SU KAYNAKLI ISI POMPASI (WSHP) PAKET ÜNİTELERİ CİHAZ TEMİNİ, CİHAZ MONTAJLARININ TAKİBİ VE HİZMETE ALMA İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI
SU KAYNAKLI ISI POMPASI (WSHP) PAKET ÜNİTELERİ CİHAZ TEMİNİ, CİHAZ MONTAJLARININ TAKİBİ VE HİZMETE ALMA İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI
İKN (İhale Kayıt Numarası): 2020/0012
Madde 1 - Sözleşmenin tarafları
Bu Sözleşme, bir tarafta DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (bundan sonra İŞVEREN olarak anılacaktır) ile diğer tarafta
…………………………………………………… (bundan sonra YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilin de akdedilmiştir. )
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İŞVEREN
a) Adı: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
b) Vergi No:
c) Adresi: Doğuş Üniversitesi Acıbadem Yerleşkesi Uzunçayır Xxx.Xx:2 Acıbadem/Kadıköy ç) Telefon numarası: 000 0000
d) Faks numarası: 0219 339 80 36
e) Elektronik posta adresi(varsa): xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx
2.2. YÜKLENİCİ
a) Adı: ………………………………………….
b) Vergi No: ………………………………
c) Adresi: ……………………………………………
ç) Telefon numarası: ……………………………..
d) Faks numarası: ………………………………….
e) Elektronik posta adresi (varsa): ………………………………….
2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
Madde 3 - Sözleşmenin dili
3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Madde 4 - Tanımlar
4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinde oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.
Madde 5- İş tanımı
5.1. Sözleşme konusu iş; İŞVEREN’ in İSTANBUL Xxx, Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx Xxx. XXXX xxxx Xxx. Xx:000 Xxxxxxx/Xxxxxxxx/Xxxxxxxx adresine bulunan DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ binasına ait ısıtma ve soğutma işlemleri için alınması gerekli Isı Pompası (WSHP) Paket Ünitelerinin sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz ve bütünleyici parçası olan eklerinde belirtilen esas ve usullere uygun olarak, zamanında tam ve eksiksiz mükemmel şekilde tamamlanarak İŞVEREN’ e teslimi, montaj sürecinin Yüklenici’ nin yetkili teknik servisinin kontrolünde yürütülmesi, testlerin yapılarak hizmete alınması ve çalışır vazıyette İŞVEREN’ e tesliminin YÜKLENİCİ tarafından sağlanmasından ibarettir.İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları Teknik Şartnamede ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.
5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı aşağıda listelenen malzemelerdir.
İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | |
ISI POMPALARI ( Ölçü: Adet) | |||
Isı pompası R410A gazları ile çalışan,ısıtmada ve soğutmada EN14511 performans | |||
standarına uygun, ERP-ECO DESING kriterlerine uyumlu ve standartlarına göre uygunluk işaretli, | |||
Cihaz içerisinde, soğutucu akışkan devresinde 4 yollu | |||
Vanası, ısıtma ve soğutma özelliklerine sahip, sistemde titreşim engelleyici bağlantı parçaları ile birlikte | |||
Ve kontrol paneli dâhil, sisteme soğutucu gaz basılmış, çalışır halde teslimi yapılacaktır. | |||
Su Kaynaklı Isı Pompaları | |||
Su kaynaklı cihazlarda ERP-ECO DESING ve/veya ilgili standartlarına göre belirlenmiş en az | |||
COP: 4,80 EER: 4,00 verim değerlerine göre ısıtma ve soğutma kapasiteleri, projesine uygun | |||
Özellikte temini, Xxxxxxx' ye teslimi, Tüm bağlantı kitleri ve digital termostat DÂHİL. | |||
Not: Cihazlar sınıf ve ofis ortamlarında kullanılacak olup xxxx xxxxx olacaktır. Ses seviyeleri buna göre düşünülecektir. | |||
Isıtma Kapasitesi 4,2 kW, Soğutma kapasitesi 3,2 kW | 13 | Ad | |
Isıtma Kapasitesi 6,5 kW, Soğutma kapasitesi 5,5 kW | 11 | Ad | |
Isıtma Kapasitesi 9,2 kW, Soğutma kapasitesi 7,9 kW | 26 | Ad | |
Isıtma Kapasitesi 11,6 kW, Soğutma kapasitesi 9,8 kW | 298 | Ad | |
Isıtma Kapasitesi 13 kW, Soğutma kapasitesi 11,4 kW | 254 | Ad | |
Toplam | 602 | Ad |
Madde 6 - Sözleşmenin bedeli
6.1. İŞVEREN’ ce hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan TL
( TL) bedel üzerinden akdedilmiştir.
Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan malzemeler için aşağıda listelenen birim fiyatlar esas alınır.
Madde 7 - Sözleşme bedeline dâhil olan giderler 7.1.Sözleşme Bedeline dâhil olan vergi, resim ve Harçlar
7.1.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dâhil) yerine getirilmesine ilişkin ilgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi(KDV hariç)damga, resim, harç, ulaşım, masraf ve Teknik Şartname 'de belirtilen tüm giderler sözleşme bedeline dâhildir. YÜKLENİCİ Damga vergisi makbuzunu İŞVEREN’ e ibraz etmekle yükümlüdür.
7.1.2. Bu sözleşmenin tanzimi, ifası ile sona ermesine dair her türlü vergi, damga vergisi, resmi ve harçlar YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir. Sözleşme ile ilgili, damga vergisi ve diğer yasal yükümlülükler YÜKLENİCİ tarafından yerine getirilip İŞVEREN’ e ibraz edilecektir.
7.2. Sözleşme bedeline dâhil olan diğer giderler
7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, eğitim, sigorta, ambalaj, muayene masrafları (muayene ve kabul komisyonu üyelerinin yol ve konaklama masrafları hariç), malzemelerin yüklenmesi, boşaltılması, istiflenmesi, vb. masraflar ile, alınan malzemelerin İŞVEREN tarafından görevlendirilen elektrik ve mekanik işler yüklenicisinin yapacağı montajın teknik açıdan kontrol edilmesi, testlerinin yapılması ve cihaz ve ünitelerin çalışır vaziyette işveren teslimine
kadar yapılacak tüm giderler ile ürünlerin(cihaz ve ünitelerin) garanti kapsamındaki yükümlülükleri de sözleşme bedeline dâhildir.
Madde 8 - Sözleşmenin ekleri
8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İŞVEREN ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
1) İdari Şartname,
2) Teknik Şartname,
4) Açıklamalar (varsa),
Madde 9 - İşin süresi
TERMİN TARİHLERİ | |||||
İşin Cinsi | Toplam Miktar | Birim | Mal teslimi ve muayene kabul tarihi (geçici kabul) | Montajın kontrolü, testler ve hizmete alma tarihi (kesin kabul) | |
ISI POMPALARI | 15.06.2020 | 30.07.2020 | |||
Isıtma Kapasitesi 4,2 kw, Soğutma kapasitesi 3,2 kw | 13 | Ad | 15.06.2020 | 30.07.2020 | |
Isıtma Kapasitesi 6,5 kw, Soğutma kapasitesi 5,5 kw | 11 | Ad | 15.06.2020 | 30.07.2020 | |
Isıtma Kapasitesi 9,2 kw, Soğutma kapasitesi 7,9 kw | 26 | Ad | 15.06.2020 | 30.07.2020 | |
Isıtma kapasitesi 11,6 kw, Soğutma kapasitesi 9,8 kw | 298 | Ad | 15.06.2020 | 30.07.2020 | |
Isıtma Kapasitesi 13 kw, Soğutma kapasitesi 11,4 kw | 254 | Ad | 15.06.2020 | 30.07.2020 | |
TOPLAM | 602 | Adet | |||
9.1. İşe başlama tarihi iş bu sözleşmenin imzalandığı tarihtir.
9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.
9.3. Sözleşme süresi boyunca her bir ürünün fiyatlarının sabit olacağını firma taahhüt etmiştir.
Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı
10.1 Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri
10.1.1.İŞVEREN’ in Dudullu ilçesi, Xxxxxxxx Xxx. XXXX xxxx Xxx. Xx:000 Xxxxxxx/Xxxxxxxx/Xxxxxxxx adresine bulunan bina
10.2. İşe başlama tarihi: İş bu sözleşmenin imzalandığı tarihtir.
10.3. Teslim programı ve teslim tarihi
Söz konusu malzemeler iş bu sözleşme imzalandıktan sonra en geç yukarıda belirtilen tarihlerde tek parti halinde
İŞVEREN’ e teslim edilecektir. Ancak, İŞVEREN süresinden önce teslim edilen kısmının geçici kabulünü yaparak 12.2.1 maddesine göre ödeme yapabilir.
