TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESKİŞEHİR/ BEYLİKOVA ŞUBE

TARIM KREDİ YEM SAN. Ve TİC. ANONİM ŞİRKETİ

Ve

[YÜKLENİCİ Adı Girilecek (İşi alan firma belli ise gir, değilse satırı sil)]

Arasında İmzalanan

TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESKİŞEHİR/ BEYLİKOVA ŞUBE

SÜT FABRİKASI MEKANİK HAVALANDIRMA- ELEKTRİK VE İNŞAAT REVİZYON İŞLERİ YAPIM İŞİ

SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME KODU: TKYEM- İYİ.ESKBEY.- FABREV.- E001

TARIM KREDİ YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESKİŞEHİR/ BEYLİKOVA ŞUBE

SÜT FABRİKASI MEKANİK HAVALANDIRMA- ELEKTRİK VE İNŞAAT REVİZYON İŞLERİ

YAPIM İŞİ SÖZLEŞMESİ

Anahtar Teslim Götürü Bedel Sözleşme

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Tarım Kredi Yem Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (bundan sonra İDARE olarak anılacaktır) ile diğer tarafta

………………………………………………… (bundan sonra YÜKLENİCİ olarak

anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler

2.1. İDARE’ nin;

a) Adı: Tarım Kredi Yem Sanayi Ticaret A.Ş.

b) Adresi: Xxxx Xxx. Xxxxxxxxxx Xx. Xx:000/00 XXXXXXX/ XXXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xx: 00 00000 Xxxxxxxxx/ XXXXXXXXX c) Telefon Numarası: 0(000) 000 00 00/ 0(000) 000 00 00

ç) Faks Numarası: (0000) 000 00 00

d) Elektronik Posta Adresi: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

e) İlgili Birimi: Yapı İşleri Müdürlüğü

f) Birim Sorumlusu: Yapı İşleri Müdürü/ Xxxxxx Xxxxxx XXXXXXXX

g) Birim Sorumlusu İrtibat No: 0537 761 96 84

2.2. YÜKLENİCİ’ nin;

a) Adı:

b) Adresi:

c) Telefon Numarası:

ç) Faks Numarası:

d) Elektronik Posta Adresi:

e) Sorumlusu:

f) Sorumlu İrtibat No:

g) YÜKLENİCİ Banka/ Hesap No- Iban:

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde bulunan adresleri tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. YÜKLENİCİ’ nin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3- İşin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği

3.1. İşin Adı: Tarım Kredi Yem Sanayi Ticaret A.Ş. Eskişehir/ Beylikova Süt

Fabrikası Mekanik Havalandırma- Elektrik ve İnşaat Revizyon İşleri Yapım İşi

3.2. İşin Yapılma Yeri: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xx: 00 00000 Xxxxxxxxx/

XXXXXXXXX

Madde 4- Sözleşmenin Dili

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe’ dir.

Madde 5- Tanımlar/ Yürürlülük

5.1. Bu sözleşme uygulamasında ihale içeriğinde paket halinde bulunan; Sözleşme, Sözleşme Ekleri, Özel İdari ve Teknik Şartname, Sorumluluk Matrisi, İdari ve İhale Şartnamesi, Teknik Şartnameler, Uygulama Projeleri, Plan Notlarında yer alan tanımlar geçerlidir. Bahse konu tanımların yeterli olmadığı kanaati hasıl olur ise ilgili Yapım İşleri Yönetmeliklerinden faydalanılacaktır.

5.2. Tanım açıklamaları aşağıdaki gibidir;

Sözleşme : İDARE ile YÜKLENİCİ arasında iş bu sözleşme; Sözleşme Genel Şartlar, Özel ve İdari Teknik Şartname, Teknik Şartnameler ve bu sözleşmeye ilişkin her türlü şartname, değişiklik emri ve ilgili diğer dokümanları kapsayan ekleri ve zaman içerisinde bunlar üzerinde yapılacak değişiklikler ve/ veya bunlara yapılacak ilaveler dahil olmak üzere, taraflarca sözleşmeye ek olarak imzalanacak tüm dokümanları ifade eder.

Kontrol : İşbu sözleşme içerisinde yer alan İş’ leri kontrol edecek

teşkilatı ifade eder. Bunu belirleme yetkisi İDARE’ ye aittir.

Teknik Dokümanlar

: Sözleşmenin bir bölümünü teşkil eden ve İşler’ in ifası sürecinde İDARE tarafından hazırlanarak YÜKLENİCİ’ ye verilen veya YÜKLENİCİ tarafından hazırlanarak İDARE’ nin onayına sunulan uygulama çizimleri, imalat çizimleri, shop drawings, superpoze çalışmaları, şartnameler, hesap raporları, talimatnameler, yapım yöntemleri ve Sözleşme Ekleri kapsamındaki tüm talep ve/ veya sunumları ifade eder.

Uygulama Çizimleri/ İmalat Çizimleri/ As- Built (İş Sonu) Çizimleri

: İşler’ in ifası süresince İDARE tarafından YÜKLENİCİ’ ye verilen ve İşler’ in uygulama detaylarının gösterildiği teknik resimleri ifade eden Uygulama Çizimleri/ İmalat- İmalatçı detayları dikkate alınarak YÜKLENİCİ tarafından her bir imalat için hazırlanan veya İDARE tarafından YÜKLENİCİ’ ye verilen çizimleri ifade eden İmalat Çizimleri/ İşler’ in uygulanmış ve tamamlanmış şeklini gösteren YÜKLENİCİ tarafından hazırlanan nihai Uygulama Çizimlerini ifade eder.

Şartnameler : Sözleşme’ ye konu İşler’ in, genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini içeren belge veya belgeleri ifade eder. İlgili tüm yerel ve uluslararası standartlar, Proje’nin dayanağı ihalenin tabi olduğu tüm mevzuat dahil ilgili tüm yasal mevzuat ve İş ile ilgili fen ve sanat kurallarıdır.

Gün : Gün, aksi belirtilmediği sürece takvim gününü

Xxx Xx

Programı

: İDARE tarafından hazırlanan, İş’ in başlangıç ve bitiş tarihleri ile mihenk taşlarının verildiği ve YÜKLENİCİ ’nin hazırlayacağı Detaylı İş Programı’na temel teşkil eden İş Programı’nı ifade eder.

Detaylı İş Programı

: Xxx Xx Programı esas alınmak suretiyle, YÜKLENİCİ tarafından hazırlanarak İDARE’ nin onayına tabi olan, İş kapsamındaki Malzeme temin programını, İşyerindeki uygulama programının, Ekip / Ekipman tedarik ve sevk programının, test ve devreye alma programını, Ana İş Programı dahilinde belirtilen mihenk taşlarını, mobilizasyon kurulumunu, her türlü İşçilik uygulamasının ve varsa, tasarım ve mühendislik programlarını içeren detaylı iş programını ifade eder.

Geçici Kabul : İşler’ in, Geçici Kabul tutanağı ile İDARE’ ye teslim edilmesinin ve Xxxxxxx Süresi’ nin başlangıcının ifade eder.

Kesin Kabul : İşlerin, Kesin Kabul tutanağı ile İDARE' ye teslim edilmesini ifade eder.

Kusur Giderme : Geçici ve / veya Kesin Kabul işlemlerinin yapılmasına engel teşkil etmemekle birlikte, Sözleşme şartlarına göre yapılmış imalatlarda görülen kusur, hata ve eksikliklerinin, YÜKLENİCİ tarafından düzeltilmesi ve imalatların işbu Sözleşme ve Ekleri tüm İdari ve Teknik Dokümanlara uygun, çalışır ve işler duruma getirilmesini ve bu durumun İDARE tarafından kabul ve onayını ifade eder.

5.3. Sözleşme, aşağıdaki koşulların tümünün gerçekleştiği tarihte yürürlüğe

girecektir;

- Sözleşme’ nin TARAFLAR’ ın yetkili temsilcileri tarafından imzalanması,

- YÜKLENİCİ’ nin, Sözleşme hükümleri çerçevesinde Kesin Teminat

Mektubu’nu İDARE’ ye sunması,

- Sözleşme’ nin 8. maddesinde belirtilen gerekli tüm Eklerin, YÜKLENİCİ tarafından imzalanarak eksiksiz olarak teslim edilmesi ve Diğer Ekler Maddesindeki tüm dokümanları zamanında ve eksiksiz olarak İDARE’ ye teslim edeceğini taahhüt eden yazılı belgeyi İDARE’ ye vermesi.

- Sözleşme, TARAFLAR arasında imzalanmış ve / veya Sözleşme’ de yer alan bazı hükümler / yükümlülükler kısmen ve / veya tamamen yerine getirilmiş olsa dahi, İDARE tarafından, İşler’ in YÜKLENİCİ’ ye ihale edilmesi konusunda onay verilmedikçe ve / veya işbu maddede yer alan şartların tümü sağlanmadıkça yürürlüğe girmez; YÜKLENİCİ lehine hiçbir hak veya sonuç doğurmaz. Bu doğrultuda, Sözleşme yürürlüğe girmeden önce, YÜKLENİCİ tarafından yapılan hiçbir iş, imalat ve / veya harcamadan İDARE sorumlu olmayacak ve YÜKLENİCİ tarafından bunlarla ilgili olarak İDARE’ 'ye herhangi bir talep yöneltilmeyecektir.

Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli

6.1. Bu sözleşme, anahtar teslim götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin genel mahal listelerine (YÜKLENİCİ tarafından detaylı mahal listeleri hazırlanıp İDARE’ ye yer teslimine müteakip 5 (beş) takvim günü içerisinde sunulacaktır) dayalı olarak, Birim Fiyat listesinde yer alan malzemelerin Birim Fiyatları ile metrajlarının çarpılması sonucu ortaya çıkan Birim Tutarların toplamını oluşturan Anahtar Teslim İş’ in tamamı için YÜKLENİCİ tarafından teklif edilen-

……………………. TL

(…………………………………………………………………….……) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, YÜKLENİCİ’ nin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

6.3. İşbu Sözleşme’ nin konusu, Sözleşme ve Eklerine ve İDARE talimatlarına uygun olarak eksiksiz, kusursuz ve zamanında ifa edilmesidir. Bununla birlikte Proje kapsamında bulunan Tarım Kredi Yem San ve Tic. A.Ş. Eskişehir/ Beylikova Süt Fabrikası Mekanik Havalandırma- Elektrik ve İnşaat Revizyon İşleri Yapım İşi işbu Sözleşmeye konu İş’ in Formatı İDARE, içeriği YÜKLENİCİ tarafından doldurulacak Metraj Tablosu’ nda ( Kontrol ve mukayeselerinin yapılabilmesi için İmalatların miktarlarını, içeriklerinin inceleneceği ) Sözleşme konusu İşlerin Sözleşme ve Eklerine, İDARE talimatlarına ve Proje ile bağlantılı her türlü şartname, talimatname, genelge vs. dâhil bilcümle mevzuata uygun olarak eksiksiz, kusursuz ve zamanında ifa edilmesidir. İş bu Sözleşme ve Ekleri ile Teknik Dokümanlara göre ve Taraflarca imza altına alınan Sözleşme Anahtar Teslim Götürü Xxxxxxx+ KDV olarak ifa edilecektir. İhale üzerinde kalan YÜKLENİCİ; İmalatların miktarlarını, içeriklerini ve mukayeselerinin yapılabilmesi için kontrol amacı ile Formatı İDARE, içeriği YÜKLENİCİ tarafından doldurulacak olan İş’ in Keşfi ve Fiyat Tablosu’ nda YÜKLENİCİ tarafından verilen imalat miktarları ile birim fiyatların çarpımı sonucu elde edilen tutar “Geçici Sözleşme Bedeli” dir. İşbu Sözleşmesi’ nin imzalanmasını takiben Teknik Şartnameler, Birim Fiyat Açıklamaları, Projeler, Mahal Listeleri ( İDARE tarafından verilecek veya İDARE’ nin talebi üzerine İş bu sözleşmeye konu tüm dokümanların inceleyerek YÜKLENİCİ tarafından hazırlanan- Anahtar Teslim Götüre Bedel’ e dahil mühendislik- mimarlık hizmetleri YÜKLENİCİ tarafından fiyatlara dahil olarak alınacaktır ), İş bu sözleşmeye konu İş’ in tamamlanıp İDARE’ ye çalışır halde teslimi için yapılması gereken her iş kalemi, formatı İDARE tarafından verilip içeriği

