TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME

TEMİZLİK MALZEMESİ

ALIMINA AİT SÖZLEŞME

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Bu Sözleşme, bir tarafta BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta DORUK ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK-XXXXX XXXXXXXX (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilin de akdedilmiştir. )

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi: Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xx:000 Xxxxxxxxxxxx/XXXXXXXX

c) Telefon numarası: 000 0000

ç) Faks numarası:

d) Elektronik posta adresi(varsa): xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx

2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Xxxxxxx unvanı: DORUK ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK-XXXXX XXXXXXXX

b) T.C. Kimlik No:

c) Xxxxx Xxxxxx No: GÜNEŞLİ VD 41956062766

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: XXXXX 14.ADA NO:55 BAĞCILAR İSTANBUL

d) Telefon numarası: 0000 000 00 00

e) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): xxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - Sözleşmenin dili

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4 - Tanımlar

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinde oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 5- İş tanımı

5.1. Sözleşme konusu iş; 69 Kalem (altmışdokuz), 117351 Adet (yüzonyedibinüçyüzellibir) Temizlik Malzemesi Alımıdır. İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözlşeme ekinde yer alan Teknik Şartnamede ve sözleşme dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:

5.1.1.1.

KISIM 1
SIRA	ÜRÜN	BİRİM CİNSİ	TEKNİK ÖZELLİK	BİRİM-ADET
1	FOTOSELLİ MAKİNA HAVLUSU 1 RULO	1 RULO	• Min. 21 cm olmalı • Rulo Uzunluğu min. 66 metre olmalı • Min. 2 katlı olmalı • Gram/metrekare min. 22 olmalı • %100 Selülozdan üretilmiş olmalıdır	10000
2	EV TİPİ TUVALET KAĞIDI	1 RULO	• Min. 9,5*12 cm olmalı • Ruloda min. 150 Adet olmalı • Rulo Uzunluğu min. 18 metre olmalı • Min. 2 katlı olmalı • Gram/metrekare min. 16 olmalı • %100 Selülozdan üretilmiş olmalıdır	100000
3	DİSPENSER PEÇETE MASA ÜSTÜ 200 LÜ	200LÜ PAKET	• Min. 17*21 cm olmalı • Ruloda min. 200 Adet olmalı • Gram/metrekare min. 15 olmalı • %100 Selülozdan üretilmiş olmalıdır	100
4	Z PEÇETE	200LÜ PAKET	• Min. 21 cm olmalı • Ruloda min. 200 Adet olmalı • Gram/metrekare min. 15 olmalı • %100 Selülozdan üretilmiş olmalıdır	1000
KISIM 2
SIRA	ÜRÜN	BİRİM CİNSİ	TEKNİK ÖZELLİK	ADET
5	DİŞ MUAYENE HASTA ÖNLÜĞÜ LAMİNELİ SIZDIRMAZ	1 RULO	• Min. 50*60 cm olmalı • Ruloda min. 80 Adet olmalı • Rulo Uzunluğu min. 4.50 metre olmalı • 1 Rulo ağırlığı; min. 0,650 gr olmalı • Altı polietilen laminasyonlu sıvı geçirmez olmalı • Kullanılan kağıt min. 17/21 gr olmalı • Gram/metrekare min. 17 olmalı • Tek kullanımlık olmalıdır.	20
6	PUDRASIZ MUAYENE ELDİVENİ ( S -M-L)	100LÜ KUTU	• Pudrasız • Her iki ele uyumlu • Doğal Latexten üretilmelidir • Ürünler Non-Steril özellikte olmalıdır • %100 Selülozdan üretilmiş olmalıdır	5
7	PUDRALI MUAYENE ELDİVENİ ( S -M-L)	100LÜ KUTU	• Pudralı • Her iki ele uyumlu • Doğal Latexten üretilmelidir • Ürünler Non-Steril özellikte olmalıdır	1
8	MAVİ PUDRASIZ MUAYENE ELDİVENİ (S-M-L)	100LÜ KUTU	• Pudrasız Mavi • Her iki ele uyumlu • Nitril • Ürünler Non-Steril özellikte olmalıdır	5
