KTM KIMYEVI MADDELER A.Ş. GENEL SATIŞ ŞARTLARI
KTM KIMYEVI MADDELER A.Ş. GENEL SATIŞ ŞARTLARI
1. GENEL
a. Đş bu Genel Saştı Şartları (“şartlar”) Xxxxxxxxxxx Xxx.Xxxx
Xxx. Xx:0 Xxx: 0 00000 Xxxxxxx-Xxxxxxxx adresinde mukim KTM KIMYEVI MADDELER A.Ş. veya onun adına, tüm malların ve/veya hizmetlerin
(bundan böyle “Mallar” olarak anılacaktır) teklif edilmesini, satışını ve teslimatını hükme bağlar ve KTM ve Müşteri arasındaki tüm işlemler için geçerlidir.
b. Müşteri aşağıdaki şartlar temelinde taahhütte bulunarak bu şartların gelecekte Taraflar arasındaki tüm ticari ilişkiler için açıkça belirtilmiş olmasa bile uygulanabilirliğini kabul ve taahhüt eder.
2. FĐYAT TEKLĐFLERĐ, SĐPARĐŞLER VE TEYĐT
a. Aksi KTM tarafından kabul edilmediği sürece herhangi bir formda KTM tarafından bildirilen fiyatlar KTM için bağlayıcı olmayacak ve sadece Müşteri’ye sipariş vermek istediği takdirde fikir verici olacaktır. KTM tarafından bildirimi yapılan tüm fiyatlar kabili rücudur ve bildirimde
bulunmaksızın değiştirilebilir. KTM tarafından yazılı olarak kabul edilene kadar siparişler bağlayıcı değildir (“Onaylanmış Sipariş”). KTM bir siparişi sebep belirtmeksizin reddetme hakkına sahiptir.
b. Her teslimat ayrı bir işlem olarak değerlendirilecek ve bir teslimatın yapılmaması diğer teslimatları etkilemeyecektir.
3. FĐYATLAR
a. KTM’nin Mallar’ının fiyatve para birimleri onaylanmış sipariş’de belirtildiği gibidir. Aksi kabul edilmediği sürece, ktm’nin fiyatları standart ambalajı kapsayacak, ancak Katma Değer Vergisi veya yetkili bir makam tarafından , Mallar’la veya bunların teslimatıyla ilgili olarak yüklenen diğer ve benzeri ilgili vergi, resim veya harçları (“Vergiler”) kapsamayacaktır. Xxxxxxxxx Xxxxxx’xx satışı ile bağlantılı olarak yüklenilen bir verginin tutarı her faturaya eklenecek veya KTM tarafından Müşteriye ayrıca fatura edilecektir. KTM’nin bir iskonto yapması halinde, bu iskonto sadece Onaylanmış Sipariş’de özellikle belirtilen teslimatla ilgilidir.
b. Türk Lirası haricindeki yabancı bir para biriminden anlaşılan fiyatlar veya Onaylamış Sipariş’lerde , faturaya esas birim fiyat , fatura tarihindeki Merkez Bankası Döviz Satış Kuru esas alınarak Türk Lirası’na çevrilecektir.
4. ÖDEME ve MÜŞTERĐNĐN ALACAĞI
a. Onaylanmış Sipariş’de aksi belirtilmediği sürece, ödeme, kesintisiz, net ödeme şeklinde KTM faturasının üzerindeki vade tarihinde yapılacaktır. Tüm ödemeler herhangi bir Vergi kesintisi ve mahsup veya diğer bir karşı talep olmaksızın yapılacaktır.
b. Malların bedelinin ödenmesi konusunda zaman esastır. KTM'nin diğer haklarına zarar vermeksizin KTM tüm ödenmemiş tutarlar tamamen ödenene kadar , vadesi geçmiş bir ödeme için vade tarihinden itibaren söz konusu faturanın üzerinde belirtilen ve güncel olan aylık vade farkı oranında , günlük olarak hesaplanacak faiz tahakkuk edecektir. KTM’nin
vadesi geçmiş ödemelerin tahsilatı için yaptığı tüm masraf ve giderleri (makul avukat ücretleri, bilirkişi ücretleri, mahkeme masrafları ve diğer dava masrafları dahil ,ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Müşteri tarafından karşılanacaktır.