YÜKLENİCİ tarafından doldurulacak olan Sözleşme Ekleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Fiyata dahildir. YÜKLENİCİ tarafından geçici kabule başvurulmadan evvel As- built Çizimleri tamamlanacaktır. Nihai Sözleşme Bedeli- Kesin Hesap hükümleri Sözleşme içeriğinde belirtilmiştir.

a. İmalatların miktarlarını, içeriklerini ve mukayeselerinin yapılabilmesi için kontrol amacı ile Formatı İDARE tarafından verilen ve YÜKLENİCİ tarafından içeriği doldurulan İş’ in Keşfi ve Fiyat Tablosu’ nda belirtilen İDARE’ nin onayı ile yaptırılan ilave işler haricindeki miktarlardaki artış veya azalışlar ve/veya,

b. Tesis ve / veya Malzemeleri’ nin Teknik Dokümanlarda atıfta bulunulan teknik niteliklerinde Esaslı Değişiklik olmaması kaydıyla, Tesis ve / veya Malzemelerde tasarım gereği ortaya çıkabilecek boyutsal ve / veya kütlesel (ağırlıkla ilgili) değişiklikler ile bunların teslimat sürelerinde ortaya çıkabilecek değişiklikler,

Sözleşme Bedel’inden herhangi bir artış veya azalışa gidilmesine neden teşkil

etmeyecektir.

6.4. Tasarım ve mühendislik hizmetleri de dahil olmak üzere, İşlere ilişkin her türlü Malzeme, Malzeme firesi, sarf, Ekip, Ekipman, iş güvenliği ile ilgili malzeme vs. giderler, Malzemeleri’ nin İşyerine nakli, depolanması, Şantiye içi yatay, düşey taşımaları, Tesisler’ inden Şantiyeye ulaştıklarında indirilmesi / boşaltılması, depolanması, Şantiye içi yatay, düşey taşımaları, elektrik, su, her türlü mobilizasyon, satın alma, işçilik, Yemek, Tüm İş Makineleri, Yatay/ Düşey Ulaşım Araçları, Akaryakıt, Araç Bakım/ Onarım, Depolama, İstifleme, Muhafaza, bahse konu İşlerle ilgili YÜKLENİCİ’ nin sorumluluğu kapsamında olan testler, Sosyal Güvenlik Mevzuatından doğan ve yürürlülükte olan İSG mevzuatı kapsamında bilcümle yükümlülükler, tazminat, vergi, damga vergisi, harç, resim, sigorta, ceza, kur farkı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, Sözleşme konusu İş’ in tam, eksiksiz, zamanında ve Garanti Süresi ile ilgili koşulları da içerecek şekilde tamamlanması için gerekli her türlü edimler, YÜKLENİCİ’ nin genel giderleri ve kârı da dahil olmak üzere Sözleşme Bedeline dahildir. Sözleşme Bedeli, Sözleşme’ de açıkça belirtilen ve TARAFLAR’ ın karşılıklı mutabakatıyla kararlaştırılan istisnai haller hariç olmak üzere, hiçbir şekil ve nedenle arttırılamaz; YÜKLENİCİ tarafından hangi nam, saik ve gerekçe altında olursa olsun, herhangi bir ek meblağ, maliyet ya da bedel talep edilemez.

6.5. Sözleşme’ nin uygulanması sırasında ortaya çıkan ilave işler ve / veya değişiklikler neticesinde İş miktarları ve / veya nitelikleri değişebilir. Gerek bu nedenler, gerek duyulacak ihtiyaç ve gerekse de halinin icabına göre ( YÜKLENİCİ tüm projeleri her türlü özen borcunu ifa ederek inceler ve bu kapsamda projelerde eksik gördüğü hususları mühendislik yaklaşımları çerçevesinde Anahtar Teslim Götüre Bedeline dahil etmek zorundadır. İhaleden sonra YÜKLENİCİ her ne sebep olursa olsun herhangi bir isim altında Projesel eksiklerden dolayı ilave bedel talebinde bulunamaz ) Sözleşme’ nin imzalanmasından sonra İDARE’ nin onayı ile yapılması kararlaştırılan ilave İşler nedeniyle, Sözleşme Bedelinin toplamında bir artma veya azalma olması halinde YÜKLENİCİ, artan veya azalan İşleri, yine Sözleşme hükümlerine uygun olarak; formatı İDARE tarafından verilen ve YÜKLENİCİ tarafından içeriği doldurulan İş’ in Keşfi ve Fiyat Tablosu’ nda verdiği birim fiyatlara göre ve Sözleşme hükümlerinde belirtildiği üzere yapmakla yükümlüdür. İşler’ in kapsam azalması nedeni ile YÜKLENİCİ’ ye herhangi bir telafi bedeli (gerçekleşen ziyan ve beklenen kar kaybı vb.) ödenmeyecektir.

6.6. Sözleşme Bedeline ilaveten yaptırılacak olan her iş kalemi için gerekli

dokümanların konu başlıkları aşağıdaki gibi olup, Sözleşme hükümlerinde detayları

paylaşıldığı gibi uygulamaya tabidir. Ayıca bahsedilen dokümanların hazırlığı YÜKLENİCİ tarafından gerçekleştirilip İDARE’ ye sunulacaktır. Bu dokümanlar toptan hazırlanıp, en fazla İDARE’ nin uygun gördüğü seferde İDARE’ ye sunulacaktır;

Poz no/ Özel Poz- Birim- Birim Fiyat- Miktar- Sözleşme hükümlerinde belirtilen ilgili fatura ( kare kaşe veya yuvarlak kaşeli )- Varsa Proforma Fatura- İDARE talep eder ise Analiz- İcmal- İdari Onay

6.7. Sözleşmede bulunan iş kalemlerindeki artışların birim fiyat tutarlarında İş, yıllara sair olsa dahi fiyat farkı verilmez. YÜKLENİCİ, Formatı İDARE tarafından verilen ve YÜKLENİCİ tarafından içeriği doldurulan İş’ in Keşfi ve Fiyat Tablosu’ nda verdiği birim fiyatlara göre yapmayı kabul ve taahhüt eder. İş bu Sözleşmeye konu yapılacak tüm işlerin teklif esnasında ve yapım esnasındaki tüm metraj hesaplamaları, sistem gereksinimi hesaplamaları, kapasite hesaplamaları YÜKLENİCİ’ nin sorumluluğundadır.

6.8. İşbu Maddede, ek sözleşme düzenlenmesi belirtilen haller için aşağıdaki

hükümleri uygulanacaktır;

a. Ek sözleşme ile ilgili damga vergisinin, Sözleşme’ de belirtilen şartlar dahilinde

YÜKLENİCİ tarafından ödenmesi ve

b. YÜKLENİCİ’ nin, İDARE' ye, Sözleşme’ de belirtilen usuller dahilinde ek Kesin Teminat Mektubu sunması

YÜKLENİCİ’ nin sorumluluğundadır.

Madde 7- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler

7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb. giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İDARE tarafından YÜKLENİCİ’ ye ödenir. Ayrıca Madde 6.4.’ de belirtilen hususlar Sözleşme Bedeli’ ne dahildir.

Madde 8- Sözleşme Ekleri

8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür. İDARE’ yi ve YÜKLENİCİ’ yi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halindeki ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. Bu esaslara göre İDARE’ nin lehine olan karar bağlayıcıdır. Taraflar bu hususu kabul eder ve YÜKLENİCİ bu hususa bağlı oluşabilecek her türlü verilen talimatı ifa edecektir.

8.2. İhale Dokümanını Oluşturan Belgeler

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasında öncelik sıralaması aşağıdaki

gibidir;

1. Sözleşme Şartları,

2. İnşaat İdari ve Xxxxx Xxxxxxxxxx,

3. Uygulama Projeleri,

4. Teknik Şartnameler, Ölçüm Kriterleri ve Mahal Listesi,

5. İş’ in Keşif ve İcmal Tablosu (Yüklenici tarafından hazırlanacak),

6. Açıklamalar- Notlar (Projede, Ayrıca Belirtilmiş İzahatlar) (Varsa),

7. Diğer Xxxxx ( Sözleşme imzalanmasına müteakip YÜKLENİCİ tarafından doldurulacaktır )

İş’ in Keşfi ve Fiyat Tablosu- Formatı İdare tarafından verilecek olup içeriği Yüklenici tarafından doldurulacaktır; Poz, Birim Fiyat Tarifi, Ölçüm Birimi, Miktar, Birim Fiyat, Tutar ve Ödemeye Esas Pursantaj Listesi ile Nakit Akış Listesi Yer Alacaktır.

Xxx Xx Programı ( İdare tarafından verilecektir )

Detaylı İş Programı ( Yüklenici tarafından hazırlanacaktır )

Yapım Yöntemi Formatı ( Yüklenici tarafından hazırlanacaktır )

İş’ in Keşfi ve Fiyat Tablosu- Formatı İDARE tarafından verilecek olup içeriği YÜKLENİCİ tarafından doldurulacaktır; Poz, Birim Fiyat Tarifi, Ölçüm Birimi, Miktar, Birim Fiyat, Tutar ve Ödemeye Esas Pursantaj Listesi ile Nakit Akış Listesi Yer Alacaktır/ Ana İş Programı ( İDARE tarafından verilecektir )/ Nakit Akış Tablosu ( YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacaktır )/ Detaylı İş Programı ( YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacaktır )/Fiyat Tarifleri ve Ölçüm Metotları/ YÜKLENİCİ’ ler Tarafından Hazırlanacak Yapım Yöntemi Formatı/ İmalat Başlama Onay Formu/ İmalat Kontrol Formu/ İmalat Kapama Onay Formu/ Malzeme Onay Formu/ Personel Listesi/ Makine, Ekipman ve Araç Listesi/ İş Sağlığı ve Güvenliği (“İSG”), İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına İlişkin YÜKLENİCİ Taahhütnamesi/ Çevre’ nin Korunmasına İlişkin YÜKLENİCİ Taahhütnamesi/ İSG Cezaları ve Açıklamaları/ Hakediş Formatı/ Günlük Rapor/ Aylık Rapor

8.3. Varsa, ek sözleşmeler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

8.4. Sözleşme’ nin yürürlüğe girmesine müteakip, Sözleşme’ de öngörülemeyen veya Sözleşme’ nin esaslı unsurlarını ve yürütülmesinin etkileyen ve önceden tahmini mümkün olmayan durumlarının söz konusu olması halinde, yürürlükteki mevzuata uygun olmak kaydıyla, bu durumlar, Sözleşme’ ye tadil edecek sözleşmeler veya Sözleşme’ nin uygulanmasına ilişkin ilave, ayrıntılı kurallar getirecek protokollerle düzenlenecektir. Bu doğrultuda, Sözleşme ve / veya Eklerinde yapılacak tüm tadiller ve / veya imzalanacak yeni sözleşmeler ve / veya protokollerinin ilgili hükümleri, YÜKLENİCİ tarafından zamanında ve eksiksiz yerine getirilecektir.

