KARGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KARGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
CNG (SIKIŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ) ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ
1. Taraflar:
Bir tarafta, Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx 00.Xxx. Xx:0 Xxxxx adresinde faaliyet gösteren KARGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM SANAYİ EV TİCARET A.Ş. bundan böyle DAĞITIM ŞİRKETİ olarak
anılacaktır) ile diğer tarafta (Bundan böyle YÜKLENİCİ olarak
anılacaktır.) aralarında ……………. Tarihinde tanzim ve imza edilen işbu CNG Alım Satım Sözleşmesiyle (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır); Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) satış koşulları ve KARGAZ ve YÜKLENİCİ ’nin hak ve yükümlülüklerine ilişkin aşağıdaki maddeler üzerinde anlaşmaya varmışlardır.
2. Taraflara İlişkin Bilgiler:
2.1. İdarenin;
a. Unvanı: KARGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
b. Adresi: Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx 00.Xxx. Xx:0 Xxxxx
c. Telefon ve faks numarası: 444 0 187- 0364 227 60 60
d. Elektronik Posta Adresi: xxxxx@xxxxxx.xxx.xx
e. İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: xxx.xxxxxx.xxx.xx
2.2. YÜKLENİCİ ‘nin
a. Ticaret Unvanı : b. Adresi : | ………………………………. …………………… |
c. Vergi Dairesi/Numarası : | ……………………. |
d. Telefon Numarası : | ……………………. |
e. Faks Numarası : | ……………………. |
f. Elektronik Posta Adresi : | ……………………. |
2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
3. Tanımlar:
Aşağıda tanımlanan kelime ve terimler işbu Sözleşme kapsamında, aksi belirtilmedikçe, tanımlandıkları şekilde kullanılacaktır. Tekil ifadeler aynı zamanda çoğul, çoğul ifadeler ise aynı zamanda tekil olarak yorumlanacaktır.
Alım Süresi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten 31/12/2023 tarihine kadar olan süredir.
Dağıtım Şirketi: Doğal gazın Müşterilere teslim edilmek üzere mahalli gaz boru hattı şebekesi ile naklini ve perakende satışını yapan ve EPDK tarafından Müşterinin bulunduğu dağıtım bölgesi için düzenlenmiş dağıtım lisansına sahip şirketi ifade eder.
Ay: Herhangi bir takvim ayının birinci günü saat 08.00’de başlayarak bir sonraki takvim ayının birinci günü saat 08.00’de sona eren dönemi ifade eder.
Aylık Çekiş: Teslim Noktasında Müşteri tarafından 1 (bir) ay içinde çekilen toplam CNG ifade eder.
Gün: Herhangi bir günde saat 08.00’de başlayıp bir sonraki gün saat 08.00’de sona eren zaman dilimini ifade eder.
İlgili Mevzuat: Doğal gaz piyasasına ilişkin Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge ve Kurul Kararı ile ilgili tüzel kişinin sahip olduğu lisans veya lisansları,
İşgünü: Cumartesi, Pazar veya Türkiye’de resmi tatil olan günler hariç herhangi bir gün olarak yorumlanacaktır.
Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
Kurum: T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
Miktar: kWh cinsinden ifade olunan CNG miktarını ifade eder.
Satış Fiyatı: Doğrudan alım kapsamında belirlenen fiyatı,
Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG): Ulusal iletim şebekesi veya şehir içi dağıtım sisteminden gaz olarak tedarik edilen doğalgazın, yaklaşık 200 bar basınç altında sıkıştırılmasıyla elde edilen, özellikleri ihale ilanı ekinde (Ek 6) verilen gazdır.
Sözleşme Yılı: Sözleşmenin imzalandığı günün bir sonraki günün sabahı saat 08.00’de başlayıp 01/01/2024 günü saat 08.00’i arasındaki süreyi ifade eder.
4. Sözleşmenin Konusu:
İşbu Sözleşmenin konusu; DAĞITIM Şirketi’nin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen CNG’nin bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde YÜKLENİCİ tarafından temini ve DAĞITIM Şirketi’ne teslimi işidir.
