TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. ARAÇ BAKIM SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS DOĞRUDAN TEMİN HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.

ARAÇ BAKIM SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS

DOĞRUDAN TEMİN HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

TAŞIMACILIK

SÖZLEŞME TARİHİ : …./04/2019

İŞE BAŞLAMA TARİHİ : …/04/2019

Madde 1: Sözleşmenin tarafları:

Bu sözleşme, bir tarafta TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. ARAÇ BAKIM SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS (bundan sonra ‘‘İdare’’olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta …………………………………………..(bundan sonra ‘‘Yüklenici’’ olarak anılacaktır.) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2: Taraflara İlişkin Bilgiler:

2.1. İdarenin adresi : Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx.Xx:0 00000/XXXXX

Telefon No : 0000 0000000/71123

Faks No : 0346 2211900

2.2. Yüklenicinin tebligat adresi: ………………….. olup,

Telefon No :

Vergi No :

Faks No : ………

E-Posta Adresi (Varsa) : ………dır.

2.3. Her iki Taraf madde 2.1 ve 2.2’de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks veya faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir.

Madde 3 : Sözleşmenin Konusu :

3.1. İdarenin ihtiyacı olan ve ekli listedeki miktar, tip, özellik ve sair detayları bulunan Muhtelif Tip Hizmet Vagonu Boyanması İşi (Teknik Şartnameye) göre işinin varsa şartname ve bu sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından sağlanması işidir.

3.2. Bu sözleşme ile temin edilecek malzeme alımı, Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntı ile detaya uygun ve varsa teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde teslim edilecektir.

Madde 4 : Sözleşmenin Türü ve bedeli :

Bu sözleşmenin toplam götürü bedeli: ……………………(…………………….TL)’dır.

Madde 5 : Teslim Süresi : 29.08.2019 Tarihine kadar yapılacaktır.

Madde 6 : Malın / İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı :

6.1. Malın Teslim Edilme/İşin yapılma Yeri :TCDD Taşımacılık A.Ş SİVAS Vagon Bakım Onarım Atölyesi Müdürlüğüdür.

6.2. Teslim Şekli : Teknik şartname hükümlerine göre teslim edilecektir.

Madde 7 : Ödeme Yeri ve Şartları :

7.1. Sözleşme bedeli karşılığında yapılacak her türlü ödeme TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünce, bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, malzemenin muayene ve kabul raporunun düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 gün içinde ödeme yapılır.

7.2. Bu iş için avans ve fiyat farkı ödenmeyecektir.

Yüklenici, süre uzatımı da dahil olmak üzere sözleşme süresince, sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

Madde 8 : Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler :

Sözleşme bedeline ; taşıma, boşaltma,Eğitim, vergi, resim ve harç giderleri dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

Madde 9 :Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler :

Malzemenin teslim yerine getirilmesi/İşin yapılmasına kadar nakliyesi, bütün masrafları ve bu sözleşmede kime ait olacağı belirlenmemiş olan vergi ve resimleri, teslim alma belgesi v.b. evraka ve bu sözleşme ve ihale kararına ait damga vergisi, ödemeden doğan her türlü banka komisyon ve masrafları, yükleniciye aittir.

Madde 10 : Gecikme Cezası :

İdare tarafından sözleşmenin 11’ inci maddesinde belirtilen süre uzatımı halleri hariç, iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için Yükleniciye yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden %01 (bindebir) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz. Gecikme cezası Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir. Bu gecikme ihtarın Yükleniciye tebliğinden itibaren 20 (Yirmi) günü geçtiği takdirde İdare Sözleşmeyi feshedecektir.

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler

11.1. Kesin teminat

11.1.1. Yüklenici bu işe ilişkin olarak …………………..(…………………..TL) kesin teminat vermiştir.

11.2. Kesin teminatın geri verilmesi:

11.2.1. Taahhüdün, sözleşme, Teknik Şartname ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı, Yükleniciye iade edilecektir.

11.2.2. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

11.2.3. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 12 : Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları :

12.1. Mücbir Sebepler : İdare, Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20

(yirmi) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla Doğal afetler, Kanuni grev, Genel salgın hastalık, Kısmi veya genel seferberlik ilânı ve Gerektiğinde Kurum tarafından belirtilecek benzeri diğer halleri mücbir sebep olarak kabul eder.

12.2. 12.1’e göre zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatım isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen yüklenici mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu İdareye bildirmek zorundadır.

12.3. Bu hallerin belgelenmesi ve İdarece kabul edilmesi halinde, süre uzatımı verildiği ve bunun yükleniciye bildirildiği durumda Yüklenici uzatılan süre içinde teslimatı gerçekleştirir.

Madde 13 : Muayene ve Kabul İşlemleri :

13.1. Teknik şartname hükümlerine göre yapılacaktır.

13.2. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından İdareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz. Ancak, satın alınması ve muayenesi aynı anda yapılarak depoya kaydırılacak mallar bunun dışındadır.

Madde 14 : Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk :

Yüklenicinin bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda, malzemenin hileli olmasından veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı zarar ve kayıplar oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar, Yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir.

Madde 15 : Sözleşmede Değişiklik Yapılması :

Sözleşme imzalandıktan sonra , sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla; Malın montaj veya teslim yeri ile Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları hususlarında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 16 : Sözleşmenin Feshi :

4735 sayılı kanunun 3. bölümü geçerlidir.

Madde 17 : Anlaşmazlıkların Çözümü :

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde SİVAS mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 18 : Garanti Şartları:

18.1. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda öngörülen asgari garanti süresi, bakım-onarım ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile Yüklenici tarafından Yapılan Hizmet alımı Muhtelif Tip Hizmet Vagonu Boyanması (Teknik Şartnameye göre)İşinin tesliminden, kabulünden sonra 1 (bir) yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir.

18.2. Garanti süresi boyunca Yüklenici tarafından, malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımını her türlü sarf malzemesinin bedeli YÜKLENİCİYE ait olmak üzere sağlanacaktır.

18.3. Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle mallarda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenicinin bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkânsız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise, Yüklenici, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır.

18.4. Garanti konusunda diğer hususlarda Teknik Şartname hükümlerine riayet edilecektir.

Madde 19: Diğer Hususlar :

Teknik Şartname hükümlerine uyulmadığı takdirde, her türlü zarar ziyan ve cezai sorumluluk Yüklenici firmaya aittir.

Madde 20 : Yürürlük :

Bu sözleşme tarafların imzasını müteakip yürürlüğe girer.

Madde 21 : İmza :

Bu sözleşme 21 (Yirmibir) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …/04/2019 tarihinde imza altına alınarak birer nüshası taraflarca (idare ve yüklenicide) alıkonulmuştur.

EK : Teknik Şartname (7 sayfa)

Sıra No	İşin Adı	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	Hizmet Vagonu Boyama İşi.	3 Adet
2	Ks Tipi Yük Vagonu Kumlama ve Boyama İşi.	3 Adet

İDARE YÜKLENİCİ

3