9	AĞIZ MASKESİ	100LÜ KUTU	• Tek kullanımlık olmalıdır • çift taraf lastikli olup kulağa takılmalıdır • 3 tabakadan oluşmalıdır • Ürünler Non-woven, polipropilenden özellikte olmalıdır • Beyaz renk olmaldır • Genişliği 18cm, yüksekliği 9,5cm olmalıdır • Nefes alışverişi kolay olmalıdır • Kutunun üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi olmalıdır • Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıl olmalıdır • Kutular enfazla 100lük olmalıdır	120
10	BONE	100LÜ KUTU	• Tek kullanımlık olmalıdır • Bone çapı enaz 50cm olmalıdır • Cildi tahriş etmemelidir •Yırtılmaya dayanıklı, dokuma olmayan, polipropilen materyalden yapılmış olmalıdır • Beyaz renk olmaldır • Kullanıldığında lastik kısmı ciltte iz bırakmamalıdır. • Bonede yırtık, delik ve dikiş aralığı bulunmamalı, uzun saçı içinde taşımalı ve yırtılmamalıdır. • Kutular enfazla 100lük olmalıdır	100
11	GALOŞ EXTRA	100LÜ KUTU	• BEYAZ OLMALIDIR. • ULTRASONİK DİKİŞLİ OLMALIDIR. • TEK KULLANIMLIK OLMALIDIR. • 44 NUMARA AYAKKABIYA UYGUN ÖLÇÜDE OLMALIDIR. • KOLİSİ 1000LİK OLMALIDIR.	150
KISIM 3
SIRA	ÜRÜN	BİRİM CİNSİ	TEKNİK ÖZELLİK	ADET
12	SIVI SABUN	5lt BİDON	• Ph 5,5 - 6 • Hoş kokulu • Nemlendiricili • Eli tahriş etmemeli, kuruluk çatlama yapmamalıdır. • Ürün numuneleri ihale günü mutlaka gelmelidir. İdare numuneler içinden tercih yapacaktır. • TSE belgeli olmalıdır	50
13	KREM TEMİZLEYİCİ	ADET	• AMONYAKLI OLMALIDIR. • 750ML OLMALIDIR. •YÜZEYE ZARAR VERMEMELİDİR.	50
14	LAVABO AÇICI	ADET	• LAVABO VE KLOZET TIKANIKLIKLARINI AÇMADA YÜKSEK ETKİLİ OLMALIDIR • BORUDA TIKANIKLIĞA SEBEP OLAN TÜM KATI MADDELERİ ÇÖZÜCÜ ÖZELLİĞİ OLMALIDIR • TEMİZLİK SONRASI KÖTÜ KOKU BIRAKMAMALIDIR • STANDARDI VARSA TSE, YOKSA TSEK BELGELİ OLMALIDIR	100
15	BULAŞIK DETERJANI	5lt BİDON	• SUDA ÇÖZÜNÜR OLMALIDIR • SAĞLIĞA ZARARLI MADDE İÇERMEMELİDİR. • PH 6-7 SEVİYESİNDE OLMALIDIR • YOĞUNLUĞU 1,026g/ml • KOKU LİMON	70
16	BULAŞIK MAKİNE DETERJANI	5lt BİDON	• SUDA ÇÖZÜNÜR OLMALIDIR • SAĞLIĞA ZARARLI MADDE İÇERMEMELİDİR. • PH 13-14 SEVİYESİNDE OLMALIDIR • YOĞUNLUĞU 1,026g/ml	70
17	BULAŞIK MAKİNE PARLATICISI	5lt BİDON	• SUDA ÇÖZÜNÜR OLMALIDIR • SAĞLIĞA ZARARLI MADDE İÇERMEMELİDİR. • PH 3-4 SEVİYESİNDE OLMALIDIR • YOĞUNLUĞU 0,9-1 g/ml • KOKU (idare tarafından seçilecektir)	50
KISIM 4
SIRA	ÜRÜN	BİRİM CİNSİ	TEKNİK ÖZELLİK	ADET
18	YER KAZIMA APARATI	10LU PAKET	• PASLANMAZ METALDEN OLMALIDIR. • MUHAFAZALI OLMALIDIR.	5
19	YER KAZIMA JİLETİ	10LU PAKET	• ÇELİKTEN OLMALIDIR. • YER YÜZEYE ZARAR VERMEMELİDİR.	5
20	CAM KAZIMA APARATI	10LU PAKET	• PASLANMAZ METALDEN OLMALIDIR. • MUHAFAZALI OLMALIDIR.	5
21	CAM KAZIMA JİLETİ 10'LU	10LU PAKET	• ÇELİKTEN OLMALIDIR. • CAMDA İZ BIRAKMAMA ÖZELLİĞİ OLMALIDIR.	5
22	CAM ÇEK 35 CM	ADET	• ÇEKECEK GÜRGEN SAPLI OLMALIDIR. • ÇEKECEK AĞZI TEK LASTİKLİ VE ENAZ 35CM GENİŞLİĞİNDE OLMALIDIR. •KULLANILAN MALZEMELER ÇEVREYE VE SAĞLIĞA ZARAR VERMEMELİDİR.	10
23	CAM ÇEK 45 CM	ADET	• ÇEKECEK GÜRGEN SAPLI OLMALIDIR. • ÇEKECEK AĞZI TEK LASTİKLİ VE ENAZ 45CM GENİŞLİĞİNDE OLMALIDIR. •KULLANILAN MALZEMELER ÇEVREYE VE SAĞLIĞA ZARAR VERMEMELİDİR.	10
24	MİKROFİB.TEM.BEZİ MAVİ TEKLİ PAK.	10LU PAKET	• ÇOK YUMUŞAK VE HAFİF BİR DOKUYA SAHİP, GENEL TOZ TEMİZLİĞİNİN YANI SIRA ISLAK OLARAK TEMİZLİKTE YAPABİLEN, SAÇAKLANMA VE KIRÇILLANMA YAPMAYAN ÖZELLİKTE OLMALIDIR. •BEZ LEKE TUTMAYAN, KİRİ BARINDIRMAYAN, KOLAY TEMİZLENEBİLEN ÖZELLİKTE OLMALIDIR. •MİKROFİBER OLMALIDIR. •40X40CM EBATLARINDA OLMALIDIR. •MAVİ RENK OLMALIDIR. •%80 POLYESTER(+-2), %20 POLYAMİDE(+-2) OLMALIDIR. •BEZ ÜZERİNDE ORJİNAL ETİKETİ OLMALIDIR.	20
