YEMEKLİK AYÇİÇEK YAĞI İMALATI SÖZLEŞMESİ TASARISI İHALE KAYIT NUMARASI :2022/324789
Sözleşme No /
Sözleşme Tarihi : .../…/…...
YEMEKLİK AYÇİÇEK YAĞI İMALATI SÖZLEŞMESİ TASARISI İHALE KAYIT NUMARASI :2022/324789
Madde 1- Sözleşmenin Tarafları
Bu sözleşme, bir tarafta Tekirdağ Başmüdürlüğü (bundan sonra “Ofis” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta …………………………………… (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.
Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler
2.1-Ofis’in adresi: Xxxxxxxx-Xxxxxx Xxx.Xxxxxxx Xxxxxxx Xx: 0-0 Xxxxxxxxxxxx- XXXXXXXX
Telefon no 0 000 000 00 00
Faks no 0 282 261 11 97
Elektronik posta adresi : xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx 2.2.- Yüklenicinin tebligata esas adresi :…………………
Telefon no :………………….
Faks no :………………….
Elektronik posta adresi (varsa) :………………….
2.3- Her iki taraf, madde 2.1 ve 2.2’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4- Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.
Madde 3- Sözleşmenin Konusu
2.000 ton (+% 20 Ofis opsiyonlu) ham Ayçiçek yağının nakliyesi dahil imalat noktasına taşınarak yemeklik Ayçiçek yağına işlenmesi ve ambalajlanması işidir
Söz konusu ham yağın imalatında, millileştirme aşamasında yapılacak olan analiz değerleri üzerinden hesaplamalar yapılacaktır.
3.1- 2.000 ton (+% 20 Ofis opsiyonlu) ham yağın Yükleniciye ait yağ fabrikasına taşınması Yükleniciye aittir.
3.2-Yağ fabrikasına gelen ham yağın fabrikada vasıtadan indirilmesi, boşaltılması, ham yağın, yemeklik yağa işlenmesi, ambalajlanması, yağ imalatından alınacak yemeklik yağ, kıymetli çıkıntı (soap-stock asitli yağ, perlit vb.)'nın tartılarak Ofis'e araç üzerinde teslim edilmesi ve bu süreçteki tüm işçilikler Yükleniciye aittir.
3.3- İmalattan elde edilecek olan yemeklik yağ Ofise ait olup elde edilecek kıymetli çıkıntıların tamamı soap-stock (asitli yağ), perlit vb. bedeli karşılığı (Madde 4.2 'de belirtilen fiyatlar üzerinden) Yükleniciye aittir.
Yemeklik yağlar ambalajlanmış olarak araç üstü teslim edilecektir.
3.4- İmalata verilecek ham yağın tesellüm tartıları ile imalattan elde edilecek ürünler ve kıymetli çıkıntıların çıkış tartıları, Yükleniciye ait olan ve Ofis tarafından kontrol edilmiş araba basküllerinde ve bila bedelle yapılacaktır.
Madde 4- Ödeme ve Tahsilat 4.1- Sözleşme Bedeli
İŞ FİİLİ | MİKTAR (TON) | BİRİM FİYAT (TL/TON) | TEKLİF TUTARI (TL) |
Ham Ayçiçek yağının taşınması, Yemeklik Ayçiçek yağına işlenmesi ve ambalajlanması fiyatı | 2.000 | ||
SÖZLEŞME BEDELİ (TL) | Rakamla | ||
Yazıyla |
4.2- Kıymetli Çıkıntı Satışı
İmalattan elde edilecek kıymetli çıkıntı miktarları imalat sonunda tartılarak belirlenecektir. Soap-Stock (Asitli Yağ) : 18.00 TL/kg'dan + (KDV)
Perlit : 9.00 TL/kg'dan + (KDV) satın almayı taahhüt ediyorum.
4.3- Fiyatlar, KDV hariç verilecektir.
Madde 5- Yüklenicinin Yükümlülükleri
5.1- Yüklenici, Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde Ofis’e tahsis edeceği fabrika imalat ünitelerini, depolarını ve yağ tanklarını temizleyip haşereden xxx xxxx getirmiş ve Ofis’e tahsis edilen fabrika ünitelerinde, depolarında ve yağ tanklarında kendisine veya
3. şâhsa ait her türlü ürün vb. malzemeyi kaldırmış olarak fabrika, depo ve tanklarını boş ve hazır bulunduracaktır.
Ofis’e tahsis edilen fabrika imalat ünitelerinin, depolarının ve yağ tanklarının varsa diğer imalat üniteleri ile bağlantısı kesilir. Bu durum Yüklenici tarafından Ofis’e taahhüt edilmiş sayılır. İmalata başlanıldıktan sonra aykırı bir durumun tespiti halinde (güveni kötüye kullanma, ürün değiştirme, karıştırma vb.) bu Sözleşmenin 18. maddesi ile İdari Şartnamenin 24. maddesinde yer alan hükümler uygulanır.
5.2- Yemeklik yağ imalatı sırasında, Ofis’çe fabrikada çalışmaları takip etmek üzere ekip bulundurulacaktır. Bu ekibin listesi ve bilahare yapılacak değişiklikler Ofis tarafından Yükleniciye yazılı olarak bildirilecektir.
