SİPARİŞ KOŞULLARI R12018/08/01
SİPARİŞ KOŞULLARI R12018/08/01
1. Aşağıdaki şartlar Xxxxxx Xxxxxx Jant San. ve Tic. A.Ş. sipariş mektubunda aksi bir hüküm bulunmadığı sürece, tüm siparişler için geçerlidir. Belirlenen bu şartlar siparişin ana unsuru olduğundan; sipariş mektubunda tedarikçinin imzası bulunmasa dahi, siparişin kabulü veya yerine getirilmesi, bu şartlarda tedarikçi tarafından aynen ve kesin olarak kabul edilmiş demektir.
2. Tedarikçinin teslimat karşılığı düzenlediği faturalarda; irsaliye numarası ve tarihi ile, ilgili sipariş numarası mutlaka yer alacak, bu bilgiler; birden fazla malın aynı anda fatura edilmesi halinde,faturadaki sıraya uygun olarak alt alta yazılacaktır.
3. Tedarikçinin, irsaliye tarihinden itibaren, V. U. Kanunu’na göre; on gün içinde fatura kesme zorunluluğu vardır (mümkün olduğu kadar, irsaliye ile birlikte fatura gönderilecektir).
4. Tedarikçi tarafından sevk edilen mallar Xxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxx. ve Tic. A.Ş. fabrika sahası içinde ve araç üzerinde teslim alınacaktır. Tedarikçi teslim edilen malları; yükleme, nakliye, boşaltma ve bekleme sırasında; hasar görmeyecek şekilde, uygun ambalajlar içinde göndermekten sorumludur. Özel bir anlaşma ile, nakliye giderlerinin Xxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxx. ve Tic. A.Ş. tarafından karşılanması durumunda dahi, mallar daima Xxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxx. ve Tic. A.Ş..ambarında siparişe uygun ise teslim alınacak ve Xxxxxx Xxxxxx Jant San. ve Tic. A.Ş. ambarına gelişlerindeki miktar ve ağırlıklar, tesellümde esas alınacaktır. Xxxxxx ile ilgili bütün rizikolar ancak Maxion Jantaş Jant San.Tic.A.Ş.. yetkilileri tarafından fabrika ambarında teslim alındıktan sonra Xxxxxx Xxxxxx Jant San.Tic.A.Ş...’ye ait olacaktır.
5. Xxxxxx Xxxxxx Jant San. ve Tic. A.Ş.,teslimat programında belirtilen miktarı aşan veya siparişe uygun olmayan sevkıyatlar için; malı araç üzerinden indirmeden, iade etmekte veya emanate almakta serbesttir.
6. Sevkıyat performansı, Xxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxx. ve Tic. A.Ş. tarafından izlenmektedir. Sevkıyatların %100 zamanında yapılması için, tedarikçi ile uyum içinde olacaktır.
7. Sevkıyatın, yürürlükteki Teslimat Programı’na göre, eksik ve/veya geç yapılması durumunda Maxion Jantaş Jant San. ve Tic. A.Ş.; tedarikçiye malın zamanında teslim edilmeyen miktarı bedelinin,gecikilen her takvim günü için %0,3 oranında gecikme cezası uygulayacak ve sevkıyatın geç yapılmış olmasından dolayı uğradığı zararı tazmin hakkına sahip olacaktır.
8. Xxxxxx Xxxxxx Jant San. ve Tic. A.Ş. tarafından sipariş edilen tüm mallar, tedarikçi tarafından üretilip, kendi bünyesinde Kalite Kontrolü yapıldıktan sonra, Xxxxxx Xxxxxx Jant San. ve Tic. A.Ş.’nin Giriş Kalite Kontrol Raporu teslim edilecektir.
9. Seri üretim öncesi verilen numuneler için Maxion Jantaş Jant San. ve Tic. A.Ş. herhangi bir ödeme yapmayacaktır. Ancak numune Xxxxxx Xxxxxx Jant San. ve Tic. A.Ş..tarafından onaylanıp, tedarikçiye kesin sipariş verilmiş olması durumunda; onaylanan miktarın bedeli fatura edilebilir ve ödeme yapılabilir.