Madde 9- Yer Teslimi, İşe Başlama ve Bitirme Tarihi

9.1. İşbu Sözleşme’ nin, XXXXXXXX’ ca imzalanmasına müteakip, İDARE’ ce yapılacak yazılı bildirim üzerine, TARAFLAR’ ca imzalanacak Yer Teslim Tutanağı ile birlikte YÜKLENİCİ’ ye İşyeri teslimi yapılır. Yer Teslimi Tutanağı’ nda aksi belirtilmedikçe en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde YÜKLENİCİ Sözleşme sorumluluklarını yerine getirmek için gerekli çalışmalara başlayacaktır.

9.2. YÜKLENİCİ taahhüdün tümünü, Yer Teslimi yapılan tarihten 120 ( yüz yirmi ) takvim günü içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında, havanın fen noktasından çalışılmaya uygun olmayan dönemi ile resmî tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

9.3. İşyerinde havanın fen noktasından çalışılmaya uygun olmadığı günler hesaplanarak yukarıda verilen süre dahilinde, İDARE YÜKLENİCİ’ den çalışılmaya elverişli olmayan günlerde de teknik şartları yerine getirerek İş’ i tamamlamasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışılmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır. Ancak YÜKLENİCİ namına hiçbir nam ve hesap adı altında ilave bedel, fiyat farkı oluşturmaz.

9.4. İşin süresi 120 ( yüz yirmi ) takvim günüdür.

Madde 10- Teminata İlişkin Hükümler

10.1. Kesin Teminat

10.1.1. YÜKLENİCİ Kesin Teminat Mektubu’ nu İDARE’ nin onaylayacağı formatta

hazırlanacaktır.

10.1.2. YÜKLENİCİ Madde 6’ da belirtilen anahtar teslim götürü bedelin % 10’ u ( yüzde onu ) kadar …………………………TL ( ……………………………… ) kesin teminat ( nakdi/ mektup ) vermiştir.

10.1.3. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi hainde; kesin teminat mektubunun süresi İDARE’ nin YÜKLENİCİ’ ye yer tesliminden başlamak şartı ile sözleşme içeriğinde beyan edilen geçici kabul tarihinden sonraki 1 ( bir ) yılı da kapsayacak şekilde olacaktır. İş bu sözleşmede Kesin teminat Mektubu,

………………… tarihine kadardır. Kanunda veya Sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

Ayrıca; YÜKLENİCİ, İş’ in süresinin uzatılması ve / veya İş’ in bedelinde artış olması gibi hallerde Kesin Teminat Mektubu’nun süresini uzatmayı ve / veya tutarını arttırmayı herhangi bir ilave bedel talep etmeksizin ve itiraz ileri sürmeksizin kabul eder. Kesin Kabul’ den önce, Kesin teminattan ceza ya da nefaset kesintisi yapılmış ise YÜKLENİCİ, kesinti miktarını tekmil suretiyle, belirlenen Kesin teminat tutarını derhal tamamlamak zorundadır.

10.1.4. Geçici Kabul’ ün tamamlanabilmesi için işbu Sözleşme ve Ekleri’ nde belirtilen tüm şartların yerine getirilmesini müteakip, Kesin Teminat Mektubu’nun bedeli, Sözleşme Bedeli’ nin % 5 (yüzde beş)’ ine indirilecek ve süresi Garanti Süresi’ nin ( 2 yıl ) sonuna kadar uzatılacaktır. YÜKLENİCİ, %5 (yüzde beş) oranındaki Kesin Teminat Mektubu’nu getirmeden Geçici Kabul tamamlanmış sayılmayacak ve YÜKLENİCİ’ nin %10 ( yüzde on ) oranındaki Kesin Teminat Mektubu iade edilmeyecektir.

10.1.5. Teminat Mektupları İDARE tarafından uygun görülen bir bankadan temin edilecek, Türk Bankacılık Mevzuatı’ nın hükümlerine uygun olacak, başka garanti koşulu veya sınırlama içermeyecek ve talep üzerine ödenir mahiyette olacaklardır.

10.1.6. Teminat Mektupları, herhangi bir ek bildirim ve / veya uyarı gerektirmeksizin en geç geçerlilik süresinin dolmasına 30 (otuz) gün kala, altışar (6’şar) aylık ek süreler (ya da İDARE tarafından belirtilecek diğer süreler) için yenilenir. YÜKLENİCİ’ nin yeni banka teminat mektubunu süresinde ibraz etmemesi durumunda İDARE, herhangi bir bildirim yapmaya ihtiyaç duymaksızın uygun göreceği zaman ve koşullarda ilgili banka teminat mektubunu nakde çevirerek ihtiyata almak hususunda serbesttir. YÜKLENİCİ’ nin yeni banka teminat mektubunu getirmesi durumunda, ihtiyata alınan nakit tutar YÜKLENİCİ’ ye iade edilir. YÜKLENİCİ’ nin yeni banka

teminat mektubunu sunmadaki temerrüdü 21 (yirmi bir) günü geçer ise, İDARE nakde çevrilen parayı gelir kaydedebilir. Bu durumda Sözleşme, ihtara ilişkin hükümleri işletilmeksizin uygulanacaktır.

10.1.7. Kesin Teminat Mektubu’ndan kaynaklanan her türlü masraf, harç, ödemeler ve sair tüm giderler tamamen YÜKLENİCİ’ ye ait olacaktır.

10.2. Performans Garantisi

10.2.1. Sözleşme kapsamında, hazırlanan Hakediş Raporu üzerinden (KDV’ li) kesinti bedelleri hariç %14 (yüzde on dört) oranında hesaplanan nakdi kesinti, yapılan İş’ in “performans garantisi” olarak tutulacaktır. Performans garantisi içeriğinde; sözleşmeye konu İş’ lerin eksiksiz eksiksiz ve kusursuz yapılması, As- built projelerin hazırlanması, Teknik Dokümanların sunumu içerir. Teknik dokümanlar Raporların tamamını, kullanılacak malzemelerin İDARE tarafından talep edilen bilgilerini, Garanti Taahhütnamesini içerecektir.

10.3. Ek Kesin Teminat

10.3.1. İş artışı olması halinde bu artış tutarının %10 (yüzde on)’ u oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. İş artışı olarak ödenecek bedeller üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakkedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

10.3.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

10.4. YÜKLENİCİ tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat her ne suretle olursa olsun İDARE’ ce haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Ancak Sözleşme hükümleri çerçevesinde oluşabilecek kesintiler, teminatlardan yapılabilir.

10.5. Teminatların İadesi

10.5.1. Kesin/ Ek Kesin Teminat İadesi

10.5.1.1. Madde 10.1.2. ve 10.1.4.’ de açıklandığı şekilde; Kesin Teminat Mektubu, Garanti Süresi’ nin sona ermesi ve garanti süresi işlemlerinin tamamlanması sonrasında, YÜKLENİCİ’ nin yazılı talebi üzerine, YÜKLENİCİ’ nin yükümlülüklerini Sözleşme’ ye uygun olarak süresi içinde yerine getirmesi, YÜKLENİCİ’ nin SGK’ dan alacağı ilişiksizlik belgesini ve Sözleşme’ de yer alan tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğine ilişkin diğer gerekli belgeleri İDARE’ ye sunması ve bu yolla İDARE’ ye hiçbir borcunun kalmadığını saptanması ve ayrıca İDARE aleyhine Sözleşme’ nin ifasına ilişkin açılabilecek (iş sağlığı ve güvenliği, çevre, personel / işçi alacağı, iş kazası, SGK uygulamaları, özel sigorta vb. konularda) davaların veya takiplerin Kesin sonucunun alınması ve hükmedilen tutarın YÜKLENİCİ tarafından İDARE’ ye tamamen ödenmesine müteakip 30 (otuz) gün içerisinde YÜKLENİCİ’ ye iade edilir.

10.5.2. Performans Garantisi İadesi

10.5.2.1. Sözleşmeye konu İş’ lerin % 100 ( yüzde yüz ) tamamlanması, Geçici Kabul’ ün eksiksiz ve kusursuz yapılması, As-Built projelerin- Talep edilen Teknik Dokümanların- Çizimlerin yapılması ve Geçici Kabule dair evrakların ve YÜKLENİCİ tarafından imzalı hakedişlerin İDARE’ ye teslim edilmesi durumunda YÜKLENİCİ’ ye iade edilecektir.

10.5.3. Avans Teminat Mektubu İadesi

10.5.3.1. Sözleşme hükümlerine istinaden YÜKLENİCİ tarafından sunulacak Avans Teminat Mektubu, YÜKLENİCİ’ nin yazılı talebi üzerine ve YÜKLENİCİ’ ye yapılacak avans ödemesinin tamamının YÜKLENİCİ hakedişlerinden kesilerek İDARE’ ye iade edilmesine müteakip İDARE tarafından hazırlanacak olan “Avans Teminat Mektubu İade Formu” ile YÜKLENİCİ’ ye iade edilir.

Madde 11- Ödeme Yeri ve Şartları

YÜKLENİCİ, Yer Tesliminden sonra en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde hakediş ödemelerine dair öngörü oluşturması için İDARE’ ye nakit akış tablosunu sunmak durumundadır. Hakediş Tutarları ile ilgili olarak onaylanmış Hakediş tutarı ile Nakit Akış Tablosundaki planlanan tutar değerler birbirini karşılamasa dahi her hakediş onaylandığında, bahse konu tablonun planlanan tutarları ile gerçekleşen tutarları revize edilerek İDARE’ ye sunulması şarttır.

11.1. Sözleşme ve Eklerine uygun bir şekilde YÜKLENİCİ tarafından ilgili hakediş döneminde tamamlanmış İşler’ in bedeli, Kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak kaydı ile, YÜKLENİCİ’ nin aynı dönem hakedişinin İDARE’ ce aşağıda tariflendiği şekilde YÜKLENİCİ’ nin Madde 2.2’ de belirtilen Banka Hesap No’ suna yatırılır.

11.2. İmalatların miktarlarını, içeriklerini ve mukayeselerinin yapılabilmesi için kontrol amacı ile Formatı İDARE tarafından verilen, içeriği YÜKLENİCİ tarafından doldurulacak olan İş’ in Keşfi ve Fiyat Tablosu’ nda YÜKLENİCİ tarafından verilen imalat miktarları ile birim fiyatların çarpımı sonucu elde edilen tutar “Geçici Sözleşme Bedeli” dir. Anahtar Teslim Götürü Bedele ilişkin verilen teklife dair ödemeler, bahsedilen tablonun doldurulması ve Sözleşmenin imzalanmasına müteakip pursantajlara ayrılması sonucunda YÜKLENİCİ tarafından hazırlanan ve İDARE’ ce onaylanan pursantaj oranlarına istinaden gerçekleşir. Pursantaj oranlarında daha sonradan tespit edilecek hatalardan dolayı ilave bedel, süre veya hiçbir isim altında YÜKLENİCİ hak talebinde bulunamaz. Pursantaj tablosunun hazırlanmasında ve buna bağlı ödemelerin alınmasında tüm sorumluluk YÜKLENİCİ’ ye aittir.

