İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 9
KISALTMALAR 13
GİRİŞ 15
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ÖZELLİKLERİYLE İNŞAAT SÖZLEŞMESİ VE İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE
SÜRE İLE TESLİM KAVRAMLARININ ÖNEMİ
I. GENEL ÖZELLİKLERİYLE İNŞAAT SÖZLEŞMESİ 19
A. Kavram 19
B. Unsurları 21
1. Eser Meydana Getirme Taahhüdü 21
2. Bedel 23
C. Şekil 26
D. Hukuki Niteliği. 30
1. Genel Olarak 30
2. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşmedir. 31
a. İş Sahibinin Hak ve Borçları. 31
b. Yüklenicinin Hak ve Borçları 34
3. Rızai Bir Sözleşmedir 36
4. İvazlı Bir Sözleşmedir 36
5. Kural Olarak Ani Edimli Bir Sözleşmedir 36
II. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE SÜRE İLE TESLİM KAVRAMLARININ
ÖNEMİ 40
A. Genel Olarak 40
B. Süre ve Teslim Kavramlarının Önemi 45
10 İçindekiler
İKİNCİ BÖLÜM SÜRE UZATIMI HALLERİ
SÜRE UZATIMININ KOŞULLARI VE SONUÇLARI
I. SÜRE UZATIMININ SÖZLEŞME HÜKMÜNE DAYANMASI 47
II. SÜRE UZATIMININ SÖZLEŞMEDE DÜZENLENMEYEN BİR SEBEBE DAYANMASI 51
A. Genel Olarak 51
B. Süre Uzatımının Koşulları 54
1. Aktif Koşullar 54
a. İnşaat Süresi İşlemeye Başlamış Olmalıdır 54
b. Yüklenici İnşaatın Kararlaştırılan Sürede Teslim Edilememe Tehlikesini İş Sahibine Gecikmeksizin
Bildirmiş Olmalıdır. 58
2. Pasif Koşullar 60
a. İnşaatın Kararlaştırılan Sürede Teslim Edilmemiş Olması İş Sahibinin Riziko Alanından Ya Da Mücbir
Sebepten Kaynaklanmalıdır 60
b. İnşaat Müteahhit Tarafından Tamamlanarak
Kararlaştırılan Sürede Teslim Edilmemiş Olmalıdır 68
c. Müteahhit İnşaatı Kararlaştırılan Sürede Tamamlama Yükümlülüğünü Üstlenmemiş Olmalıdır 69
III. SÜRE UZATIMINA SEBEP OLAN XXXXXX 72
A. İnşaat Yapılacak Arsadan veya İş Sahibince Temin Edilen Malzemeden Kaynaklanan Gecikmeler 73
B. Yüklenicinin Xxxxxx Xxxınma Yetkisi Veren Def’i Hakkına Sahip Olması 73
1. Ödemezlik Def’i 74
2. Borç Ödemeden Acz Def’i 76
C. Müteahhidin Ekonomik Sorunlarının Teslime Engel Olması 80
D. İnşaatta Ek İşler veya İş Değişikliği Yapılması 81
E. İş Sahibinin Alacaklının Temerrüdüne Düşmesi 86
F. İş Sahibiyle Bağımlı Ya Da Bağımsız İş İlişkisi İçerisinde Olan
Kişilerin Filleri 90
G. Eylem veya Protesto Gibi Durumlardan Kaynaklanan Sebeplerle İnşaata Başlanılmasının veya Devam Edilmesinin
Mümkün Olmadığı Haller 91
İçindekiler 11
H. Doğrudan İş Sahibinin Fiilinden Kaynaklanmayıp İnşaatın Kararlaştırılan Sürede Teslimine Engel Olan Diğer Haller 92
IV. SÖZLEŞME TARAFLARINA GÖRE SÜRE UZATIMI 95
A. Özel Yapım İşlerinde Süre Uzatımı 95
B. Kamu Yapım İşlerinde Süre Uzatımı 96
V. SÜRE UZATIMINA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR 99
VI. SÜRE UZATIMINDA TARAFLARIN İSPAT YÜKÜ 106
VII. SÜRE UZATIMININ SONUÇLARI 113
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
FIDIC ULUSLARARASI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ VE SÜRE UZATIMI
I. FIDIC ULUSLARARASI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ KIRMIZI KİTAP VE MÜHENDİS KAVRAMI 119
A. Genel Olarak FIDIC Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri 119
B. Genel Olarak FIDIC Kırmızı Kitap 120
C. FIDIC Uluslararası İnşaat Sözleşmelerindeki Mühendis
Kavramı 122
II. FIDIC ULUSLARARASI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE SÜRE UZATIMI 125
A. Teslim Kavramı 125
B. Süre Uzatımı 130
1. Genel Olarak 130
2. Süre Uzatımına Başvurulabilecek Haller 133
a. İş Değişikliği Sebebiyle Süre Uzatımı. 133