25	MİKROFİB.TEM.BEZİ SARI TEKLİ PAK.	10LU PAKET	• ÇOK YUMUŞAK VE HAFİF BİR DOKUYA SAHİP, GENEL TOZ TEMİZLİĞİNİN YANI SIRA ISLAK OLARAK TEMİZLİKTE YAPABİLEN, SAÇAKLANMA VE KIRÇILLANMA YAPMAYAN ÖZELLİKTE OLMALIDIR. •BEZ LEKE TUTMAYAN, KİRİ BARINDIRMAYAN, KOLAY TEMİZLENEBİLEN ÖZELLİKTE OLMALIDIR. •MİKROFİBER OLMALIDIR. •40X40CM EBATLARINDA OLMALIDIR. •SARI RENK OLMALIDIR. •%80 POLYESTER(+-2), %20 POLYAMİDE(+-2) OLMALIDIR. •BEZ ÜZERİNDE ORJİNAL ETİKETİ OLMALIDIR.	20
26	MİKROFİB.TEM.BEZ KIRMIZI TEKLİ PAK.	10LU PAKET	• ÇOK YUMUŞAK VE HAFİF BİR DOKUYA SAHİP, GENEL TOZ TEMİZLİĞİNİN YANI SIRA ISLAK OLARAK TEMİZLİKTE YAPABİLEN, SAÇAKLANMA VE KIRÇILLANMA YAPMAYAN ÖZELLİKTE OLMALIDIR. •BEZ LEKE TUTMAYAN, KİRİ BARINDIRMAYAN, KOLAY TEMİZLENEBİLEN ÖZELLİKTE OLMALIDIR. •MİKROFİBER OLMALIDIR. •40X40CM EBATLARINDA OLMALIDIR. •KIRMIZI veya PEMBE RENK OLMALIDIR. •%80 POLYESTER(+-2), %20 POLYAMİDE(+-2) OLMALIDIR. •BEZ ÜZERİNDE ORJİNAL ETİKETİ OLMALIDIR.	20
27	MİKROFİB.TEM.BEZ YEŞİL TEKLİ PAK.	10LU PAKET	• ÇOK YUMUŞAK VE HAFİF BİR DOKUYA SAHİP, GENEL TOZ TEMİZLİĞİNİN YANI SIRA ISLAK OLARAK TEMİZLİKTE YAPABİLEN, SAÇAKLANMA VE KIRÇILLANMA YAPMAYAN ÖZELLİKTE OLMALIDIR. •BEZ LEKE TUTMAYAN, KİRİ BARINDIRMAYAN, KOLAY TEMİZLENEBİLEN ÖZELLİKTE OLMALIDIR. •MİKROFİBER OLMALIDIR. •40X40CM EBATLARINDA OLMALIDIR. •YEŞİL RENK OLMALIDIR. •%80 POLYESTER (+-2), %20 POLYAMİDE (+-2) OLMALIDIR. •BEZ ÜZERİNDE ORJİNAL ETİKETİ OLMALIDIR.	20
28	MİKROFİBER CAM BEZİ	10LU PAKET	• KURULAMAYA GEREK OLMADAN TEK SEFERDE TEMİZLER OLMALIDIR • LEKE DALGA İZİ, HAV BIRAKMAZ • CAM, AYNA, VİTRİN TEMİZLİĞİ İÇİN UYGUN OLMALIDIR	20
29	ORLON MOP 50 CM	ADET	• ORLON AKRİLİK YAPIDA OLMALIDIR. • ELEKTROSTATİK ÖZELLİĞİ BULUNMALIDIR. • TOZ TOPLAMA KAPASİTESİ YÜKSEK OLMALIDIR. • %100 AKRİLİK OLMALIDIR. • 50CM OLMALIDIR.	5
30	ORLON MOP 60 CM	ADET	• ORLON AKRİLİK YAPIDA OLMALIDIR. • ELEKTROSTATİK ÖZELLİĞİ BULUNMALIDIR. • TOZ TOPLAMA KAPASİTESİ YÜKSEK OLMALIDIR. • %100 AKRİLİK OLMALIDIR. • 60CM OLMALIDIR.	5
31	ORLON MOP 80 CM	ADET	• ORLON AKRİLİK YAPIDA OLMALIDIR. • ELEKTROSTATİK ÖZELLİĞİ BULUNMALIDIR. • TOZ TOPLAMA KAPASİTESİ YÜKSEK OLMALIDIR. • %100 AKRİLİK OLMALIDIR. • 80CM OLMALIDIR.	5
32	TEL MOP APARATI 80 CM	ADET	• TEL APARAT PASLANMAZ ÖZELLİKTE OLMALIDIR • 80CM OLMALIDIR • ERGONOMİK YAPIDA VE RAHAT KULLANIMLI OLMALIDIR	5
33	TEL MOP APARATI 60 CM	ADET	• TEL APARAT PASLANMAZ ÖZELLİKTE OLMALIDIR • 60CM OLMALIDIR • ERGONOMİK YAPIDA VE RAHAT KULLANIMLI OLMALIDIR	5
34	ISLAK XXX 000 XX	ADET	• 500gr OLMALIDIR • DAYANIKLILIĞI VE EMİCİLİĞİ YÜKSEK OLMALIDIR • PAMUKLU KALIN İPTEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR • DİKİŞLERİ SAĞLAM, SIK PÜSKÜLLÜ OLMALIDIR. PÜSKÜLÜ DÖKÜLMEMELİ VE TÜY BIRAKMAMALIDIR.	5
35	NEMLİ MOP 50 CM	ADET	• POLİMERİZE CİLALI UYGULAMADA, TÜM CİLALI ZEMİNLERİN TOZUNNU ALMADA, MOP PÜSKÜLÜNE TOZ TOPLAMA MADDESİ SIKILARAK ZEMİN TEMİZLİĞİNDE KULLANILIR. • 50CM OLMALIDIR. • ZİNCİR DİKİŞLİ, PAMUKLU OLMALIDIR. • BİYELERİ ÇİFT DİKİŞ OLMALIDIR.	5