Ödemeler pursantajının dağılımında yer alan ancak sözleşme eki olan mahal listelerinde ve/ veya onaylı projesinde olmayan imalatlar İDARE’ nin uygun göreceği imalat kalemlerine dağıtılacaktır.

Anahtar Teslim Götürü Bedel Teklifine bağlı olarak hazırlanan Ödenek, imalat ve müteferrik işler için harcanacaktır. YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacak olan Pursantaj Tablosunda Müteferrik İşler kalemlerinin bedel karşılıkları Müteferrik İşlere de dağıtılacaktır.

11.3. Hakediş Raporları, Kanuni Kesintiler- Sözleşme ve Eklerinde belirtilen kesintiler yapıldıktan sonra her ayın ilk 5 (beş) günü içerisinde YÜKLENİCİ tarafından 1 (bir) orjninal / asıl nüsha olarak düzenlenerek İDARE’ ye sunulur. İDARE, bu raporu Sözleşme hükümlerine göre inceleyerek, varsa gerekli düzeltmeleri yaptıktan veya YÜKLENİCİ’ ye yaptırdıktan sonra, uygun görmesi halinde ‘‘Uygundur’’ şerhi düşmek suretiyle imza edip, onaylar. İDARE’ ce en geç 15 ( on beş ) gün içerisinde onaylandıktan sonra, YÜKLENİCİ en geç 3 ( üç ) gün içerisinde faturasını keserek İDARE’ nin tebligat adresine ulaştırır. Hakedişe bağlı faturanın İDARE’ ye ulaşmasına müteakip en geç 15 ( on beş ) gün içinde ödenir. Taraflar bu süreci kısaltmak için tüm gayreti gösterecektir. YÜKLENİCİ Yapım İş’ i için sözleşme bedeline dair tutarı belirtilen İş Programına uygun şekilde imalat olarak sarf etmek zorundadır.

11.5. İhzarata dair ödeme yapılmayacaktır. İDARE, inisiyatif alarak İhzarat ödemesi yapılması kararı alır ise, YÜKLENİCİ’ ye yazılı olarak tebliğde bulunacak ve ihzarat ödemesi yapılacak Malzemeleri’ nin İşyeri’ ne ve / veya İDARE’ nin önceden bildireceği başka bir yere intikalinden önce İDARE ’nin yazılı onayını alacak ve intikali esnasında İDARE yetkilisine haber verecektir. Malzemeleri’ nin teslimi YÜKLENİCİ ve İDARE yetkililerince xxxxxxx ile imza altına alınacak ve xxxxxxx ile teslim alınan Malzemeler’ e ait ihzarat ödemesi YÜKLENİCİ’ nin takip eden ilk hakedişine eklenecektir. İlgili tutanağı İDARE yetkilisi tarafından onaylanmamış / imzalanmamış ise YÜKLENİCİ’ nin Malzemeleri’ ni, XXXXX tarafından teslim alınmış olduğu hiçbir surette kabul edilmeyecek ve YÜKLENİCİ, bu teslimat veya Malzemeler’ e ilişkin herhangi bir bedel talep etmeyecektir. İDARE’ nin inisiyatifinde yazılı onayı ile İhzarat ödemesi yapılması kararı var ise belirlenen pozlara ait ödeme tutarları, ihzarat ödemesine konu Malzeme’ nin imalat hesabına girdiği ilk hakedişten itibaren kesilecektir.

11.6. İDARE’ nin talebi olmaksızın YÜKLENİCİ İş Programına nazaran daha fazla iş yaparsa ve İDARE’ ye sunacağı Nakit Akış Programında sunması şartı ile İDARE bu fazla işin bedelini imkân bulduğu takdirde öder.

11.7. YÜKLENİCİ, her türlü hakkediş ve alacaklarını İDARE’ nin yazılı izni olmaksızın başkalarını temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İDARE’ ce istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

11.8. Kendisine ödeme yapılabilmesi için YÜKLENİCİ, ödeme vadesinden en az 5

(beş) gün öncesinde,

- SGK prim borcu olmadığına dair belge veya ödeme yapacağına dair taahhütname

- Vergi borcu olmadığına dair belge veya ödeme yapacağına dair taahhütname

- Sözleşme damga vergisinin ödendiğine dair belge

- TARAFLAR’ ca imzalı Yer Teslim Tutanağı’ nın bir kopyasını (ilk hakedişte

verilecektir)

İDARE’ ye eksiksiz olarak sunmakla yükümlüdür.

11.9. Sözleşme ve Eklerine uygun bir şekilde YÜKLENİCİ tarafından ilgili hakediş döneminde tamamlanmış İşler’ in bedeli, Kesin ödeme niteliğinde olmayacaktır ve kazanılmış hak sayılmaz.

11.10. Sözleşme konusu işlere ait Geçici Hakedişler 30 (otuz) günlük aralarla olmak

kaydıyla aşağıdaki ilave esaslar çerçevesinde tanzim olunur;

-İşin bitim tarihine 30 günden az zaman kalması halinde ve cezalı çalışıldığında hakediş tanzimi için 30 günlük süre aranmaz.

- İş’ in Keşfi ve Fiyat Tablosu içerisinde yer alan pursantaj tablosuna göre ödeme yüzdeleri ve ara yüzdeler iş tutarları ayrı ayrı gösterilmek sureti ile düzenlenen hakedişler YÜKLENİCİ tarafından imzalandıktan ve İDARE’ ce onaylandıktan sonra Sözleşmeye uygun olarak YÜKLENİCİ’ ye ödenir. Hakedişin YÜKLENİCİ’ ye ödenebilmesi için, ödenmemiş işçi ücretinin olmadığı veya taahhütname ile belgelenecektir.

- İDARE gerekli gördüğü takdirde Geçici Kabul ile Kesin Kabul arasında ek hakediş yapılabilir.

- Kesin hesapların ve Kesin Kabul Tutanağının İDARE’ ce onaylanmasından sonra 30 (otuz) gün içerisinde İDARE’ ce onaylanmış kesin hesaplara dayalı olarak KESİN HAKEDİŞ raporu düzenlenir. İDARE, bu raporu Sözleşme hükümlerine göre inceleyerek, varsa gerekli düzeltmeleri yaptıktan veya YÜKLENİCİ’ ye yaptırdıktan sonra, ‘‘Uygundur’’ şerhi düşmek suretiyle imza edip onaylar. YÜKLENİCİ, İDARE’ ce onaylanan ve Kesin hakedişe temel teşkil eden Kesin hesabın, işbu Sözleşme ile ilgili tüm alacaklarını kapsadığını ve İDARE’ den her ne nam altında olursa olsun başkaca hiçbir hak ya da alacak talebi olmayacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

- Kesin hakedişin YÜKLENİCİ’ ye ödenebilmesi için ödenmemiş işçi ücretinin olmadığı ve inşaatlarda o tarihe kadar yapım ve malzeme hatasından doğan kusurlu ve noksan imalat bulunmadığı belgelendirilecektir.

11.11. YÜKLENİCİ hakediş ekinde inşaat seyrini anlatan hava/ yer fotoğraflarını A3 ebadında ve dijital dosya halinde 2 ( iki ) kopya olarak İDARE’ ye verecektir. Hakediş ekinde verilen fotoğraflar hakediş ödemelerine esas değildir.

11.12. Hakediş raporlarında talep edilen düzeltmelere karşı, YÜKLENİCİ tarafından yapılacak itirazlar, YÜKLENİCİ ve İDARE temsilcilerinin karşılıklı mutabakatı ile çözümlenir. Ancak, nihai karar her durumda İDARE’ ye ait olup, YÜKLENİCİ’ nin buna itiraz hakkı bulunmamaktadır.

11.13. Hakediş Raporlarında; işlenmeyen cezalar, 3. Şahıslara bedeli karşılığında yaptırılan Sözleşmeye konu İş kalemleri ve İDARE’ nin YÜKLENİCİ namına ödeyeceği bedeller sehven ya da herhangi bir nedenle işlenmemiş olması, işbu Sözleşme kapsamında yapılması gereken başkaca kesintilerin YÜKLENİCİ’ den bilahare tahsil edilmesine / kesilmesine engel teşkil etmez

Madde 12- İş Programı

12.1. YÜKLENİCİ, İş Programını yer tesliminden sonra yapıldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden bir ayda yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak, ödeneklerin yıl veya yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İDARE’ ce verilen örneklere uygun olarak hazırlar. İDARE tarafından örnek verilse de verilmese de, iş programı içeriğinde, iş kalemlerini, iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylık dağılımını gösterir ve iş programını en az 2 ( iki ) nüsha hazırlanarak onaylamak üzere İDARE’ ye teslim edilir. İş artışlarının olması süreyi değiştirmez. YÜKLENİCİ tarafından verilecek İş Programının başlama- bitiş tarihlerinde değişiklik yapılamaz.

12.2. YÜKLENİCİ, Detaylı İş Programı’nı, Ana İş Programı’nda verilen mihenk taşı ve teminlere uygun bir şekilde hazırlayacak ve Sözleşme’nin TARAFLAR’ ca imzalanmasına müteakip yer tesliminden sonraki 7 (yedi) gün içinde İDARE’ nin onayına sunacaktır ve detaylı İş Programı, mobilizasyon kurulumunu, Ekip ve Ekipman tedarik ve sevk programını, Malzeme tedarik programını, uyulması gerekli mihenk taşlarını, yapım programını İşler’ in ifasına yönelik tasarım ve mühendislik programını da içerir biçimde hazırlanacaktır.

12.3. İDARE, İş Programını verildiği tarihten itibaren 5 ( beş ) gün içinde onaylar.

12.4. YÜKLENİCİ, Ana İş Programı’na göre İş’i bitirmeyi beyan ve taahhüt eder. Bu sürenin tespitinde, her türlü iklim şartı ve her çeşit dini / milli bayram ve / veya resmî tatil günleri nedeniyle çalışılmayacak günler tümüyle göz önünde bulundurulduğundan, bahse konu nedenlerle YÜKLENİCİ herhangi bir süre uzatımı

talep etmeyecektir.

12.5. İDARE, İşler’ in devamı süresince Sözleşme’ nin her safhasında Xxx Xx Programı’nda değişiklik yapmaya yetkili olacaktır.

12.6. YÜKLENİCİ’ nin, kendi hata, ihmal ve ihlalinden kaynaklanan bir durum nedeniyle, Ana İş Programı’nın gerisinde kaldığı gözlenirse, bu husus YÜKLENİCİ’ ye yazılı olarak bildirilir ve işgücü ve / veya Ekipman miktarını arttırması ve / veya çalışma saatlerini iki veya üç vardiya olarak düzenlenmesi ve / veya bahse konu gecikmenin ortadan kaldırılması için gerekli diğer tüm tedbirleri alması istenir. YÜKLENİCİ, İDARE’ nin bildiriminde belirttiği süre içerisinde gerekli önlemleri almaz veya almasına rağmen Ana İş Programı’na göre geri kaldığı süreyi yakalayarak telafi edemezse, Sözleşme hükümleri uygulanacaktır.

