ÇUVALLI EKMEKLİK BUĞDAY UNU TEMİNİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİ

1- KONUSU:

Suriye’deki olaylarda zarar gören sivil halka Kızılay aracılığıyla ekmeklik buğday karşılığı un hibe edilmek üzere 25 kg’lık çuvallar halinde 1.800 ton (±%20 TMO opsiyonunda) ekmeklik buğday ununun temini işidir.

2- İHALEYİ YAPAN :

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’dür. Bundan sonra TMO olarak geçecektir. TMO irtibat adresi, telefon ve faks numaraları aşağıdadır;

Adres : Müdafaa Caddesi No:18 06100 Bakanlıklar /ANKARA Telefon no 0 000 000 00 00

Faks no : 0 312 417 59 34 – 416 34 00

İnternet adresi : xxx.xxx.xxx.xx

3- TEKLİF VERME YERİ VE ŞEKLİ:

İhale, 02.02.2017 günü saat 10:00’de TMO Genel Müdürlüğünde kapalı zarfla teklif alma yöntemine göre yapılacaktır.

Teklif mektupları ihale günü saat 10:00’a kadar Xxxxxxx Xxx. Xx:00 Xxxxxxxxxxx/XXXXXX adresinde bulunan TMO Genel Müdürlüğü Haberleşme Şube Müdürlüğüne verilecektir.

Kapalı zarfla verilen tekliflerin açılıp okunmasından sonra ihaleye teklif veren firma sayısının 3 (üç) ve daha az olması durumunda tüm teklif sahipleri ile 3 (üç) den fazla olması durumunda ise en düşük teklif veren 3 (üç) teklif sahibi ile pazarlık yapılacak ve Komisyonca yeni teklifleri istenecektir. İhale, 3 firma en son tekliflerini verinceye kadar devam edecektir. Teklif vermekten çekilen firmanın en son teklifi geçerli olacaktır.

Teklifler; yüklenici firma tarafından şartnamede vasıfları belirtilen çuvallı unun, Türk Kızılayı’nın açık adresi bilahare verilecek olan Hatay ve/veya Gaziantep ve/veya Kilis’teki adreslerine (deposuna veya araçlarına) teslim edilmesi karşılığında, TMO depolarından dökme araç üstü buğday olarak verilecektir.

Teklifte; şartname ekinde (EK:1) belirtilen ve TMO tarafından 1373 satış kodu ile tasnif edilen ekmeklik buğdaylardan, her bir ton çuvallı un için kaç kg buğday talep edildiği, birim teklife göre talep edilen toplam buğday miktarı, teklif edilen toplam un miktarı, imalat ve yükleme yapılacak fabrika ile günlük yükleme miktarları (en az 100 ton/gün olmak üzere) açıkça yazılacaktır.

Günlük yükleme miktarının (100 ton/gün’ün) üzerinde talep gelmesi halinde bu miktarı artırmaya TMO yetkilidir.

İhalede kısmi teklif verilmeyecek olup un üretimi sadece 1 fabrikada yapılacaktır.

İhale Komisyonunun uygun görmesi halinde ihale üzerinde kalan firmanın sözleşmeyi imzalamaması durumunda en avantajlı teklifi veren 2. sıradaki, mümkün olmazsa 3. sıradaki firma ile sözleşme imzalanabilecektir.

Şartlı teklifler ile faks, elektronik posta, telgraf yoluyla verilecek teklifler kabul edilmeyecektir.

4- TEKLİF SAHİPLERİNDEN İSTENİLECEK BELGELER: A- DIŞ ZARF İÇERİSİNDE YER ALACAK BELGELER

A-I- Tüzel kişilerin teklif vermesi halinde;

1) Ticaret Sicil Gazetesi,

2) Temsilcinin temsil ve ilzama yetkili olduğuna ilişkin 2016 yılına ait belge,

3) Teklif sahibinin fabrikasına ait Un Üretim İzin Belgesi,

4) Teklif sahibinin fabrika/fabrikaların adres bilgisi,

5) Kayıtlı olduğu odadan alınacak halen faaliyette olduğunu gösterir 2016 yılı içerisinde düzenlenmiş belge,

6) Teklif sahibinin fabrikasına ait ekte örneği sunulan TSE Uygunluk Belgesi (un üretimi için olacaktır) (EK:2),

7) Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin taahhütname (EK:3),

8) SGK ve vergi borcu bulunmadığına dair taahhütname (EK:4) (ancak ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş SGK prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair belge sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)

Belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.

A-II- Gerçek kişilerin teklif vermesi halinde;

1) Gerçek kişinin noter tasdikli imza beyannamesi, vekâleten katılacaklar için 2016 yılına ait vekâletname ile vekil kişinin noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Nüfus hüviyet belgesi,

3) Teklif sahibinin fabrikasına ait Un Üretim İzin Belgesi,

4) Kayıtlı olduğu odadan alınacak halen faaliyette olduğunu gösterir belge,

5) Teklif sahibinin fabrikasına ait ekte örneği sunulan TSE Uygunluk Belgesi (un üretimi için olacaktır) (EK:2),

6) Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin taahhütname (EK:3),

7) SGK ve vergi borcu bulunmadığına dair taahhütname (EK:4) (ancak ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş SGK prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair belge sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)

Belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.