Yüklenici, fabrikada görev yapacak Ofis ekibine her türlü çalışma ortamı ve kolaylığını sağlamakla yükümlüdür. Ekibin, çalışma yeri ve ihtiyaçlarını giderebileceği (büro, soyunma yeri, banyo vb.) yerlerin temini ile çalışma yerinin ısınma ve aydınlanma giderleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
5.3- Yüklenici, 2.000 ton ham yağ tankını, 2.000 ton yemeklik yağ tankını ve 1.000 tonluk mamul madde deposunu (ambalajlama işlemi başladığında) kullanıma hazır bulundurmak zorundadır. Yüklenici, imalat sırasında Ofis’e tahsis ettiği ham yağ tankı dışındaki diğer ham yağ tanklarına olan bağlantı vanalarını kapatarak Ofis mührüyle mühürlemesini sağlayacaktır.
5.4 – Yüklenici, kendisine teslim edilen ham yağ ve imalattan alınan yemeklik yağ, soap- stock (asitli yağ), perlit vb. kıymetli çıkıntılar ile Ofis’e ait diğer malzemeleri korumakla yükümlüdür.
5.5- Ofis'ten kaynaklanan sebeplerle Sözleşme süresi sonunda fabrika depolarında bulundurulan ürünlerin (soap-stock asitli yağ, perlit vb.) çekilememesi durumunda, 30 gün süreyle herhangi bir depolama ücreti ödenmeyecektir.
Ambalajlı haldeki yemeklik yağlar için ise sözleşme bitiş tarihinden itibaren herhangi bir ilave ücret talep edilmeden Ofis’e tahsis edilecek müstakil, muhafaza ve depolama şartlarına haiz bir depoda 30 gün süreyle stoklanacaktır.
5.6- Üretime başlanılmadan önce Ofis’çe oluşturulacak teknik bir heyet marifetiyle, Yükleniciye ait yağ fabrikasının aşağıda belirtilen şartların sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilerek tutanağa bağlanır.
5.6.1- İdari Şartnamenin; “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler” başlıklı
7. maddesinin “n” bendi gereğince, ihaleye sunulan depolama kapasitelerini de içerir krokideki taahhütlerin sağlanıp sağlanmadığı,
5.6.2- İdari Şartnamenin; “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler” başlıklı
7. maddesinin “m” bendi gereğince araba baskülünün belirtilen özeliklerinin sağlanıp sağlanmadığı,
5.6.3- İdari Şartnamenin; “Yağ Fabrikalarında Aranan Özellikler” başlıklı 8. maddesinde belirtilen özeliklerin sağlanıp sağlanmadığı.
5.6.4- Yukarıda belirtilen şartların sağlanmış olması halinde bu durum taraflarca tutanağa bağlanarak üretime başlanılacaktır.
5.6.5- Yukarıda belirtilen şartların sağlanamaması halinde ise bu durum tutanağa bağlanarak Sözleşmenin 18.1. maddesi (İdari Şartnamenin 24.1. maddesi) uygulanır.
5.7- Araç plakalarının sorgulanmasının yanı sıra suça yatkın şoförlere ürün teslim edilmemesini teminen; gasp, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığını gösterir son 6 ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi Yüklenici tarafından temin edilerek Ofis sevk işyerine teslim edilecektir. Adli sicil belgesi olmayan araç sahibine/şoföre ürün teslim edilmeyecektir.
Madde 6- İşleme Yöntemi ve İmalatın Değerlendirilmesi
6.1- İmalata verilecek ham yağın analizleri Ofisçe yaptırılmış olup bu analiz değerleri esas alınacaktır.
6.2- 2.000 ton ham yağın xxxxxx Xxxxxxx yağına işlenmesine sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde imalata başlanacaktır.
6.3- Yağ fabrikasında tesellüm edilecek her araçtan numune alınacak, gün sonunda bu numuneler paçal yapılarak Yüklenicinin kendisi veya yasal temsilcileri nezaretinde 1 litrelik şahit numune haline getirilecek olup tesellüm tamamlanıncaya kadar bu işleme devam edilecektir. Tesellüm tamamlandığında bu şahit numuneler paçal yapılarak 3 adet 2’şer litrelik temsili numune haline getirilerek imalat sonuna kadar saklanacaktır.
Yemeklik yağ imalatı tamamlandığında ihtilaf çıkması durumunda hazırlanan bu şahit numunelerden bir adedi akredite laboratuvara gönderilecektir. Diğer numuneler ise Ofis’çe şahit numune olarak saklanacaktır.
6.4- Yemeklik Ayçiçek yağı Tip 1’e uygun olarak üretilecektir. İmalattan alınan yemeklik yağ, Teknik Şartnamede belirtilen evsaf ve görünümde olacaktır.
Ham yağ, TS 886 No’lu Yemeklik Ayçiçek Yağı Standardı’nda tanımlanan yağ özelliklerine ve Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olarak işlenecektir. Yemeklik yağda (ambalajlamadan önce) Teknik Şartnamenin ekinde belirtilen analizler, akredite bir laboratuvarda masrafları Yükleniciye ait olmak üzere yaptırılacaktır.