YÜKLENİCİ; gecikilen her takvim günü için sipariş sözleşme bedelinin %0,6 (binde altı) oranında ceza ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu meblağ, İŞVEREN tarafından bildirilen bir hesaba en geç 1 hafta içerisinde ihtara gerek kalmadan YÜKLENİCİ tarafından yatırılacaktır. Ödeme yapılmaması halinde cezai şart bedeli kesin teminat mektubundan tahsil
edilebilecek ve sözleşme XXXXXXX tarafından fesih edilebilecektir.
Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler
11.1. Kesin teminat ve Xxxxxxx Süresi teminatı
11.1.1. Yüklenici bu işe ilişkin olarak sözleşme bedelinin % 6 (yüzde altı) oranında kesin teminatı ve sözleşme bedelinin
%6 (yüzde altı) oranında garanti süresi teminat mektubu vermiştir.
11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi sözleşme bitiş tarihinden 6 ay sonradır. Garanti Süresi teminat mektubunun süresi, kesin kabul tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi
karşılayacak şekilde uzatılır.
11.2. Kesin teminat /garanti süresi teminatının geri verilmesi:
11.2.1. Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine yerine getirmesi ve testlerin yapılması ve çalışır vazıyette hizmete alınması ile kesin kabul işlemi tamamlanarak kesin teminat iade edilir. Garanti teminatı ise
garanti süresinin dolması ve bu süre zarfından yüklenicinin yükümlülüğünü yerine getirmiş olduğu tespit edildikten sonra yükleniciye iade edilir.
11.2.2. Yüklenici’ nin sözleşme konusu iş nedeniyle İŞVEREN’ e ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto
çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.
11.2.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya
malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İŞVEREN’ in yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.
11.2.4. Her ne suretle olursa olsun, İŞVEREN’ e alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları
12.1. Ödeme yeri
12.1.1 Sözleşme bedeli DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Muhasebe Müdürlüğü ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir:
12.2.Ödeme Koşulları ve zamanı
12.2.1.İhale konusu işe ilişkin ödemeler; ürünlerin tam ve eksiksiz şekilde İŞVEREN Muayene Ve Kabul komisyonu
tarafından teslim alınması (geçici kabul) sonrası 30 ( Otuz ) takvim günü içinde %75 Oranında, kesin kabul işlemi sonrası ve garanti süresi banka teminat mektubunun İŞVEREN’ e verilmesinden sonra kalan %25’ lik kısım Yüklenici’ nin belirttiği resmi banka hesabına havale ile ödenir.
12.2.2. Yüklenici yapılan işe ilişkin hak ediş ve alacaklarını İŞVEREN’ in yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.
Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı
13.1. Yükleniciye bu iş için, İŞVEREN tarafından malzeme seçimine karar verilmesi ile, üretici firmaya YÜKLENİCİ tarafından sipariş verilmesi aşamasında, İŞVEREN tarafından gerekli görülmesi halinde avans verilebilir.
İŞVEREN tarafından avans verilmesine karar verilmesi halinde, YÜKLENİCİ, verilecek avans miktarının %50 fazlası kadar kesin ve süresiz teminat mektubunu İŞVEREN’ e verir.
Malzemenin geçici kabulü aşamasında yapılacak ilk ödemede verilen avans doğrudan mahsup edilir.
Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları
14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
14.2. Bu sözleşme kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır.
14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar
15.1. Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.
15.2 Ancak, alınan malzememin montajı aşamasında yüklenici adına teknik kontrollüğün yapılması ve garanti
kapsamındaki ürün değiştirme, bakım, onarım vb. hizmetleri yürütmek üzere YÜKLENİCİ adına Yetkilendirilmiş YETKİLİ TEKNİK SERVİS görevlendirebilir.
Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri
16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri
16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dâhilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme
hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İŞVEREN’ in uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İŞVEREN’ in ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.
16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İŞVEREN personeline verilen zarar ve ziyandan
Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İŞVEREN tarafından tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İŞVEREN
alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya
çevrilmek suretiyle karşılanır. İŞVEREN alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.
16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İŞVEREN’ e teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İŞVEREN’ e tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dâhil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.
16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.
16.2. Yüklenicinin Montaja İlişkin Yükümlülükleri
16.2.1. Yüklenici, alım konusu mala ilişkin bakım talimatları, bakım prosedürleri, yeni parçaların montajı için gerekli montaj bilgilerini içeren teknik kılavuzları ve/veya kullanıcı kılavuzunu İŞVEREN’ e sunmak zorundadır.