10. Malın tedarikçi tarafından Xxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxx. ve Tic. A.Ş. ambarına tesliminden sonra, ödeme süresi 8. madde gereğince, Giriş Kalite Kontrol işlemlerinin tamamlanmasından sonra hesaplanacaktır.
11. Xxxxxx Xxxxxx Jant San. ve Tic. A.Ş. sipariş mektubunda aksi bir hüküm bulunmadığı sürece, bir önceki ay vadesi dolan ödemeleri takip eden ayın ilk ödeme gününde yapacaktır.
12. Tedarikçi, Xxxxxx Xxxxxx Jant San. ve Tic. A.Ş...’nin verdiği teknik resimleri, şartnameleri ve diğer dokümanları, titizlikle saklayacaktır.
13. Tedarikçi, kendi veya üçüncü kişilerin menfaati için Xxxxxx Xxxxxx Jant San. ve Tic. A.Ş..’den aldığı siparişleri belirterek, reklam yapma hakkına sahip değildir. Maxion
Jantaş Jant San. ve Tic. A.Ş..’nin bu konuda yetki vermesi halinde dahi, tedarikçi Xxxxxx Xxxxxx Jant San. ve Tic. A.Ş.. tarafından bildirilen reklam ve referans olma şekline ve şartına uymak zorundadır.
14. Bu sipariş, Xxxxxx Xxxxxx Jant San. ve Tic. A.Ş..’nin yazılı muvafakatı olmadıkça devredilemez. Siparişten doğan alacağın temliki veya vekaletle tahsili için, Maxion Jantaş Jant San. ve Tic. A.Ş...’nin yazılı onayı şarttır.
15. Tedarikçi , Xxxxxx Xxxxxx Jant San. ve Tic. A.Ş.. tarafından satın alınan malın
taşınması, kurulumu ve geride kalan malzeme ve teçhizatların üretimi ve üretiminden doğan atıkların yönetimi, taşınması esnasında ISO 14001 ÇYS kurallarına ve çevre kanun ve yönetmeliklerine koşulsuz uyacaktır
16. Jant üretiminde kullanmak üzere tedarikçiden alınmakta olan malzemeler ELV(Ömrünü tamamlamış araçlar) 2000/53/EC direktifine uyumlu olunmalıdır.İlgili yasaklı malzemelerin kullanım kısıtlarına uyulmalıdır.
17. Yüklenicinin çalışanlarının veya taşaronların işletmede çalışırken veya teslim edilen mal veya hizmetin, mali mesuliyeti, işletmeye vereceği hasar sorumluluğu , doğabilecek hertürlü hasar , üretim duruşu , ve burada tanımlanmayan hallerden yüklenici 1. derecede mesuldur. Işletmeye verilebilecek olası zararlar yükleniciye fatura edilecektir
18. Bu sipariş ile ilgili her türlü anlaşmazlık hallerinde, Manisa Ticari Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
19. İşbu siparişten doğabilecek damga vergisi satıcıya aittir.
20. Satıcı sipariş konusu malı taşıma aracına yüklenmesi ve yerleştirilmesiyle alakalı her türlü güvenlik önlemini alacak ve güvenli bir taşıma için dikkatli olacaktır. Satıcı aynı zamanda aracın, güvenli bir taşıma için uygun olup olmadığını ve yükleme zamanını kontrol edecektir. Ayrıca yükleme hatalarıyla ilgili her türlü sorumluluk Satıcıda olacaktır.
21. Tedarikçi Maxion İnci Jant San ve Tic. A.Ş. yetkililerine sipariş konusu malın üretim ve taşıma ile birlikte diğer tüm aşamalarının yerinde incelenmesi konusunda izin verecek ve yardımcı olacaktır.
22. Sipariş konusu olan mal kurulum gerektiriyorsa , kurulum sonrası 1 hafta boyunca zorlu test koşullarına tabi tutulacaktır. (24 saat/3 vardiya). Testin tamamlanmasının ardından Tedarikçi ve Maxion İnci Jant San ve Tic. A.Ş. ortaklaşa Kabul belgesi imzalayacaklardır.