36	NEMLİ MOP 60 CM	ADET	• POLİMERİZE CİLALI UYGULAMADA, TÜM CİLALI ZEMİNLERİN TOZUNNU ALMADA, MOP PÜSKÜLÜNE TOZ TOPLAMA MADDESİ SIKILARAK ZEMİN TEMİZLİĞİNDE KULLANILIR. • 60CM OLMALIDIR. • ZİNCİR DİKİŞLİ, PAMUKLU OLMALIDIR. • BİYELERİ ÇİFT DİKİŞ OLMALIDIR.	5
37	NEMLİ MOP 50 CM KIRMIZI ŞERİTLİ	ADET	• POLİMERİZE CİLALI UYGULAMADA, TÜM CİLALI ZEMİNLERİN TOZUNNU ALMADA, MOP PÜSKÜLÜNE TOZ TOPLAMA MADDESİ SIKILARAK ZEMİN TEMİZLİĞİNDE KULLANILIR. • 50CM OLMALIDIR. • ZİNCİR DİKİŞLİ, PAMUKLU OLMALIDIR. • BİYELERİ ÇİFT DİKİŞ KIRMIZI RENK OLMALIDIR.	5
38	NEMLİ MOP APARATI PALET 60 CM PLASTİK	ADET	• ÖLÇÜLERİ 60CM LİK MOPA UYUMLU OLMALIDIR. • MOB TEMİZLEME BEZİNİ KOLAY TAKABİLME VE KULLANIM AMACINA UYGUN KATLANABİLİR OLMALIDIR. • KALİTELİ METALDEN YAPILMIŞ OLMALIDIR. • APARATA SAPININ KOLAY TAKILABİLMESİ İÇİN YİVLİ SİSTEMDE OLMALIDIR.	5
39	ISLAK MOP APARATI	ADET	• ÖLÇÜLERİ 60CM LİK MOPA UYUMLU OLMALIDIR. • MOB TEMİZLEME BEZİNİ KOLAY TAKABİLME VE KULLANIM AMACINA UYGUN KATLANABİLİR OLMALIDIR.	5
40	SAPLI FARAŞ SÜPÜRGE	ADET	• 1. SINIF KALİTELİ OLMALIDIR. • KOLAY DEFORME OLMAMALIDIR. • FARAŞIN AĞZINDA TOZU TOPLAMAK İÇİN LASTİK OLMALIDIR. • SAPTA ERGONOMİK TUTMA YERİ OLMALIDIR.	5
41	BULAŞIK SÜNGERİ ENDÜSTRİYEL 4'LÜ	4LÜ PAKET	• 1. SINIF KALİTELİ OLMALIDIR. • KOLAY DEFORME OLMAMALIDIR. • SÜNGERLER ENDÜSTRİYEL BOY OLMALIDIR.	60
42	PASLANMAZ ÇELİK 10LT ÇÖP KAVASI	ADET	• 430 KALİTE PASLANMAZ ÇELİKTEN İMAL EDİLMİŞTİR. • METAL KISMI PARLAK ÇELİK OLMALIDIR. • KAPAK PEDALLI AÇILIR KAPANIR OLMALIDIR. • KAPAK PEDALLI AÇILIR KAPANIR OLMALIDIR. • 10LT OLMALIDIR.	20
43	PASLANMAZ ÇELİK 10LT ÇÖP KAVASI	ADET	• 430 KALİTE PASLANMAZ ÇELİKTEN İMAL EDİLMİŞTİR. • METAL KISMI PARLAK ÇELİK OLMALIDIR. • OTEL TİPİ AĞZI AÇIK OLMALIDIR. • KAPAK PEDALLI AÇILIR KAPANIR OLMALIDIR. • 10LT OLMALIDIR.	20
44	PEDALLI PLASTİK 50LT ÇÖP KOVASI	ADET	• 1. KALİTE SAĞLAM PLASTİK YAPIDA OLMALIDIR. • METAL KISMI PASLANMAZ OLMALIDIR. • KAPAK 180 DERECE AÇILABİLİR OLMALIDIR. • 50LT OLMALIDIR. • RENK İDARE TARAFINDAN SİPARİŞTE BİLDİRİLECEKTİR. • İHTİYAÇ DAHİLİNDE TEK RENK ETİKET YAPILACAKTIR.	20
45	KAPAKLI PLASTİK 40LT ÇÖP KOVASI	ADET	• 1. KALİTE SAĞLAM PLASTİK YAPIDA OLMALIDIR. • KAPAK ELLE AÇILABİLİR OLMALIDIR. • 40LT OLMALIDIR. • RENK İDARE TARAFINDAN SİPARİŞTE BİLDİRİLECEKTİR. • İHTİYAÇ DAHİLİNDE TEK RENK ETİKET YAPILACAKTIR.	20
46	KONTEYNER ÇÖP KOVASI	ADET	• 1. KALİTE SAĞLAM PLASTİK YAPIDA OLMALIDIR. • METAL KISMI PASLANMAZ OLMALIDIR. • KAPAK 270 DERECE AÇILABİLİR OLMALIDIR. • 150LT OLMALIDIR.	20
47	TUVALET FIRÇASI KROM	ADET	• TUVALET FIRÇASI VE KABİNİ BİRBİRİNE UYUMLU OLMALIDIR. • TUVALET FIRÇASI VE KABİNİ KROM OLMALIDIR.	20
48	FIRÇA TUVALET HAZNELİ (PLASTİK)	ADET	• TUVALET FIRÇASI VE KABİNİ BİRBİRİNE UYUMLU OLMALIDIR. • TUVALET FIRÇASI VE KABİNİ PLASTİK OLMALIDIR.	20
49	Endüstriyel Battal Siyah-70X90 cm-32 mikron	10LU PAKET	• 70X90 • 400 GR • 32MİKRON • ENDÜSTRİYEL BATTAL BOY • SİYAH RENK • TAŞIMAYA DAYANIKLI OLMALIDIR. • SIZDIRMAZ OLMALI, KOLAY YIRTILMAMALIDIR. • TSE BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.	50
50	Standart Battal Siyah-70X90 cm-18 mikron	10LU PAKET	• 70X90 • 140 GR • 18MİKRON • STANDART BATTAL BOY • SİYAH RENK • TAŞIMAYA DAYANIKLI OLMALIDIR. • SIZDIRMAZ OLMALI, KOLAY YIRTILMAMALIDIR. • TSE BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.	50
51	Endüstriyel Jumbo Siyah-80x110 cm-32 mikron	10LU PAKET	• 80X110 • 800 GR • 32MİKRON • ENDÜSTRİYEL JUMBO BOY • SİYAH RENK	50