b. Mühendisten Xxxxxxlanan Sebeplerle Süre Uzatımı 134
c. İş Sahibinin Veya Onunla Bağımlı Ya Da Bağımsız İş İlişkisi İçinde Olan Kişilerin Fiilleri Sebebiyle Süre
Uzatımı 134
d. Mücbir Sebep ve Doğa Olaylarından Doğan Sebeplerle
Süre Uzatımı. 137
e. Öngörülemeyen Sebeplerden Doğan Süre Uzatımı 139
f. Devlet Organlarından Kaynaklanan Sebeplerle Süre Uzatımı 141
g. İşin İfası Sırasında Yapılan Testlerden Doğan Süre Uzatımı 142
h. İşin Askıya Alınması Sebebiyle Süre Uzatımı 142
12 İçindekiler
C. Süre Uzatımı Talebinin Reddi ve Genel Olarak Uyuşmazlık
Çözümü 143
SONUÇ 147
KAYNAKÇA 155
KISALTMALAR
AIA | American Institute of Architects |
BGE | Entscheidungen des schweizerischen Bundesgerichts, amtlich Sammlung |
BİGŞ | Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi |
BK | Borçlar Kanunu |
bkz. | Bakınız |
C | Cilt |
DAB | Dispute Adjudication Board |
DİK | Devlet İhale Kanunu |
dn. | Dipnot |
E. | Esas |
FIDIC | Federatıon Internatıonale Des Ingenieurs Conseil |
GİK | Genel İşlem Koşulu |
HD | Hukuk Dairesi |
HGK | Hukuk Genel Kurulu |
HMK | Hukuk Muhakemeleri Kanunu |
HUMK | Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu |
ICC | International Chamber of Commerce |
IPA | Instruments for Pre-accession Assistance |
Jdt | Journal des Tribunaux |
K. | Karar |
Karş. | Karşı Görüş |
KİK | Kamu İhale Kanunu |
KİSK | Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu |
m. | Madde |
14 | Kısaltmalar |
MTO | Milletlerarası Ticaret Odası |
s | Sayfa |
S | Sayı |
SIA | Swiss Society of Engineers and Architects |
ss | Xxxxxxxx Xxxxxxx |
T. | Tarih |
TBK | Türk Borçlar Kanunu |
TMK | Türk Medeni Kanunu |
TTK | Türk Ticaret Kanunu |
UÇK | Uyuşmazlık Çözüm Kurulu |
USD | United States Dollar |
vd. | Ve Devamı |
VOB | Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen |
YHGK | Yargıtay Hukuk Genel Kurulu |
YİBK | Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı |
YİGŞ | Yapım İşleri Genel Şartnamesi |
GİRİŞ
İnşaat sözleşmesinde süre uzatımı bu eserin konusu olarak se- çilmiştir. Bu seçimin yapılmasındaki temel sebep inşaat sözleşmele- rinde süre kavramının önem arz etmesi ve uygulamada en çok uyuşmazlık konusu olan hususlardan birinin de inşaat sözleşmele- rindeki süre ve sözleşmede belirlenen sürenin yetersiz kalması ha- linde süre uzatımı halidir. Bu sebeple eser sözleşmesine ilişkin genel eserlerde kısaca değinilen süre kavramı, süre uzatımı halleri bu ça- lışmada ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Belirtilen kapsamda eserimiz üç ana bölüme ayrılmıştır. Araş- tırmada öncelikle genel olarak inşaat sözleşmesi kavramı açıklan- mıştır. Bu kapsamda hangi sözleşmelerin inşaat sözleşmesi olarak kabul edilebileceğine değinilmiş, inşaat sözleşmesinin eser sözleş- mesinin bir türü olduğu da ayrıca belirtilerek sözleşmenin unsurları ile birlikte sözleşmede tarafların hak ve borçları açıklanmıştır. Genel açıklamalar kapsamında inşaat sözleşmesindeki şekil kurallarına da değinilmiş olup inşaat sözleşmeleri arasında özel şekil şartlarına ve diğer özel uygulamalara tabi olan arsa payı karşılığı inşaat sözleş- mesine ilişkin açıklamalara da ayrıca yer verilmiştir. Çalışmamızın birinci bölümünde açıklanan bu hususlara ek olarak inşaat sözleş- mesinin hukuki niteliği, borç ilişkisi bakımından doktrinde tartışma- lı olan eser sözleşmesinin ani edimli mi sürekli edimli mi olduğuna ilişkin görüşlere ve açıklamalara da değinilmiştir.
