Contract
1 ADET BİNEK ARAÇ ALIM İŞİ İŞİ İHALESİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI
1. Sözleşmenin tarafları
1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (bundan sonra Ajans olarak anılacaktır) ile diğer tarafta .......................... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.
2. Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. Ajansın;
2.1.1. Adı : Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
2.1.2. Adresi : Xxxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxx Xx:0 XXXXXXXXX
2.1.3. Telefon numarası 0000 000 00 00
2.1.4. Faks Numarası 0366 212 58 55
2.1.5. Elektronik posta adresi: xxxxx@xxxxx.xxx.xx
2.2. Yüklenicinin;
2.2.1. Adı, soyadı/ticaret unvanı :
2.2.2. T.C. Kimlik No :
2.2.3. Vergi Kimlik No :
2.2.4. Yüklenicinin tebligata esas adresi :
2.2.5. Telefon numarası : 1
2.2.6. Bildirime esas Faks Numarası :
2.2.7. Bildirime esas elektronik posta adresi :
2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
3. Sözleşmenin dili
3.1. Bu sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
4. Tanımlar
4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, Xxxxınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma ve İhale Usul ve Esasları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ihale dokümanını oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.
5. İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı
5.1. İşin adı : 1 ADET BİNEK ARAÇ ALIM İŞİ
5.2. Malın Teslim Yeri : Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik
Hizmet Binası Xxxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxx Xx:0 Xxxxxx/XXXXXXXXX
5.3. İşin niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET BİNEK ARAÇ ALIMI
5.4. Sözleşme konusu iş; 1 ADET BİNEK ARAÇ ALIM işidir. İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.
6. Sözleşmenin türü ve bedeli
6.1. Bu sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, Xxxxx tarafından hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan (KDV HARİÇ)
…………………… (Yazıyla) TL. toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.
6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği birim fiyatlar esas alınır.
7. Sözleşme bedeline dâhil olan giderler
7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, giderleri ile ulaşım,
sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dâhildir. Sözleşme 2 damga vergisi yüklenici tarafından ayrıca ödenecektir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil olmayıp, Xxxxx tarafından
Yükleniciye ödenir.
8. Sözleşmenin ekleri
8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, Ajansı ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler
8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir.
8.2.1.1. İdari Şartname,
8.2.1.2. Sözleşme Tasarısı,
8.2.1.3. Teknik Şartname,
8.2.1.4. Açıklamalar (varsa),
8.2.1.5. Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma ve İhale Usul ve Esasları
8.2.1.6. Diğer Ekler.
8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
9. Sözleşmenin Süresi
9.1. Bu sözleşmenin süresi 60 (Altmış) takvim günüdür.
9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.
10. Malın Teslim Yeri ve Teslim Şekli
10.1. Malın teslim edileceği yer; Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik Hizmet Binası Kuzeykent Mah. Kayın Sokak No:9 Merkez/KASTAMONU adresidir.
10.2.Söz konusu mal defaten teslim edilecektir.
11. Teminata ilişkin hükümler 11.1.Kesin teminat
11.1.1. Yüklenici bu iş için Ajansa,..........................(rakam ve yazıyla)...........................
tutarında kesin teminat vermiştir.
11.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi …/…/…. tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin
anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır. 3
11.2.Ek kesin teminat
11.2.1. İş artışına gidilmesi halinde, bu artış tutarının % 10'u oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. İş artışı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.
11.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.
11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, Xxxxx tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
11.2.4. Fiyat farkı ödenmesi öngörülen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 10’u oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.
11.3.Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi
11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı Ajansa herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi
dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.
11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle Ajansa ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.
11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde Ajansın yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.
11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, Xxxxxça alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
12. Ödeme yeri ve şartları
12.1.Yüklenicinin hakedişi Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğince ödenir. 12.2.Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını Ajansın yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve Ajans tarafından
istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.
12.3.Ajans, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren 4 Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
13. Avans verilmesi şartları ve miktarı 13.1.Bu iş için avans verilmeyecektir.
14. Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları
14.1.Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
14.2.Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
15. Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar
15.1.Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.
16. Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar
16.1.Bu madde boş bırakılmıştır.
17. Garanti ile ilgili şartlar
17.1. Araç 3 Yıl ve/veya 100.000 km. garanti kapsamında olacaktır.
17.2.Garanti süresi muayene kabul tarihinden itibaren başlayacaktır.
18. Cezalar
18.1.Ajans tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir.
18.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dâhilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu işi ve bu işe ilişkin yükümlülüklerini teknik şartnameye uygun ve eksiksiz gerçekleştirmek zorundadır. Ajansın uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, Ajansın ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.
18.1.2. Yüklenici taahhüt ettiği aracı son teslim tarihine kadar ajansa teslim etmemesi
halinde sözleşme bedelinin %0,2 (binde ikisi) tutarında gecikme cezası uygulanır.
18.1.3. Ajans tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme 5
bedelinin % 30'unu geçmeyecektir.
18.1.4. Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
18.1.5. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
18.1.6. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
19. Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
19.1.Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.
19.1.1. Mücbir sebepler:
19.1.1.1. Doğal afetler.
19.1.1.2. Kanuni grev.
19.1.1.3. Genel salgın hastalık.
19.1.1.4. Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
19.2.Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;
19.2.1. Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,
19.2.2. Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
19.2.3. Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,
19.2.4. Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin Ajansa yazılı olarak bildirimde bulunması,
19.2.5. Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.
19.3.Yüklenici tarafından zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz.
19.4.Ajanstan kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller:
19.4.1. Ajansın sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az
gecikilen süre kadar uzatılır.
19.4.2. İlave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla 6
orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.
20. Sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler
20.1.Sözleşmelerinde öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması hâlinde artışa konu olan işin;
20.1.1. Sözleşmeye esas proje içinde kalması,
20.1.2. Ajansı külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,
20.1.3. Sözleşme ve şartnamesine hüküm konulmuş olması,
20.1.4. Sözleşme bedelinin %20'sini aşmaması,
şartlarıyla, süre hariç sözleşme ve ihale belgelerindeki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.
20.2.Bu iş kapsamında Ajans yukarıdaki şartların ortaya çıkması halinde öngörülen şartlar dâhilinde iş artışına gidebilir.
20.3.İşin bu şartlar altında tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise iş artışı yapılmaksızın hesap, genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, bu durumda işin
tamamının ihale belgeleri ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.
20.4.Sözleşme bedelinin %80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.
20.5.Ajans gerekli görmesi kaydıyla, işin herhangi bir safhasında sözleşme bedelinin
%20’sini aşmamak kaydı ile iş eksilişine gidebilir.
20.6.İş eksilişine gidilmesi halinde iş eksilişinin başladığı dönem kıst hakediş hesabı yapılacak ve kalan aylarda da eksilişe göre hakediş yapılacaktır.
20.7.İhale neticesinde işe başlama tarihine kadar sözleşmenin imzalanamamış olması halinde sözleşme imzalanmasına müteakip ajansça uygun görülecek tarihte yer teslimi yapılarak işe başlanılacak olup, sözleşmenin başlama tarihine kadar geçecek süre iş eksilişi olarak değerlendirilmeyecektir.
21. Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar
21.1.İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma ve İhale Usul ve
Esasları hükümlerine göre yürütülür. 7
21.2.Bu işte kısmi kabul yapılmayacaktır.
22. Sözleşmede değişiklik yapılması
22.1.Sözleşme bedelinin aşılmaması ve Ajans ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla,
22.1.1. İşin yapılma veya teslim yeri,
22.1.2. İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.
22.2.Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.
23. Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi
23.1.Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.
23.2.Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,2 (bindeiki) oranında gecikme cezası uygulanır.
23.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
23.4.Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.
23.5.Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.
23.6.Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.
24. Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar
24.1.Sözleşmenin Ajans veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma ve İhale Usul ve Esasları hükümleri uygulanır.