Teklif sahibi un imalatını kendisine veya üçüncü şahıslara ait birden fazla fabrikada yapacaksa, bu maddenin A-I ve A-II’ de istenilen belgelerine ilave olarak her bir fabrikaya ilişkin un üretim izin belgesi, halen faaliyette olduğunu gösterir belge ve TSE uygunluk belgelerini ayrıca ekleyerek imalat yapacağı fabrikaları ve günlük yükleme taahhütlerini teklif mektubunda belirtecektir.

III- Geçici Teminat: Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde (EK:5)’de yer alan örneğe uygun olarak verilecektir. Nakit olarak Genel Müdürlüğümüz veznesine yatırılması halinde ise alındı belgesi aslı dış zarf içerisine konulacaktır.

B- İÇ ZARF İÇERİSİNDE YER ALACAK BELGELER

Üçüncü maddede belirtilen şartlara uygun, şartnamede belirtilen hükümlerin aynen kabul edildiğini belirten, teklif sahibinin unvan, adres, telefon, faks, isim, soyadı ve imzasını içeren teklif mektubu (EK:6).

5-İHALEYE GİREMEYECEK OLANLAR:

Kanunla, Bakanlar Kurulu kararı ile veya Resmi gazetede yayınlanan yasaklama kararları ile geçici veya sürekli olarak genel, katma ve özel bütçelerle idare olunan daire ve kuruluşlarla, Kamu İktisadi teşebbüsleri, öğrenim kurumları ve bankaların ihalelerine girmeleri yasaklanmış olanlar, TMO

personeli ve İhale Komisyonu üyeleri ile ihaleyi onaylayacak kişilerin eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımları doğrudan veya aracı kullanarak TMO ihalelerine giremezler.

İhalelerde kasıtlı durumları ya da yetersizlikleri tespit edilenler ile ihale üzerinde kalmasına rağmen mukavele akdetmeye gelmeyen veya mukavele akdedip de taahhüdünü yerine getirmeyen yükleniciler, ihale onay makamınca bilahare yapılacak olan TMO ihalelerine 1 yıl süre ile alınmazlar.

6-İHALE DIŞI BIRAKILMA SEBEPLERİ

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm

giyen.

f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men

edilmiş olan.

g) 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunun 11 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

7- MAMUL MADDE, KALİTESİ VE MUAYENE ŞARTLARI:

Unun özellikleri:

1- Buğday unu olgun, temiz, hastalıksız, yabancı maddesiz buğdaydan üretilmelidir. 2- Un, gıda güvenliği ve hijyen koşullarına uygun üretilmelidir.

3- Un, kendine has doğal tat, renk ve kokuda olmalıdır.

4- Protein en az % 11,0 (N*5,7) (Kuru madde üzerinden) olmalıdır. 5- Kül oranı kuru maddede 0,7 < % kül ≥ 0,8 olmalıdır.

6- Rutubet en çok % 14,5 olmalıdır.

7- Sedimantasyon en az 30 ml olmalıdır.

8- Beklemeli Sedimantasyon en az 30 ml olmalıdır.

9- Asitlik kuru maddede (sülfirik asit cinsinden) en çok 0,07 olmalıdır. 10- Düşme sayısı en az 250 sn olmalıdır.

11- Ölü ve/veya diri böcek kalıntıları ile kemirgen kalıntıları olmamalıdır.

TMO, belirtilen teknik özeliklere sahip ekmeklik buğday ununun kalite kontrol işlemlerini gözetmen ve/veya TMO personeli ile her aşamada kontrol etmeye yetkilidir. Gerektiğinde yaptıracağı analizlerin bedelini TMO ödeyecektir.

Unun bozuk olması veya spektlere uygun olmamasının tespiti halinde, Gözetmen ve/veya TMO personelinin tutacağı tutanak ile o üretimin partisi ve/veya araca yüklenecek unlar teslim alınmayacaktır. Bu işlemin 3 (üç)’ten fazla tekrarı halinde ilgili yüklenicinin sözleşmesi fesih edilerek teminatları irad kaydedilecektir.

8- PAKETLEME:

taşıma işlemlerinden ve depolamadan etkilenmeyen, alt kısmı çift katlı dikilmiş ve her biri en az 80 gr (1 cm2’de 4x4 ilmik) ağırlığında olmalıdır.

Her çuvala ekte yer alan (EK:8) amblem baskı yapılacaktır. Baskıda polipropilen çuval için flekso matbaa mürekkebi kullanılacaktır.

Yüklenici firma etiketi çuval ağzına dikiş sırasında dikilecektir.

9- ÇUVALLI UNUN TESLİM YERİ VE MİKTARI:

Teklif edilen un, net 25 kg’lık çuvallarda günlük minimum 100 tondan az olmamak üzere Türk Kızılayı’nın açık adresi bilahare verilecek olan Hatay ve/veya Gaziantep ve/veya Kilis’teki adreslerine (deposuna veya araçlarına) teslim edilecektir.

Yüklenici firma ile sözleşme imzalanmasında sonra TMO yükleme programını bildirecektir. Ancak Kızılay’a bağlı olarak yükleme tarihlerinde ve yükleme miktarlarında ileriye yönelik değişiklik olması halinde yüklenici firma bu durumu peşinen kabul etmiş sayılacak ve bu durum nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

Unun Türk Kızılayı’na teslimine kadar kalite ve miktarlarla ilgili her türlü tedbir, firma tarafından alınacaktır.

Un teslimatının, TMO işyerinin resmi çalışma günleri ve mesai saatleri dışında yapılması halinde firmadan çalışan personel için fazla mesai ücreti talep edilmeyecektir.