6.5- Yemeklik yağ imalatı tamamlandığında tüm partiyi temsil edecek şekilde 3 adet 2’şer litrelik temsili numune hazırlanacaktır. Temsili numunelerden bir tanesi Ambalajlanmadan önce akredite bir laboratuvarda masrafları yükleniciye ait olmak üzere gönderilecek ve Teknik Şartnamenin Ek:1’de belirtilen analizleri yaptırılacaktır. Diğer numuneler ise Ofis’çe şahit numune olarak saklanacaktır.
Yemeklik yağ analiz sonuçları TS 886 Standardı’na ve Türk Gıda Kodeksi’ne uymadığı takdirde yemeklik yağ yeniden üretime verilerek istenilen standarda getirilecek olup bu işlemden dolayı Ofis zararı oluşması halinde bu zarar Yükleniciden tazmin edilecektir.
6.6- Akredite laboratuvarda yapılan analiz sonuçları esas kabul edilecek olup analiz ücretleri Yükleniciye aittir.
Yüklenici tarafından analiz sonucuna 10 gün içerisinde itiraz söz konusu olması halinde şahit numuneler Ofis’in uygun göreceği farklı iki akredite laboratuvara gönderilecek olup analiz ücretleri Yükleniciye ait olacaktır. Bu durumda, her iki analiz sonucunun ortalaması esas alınacak olup başka bir itiraz kabul edilmeyecektir.
6.7- Yemeklik yağ imalatı sonunda akredite laboratuvarı sonucu ile imalat sonucu elde edilen değerler karşılaştırılarak yemeklik yağ, soap-stock (asitli yağ), perlit, vb. kıymetli çıkıntılar tartılarak tespit edilen miktarlar oransal olarak karşılaştırılacaktır. Aradaki fark Teknik Şartnamenin
2. maddesinde belirtilen üretim kayıpları limitlerinden fazla olursa oluşan Ofis zararı bu Sözleşmenin madde 10.a’da belirtilen fiyat üzerinden Yükleniciden tahsil edilir. Üretimde meydana gelebilecek fazlalıklar ise Ofis’e aittir.
6.8- Ofis’çe oluşturulacak bir heyet marifetiyle Ofis’e ait olup teslim edilmeyen ürün bulunup bulunmadığına dair gerekli tespit yapılarak tutanağa bağlanır.
6.9- Ofis’e teslim edilmeyip alıkonmuş ürünün tespiti halinde ise bu durum tutanağa bağlanarak bu Sözleşmenin 18.1. maddesi uygulanır.
6.10- Ham yağın, yemeklik yağa işlenmesi sırasında oluşacak fabrika üretim kaybı, en fazla “Ham yağın % asidite oranı X 2 + % 3 (diğer kayıpların toplamı)” olacaktır.
Madde 7- Yemeklik Yağ ile Kıymetli Çıkıntıların Teslim Şekli
7.1-İmalattan elde edilecek olan yemeklik yağ Ofise ait olup oluşacak kıymetli çıkıntı (Sözleşmenin 4.2 Maddesinde yer alan satış fiyatlarından hesaplanacak bedel karşılığında Yükleniciye verilecektir.
7.2- İmalattan elde edilecek yağ 5 litrelik olacak şekilde teneke kutu ambalajlarda paketlenecektir. 5 litrelik teneke kutular 4'lü gruplar halinde naylon (strech'li) ambalaj malzemesi ile ambalajlanacaktır. Ofis, ihtiyaç duyulması halinde farklı imalat yaptırabilecektir.
7.3- Yemeklik yağ, raf ömrü 2 (iki) yıl olacak şekilde ambalajlanacaktır.
7.4- Ofis’çe belirtilen paketleme işleminde kullanılacak ambalaj malzemelerinin, TS 341’e uygun olarak temini Yükleniciye aittir. Yağ ambalajları üzerindeki etiketler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne uygun olarak Yüklenici tarafından temin edilecektir. Etiketlerin grafik-tasarım ve içeriği Yüklenici tarafından belirlenerek TMO’ya önerilecek, ancak önerilen etiketlerin kullanılabilmesi için TMO’nun “Yüklenici tarafından önerilen etiketlerin grafik-tasarım ve içerik açısından uygun bulunduğuna dair” yazılı onayı alınacaktır. TMO, Yüklenici tarafından önerilen etiketlerde grafik-tasarım ve içerik değişikliği talebinde bulunabilecektir. Ayrıca Ofis’e ait “Barkod Numaraları” da Yüklenici tarafından etiketler üzerine yazdırılacaktır.
Madde 8- Ham ve Yemeklik Yağın Yükleme, Boşaltma ve Sevkiyatı
Ham yağ Yükleniciye araç üzerinde teslim edilecek olup Yüklenici tarafından yağ fabrikasına taşınacaktır.
Yemeklik yağın teslimatı ise ambalajlanmış olarak araç üstü teslim edilecektir.
Madde 9- Ham ve Yemeklik Yağ ve Kıymetli Çıkıntıların Tartılması
İmalata verilecek ham yağ ile imalattan alınacak ürünlerin fabrikadaki sevk ve tesellüm tartıları Ofis personeli tarafından yapılır.