12.7. YÜKLENİCİ, İş’ lerin yapımı için ilave süre talep edemez. Ana iş programının taahhüdü kapsamında gerekli verimliliği sağlamak zorundadır. Aksi hallerde Sözleşme hükümleri uygulanır

Madde 13- Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı

13.1. Bu İş için avans aşağıdaki şartlar dahilinde verilecektir.

13.2. YÜKLENİCİ’ nin İDARE’ ye sunacağı Nakit Akış Tablosunda; İş’ in Süresinin aylara bölünmesi ile hazırlayacağı hakediş takviminde talep edilen Avans ve hakediş takviminde de aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde avans miktarı düşüldükten sonra kalan hakediş tutarının tabloya işlenmiş hali bulunacaktır.

Yer teslimi yapıldıktan, İş Programı ve İş Programına bağlı olarak İDARE’ ye sunulacak Nakit Akış Programı onaylandıktan sonra YÜKLENİCİ’ nin yazılı isteği üzerine verilecek avansla aynı miktar ( minimum 365 gün süreli ) teminat mektubu ( Avans Teminat Mektubu; İDARE’ nin onayladığı formatta ) karşılığında;

a. Şantiyenin kurulması, lüzumlu makine ve ekipman nakli,

b. Xxxxxx, ekipman, malzeme, ve cihazların satın alınması ve siparişe bağlanması,

gibi işler için gerekli giderleri karşılamak üzere ister tek seferde, ister farklı zamanlarda sözleşme bedelinin ( KDV’ siz tutar ) % 30’ unu aşmayacak şekilde avans verilebilir.

13.3. Avansın muhtelif sebepler ile öngörülenden geç ödenmesinden dolayı YÜKLENİCİ İDARE’ den hiçbir suretle süre uzatımı, tazminat ve benzeri taleplerde bulunmamayı taahhüt eder.

13.4. YÜKLENİCİ’ nin avans almak için İDARE’ ye yapacağı yazılı başvurusunda, avansı yukarıdaki amaca uygun olarak kullanacağı, avans hükümlerine uyacağını taahhüt etmesi şarttır. Bu suretle, YÜKLENİCİ avans almadan evvel yazılı talebini belirtilen esaslar çerçevesinde İDARE’ ye yazılı olarak beyan edecektir.

13.5. İDARE, İş Programının aksaması veya avansın şartlarına uygun sarf edilmemesi veya 10 ( on ) gün içinde İş’ in her ne aşamasında olursa olsun İşe başlanılmamış, hız verilmemiş olması hallerinde, mahsubu yapılmamış avansı veya bakiyesini, bu halleri takip eden ilk hakedişten def’ aten kesmeye, bu yetmediği veya hakkedişi bulunmadığı takdirde avans teminatını nakde çevirmeye her zaman yetkilidir.

13.6. Avans mahsubu aşağıda yazılı esaslar dahilinde yapılır;

13.6.1. Avans mahsup oranı, avansın talep edilen tarihten sonraki takip eden ikinci hakedişden başlamak şartı ile YÜKLENİCİ’ nin İDARE’ ye sunduğu ve İDARE’ nin onaylayacağı nakit akış tablosunda gösterildiği şekilde ve eş oranda yapılır.

13.6.2. Belirtilen avans oranının peyderpey talep edilmesi halinde her avans talebine

karşılık avans teminat mektubu alınır.

13.6.3. Farklı zamanlarda talep edilen avansın bir önceki avansa dair mahsubu

yapılmamış ise avans verilmez.

13.6.4. Mahsup edilen miktar kadar avans teminat mektubu iade edilir. Avans Teminat Mektubu’ndan kaynaklanan her türlü vergi, resim, masraf, harç, ödeme ve sair tüm masraflar tamamen YÜKLENİCİ’ ye ait olacaktır.

13.6.5. Eğer varsa, avans bakiyesi son geçici hakedişten kalan miktarına bakılmaksızın tamamen kesilir. Hakediş tutarı yetmediği takdirde farkı, YÜKLENİCİ 30 ( otuz ) gün içinde nakden öder, aksi takdirde avans bakiyesi avans teminatı veya diğer teminatlarından nakde çevrilerek mahsup edilir.

13.6.6. İşin tasfiye edilmesi halinde, YÜKLENİCİ tasfiye kabul tarihinden 30 ( otuz ) gün içerisinde avans bakiyesini nakden ödemek zorundadır. Bu süre sonunda ödeme yapılmadığı takdirde, avans bakiyesi avans teminat mektubu nakde çevrilerek mahsup edilir.

Madde 14- Fiyat Farklarının Ödenmesi, Hesaplaması Şartları, Sözleşme

Bedelinde Artış/ Azalış

14.1. Sözleşme’ nin yürürlük süresince, bunlarla sınırlı olmamak üzere, vergi, resim, harç ve primlere zam yapılması, yeni vergi ve harçların konması, işçi ücretlerinin artması, SGK primlerin artması, toplu sözleşmelerin getirebileceği mali yükümlülükler, Malzeme, ulaşım ve hammadde fiyatların yükselmesi, çevre ve İSG açısından alınacak ilave önlemler, vb. nedenler YÜKLENİCİ’ nin işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir borç ya da yükümlülüğünü geciktirmesi için sebep teşkil etmez. YÜKLENİCİ, İDARE’ den hiçbir şekilde fazla para, fiyat farkı ya da süre uzatımı ve / veya cezai şart miktarların indirilmesi vb. İDARE’ nin mali yükümlülüklerini arttırıcı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.2. Yıllara sair veya dönemlik işlerde Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

14.3. İşbu Sözleşme’ ye konu işler ile ilgili bir mevzuat değişikliği olması halinde; YÜKLENİCİ, bu değişikliğin işbu Sözleşme’ ye de aynen uygulanacağını, bu sebeple herhangi bir itiraz ileri sürmeyeceğini ve İDARE’ den hangi nam altında olursa olsun, herhangi bir hak, alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağını, bila kaydı şart ve gayrı kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.4. YÜKLENİCİ tüm projeleri her türlü özen borcunu ifa ederek inceler ve bu kapsamda projelerde eksik gördüğü hususları mühendislik yaklaşımları çerçevesinde Anahtar Teslim Götüre Bedeline dahil etmiştir. İş’ in YÜKLENİCİ’ si her ne sebep olursa olsun herhangi bir isim altında Projesel Eksiklerden dolayı ilave bedel talebinde bulunamaz

14.4. Sözleşme Bedeli’ nde artış veya azalmaya sebep olabilecek durumlar

aşağıdakilerle sınırlı olacaktır:

a. İDARE’ nin Teknik Dokümanlar’ da yapacağı revizyonlar sonucu, YÜKLENİCİ’ nin temin edeceği Malzemelerin Teknik Dokümanlar’ da kendilerine atfolunan niteliklerin, teknik özelliklerin değişmesi hali:

– Bu durumda değişen Sözleşme Bedeli hesaplanırken İş’ in Keşfi ve Fiyat Tablosu’ nda ilgili iş kalemin fiyatı Madde 14 kapsamında değişecektir. YÜKLENİCİ tarafından hazırlanan İş’ in Keşfi ve Fiyat Tablosundaki metrajlar değişmez. Bu metraj tüm hesaplamalarda İDARE tarafından verilecek imalat artışı ve azalışı kararı hariç esas alınacaktır.

b. İDARE’ nin Teknik Dokümanlar’ da yapacağı revizyonlar sonucu İşler’ in ifa edileceği binaların, toplam kapalı alanlarında metrekare cinsinden ölçülen artış veya azalışa bağlı olarak YÜKLENİCİ’ nin temin edeceği Malzeme miktarlarında bir artış veya azalış olması hali:

– Bu durumda Sözleşme Bedelindeki artış veya azalış, ilgili iş kalemin; alan artış veya azalışın gösterildiği Teknik Doküman revizyonu ile bir önceki revizyonu arasındaki miktarlarının farkı İş’ in Keşfi ve Fiyat Tablosunda verilen fiyatın çarpılması ile bulunacaktır.

Madde 15- Altyüklenici’ ler/ Devir/ Temlik

15.1. İhale konusu İşte İDARE’ nin onayı ile Alt YÜKLENİCİ çalıştırılabilir. Ancak

XXXXX’ nin her konuda muhattabı YÜKLENİCİ’ dir.

15.2. İşin tamamı Altyüklenici’ lere yaptırılmaz. Altyüklenici’ lerin yaptıkları işlerle ilgili

sorumluluğu YÜKLENİCİ’ nin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

15.3. YÜKLENİCİ, İDARE’ nin önceden açık ve yazılı onayını almadıkça, İş’ in tümünü ya da bir kısmını, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere (başka YÜKLENİCİ’(ler ) / YÜKLENİCİ ( ler ) / ALT YÜKLENİCİ ( ler ) devredemez / taşore edemez / yaptıramaz. Bu devir işlemine İDARE tarafından önceden yazılı olarak iznin verilmiş olsa dahi YÜKLENİCİ, İş’i devralan üçüncü kişilerin (başka YÜKLENİCİ ( ler )

/ YÜKLENİCİ ( ler ) / ALT YÜKLENİCİ ( ler ) yaptığı tüm faaliyet, iş ve kullandıkları Malzemeleri’ nin, Sözleşme ve Ekleri’ nin hüküm ve koşullarına uygunluğundan ve bunların sonuçlarından Sözleşme süresinin sonuna kadar münhasıran sorumlu olmaya devam edecektir.

15.4. YÜKLENİCİ, her türlü alacak ve hakedişlerini kısmen veya tamamen başkasına temlik ve ciro edemez, üzerlerine haciz / ihtiyati haciz, rehin, tedbir vb. Konulmasına sebebiyet veremez. Temlik ettiği takdirde bu temlikin uygulanmasından doğacak her türlü hukuki sorumluluk YÜKLENİCİ’ ye ait olacak ve yapılan işlem İDARE nezdinde bir hüküm ifade etmeyecektir.

15.5. İDARE, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu süre boyunca her zaman, YÜKLENİCİ’ ye önceden yapacağı yazılı bir bildirimle ve fakat YÜKLENİCİ’ nin herhangi bir sözlü veya yazılı izni / onayına tabi olmaksızın, Sözleşme’ yi veya Sözleşme’ den doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen 3. bir şahsa veya 3. şahıslara devretme hak ve yetkisine sahip olacaktır. Bu doğrultuda İDARE’ nin Sözleşme’ den doğan tüm hak ve yükümlülükleri de hiçbir değişiklik olmaksızın sözü edilen 3. şahsa / şahıslara geçecektir. YÜKLENİCİ, Sözleşme’ nin işbu Madde kapsamında devrolması konusunda herhangi bir itiraz ileri sürmeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Bunun yanısıra YÜKLENİCİ, Sözleşme’ nin devrini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde Sözleşmeye konu teminatlarını da muhatabı sözü edilen 3. şahsa / şahıslar olacak şekilde tekrar düzenletmek ve asıllarını bu 3. şahsa / şahıslar sunmak zorundadır.

Madde 16- Montaj, Test ve Devreye Alma, Eğitim, Bakım Onarım, Yedek Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait Şartlar

16.1. Sözleşme hükümleri geçerlidir. Sözleşme kapsamında İDARE’ nin direktiflerine

uyulması taraflarca kabul edilmiştir.