Teklif edilen unun imalatına yüklenici ile TMO arasında sözleşme imzalanmasını müteakip

TMO’nun talebi doğrultusunda başlanacaktır.

İmalat ve teslimat esnasında TMO’nun kalite kontrol onayı esastır, bu onaydan geçmeyen ürünler teslim edilmiş sayılmayacaktır.

10- BUĞDAY TESLİMATLARI :

TMO tarafından un karşılığı verilecek buğdaylar, un teslimatlarının tamamlanmasını müteakip EK: 1 listede belirtilen ve yüklenicinin talebi ve TMO’ca uygun görülen işyerleri ve depolarından, kalite teslimde nihai olacak şekilde kamyon üstü dökme teslim esasına göre yapılacaktır.

Ancak yüklenicinin talep etmesi halinde TMO tarafından her 1.000 ton un teslimatına karşılık

1.000 ton buğday avans olarak verilebilecektir. Avans ödemesi, yüklenicinin vergi borcu bulunmadığına dair belgenin TMO’ ya ibraz edilmesi ve SGK’ ya borcunun bulunmadığının tespit edilmesinden sonra yapılacaktır. Un teslimatının tamamlanmasından sonra bakiye buğday miktarının teslimatı tamamlanacaktır.

İklim koşullarından teslim edilemeyen miktar, xxxxxxx tutulmak suretiyle bilahare verilebilecektir.

Buğday teslimatları, TMO’nun belirleyeceği programa göre yapılacak olup bu süre un teslimatının tamamlanmasını müteakip 30 takvim gününü geçmeyecektir. İklim koşullarından teslim edilemeyen miktar için xxxxxxx tutulmak suretiyle bilahare verilebilecektir.

11- CEZAİ ŞART:

Yüklenici, sözleşmede belirtilen veya daha sonra TMO’nun kendisine yazılı olarak bildireceği yükleme tarihleri ve günlük yükleme miktarlarına göre ürünü teslim edememesi durumunda, günlük olarak teslim edilmeyen un miktarı üzerinden 20,00 TL/ton/gün gecikme cezası ödeyecektir.

Ancak son yükleme tarihi itibariyle teslimatın tamamlanamaması durumunda sözleşme TMO tarafından tek taraflı olarak fesh edilerek, kati teminat irad kaydedilir. Ayrıca, eksik teslimatlardan dolayı TMO’nun uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyan yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Yüklenicinin TMO ve/veya Kızılay’dan kaynaklı teslimat yapamamasından dolayı ilgili günler için TMO tarafından tutulacak tutanak doğrultusunda işlem yapılır (ilgili günler için taşıma taahhüdü aranmaz).

Yüklenici teklif mektubunda belirttiği fabrika dışında yaptıracağı imalatlardan TMO’ ya bilgi vermek zorunda olup, TMO’nun bilgisi dışında yapılacak imalatların tespiti halinde sözleşme tek taraflı olarak fesih edilerek, kesin teminat irad kaydedilir.

12- ÖDEME :

İhale konusu, yüklenici deposundan teslimatı yapılacak olan unun bedeli, TMO tarafından 1373 satış kodu ile tasnif edilen Diğer Kırmızı buğdaylar ile ödenecek olup, 945 TL/ton (açık yığın için 5 TL/Ton, kapalı depo için 7,5 TL/Ton maniplasyon bedeli ve KDV hariç) fiyatı baz alınacaktır.

Un karşılığı buğday teslimatı, yüklenicinin vergi borcu bulunmadığına dair belgenin TMO’ya ibraz edilmesi ve SGK’ya borcunun bulunmadığının tespit edilmesinden sonra yapılacaktır.

Buğday teslimatı; yükleniciye TMO tarafından belirlenmiş işyerlerinden, yüklenicinin talebi ve TMO’ca uygun görülen işyeri ve depolardan yüklenicinin vasıtasına dökme teslim esasına göre yapılacaktır.

Şartname kapsamında teslim edilecek buğdayların detay bilgileri TMO’dan öğrenilebilecektir.

13- HESAP KESİMİ :

Sözleşme konusu unların yüklenici tarafından, Kızılay araçlarına teslimatının tamamlanması ve TMO tarafından yükleniciye buğday teslimatı yapıldıktan sonra hesap kesimi gerçekleşecek olup buğday teslimi için TMO tarafından, un teslimi için ise ihale üzerinde kalan yüklenici tarafından fatura düzenlenecektir.

İhtilaf halinde TMO muhasebe kayıtlarının esas alınacağını yüklenici peşinen kabul etmiş

sayılır.

14- MÜCBİR SEBEP :

Taraflardan birinin ya da her ikisinin çalışma imkânlarının kısmen veya tamamen, geçici veya

daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen olağanüstü hal, tabi afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt vb. tarafların faaliyetlerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilecek hükümet ve resmi makam kararları gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller iki taraf için de mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında taraflar sorumlu olmayacaktır.

Bu durumların gerçekleşmesi halinde iş tasfiye edilecek olup, her iki taraf önceden bu durumu kabul ederler. Taraflar bu durumlarda birbirlerinden herhangi bir talepte bulunamazlar.