c. Faturaya ilişkin bir itiraz KTM’ye, faturanın tebliğ tarihinden itibaren 8 (sekiz) gün içerisinde yazılı olarak bildirilecektir. Bu süre aşıldığında Müşteri faturayı onaylamış sayılacaktır.
d. Temsilcilerimize yapılan ödemeler, ancak bu şahıslar ödemeyi toplamaya
yetkili ise xxxxx xxxxxx edilecektir.
e. Müşteri özellikle belli bir ödeme yapsa dahi, KTM’nin bu ödemeyi en eski borca mahsup etme hakkı saklıdır.
f. Ödeme için vadeli çek veya senet kabul edilmiş olsa dahi KTMın, işbu çek veya senedi, teminata alarak peşin ödeme isteme hakkı saklıdır.
g. Ödemelerin Xxxxxxx tarafından zamanında yapılmaması halinde , KTM
sadece etkilenen değil ,ayrıca diğer siparişlerden oluşan teslimatlara da kısmen ya da tamamen el koyabilir, teslimatı yapmayı reddedebilir veya
teslimatlar için peşin ödeme talep edebilir.
5. TESLĐMAT ve KABUL
a. Onaylanmış Xxxxxxx ’te aksi belirtilmediği sürece, tüm Mal teslimatlarının teslim yeri KTM Ürün Deposu’dur.
b. Onaylanmış Xxxxxxx’xx aksi belirtilmediği sürece , KTM tarafından yapılacak teslimatlara ait tarihler, tahmini tarih olarak belirlenmiş olup, teslimatların bu tarihte yapılmamış olması halinde Müşteri , herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. KTM Mallar’ı , Onaylanmış Sipariş’te belirtildiği gibi kısmi olarak teslim etme ve ayrıca fatura etme hakkına sahiptir. Xxxxxx’xx teslimatındaki gecikme , Müşteri’nin bu geç teslimatı kabul edeceği makul olarak beklenebilir ise , Müşteri’yi teslimatı kabul etme yükümlülüğünden kurtarmayacaktır. Müşteri Xxxxxx’x kabul etmekle ve KTM tarafından teslim edilen Xxxxxx’xx miktarı için Onaylanmış Sipariş’te belirtilen ücreti ödemekle yükümlü olacaktır.
c. Teslimatı KTM tarafından Müşteri’nin vereceği adrese yapılan sevkiyatlarda ürünler derhal ve uygun ş ekilde boşaltılmalıdır. Müşteri tarafından geciken kabul beyanları KTM’ye , ifa edilememezlikten doğan zararları talep etme ya da mühlet vermeden sözleşmeden çekilme hakkını verir..
d. KTM hiçbir koşulda taşıyıcının ya da sevkiyatçının ya da taşeronun herhangi bir ifasından dolayı, bu şahıslarla sözleşme yapmış olsa dahi sorumluluk kabul etmeyecektir.
6. ĐPTAL
Müşteri’nin haksız şekilde Xxxxxx’x kabul etmemesi veya reddetmesi veya Onaylanmış Sipariş’in Müşteri tarafından iptali, KTM’ye bu eylem dolayısıyla oluşabilecek zararları Müşteri’den tazmin etme hakkını tanıyacaktır.
7. XXXXXXXX ve ŞARTNAMEYE UYGUNLUK
a. Teslimatta ve Xxxxxx’xx yükleme-boşaltımı, kullanımı, karıştırılması, değiştirilmesi, birleştirilmesi, işlenmesi, taşınması, depolanması, ithalatı ve (yeniden) satışı sırasında (“Kullanım”), Müşteri Mallar’ı inceleyecek ve teslim edilen Mallar’ın Onaylanmış Sipariş’de belirtilen ve Xxxxxx için mutabık kalınan şartnameye , mutabık kalınan bir şartname olmadığında ise , Xxxxxx’xx teslimatı sırasında KTM tarafından kullanılan en son şartnameye (“Şartname”) ve analiz sertifikasına uygun olduğu teyit edilecektir.