Madde 17- İşin ve İşyerinin Korunması ve Sigortalanması

17.1. YÜKLENİCİ; işyerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek her türlü doğal afet, yangın, hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, ‘ All risk ’ sigortası yaptırmak zorundadır. YÜKLENİCİ sigorta poliçeleri, bu poliçeler kapsamında tazmin edilecek zararların / ödenecek tazminatların İDARE’ ye hiçbir şekilde rücu edilmeyeceği / İDARE’ den talep ve / veya dava edilmeyeceğine ilişkin Kesin hükümler ihtiva edecektir. YÜKLENİCİ, bahse konu riskleri teminat altına almak için yaptıracağı sigortalara ilişkin tüm poliçeleri Sözleşme’ nin imzalanmasını müteakip 5 (beş) Gün içerisinde İDARE’ ye sunacak; bu poliçelerin kapsam, süre ve limitlerine ilişkin İDARE’ nin onayını alacaktır. YÜKLENİCİ, yaptıracağı sigortalara ait poliçelerin bir nüshasını, İDARE’ nin poliçe kapsam, süre ve limitlerine ilişkin onayını müteakip 7 (yedi) Gün içerisinde İDARE’ ye sunacaktır. Sigorta poliçeleri, asgari Sözleşme süresi boyunca geçerli olacak şekilde tanzim edilecek, Sözleşme süresinin uzaması halinde sigorta poliçelerin de süreleri aynı doğrultuda uzatılacaktır. Belirtildiği şekliyle YÜKLENİCİ riski kapsamında olan risklerin vuku bulması durumunda, sigortalar tarafından herhangi bir nedenle karşılanmayan her türlü zarar, ziyan ve tazminat, YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. Bu durumda YÜKLENİCİ tarafından ödenmeyen zarar, ziyan ve tazminat eğer İDARE’ ye herhangi bir şekilde isnat edilirse / mal olursa, bunlar İDARE tarafından YÜKLENİCİ’ nin Sözleşme kapsamındaki her türlü alacağından ve teminatından nakden ve defaten mahsup edilebilir. İDARE’ nin, YÜKLENİCİ’ nin bakiye alacağı ve / veya teminatlarını aşan meblağlar için her türlü yasal yola başvurma hakkı saklı kalacaktır. Bununla birlikte YÜKLENİCİ’ nin sigorta şirketi tarafından tazmin edilen zararlarının / ödenen tazminatların İDARE’ ye rücu edilmesi halinde İDARE, kendisine ulaşan bu talebi doğrudan YÜKLENİCİ’ ye yöneltecek ve bahse konu talebinin tek muhatabı / sorumlusu YÜKLENİCİ olacaktır. YÜKLENİCİ, her halükârda İDARE’ nin bu rücu işlemi sebebiyle uğrayabileceği her türlü zararı / kaybı veya yapmak durumunda kalabileceği her türlü ödemeyi üstleneceğini / tazmin edeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal vermemek adına, bahsi geçen sigortalar kapsamında yapılacak her türlü hasar bildirimi İDARE’ nin bilgisi dahilinde gerçekleştirilecek olup YÜKLENİCİ, İDARE’ den bağımsız herhangi bir bildirimde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. (Bu sözleşmede YÜKLENİCİ sorumluluğundadır)

17.2. YÜKLENİCİ, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin

a. YÜKLENİCİ’ nin Sözleşme dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar,

b. Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde YÜKLENİCİ’ nin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.

17.3. YÜKLENİCİ’ nin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümlere de uymak zorundadır.

Madde 18- Mücbir Sebepler, Süre Uzatımı Verilecek Haller ve Şartları

18.1. Mücbir sebep halleri aşağıdakilerle sınırlıdır:

- İDARE’ nin ülke ekonomisindeki radikal değişiklikler sebebi ile ödeme güçlüğü içine girmesi ve İş’ in yapılamaz hale gelmesi,

- Terör eylemleri,

- Umumi seferberlik veya İşyeri’ nin bulunduğu şehri içine alan kısmi seferberlik ilan edilmesi ve harp hali,

- İsyan, ayaklanma, ihtilal, salgın, karantina,

- Patlama, yangın, deprem, sel, toprak kayması vb. doğal afetler

- Radyasyon ya da radyoaktivite kontaminasyonu, nükleer yakıt ya da nükleer yakıt patlaması dolayısıyla nükleer atık, radyoaktif zehirli patlayıcılar ya da patlayıcı nükleer tesislerin benzer tehlikeli özellikleri

18.2. İşbu maddeye göre mücbir sebep sayılacak bir olayın varlığı halinde YÜKLENİCİ, öncelikle söz konusu mücbir sebep olayının nedenlerinin ortadan kaldırılması ve doğrudan veya dolaylı etkilerinin azaltılması ve yükümlülüklerinin ifasının devamı için gerekli önlemlerin alınması hususunda azami gayret gösterecektir.

18.3. Eğer İDARE, münhasır takdir hakkı kendisinde kalmak kaydıyla, YÜKLENİCİ’ nin söz konusu mücbir sebep olayın nedenlerinin ortadan kaldırılması ve doğrudan veya dolaylı etkilerin azaltılması hususunda yeterli çaba göstermediği kanısına varır ise, YÜKLENİCİ’ ye yazılı bildirimde bulunmak suretiyle, söz konusu mücbir sebep olayın nedenlerinin ortadan kaldırılması ve doğrudan veya dolaylı etkilerinin azaltılmasına ilişkin önlemleri, tüm risk ve masrafı YÜKLENİCİ’ ye ait olmak üzere, bizzat kendisi alabilir veya üçüncü kişilere aldırtabilir. İşbu halde / uğurda yapılan tüm masraf ve uğranılacak zararlar YÜKLENİCİ’ ye yapılacak ödemelerden kesinti yapılması ve / veya YÜKLENİCİ’ nin Teminat Mektupları’ nın nakde çevrilmesi yoluyla tahsil edilebilecek ve / veya İDARE’ nin talebine uygun olarak YÜKLENİCİ tarafından nakden ve defaten ödenecektir.

18.4. İşbu maddeye uygun olarak mücbir sebep olayın gerçekleşmesi halinde

YÜKLENİCİ,

a. İşyerindeki çalışmalarını kendi personeli ve o ana kadar yapılmış İşler’ in emniyetini sağlayacak şekilde askıya alır; ve

b. Mücbir sebep olayın meydana gelmesinden itibaren 24 (yirmi dört) saat içinde yazılı olarak İDARE’ ye bildirimde bulunur ve durumu, sebepleri ile detaylı olarak açıklar; ve

c. Delil ve duruma destek olarak, idari makamlardan veya ilgili ticaret odasından alınacak belgeleri, emin bir iletişim aracı ile en kısa süre içinde, ancak her halükârda 20 (yirmi) günü aşmayacak şekilde, İDARE’ ye teslim eder; ve

d. Yükümlülükleri, mücbir sebep olayın etkilediğinden daha uzun süreli veya daha

kapsamlı olarak askıya alınmaz; ve

e. YÜKLENİCİ’ nin mücbir sebep öncesinde tamamlamış olması gereken yükümlülüklerinden hiçbiri mücbir sebep dolayısıyla mazur görülmez; ve

f. Yapılacak tüm süre uzatım talepleri, mücbir sebebin tahmini süresi ve YÜKLENİCİ’ nin ifası mücbir sebep dolayısıyla askıya alınan İşler’ e ilişkin yeni İş Programı’nı içerir; ve

g. İDARE, söz konusu gecikme veya askıya almanın öngörülmez, kontrol dışı ve YÜKLENİCİ’ nin hata veya ihmali olmaksızın gerçekleştiği kanaatine varır ise yukarıdakilerin tümünün yerine getirilmiş olması kaydıyla;

YÜKLENİCİ’ nin mücbir sebep olayından etkilenen yükümlülüklerinin ifasını yerine getirmemesi mazur görülür; İDARE gecikme veya askıya almanın süresini belirler ve söz konusu süre kadar YÜKLENİCİ’ ye süre uzatımı verir. Mücbir sebep halinde YÜKLENİCİ’ ye, sadece bu olayların İşler’ in ifasına tesiri nispetinde bir süre uzatımı verilir. Mücbir sebep halinde YÜKLENİCİ’ ye tanınacak tek hak süre uzatımı olup, YÜKLENİCİ bundan başka herhangi bir tazminat, ödeme vs. talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. YÜKLENİCİ, bunlar dışında mücbir sebep halinden etkilenmeyen tüm İşleri sürdürmeye devam etmekle yükümlü olacaktır.

18.5. Mücbir sebep olayının süresinin 120 ( yüzyirmi ) günü aşması halinde, TARAFLAR’ dan herhangi biri Sözleşmeyi haklı nedenle, herhangi bir tazminat vs. ödemeksizin, derhal ve bildirimsiz olarak feshedebilir. Böyle bir durumda Sözleşme hükümleri uygulanır.

18.6. Mücbir sebep olayının bitmesi ardından ve Sözleşme uyarınca feshedilmemiş olması kaydıyla YÜKLENİCİ derhal, İşler’ in ifasına devam edecektir.

Madde 19- Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar

19.1. Herhangi bir işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işe onay verilmiş olması, YÜKLENİCİ’ nin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve teknik şartnamelerine, teknik ve sanat kurallarına, fenni sorumluluğuna uygun yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konuda sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Tüm test ve devreye alma işlemleri YÜKLENİCİ sorumluluğundadır.

Madde 20- Garanti Süresi ve Bakım/ Onarım Sorumluluğu

20.1. İşbu Sözleşme kapsamında Geçici Kabul’ ü yapılan İşler; Malzeme, imalat, montaj ve işçilik hataların giderildiğine dair Geçici Kabul Tutanağı’ nın imzalandığı tarihten itibaren asgari 2 (iki) yıl süre ile ancak her halükârda İDARE tarafından Proje’ nin yapım işlerinin Kesin Kabul’ ü tamamlanana kadar bu Sözleşme kapsamında YÜKLENİCİ’ nin sorumluluğu ve garantisi kapsamında olacaktır.

20.2. Geçici Kabul Tutanağı’ nın imzalandığı tarihten başlayarak 10 (on) yıllık sürenin bitiminden önceki herhangi bir zamanda, Kaba İnşaat İşleri ve/ veya Çelik İşlerinde ortaya çıkacak herhangi bir Gizli Kusur / Ayıp’ tan doğacak tüm mali ve hukuki sorumluluk ile Geçici Kabul Tutanağı’ nın imzalandığı tarihten başlayarak 2 ( iki ) yıllık sürenin bitiminden önceki herhangi bir zamanda İnce İnşaat işlerinde ortaya çıkacak herhangi bir Gizli Kusur / Ayıp’ tan doğacak tüm mali ve hukuki sorumluluk ve Geçici Kabul Tutanağı’ nın imzalandığı tarihten başlayarak 5 (beş) yıllık sürenin bitiminden önceki herhangi bir zamanda Elektrik- Mekanik İşler kapsamında ortaya çıkacak herhangi bir Gizli Kusur / Ayıp’ tan doğacak tüm mali ve hukuki sorumluluk YÜKLENİCİ’ ye ait olacaktır. YÜKLENİCİ, bu hususta İDARE’ nin talep ettiği formatta Garanti Taahhütnamesi imzalayıp sunacaktır.

20.3. İDARE ile YÜKLENİCİ arasında onaylı sözleşme ve ekleri gereğince bakım süresi kapsamında istihdamı sağlanacak teknik elemanların İşyeri’ ndeki tüm maddi sorumlulukları YÜKLENİCİ’ ye aittir.