Bununla birlikte taraflar anlaşmaları halinde sözleşmeyi yukarıdaki belirtilen gerekçelere bakılmaksızın da fesih edebilir veya sözleşmede değişiklik (birim fiyat hariç) yapabilir. Bu durumda da taraflar karşılıklı olarak herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

15- GEÇİCİ VE KESİN TEMİNAT:

Geçici teminat tutarı, ihalede teklif edilen buğday miktarının fiyatla (mal bedeli + maniplasyon dahil 952,5 TL/Ton baz alınacaktır) çarpılması sonucu oluşacak tutarın en az % 3’ü oranında ve süresi, ihale tarihinden başlamak üzere en az 1 (bir) ay süreli olacaktır.

Kesin teminat tutarı, ihalede teklif edilen buğday miktarının fiyatla (mal bedeli + maniplasyon dahil 952,5 TL/Ton baz alınacaktır) çarpılması sonucu oluşacak tutarın en az % 6’sı oranında olacaktır.

İhale üzerinde kalan kişiler, firmalar, kurumlar veya kuruluşlar tebligat tarihini takip eden

2 (iki) işgünü içerisinde kesin teminat (Ek:7) ibraz ederek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Tebligatlar teklif sahibinin teklif mektubunda belirttiği faks numarasına faks yoluyla yapılacaktır.

Tedavülde olan Türk Parası, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler (belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, ana paraya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir), bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları, teminat olarak kabul edilir.

Kesin teminat ve ek teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde süresi sözleşme imza tarihinden başlamak üzere en az 1 (bir) yıl süreli olacaktır.

16- TEMİNATLARIN İADE ŞARTLARI VE GELİR KAYDEDİLMESİ HALLERİ:

İhale kararı kesinleştikten sonra ihale üzerine kalan firma/firmaların şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak, süresi içinde kesin teminat vererek sözleşme imzalaması halinde, diğer teklif sahibi/sahiplerinin geçici teminatı sözleşme/sözleşmeler imzalandıktan sonra iade edilir.

Süresi içinde yeterli tutardaki kesin teminatı vermeyen, sözleşme imzalamayan ya da şartname hükümlerine aykırı hareket eden firmanın geçici teminatı protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın gelir kaydedilir.

Sözleşme yapan firma/firmalar tarafından, herhangi bir nedenle şartname ve sözleşme hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde; protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın söz konusu firmanın kesin teminatı gelir kaydedilir, zararlar teminattan mahsup edilmez.

İş bitim tarihinde; hesapların karşılıklı olarak mahsubu ve varsa ödemelerin yapılması halinde firma/firmalar tarafından “hak ve alacağının kalmadığını” belirten ibraname tanzim edilecektir. İşi şartname ve sözleşme hükümlerine göre tamamladığı ve TMO’nun alacağı kalmadığı tespit edilerek ibraname veren firma/firmalar tarafından, vergi dairesinden borcu olmadığına dair yazının ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ilişiksizlik belgesinin TMO’ya verilmesinin ardından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

17- VERGİ VE HARÇLAR :

Bu ihaleye istinaden yapılacak sözleşmeden doğacak her türlü vergi, resim, harç, borsa tescil ücreti ve benzeri tüm masraflar teklif sahibine ait olacaktır.

18- KONTROL :

Yüklenici tarafından verilecek çuvallı unun, bu şartnamede yer alan tüm şartlara ve özelliklere uygunluğu, TMO ve/veya TMO tarafından belirlenecek gözetmen tarafından kontrol edilir. TMO’nun veya TMO tarafından belirlenecek gözetmenin kalite kontrolü ve onayı; üretimin her aşamasında ve/veya Hatay ve/veya Gaziantep ve/veya Kilis’teki teslim noktasında (depolara, araçlara) teslimat öncesinde esastır, bu onaydan geçmeyen ürünler teslim edilmiş olarak kabul edilmeyecektir. Yüklenici, gözetmenin ve/veya TMO’nun yapacağı analizlere itiraz edemez.

19- OPSİYON :

Bütün teklifler ihale tarihinden sonraki 3. işgünü saat 18:00’e kadar geçerli olacaktır.

20- ŞARTNAMENİN TEMİNİ :

Bu şartname TMO Genel Müdürlüğü ile bütün Şube Müdürlüklerinden ücretsiz alınabileceği gibi xxx.xxx.xxx.xx internet adresinden de temin edilebilir.

21- FAİZ:

Yükleniciye herhangi bir protesto çekilmesine ve hiçbir kanuni hüküm istihsaline gerek kalmaksızın iş bu şartnamenin uygulanması sonucunda herhangi bir nedenle TMO’nun bu şartnamede taraf olandan alacaklı duruma geçmesi halinde alacağın doğduğu tarihten tahsil tarihine kadar % ……. oranı üzerinden faiz talep etme hakkı doğacaktır.

22- İHALE :

Bu ihale 4734 ve 2886 sayılı kanunlara tabi olmayıp TMO İhale Yönetmeliği’ne göre yapılmakta olup, TMO ihaleyi kısmen ya da tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

23- İHTİLAFLARIN HALLİ :

İş bu şartnamenin uygulanmasından doğacak tüm ihtilaflar Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinde çözümlenecektir.

EKLER

EK:1- TMO stok listesi (1 sayfa) EK:2- TSE örnek belgesi(1 sayfa)

EK:3- Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına dair taahhütname (1sayfa) EK:4- Vergi ve SGK borcu olmadığına dair taahhütname (1sayfa)

EK:5- Geçici Teminat mektubu örneği (1 sayfa). EK:6- Teklif mektubu örneği (1 sayfa).