b. Mallar ile ilgili şikayetler yazılı olarak yapılacak olup, teslimatta ,makul bir kontrolde görülen bir kusur, temerrüt veya eksiklik teslimat tarihinden itibaren
en geç 8 (sekiz) gün içinde KTM’ye bildirilecek veya başka bir talebin (örn. gizli ayıp) aşikar olduğu tarihten 8 (sekiz) gün sonra KTM’ye ulaştırılacaktır.. Xxxxxx’xx herhangi bir şekilde Kullanım’ı , teslimat tarihi itibari ile Xxxxxx’xx koşulsuz kabulü ve Mallar’la ilgili tüm taleplerden feragat sayılacaktır.
c. Teslim edilen Xxxxxx’xx ş artnameye uygun olup olmadığına dair bir tespit , sadece KTM tarafından , KTM’nin elinde bulunan envanterden ve Xxxxxx’xx
KTM’nin kullandığı analiz metoduna uygun olarak üretildiği üretım sürecinden alınan numune ve kayıtların incelenmesi yoluyla yapılacaktır. Taraflar arasında
KTM’nin Müşteri’ye tedarik ettiği bir mal partisi veya üretim süreciniın kalitesi hakkında bir anlaşmazIık olması halinde, KTM , söz konusu ürünün veya sürecin temsil edidiği bir örneğini , söz konusu ürünün veya sürecin şartnameye uygun olup olmadığının belirlenmesi için, Müşteri’nin makul olarak kabul edeceği bağımsız bir laboratuara sunacaktır. Bu analizin sonuçları taraflar için bağlayıcı olacaktır ve haksız çıkan taraf ilgili laboratuar masraflarını karşılayacaktır.
d. Müşteri’nin , makul olarak Xxxxxx’xx geriye kalan kusursuz kısmını kabul edeceği beklenebilir ise, Xxxxxx’xx bir kısmındaki kusurlar Müşteri’ye , tüm Mal teslimatını geri çevirme yetkisi vermeyecektir. Xxxxxxxxxx var ise, Xxxxxxx’xxx Madde 4’de belirtilen ödeme yükümlülüğünü etkilemez.
8. RĐSKĐN ve MÜLKĐYETĐN DEVRĐ
a. Xxxxxx’xx riski ilgili Incoterm’e göre Müşteri’ye geçecektir (Madde 5.1’e bakınız).
b. KTM faiz, harç, masraf vb. dahil olmak üzere Mallar’a ait ödemeyi tamamen alana kadar Xxxxxx’xx mülkiyeti Müşteri’ye geçmeyecek ve Xxxxxx’xx tam yasal mülkiyeti ve intifa hakkı KTM’de kalacaktır. Ancak Xxxxxxx’xxx sorumluluğuortadan kalkmayacak. Mülkiyet, ödemelerin ikmaliyle Müşteri’ye intikal etmiş olacaktır.
c. Madde 16’ya istinaden bir fesih olması halinde, KTM’nin diğer haklarına zarar
gelmeksizin KTM, derhal Mallar’ın iadesini isteme veya bir mülkiyeti elde tutma başvurusunda bulunarak ,Mallar’ı yeniden işleme hakkına sahip olacaktır.
9. SINIRLI TAAHHÜT
a. KTM sadece teslimat tarihinde Xxxxxx’xx şartnameye uygun olacağını taahhüt eder. Xxxxxx’xx bu taahhüdü ihlal etmesi halinde, Madde 7 uyarınca belirlendiği gibi KTM kendi seçimi ile ve makul bir süre içerisinde Müşteri’den bir ücret almaksızın Mallar’ı değiştirebilir veya bu Mallar için asıl fatura fiyatı tutarında kredi tanıyabilir. Buna göre, KTM’nin yükümlülüğü sadece Mallar’ı değiştirmekle veya Mallar’ın kredisi ile sınırlı olacaktır.
b. KTM’nin değiştirme veya kredi tanımlama yükümlülüğü Xxxxxx’xx iddia edilen uygunsuzluğa dairbir ihbarın KTM tarafından zamanında alınmasına ve ilgili hallerde Madde 7 uyarınca Mallar’ın iadesinin kabulune bağlı olacaktır.