16.2.2. Malzeme seçimi, muayene, testler, hizmete alma ve kabul işlemleri
YÜKLENİCİ mümkün olan en kısa zamanda ve herhangi bir malzeme donatım veya teçhizat satın alınmadan önce, şartnameye uygun olacak şekilde belirleyeceği markaları onay klasörü olarak İŞVEREN’ e sunacak ve şantiyeye getirdiği malzemenin, İŞVEREN’ in onayladığı marka ve modele uygunluğu onayını aldıktan sonra üretici firmaya sipariş verecektir.
Gerek mal tesliminde ve gerekse de montaj aşamasında, Teknik şartnamelerde belirlenen kriterlere uymayan malzeme kullanıldığının tespit edilmesi durumunda malzeme ve ekipmanlar yenisi ile değiştirilecektir. Yapılacak değişiklik ve söküm gibi işlemlerden kaynaklı tüm masraflar Yükleniciye ait olacaktır.
YÜKLENİCİ’ nin İŞVEREN’ e sunacağı onaylarında malzemelerin;
•İmalatçı adı, ticari unvanı, adresi ve telefonları, kalite belgeleri,
•Cihaz tipi, modeli, parça/seri numarası, kapasite ve mühendise hitap eden teknik spesifikasyonlarını (boyut, yerleşim ölçüleri vb.) içeren prospektüsü üretici firma onaylı olacak
•Referansları( bu cihazların daha önce kullanıldığı yerleri gösteren liste) bulunacaktır.
Xxxxxxxx, tam ve kullanışlı bir tesisat için gerekli malzemeler ve teçhizatın tüm parçalarını da gösterecek şekilde, yeteri kadar detaylı olacaktır.
YÜKLENİCİ çeşitli kalemler hakkında istenilen diğer detaylı bilgileri de (servis, yedek parça fiyatları vb.) temin edecektir.
İŞVEREN, malzemelerin seçimi sırasında Yüklenicinin sunacağı malzeme/firmanın şartnameye uymadığının tespit edilmesi durumunda bunların tamamını reddedebilir. Yeni malzeme numunesi ya da firma sunulmasını isteyebilir.
Şartnamede herhangi bir özel tarif belirtildiğinde, kabul edilebilir minimum standart/kaliteye sahip olduğu anlaşılmalıdır. Bu gibi malzemelerin alternatifleri performans, DESİBEL, mukavemet, görünüş ve kalitede her yönüyle belirtilen malzemeye uygunsa İŞVEREN tarafından kabul edilmek için dikkate alınabilir. Yüklenici bu gibi alternatif malzemelerin şartnamelere uygunluğunu doğrulamak için İŞVEREN’ e gerekli doğrulayıcı teknik kanıtları sunacaktır. Yüklenici bu gibi malzemelerle ilgili, İŞVEREN’ in gerekli gördüğü tüm testlere razı olacaktır. Yüklenici bu gibi testlerden doğan zaman ve masraftan sorumludur.
Kullanılan malzeme ve sisteme ait tanıtıcı “Türkçe” broşürler ve kullanım kılavuzları ve sistemlere ait gerekli elektrik ve tesisat devre şemalarını içeren işletme ve bakım talimatnamesi ciltlenmiş komple iki (2) takım halinde İŞVEREN e teslim edilecektir. Cilt kapağında "İşletme ve Bakım Kılavuzu" başlığı altında İşletmenin adı ve yeri, işin adı, Yüklenici yada yetkili teknik servisin adı, adresi ve telefon numarası bulunacaktır. Kılavuzda malzemelerle ilgili parça listelerinde temin edildiği kaynak, önerilen yedek parçalar ve proje sahasına en uygun servis kuruluşları belirtilecektir. (Bu sunum geçici
kabul öncesinde yerine getirilmelidir.)
Yüklenici’ den geçici kabul şeklinde İŞVEREN tarafından teslim alınacak malzemelerin İŞVEREN Tarafından görevlendirilen Elektrik, Mekanik işler yüklenicisi tarafından sisteme montajı yapılması aşamasında, YÜKLENİCİ
görevlendirdiği yetkili teknik servisi tarafından montaj işlemlerinin uygunluğunu kontrol edecek, montajı tamamlanan Su Kaynaklı Isı Pompası (WSHP) Paket Ünitelerinin montaj sonrası testlerini yaparak hizmete alacak ve çalışır vaziyette İŞVEREN’ e teslim edecektir.
Testlerin tamamlanması ile birlikte hizmete alınmak suretiyle İŞVEREN tarafından da işin kesin kabulü yapılacaktır.