EK:7- Kesin Teminat mektubu örneği (1 sayfa).

EK:8- Çuval üzerine baskısı yapılacak amblem (1 sayfa). EK:9- Sözleşme taslağı (4 sayfa).

EK:1-STOK LİSTESİ

26/01/2017 TARİLİ 1373 KODLU FİİLİ STOKLAR (TON)
	2015		2016		TOPLAM		GENEL TOPLAM
	AÇIK	KAPALI	AÇIK	KAPALI	AÇIK	KAPALI	GENEL TOPLAM
AFYONKARAHİSAR	231	871	1.052		1.283	871	2.154
AKŞEHİR			230	277	230	277	507
BATMAN	1.154		739		1.893		1.893
ÇORUM	4.621	1.262	13.205	1.646	17.826	2.908	20.734
DİYARBAKIR	6.369	3.746	6.539	743	12.908	4.489	17.397
EDİRNE	9.350	298	6.829	26.981	16.179	27.279	43.458
ERZURUM		392		5.558		5.950	5.950
ESKİŞEHİR	22.059	14.782	28.397	13.726	50.456	28.508	78.964
KAYSERİ	825		2.013	1.828	2.838	1.828	4.666
KIRIKKALE			5.843	7.578	5.843	7.578	13.421
KIRŞEHİR	1.265	4.113	3.912	4.808	5.177	8.921	14.098
KONYA			104	2.389	104	2.389	2.493
MUŞ			1.094	813	1.094	813	1.907
POLATLI		1.098	1.113	275	1.113	1.373	2.486
TEKİRDAĞ				28.816		28.816	28.816
YERKÖY	368	457	36.547	11.978	36.915	12.435	49.350
GENEL TOPLAM	46.242	27.019	107.617	107.416	153.859	134.435	288.294

Not: Hububat satışları devam ettiğinden stoklarla ilgili her türlü değişiklik hakkını TMO saklı tutar.

EK:2

EK:3

YASAKLI OLMADIĞINA DAİR TAAHHÜTNAME.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

ANKARA

Çuvallı ekmeklik buğday unu temini işi ihalesine istekli olarak katılıyorum/katılıyoruz. Bu taahhütnamenin imza tarihi itibariyle iş bu ihale şartnamesinin 5’inci maddesinde yer alan ihaleye girmeyecekler ve 6’ıncı maddelerinde yer alan ihale dışı bırakılma nedenleri arasında bulunmadığımı/bulunmadığımızı beyan ederim/ederiz. Bu durumlarda değişiklik olması halinde TMO’ya derhal bildirmeyi kabul ve taahhüt ederim/ederiz.

…/ 02 / 2017

Adı Soyadı/Firma Kaşesi

İmza(*)

(*) Teklif sahibi veya teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır.

NOT: Şartname 4.A-I ve 4.A-II maddesinde belirtilen taahhütname (EK:3)

EK:4

SGK VE VERGİ BORCU OLMADIĞINA DAİR TAAHHÜTNAME.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

ANKARA

1- Çuvallı ekmeklik buğday unu temini işinin ihalesine katılıyorum/katılıyoruz. Bu taahhütnamenin imza tarihi itibariyle SGK ve vergi borcumuzun olmadığını beyan ediyorum/ediyoruz. Bu durumda değişiklik olması halinde, TMO’ya derhal bildirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.

2- İhale üzerimizde kalması halinde sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihi itibariyle SGK ve Vergi borcumuzun olmadığına ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.

3- Aksi takdirde geçici teminatın gelir kaydedilmesini ve hakkımızda TMO’ce öngörülen müeyyidenin uygulanmasını kabul ediyorum/ediyoruz.

……./ 02 / 2017

Adı Soyadı/Firma Kaşesi

İmza(*)

(*) Teklif sahibi veya teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır.

NOT: Şartname 4.A-I ve 4.A-II maddesinde belirtilen taahhütname (EK:4)

EK:5 Geçici Teminat Mektubu örneği.

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA

Tarih : No :

İdarenizce ihaleye çıkılan “1.800 ton çuvallı ekmeklik buğday unu teminine” istekli sıfatıyla katılan …...............................................’nın bu ihale ile ilgili şartname ve sözleşme hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu Geçici Teminat tutarı olan

……………………….. TL’sını (… )

Bankamız/Kurumumuz garanti ettiğinden adı geçen şahıs/firma bahse konu sözleşme ve/veya şartname hükümlerine uygun hareket etmediği takdirde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akibet ve kanuni sonuçları nazari itibare alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi Bankanın/Kurumun imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka/Kurum ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

İşbu teminat mektubu …/…/ tarihine kadar geçerlidir.

……………….. Şubesi Yetkili İmzalar

EK:6 Teklif mektubu örneği.

TEKLİF MEKTUBU

TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

Kuruluşunuz tarafından 1.800 ton (+/-%20 TMO opsiyonunda) ekmeklik buğday unu temini için açılan ihale kapsamında, ihale şartnamesinde vasıfları belirtilen buğday ununu yine şartnamede bildirilen esaslar çerçevesinde temin etmek istiyoruz. Bu itibarla aşağıdaki teklifimizin değerlendirilmesi için gereğini arz ederiz.

Teklifimiz tarihi, saat 18:00’ a kadar geçerlidir.

Tarih:

Yetkili İmza: Firma kaşesi

Adres: ………………………………….

Telefon: ………………………………..