İnşaat sözleşmesinde süre kavramı teslim kavramıyla doğrudan ilişkilidir. İnşaatın belirlenen süre içerisinde teslim edilmemesi ha- linde süre uzatımına başvuru konusu gündeme gelecektir. Bu se- beple inşaat sözleşmesinde teslim kavramından ne anlaşılması ge- rektiği, hukuken geçerli bir teslim için gerçekleşmesi gereken şartlar çalışmamızda açıklanmış ve süre kavramı ile bağlantılı olarak irde- lenmiştir. Birinci bölümde çalışmamızın ana başlığını oluşturan süre
16 Giriş
kavramının önemine de dikkat çekilmiş ve inşaat sözleşmelerinde süreye riayetin önemine ve aksi halde meydana gelebilecek anlaş- mazlıklara ışık tutulmaya çalışılmıştır.
İnşaat sözleşmesinde süre uzatımına başvurulabilmesi için sözleşmede öngörülen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Sözleşmede süre uzatımına başvuruya ilişkin herhangi bir hüküm olmaması durumunda Yargıtay kararlarında öngörülen veya dokt- rindeki görüşler doğrultusunda kabul edilen koşulların gerçekleş- mesi halinde ancak süre uzatımına başvuru söz konusu olabilecek- tir. Çalışmamızın ikinci bölümünde öncelikle bu süre uzatımına başvuru koşulları incelenecektir. İnceleme aktif ve pasif koşullar olmak üzere iki ana başlığa ayrılarak gerçekleştirilecektir. Bu kap- samda süre uzatımının koşullarına ilişkin açıklamalar ve konu hakkındaki Yargıtay içtihatları açıklandıktan sonra çalışmamızda süre uzatımı gerektiren haller açıklanacaktır. Bu haller uygulama- da en çok karşılaşılan haller olmakla birlikte Yargıtay kararlarına da birçok kez konu olmuş ve Yüksek Mahkeme’nin içtihat oluş- turmasına sebep olan hallerdir.
İnşaat sözleşmeleri özel kişiler arasında akdedilebilmekle birlik- te inşaat sözleşmesinin taraflarını idare de teşkil edebilir. Sözleşme- nin tarafının idare olduğu inşaat sözleşmelerine ilişkin ayrıntılı ince- lemeler çalışmamızın konusu dışında kalmakla birlikte çalışmamız- da sadece sözleşmenin tarafının idare olması halinde bu durumun süre uzatımına etkisi ve idarenin varlığı sebebiyle oluşan özel du- rumlar ile süre uzatımına başvuru halleri incelenecektir.
Süre uzatımına ilişkin doktrinsel görüşlere konu olmayan ve fa- kat uygulamada sıkça karşılaşılması sebebiyle birçok Yargıtay kara- xxxx xxxx olan ve içtihatların oluşmasına sebep olan hususlara özel durumlar başlığı altında değinilmiştir. Burada Yargıtay içtihatların- da belirtilen makul tahammül süresi kavramı önem arz etmektedir. Çalışmamızda bu hususlara da yer verilmiş olup ayrıca yine uygu- lamada rastlanılan ve sözleşmede yer alan hakkaniyete aykırı şartla- rın geçerliliği ve bu durumlarda tarafların başvurabileceği çözüm yolları açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde son olarak süre
Giriş 17
uzatımının sonuçlarına değinilmiş ve bu kapsamda taraflar açısın- dan doğacak hak ve yükümlükler açıklanmaya çalışılmıştır.