16.3.İş programı
16.3.1. Yüklenici personeli, teslim programında yapılan düzenlemeye uygun olarak teslim ve montaj işlemini
gerçekleştirilmesini kontrol edecektir. Ancak, İŞVEREN’ ce görevlendirilen elektrik, mekanik işler yüklenicisinin iş programında bir değişiklik yapılması halinde YÜKLENİCİ de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini İŞVEREN’ in talebi doğrultusunda değiştirecektir.
16.4. Güvenlik önlemleri
16.4.1. Yüklenici;
a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,
b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,
c) Xxxxxxxxx ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,
ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak,
Zorundadır.
16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İŞVEREN’ in ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.
16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları
16.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve isçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.
16.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir.
Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.
16.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İŞVEREN tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici
tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.
16.5.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İŞVEREN’ e vermek zorundadır.
16.6. Malların taşınması
16.6.1. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden,
taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.
16.7. Garanti ve bakım, onarım
16.7.1. Madde 33’te açıkça bahsedilmiştir.
Madde 17 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
17.2.2. Süre Uzatımı Verilmeyecektir.
Madde 18 - Kontrol Teşkilatı, görev ve yetkileri
18.1. İşin, sözleşme ve eklerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği İŞVEREN tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir.
Madde 19 - Cezalar ve sözleşmenin feshi
19.1. İŞVEREN tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:
19.1.1. Yüklenicinin ihale dokümanına uygun olarak işe zamanında başlamaması ve işi süresinde bitirmemesi durumunda, XXXXXXX tarafından her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,6 (binde xxxx)’xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx uygulanır. Yüklenici kısmi teslimat halinde gecikme cezasında indirim talep etmeyeceğini peşinen beyan ve kabul eder. Ancak, gecikmenin 10 günü aşması ve veya gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme İŞVEREN’ ce feshedilecek ve kesin teminat mektubu kadar cezai şart bedeli kesin teminat mektubunun nakde çevrilmesi sureti ile tahsil edilecektir. Sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin binde ikisi oranında günlük cezai şart bedeli uygulanacaktır.
19.2. Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden ve veya teminat mektuplarından kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
19.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
19.4. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin ilgili
maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 20 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları
20.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir.
20.2. Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda İŞVEREN’ den herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen İŞVEREN hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İŞVEREN’ in talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce,
üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İŞVEREN’ e tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır.
20.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İŞVEREN adına temin edecektir.
20.4. Sözleşme konusu malın İŞVEREN tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
Madde 21 – Ürün Türleri ve Teminat Limitleri:
21.1. Ürün türleri ile teminat kapsamındaki limitler İlgili Teknik Şartnamede belirlenmiştir.
Madde 22 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
22.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;
a) Sözleşmeye konu hizmet içinde kalması,
b) İŞVEREN’ i külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, sözleşme bedelinin % 30'sine kadar oran dâhilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabilir.
İşin bu şartlar dahilin de tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.
22.2. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş eksilişinin zorunlu olması halinde, işin;
a) Sözleşmeye konu hizmet içinde kalması,
b) İŞVEREN’ i külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, sözleşme bedelinin % 30’una kadar oran dâhilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde iş eksilişi yaptırılabilir.
Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması
23.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İŞVEREN ile YÜKLENİCİ’ nin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla,
a) İşin yapılma veya teslim yeri,
b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.
23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.
Madde 24 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
24.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.
24.1.1. Mücbir sebepler:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
d) Gerektiğinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
24.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;
a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İŞVEREN’ e yazılı olarak bildirimde bulunması,
d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.
24.2. İŞVEREN’ den kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller
24.2.1. İŞVEREN sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun
taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.
24.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İŞVEREN’ e bildirir.
24.3. İş artışı yapılması durumunda ilave ürünlerin sipariş ve teslimi dikkate alınarak, ek süre hesaplanır. Bu ek süre hiçbir şekilde 30 Temmuz 2020 tarihini geçemez.
Madde 25 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler
25.1. İŞVEREN ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit
yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.
25.2. İŞVEREN veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.
Madde 26 - Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkûmiyeti
26.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti hallerinde İlgili Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.