Faks: …………………...………………

Vergi Dairesi:.…………………………

Vergi Numarası:.………………………

TEMİN EDİLECEK

TOPLAM UN MİKTARI

1 Ton Buğday Unu karşılığı talep edilen 1373 kodlu ekmeklik diğer kırmızı grubu buğday miktarı (birim teklif)

TALEP EDİLEN TOPLAM BUĞDAY

MİKTARI

(Teklif ton una karşılık

gelecek buğday miktarı olacaktır.)

……… Ton

……..………. Kg

………… Kg

EK:7 Teminat Mektubu örneği.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ Tarih :

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mektup No : ANKARA

KESİN TEMİNAT MEKTUBU

İdarenizce yapılan ihale sonucunda "1.800 ton çuvallı ekmeklik buğday unu temini" işini taahhüt eden yüklenici …(Yüklenicinin Adı ve Soyadı / Ticaret Ünvanı)….’nin ilgili kanun şartname ve sözleşme hükümlerine göre vermek zorunda olduğu Kesin Teminat tutarı olan…(Kesin Teminat Tutarı) TL (… ) lirayı Bankamız garanti ettiğinden adı geçen taahhüdünü ilgili

kanun, şartname ve sözleşme hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde,

Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

Bu teminat mektubu …/…/…… tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

Banka Adı

Banka Şubesi Adı Banka Yetkililerinin İsim, unvan ve imzası

EK:8 Çuval üzerine baskısı yapılacak amblem

EK:9 Sözleşme taslağı

ÇUVALLI EKMEKLİK BUĞDAY UNU TEMİNİNE AİT SÖZLEŞME

1- TARAFLAR:

Çuvallı Un Alıp Buğday Teslim Eden (TMO):

Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxx Xx: 00 00000 Xxxxxxxxxxx/XXXXXX Mithatpaşa Vergi Dairesi

Vergi No: 8540050958

Faks: 0 312 41630 00 – 417 59 34

Çuvallı Un Teslim Edip Buğday Alan (Yüklenici):

FİRMA/ŞAHIS ADI :

ADRESİ :

FAKS NO :

TELEFON NO :

VERGİ DAİ. VE NO :

Taraflar yukarıdaki adresleri tebligat adresi olarak kabul ederler.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

Suriye’deki olaylardan zarar gören sivil halka Kızılay aracılığıyla ekmeklik buğday karşılığı un hibe edilmek üzere 25 kg’lık çuvallar halinde 1.800 (±%20 TMO opsiyonunda) ekmeklik buğday ununun temini işidir.

3- MAMUL MADDENİN KALİTESİ:

Unun özellikleri:

1- Buğday unu olgun, temiz, hastalıksız, yabancı maddesiz buğdaydan üretilmelidir. 2- Un, gıda güvenliği ve hijyen koşullarına uygun üretilmelidir.

3- Un, kendine has doğal tat, renk ve kokuda olmalıdır.

4- Protein en az % 11,0 (N*5,7) (Kuru madde üzerinden) olmalıdır. 5- Kül oranı kuru maddede 0,7 < % kül ≥ 0,8 olmalıdır.

6- Rutubet en çok % 14,5 olmalıdır.

7- Sedimantasyon en az 30 ml olmalıdır.

8- Beklemeli Sedimantasyon en az 30 ml olmalıdır.

9- Asitlik kuru maddede (sülfirik asit cinsinden) en çok 0,07 olmalıdır. 10- Düşme sayısı en az 250 sn olmalıdır.

11- Ölü ve/veya diri böcek kalıntıları ile kemirgen kalıntıları olmamalıdır.

4- PAKETLEME:

Buğday unu yeni, temiz, polipropilenden, her biri net 25 kg olan 50x75 cm ebadında olacak şekilde çuvallarda olmalıdır. Çuvalların ağzı dikişli, sıkıca kapalı, yabancı kokudan ari, üretimden, taşıma işlemlerinden ve depolamadan etkilenmeyen, alt kısmı çift katlı dikilmiş ve her biri en az 80 gr (1 cm2’de 4x4 ilmik) ağırlığında olmalıdır.

Her çuvala ekte yer alan (EK:1) amblem baskı yapılacaktır. Baskıda polipropilen çuval için flekso matbaa mürekkebi kullanılacaktır.

Yüklenici firma etiketi çuval ağzına dikiş sırasında dikilecektir.

5- TRAMPA EDİLECEK BUĞDAY VE UN MİKTARI :

TMO tarafından 1373 satış kodu ile tasnif edilen diğer kırmızı grubu ekmeklik buğdaylardan, her 1 ton çuvallı un için ….. Kg buğday olmak üzere yüklenici tarafından sözleşme şartlarına uygun olarak; toplam ……. Kg buğday karşılığı ton unun teslimidir.

6- KALİTE VE MUAYENE ŞARTLARI :

TMO, belirtilen teknik özelliklere sahip ekmeklik buğday ununun kalite kontrol işlemlerini gözetmen ve/veya TMO personeli ile üretimin her aşamasında kontrol etmeye yetkilidir. Gerektiğinde yaptıracağı analizlerin bedelini TMO ödeyecektir.

7- UNUN NAKLİ VE TESLİMİ :

Ekmeklik buğday ununun teslim yeri yüklenici firma tarafından Türk Kızılayı’nın açık adresi bilahare verilecek olan Hatay ve/veya Gaziantep ve/veya Kilis adreslerine (deposuna veya araçlarına) kamyon üstü teslim olarak verilecektir.

Teklif edilen ….. ton unun imalatına, yüklenici ile TMO arasında sözleşme imzalamasını müteakip TMO’nun yazılı talebi doğrultusunda başlanacaktır.

Yüklemelere ise; ……………… ayında başlanacak olup …………….. ayına kadar yüklemeler tamamlanacaktır. Günlük yükleme miktarı en az 100 ton olacaktır. Yüklenici tarafından teslim edilecek un, Türk Kızılay’ının açık adresi bilahare verilecek olan Hatay ve/veya Kilis’teki adreslerine (deposuna veya araçlarına) kamyon üstü teslim olarak verilecektir.

…. ton (+/-%20 TMO opsiyonunda) unun yüklemesi bildirilen son yükleme tarihini kesinlikle geçmeyecektir. Yükleniciye teslimat programı sözleşme imzalanmasından sonra TMO tarafından bildirilecektir. Ancak Kızılay’a bağlı olarak yükleme tarihlerinde ve yükleme miktarlarında ileriye yönelik değişiklik olması halinde yüklenici firma bu durumu peşinen kabul etmiş sayılacak ve bu durum nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

Yükleniciye ait ………………….adresinde yerleşik ………………..un fabrikasından günlük …….. ton ile ………………….adresinde yerleşik ………………..un fabrikasından günlük

…….. ton olmak üzere günlük toplam ton yüklenecektir.

Yüklemeler esnasında TMO’nun kalite kontrol onayı esastır, bu onaydan geçmeyen ürünler yüklenmiş kabul edilmeyecektir. Unun Türk Kızılay’ına Hatay ve/veya Gaziantep ve/veya Kilis teslimine kadar kalite ve miktarla ilgili her türlü tedbir, firma tarafından alınacaktır.

Un teslimatının, TMO işyerinin resmi çalışma günleri ve mesai saatleri dışında yapılması halinde TMO personeli için firmadan fazla mesai ücreti talep edilmeyecektir.

8- CEZAİ ŞART:

Yüklenici, TMO’nun kendisine yazılı olarak bildirdiği kesin yükleme tarihleri ve günlük yükleme miktarlarına göre, Kızılay’ın göndereceği araçlara ürünü teslim edememesi durumunda, günlük olarak teslim edilmeyen un miktarı üzerinden 20,00 TL/ton/gün gecikme cezası ödeyecektir.

Ancak son yükleme tarihi itibariyle teslimatın tamamlanamaması durumunda sözleşme TMO tarafından tek taraflı olarak fesh edilerek, kati teminat irad kaydedilir. Ayrıca eksik teslimatlardan dolayı TMO’nun uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyan yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Yüklenici teklif mektubunda belirttiği fabrika/fabrikaları dışında yaptıracağı imalatlardan TMO’ ya bilgi vermek zorunda olup, TMO’nun bilgisi dışında yapılacak imalatların tespiti halinde sözleşme tek taraflı olarak fesih edilerek, kesin teminat irad kaydedilir.

9- BUĞDAY TESLİMATLARI :

TMO tarafından un karşılığı verilecek buğdaylar, ………… ton (+/-%20 TMO opsiyonunda) çuvallı unun teslimatını müteakip EK: 1 listede belirtilen ve yüklenicinin talebi ve TMO ca uygun görülen işyerleri ve depolarından, kalite teslimde nihai olacak şekilde kamyon üstü dökme teslim esasına göre yapılacaktır.

Ancak yüklenicinin talep etmesi halinde TMO tarafından her 1.000 ton un teslimatına karşılık 1.000 ton buğday avans olarak verilebilecektir. Avans ödemesi, yüklenicinin vergi borcu bulunmadığına dair belgenin TMO’ ya ibraz edilmesi ve SGK’ ya borcunun bulunmadığının tespit edilmesinden sonra yapılacaktır. Un teslimatının tamamlanmasından sonra bakiye buğday miktarının teslimatı tamamlanacaktır.

İklim koşullarından teslim edilemeyen miktar, xxxxxxx tutulmak suretiyle bilahare verilebilecektir.

Buğday teslimatları, TMO’nun belirleyeceği programa göre yapılacak olup bu süre un teslimatının tamamlanmasını müteakip 30 takvim gününü geçmeyecektir. Yüklenici hak etmiş olduğu buğdayı belirtilen süre içerinde teslim almadığı takdirde; teslim almadığı buğday miktarı karşılığı cari tarih itibariyle geçerli olan ardiye kira bedeli ödeyecektir. İklim koşullarından teslim edilemeyen miktar için xxxxxxx tutulmak suretiyle bilahare verilebilecektir.

10- TEMİNAT :

Kesin Teminatın Türü ve Miktarı:

Nakit Olması: Bu işe ilişkin mal bedelinin % 6’sı oranındaki kesin teminat karşılığı

…….(……………….) TL, yüklenici tarafından Kurumumuz veznesine …./…/… tarih, ……. xx.xx makbuz karşılığında teminat olarak verilmiştir.

Teminat Mektubu Olması: Bu işe ilişkin mal bedelinin % 6’sı oranındaki kesin teminat karşılığı…………………………………………..bankasına ait…/…/…, …… xx.xx, süre sonu

…../…./… olan …….( ) TL, teminat mektubu olarak verilmiştir.

11- ÖDEME:

Şartname kapsamında teslim edilecek buğdayların detay bilgileri TMO’dan öğrenilebilecektir.