5. Sözleşmenin Süresi:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten 31/12/2023 tarihine kadardır.
6. CNG’nin Kullanım Amacı:
DAĞITIM ŞİRKETİ tarafından satın alınan CNG, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde DAĞITIM ŞİRKETİ ihtiyacını karşılayacak şekilde kesintisiz olarak kullanılacaktır.
7. Teslim Noktası:
İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarih itibariyle CNG’nin Teslim Noktası ihale ilanı ekinde (Ek5) belirtilen yerlerdir.
YÜKLENİCİ, CNG’nin ikmalini yapmakla yükümlüdür. YÜKLENİCİ, DAĞITIM Şirketi’nin ihtiyacı olan CNG’yi, DAĞITIM Şirketi’nin belirlediği takvime ve/veya DAĞITIM Şirketi’nin yapacağı taleplere uygun olarak yerine getirecektir.
8. Sözleşme Bedeli:
8.1. Bu Sözleşme birim fiyat sözleşme olup YÜKLENİCİ tarafından teklif edilen birim fiyat ile Teknik ve İdari Şartname’de belirlenen usul ve esaslar ile hesaplama yapılacaktır.
8.2. Sözleşme bedeline dahil olan giderler;
Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ile Sözleşme ile ilgili her türlü diğer giderler Sözleşme bedeline dahildir.
İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi (KDV) sözleşme bedeline dahil değildir.
9. Sözleşme Miktarı:
İşbu Sözleşme kapsamında DAĞITIM Şirketi’nin işbu sözleşmenin akdedildiği Sözleşme süresi için Sözleşme Miktarı ve Sözleşme Miktarının ilgili teslim noktaları için aylara göre dağılımı Ekte yer alan ihale ilanındaki miktarlara göre olacaktır.
DAĞITIM Şirketi’nin Sözleşme Miktarı üzerinde CNG çekişi talep olması durumunda, YÜKLENİCİ talebi karşılamak için elinden gelen çabayı gösterecektir. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal veya mallar, Sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.
10. Doğal Gazın Kalitesi:
İşbu Sözleşme uyarınca YÜKLENİCİ tarafından DAĞITIM Şirketi’ne teslim edilecek CNG’nin sıcaklığı ve kimyasal kompozisyonu ŞİD’e uygun olacaktır.
11. Doğal Gazın Teslimine İlişkin Hükümler:
Sözleşme ’de belirtilen hükümler çerçevesinde DAĞITIM ŞİRKETİ, CNG’yi YÜKLENİCİ ’den satın ve teslim almak ve bedelini YÜKLENİCİye ödemek, YÜKLENİCİde CNG’yi DAĞITIM Şirketi’ne satmak ve teslim etmek hususunda anlaşmışlardır.
İş bu Sözleşme uyarınca tespit edilen zamanlarda ve miktarlarda ve Sözleşme’nin diğer hükümlerine uygun olarak, YÜKLENİCİ CNG’yi teslim noktasında satacak ve teslim edecek, DAĞITIM ŞİRKETİ de teslim alacaktır.
DAĞITIM ŞİRKETİ, teslim edilen malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başka bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini YÜKLENİCİ ‘den talep eder. Malın DAĞITIM ŞİRKETİ tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması YÜKLENİCİ ’nin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, YÜKLENİCİ malı veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. YÜKLENİCİ tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin DAĞITIM ŞİRKETİ tarafından uygun görülmesi durumunda yeni ürün kabul edilebilir. Yeni ürün için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.
12. Fatura ve Ödeme Şartları:
YÜKLENİCİ, DAĞITIM ŞİRKETİ için her aya ait CNG çekişleri ile ilgili faturalarını; takip eden ayın 7.(yedinci) gününe kadar DAĞITIM Şirketi’ne fiili tebligat yolu ile beraber e-posta veya faks aracılığıyla da iletmekle yükümlüdür.
Faturalar TL cinsinden düzenlenip ödemeler TL cinsinden yapılacaktır.
DAĞITIM ŞİRKETİ, faturanın tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde YÜKLENİCİ ’ye ödeme yapacaktır.