20.4. Garanti Süresi dahilinde, yapılan İşler’ de herhangi bir kusur / hata (ayıbın) ortaya çıkması / tespit edilmesi halinde İDARE, bu durumu YÜKLENİCİ’ ye vakit geçirmeksizin yazılı olarak bildirecektir. YÜKLENİCİ, İDARE tarafından kendisine bildirilen bahse konu hasarları / kusurları (ayıpları), yine bu bildirimde belirlenecek süre içinde, teknik gereklere uygun olarak gidermekle / onarmakla yükümlü olacaktır.

20.5. YÜKLENİCİ’ nin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde İDARE,

–tazminat ve bedel indirimi dahil- kanundan doğan diğer tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, YÜKLENİCİ’ ye göndereceği yazılı bildirimde belirtilen süre dahilinde de söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde bu İşler’ i YÜKLENİCİ’ nin nam ve hesabına yapmaya ya da yaptırmaya tamamen yetkili olacaktır. Bu durumda Kesin Kabul işlemleri, bahse konu yükümlülükler YÜKLENCİ tarafından yerine getirilinceye kadar İDARE’ ce geri bırakılabilecek, YÜKLENİCİ’ nin bir kısım teminatı alıkonabilecek ve YÜKLENİCİ nam ve hesabına yapılan veya yaptırılan işlerin bedeli YÜKLENİCİ’ nin teminatlarından tahsil edilebilecektir.

20.6. YÜKLENİCİ, Garanti Süresi’ nin sona ermesinden itibaren en az 5 (beş) yıl süre ile Sözleşme konusu sistem dahilinde kullanılacak / kullanılması muhtemel tüm yedek parçaları temin / tedarik etmek ve emre amade bir şekilde bulundurmak / muhafaza etmekle mükelleftir.

20.7. Yıllık Periyodik Bakım Bedelleri, XXXXX tarafından, işbu Sözleşme’ nin ve / veya işbu Sözleşme’ de İDARE’ ye tanınan hak ve yetkilerin Geçici Kabul aşamasında veya sonrasında İDARE’ ce YÜKLENİCİ’ ye bildirilecek üçüncü bir şahsa devredilmesi veya İDARE’ nin kendisiyle ve / veya İDARE’ ce YÜKLENİCİ’ ye bildirilecek başkaca bir YÜKLENİCİ ile bakım / onarım hizmetleri için ayrı bir sözleşme (“Bakım / Onarım Sözleşmesi”) imzalanması halinde dahi, sözü edilen üçüncü şahsa devir tarihinden veya Bakım / Onarım Sözleşmesi’ nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Bakım / Onarım Sözleşmesi’nde aksine hükümler bulunsa dahi, Sözleşme’ de açıklanan sürenin sona ereceği tarihe kadar işbu Sözleşme kapsamında anlaşıldığı şekliyle geçerli olmaya devam edecektir.

20.8. YÜKLENİCİ, İşler’ le ilgili olarak münferiden kendisinin sağlayacağı ve ALT YÜKLENİCİ’ ler tarafından kendisine sağlanacak tüm garantilerinin İDARE’ ye veya onun bildireceği kişiye temlik edilebilir nitelikte olmasını (“Temlik Edilebilir Garantiler”) sağlayacaktır.

Madde 21- İşin Kontrolü, Yapı Denetimi ve Sorumluluğuna İlişkin Şartlar

21.1. İDARE, Sözleşme kapsamında yapılan İşleri, YÜKLENİCİ’ nin temin edeceği Malzemeleri, işçiliğini, imalat yerinde ve / veya teslim noktasında ve / veya İşyerinde, İşler’ in her safhasında veya gerek gördüğü zamanlarda ve sürelerde denetleme veya üçüncü kişilere denetletme hakkına sahiptir. YÜKLENİCİ, İDARE’ nin denetleme ile görevli personellerine İşyerinde ve / veya imalatın yapıldığı diğer yerlerde ve / veya teslim noktalarında her türlü kolaylığı ve yardımı göstermek ve gözetimini yapması için gerekli ortamı sağlamakla yükümlüdür.

21.2. İDARE tarafından yapılan denetimlerde herhangi bir imalatın ve / veya Malzemenin Teknik Dokümanlara aykırı, hatalı veya kusurlu (ayıplı) bulunduğu; ya da bunlara dair emare ve deliller görüldüğünde- İDARE’ nin yazılı talimatı üzerine- o kısımdaki imalat faaliyeti derhal durdurulacaktır. Şüpheli durumun araştırılması ve

saptanması için kırma, sökme gibi işlemlere ve gereken test veya deneylere, TARAFLAR’ ın huzurunda YÜKLENİCİ tarafından vakit geçirmeden başlanacaktır. Bu şekilde yapılacak araştırma sonucunda, söz konusu Malzeme ve / veya imalatın Teknik Dokümanlara aykırı, hatalı veya kusurlu (ayıplı) olduğu tespit edilirse, verilecek süre içinde YÜKLENİCİ tarafından -gerekmesi halinde sökülüp- bilabedel yeniden imal ve / veya monte edilmesi; aksi halde bu İşler’ in YÜKLENİCİ nam ve hesabına yapılacağı veya yaptırılacağı ihtaren bildirilecektir. Montaj sırasında, kullanılamayacak durumda zarar verilen Tesis ve / veya Malzeme bedelleri YÜKLENİCİ’ nin hakedişlerinden kesilecektir. Bu nedenle kaybedilen zaman için YÜKLENİCİ’ ye süre uzatımı verilmeyecektir. YÜKLENİCİ’ ye yazılı olarak bildirilen aykırı, hatalı veya kusurlu (ayıplı) imalatlar, İDARE tarafından kabul edilecek şekilde düzeltilene kadar tamamlanmış olarak addedilmez ve bu imalatlar için hakediş düzenlenmez. Tespit edilen aykırı, hatalı veya kusurlu (ayıplı) imalatların düzeltilemeyeceği / düzeltilmeyeceği İDARE tarafından takdir edilen durumlarda, İşler’ in ayıplı kısmının yapıldığı şekilde bırakılması İDARE tarafından kabul edilebilir. İşbu halde, Sözleşme Bedelinin söz konusu ayıplı imalata ve / veya Malzemeye karşılık gelen kısmını aşmamak üzere İDARE’ nin münhasır takdirine bağlı olarak tespit edeceği bir tutar YÜKLENİCİ’ nin takip eden hakedişlerinden kesinti yapmak suretiyle mahsup edilecektir.

21.3. YÜKLENİCİ tarafından temin edilerek İş’ in ifasında kullanılacak tüm Malzemeler, Sözleşme ve Eklerine uygun olacaktır. Söz konusu Malzemeleri’ nin teknik föyleri ve kalite sertifikaları YÜKLENİCİ tarafından, Ana İş Programı’nı aksatmayacak şekilde, Malzemeleri’ nin imalat ve nakliye süreleri de dikkate alınarak, İnşaat Sahası’ndaki uygulamadan yeterli bir süre öncesinde İDARE onayına sunulacaktır. İDARE tarafından onaylanmayan hiçbir Malzeme, İş’ in yapımında kullanılmayacaktır. İDARE’ nin yapılan İşleri ve / veya YÜKLENİCİ tarafından temin edilen Malzemeyi onaylamış olması ya da İşler’ in, İDARE’ nin ve / veya İDARE’ nin atayacağı üçüncü kişilerinin gözetimi altında yapılmış bulunması YÜKLENİCİ’ yi, İşleri Sözleşme ve Eklerine uygun olarak yapma yükümlülüğünden kurtarmaz. İşler’ in veya bir bölümünün Sözleşme ve Eklerine uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde derhal hatalı, kusurlu (ayıplı) ve / veya eksik yapılan İşler ve / veya temin edilen Malzemeler, YÜKLENİCİ tarafından bedelsiz olarak düzeltilir ve / veya değiştirilir. YÜKLENİCİ, İDARE’ ce kendisine ihtaren yapılacak bildirim ve verilen süre içerisinde de işbu maddedeki yükümlülüklerini yerine getirmez ise İDARE, bahse konu İşleri YÜKLENİCİ’ nin nam ve hesabına kendisi yapabilir veya üçüncü şahıslara yaptırabilir. İDARE, YÜKLENİCİ nam ve hesabına yaptırdığı İşlerin bedelini, YÜKLENİCİ’ ye yapılacak ödemelerden kesmek veya YÜKLENİCİ’ nin Kesin Teminat Mektubu’nu nakde çevirmek suretiyle tahsil / tazmin edebilir.

21.4. YÜKLENİCİ tarafından temin edilerek İş’ in ifasında kullanılacak tüm Malzemeler, Sözleşme ve Eklerine uygun olacaktır. Söz konusu Malzemeleri’ nin teknik föyleri ve kalite sertifikaları YÜKLENİCİ tarafından, Ana İş Programı’nı aksatmayacak şekilde, Malzemeleri’ nin imalat ve nakliye süreleri de dikkate alınarak, İnşaat Sahası’ndaki uygulamadan yeterli bir süre öncesinde İDARE onayına sunulacaktır. İDARE’ nin sunulan Malzeme ile ilgili dokümanları onay süresi 5 (beş) gündür. İDARE tarafından onaylanmayan hiçbir Malzeme, İş’ in yapımında kullanılmayacaktır.

21.5. YÜKLENİCİ, İDARE tarafından aksi yönde bir talimat verilmediği ve hangi imalatlar için olduğu detaylıca tarif edilmediği sürece, Sözleşme ve Eklerinde ayrıca belirtilmemiş olsa dahi maliyetleri Sözleşme Bedeline dahil olmak üzere, İDARE tarafından talep edilen her tip imalat için Şantiyede gösterilecek mahallerde İDARE’

nin belirleyeceği boyutlarda örnek uygulama yapmakla yükümlüdür. Bu örnek uygulamalar, YÜKLENİCİ tarafından iş programının aksatmayacak şekilde yapılacak ve XXXXX tarafından onaylandıktan sonra İşler’ in ifasında emsal teşkil edecektir.

21.6. YÜKLENİCİ, sözleşme konusu işlere veya takip eden işlere başlamadan evvel

aşağıdaki dokümanları İDARE’ ye sunmak zorundadır;

21.6.1. Yapım Yöntemi ve Metodolojisi İş’ e başlamadan evvel en geç 7 (yedi) gün içinde İDARE’ ye sunulacaktır.

21.6.2. Malzeme Onay Formu İş’ e başlamadan evvel en geç 7 (yedi) gün içinde İDARE’ ye sunulacaktır

21.6.3. İmalat Başlama Onay Formu İş’ e başlamadan evvel (en geç 2 (iki) gün içinde) İDARE’ ye sunulacaktır.

21.6.4. İmalat Kontrol Formu İş’ e başlamadan evvel en geç 2 (iki) gün içinde

İDARE’ ye sunulacaktır.

21.6.5. İmalat Kapama Onay Formu İş’ e başlamadan evvel en geç 2 (iki) gün içinde İDARE’ ye sunulacaktır.

21.7. İşler’ in ifasında kullanılacak Malzemelerin irsaliyelerinden bir kopya İDARE’ ye verilecek ve XXXXXXXX’ ın imzaları ile kayıt altına alınacaktır. İş bitiminde sahada yapılmış imalatların, YÜKLENİCİ Fiyat Analizinde verilen (İş’ in Yer Tesliminden başlayıp Geçici Kabul Sürecine Kadar Hazırlanmak Şartı İle ) analizlere uygun Malzeme kullanımı ile yapıldığının kontrolü yapılacaktır. Analiz verilerinde uygulama esnasında azalmanın tespit edilmesi üzerine her kalemde analizde verilen fiyatlarla kesinti yapılmasının yansıra maliyeti YÜKLENİCİ sorumluluğunda olmak üzere kalite sebepli saha testleri yaptırılacak ve sonucunun olumsuz olması durumunda kusurlu İş’ler düzelttirilecek ve Sözleşme içeriğindeki ilgili cezalar tatbik edilecektir.