12- HESAP KESİMİ:

Sözleşme konusu unların yüklenici tarafından, Kızılay araçlarına teslimatının tamamlanması ve TMO tarafından yükleniciye buğday teslimatı yapıldıktan sonra hesap kesimi gerçekleşecek olup, buğday teslimi için TMO tarafından, un teslimi için ise ihale üzerinde kalan yüklenici tarafından fatura düzenlenecektir.

İhtilaf halinde TMO muhasebe kayıtlarının esas alınacağını yüklenici peşinen kabul etmiş

sayılır.

13.TEMİNATLARIN İADE ŞARTLARI VE GELİR KAYDEDİLMESİ HALLERİ:

Sözleşme yapan yüklenici tarafından, herhangi bir nedenle şartname ve sözleşme

hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde; protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın söz konusu yüklenicinin kesin teminatı gelir kaydedilir, zararlar teminattan mahsup edilmez.

İş bitim tarihinde; hesapların karşılıklı olarak mahsubu ve varsa ödemelerin yapılması halinde firma tarafından “hak ve alacağının kalmadığını” belirten ibraname tanzim edilecektir. İşi şartname ve sözleşme hükümlerine göre tamamladığı ve TMO’nun alacağı kalmadığı tespit edilerek ibraname veren firmanın, vergi dairesinden borcu olmadığına dair yazının ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ilişiksizlik belgesinin TMO’ya verilmesinin ardından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

14-VERGİ VE HARÇLAR:

Yapılacak sözleşmeden doğacak her türlü vergi, resim, harç, borsa tescil ücreti ve benzeri tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır.

15- MÜCBİR SEBEP:

Taraflardan birinin ya da her ikisinin çalışma imkânlarının kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen olağanüstü hal, tabi afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt vb. tarafların faaliyetlerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilecek hükümet ve resmi makam kararları gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller iki taraf için de mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında taraflar sorumlu olmayacaktır

Bu durumların gerçekleşmesi halinde iş tasfiye edilecek olup, her iki taraf önceden bu durumu kabul ederler. Taraflar bu durumlarda birbirlerinden herhangi bir talepte bulunamazlar.

Bununla birlikte taraflar anlaşmaları halinde sözleşmeyi yukarıdaki belirtilen gerekçelere bakılmaksızın da fesih edebilirler. Bu durumda da taraflar karşılıklı olarak herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

16- FAİZ UYGULAMASI:

Yükleniciye herhangi bir protesto çekilmesine ve hiçbir kanuni hüküm istihsaline gerek kalmaksızın iş bu sözleşmenin uygulanması sonucunda herhangi bir nedenle TMO’nun bu sözleşmede taraf olandan alacaklı duruma geçmesi halinde, alacağın doğduğu tarihten tahsil tarihine kadar % …. oranı üzerinden faiz talep etme hakkı doğacaktır.

17- SÖZLEŞMENİN DEVRİ:

Yüklenici, TMO’nun yazılı izni olmadan işi başkasına devredemez.

18-İHTİLAFLARIN HALLİ:

İhale dokümanı şartname ve ekleri, bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olup, işbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak tüm ihtilafların çözümü için Ankara mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

19- YÜRÜRLÜK:

Bu sözleşme 19 maddeden ibarettir. …./…./2017 tarihinde bir nüsha olarak imzalanmış olup, imza tarihinde yürürlüğe girer.

YÜKLENİCİ TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKLER :

1- Un Çuvalları üzerinde bulunacak amblem 2- Buğday stok listesi

EK:1 Çuval üzerine baskısı yapılacak amblem

EK:2 Buğday Stok Listesi

26/01/2017 TARİLİ 1373 KODLU FİİLİ STOKLAR (TON)
	2015		2016		TOPLAM		GENEL TOPLAM
	AÇIK	KAPALI	AÇIK	KAPALI	AÇIK	KAPALI	GENEL TOPLAM
AFYONKARAHİSAR	231	871	1.052		1.283	871	2.154
AKŞEHİR			230	277	230	277	507
BATMAN	1.154		739		1.893		1.893
ÇORUM	4.621	1.262	13.205	1.646	17.826	2.908	20.734
DİYARBAKIR	6.369	3.746	6.539	743	12.908	4.489	17.397
EDİRNE	9.350	298	6.829	26.981	16.179	27.279	43.458
ERZURUM		392		5.558		5.950	5.950
ESKİŞEHİR	22.059	14.782	28.397	13.726	50.456	28.508	78.964
KAYSERİ	825		2.013	1.828	2.838	1.828	4.666
KIRIKKALE			5.843	7.578	5.843	7.578	13.421
KIRŞEHİR	1.265	4.113	3.912	4.808	5.177	8.921	14.098
KONYA			104	2.389	104	2.389	2.493
MUŞ			1.094	813	1.094	813	1.907
POLATLI		1.098	1.113	275	1.113	1.373	2.486
TEKİRDAĞ				28.816		28.816	28.816
YERKÖY	368	457	36.547	11.978	36.915	12.435	49.350
GENEL TOPLAM	46.242	27.019	107.617	107.416	153.859	134.435	288.294

Not: Hububat satışları devam ettiğinden stoklarla ilgili her türlü değişiklik hakkını TMO saklı tutar.

Document Metadata

Table of Contents

ÇUVALLI EKMEKLİK BUĞDAY UNU TEMİNİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİ

Document Metadata