FIDIC sözleşmeleri, uluslararası hukukta özellikle son zaman- larda sıkça başvurulan bir sözleşme türüdür. Ülkemizde de uygula- nan FIDIC sözleşmelerine uluslararası hukukta da oldukça sık baş- vurulması sebebiyle çalışmamızın üçüncü bölümünde FIDIC ulusla- rarası inşaat sözleşmelerinden Kırmızı Kitap (Red Book) ve hüküm- lerine genel olarak yer verilmiştir. Bu kapsamda FIDIC hükümleri- nin ayrıntılı olarak incelenmesi ve FIDIC sözleşmelerinin özellikleri çalışmamızın dışında tutulmuş olup çalışmamız kapsamında sadece FIDIC sözleşmeleri genel olarak açıklanmış ve bu sözleşmelerde süre uzatımını ilgilendiren hallere yer verilmiştir. FIDIC sözleşmele- ri niteliği gereği, ülkemizde akdedilen standart inşaat sözleşmele- rinden farklı kavramaları içerisinde barındırmaktadır. Bu açıdan FIDIC sözleşmelerinde ayrıca yer verilen mühendis kavramına ça- lışmamızda açıklık getirilmiş, mühendisin konumu ile hak ve yetki- lerine değinilmiştir.
Çalışmamızda FIDIC sözleşmelerine ilişkin genel açıklamalar- dan sonra FIDIC sözleşmelerindeki süre uzatımı koşulları ve süre uzatımına başvurabilecek hallere yer verilmiştir. Bu kapsamda FI- DIC sözleşmelerinde teslim kavramı, teslim ile süre kavramı arasın- daki temel ilişkiye değinilmiş olup devamında süre uzatımına baş- vurulabilecek genel hükümler açıklanmıştır. FIDIC sözleşmelerin- deki genel hükümlere ek olarak süre uzatımına başvurulabilecek hallere ilişkin düzenlenen özel hükümler ve bu özel hükümlerde süre uzatımına başvuru için öngörülen şartlar açıklanmaya çalışıl- mıştır. FIDIC sözleşmelerinde öngörülen özel usul uyarınca müte- ahhit süre uzatımı talebini mühendise iletmelidir. Mühendisin bu talebi kabul etmesi ya da reddetmesi haline göre ortaya çıkacak so- nuçlar çeşitlilik arz etmektedir. Mühendisin süre uzatımı talebini reddetmesi halinde ise uyuşmazlık ortaya çıkacaktır.
FIDIC sözleşmelerinde uyuşmazlık çözüm yolları başlı başına ayrı bir çalışmanın konusu olabilecek genişliktedir. Bu sebeple uyuşmazlık çözüm yollarına ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer veril-
18 Giriş
memiş olup çalışmamızda sadece süre uzatımına ilişkin bir uyuş- mazlığın varlığı halinde başvurulabilecek yollar ve FIDIC sözleşme- lerinde uyuşmazlık çözümüne ilişkin temel süreç olası sonuçlarıyla birlikte genel olarak açıklanmaya çalışılmıştır.
KAYNAKÇA
Acar, Hakan. FIDIC Uluslar Arası İnşaat Sözleşmeleri Kırmızı Kitap (1999), Adalet Yayınevi, Ankara, 2015.
Akkanat, Xxxxx. “Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Fazla İnşaat”, Prof. Dr. Xxxxxx Xxxx’e Armağan, Yetkin Yayınları, Ankara, 2006, ss. 63-77.
Xxxxx, Xxxxxxx. Eserin Teslimden Önce Telef Olması, Yetkin Yayınları, Ankara, 2002, (telef olma).
Xxxxx, Xxxxxxx. Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi, Yetkin Yayınları, Ankara, 1998, (şekil).
Antalya, Gökhan. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Borçlar Hu- kuku, Genel Hükümler, C:1, İstanbul, 2012.
Xxxx, Xxxxxxxxx ve Xxxxx Xxxxxxx. Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Yetkin Yayınları, 9. Bası, Ankara, 2012.
Xxxx, Xxxxxxxxx. Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 8. Baskı, Yetkin Ya- yınları, Ankara, 2010.
Atamer, Xxxxx Xxxxxx, Ece Baş Süzel ve Xxxxxxx Xxxxxxxxx Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözüm Yolları, 2. Baskı, On İki Levha Yayıncılık.