Yüklenicinin Ofis’in kullanımına vereceği veya vermekle yükümlü olduğu araba baskülü ve seyyar basküllerin tamamı, Ofis baskül teknisyeninin kontrol edip uygun görmesi durumunda kullanılmaya başlanılacaktır. Araba baskülü ve diğer tartı alet ve cihazlarının arızalı olduğunun tespiti halinde Yüklenici derhal bu arızaları gidererek kullanıma hazır hale getirecektir.
İmalat yapacak olan fabrikaların kendi tesis sahası içerisinde, faal ve sağlıklı ölçüm yapabilen en az 40 tonluk ve en fazla 20 kg taksimat aralığı olan kendilerine ait araba baskülü bulunacaktır.
Madde 10- Cezalar ve Kesintiler
10.a- İmalat Sonucu Teslimde Eksiklik;
Ham yağın, yemeklik yağa işlenmesi sonucu Teknik Şartnamede belirtilen üretim kayıpları haricinde, Sözleşmenin 6.8. maddesinde detaylı olarak yer alan üretim noksanlığı tespit edilmesi halinde, noksanlık miktarı kadar ürün bedeli; yemeklik Ayçiçek yağına ait Ofis maliyeti üzerinden hesaplanarak Yükleniciden tahsil edilir. Tahsilat, öncelikle Yüklenicinin Ofis hesaplarında bulunan istihkak alacaklarından mahsup edilmek suretiyle yapılır.
Noksanlıklarda, Teknik Şartnamede yer alan üretim kayıpları haricinde fire kabul edilmez.
Üretimde meydana gelebilecek fazlalıklar ise Ofis’e aittir.
10.b- Taşıma Sonucu Teslimde Eksiklik;
Ham yağ taşımalarında sevk işyeri, yüklediği her tankerde, uygun göreceği yerlere Ofis kurşun mühürlerini vuracak ve sevk irsaliyesinde mühür sayısını belirtecektir. Fabrikaya gelen vasıtalar da, fabrikada görevli Ofis personeli ve fabrika yetkilileri tarafından kurşun mühürleri kontrol edilerek ve sayılarak teslim alınacaktır. Eksik ve/veya bozuk mühür tespiti durumunda ürün uygun bir laboratuvarda analiz edilecektir. Sonuçların farklı çıkması durumunda ürün bedeli; madde 10.a’da belirtilen fiyat üzerinden bedeli üzerinden hesaplanarak Yükleniciden tahsil edilir.
Taşımalarda, araç bazında 60 kg’a kadar olan noksanlıklar normal noksanlık sayılacaktır. 60 kg’a kadar olan noksanlıkların fazlalıklardan mahsubundan sonra taşıma partisine oranı
% 0.1’in üzerinde olan ham yağ noksanlığında ürün bedeli; madde 10.a’da belirtilen fiyat üzerinden bedeli hesaplanarak Yükleniciden tahsil edilir. Tahsilat, öncelikle Yüklenicinin Ofis hesaplarında bulunan istihkak alacaklarından mahsup edilmek suretiyle yapılır.
Vasıta başına noksanlık miktarının 60 kg’ı geçmesi halinde, bu noksanlıklar Ofis’in Kontrolörlerine inceletilerek kasıt, kusur, ihmal ve her türlü kötü niyetli hareketlerin tespiti halinde hiçbir şekilde fazlalıklardan mahsup edilmeyecektir. Bu noksanlıkların tamamına karşılık gelen ürün bedeli Yükleniciden tahsil edilir. Ancak, 60 kg’ın üzerindeki noksanlıkların teknik nedenlerle meydana geldiğinin Ofis’çe tespit edilmesi halinde ise normal noksanlık gibi işlem yapılacaktır.
10.c- Süresinde Yapılmayan Teslimat;
Yüklenici, taşımak üzere teslim aldığı emtiayı, imalatın yapıldığı yağ fabrikasına taşıyıp teslim edinceye kadar geçecek süre içinde emtianın iyi bakım ve muhafazasından, yükleme- boşaltma veya taşıma sırasında ya da her nerede ve her ne suretle olursa olsun miktarında meydana gelecek noksanlıklardan ve vasıflarda meydana gelecek değişmelerden sorumlu olup, sevk işyerinin tesellüm işyerine olan uzaklığına göre geçecek normal süre içinde emtiayı taşıyıp tesellüm iş yerine teslim etmekle yükümlüdür. Yüklenen emtianın, normal seyir süresi sonunda malı yüklediği günü müteakip 2 (iki) takvim günü içerisinde tesellüm işyerine teslim edilmemesi durumunda Yüklenici, gecikmenin gerekçelerini belgelerle ispat etmek zorundadır.
Aksi takdirde, yüklemenin yapıldığı günü müteakip tarih ile tesellümün yapıldığı tarihe kadar geçen süreden 2 (iki) takvim günü düşüldükten sonra gecikilen her gün için, yüklenmiş bulunan ürüne ait fiyat madde 10 (a) üzerinden hesaplanacak toplam ürün bedelinin % 1’i oranında ceza, Yükleniciden tahsil edilir. Tahsilat, öncelikle Yüklenicinin Ofis hesaplarında bulunan istihkak alacaklarından mahsup edilmek suretiyle yapılır.
