir.
5.2.İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp idare tarafından yükleniciye ödenecektir.
5.3.Gerekirse Yüklenici TCDD 2701 Nolu Genel Emire, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına ve TCDD 641 nolu Tamime uymak zorundadır. Bunlara uymadığı takdirde veya çalışma esnasında meydana gelen iş kazasından dolayı zarar gören İdare personeli veya diğer kişilerin hakkından tamamen Yüklenici sorumlu olacaktır. 2701 Sertifikası ve Emniyet Yönetim Planı Yüklenici firma tarafından kontrol teşkilatına sunulmadan kesinlikle işe başlanmayacaktır.
5.4. Yüklenici işin yapılması sırasında 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İşçi Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve eklerinde belirtilen tedbirleri almak zorundadır.
Madde 6- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler ;Malzemenin teslim yerine getirilmesine kadar nakliyesi, bütün masrafları ve bu sözleşmede kime ait olacağı belirlenmemiş olan vergi ve resimleri, teslim alma belgesi v.b evraka ve bu sözleşme ve ihale kararına ait damga vergisi, ödemeden doğan her türlü banka komisyon ve masrafları, avans verilmesi halinde avans tutarı üzerinden gerçekleştirilecek damga vergisi, teminat mektupları ile ilgili her türlü masraflar yükleniciye aittir.
MADDE 7- Garanti: Kullanılan malzemeler 2 yıl garantili olacaktır. Yapılan işçilik için 1 yıl garantili olacaktır.
MADDE 8- Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin bütün vergi, resim ve harçlarla, ilgili diğer giderler yükleniciye aittir.
MADDE 9 - Teminata ilişkin hükümler:
Teminat alınmamıştır.
Bu işe ilişkin Sözleşme Damga vergisi %0,948’den …….. TL yatırılacaktır.
MADDE 10- İşin süresi 30 takvim günüdür.
Sözleşmenin imzalandıktan sonra 30 takvim günü içinde tamamlayarak kabule hazır hale getirmek zorundadır
10.1. Gecikme halinde alınacak cezalar:
10.1. Xxxxx tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak mali veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.
10.2. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,1 (Binde Bir) oranında gecikme cezası uygulanır.
10.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
10.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.
10.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
10.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 2 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.
MADDE 11-
11.1. Sözleşme bedeli karşılığında yapılacak her türlü ödeme TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜ PERSONEL VE MALİ İŞLER SERVİS MÜDÜRLÜĞÜNCE ödenir. Sözleşme bedeli, işin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla verilen hizmete ait faturanın İlgili muhasebe İntikalinden Sonra 30 Gün İçinde Yüklenicinin Yazılı Olarak Bildireceği Banka Hesabına Ödeme Yapılır
11.2 Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
11.3. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.
MADDE 12- Malzemeler Ankara YHT Araç Bakım Atölye Müdürlüğüne teslim edilecektir. Kurulum, demontaj, ayar ve fonksiyon testleri yapılarak teslim alınacaktır.
MADDE 13- Söz konusu iş ile ilgili eğitim verilmeyecektir.
MADDE 14- Ambalajlama
14.1. Sözleşme konusu mal, varsa teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir.
14.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir
MADDE 15- Muayene ve kabul işlemleri yapılarak teslim alınacaktır
MADDE 16- Bu Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir
MADDE 17- Bu sözleşme 17. maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …./06/2020 Tarihinde 1 nüsha olarak imza atına alınarak, aslı idarede alıkonulmuş, bir sureti yükleniciye verilmiştir.
TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|
YÜKLENİCİ |
3