25. Hüküm bulunmaxxx xxxxxx
25.1.Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmaxxx xxxxxxxx, Xxxxınma Ajansları Mal,
Hizmet ve Yapım İşi Satınalma ve İhale Usul ve Esasları ile ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun, bu mevzuatta hüküm bulunmaması halinde ise Genel 8 Hükümler uygulanır.
26. Devir ve Temlik
26.1. Yüklenici, hiçbir suretle bu sözleşmeyi devir edemez.
26.2.“Ödeme yeri ve şartları” maddesindeki temlik hükümleri uygulanır.
27. Sözleşmenin Feshi
27.1.Ajansın Sözleşmeyi Feshetmesi
27.1.1. Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi yahut yüklenicinin, Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma ve İhale Usul ve Esasları ile İhale Dökümanları’nda belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinin yapılan ihtara rağmen devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek yüklenicinin kesin teminatı gelir kaydedilir.
27.1.2. Ajans tarafından sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir ve güncellenen tutar ile kesin teminat tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir. Hak edişlerden
kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde ise, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı usullere göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir.
27.1.3. Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilmez, borcu varsa ayrıca tahsili yoluna gidilir.
27.1.4. Ajans tarafından sözleşmenin feshedilmesi halinde, Ajansın bu nedenle uğradığı her türlü zarar ve ziyan yükleniciden tazmin ettirilir.
27.1.5. Mücbir sebep hali dışında Ajansla yaptığı sözleşmesi feshedilen kişiler sözleşmenin feshi tarihinden itibaren 3 yıl, yasak fiil ve davranışları nedeniyle sözleşmesi feshedilen kişiler ise sözleşmenin feshi tarihinden itibaren 5 yıl süreyle ajansların yapacağı ihalelere katılamaz.
27.2.Sözleşmenin Ajans veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin yukarıda düzenlenenler hariç diğer hususlarda Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma ve İhale Usul ve Esasları hükümleri uygulanır.
28. Yüklenicinin ihaleye katılma yasağı bulunduğunun tespiti halinde;
28.1.Yüklenicinin, ihale sürecinde şartnameye göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve
varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 9
29. Ölüm, İflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkûmiyet Hali
29.1.Yüklenicinin ölümü ve iflası halinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek, kesin teminatı ve varsa sair alacakları, ölümü durumunda mirasçılarına, iflası durumunda ise kendisine verilir. Ancak Xxxxx, ölüm tarihinden itibaren 30 gün içerisinde talep edilmesi ve kesin teminat verilmesi şartıyla, aynı koşullarla sözleşmeyi ölenin mirasçılarına devredebilir.
29.2.Yüklenici sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeni ile taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan itibaren en geç bir ay içinde Ajansın kabul edeceği bir şahsı vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir.
29.3.Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde, şahıs veya şirket olmasına göre yüklenicilerden birinin ölümü, dağılması, iflası, tutuklu veya mahkûm olması gibi haller sözleşmenin devamına engel olmaz. Bu durumda diğer ortaklar, teminat dâhil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üzerlerine alarak işi bitirirler.
29.4.Birlikte yapılan taahhütlerde yüklenicilerden biri Ajansa pilot firma olarak bildirilmiş ise, pilot firmanın şahıs veya şirket olmasına göre ölüm, iflas veya dağılma hallerinde
sözleşme kendiliğinden sona erer. Ancak, diğer yüklenicilerin teklifi ve Ajansın uygun görmesi halinde, sözleşme yenilenerek işe devam edilir.
30. Diğer hususlar
30.1.Bu madde boş bırakılmıştır.
31. Yürürlük
31.1.Bu sözleşme her iki tarafça imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
32. Anlaşmazlıkların çözümü
32.1.Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Kastamonu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
33. Sözleşmenin imzalanması
33.1.Bu sözleşme 33 (Otuzüç) maddeden ibaret olup, Ajans ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …./.…/……. tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca Xxxxx, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun Ajans tarafından onaylı suretini” düzenleyip Yükleniciye verecektir.
AJANS | YÜKLENİCİ |
KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI |
10