52	Optima Jumbo 500 gr. Siyah-80x110 cm-30,5 mikron	10LU PAKET	• 80X110 • 500 GR • 30,50MİKRON • OPTİMA JUMBO BOY • SİYAH RENK • TAŞIMAYA DAYANIKLI OLMALIDIR. • SIZDIRMAZ OLMALI, KOLAY YIRTILMAMALIDIR. • TSE BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.	50
53	Optima Jumbo 350 gr. Siyah-80x110 cm-22 mikron	10LU PAKET	• 80X110 • 350 GR • 22MİKRON • OPTİMA JUMBO BOY • SİYAH RENK • TAŞIMAYA DAYANIKLI OLMALIDIR. • SIZDIRMAZ OLMALI, KOLAY YIRTILMAMALIDIR. • TSE BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.	50
54	Tıbbi Atık Jumbo Kırmızı-80x110 cm-50 mikron	10LU PAKET	• 80X110 • 810 GR • 50MİKRON • TIBBİ ATIK JUMBO BOY • KIRMIZI RENK • TAŞIMAYA DAYANIKLI OLMALIDIR. • SIZDIRMAZ OLMALI, KOLAY YIRTILMAMALIDIR. • TSE BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.	50
55	Endüstriyel Hantal Siyah-100x150 cm- 40,5 mikron	10LU PAKET	• 100X150 • 800 GR • 40,50 MİKRON • ENDÜSTRİYEL HANTAL BOY • SİYAH RENK • TAŞIMAYA DAYANIKLI OLMALIDIR. • SIZDIRMAZ OLMALI, KOLAY YIRTILMAMALIDIR. • TSE BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.	50
56	Standart Büyük Siyah-65x80 cm-8,5 mikron	10LU PAKET	• 65X80 • 70 GR • 8,50 MİKRON • STANDART BÜYÜK BOY • SİYAH RENK • TAŞIMAYA DAYANIKLI OLMALIDIR. • SIZDIRMAZ OLMALI, KOLAY YIRTILMAMALIDIR. • TSE BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.	50
57	Standart Orta Siyah-55x60 cm-6,8 mikron	10LU PAKET	• 55X60 • 70 GR • 6,80 MİKRON • STANDART ORTA BOY • SİYAH RENK • TAŞIMAYA DAYANIKLI OLMALIDIR. • SIZDIRMAZ OLMALI, KOLAY YIRTILMAMALIDIR. • TSE BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.	50
58	Standart Orta Mavi-55x60 cm-6,8 mikron	10LU PAKET	• 55X60 • 70 GR • 6,80 MİKRON • STANDART ORTA BOY • MAVİ RENK • TAŞIMAYA DAYANIKLI OLMALIDIR. • SIZDIRMAZ OLMALI, KOLAY YIRTILMAMALIDIR. • TSE BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.	50
59	Optima Orta Siyah-55x60 cm-6 mikron	10LU PAKET	• 55X60 • 70 GR • 6 MİKRON • OPTİMA ORTA BOY • SİYAH RENK • TAŞIMAYA DAYANIKLI OLMALIDIR. • SIZDIRMAZ OLMALI, KOLAY YIRTILMAMALIDIR. • TSE BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.	50
60	Standart Mini Şeffaf-40x50 cm-6 mikron	10LU PAKET	• 40X50 • 80 GR • 6 MİKRON • STANDART MİNİ BOY • ŞEFFAF RENK • TAŞIMAYA DAYANIKLI OLMALIDIR. • SIZDIRMAZ OLMALI, KOLAY YIRTILMAMALIDIR. • TSE BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.	50
KISIM 5
SIRA	ÜRÜN	BİRİM CİNSİ	TEKNİK ÖZELLİK	ADET
61	PLASTİK BARDAK 100'LÜ	100LÜ PAKET	• DAYANIKLI, ŞEFFAF VE SIVI TÜKETİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR. • EBATLARI 37*53*42 OLMALIDIR. • 180ML OLMALIDIR.	1000
62	PLASTİK ÇATAL STANDART 100'LÜ	100LÜ PAKET	• Dayanımı yüksek olmalı • Kırılma tokluğu yüksek olmalı • Korozyon direnci yüksek) olmalı • Estetik görünüşlü olmalı • Ürün yüksek sıcaklıktaki gıda malzemesi ile temasında şekil bozukluğu yapmamalıdır . • Kullanılabilecek boyar maddeler , gıda maddelerinde hiçbir geçirgenlik vermemeli ve toksik madde içermemelidir. • İnsan sağlığına uygun olmalı	100
63	PLASTİK KAŞIK BÜYÜK 100' LÜ	100LÜ PAKET	• Dayanımı yüksek olmalı • Kırılma tokluğu yüksek olmalı • Korozyon direnci yüksek) olmalı • Estetik görünüşlü olmalı • Ürün yüksek sıcaklıktaki gıda malzemesi ile temasında şekil bozukluğu yapmamalıdır . • Kullanılabilecek boyar maddeler , gıda maddelerinde hiçbir geçirgenlik vermemeli ve toksik madde içermemelidir. • İnsan sağlığına uygun olmalı	100