DAĞITIM Şirketi’nin CNG Arz’ının, karşılanamaması durumunda, DAĞITIM Şirketi’nin Doğal Gaz tedarikini başka bir şekilde sağlaması veya alternatif bir yakıtla ikame etmesi halinde, YÜKLENİCİ DAĞITIM Şirketi’nin bu durumdan kaynaklanan varsa ilave maliyetleri bu maliyetlere ilişkin faturanın ibraz edilmesi koşulu ile DAĞITIM Şirketi’ne ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
YÜKLENİCİ HESAP BİLGİLERİ:
IBAN: TR ………………………………….
13. Damga Vergisi, Vergi, Resim ve Harçlar:
İşbu Sözleşme’nin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sözleşme’nin yapılması ile ilgili olarak, mevcut vergi, resim, harç ve fonlar YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir.
14. Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar:
Sözleşme konusu işte Alt YÜKLENİCİ çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.
15. YÜKLENİCİ ‘nin Sorumlulukları:
YÜKLENİCİ, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, Sözleşme konusu malı sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve
oluşabilecek kusurları Sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. YÜKLENİCİ, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır.
YÜKLENİCİ ‘nin Sözleşme ‘de belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, DAĞITIM Şirketi’nin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, YÜKLENİCİ her türlü zarar ve ziyanı tazmin edecektir.
YÜKLENİCİ, işin yapımı sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür. YÜKLENİCİ ‘nin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya DAĞITIM ŞİRKETİ personeline verilen zarar ve ziyandan YÜKLENİCİ sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın DAĞITIM ŞİRKETİ tarafından tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli YÜKLENİCİ ‘nin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. DAĞITIM ŞİRKETİ alacağını bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre YÜKLENİCİ ‘den tahsil edilir.
YÜKLENİCİ, sözleşme konusu malların DAĞITIM Şirketi’ne teslimine kadar korunmasından sorumludur. YÜKLENİCİ, malın DAĞITIM Şirketi’ne tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.
YÜKLENİCİ, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.
YÜKLENİCİ;
a. İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,
b. İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,
c. Xxxxxx’xxx ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,
d. Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak zorundadır.
YÜKLENİCİ ‘nin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle DAĞITIM Şirketi’nin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan YÜKLENİCİ ‘ye tazmin ettirilir.
YÜKLENİCİ ayrıca, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve isçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.
YÜKLENİCİ ‘nin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, YÜKLENİCİ ‘nin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat YÜKLENİCİ ‘ye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de YÜKLENİCİ tarafından karşılanır.
Malların taşınması:
YÜKLENİCİ, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan YÜKLENİCİ sorumludur.
YÜKLENİCİ, malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce YÜKLENİCİ tarafından temin
edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, YÜKLENİCİ tarafından karşılanır.
16. Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Kesintiler ile Sözleşme’nin Feshi:
YÜKLENİCİ ‘nin, Sözleşme ’ye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.
YÜKLENİCİ ‘nin, Sözleşme ‘ye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 1 (yüzde bir) oranında gecikme cezası uygulanır.
Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın YÜKLENİCİ ‘ye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden karşılanamaması halinde YÜKLENİCİ ‘den ayrıca tahsil edilir.
İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın alacakları gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.
17. Sözleşmenin Feshi:
Taraflardan herhangi birinin Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi, Sözleşme ‘den xxxxx xxxx ve taahhütlerini tam ve/veya zamanında ifa etmemesi halinde diğer Taraf ilgili Tarafa makul bir süre vererek ihlalin veya aykırılığın giderilmesini talep edecektir. Söz konusu makul süre, durumun niteliğine uygun düştüğü ölçüde belirlenecek olup süresi Sözleşme veya Protokollerde belirlenmemiş durumlarda 10 (on ) iş gününden daha az olamaz. Verilen makul süre içinde ihlal veya aykırılıklar giderilmez ise süre veren Taraf, Sözleşmeyi başkaca bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshetme hakkını haiz olacaktır.
Her halükarda DAĞITIM ŞİRKETİ, 30 (otuz) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak herhangi bir tazminat ödemeksizin ve neden göstermeksizin işbu Sözleşmeyi feshedebilir.
