DOĞRUDAN TEMİN HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ DT NO : SÖZLEŞME TARİHİ : İŞE BAŞLAMA TARİHİ :

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.

TAŞIMACILIK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞRUDAN TEMİN HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

DT NO :

SÖZLEŞME TARİHİ :

İŞE BAŞLAMA TARİHİ :

Madde 1: Sözleşmenin tarafları:

Bu sözleşme, bir tarafta TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra ‘‘İdare’ ’olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta ……..bundan sonra ‘‘Yüklenici’’ olarak anılacaktır. arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

Madde 2: Taraflara İlişkin Bilgiler:

2.1. İdarenin adresi : TCDD Taşımacılık X.X. İzmir Bölge Müdürlüğü Xxxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxx. 0000 Xxx. Xx:0 Xxxxxxxx / XXXXX / XXXXX

Telefon No : Tel :(000) 000 00 00

Faks No : Fax :(000) 000 00 00

e mail : xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

2.2. Yüklenicinin tebligat adresi :

Telefon No :

Faks No : ……………….

Vergi No :

E-Posta Adresi (Varsa) : …………….’dur.

2.3. Her iki Taraf madde 2,1 ve 2,2’de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks veya faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir.

Madde 3: Sözleşmenin Konusu:

3.1. İdarenin ihtiyacı olan ve ekli Teknik şartnamede miktar, tip, özellik ve sair detayları 01.08.2022-19.08.2022 tarihleri arasında TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğüne bağlı işyerlerinde bulunan Bilgisayar, Yazıcı, Tarayıcı, Router, Switch, Server, UPS vb. donanımların ve yazılımlarının kurulması, düzgün çalışması ve basit bina içi network yapısının parçasız olarak bakım ve onarım işi için hizmet alımı (2 kişi) işine ait teknik şartname ve bu sözleşmede belirtilen şartlar dâhilinde Yüklenici tarafından sağlanması işidir.

3.2. Bu Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntı ile detaya uygun ve teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde teslim edilecektir.

Madde 4: Sözleşmenin Türü ve bedeli:

Bu sözleşmenin Türü: Götürü Bedel – Xxxxx Xxxxxxx

Bedeli:

Madde 5: Teslim Süresi: 01.08.2022-19.08.2022

Madde 6: Malın / İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı:

6.1. İşin yapılma Yeri: TCDD Taşımacılık A.Ş İzmir Bölge Müdürlüğü

Madde 7: Ödeme Yeri ve Şartları:

7.1. Sözleşme bedeli karşılığında yapılacak her türlü ödeme TCDD Taşımacılık A.Ş. İZMİR Personel ve Mali İşler Servis Müdürlüğü Mali İşler Şefliği’dir, bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, malzemenin muayene ve kabul raporunun düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 gün içinde ödeme yapılır.

7.2. Bu iş için avans ve fiyat farkı ödenmeyecektir.

Yüklenici, süre uzatımı da dâhil olmak üzere sözleşme süresince, sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

7.3.Birim Fiyatlı işlerde idarenin uygun görmesi halinde kısmi kabul yapılmasına müteakip hakkediş ödemesi yapılabilir. Götürü bedel sözleşmelerde kısmı kabul yapılamaz.

Madde 8: Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler:

Sözleşme bedeline; Xxxxx, resim ve harç giderleri dâhildir. İşin ifası için gerekli olan Emredici Hukuk Kuralları ve İdarenin Mevzuatları çerçevesinde temin edilmesi gereken her türlü sigorta,İzin,Belge yüklenici tarafından temin edilecek ve bu husustaki ücretler teknik şartnamede aksi belirtilmedikçe sözleşme bedeline dâhildir.

Teknik Şartname ve Teklif Mektubunda belirtilen esaslar dahilinde işin ifası için gerekli ihtiyaç duyulan her türlü ekipman yüklenici tarafından temin edilecektir.

İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

Madde 9: Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler:

Malzemenin teslim yerine getirilmesi/İşin yapılmasına kadar nakliyesi, bütün masrafları ve bu sözleşmede kime ait olacağı belirlenmemiş olan vergi ve resimleri, teslim alma belgesi v.b. evraka ve bu sözleşme ve ihale kararına ait damga vergisi, ödemeden doğan her türlü banka komisyon ve masrafları, yükleniciye aittir.

Madde 10: Gecikme Cezası:

İdare tarafından sözleşmenin 12’ inci maddesinde belirtilen süre uzatımı halleri hariç, iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için Yükleniciye yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden %01 (binde bir) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz. Gecikme cezası Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir. Bu gecikme ihtarın Yükleniciye tebliğinden itibaren 20 (Yirmi) günü geçtiği takdirde İdare Sözleşmeyi feshedecektir.

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler

Kesin Teminat Söz Konusu işin garanti süresinden

Mal alımlarında 3 Ay

Hizmet Alımlarında 6 Ay uzun süreli olacaktır.

Garanti hakkında husus belirtilmediği durumlarda Teminatın süresi işin kabul edilme tarihine kadardır.

11.1. Teklif bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınacaktır.

Teminat tutarı:-TL

Karar pulu:-TL

Damga vergisi: TL

11.2. Banka Dekont Bilgileri:

11.3.Teminat Mektubu Bilgileri:

11.2. Ek kesin teminat

11.2.1. Fiyat farkı ödenmesi öngörülen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve /veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

11.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

11.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

11.4. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

11.4.1. Taahhüdün, sözleşme, Teknik Şartname ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı, Yükleniciye iade edilecektir.

11.4.2. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

11.4.3. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 12: Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları:

12.1. Mücbir Sebepler: İdare, Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla Doğal afetler, Kanuni grev, Genel salgın hastalık, Kısmi veya genel seferberlik ilânı ve Gerektiğinde Xxxxx tarafından belirtilecek benzeri diğer halleri mücbir sebep olarak kabul eder.

12.2. 11,1’e göre zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatım isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen yüklenici mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu İdareye bildirmek zorundadır.

12.3. Bu hallerin belgelenmesi ve İdarece kabul edilmesi halinde, süre uzatımı verildiği ve bunun yükleniciye bildirildiği durumda Yüklenici uzatılan süre içinde teslimatı gerçekleştirir.

12.4. İdareden kaynaklanan sebepler ile süre uzatımı verilebilir. Bu durumda yüklenici idareye yazılı olarak talepte bulunması halinde idarenin uygun gördüğü süre kadar süre uzatımı verilebilir.

Madde 13: Muayene ve Kabul İşlemleri:

13.1. Teknik şartname hükümlerine göre yapılacaktır.

13.2. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından İdareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz. Ancak, satın alınması ve muayenesi aynı anda yapılarak depoya kaydırılacak mallar bunun dışındadır.

Madde 14: Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk:

Yüklenicinin bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda, malzemenin hileli olmasından veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı zarar ve kayıplar oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar, Yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir.

Madde 15: Sözleşmede Değişiklik Yapılması:

Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla; Malın montaj veya teslim yeri ile Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları

Hususlarında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 16: Sözleşmenin Feshi:

4735 sayılı kanunun 3. bölümü geçerlidir.

Madde 17: Anlaşmazlıkların Çözümü:

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İZMİR mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 18: Garanti Şartları:

18.1. Garanti konusundaki hususlarda Teknik Şartname hükümlerine riayet edilecektir.

Madde 19: Diğer Hususlar:

Teknik Şartname hükümlerine uyulmadığı takdirde, her türlü zarar ziyan ve cezai sorumluluk Yüklenici firmaya aittir.

Tüm Personeline Kişi Başı aylık 22 (Yirmi İki) iş günü üzerinden 12 TL (Oniki Lira) yemek ve 12 TL (Oniki Lira) yol ücreti ödenecektir.

İzmir Bölge Bilişim Personelinin Tamamı İçin (2 Kişi) kişi başı aylık brüt asgari ücretin (%50 fazlası),

Bu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Mal Alımları Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliği Hükümleri uygulanacaktır.

Söz konusu Dosya hükümlerinde çelişki olması durumunda dosyaların öncelik Sırası

1)Teklif Mektubu

2)Teknik Şartname

3)Sözleşme Tasarısı

4)Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Madde 20: Yürürlük:

Bu sözleşme tarafların imzasını müteakip yürürlüğe girer.

Madde 21: İmza:

Bu sözleşme 21 (Yirmi bir) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra. ……… tarihinde imza altına alınarak birer nüshası taraflarca (idare ve yüklenicide) alıkonulmuştur.

EK : Teknik Şartname , Damga Vergisi, Ekap Yasaklı Sorgusu

İŞİN ADI	BİRİMİ	MİKTARI	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYATI
01.08.2022-19.08.2022 tarihleri arasında TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğüne bağlı işyerlerinde bulunan Bilgisayar, Yazıcı, Tarayıcı, Router, Switch, Server, UPS vb. donanımların ve yazılımlarının kurulması, düzgün çalışması ve basit bina içi network yapısının parçasız olarak bakım ve onarım işi için hizmet alımı (2 kişi)	Gün	19
GENEL TOPLAM

İDARE YÜKLENİCİ

Sayfa 4 / 4