64	PLASTİK TABAK BÜYÜK BOY 100'LÜ	100LÜ PAKET	• Dayanımı yüksek olmalı • Kırılma tokluğu yüksek olmalı • Korozyon direnci yüksek) olmalı • Estetik görünüşlü olmalı • Ürün yüksek sıcaklıktaki gıda malzemesi ile temasında şekil bozukluğu yapmamalıdır . • Kullanılabilecek boyar maddeler , gıda maddelerinde hiçbir geçirgenlik vermemeli ve toksik madde içermemelidir. • İnsan sağlığına uygun olmalı	100
65	KARTON BARDAK 100'LÜ	100LÜ PAKET	• BARDAĞIN İÇ KISMI BEYAZ RENK OLMALIDIR. • BARDAKTA KULLANILAN KARTON AĞIRLIĞI EN AZ 190GR/M2 OLMALIDIR. • ÜRÜN GRAMAJI EN AZ 4.3GR OLMALIDIR. • BARDAK 7OZ 175CC OLMALIDIR. • XXXXXX XXXX XXXX 00-00XX OLMALIDIR. • KULLANILAN KARTON GERİ DÖNÜŞÜMDEN İMAL EDİLMİŞ OLMAMALIDIR. • BARDAK KULLANILDIĞINDA RENK KOKU VE TAD VERMEMELİDİR. • 17.07.2013 RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN 28710 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLMALIDIR • BARDAĞIN HİÇBİR YERİNDE SIZINTI AKINTI OLMAMALIDIR. BİRLEŞME YERLERİNDE AYRILMA YAPMAMALIDIR.	1000
66	KÖPÜK TABAK 22 CM 100'LÜ	100LÜ	• Plastik torba içerisinde 100 lük paketler halinde olacak. • Ürün gıda maddeleri ile temas eden malzemelerin tebliğinde geçen şartları sağlamalıdır. • Üretim esnasında katılabilecek plastifıyan , yumşatıcı, antioksidan ,oksidasyon kurucu ,stabilizan dayanıklılık sağlayıcı ,emilgatör -homojenleştirici ,parlatıcı boya gibi katkı maddelerin miktarı gıda maddesine zarar vermeyecek ve toksik bir etki yapmasına neden olmayacak düzeyde olmalıdır. • Gıda maddesiyle temasta bulunacak pilastik malzemeler gıda maddelerini emmemeli , gıdayı sızdırmamak ,tat koku ve rengini değiştirmemen , taşıma ve depolama şartlarının gerektirdiği fiziksel ve mekanik özelliklere sahip olmalıdır. • Kullanılabilecek boyar maddeler , gıda maddelerinde hiçbir geçirgenlik vermemeli ve toksik madde içermemelidir. • Plastiklerin yapısına giren kimyasal maddeler , gıda benzeri çözücülerle 60 ppm ,veya gıda ve benzeri çözücülerin temas ettiği yüzeylerde 10 mg/ dm2 den daha fazla çözünürlük vermemelidir . • Ürün yüksek sıcaklıktaki gıda malzamesi ile temasında şekil bozukluğu yapmamalıdır . • Ürün kolay kırılmayan ,yırtılmayan ve şekil bozukluğuna uğramayan bir yapıda olmalıdır . • Ürün üzerinde gıda maddeleri için kullanılabilirliği olduğunu ifade eden spesifik sembol bulunmalıdır . • Ürün üzerinde tarım ve köyişleri bakanlığından üretim izin numarası bulunmalıdır .	50
67	TAHTA KARIŞTIRICI	100LÜ PAKET	• PÜRÜZSÜZ YAPIDA OLMALIDIR. • SIVI İLE TEMAS ETTİĞİN RENK KOKU VEYA TAD VERMEMELİLİDİR. • KOLAY KIRILIR YAPIDA OLMALIDIR. • YAPISINDA KİMYASAL BARINDIRMAMALIDIR. • ÜRETİCİ FİRMANIN TSE VE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIK İZNİ OLMALIDIR • KARIŞTIRICI BOYUTU EN AZ 9,5CM EN FAZLA 12,5CM OLMALIDIR	1000
68	STREÇ FİLM 300 M X 45	ADET	• ORJİNAL KUTUSUNDA OLMALI, KUTUNUN TEK TARAFINDA KESİCİ APARAT BULUNMALIDIR. • 300METRE BOYU, 45CM ENİ OLMALIDIR. • 1.KALİTE OLMALIDIR.	100
69	ÇÖP ŞİŞ 25 CM 100'LÜ	100LÜ PAKET	• PÜRÜZSÜZ YAPIDA OLMALIDIR. • SICAK İLE TEMAS ETTİĞİN RENK KOKU VEYA TAD VERMEMELİLİDİR. • KOLAY KIRILIR YAPIDA OLMALIDIR. • YAPISINDA KİMYASAL BARINDIRMAMALIDIR. • ÜRETİCİ FİRMANIN TSE VE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIK İZNİ OLMALIDIR	100