18. Mücbir Sebepler:
Mücbir Sebep terimi, olaydan etkilenen Tarafın gerekli özen ve dikkati göstermiş ve önlemleri almış olmasına karşın önlenemeyecek, engellenemeyecek veya giderilemeyecek olması ve bu durumun etkilenen tarafın ilgili mevzuat ve işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engellemesi anlamına gelir.
Mücbir Sebepler; tabii afetler, doğal güçler, seller, depremler, toprak kaymaları, yangınlar, sabotajlar ve savaş muadili operasyonlar vb. sayılabilir.
Herhangi bir Mücbir Sebep durumunun gerçekleşmesini takiben, etkilenen Taraf diğer Tarafı mümkün olan en kısa zamanda, olaydan ve olayın beklenen boyutu ile süresinden, ilgili belgeleri de bildirimine ekleyerek, yazılı şekilde haberdar edecek ve en kısa zamanda Sözleşme’nin normal ifasının sürdürülmesini sağlamak için faydalı olabilecek tüm makul önlemleri taraflar beraberce alacaktır.
Mücbir Sebep durumlarının ve/veya etkilerinin 10 (on) günlük bir süreyi geçeceği öngörüldüğü takdirde, Taraflar, ortaya çıkacak zararı en asgaride tutmak ve her iki Xxxxx ‘ın da kabul edebileceği bir çözüm bulmak için görüşecek ve ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerdir.
Sözleşme’nin Mücbir sebep durumlarının 45(kırk beş) günden daha uzun sürmesi halinde taraflardan biri diğer tarafa 7 (yedi) gün öncesinden yazılı ihbarda bulunmak suretiyle işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak ve Sözleşme’nin fesih tarihine dek oluşan tüm taahhütlerini ifa etmek koşuluyla feshedebilir. Diğer Taraf bu fesih sebebi ile ilgili Taraftan herhangi bir ad altında, tazminat, cezai şart veya benzeri hak ve alacak talebinde bulunamaz.
19. Uyuşmazlıkların Çözümü:
İşbu Sözleşme ‘den kaynaklanan uyuşmazlıklar Türk Hukuku’na göre çözülecek olup bu uyuşmazlıkların çözümünde Çorum Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
20. Gizlilik:
Taraflar; aksi Taraflarca yazılı olarak kararlaştırılmadığı sürece veya yasal düzenlemeler, mahkeme veya resmi bir merci kararı gerektirmediği sürece işbu Sözleşme hükümlerini üçüncü şahıslara açıklayamazlar.
İşbu Gizlilik yükümlülüğü Sözleşme’nin bitiminden sonra 5 (beş) yıl olarak yürürlükte kalacak ve Taraflar için bağlayıcı olacaktır.
21. Sözleşme’nin Devri:
YÜKLENİCİ işbu Sözleşmeyi ve işbu Sözleşme ile üstlendiği yükümlülükleri DAĞITIM Şirketi’nin yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.
22. Bölünebilirlik:
İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz olması durumunda sözleşmenin diğer maddelerinin ve sözleşmenin geçerliliği etkilenmeyecektir.
23. Bildirimler:
Sözleşme ‘de aksi düzenlenmemiş olmadıkça, işbu Sözleşme ‘ye ilişkin yazılı bildirimler, ilgili Tarafa imza karşılığı elden verilecek ya da orijinali aynı gün içerisinde gönderilmek üzere faks, elektronik posta veya taahhütlü mektupla gönderilecektir.
24. Xxxx Xxxxxxxx:
a. Taraflar, işbu Sözleşme ’den doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda, Tarafların defter, kayıt, bilgisayar kayıt ve çıktıları ile fatura ve belgelerin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca münhasır delil olarak kabul edileceğini beyan ve kabul ederler. İşbu hüküm delil sözleşmesi niteliğindedir.
b. İşbu Sözleşme ve eklerinde çelişki olması halinde hangi hükmün uygulanacağı hususunda YÜKLENİCİ, DAĞITIM Şirketi’nin kararına itibar edilecektir.
İşbu Sözleşme ……………………..…tarihinde, tek nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin aslı DAĞITIM ŞİRKETİ ’de kalacaktır.