Atik, Xxxx Xxxxxxx. “FIDIC Kırmızı Kitap (Red Book) Kuralları Uyarınca İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Sorumluluğu”, Gazi Üniversite- si Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 18, S: 2, 2014, ss. 53-83.
Ayan, Serkan. İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008.
Xxxxxxx, Xxxxx. “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Genel İşlem Koşullarının Kişi Bakımından Uygulama Alanı”, Xxxxx Xxxxxxxx- tesi Hukuk Fakültesi Yayınları,xxxxx://xxxxxxx.xxxxx.xxx.xx/xx-xxxxxxx/ uploads/2014/01/15-Xxxxx-AYDO%C4%9EDU.pdf, (07.04.2019).
Xxxxxx, Xxxx. Para Borçlarının İfasında Borçlunun Temerrüdü ve Bu Te- merrüt Açısından Düzenlenen Genel Sonuçlar, Kazancı Yayınları, İs- tanbul, 1992.
156 Kaynakça
Baygın, Cem. Türk Hukukuna Göre İstisna Sözleşmesinde Ücret ve Tabi Olduğu Hükümler, Beta Yayıncılık, İstanbul, 1999.
Xxxxxxxxx, Xxxxx. “Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffül- den Doğan Hakları ve Özellikle Bu Hakların Kullanılabilmesi İçin Uyulması Gereken Süreler”, Prof. Dr. Xxxxx Xxxxxxxx’xx Hatırasına Armağan, Ankara, 1990, ss. 282-332.
Xxxxxxx, Xxxxx. Eser Sözleşmesi, Yetkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2014. Büyükçelik, Xxxxx Xxxxxxx. FIDIC (Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils)’in Hukukî Yapısı ve FIDIC Bünyesinde Ön- görülen Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2011.
Xxxxxxxxxx, Xxxxx. İstisna Akdinde Müteahhidin ve İş Sahibinin Temer- rüdü, 4. Baskı, Dayınlarlı Hukuk Yayınları, Ankara, 2008.
Dirican, Gökhan. Eser Sözleşmesinde Temerrüde Dayalı Cezai Şart ve Yargıtay Uygulaması, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2007.
Xxxxx, Xxxxx Xxxxx. İnşaat Hukuku, 8. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2016.
Xxxxx, Xxxxxxx ve Xxxx Xxxx. Türk Özel Hukuku Temel Kavramlar ve Me- deni Kanun Başlangıç Hükümleri, Cilt I, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2014.
Enli, İsa. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin İşi Teslim Borcu Ve Temerrüdü, Adalet Yayınları, Ankara, 2017.
Xxxxxxx, Xxxxx. “İstisna Sözleşmesi ve Bazı İşgörme Sözleşmeleri İle Karşı- laştırılması”, Xxxxxxxx Xxxxxxx Üniversitesi Hukuk Fakültesi Der- gisi, S. 1, 1990, ss. 135-172.
Eren, Xxxxxx. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı, Yetkin Yayınla- rı, Ankara, 2017, (borçlar genel).
Eren, Xxxxxx. İnşaat Sözleşmeleri, 3. Tıpkı Basım, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1996, (inşaat).
Ergezen, Muaz. İstisna Sözleşmesinde Tarafların Sözleşmeyi Sona Er- dirme Hakkı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2007.
Xxxxx, Xxxxx. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Der Yayınları, 3.
Baskı, İstanbul, 2010, (inşaat).
Kaynakça 157
Xxxxx, Xxxxx. İstisna Sözleşmesinde Beklenilmeyen Haller (BK. 365/2), Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1979, (beklenilmeyen xxxxxx).
Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx. Borçlar Hukuku İkinci Kısım Akdin Muhte- lif Nevileri, C. I, 4. Baskı, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1980.
Gökyayla, Emre. Eser Sözleşmesinde Ek İş ve İş Değişikliği, Vedat Kitap- çılık, İstanbul, 2009, (ek iş).
Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx. Borçlar Hukuku Özel Hükümler C. II, 3. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2014.
Gürpınar, Damla. Eser Sözleşmesinde Ücretin Artırılması ve Eksiltilmesi, Güncel Yayınevi, İzmir, 2006.
Xxxxxx, Xxxxxxx. “İnşaat Sözleşmelerinde Yapı Sahibinin Ücret Ödeme Borcu ve Yerine Getirilmemesinin Sonuçları”, Yönetici-İşletmeci- Mühendis ve Hukukçular İçin Ortak Seminer, 18-29 Mart 1996, BATİDER yayınları, Ankara,1996, ss. 107-171, (ücret).
Xxxxxx, Xxxxxxx. “İnşaatın Teslim Süresinde Gecikmeler ve Müteahhide Süre Uzatımı Verilmesini Gerektiren Durumlar”, Av. Dr. Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, 0000, ss. 377-393, (süre uzatımı).
Xxxxxx, Xxxxxxx. Türk-İsviçre Hukuku’nda Mimarlık Sözleşmesi ve Mi- marın Sorumluluğu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara, 1983.
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx, “Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Xxxxx Xxxxxxnacak Hukuk Bakımından FIDIC Sözleşme Şartlarının ve MÖHUK 14/4’te Belirle- nen İstisna Kuralının İncelenmesi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fa- kültesi Dergisi Özel Sayısı Prof. Dr. Xxxxxx Xxxxx’x Armağan, 2012.
Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx. Türk Borçlar Hukuku Özel Borçlar İlişkileri C. II, İstanbul, 2002.
Xxxxxxxxxx, Xxxxx. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu III Bildirimler-Tartışmalar, Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1986.
Xxxxxxxxxx, Xxxxx. İnşaat Sözleşmeleri, Yönetici-İşletmeci Mühendis ve Hukukçular için Ortak Seminer, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 18-29 Mart 1996.
Kaya, Özgür Katip. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Kazancı Yayı- nevi, İstanbul, 1993.
158 Kaynakça
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası
Kocaağa, Xxxxxx. İnşaat Sözleşmesi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2014. Xxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxx. Borçlar Hukuku Genel Bölüm C. I, Filiz
Kitabevi, İstanbul, 2008.
Koç, Adem. Katılım Öncesi Yardım Amacı (IPA) İle Finanse Edilen FIDIC Tip Yapım Sözleşmelerinde Hak Taleplerinin Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx, 0000.
Koç, Xxxxxx. İsviçre-Türk Hukukunda Alacaklının Temerrüdü, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1992.
Koldaş, Buket. FIDIC Kapsamında Uyuşmazlıkların Çözümü, (Yayınlan- mamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü- sü, Ankara, 2008.
Xxxxxxxxxx Xxxxxx. İçtihatlı İnşaat Hukuku ve Kat Karşılığı İnşaat Söz- leşmeleri, Dayınlarlı Yayıncılık, Ankara, 2008.
Xxxxxx, Tunay. “Uluslararası İnşaat Sözleşmesi Modeli Olarak FIDIC İnşaat İşleri Sözleşme Şartları”, Abant Xxxxx Xxxxxx Üniversitesi Sosyal Bi- limler Enstitüsü Dergisi, C: 2010-1, S: 20, ss. 85-109.
Kuntalp, Erden. Karışık Muhtevalı Akit, Ankara Üniversitesi Hukuk Fa- kültesi Yayınları, Ankara, 1971.
Xxxx, Xxxxx Xxxxx. Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunda Temerrüdü, Yet- kin Yayınları, Ankara, 2012.
Kuru Baki. Hukuk Muhakemeleri Usulü, Xxxx XX, Demir Yayıncılık, 2001.
Xxxxxxx, Xxxxx ve Xxxx Xxxxxx. Medeni Hukuk, 17. Bası, Xxxxx Xxxxxxx- lık, İstanbul, 2011.
Xxxxxxx, Xxxxx ve Xxxxxx Xx. Borçlar Hukuku Genel Hükümler C.I, 15.
Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2017.
Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx. “İstisna ve Özellikle İnşaat Sözleşmelerinde Mü- teahhidin (Yüklenicinin) Eseri Teslim Zamanında Gecikmesine Bağla- nan İfaya Eklenen Cezai
Şart (Gecikme Cezası) Kayıtları”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Der- gisi, (xxxx://xxxxxx.xxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxx/0_0.xxx), (10.02.2019).
Öz, Xxxxxx. İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat, Vedat Kitapçılık, İstan- bul, 2016, (inşaat).
Kaynakça 159
Öz, Xxxxxx. İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, Kazancı Matbaa- cılık, İstanbul, 1989, (dönme).
Özekes, Muhammet. Temel Hukuk Bilgisi, On İki Levha Yayıncılık, 9.
Bası, İstanbul, 2018
Pekcanıtez, Hakan. Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku C. II, 15. Bası, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2017.
Xxxxxx, Xxxx. İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Sorumluluğu, Fakülte- ler Matbaası, İstanbul, 1978, (inşaat).
Xxxxxx, Xxxx. Borçlar Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1976, (sürekli borç ilişkileri).
Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx. “Xxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx”, Xx. Xx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Barolar Birliği Yayınları, Ankara, 1999, ss. 685-693.
Xxxxxxx, Xxxx. Borçlar Hukuku Özel Bölüm, On İki Levha Yayıncılık, 4.
Bası, İstanbul, 2019, (özel bölüm).
Xxxxxxx, Xxxx. Sözleşmeden Dönme, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx- xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, 0000, (dönme).
Xxxxxxxxx, Xxxxx. Medeni Hukuk Sorunları, Dördüncü Cilt, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1980.
Xxxxx, Xxxxx. Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunu
İfada Temerrüdü, Seçkin Yayınları, Ankara, 2012.
Şenocak, Zarife. Eser Sözleşmesinde Ayıbın Giderilmesini İsteme Hakkı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2002.
Xxxxxxxx, Xxxxx. Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri C. II, Vedat Kitap- çılık, 5. Tıpkı Basım, İstanbul, 2010.
Tekinalp, Gülören. Milletlerarası Özel Hukuk Bağlama Kuralları, Beta Yayınları, İstanbul, 2004.
Tekinay, Xxxxx. Borçların İfası, İhlali, Sona Ermesi, Fakülteler Matbaası,
İstanbul, 1967.
Xxxxx, Xxxxx ve Diogoye Wathie, “Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin İşe Zamanında Başlamaması veya İşi Tamamlamaması Nedeniyle İş Sahibinin Hakları, (FIDIC Kırmızı Kitap-1999 Çerçeve- sinde)”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxx’xx Armağan, C. 23, S. 3, ss. 581-612.
160 Kaynakça
Töre, Nazlı. FIDIC Kurallarının Karşılaştırmalı Hukuktaki Yeri,
Dayınlarlı Hukuk Yayınları, Ankara, 2011.
Tunçomağ, Kenan. Özel Borç İlişkileri II, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1974.
Xxxx, Xxxxx. “İstisna Sözleşmesinde Teslim Kavramı Teslimin Usulü ve Hukuki Sonuçları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. V, S.1-4, 2001, ss. 513-557.
Xxxx, Xxxxx. İstisna Sözleşmesinde Müteahhidin Ayıba Karşı Xxxxxxxx Xxxxx, Ankara, 2003, (ayıp).
Xxxx, Xxxxx Xxxx ve Xxxxx Xxxxxx, “FIDIC İnşaat İşleri Genel Şartnamesin- de Sorumluluk ve Risklerin İşveren, Mühendis ve Yükleniciye Dağılı- mının İnşaat Süresine Etkisi”, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, X.0, X. 0-0000, 2008, ss. 18-33.
Xxxx Xxxxx. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Yetkin Yayınları, An- kara, 2014.
Xxxxxx, Xxxxxxx. FIDIC (Kırmızı Kitap-1999) Çerçevesinde Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin İşi Zamanında Tamamlaması ve İş Sahibinin Kabulüne Hazır Hale Getirme Yükümlülüğü, Aristo Yayınları, İstanbul, 2018.
Yalçınduran, Türker. Alt İstisna (Taşeronluk) Sözleşmeleri, Yetkin Yayın- ları, Ankara, 2000.
Xxxxx, Xxxxxx. Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), 10. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2012.
Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx. “Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhi- din Temerrüde Düşmesi Üzerine Xxxx Xxxxxxxxx Sözleşmeyi Sona Er- dirmesi ve Sona Ermenin Etkileri”, Prof. Dr. Xxxxx Xxxxxxx’a Arma- ğan, İstanbul, 2004, ss. 49-86.
Xxxxxx, Xxxxx. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2. Baskı, Yetkin Ya- yınları, Ankara, 2013.
Zevkliler, Xxxxx ve Xxxx Xxxxxxxx. Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri,
14. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2014.
Xxxxxxxxx, Xxxxx ve Xxxx Xxxxxxx. Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Seçkin Yayınları, Ankara, 2004.
Xxxx, Akıncı. Milletlerarası Özel Hukukta İnşaat Sözleşmeleri, 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları, İz- mir, 1996.