10.d- Teslimatın Yapılmaması veya Eksik Yapılması Halinde;
Yüklenicinin taşımak üzere teslim aldığı ham yağı yükleyen araçlardan (gerek yüklenici araçları, gerekse Yüklenicinin piyasadan temin ettiği araçlar) 1 (bir) veya daha fazlasının ademi teslim durumuna göre tesellüm işyerine götürülmemesinden, kaybolmasından, çalınmasından veya herhangi bir kısmının alıkonulmasından, satılmasından, saklanmasından ya da ademi teslim durumuna göre noksan teslim edilmesi halinde, kaybolan veya noksan tesellüm edilen ham yağa karşılık gelen ürün bedeli; madde 10(a) üzerinden hesaplanarak Yükleniciden tahsil edilir.
Tahsilatta, bu sözleşmede yer alan faiz oranı uygulanır. Hesaplanan Ofis alacağı, hüküm alınmasına ve hiçbir yasal işlem yapılmasına gerek kalmaksızın Yüklenicinin Ofis hesaplarında bulunan istihkak alacaklarından mahsup edilmek suretiyle yapılır.
10.e- Emtianın evsafının benzin, ilaç vs. maddeler bulaştırılarak bozulması halinde;
Sözleşme konusu olan Ofis’e ait ham ve yemeklik yağ ile (soap-stock asitli yağ, perlit vb.) kıymetli çıkıntılar ve ambalaj malzemeleri vb. Yüklenici güvencesindedir.
Emtiaya; Yüklenici elinde iken gaz, benzin, mazot, katran, ilaç ve benzeri maddelerin bulaşması halinde, bu bulaşma ve sinmenin emtiayı insan ve hayvan sağlığına zararlı kılmış olup olmadığına bakılmaksızın Yüklenici, emtia bedelini kayıtsız şartsız Ofis’e derhal ödemekle yükümlüdür. Bu gibi durumlarda bulaşan ve koku alan emtiadan, insan ve hayvan sağlığına zararlı oldukları resmi kuruluş raporları ile belirlenenler Yükleniciye verilmez. Bunlar Ofis’çe görevlendirilecek bir komisyon eliyle imha edilerek imha keyfiyeti bir tutanakla belirlenir.
Yüklenici dilediği takdirde, imha yer ve zamanını Ofis’ten öğrenmek suretiyle imha esnasında gözlemci olarak hazır bulunabileceği gibi yasal temsilcisini veya vekilini hazır bulundurabilir.
Bu takdirde imha tutanağı Yüklenici veya onun adına gözlemcilik yapanlar tarafından da imza edilir. Şayet bu şekilde bulaşan veya koku almış bulunan emtianın insan ve hayvan sağlığına zararlı olmadığı resmi kuruluş raporu ile belirlenirse, emtia Yükleniciye verilir.
Ofis dilediği takdirde, Yüklenicide bu emtiayı taahhüdün sonunda ve hesap kesimi sırasında teslim etmek hakkına ve yetkisine de haizdir. Ofis tarafından bu yetkinin kullanılmasına karşı yapılacak Yüklenici itirazları geçerli olmaz. Ayrıca, rapor alınması nedeniyle yapılan masraflardan da yüklenici sorumludur.
Bu madde kapsamında oluşabilecek Ofis zararı; ürünlere ait fiyatlar Madde 10 (a) üzerinden ve faiz (maddesi 18.4) tahakkuk ettirilerek hüküm alınmasına ve hiçbir yasal işlem yapılmasına gerek kalmaksızın Yüklenicinin Ofis hesaplarında bulunan istihkak alacaklarından mahsup edilir.
10.f- Tesellüm işyerinde, işyeri aleyhine analiz ve evsaf farkı olması halinde;
Bu madde kapsamında işlem yoktur.
10.g- Tartıda Kasıtlı Davranış;
Noksanlık bedellerinden kurtulmak amacıyla, kamyon/tanker dolu veya boş tartıya girmeleri esnasında kamyon/tanker üzerine insan, bidon, stepne, zincir, vs. koyarak veya alarak kasıtlı davranışları tespit edilenlerden, kamyon/tanker üzerine fazladan koydukları veya aldıkları mezkûr malzeme ağırlığının 3 (üç) katına tekabül eden emtia bedeli madde 10 (a)’da belirlenmiş fiyat maliyeti üzerinden hesaplanılarak faiziyle birlikte tahsil edilir.
Ofis’çe yaptırılacak taşıma işlerinde bu tür kasıtlı davranışta bulunan araca/sahibine bir daha yük verilmez. Yüklenici, taşıma işini yapan araçtan/şoförden sorumlu olduğundan Ofis’in uğradığı zararı ödemekle yükümlüdür. Ofis zararının ödenmemesi veya bu davranışın Yüklenici tarafından yaptırıldığının tespiti halinde Sözleşmenin 18. maddesi uygulanır.
10.h- Cezalar ve Kesintiler maddesi (Madde 10) kapsamında oluşan Ofis alacağını, yüklenici istihkaklarının karşılayamaması durumunda; Yüklenici, bakiye Ofis alacağını, kendisine yapılacak yazılı tebligatın tebellüğ tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde faizi ile birlikte nakden ödemekle sorumludur. Ofis alacağının bu yolla tahsil edilememesi halinde, Sözleşmenin 18. maddesi uygulanır.
Madde 11- Günlük İşleme Miktarı
Ofis’ten kaynaklanan sebeplerin dışında ve Ofis’çe kabul edilebilen bir sebebe dayanmadığı sürece, günlük en az 200 ton yemeklik yağa işleme ve 200 ton ambalajlama kapasitesine sahip olmalıdır.
Madde 12-Yükümlülüklerin İhlali
İmalat sözleşme süresinde tamamlanmaması durumunda gecikilen her gün için günlük
1.000 TL ceza uygulanır. Yüklenicinin doğmuş ilk istihkakından kesilir.
Madde 13- Türk Gıda Kodeksi Hükümleri
13.1- Hammadde, mamul madde, üretim ve son ürün kalite kontrol, Türk Gıda Kodeksi’ne uygunluk Yüklenici firmaya aittir.
13.2- Türk Gıda Kodeks’i “Etiketleme Yönetmeliği’nde” yer alan Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi kapsamında her türlü iş ve işlemin yapılması ile bu işlemler için oluşacak maliyet Yükleniciye aittir.
Madde 14- Yüklenicinin Yasal Yükümlülükleri
14.1- Sosyal Güvenlik Kurumu ve İş Kanunu ve ilgili mevzuatın emrettiği bütün yasal tedbirlerin ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinden Yüklenici sorumlu olup, yetkili mercilerin muhatabı Yüklenicidir.
Sözleşmenin akdinden sonra yüklenici, ihale konusu iş için işçi çalıştırdığı takdirde SGK’ya bildirimde bulunmak zorundadır. Bu sözleşmeye konu işlerin yapılması ve çalıştırılan işçiler konusunda Bakanlar Kurulunun 88/13168 sayılı kararına, 4857 sayılı İş Kanununa, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ve diğer çalışma mevzuatlarına aynen riayet edecektir.
İş Kanunu ve başka çalışma mevzuatı kapsamına girilmesi halinde, yüklenici işveren sıfatıyla
3. şahıslara ücret, yan ödeme, çalışma şartları, işçi sağlığı, iş güvenliği gibi konularda yükümlülük getiren İş Kanunu ve çalışma hayatı ile ilgili tüm mevzuatın işverenlere yüklediği yükümlülükleri yerine getirmeye mecburdur.
14.2- Sözleşme akdinden sonra; işin mahiyeti, Yüklenicinin adı ve adresi Ofis’çe SGK’ya bildirilir. Hesap kesimi sonucunda Yüklenicinin kesin teminatının iade edilebilmesi için SGK’dan ilişiksizlik belgesi getirmesi gerekmektedir.
Madde 15- Çalışma Gün ve Saatleri
Ofis gerekli gördüğü takdirde, mer’i mevzuata uymak kaydıyla, Yüklenici Bayram ve Resmi tatil günlerinde de işe devam edeceği gibi gerekirse vardiyalı olarak da çalışmak zorundadır.
Tatil günlerinde Ofis’in talebi doğrultusunda çalışma yapılmaması durumunda, çalışılmayan gün sayısı Sözleşme süresine eklenecektir.
Madde 16- Ödeme Yeri ve Şartları
Yüklenicinin ve varsa alt yüklenicilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na idari para cezası, prim ve primine ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden borcu olmadığına ilişkin ilgili mevzuatı dâhilinde alınacak yazının Ofis’e ibraz edilmesi halinde imalat bedeli ödenecektir.
Ödeme, imalatın tamamlanmasına müteakip yapılacaktır. Yüklenicinin hizmet Sözleşmesinden doğan alacaklarının tahakkuk ve hesaplaşmasında ve işin sonunda yapılacak ibralaşmada Ofis kayıtları esastır.
Madde 17- İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi, Sözleşmenin Sona Ermesi
Yüklenici, Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde fabrikasını imalata hazır hale getirerek işe başlamak zorundadır.
Ancak, ambalaj malzemesinin temininde sıkıntı yaşanması, bu durum yazı ile bildirilmesi ve Ofis’çe uygun görülmesi halinde firmaya ilave süre verilecektir. İlave verilen süre sözleşme süresine eklenecektir.
23.1. maddede sayılan mücbir sebepler haricinde sözleşme, imzalandığı tarihten itibaren 6
aydır.
17.1- Ofis’ten kaynaklanabilecek nedenlerle Yüklenicinin gün kaybı söz konusu olursa,
günlük asgari kapasitesi olan 200 ton dikkate alınarak gerekli gün hesabı yapılıp, bu durum taraflarca ortak tutanağa bağlanarak Sözleşme süresine ilave edilir. Bu süre uzatımı nedeniyle Yüklenici herhangi bir talepte bulunamayacaktır.
17.2- Bu Sözleşmenin 15. maddesi gereği tatil günlerinde Ofis’in talebi doğrultusunda çalışma yapılmaması durumunda, çalışılmayan gün sayısı Sözleşme süresine eklenecektir.
17.3- İmalat sonucu elde edilen ürünlerin ve tüm malzemelerin Ofis’ten kaynaklanan sebeplerle fabrika depolarından çekilememesi durumunda, sözleşme süresi 30 (otuz) günü uzamış sayılır.
Bu süre zarfında Ofis’in ürünlerini fabrika depolarından çekmesini müteakip taraflar arasında hesap kesimi yapılır ve Sözleşme sona erer.
Madde 18- Sözleşmenin Feshi, Tasfiyesi ve Teminatın Nakde Çevrilmesi
18.1- Yüklenicinin, bu Sözleşmenin 5.1, 5.6 ve 6.9 maddelerinde belirtilen şartları sağlamadığı, taahhütlerini kısmen veya tamamen yerine getirmediği, yükümlülük ve sorumluluklarına riayet etmediği, güveni kötüye kullanmak suretiyle Sözleşme ve KİK mevzuatlarına aykırı davranması hallerinde, Ofis ayrıca Yükleniciye protesto çekilmesine, hüküm alınmasına ve hiç bir yasal merasim yapılmasına gerek kalmaksızın Sözleşmeyi feshederek Yüklenicinin mevcut kesin ve munzam teminatlarını irat kaydeder.
Sözleşmenin feshi nedeniyle oluşacak tüm Ofis zararları yasal faizleriyle birlikte ayrıca Yükleniciden tahsil edilir.
18.2- Fesih durumunda; feshedilen Sözleşmenin bakiye kısmının Ofis tarafından yeniden ihale edilmesi ve bu ihale sonucunda ise Ofis aleyhine fiyat farkı oluşması halinde, bu fark Yükleniciden yasal faizleriyle birlikte ayrıca tahsil edilir.
18.3- Yüklenicinin işi sık sık geciktirmesi, tanınan süreler içinde taahhüdünü yerine getirmemesi, Sözleşme hükümlerine uyulmaması anlamını taşır.
18.4- İşbu Sözleşmenin uygulanması sonucunda herhangi bir nedenle Ofis’in bu Sözleşmede taraf olan Yükleniciden alacaklı duruma geçmesi halinde alacağın doğduğu tarihten tahsil tarihine kadar yıllık % oranı üzerinden faiz talep etme hakkı doğacaktır.
Madde 19- Kesin Teminata İlişkin Hükümler
19.1-Kesin teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde; Yüklenici bu işe ilişkin olarak TL süresiz kesin teminat mektubu vermiştir.
19.2- Kesin teminatın banka teminat mektubu olarak verilmemesi halinde; Yüklenici bu işe ilişkin olarak .............................TL kesin teminat vermiştir.
Madde 20- Kesin Teminatın Geri Verilmesi
20.1- Taahhüdün, Sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı Ofis’e herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan ilişiksizlik belgesi ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan yasal vergi kesintilerine ilişkin borcunun olmadığına dair bağlı olduğu vergi dairesinden alacağı belgenin Ofis’e verilmesinin ardından Yükleniciden ibra belgesi alınarak kesin teminatın tamamı, Yükleniciye iade edilecektir.
20.2- Yüklenicinin bu iş nedeniyle Ofis’e ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine kadar ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye geri verilir.
Madde 21- Sözleşme Masrafları ve KDV
21.1- Sözleşmenin imzalanması ve taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin doğacak vergi, resim, harç ve diğer tüm masraflar Yükleniciye aittir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil olmayıp Ofis tarafından Yükleniciye ödenecektir.
21.2- Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten bitiş tarihine kadar, asgari ücret, akaryakıt ve elektrik, herhangi bir girdi ve vergi, resim ve harçlarda yapılacak artışlar nedeniyle yüklenici, sözleşmedeki yazılı fiyatın yükseltilmesini veya sözleşmenin feshini talep edemez.
21.3- Bu sözleşmede, ayrıca belirtilenler haricinde yer alan tüm fiyat ve tutarlar “KDV” hariç olarak belirlenmiştir.
Madde 22- Sözleşmenin Devri
Yüklenici Ofis’in yazılı muvafakati olmadan sözleşmeyi başkasına devredemeyeceği gibi sözleşmeden doğacak hak ve yükümlülüklerine de gerçek veya tüzel hiç bir kişiyi ortak edemez. Yüklenici yapılan işe ilişkin hak ediş ve alacaklarını Ofis’in yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi zorunludur.
Madde 23- Süre Uzatımının Uygulanması 23.1- Mücbir Sebepler:
23.1.1- Yağış, grev gibi Ofis’in elinde olmayan nedenlerle fabrikanın boş beklemesi veya gerektiğinde imalata verilecek aralarda geçecek zaman kayıpları için Yüklenici herhangi bir ücret veya tazminat talebinde bulunamaz.
23.1.2- Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin Ofis’e yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir:
a) Doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,
e) Gerektiğinde Ofis’çe kabul edilebilecek benzeri diğer haller.
23.2- Ofis’ten Kaynaklanan Sebeplerle İşin Süre Uzatımı:
Ofis’in, sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşme ve şartnamede yer alan yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple işin süresi içinde bitirilmesinin mümkün olmaması halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli kaldırmaya gücünün yetmemesi kaydıyla, durum Ofis’çe incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi, gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir.
Madde 24- Ofis Ürünlerinin Korunması:
Sözleşme konusu olan her türlü emtia (ham ve yemeklik yağ, perlit, soap-stock asitli yağ, kıymetli çıkıntılar vb.) ile tüm malzemeler Yüklenici güvencesindedir.
24.1- İşlenmek üzere Yükleniciye teslim edilen Ofis’e ait ürünlerin nakliyesi dâhil fabrikada hammadde olarak depolanması, imalatı, imalattan alınan tüm ürünlerin depolanarak Ofis’e teslim edilmesi sürecindeki her türlü riske karşı önlem alınarak korunması ile meydana gelebilecek her türlü zayiatın sorumluluğu tamamen Yükleniciye aittir. Bu kapsamda;
24.1.1- Yüklenicinin, imalat ünitesinden ayrı bir hammadde ve mamul madde deposu bulunacaktır. Bu depoların anahtarları Ofis ve Yüklenicide bulunacak şekilde çift kilitli olacaktır. Kapılar Ofisin görevlendirdiği personel ile birlikte kapatılacak ve açılacaktır. Bu depolara giriş- çıkış işlemleri Ofis’in görevlendirdiği personelin imzasını taşıyan evraklarla olacaktır. Ne ad altında olursa olsun Ofis’in imzasını taşımayan hiçbir giriş-çıkış işlemi ve noksanlık kabul edilmeyecektir. Bundan doğacak her türlü zararlar Yükleniciye ait olup Yüklenici tarafından Ofis’e ödenecektir.
24.1.2- Yüklenici, bu Sözleşme kapsamındaki sorumlulukları nedeniyle Ofis’e vereceği her türlü kusurlu ve kusursuz zarardan tamamen sorumlu olup oluşan zararları Ofis’e ödeyecektir.
24.1.3- Yükleniciden tazmini gereken zararların tespitinde; Ofis’in ve Yüklenicinin kayıt ve belgeleri karşılıklı olarak mutabakat yapılır. Mutabakatsızlık durumunda Ofis’in kayıt ve belgeleri esas alınır.
Madde 25- Taşıtlara Yük Verilmesi
25.1-Araç plakalarının sorgulanmasının yanı sıra suça yatkın şoförlere ürün teslim edilmemesini teminen; gasp, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığını gösterir son 6 ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi Yüklenici tarafından temin edilerek Ofis sevk işyerine teslim edilecektir. Adli sicil belgesi olmayan araç sahibine/şoföre ürün teslim edilmeyecektir.
25.2-Bu Sözleşme gereğince yapılacak taşımalarda, Yüklenici kamyon/tankerlerine, yürürlükte bulunan mevcut Karayolları Trafik Kanunu, Tüzüğü ve Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde kamyon istiap hadleri kadar ürün verilecek olup tartı toleransı uygulanmayacaktır.
Ancak Türk Standartları Enstitüsü veya Karayolları Genel Müdürlüğü’nce verilecek “Karayolu Uygunluk Belgesi”ne istinaden, taşıtların dingil ve taşıma kapasitelerinin yükseltilmesi halinde, bu araçlara artırılan taşıma sınırları dâhilinde yük verilebilir. Yüklenici bunun haricinde aksi talepte bulunamaz.
Karayollarında yapılacak sabit veya seyyar ağırlık kontrolü esnasında, aracın azami toplam ağırlığı aşılamaz.
Yürürlükte bulunan mevcut Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Azami Toplam Ağırlık = Net Ağırlık (aracın yüksüz ağırlığı) + İstiap Haddi (araca verilecek yük miktarına tolerans uygulanmayacaktır.)
Yüklenici araçlarına yapılacak yüklemelerde; Karayolu Trafik Kanunu ve Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri kapsamında, gabari tanımı doğrultusunda araçların uzunluk, genişlik ve azami yükseklik ölçülerine uygun hareket edilir.
Madde 26- Xxxxx Xxxxxx
Taahhüdün bitmesi veya Sözleşmenin feshi halinde, hesabını kesmesi hususunda Yükleniciye yapılacak tebliğ tarihinden itibaren geçecek 15 gün içerisinde Yüklenici hesap kesimi için Ofis’e başvurmazsa Ofis, hesabı resen tasfiye ederek sonucunu Yüklenicinin gösterdiği kanuni tebligat adresine tebliğ eder. Bu takdirde bu sonuç Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır.
Madde 27- Anlaşmazlıkların Çözümü
Bu Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Tekirdağ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Madde 28- Yürürlük Tarihi
İşbu Sözleşme, imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
28 maddeden ibaret olan bu sözleşme; yüklenici ve Ofis tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra iki nüsha halinde imzalanmıştır.
…-../…-./…-… tarih …-….sayılı vezne makbuzu ile binde …-….oranında sözleşme damga vergisi…-…….. ve binde…-……. oranında ihale komisyon karar harcı vergisi TL
olmak üzere toplam… TL tahsil edilmiştir.