Madde 27 - Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi
27.1. Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle
taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İŞVEREN’ e yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 28 - İŞVERENİN sözleşmeyi feshetmesi
28.1. Aşağıda belirtilen hallerde İŞVEREN sözleşmeyi fesheder:
a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İŞVEREN’ in en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,
b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ilgili maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 29 - Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih
29.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ilgili maddelerine göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
29.2. Taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında İŞVEREN yararı bulunması kaydıyla;
a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,
b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,
c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması hallerinde, İŞVEREN sözleşmeyi feshetmeksizin
Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır.
29.3. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği İlgili maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve Yükleniciden kesin teminat tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.
Madde 30 - Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi
30.1. Mücbir sebeplerden dolayı İŞVEREN veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa İŞVEREN’ in sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatı iade edilir.
Madde 31 - Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu
31.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği İlgili maddesinde belirtilen ve Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Madde 32 - Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu
32.1. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilir.
Madde 33 - Garanti ile ilgili şartlar
33.1. Garanti: Yüklenici tarafından teslim edilecek cihaz ve ünitelerin montajının YÜKLENİCİ’ nin kontrolünde
yapılması, testlerinin tamamlanması ve hizmete alınması ile kesin kabulünden sonra 1 (bir) yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici garanti süresi içinde geçerli olmak üzere, sözleşmenin %6 sı oranında GARANTİ KESİN TEMİNATI verecektir. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İŞVEREN adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İŞVEREN’ e teslim etmekle mükelleftir. Alınan mallara ilişkin İŞVEREN adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici garantiye ilişkin taahhütleri içeren bir belgeyi İŞVEREN’ e sunmak zorundadır. Garanti
kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İŞVEREN, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri teminatını ilave her hangi bir işlem yapılmaksızın nakde çevirerek tahsil eder.
33.2. Yüklenici, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve isçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde isçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
33.3.Yüklenici, garanti süresi boyunca, malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımını, her türlü sarf malzemesinin bedeli [yüklenicinin kendine] ait olmak üzere gerçekleştirecektir.
33.4. garanti süresince malın arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
33.5. Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle malda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumludur. Yüklenicinin bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine
getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkânsız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise Yüklenici, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır.
33.6. Teknik şartnamede bulunan garanti hükümleri geçerlidir.
33.7. Yüklenici temin ettiği tüm ürünleri garanti taahhütnamesi ile garanti altına alacaktır. Eksik gramaj ya da metraj tespit edildiğinde firma eksiği tamamlayacak olup sözleşme bedelinin %0,01 kadar ceza ödemeyi kabul edecektir.
Madde 34 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi
34.1. YÜKLENİCİ’ nin teslim edeceği mal götürü olarak tek parti şeklinde teslim edilecektir. Ancak İŞVEREN tarafından uygun bulunması halinde, partiler veya bölümler halinde de teslim alınabilir.
Bu durumda, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından; her teslimatta;
a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı,
b) Malların ya da yapılan işin sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu, bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dâhilinde varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dâhilinde raporunda yer verir.
34.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İŞVEREN’ e sunulur.
34.3. Malın fiziki muayene ve kabul işleminin tamamlanması ile geçici kabul işlemleri tamamlanır. YÜKLENİCİ’ nin görevlendirdiği yetkili teknik servisin kontrolünde, XXXXXXX tarafından görevlendirilen elektrik ve mekanik işler YÜKLENİCİ’ sinin malın (cihaz ve ünitelerin) montajının tamamlamasının akabinde testleri yapılarak hizmete alınmak suretiyle kesin kabulü yapılır. Testlerin yapılması ve cihaz ve ünitelerin hizmete alınması sorumluluğu yükleniciye aittir.
34.4. İŞVEREN, geçici kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin % 75’ ini, kesin kabul işlemi sonrası ve garanti süresi banka teminat mektubunun İŞVEREN’ e verilmesinden sonra kalan %25’ lik kısım İse ödenmeye ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır.
Madde 35- Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk
35.1. İŞVEREN, teslim edilen malda hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başka bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın İŞVEREN tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul
edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
35.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya
arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici mali veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya
malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İŞVEREN tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.
Madde 36 - Reklam yasağı
36.1. Yüklenici, İŞVEREN tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İŞVERENİN adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.
Madde 37-Hüküm bulunmaxxx xxxxxx
37.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği hükümlerine, bu Yönetmeliklerde hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.
Madde 38 - Anlaşmazlıkların çözümü
38.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkilidir.
Madde 39 - Yürürlük
39.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 40 - Sözleşmenin imzalanması
Bu sözleşme 40 maddeden ibaret olup, İŞVEREN ve YÜKLENİCİ tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra