İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ

XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

X XXXX - XXXXXX XXXXXXXX - X XXXX XXXXXXX İŞİ

SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

Bu Tedarik Sözleşmesi (“Sözleşme”), aşağıdaki taraflar arasında 2023 (“Yürürlük

Tarihi”) tarihinde akdedilmiştir:

1.1. İDARE :Xxxxxxx xxxxxxxxx 0000/0 Xxxxx Xx: 0 X Xxxx/XXXXX adresinde bulunan İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (bundan böyle “İDARE” olarak adlandırılacaktır).

1.2. YÜKLENİCİ : ……………………………………….adresinde bulunan

……………………………..(bundan böyle “YÜKLENİCİ” olarak adlandırılacaktır).

2. KAPSAM

Bu Sözleşme’de belirtilen hüküm ve şartlara tabi olarak, YÜKLENİCİ, Tınaztepe Üniversitesi B Blok - Sosyal Tesisler - C Blok Yalıtım İşlerini kendisine verilen teknik şartlara göre yapacak ve eksiksiz olarak hazırlayıp uygulamasının da yaparak İDARE’ye teslim edecek, İDARE de bu Metal Asma Tavan Baffle işlerini satın alacak ve kabul edecek ve bedelini YÜKLENİCİ’ye işbu sözleşmede belirtildiği şekilde ödeyecektir. Ürünler İDARE’nin aşağıda belirttiği adrese (“Sevkiyat Adresi”) teslim edilecektir.

Sözleşme kapsamında YÜKLENİCİ tarafından, İdare tarafından hazırlanan Teknik Şartnamede belirtilmiş olan B Blok - Sosyal Tesisler - C Blok Yalıtım İşi Teknik Şartnamede belirlenen malzemenin cins, ebat ve özelliklerini şartnameye uygun olarak kapsayacak şekilde Nakliyesi, Montajı ve Uygulaması yapılarak İdareye teslim edilecektir:

Sevkiyat Adresi : Xxxxxxx xxxxxxxxx 0000/0 Xxxxx Xx: 0 X Xxxx/XXXXX XXXXX TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ

3. TANIMLAR

3.1. Ürünler : Bu sözleşme kapsamında YÜKLENİCİ’nın İDARE’ye eksiksiz olarak teslim etmekle ve uygulamasını tam olarak yapmakla yükümlü olduğu izolasyon işi bunun karşılığında İDARE’nin bedelini YÜKLENİCİ’ye ödemekle yükümlü olduğu ürün ve hizmetler.

3.2. Bakım Malzeme, Araç ve Gereçleri: Ürünlerin ayrı olarak satılan herhangi bir parçası ve koruyucu/düzeltici bakım için gerekli her türlü yedek parça, araç, gereç ve bilgi. Bakım Malzeme, Araç ve Gereçleri, sınırlı olmaksızın aşağıdakileri kapsar: Elektrik, elektronik, mekanik, ve diğer tür dayanıklı ve dayanıksız yedek parça ve malzeme.

3.3. Sarf Malzemesi: Ürünlerin kullanışı için gereken ve bu esnada sarf olan veya ömrü biten tüketim maIzemeleri.

3.4. Aksesuarlar: Ürünler ile beraber veya ek olarak sağlanan her türlü parçası, bağlantı ekipmanları, elektrik tesisatları montaj işleri ve işin gerektirdiği sarf malzemeleridir.

3.5. Kurulum Yeri : İDARE’nin belirtmiş olduğu Sevkiyat Adresinde, YÜKLENİCİ tarafından “İzolasyon İşlerinin yapılacağı alanlar.

4. YÜKLENİCİNİN YETKİLİ TEMSİLCİLİK DURUMU

4.1. YÜKLENİCİ, Sözleşmenin imzalandığı tarihte Ürünlerin yetkili temsilcisi olduğunu, Ürünlerin Türkiye sınırları dahilinde satış, kuruluş, bakım ve tamirini icraya, yedek parça ve sarf malzemesini temine ve diğer her türlü satış sonrası hizmetlerini bu sözleşmenin şartları dahilinde sağlamak için yeterli insan gücü ve teçhizata, yetkili temsilcilik ve bayilik kapasitelerinde sahip bulunduklarını beyan ile, bu durumu Bakım/Garanti Dönemi sonuna kadar Mücbir Sebepler dışında devam ettireceklerini taahhüt ederler.

5. TESLİMAT

5.1. YÜKLENİCİ tüm Ürünleri, Müşterinin belirtmiş olduğu Sevkiyat Adresine montaj işlerini de yaparak teslim edecektir. Yüklenici aynı zamanda İzolasyon işini Teknik Şartnamede belirtilen şekilde yapmak ile yükümlüdür. “Ürünlerin” sevkiyatı İDARE ile YÜKLENİCİ’nin mutabık kaldığı tarihlerde gerçekleştirilecektir.

5.2. İDARE, Ürünlerin sevkiyatına henüz başlanmamış olması durumunda, İzmir ili sınırları içinde kalmak kaydıyla, Ürünlerin kendisine ait başka tesislere veya başka tüzel veya gerçek kişilere ait fakat kendisinin işletmesini yürütmekte olduğu tesislerine teslim edilmesini talep edebilir. Böyle bir durumda İDARE, bu Sözleşmedeki YÜKLENİCİ’ye ait yükümlülüklerin o mahallerde yerine getirilmesini, ayrıca bir bedel ödememek kaydıyla, Yükleniciden talep edebilecektir

5.3. YÜKLENİCİ sözleşmede belirtilmiş olan Ürünleri verilen teslimat programına uygun olarak “Kesin Kabul” işlemlerini tamamlayarak İDARE’ye teslim etmekle yükümlüdür.

5.4. YÜKLENİCİ, Ön-Kabulü yapılıncaya kadar Ürünlerle ilgili olarak, kuruluş yeri içinde ve dışında tüm taşıma, indirme ve kaldırma gibi faaliyetlerinin İDARE'ye veya başkalarına vereceği zarardan kendisinin veya istihdam ettiği personel veya taşeronun kusuru derecesinde sorumlu olacak ve bu zararları tazmin edecektir.

5.5. Mücbir sebepler veya İdare’den kaynaklanan sebepler haricinde anlaşılan teslim süresini, 10(on) günlük sürenin geçmiş olmasına ve İDARE tarafından gönderilen yazılı ihtara rağmen, Ürünlerin YÜKLENİCİ tarafından eksiksiz şekilde Kesin Kabul işlemleri tamamlanarak teslim edilmemiş olması halinde YÜKLENİCİ, İDARE’nın bu gecikmeden kaynaklanan zararını karşılamakla yükümlüdür. Bu durumda İDARE sözleşmeyi tek taraflı fesh etme ve YÜKLENİCİ’den sözleşme bedelinin %10(yüzde onu)’nu tahsili yoluna gidecektir. Böyle bir durumda, İDARE tarafından YÜKLENİCİ’ye yapılmış olan tüm ödemeler YÜKLENİCİ’ye geri iade edilecektir.

5.6. Sevkiyata hazır olmasına rağmen, kendisine atfedilecek bir kusur nedeniyle Ürünleri programlanan tarihte varış yerine gönderememesi ve montaj işlemlerini gerçekleştirmemesi halinde YÜKLENİCİ ilgili Ürünleri, masrafları ve riski YÜKLENİCİ’ye ait olmak üzere depolayabilir.

5.7. YÜKLENİCİ, Ürünlere ait birer adet orijinal standart kullanacağı malzeme örneğini önceden İdare’ye belirlenen yetkili personelin onayına sunmayı taahhüt eder.

5.8. Ürünlerin kurulumu sevkiyatın yapıldığı adreste gerçekleştirilecektir. YÜKLENİCİ, İDARE’nın onaylaması halinde ürünlerin teslimini farklı bir adreste gerçekleştirebilir, böyle bir durumda ürünlerin montajı ilgili her türlü organizasyon, ulaşım ve konaklama masrafları YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.

6. TESLİMAT GECİKME CEZASI

6.1. Taraflardan birisi Sözleşmede kayıtlı yükümlülüklerinden herhangi birini belirtilen zamanda yerine getirmediği takdirde, diğer Taraf sadece bu durumdan etkilenen yükümlülüklerini birinci tarafın gecikme süresi kadar geciktirebilecektir.

6.2. YÜKLENİCİ, Ürünlerin tesliminde Sözleşeme belirtilen 10 (on) işgünü tarihlerini geçirdiği takdirde İDARE, süreyi geçen ilk 2 (iki) günde, her bir takvim günü için döviz cinsinden ürün satış bedelinin %5’ine, 5 (beş) günü aşan gecikmelerde her bir takvim günü için ürün satış bedelinin %10’una tekabül eden tutarı cezai şart olarak talep etme hakkına sahiptir. Bu ceza bundan böyle “Gecikme Cezası” olarak adlandırılacak ve aşağıdaki şartlar geçerli olacaktır. Sözleşme kapsamında YÜKLENİCİ tarafından ödenecek cezaların toplam bedeli sözleşme tutarıyla sınırlı olacaktır.

6.3. Gecikme cezası, Yüklenicinin işe başlamasından itibaren 10 iş günü bittikten sonra geçerli olacaktır.

7. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ VE DEVİR

7.1. Bu sözleşme, imzalanması ile yürürlüğe girecektir.

7.2. Taraflar, Sözleşme ‘de tarif edilen hak ve yükümlülüklerini karşılıklı yazılı mutabakat ile üçüncü özel ve/veya tüzel kişilere devredemeyecektir.

8. FİYAT VE ÖDEME

8.1. Sözleşme ’de beyan edilen fiyatlar, KDV (Katma Değer Vergisi) hariç, İDARE’nin belirtmiş olduğu sevkiyat adresine montaj dahil teslim fiyatlarıdır.

8.2. İDARE’nin, bu sözleşme kapsamında tedarik ettiği, yeni ve hiç kullanılmamış “Ürünlerle” ilgili olarak YÜKLENİCİ’ya ödemekle yükümlü olduğu toplam bedel, KDV hariç

………………… TL’dır. ( TÜRKLİRASI)’dır.

8.3. YÜKLENİCİ, Sözleşmede yazılı yükümlülüklerini tüm riskleri ve masrafları kendisine ait olmak üzere yerine getirecek ve İdare’den Sözleşmede kayıtlı ödemelerin dışında herhangi bir ödeme veya başka bir karşılık talep etmeyecektir.

8.4. Ürün’lerin Sözleşme/Fatura’da belirtilen Satış Bedel’inin ödemesi, Sözleşme imzalanınca Yüklenici’nin teknik şartnamede belirtilen işi İdare’ce yetkili Teknik Sorumlular tarafından onayı verildikten ve fatura kesildikten sonraki 2. Ayın son Cuma günü yapılacaktır. Fatura, ilgili mevzuat uyarınca düzenlenecektir.

8.5. Sözleşme yabancı para cinsinden yapıldığı takdirde ödeme fatura kesilen tarihteki Merkez bankası döviz alış kurundan hesaplama yapılarak TL cinsinden ödemesi yapılır.

8.6. Sözleşme bedelinin %6’sı olan kesin teminat bedeli TL

(…………………………………………Türklirası) banka teminat mektubu veya nakit olarak İdare hesabına yatırılır.

9. KURULUM

9.1. YÜKLENİCİ, kurulum döneminde İDARE adresinde “ürünleri” kendisinden kaynaklanmayan hasar veya kayıp olaylarına karşı sigortalamak isterse, İDARE söz konusu sigorta bedelini ödemeyi kabul edecek veya” ürünler” bu tür risklere karşı İDARE tarafından sigortalanacaktır. İDARE, Kurulum yerinde veya yakınında personelin alet ve araçlarının depolanması amacıyla YÜKLENİCİ tarafından belirtilecek uygun koşullarda alanlar sağlayacaktır.

9.2. Sözleşme uyarınca takılacak olan tabelaların kurulacağı alanlara ilişkin olarak İDARE’nin yapması gereken yer hazırlığı veya alt yapı işleri söz konusu ise, bu işlerle ilgili olarak YÜKLENİCİ, İDARE’yi sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 5 (beş) iş günü içerisinde haberdar edecek ve ürünlerin saha gereksinimleri hakkında yazılı olarak bilgilendirecektir. Bu doğrultuda, YÜKLENİCİ ürünlerin yerleşimiyle ilgili proje hazırlayarak İDARE’ya sunacaktır. İDARE, sözleşme kapsamında YÜKLENİCİ’nin kendisine bildireceği tüm şartlara uygun olarak tüm hazırlık çalışmalarını zamanında yapacak ve tamamlayacaktır.

9.3. Saha hazırlığı, Ürünler ve kurulumlarıyla ilgili düzenlemeler ve varsa elektrik altyapı işleri YÜKLENİCİ’nin bildireceği şartlara uygun olarak İDARE tarafından yapılacaktır.

9.4. YÜKLENİCİ, Ürünün İdare’nin binasının girişinden Kurulum Yeri’ne kadar taşınmasından, montajından ve eksiksiz ve tam olarak tesliminden sorumlu olacaktır. İDARE, YÜKLENİCİ’ye bu konuda elinden gelen desteği sağlayacaktır. YÜKLENİCİ Kurulum Yeri’nde hiçbir yanıcı, parlayıcı v.b tehlikeli madde olmadığını kontrol edecek, kurulum aşamasında risk teşkil eden bu tür maddelerin tespiti durumunda, acilen İDARE’yi bilgilendirecektir. Böyle bir maddenin Kurulum alanına YÜKLENİCİ tarafından konulmuş olması halinde, bu maddenin kaldırılmasından ve elden çıkarılmasından, masraflar kendisine ait olmak üzere YÜKLENİCİ kendisi sorumlu olacaktır.

10. ARIZALARIN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

10.1. Arıza, bir Ürünün herhangi bir nedenden dolayı Teknik Şartname Standartlarına uygunluk göstermemesidir. Bir Ürünün Ön-Kabulde veya Nihai-Kabulde bir Arızaya sahip olduğunun anlaşılmamış olması bu Arızanın Yüklenicinin tamir etmesi, düzeltmesi gereken bir Arıza olması vasfını değiştirmez.

10.2. Arızalar; “Xxxxx Xxxxxx Xxxxx”, “Orta Seviye Arıza” ve “Büyük Arıza” olarak üç ayrı grupta sınıflandırılacaktır.

10.2.1. Düşük Seviye Arıza: Ürünün standart/taahhüt edilen performanstan düşük performansla çalıştığı ancak herhangi bir fonksiyon kaybına sebebiyet vermeyen,

ürünün tamamıyla gayri faal olmadığı, ürünün İDARE tarafından kullanılmasına engel teşkil etmeyen arızalardır.

10.2.2. Orta Seviye Arıza: Üründe kısmi olarak fonksiyon kaybına sebebiyet veren, öngörülen/taahhüt edilen belirli fonksiyonların yerine getirilemediği, ürünün tamamıyla gayri faal olmadığı, ürünün İDARE tarafından kullanılmasına engel teşkil etmeyen arızalardır.

10.2.3. Büyük Arıza: Ürünün gayri faal durumda olduğu, tamamıyla demirbaşın kullanımına engel teşkil eden arıza türüdür.

10.3. “Düşük Xxxxxx Xxxxx”lar, 15 (on beş) işgünü içerisinde giderilmemesi halinde “Orta Seviye Arıza” statüsünü, “Orta Seviye Arızalar” 15(on beş) işgünü içerisinde giderilmemesi durumunda “Büyük Arıza” statüsünü kazanacaktır.

10.4. Arıza bildirimi yapılmış olsa dahi, İDARE ürünü kullanmaya devam etme hakkına sahip olacaktır. Ürünün İDARE tarafından kullanılıyor olması, üründe arıza olmadığı anlamına gelmez.

10.5. Son 1 (bir) yıl içerisinde kayıt altına alınan “Düşük Seviyeli Arıza” sayısının 00’x (xx) aşması halinde, sonraki her “Düşük Seviyeli Arıza”, “Orta Seviyeli Arıza” olarak kayıt altına alınacak ve değerlendirilecektir. Benzer şekilde, son 1(bir) yıl içerisinde kayıt altına alınan “Orta Seviyeli Arıza” sayısının 00’x (xx) aşması durumunda, sonraki her “Orta Seviyeli Arıza”, “Büyük Arıza” olarak kayıt altına alınacak ve değerlendirilecektir.

11. ÖN KABUL, DENEME SÜRESİ VE KESİN KABUL

11.1. Ürünlerin teslimatı ve kurulumunun eksiksiz olarak tamamlanmasını müteakip İdare yetkililerince kontrollerine başlanacaktır.

11.2. İdare kontrollerin eksiksiz olarak tamamlanmasını müteakip en geç 3(üç) iş günü içerisinde ‘’Ön Kabul” yapılacaktır. Kabul işlemi, İDARE ve YÜKLENİCİ tarafından imza altına alınacak bir tutanakla belgelenecektir. Deneme kullanımlarının zamanında yapılması İDARE sorumluluğundadır.

11.3. “Ön Kabulü” müteakip “Deneme Süresi” başlayacak ve bu süre boyunca Ürünlerin sözleşmede belirtilen konfigürasyon ve teknik özellikleri ve standart performansı eksiksiz olarak karşılayıp/karşılamadığı incelenecektir.

11.4. “Deneme Süresi”, “Ön Kabul” ile başlayıp en fazla 60 (altmış) gün içerisinde sona erecektir. Bu süre boyunca, İDARE Ürünlerin performansı ve sözleşmede belirtilen fonksiyon, kalite ve standart performans özellikleri yönünden herhangi bir uygunsuzluk tespit etmesi halinde bu durumu YÜKLENİCİ’ ye raporlandıracaktır. YÜKLENİCİ, tespit edilen uygunsuzluğun düzeltilmesi için gerekli çalışmaları hemen başlatacak ve en geç 10(on) gün içerisinde tamamıyla giderecektir. Uygunsuzlukların giderilmesi için geçen süre, 60(altmış) günlük Ön Kabul süresine eklenecektir.

11.5. Otuz günlük “Deneme Süresi” içerisinde, ürünlerin kullanımına engel teşkil eden arıza sebebiyle Ürünün 60(altmış) günden daha fazla süreyle gayri faal duruma düşmesi halinde “Deneme Süresine” 30(otuz) gün eklenecek ve eklenen 30(otuz) günlük süre içerisinde tekrar

aynı durumla karşılaşılması halinde, İDARE teslim edilen Ürünün yenisiyle değiştirilmesini talep etme veya Sözleşmeyi tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda; Teslim süresinde söz konusu olabilecek her türlü gecikmeden YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. İDARE’nın sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi durumunda ise, İDARE tarafından yapılmış olan ödemeler geri iade edilecek ve İDARE gecikme cezası ödemekle yükümlü olacaktır.

11.6. “Deneme Süresinin” tamamlanmasını müteakip, İDARE ve YÜKLENİCİ taraflarca imza altına alınmış “Kesin Kabul” tutanağı düzenlenerek İDARE tarafından Ürünlerin kesin kabulü yapılacaktır. “Deneme Süresinin” tamamlanmasını takiben 10(on) işgünü içerisinde İDARE tarafından herhangi bir uygunsuzluk bildirimde bulunulmaması durumunda, Ürünlerin Kesin Kabulü yapılmış sayılacaktır.

11.7. Ürünlerin ön kabul işlemlerinin eksiksiz olarak tamamlanmış olmasına rağmen İdare’den kaynaklanan sebeplerden ötürü “Deneme Süresinin başlatılamamış olması halinde, İdare’nin talebi doğrultusunda “Deneme süresinin başlatılması 3 (üç) ayı aşmayacak bir süreyle geciktirilebilecektir. Böyle bir durumda, sözleşme bedelinin tamamı “Ön Kabulü müteakip en geç 60 (altmış) gün içerisinde YÜKLENİCİ ’ye ödenecektir. Ne var ki, cihazlara ilişkin garanti süresi başlatılmayacak, garanti süresinin başlatılması “Kesin Kabulü müteakip olacaktır.

12. ÜRÜN GARANTİSİ

12.1. Sözleşme kapsamında tedarik edilen ürünlerin tamamı, Ürün Teslim tarihinden itibaren 2(iki) yıl, bu ürünlerle ait aksesuar, kablo vb. yan donanımların tamamı 1(bir) yıl süreyle YÜKLENİCİ ve ÜRETİCİ garantisi altında olacaktır. Bu süre boyunca, tedarik edilmiş Ürünlerde ortaya çıkabilecek kullanım hataları hariç (kullanım hatalarına bağlı olarak ortaya çıkabilecek kırılma, çatlama gibi fiziksel hasarlar, deformasyon durumları ve cihazın YÜKLENİCİ tarafından belirtilen ortam koşulları dışında çalıştırılmasına istinaden meydana gelen arızalar hariç) her türlü arıza veya performans kayıplarına YÜKLENİCİ tarafından ücretsiz müdahale edilecek ve aksesuarlar dahil her türlü parça değişimi dahil olmak üzere hiçbir ücret talep edilmeden giderilecektir.

12.2. Söz konusu garanti aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki şartlarda da uygulanacaktır:

• Güncelleme uygulamaları; Garanti süresi içerisinde tedarik edilen Ürünler için üretici tarafından yayımlanmış olan güncellemeler ücretsiz olarak sunulacaktır. Yeni sürümlerin çalışması için donanım değişiminin gerekmesi durumunda, donanım değişimi İdare’ye fatura edilecektir.

• Tüm işçilik maliyetleri : Garanti süresi içerisinde her türlü işçilik hizmeti ücretsiz olarak verilecektir.

• Garanti hizmetlerinin icrası için gerekli olduğu takdirde tüm ulaşım ve konaklama masrafları,

• Garanti hizmetlerinin icrası için gerekli olduğu takdirde yerli ve yabancı personelin ilgili masrafları (Madde 19 hariç olmak üzere) YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.

12.3. İDARE Garanti Dönemi boyunca ve YÜKLENİCİ ile Bakım Anlaşması yapılmış olan dönemlerde yetkisiz kişilerin Ürünlere bu dokümantasyonlara dayanarak müdahale etmesine kesinlikle müsaade etmeyecek, aksi takdirde Yüklenicinin Garanti sorumlulukları düşecektir.

12.4. Garanti Dönemi boyunca İdare’nin bir Ürünün kullanılışı ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi neticesinde bir Arıza ortaya çıktığı takdirde Yüklenicinin sadece mezkur Xxxxx ile ilgili ücretsiz Düzeltici Onarım sorumluluğu düşecek, bu Sözleşmede belirtilen diğer sorumlulukları devam edecektir.

12.5. İşbu Sözleşme çerçevesinde tedarik edilen Ürünlerin tamamı yeni üretilmiş, hiç kullanılmamış ve yenilenmemiş olacaktır. YÜKLENİCİ, arızalara müdahalesinde yapacağı tespite göre yedek parça gerekmesi durumunda üretici firma tarafından onaylı yeni / yenileştirilmiş orijinal yedek parça kullanacaktır.

12.6. Yüklenicinin ürün garantisi altındaki yükümlülükleri, Ürünün veya bir parçasının onarımı veya yenisiyle değiştirilmesi veya Müşteri tarafından ödenmiş olan bedelin bir kısmının veya tamamının cezasıyla birlikte geri ödenmesiyle sınırlıdır. Müşteriye herhangi bir geri ödeme, kusurlu Ürün veya parça YÜKLENİCİ ’ye iade edildiğinde yapılacaktır.

13. SATIŞ SONRASI DESTEK HİZMETLERİ

13.1. YÜKLENİCİ, Ürünlerin teslim tarihine müteakip en az 5(beş) yıl süreyle ücreti karşılığında Satış Sonrası Bakım-Onarım Hizmeti ve yedek parça sağlamayı taahhüt eder. Bu taahhüt YÜKLENİCİ ve ÜRETİCİ tarafından verilecektir.

14. İHRACAT KONTROL

14.1. Eğer İDARE, YÜKLENİCİ tarafından teslim edilen malları (sunum şeklinden bağımsız olarak, donanım ve/veya yazılım ve/veya teknoloji ve ilgili dokümanlar), ya da YÜKLENİCİ tarafından üçüncü bir şahıs için gerçekleştirilen çalışmaları ve hizmetleri (her türlü teknik hizmet de dahildir) transfer ederse, İDARE, tüm ilgili ulusal ve uluslararası (yeniden) ihracat kontrol yönetmeliklerine uygun hareket etmelidir. İDARE, Federal Almanya Cumhuriyeti, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nin (yeniden) ihracat kontrol yönetmeliklerine de uymalıdır.

14.2. İDARE tarafından üçüncü bir şahsa sunulan mal, iş ya da hizmetlerin transfer edilmesinden önce İDARE uygun tedbirleri alarak aşağıdakileri kontrol etmeli ve garanti etmelidir:

• Bu tarz bir transferin, malların, işlerin ya da hizmetlerin sözleşmelerinin komisyonculuğu ya da bu mallar, işler ve hizmetlerle ilgili diğer ekonomik kaynakların sunumu dolayısıyla Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya Birleşmiş Milletler tarafından konulan bir ambargoyu ihlal etmediğini garanti etmelidir. Bu kapsamda, yerel ticaret sınırlamaları ve bu ambargonun aşılması yönündeki yasaklar da dikkate alınmalıdır;

• Cephane, nükleer teknoloji veya silahlarla ilgili kullanımlar yasaksa ya da izne tabiyse ve gerekli izin verilmemişse, bu tarz mallar, işler ve hizmetler, cephane, nükleer teknoloji veya silahlarla ilgili olarak kullanım amacını taşımamalıdır;

• Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Ambargo Koyulan Taraflar Listesinin, bu listede yer alan kurumlar, kişiler ve organizasyonlarla ticaret yapma konusundaki hükümleri dikkate alınır.

14.3. Eğer makamların ya da Yüklenicinin ihracat kontrolleri gerçekleştirmesi gerekiyorsa, İDARE, Yüklenicinin talebi üzerine, Yükleniciye ivedilikle, YÜKLENİCİ tarafından sunulan mallar, işler ve hizmetlerle ilgili son müşteri, ilgili varış noktası ve ilgili kullanım amacını ayrıca mevcut her türlü ihracat kontrolü kısıtlaması bilgisini ulaştırmalıdır.

14.4. İDARE, ihracat kontrol yönetmeliklerine uymamasından kaynaklanan her türlü iddia, dava, ceza, kayıp, masraf ve zarara karşı Yükleniciye korur ve tazmin eder ve İDARE, Yüklenicinin bunlardan kaynaklanan tüm zararlarını ve masraflarını karşılar.

15. SORUMLULUK

• Yüklenicinin, işbu Sözleşme’nden doğan sorumluluğu ilgili ürünlerin bedeli ile sınırlıdır.

• Yüklenicinin kasıt ve ağır ihmal seviyesinde kusurunun tespit edilmesi halinde sınırlı sorumluluk söz konusu olmayacaktır.

• YÜKLENİCİ, hiçbir şekilde İdare’nin mahrum kalınan kâr dâhil, dolaylı zararlarından ötürü sorumlu olmayacaktır.

16. SÖZLEŞME DIŞINDA KALAN HALLER

16.1. Aşağıdaki durumlar işbu Sözleşme kapsamına dâhil değildir. Aşağıda belirlenen nedenlerin söz konusu olması halinde, Ürünler’in çalışır halde bulundurulamamasından YÜKLENİCİ sorumlu değildir.

• Altyapı eksiklikleri ve olumsuz çevre koşulları (elektrik kesilmeleri, şebeke problemleri, su tesisatı, iklimlendirme, yangın söndürme ürünleri, izolasyon vb.) sebebiyle oluşan zararlar,

• Sözleşme konusu işlerin ifasını engelleyecek doğal afetler, yangın, sel, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı, olağanüstü hâl, mevzuat değişikliği dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere mücbir sebepler nedeniyle oluşan zararlar,

• Sözleşme kapsamı dışında kalan yan ekipman, sarf malzemelerin (ups, ups aküleri, otomatik enjektör, lazer kamera vb.) XXXXX tarafından zamanında teklif onayı verilmemesi, değiştirtilmemesi, bakımının yaptırılmaması vb. ihmaller sebebi ile oluşan zararlar (helyum kayıpları,yedek parça hasarları vb.),

• Kullanım hataları sebebi ile oluşan zararlar,

• YÜKLENİCİ yetkilileri haricindeki şahıslar tarafından Yüklenicinin izni alınmadan Ürün’lere yapılan müdahaleler (servis, bakım, montaj/demontaj, taşıma vb) sebebi ile oluşan zararlar

• Ürünlerin ithalatı sonucu YÜKLENİCİ kaynaklı olmayan (uluslararası uçuşların olmaması ürünlerin backorder olması vb) durumlarda YÜKLENİCİ sorumlu değildir.

17. MÜCBİR SEBEP VE SÜRE UZATIMI

17.1. Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin mücbir sebeplerden dolayı yerine getirilememesi durumunda YÜKLENİCİ ve İDARE bundan mesul değildir. Aşağıda belirtilen, fakat bununla sınırlı kalmaksızın, bir tarafın (iştirakler ve üretici firmalar dahil) yükümlülüğünü yerine getirmesine engel ve önceden tahmin edilemez hallerin gerçekleşmesi taraflarca mücbir sebep olarak kabul edilmektedir:

• tabiat hadiseleri, tabii afetler, salgın hastalıklar, deprem, sel veya yıldırım düşmesi,

• grev, lokavt, abluka,

• Savaş veya savaşa benzer haller, olağanüstü haller, seferberlik, ihtilal veya isyan, sabotaj, terörizm

• yangın

• nakliyatla ilgili kazalar

• resmi makamlarca yapılan tahdidat veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler (mevzuatın veya ithalat/ihracat ve güvenlik için getirdiği sınırlamalar dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın).

17.2. Mücbir sebebi öne sürmek isteyen taraf, diğer tarafı mücbir sebep olarak nitelendirilen hadisenin ilgili teslim- veya edim siparişinin ifası üzerinde olan etkisi hakkında yazılı olarak bilgilendirecektir.

İşlerin ifasında Mücbir Sebebin neden olduğu bir gecikme olması halinde, böyle bir gecikmenin etkilerini bertaraf etmek için gerekli makul süre nispetinde, teslim zamanı veya montajın tamamlanma zamanı süre uzatımına tabi tutulacak ve İDARE ve Yüklenicinin karşılıklı mutabakatı ile yeni (veya revize edilmiş) bir zaman çizelgesi üzerinde anlaşılacaktır.

18. SÖZLEŞME MASRAFLARI

18.1. Sözleşmenin tanzimi ve taahhüt ilişkisinin kurulması tüm masrafları, her türlü vergi, resim, harç, v.b. masrafların ilgili kurumlar nezdinde, yasal süreleri içerisinde, beyannamesinin verilmesini ve tahakkuk eden ödemenin yapılmasını YÜKLENİCİ kabul, beyan ve taahhüt eder. Yukarıda anılan tüm masraflar YÜKLENİCİ tarafından karşılanacak ve yapılan ödemenin makbuz fotokopisi İDARE'ye ibraz edilecektir. Aksi durumda İDARE; yapılması

gereken ödeme tutarlarını ve oluşmuşsa yasal cezalarını hesap ederek Yüklenicinin hak edişinden mahsup eder.

19. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

19.1. Ürünlerle ilgili tüm talimatlar, dokümanlar, çalıştırma ve servis kılavuzları Türkçe ve/veya İngilizce olacaktır.

19.2. Taraflardan hiçbiri, diğer tarafın önceden iznini almaksızın, bu sözleşme kapsamındaki hakları veya yükümlülüklerinden herhangi birini devir veya temlik etmeyecektir.

19.3. Sözleşmede belirtilmiş olan cezai şartlar, Sözleşme kapsamında taraflar tarafından mutabık kalınarak kararlaştırılmıştır. Bu sebeple, hiçbir Taraf bahsedilen cezai şart tutarının fahiş olduğunu iddia ederek itiraz edemez veya tenkisini isteyemezler ve Taraflar işbu Sözleşme ile ilgili haklarından feragat etmişlerdir. Bahsedilen cezai şart tutarı, işbu Sözleşme’nin ifasını etkimeyecektir ve herhangi bir Taraf’ın işbu Sözleşmenin ifasının kabul etmesi, cezai şart isteme hakkını etkilemeyecektir. Yukarıdakilere bağlı olmaksızın, cezai şartın ifası, herhangi bir Tarafın temerrüdünü ve Sözleşme ihlalini etkilemeyecektir. İşbu cezai şart maddesi ayrı bir taahhüt olarak Sözleşme’nin herhangi bir sebep ile feshinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

19.4. Xxxxxxxxxxx her biri, bir tarafça diğer tarafa ister yazılı olarak ister elektronik ortamda isterse de sözlü olarak ifşa edilmiş olsun, Ürünlerle ve ifşa eden tarafın işi, müşterileri ve/veya öğrencileri ve tüm fiyatlandırma bilgileri dahil, bu fiyat teklifi veya satış ve onun şartlarıyla ilgili tüm bilgileri gizli tutacaktır. Taraflardan her biri, makul özenden az olmamak şartıyla, kendisine ifşa edilen bilgilerin gizliliğini korumak için, diğer tarafın, kendisinin benzer bilgilerinin gizliliğini korumak için gösterdiğiyle aynı seviyede özen gösterecektir. Taraflardan her biri bu tür bilgileri sadece, bu fiyat teklifiyle niyet edilen satışı yürütmek için bu tür bilgilere ihtiyaç duyan kendi çalışanlarına açıklayacaktır. Bu tür bilgilerin gizliliğini koruma yükümlülüğü ifşa sırasında kamu malı olmuş olan bilgilere ve/veya ifşası yasa veya mahkeme emriyle istenmiş bilgilere genişletilmeyecektir.

19.5. Bu Tedarik Sözleşmesindeki hüküm ve şartları değiştiren veya genişleten hiçbir sözleşme veya anlaşma veya Ön Kabul ve Kesin Kabul Tutanakları, bu Sözleşmenin Taraflarının usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş yetkilileri veya temsilcileri tarafından imzalanmadıkça veya yazılı olmadıkça, bu sözleşmenin Taraflarından herhangi biri üzerinde bağlayıcı olmayacaktır. Tüm ekler bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

19.6. Sözleşme süresince İş Yerinde Yüklenicinin, taşeronlarının veya diğer temsilcilerinin fiilleri, gerekli bir fiilden içtinap etmeleri veya Ürünlerin bir davranışı dolayısı ile Yükleniciden kaynaklanan sebeplerden dolayı üçüncü şahıslara herhangi bir zarar gelecek olursa, üçüncü şahısların açacakları davaların neticesinde kesinleşen mahkeme kararına istinaden İdare’nin ödemekle yükümlü olacağı cezaları ve avukatlık ücretlerini YÜKLENİCİ, hiç bir yasal yola gidilmesine, protesto çekilmesine, hüküm alınmasına gerek kalmadan ve defaten İdareye

tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenicinin Ürünlerin zarar verici davranışı dolayısı ile sorumluluğu, mezkur zarar verici davranışın İdarenin kusuru halinde ve Ürünleri muhafaza ederken ve kullanırken Kullanıcı EI Kitaplarında kayıtlı talimatlara uymaması neticesinde ortaya çıkmış olması durumunda geçersiz olacaktır.

19.7. Taraflardan birisi Mücbir sebeplerden dolayı Sözleşmede yazılı yükümlülüklerinden birini yerine getiremediği takdirde, aşağıdaki şartlara uymak kaydıyla, sadece bu yükümlülüğünü mücbir sebeplerden etkilendiği derecede yerine getiremediğinden dolayı sorumlu olmayacak, ancak bu durumdan etkilenmeyen yükümlülüklerinden dolayı sorumluluğu devam edecektir.

19.8. Mücbir sebeplerden dolayı yükümlülüklerini yerine getiremeyen Taraf, mücbir sebebin başlangıç tarihi, etkilenen yükümlülükleri ve mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihi en geç iki

(2) iş günü içinde yazılı olarak diğer Tarafa bildirecektir.

19.9. Taraflardan birinin bu Sözleşmenin herhangi bir maddesindeki hakkından feragat etmesi başka hiçbir maddenin geçerliliğini etkilemeyecek ve başka hiçbir hakkından feragat ettiği manasına gelmeyecektir.

19.10. Taraflardan birisi bu Sözleşmenin herhangi bir maddesini layık ile icra etmediğinde, hak sahibi diğer tarafın, onu aynen ifaya zorlamaması veya hakkını vaktinde talep etmemesi, bu hakkından vazgeçtiği veya ileride bu hakkını talep etmeyeceği manasına gelmeyecektir.

19.11. İşbu Tedarik Sözleşme ’si, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yorumlanacak ve tatbik edilecektir. Taraflar arasında doğabilecek her türlü ihtilaf veya anlaşmazlığın çözümünde, münhasıran ve nihai olarak, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

19.12. İşbu Sözleşme ile ilgili tüm ihbarlar, talepler, talimatlar, Türkçe olacak ve yazılı olarak, noter kanalı ile veya kurye yolu ile veya e-mail suretiyle geçerli bir şekilde aşağıdaki adrese veya Taraflardan herhangi birinin yazılı bir ihbar ile diğerine bildireceği adrese teslim edilmesi halinde geçerli olacaktır. Adres ve gerekli iletim bilgilerinde meydana gelen değişiklikler diğer Taraf’a yazılı olarak bildirilecektir.

1.2. YÜKLENİCİ;

Tel :

Fax :

E-Mail :

İDARE; İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ

Tel 0 000 000 00 00

E-Mail : xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx

Türk Ticaret Kanunu’nun 20/III maddesinde tanımlanan bildirim ve ihbarlar (fesih ve temerrüt ile ilgili) iadeli taahhütlü mektup ile veya noter aracılığı ile yapıldığı takdirde geçerli sayılacaktır.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR MUVACEHESİNDE, Taraflar, bu Sözleşme'nin bir nüshasını, yukarıda ilk olarak yazılı olan gün ve yıldan itibaren yürürlükte olacak şekilde, usulüne uygun olarak yetkilendirilen yönetici veya temsilcilerine imzalatmışlardır.

YÜKLENİCİ

İmzalayan :

Unvan :

İmza :

İDARE

İmzalayan :

Unvan :

İmza :