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

6.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların yıllık toplamı olan 236.501,00 TL ( İkiyüzotuzaltıbin Beşyüzbir Türk Lirası) bedel 0,üzerinden akdedilmiştir.

Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

6.2. Bu sözleşmede yer alan bazı ürünlerin talepleri olmaması durumunda listede yer alan başka ürünün talep sayısı arttırılarak alım yapılabilecektir.

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler

7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar

7.1.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin ilgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi(KDV hariç)damga, resim, harç, ulaşım, masraf ve Teknik Şartname 'de belirtilen tüm giderler sözleşme bedeline dahildir. YÜKLENİCİ Damga vergisi makbuzunu İdareye ibraz etmekle yükümlüdür.

7.1.2. Bu Protokolün tanzimi, ifası ile sona ermesine dair her türlü vergi, damga vergisi, resmi ve harçlar YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir. Sözleşme ile ilgili, damga vergisi ve diğer yasal yükümlülükler YÜKLENİCİ yerine getirilip İDARE’ye ibraz etmekle yükümlüdür.

7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler

7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, eğitim, sigorta, ambalaj, muayene masrafları (muayene ve kabul komisyonu üyelerinin yol ve konaklama masrafları hariç), montaj yapılacak ise montaj masrafı, malzemelerin yüklenmesi, boşaltılması, istiflenmesi, vb. masraflar sözleşme bedeline dahildir.

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri

8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

1) İdari şartname

2) Teknik şartname

3) Sözleşme tasarısı

4) Açıklamalar (varsa),

8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 9 - Sözleşmenin süresi

9.1. İşe başlama tarihi 18.11.2019; işi bitirme tarihi 18.11.2020

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.

9.3. Sözleşme süresi boyunca her bir ürünün fiyatlarının sabit olacağını firma taahhüt etmiştir.

Madde 10 - İşin yapılma yeri, işyeri teslim ve işe başlama tarihi

10.1. İşin yapılacağı yer/yerler: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKE DEPOLARI

10.2. İşyerinin teslimine ilişkin esaslar ve işe başlama tarihi: İşyeri teslimi yapılacaktır ve 9.1. maddesinde belirtilen tarihte işe başlanacaktır.