23. Satıcı, sipariş çalışması hakkında, Alıcıdan herhangi bir ödeme beklemeksizin, sadece hatalı üretim, tasarım, malzeme veya işçilik kusurları, kapasitede düşüş ve belirtilen nitelikleri kaybetme ile sınırlı olmaksızın her türlü hata, hasar ve kırılmaya karşı, Kesin Kabul Belgesi'nin imzalanmasından itibaren 2 yıl garanti verecektir.
24. Sipariş muhtemel bir bozulması durumunda Alıcı, bu rahatsızlık ile ilgili yazılı bir bildirim gönderecektir.
25. Bu bildirimin alınmasını takiben Satıcı, sipariş ile ilgili gerekli müdahaleleri 48 saat içinde yapacaktır. Kusur veya kırılma, önemli bir çalışmayı gerektiriyorsa durdurulacaktır.
26. Yukarıdaki maddede belirtilen şekilde bir arızanın meydana gelmesi durumunda, Satıcının servisi, Revizyon durumunu analiz etmek ve tamir süresini minimum düzeye indirmek için(48 saat içinde) müdahale edecektir. Satıcının garantisi kapsamındaki kusurlar, ilk müdahalenin sonrasındaki maksimum ( yurt içinde stoğu bulunan malzemeler için ) 10 gün içinde, Yurt Dışı alım gerekmesi halinde malzemenin teslim
durumuna göre minimum 6 hafta teslim süresi beklenecektir telafi edilecektir. Bununla ilgili tüm maliyet Satıcının hesabına doğacaktır.
27. Aynı kusurun bir yılda 3 defa tekrar etmesi halinde Alıcının, Sipariş i geri verme ya da yenisiyle değiştirilmesini isteme hakları olacaktır. Kusur veya kırılma, önemli bir çalışmayı gerektiriyorsa durdurulacaktır.
28. Revizyon gerekli bileşenleri ve yedek parçaları, yukarıdaki teslim koşullarına ve Uluslararası Ticari Teslim Şekillerine uygun olarak değiştirilecektir. sipariş bileşenleri ve yedek parçalarını değiştirmek için meydana gelen herhangi bir masraf(nakliye masrafları, gümrük vergileri ve diğer masraflar dahil) Satıcı tarafından karşılanacaktır.
29. Garanti süresi, bildirim zamanı ve onarım zamanı arasında geçen süre kadar otomatik olarak uzatılır. Kusur veya kırılma, önemli bir çalışmayı gerektiriyorsa durdurulacaktır.
30. Satıcı, garanti yükümlülüklerinin güvencesi olarak, Alıcı lehine, birinci sınıf bir Avrupa bankasından alınmış olan XXXX,00 Euro değerinde kesin teminat mektubunu Alıcıya verecektir. Garanti yükümlülüklerinin belirtilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde, teminat mektubu Alıcı tarafından herhangi yazılı bir bildirim yapılmaksızın paraya çevrilecek ve bu miktar kazanç olarak Alıcının ticari defterine işlenecektir.
31. Alıcının kasti veya ihmali bir hareketinden dolayı meydana gelen bir zararda
Satıcının kusuru, Alıcının kusuru oranında azaltılır. Yukarıdakilere bakılmaksızın, Alıcı, Satıcının genel mali sorumluluk sigortası kapsamında karşıladığı ölçüde, tedarikçiden ekonomik zararlarını tazmin edebilir.
32. Satıcı, genel mali sorumluluk sigortası kapsamında, sigorta belgesinde gösterilen garanti süresi sonuna kadar, sözleşmenin ifa tarihinden itibaren, her yıl ve vaka başına belirlenen limitler dahilinde zararlardan sorumlu olur. Yukarıda belirtilen sınırlar,
tedarikçinin mülkiyet, yaralanma veya ölümden kaynaklanan sorumluluğu dolayısıyla eksilmez.