10. SINIRLI SORUMLULUK
a. Mallar’a ve Kullanım’a bağlı olan ve ondan doğan KTM’nin sorumluluğu , Müşteri’nin doğrudan zararı ile sınırlı olacak ve Müşteri’ye verilen ilgili Mallar’ın hasarlı partisinin satış değerini hiçbir koşulda aşmayacaktır.
b. KTM hiçbir durumda herhangi bir somut, arızi, dolaylı veya cezalandırıcı tazminat veya kaybedilen şerefiyeye, satış veya gelir kaybına, iş durdurmaya,
üretim aksamasına, diğer malların zarar görmesine veya benzerine dayalı bir tazminat dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir masraf, gider
veya zarar için Müşteri’ye veya başka bir kişiye karşı hiçbir şekilde yükümlü olmayacaktır.
c. Müşteri, KTM’nin üretici yerine geçmek gibi bir görevi olmadığı,üründeki kusurlar sonucunda bir işletmenin maruz kaldığı diğer ürün sorumluluğu hükümleri uyarınca cismani ve dolaylı zarardan doğan taleplerden sorumlu olmadığını peşinen kabul etmektedir.
11. MÜCBĐR SEBEP
a. Taraflardan hiçbiri kontrolü dışında gelişen bir durumdan dolayı diğer tarafa karşı yükümlülüğünü yerine getirmesindeki bir gecikmeden, kısıtlamadan, engelden veya başarısızlıktan doğan veya bununla bağlantılı bir zarardan, hasardan, masraf veya giderden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Bu durumlar sınırlama yapmaksızın şunları kapsar: doğal afetler, kanunlar ve yönetmelikler, idari tedbirler, mahkeme emirleri ve kararları, deprem, sel, yangın, patlama, savaş, terörizm, isyan, sabotaj, kaza, salgın, grev, lokavt, iş yavaşlatma, işçi-işveren sorunları, gerekli işçilik ve hammaddelerin tedariğinde sıkıntı, ulaşım problemi, tesis veya temel makine arızası, acil onarım ve bakım, yardımcı tesis eksikliği veya arızası, teslimat gecikmeleri veya
tedarikçilerin veya taşeronların tedarik ettiği mallardaki kusurlar (“Mücbir Sebep”).
b. Bir Mücbir Sebep olayının ortaya çıkması üzerine, buna maruz kalan taraf derhal bunu diğer tarafa yazılı olarak bildirecek ve olayının sebebini ve Onaylanmış Sipariş kapsamındaki yükümlülüklerini nasıl etkileyeceğini belirtecektir. Bir gecikme durumunda teslimat yükümlülüğü Mücbir Sebep’ten
c. kaybedilen süre kadar askıya alınacaktır.Bununla birlikte bir Mücbir Sebep olayının mutabık kalınan teslimat tarihinden sonra 60 (altmış) günden fazla sürmesi veya süreceğini tahmin edilmesi halinde, Taraflardan her biri diğer Tarafa herhangi bir sorumluluk yüklenmeksizin Onaylanmış Sipariş’in etkilenen kısmını iptal etme hakkına sahip olacaktır.
12. TADĐLATLAR ve BĐLGĐLER ; TAZMĐNAT
a. Şartname’nin belli bir süre için Xxxxxx’xx miktarı için sabit olacağı konusunda mutabık kalınmadığı sürece KTM Ş artname’yi değiştirme hakkına sahiptir. Müşteri, KTM’nin dağıtılan veya web sitelerinde yayınlanan kataloglarındaki, ürün veri sayfalarındaki veya diğer açıklayıcı yayınlarındaki verileri muhtelif zamanlarda bildirimde bulunmaksınız değiştirebileceğini kabul eder.
b. Müşteri Xxxxxx’xx ve bunların kullanımı ile ilgili olarak sadece kendi teknik bilgi, uzmanlığını ve kararını kullanmalı ve bunlara dayalı hareket etmelidir. KTM tarafından sağlanan danışmanlık ilave bir yükümlülük doğurmayacaktır. Müşteri Mallar’la veya bunların Müşteri Kullanım’ı ile ilgili olarak ortaya çıkan tüm zararlara, hasarlara, masraflara, taleplere, giderlere ve yükümlülüklere karşı (ürüm yükümlülükleri dahil) KTM’yi tazmin edecek ve zarar görmemesini sağlayacaktır.
c. Herhangi bir sebeple KTM tarafından kabul edilmiş ya da edilmemiş
tazminat talepleri mevcut bakiyelerin MÜŞTERĐ tarafından vadesine uygun tarihlerde ve kesintisiz olarak ödenmesini engellemez.
13. KANUNLARA ve STANDARTLARA RĐAYET
a. Müşteri Xxxxxx’xx kullanımın bir kanun, tüzük, yönetmelik, yasa veya standart (“Kanunlar ve Standartlar”) kapsamındaki bir şarta veya kısıtlamaya tabi olabileceğini kabul eder. Müşteri münhasıran Mallar’ın kullanım amacına uygun tüm Kanun ve Standartlar!a riayeti sağlamakla ve bu Kullanım için gerekli tüm onayları, izinleri ve ruhsatları almakla Kanun ve
Standartlar karşısında ve KTM”ye karşı yükümlü olacaktır.
14. BAĞIMSIZ MÜTEAHHĐTLER
a. KTM ve MÜŞTERĐ bağımsız müteahhitlerdir ve Đşbu Sözleşme ile tesis edilen ilişki vekalet veren ve vekil ilişkisi sayılmayacaktır.
15. DEVRETMEME ve KONTROLÜN EL DEĞĐŞTĐRMESĐ
a. Taraflardan hiçbiri önceden diğer tarafın yazılı onayını almaksızın Onaylanmış Sipariş kapsamındaki haklarını veya yükümlülüklerini devredemez, ancak taraflardan biri bu hak ve yükümlülüklerini iştiraklerine veya aktiflerinin veya Mallar’a ilişkin işinin neredeyse tamamını iktisap eden bir üçüncü tarafa devredebilir.
b. Onaylanmış Sipariş’in süresi boyunca herhangi bir zamanda Onaylanmış Sipariş tarihi itibari ile Müşteri’yi kontrol eden kişilerle ilgisi olmayan bir kişinin veya kişi grubunun oy kullanma hakkı olan menkul kıymetlerin mülkiyetlerini edinmeleri yoluyla veya sair suretle Müşteri üzerinde kontrolü ele alması durumunda, KTM derhal yürürlüğe girmek üzere Onaylanmış Sipariş’i feshetme hakkına sahip olacaktır. Müşteri bu iktisabı 10 (on) gün için KTM’ye bildirmek zorundadır. KTM bu ihbarı aldığı tarihten itibaren 10 .
(on) gün içinde Müşteri’ye yazılı ihbarda bulunarak Onaylanmış Sipariş’i feshetme hakkını kullanabilir.
16. ASKIYA ALMA ve FESĐH
a. Müşteri’nin KTM’ye karşı yükümlülüklerini yerine getirirken temerrüde düşmesi ve planlanan teslimat tarihinden önce Müşteri’nin performansının yeterli güvencesini KTM’ye vermemesi halinde veya Müşteri’nin ödeme aczine düşmesi ve borçlarını vadesi geldiğinde ödeyememesi veya tasfiyeye gitmesi halinde (yeniden yapılanma veya birleşme amacıyla tasfiye dışında) veya Müşteri tarafından veya onun aleyhine bir iflas davasının açılması durumunda veya Müşteri’nin aktiflerinin tümü veya neredeyse tamamı için bir mütevellinin veya kayyumun tayin edilmesi veya Müşteri’nin bir konkordatoya girmesi veya alacaklılar lehine bir devir yapması durunda, KTM derhal yazılı ihbarda bulunmak sureti ile ;
I. Xxxxxx’xx geri alınmasına ilişkin tüm masrafların Müşteri’ye ait olması kaydıyla, teslim edilen ve
II. bedeli ödenmeyen Xxxxxx’xx iadesini talep edebilir ve mülkiyetini geri alabilir ve/veya
III. ifasını askıya alabilir veya bekleyen Mal teslimatı için Onaylanmış Sipariş’i feshedebilir, ancak
IV. Müşteri’nin Xxxxxx’xx bedelini önceden peşin olarak ödemiş olduğu
V. veya Xxxxxx’xx bedelinin ödenmesine ilişkin olarak
KTM’ye yeterli, güvence verilmiş olan haller istisnadır.
b. Madde 16.a de belirtilen bir olay söz konusu olduğunda, KTM’nin tüm ödenmemiş alacakları Müşteri’ye teslim edilen ve KTM tarafından mülkiyeti geri alınmayan Mallar için muaccel olacaktır.
17. FERAGAT
a. KTM'nin herhangi bir zamanda işbu Şartlar’ın bir hükmünü uygulayamaması KTM’nin böyle bir şartı uygulama hakkında feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. KTM’nin hakları bu hükmün uygulanmasındaki bir gecikmeden, acizlikten veya ihmalden etkilenmeyecektir. KTM’nin Müşteri’nin yükümlülüklerinin birinin
ihlalinden feragati önceki veya sonraki bir ihlalden feragat ettiği şeklinde yorumlanmayacaktır.
18. BÖLÜNEBĐLĐRLĐK ve DEĞĐŞTĐRME
a. Đşbu Şartlar’ın bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz bulunması halinde, bu durum taraflar arasında geriye kalan hükümlerin geçerliliği ve uygulanabilirliğini etkilemeyecek ve diğer hükümlerden ayrılacaktır. Geçersiz veya uygulanamaz kılınan ilgili hükümler, kanunla izin verilen azami ölçüde, asıl hükümlerin yasal ve ekonomik amacını karşılayacak şekilde düzeltilecektir.
19. FĐKRĐ MÜLKĐYET HAKLARI
Mülkiyet ve/veya üzerinde tasarruf hakkı doğrudan veya dolaylı olarak KTM’ye ait olan her türlü fikri hak, genel satış koşulları kapsamı veya ifası dışında hiçbir amaçla kullanılamaz.
20. UNVAN, LOGO ve MARKA
Müşteri, KTM ünvan ve logosunu genel şsaktoışulları kapsamında kullanmayı, bunun dışında kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.
21. DELĐL SÖZLEŞMESĐ
Genel satış koşulları ilgili her türlü hususun ispatında, yasal belgeler dışında, tarafların yetkili temsilcileri tarafından genel satış koşullarına uygun olarak hazırlanmış bulunmaları şartıyla, faks ve elektronik formdaki belgelerin de delil olarak kullanılabilir. Đhtilaf halinde HUMK 287. maddesi gereğince KTM’nin defter ve belgeleri yegane delildir.
22. BĐLDĐRĐMLER
Genel satış koşullarına bağlantılı olarak yapılacak veya verilecek tüm bildirimler, ticari ikamet adresine yapılır.
23. DENETĐM
KTM, sözleşme süresince müşteri işyeri veya tesislerini incelemeye yetkilidir. Yine KTM’nin, sözleşme kapsamındaki hak ve alacakları denetlemek amacıyla yetki verdiği kişiler vasıtasıyla müşteriye gerekli soruları sorma hak ve yetkisi vardır. Bu denetlemeler, normal iş saatleri içerisinde yürütülecek ve müşterinin faaliyetlerine makul olmayan biçimde müdahaleden kaçınılacaktır.
24. UYGULANAN KANUN ve MAHKEME YERĐ
Tarafların Onaylanmış Sipariş ve/veya Şartları’ndan doğan veya bağlantılı hakları ve yükümlülükleri kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın , Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na tabi olacak, bu kanunlara göre yorumlanacak ve uygulanacaktır. Đhtilaf halinde ĐSTANBUL merkez Mahkemeleri ve Đcra Daireleri münhasıran yetkili kabul edilmiştir.
25. GĐZLĐLĐK
KTM ticari ilişkileri ile ilgili Müşteri’nin bilgilerini kayıt altına almakta ve gerekli hallerde bağlı olduğu grup ve onun bağlı firmalarına ve de yetkili mercilere bu bilgileri aktarma hakkına sahiptir.