YÜKLENİCİ gecikilen her gün için sipariş edilen ürünlerin toplam bedelinin %0,6 (binde altı) oranında ceza ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu meblağ, İDARE tarafından bildirilen bir hesaba en geç 1 hafta içerisinde ihtara gerek kalmadan YÜKLENİCİ tarafından yatırılacaktır

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler

11.1. Kesin teminat

11.1.1. Yüklenici bu işe ilişkin olarak 10.000,00 TL (Onbin Türk Lirası) kesin teminat vermiştir.

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi sözleşme bitiş tarihinden 2 ay sonradır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

11.2. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

11.2.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.

11.2.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

11.2.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

11.2.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları

12.1. Ödeme yeri

12.1.1. Sözleşme bedeli BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mali İşler Müdürlüğü ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir:

12.2. Ödeme koşulları ve zamanı

12.2.1. İhale konusu işe ilişkin ödemeler; ürünlerin tam ve eksiksiz teslimatından sonra 30 takvim günüdür.

12.2. Yüklenici yapılan işe ilişkin hak ediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Yükleniciye bu iş için avans verilmeyecektir.

Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Bu sözleşme kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

14.4. Kurlarda %100 artış olması durumunda idareye fiyat revize önerisi (birim fiyat artışı %10’dan fazla olamaz) sunabilir. Ancak idareden onay alınmadığı takdirde fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapamaz.

Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar

15.1. Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Madde 16 - Cezalar ve sözleşmenin feshi

16.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

16.1.1. Yüklenicinin sözleşme dökümanına uygun olarak işe zamanında başlamaması ve işi süresinde bitirmemesi durumunda, İdare tarafından Yükleniciye en az 10(on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,6(binde altı)’i oranında gecikme cezası uygulanır. Ancak, gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilecek, sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin binde ikisi oranında ceza uygulanacaktır.

İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30'unu geçmeyecektir.

16.2. Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

16.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

16.4. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin ilgili maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 17 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

17.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

17.1.1. Mücbir sebepler:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

17.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.

17.1.3. Yüklenici tarafından zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz.

17.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller:

17.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

17.2.2. İlave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

Madde 18 - Kontrol Teşkilatı, görev ve yetkileri

18.1. İşin, sözleşme ve eklerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir.

Madde 19 - İşin yürütülmesine ilişkin kayıt ve tutanaklar

19.1. Her ürün teslimatında, teslimat tutanağı iki taraf yetkilileri tarafından da imzalanacaktır.

Madde 20 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

20.1. Bu işte kısmi kabul yapılacaktır. İdare malları 4farklı kampüs saymanlıklarında teslim alacaktır.

Yüklenici, bildirilen adetleri talep edilen saymanlığa teslim etmekle yükümlüdür.

20.2. Sözleşme konusu sipariş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmını) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Bunun üzerine (yapılan iş/ilgili kısım), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere adresinde ve başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde teslim alınır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur.

Madde 21 – Ürün Türleri ve Teminat Limitleri:

21.1. Ürün türleri ile teminat kapsamındaki limitler İlgili Teknik Şartnamede belirlenmiştir.

Madde 22 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları

22.1. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Teknik Şartnamenin İlgili Bölümünde belirlenmiş olup, Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür.

Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması

23.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla,

a) İşin yapılma veya teslim yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 24 - Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti

24.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde İlgili Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Madde 25 - Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

25.1. Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 26 - İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

26.1. Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ilgili maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 27 - Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

27.1. Yüklenicinin, sözleşme sürecinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ilgili maddelerine göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

27.2. Taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında idare yararı bulunması kaydıyla;

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden sözleşme edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin

Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır.

27.3. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği İlgili maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve Yükleniciden kesin teminat tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

Madde 28 - Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

28.1. Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatı iade edilir.

Madde 29 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

29.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

a) Sözleşmeye konu hizmet içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, sözleşme bedelinin % 20'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabilir.

İşin bu şartlar dahilin de tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

29.2. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş eksilişinin zorunlu olması halinde, işin;

a) Sözleşmeye konu hizmet içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, sözleşme bedelinin % 10’una kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme dokümanındaki hükümler çerçevesinde iş eksilişi yaptırılabilir.

Madde 30 - Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu

30.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği İlgili maddesinde belirtilen ve Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Madde 31 - Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu

31.1. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilir.

Madde 32 - Garanti ile ilgili şartlar

32.1. Yüklenici getirdiği tüm ürünleri garanti taahhütnamesi ile garanti altına alacaktır.

Eksik gramaj ya da metraj tespit edildiğinde firma eksiği tamamlayacak olup sözleşme bedelinin %0,01 kadar ceza ödemeyi kabul edecektir.

Madde 33 - Hüküm bulunmaxxx xxxxxx

33.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği hükümlerine, bu Yönetmeliklerde hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.

Madde 34 - Anlaşmazlıkların çözümü

34.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Büyükçekmece Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 35 - Yürürlük

35.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 36 - Sözleşmenin imzalanması

36.1. Bu sözleşme 36 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra 18.11.2019 tarihin de bir nüsha olarak imza altına alınmıştır.

YÜKLENİCİ İDARE

17