21.8. Herhangi bir işin, üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işe onay verilmiş olması, YÜKLENİCİ’ nin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve teknik şartnamelerine, teknik ve sanat kurallarına ve fenni sorumluluğuna uygun yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konuda sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Madde 22- YÜKLENİCİ’ lerin/ ALTYÜKLENİCİ’ lerin Sorumluluğu

22.1. YÜKLENİCİ, Sözleşme’ nin diğer maddeleri ile Eklerinde kendisine atfedilen tüm yükümlülüklerinin yanında, işbu Madde kapsamında aşağıda belirtilen ve Sözleşme ve / veya Eklerinde açıkça belirtilmemiş olsa bile, İş’ in doğası, ulusal / uluslararası standart ve normlar ve ilgili bilcümle mevzuat gereği kendi uhdesinde olan diğer tüm yükümlülük ve taahhütler ile kanuna, adaba, ahlaka aykırı olmadıkları sürece İDARE’ ce verilecek her türlü talimatının yerine getirilmesinden de sorumludur.

22.2. YÜKLENİCİ’ nin tasarım ve mühendislik ile ilgili yükümlülükleri ve bunlarla ilgili

İDARE onaylarına ilişkin hükümler, aşağıda tariflendiği gibidir;

22.2.1. Sözleşme kapsamında İşler’ in ifası süresince tasarım ve mühendislikle ilgili yükümlülükler tamamen YÜKLENİCİ’ nin sorumluluğundadır. YÜKLENİCİ, XXXXX tarafından kendisine iletilen Uygulama Çizimleri ve sair Teknik Dokümanları dikkate alarak her türlü mühendislik hesabını yapacak, hesap raporlarını, İmalat Çizimleri’ ni ve İşler’ in yapılabilmesi için gerekli bilcümle Teknik Dokümanı (belirtilen teknik doküman listesi) hazırlayacak, var olanları kontrol edecek, her ihtimalde

projeleri kontrol edecek- superpoze edecek, nihai tasarımını tamamlayacaktır. YÜKLENİCİ, bunların yanı sıra As-Built (İş Sonu) Çizimleri’ ni ve İDARE tarafından talep edilebilecek bilcümle Teknik Dokümanı üretmek / hazırlamak ve İDARE talimatlarına göre sunmakla yükümlüdür.

22.2.2. YÜKLENİCİ tarafından hazırlanan ve İDARE onayına sunulan Teknik Dokümanlar’ ın İDARE tarafından incelenme süresi 5 (beş) iş günüdür. İDARE bu süre içerisinde kendisine iletilen Teknik Dokümanları inceler ve onaylar veyahut varsa yorumlarını / düzeltme taleplerini YÜKLENİCİ’ ye iletir. YÜKLENİCİ, gerekli düzeltmeleri 3 (üç) iş günü içerisinde yapmak ve İDARE’ ye nihai onayı için iletmekle yükümlüdür. İDARE’ ce talep edilen tüm değişiklik / düzeltmeler YÜKLENİCİ tarafından eksiksiz tamamlanmış ise İDARE düzeltilmiş Teknik Dokümanlar’ ı 2 (iki) iş günü içerisinde onaylar. Aksi halde işbu Madde’ de detaylıca tariflenmiş Teknik Doküman sunum ve onay döngüsü, gerçekleşebilecek gecikmelerle ilgili tüm sorumluluk YÜKLENİCİ’ nin olmak üzere, yinelenir. TARAFLAR, Teknik Dokümanların sunum ve onaylanması işlemlerini azami 15 (onbeş) iş gün içerisinde tamamlamak amacıyla her türlü çabayı göstermek konusunda mutabık kalmışlardır.

22.3. YÜKLENİCİ, Sözleşme ve tüm Eklerini detaylı bir şekilde incelenmiş, gerekli mühendislik- mimarlık çalışmalarını gerçekleştirmiş, anlamış, İşyeri ve çevresinde gerekli araştırmaları yapmış, ulaşım, yerleşim, fiziksel gerçekleri, zeminin yapısını, iklim koşullarını tetkik etmiş ve İDARE istekleri ile ilgili teknik esasları kabullenmiş olduğunu kabul ve beyan ederek, uygulama sorumluluğu ve tüm riski kendisine ait olmak üzere işbu Sözleşmeyi imzalamıştır. YÜKLENİCİ, İş’ in yapımı sırasında – TARAFLAR yazılı olarak aksine bir anlaşma yapmadıkları sürece- Sözleşme Dokümanlarındaki İDARE isteklerinin esaslarına bağlı kalacaktır.

22.4. YÜKLENİCİ İşler’ in ifası sırasında, İşyerinde İDARE' nin taraf olduğu başkaca sözleşmeler kapsamında faaliyet gösterebilecek diğer YÜKLENİCİ’ ler ile iyi ilişkiler kuracak, kendi sorumluluğundaki İşlerin, Sözleşme ve Eklerinde belirtilen süreler içerisinde ve kalitede yapılması için diğer YÜKLENİCİ’ lerle koordinasyon içerisinde olacak/çalışacak ve diğer YÜKLENİCİ’ lerle muhtemel anlaşmazlıkların çözümünde İDARE’ nin talimatlarına aynen uyacaktır. Sözleşmeye konu İş’ in içeriği bakımından İş’ lerin tamamlanması amacı ile İDARE veya bahsedilen diğer YÜKLENİCİ’ ler tarafından işbu sözleşmenin tarafı olan YÜKLENİCİ’ ye verilen malzemelerin kontrollü ve talep edilen şekilde yapımı YÜKLENİCİ’ ye aittir. YÜKLENİCİ, İDARE 'nin diğer YÜKLENİCİ’ leri ile yaşayabileceği anlaşmazlıklar ve / veya İDARECİ’ nin bunların çözümüne yönelik talimatları ve / veya sonuçları ile ilgili olarak YÜKLENİCİ, İDARE’ den hangi nam, saik ve gerekçe ile olursa olsun hiçbir talepte bulunmayacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

22.5. YÜKLENİCİ, İDARE’ ce kendisine iletilen Teknik Dokümanları derhal tetkik edecek ve tespit edeceği hata ve yanlışlıkları en geç 5 (beş) iş günü içerisinde İDARE’ ye bildirecektir. Bu bildirimi yapmadığı takdirde ilerideki safhalarda (imalat, tedarik, uygulama, işçilik vb.) meydana gelebilecek her türlü gecikme, sorun ve aksaklıklardan kendisi sorumlu olacak ve gerekli düzeltme ve değiştirmeleri bedelsiz olarak ivedilikle yapacaktır.

22.6. İşbu Sözleşme süresince Malzemeleri’ nin; Şantiyeye ulaştıkları andan itibaren ise İDARE Malzemeleri / Tesislerin muhafazası, emniyeti ve bunlarda meydana gelebilecek hasar, zarar, ziyan vb. tazmininden münhasıran YÜKLENİCİ sorumlu olup, olası bir hasar, zarar, ziyan vb. durumunda anılan İDARE Malzemeleri / Tesisler veya Malzemeler, masrafları YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere düzeltilecek, tamir edilecek veya yenisi ile değiştirilecektir. Tamirat veya değişim süresi, Sözleşme

kapsamında tayin ve tespit edilecek İş’ in tamamlanma süresini hiçbir surette

uzatmayacaktır.

22.7. YÜKLENİCİ, kendisi ve / veya –olması halinde- ALT YÜKLENİCİ' yi / YÜKLENİCİ' leri tarafından İş’ in ifasına yönelik olarak görevlendirilmiş / istihdam edilmiş tüm personel, işçi ve yardımcı kişilerin İDARE’ nin diğer tedarikçileri, YÜKLENİCİ’ leri, ALT YÜKLENİCİ’ leri veya bunların personelleri / işçileri veya üçüncü kişi ya da kuruluşlara verdiği ayni, şahsi, bedeni / cismani vb. maddi veya manevi tüm zarar ve ziyan ile YÜKLENİCİ’ nin kendi personel / işçilerin, İşler’ in ifası sırasında uğrayabilecekleri ayni, şahsi, bedeni / cismani vb. maddi veya manevi tüm zarar, ziyan ve bunların tazmininden münhasıran sorumlu olacaktır. İDARE, bu kapsamda uğradığı zarar, ziyan, hasar ve kendisine rücu edilmesi nedeniyle ödemek zorunda kalacağı tüm tazmini meblağları, varsa YÜKLENİCİ’ nin bakiye alacağı veya nakit teminatından mahsuben veya YÜKLENİCİ’ nin Kesin Teminat Mektubu’nu nakde çevirmek suretiyle her zaman tahsil edebilir; yoksa ayrıca YÜKLENİCİ’ den talep ve dava hakkı her zaman saklı kalacaktır.

22.8. İşyerinde İşler’ in ifası sırasında oluşabilecek herhangi bir kaza veya hasar vb. zarar verici eylem / olay sonucunda, İDARE ve/ veya YÜKLENİCİ ve/ veya varsa diğer YÜKLENİCİ / ALT YÜKLENİCİ' lere ait tesis, malzeme, ekipman, araç vs. de oluşabilecek her türlü zararının tazmininden münhasıran YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. YÜKLENİCİ’ nin eksik veya kusurlu İş’ in düzeltilmesi sırasında diğer YÜKLENİCİ’ lerin işlerine / imalatlarına zarar vermesi halinde, diğer YÜKLENİCİ’ lerin işçilik, malzeme, vs. zarar veya kayıplarının maliyetleri tutanakla belirlenip YÜKLENİCİ’ ye rücu edilecektir.

22.9. YÜKLENİCİ’ nin, yukarıdaki maddelerde belirtilen yükümlülüklerin ihlali neticesinde meydana gelecek zarar ve ziyanı usulünce tazmin etmemesi, tazminde gecikmesi ve / veya bu hususta acze düşmesi durumunda İDARE, uygun gördüğü her türlü tedbiri alma ve uygulama hak ve yetkisine sahip olacaktır. YÜKLENİCİ, İDARE’ nin bu Madde kapsamındaki yetkisini kullanmasına ve bu hususta İDARE’ nin alacağı tedbirler ve yapacağı uygulamalar ve bunların sonuçlarına hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğinin ve böylesi bir durumda İDARE’ den, hangi nam, saik ve gerekçe ile olursa olsun hiçbir talepte bulunmayacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

22.10. İDARE, İşler’ in ifası sırasında göreceği lüzum üzerine, Teknik Dokümanlarda değişiklik yapmaya, fazla veya eksik miktarda imalat yaptırmaya, bir kısım imalatın yapılmasından tamamen vazgeçmeye veya yeni imalat yaptırmaya veya her cins imalatı dilediği miktarda arttırıp eksiltmeye yetkilidir. Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla; YÜKLENİCİ, bu yöndeki artış veya azalışları sebep göstererek, kardan mahrumiyet, zarar, ziyan vb. adı altında, tazminat da dahil olmak üzere herhangi bir talep ve itirazda bulunmayacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. YÜKLENİCİ; bu madde bağlamında artan veya azalan İşleri, İşlerin tamamen ikmali ile alakası olmaksızın, Sözleşme ve Eklerinde yer alan hükümler çerçevesinde, varsa ilgili Sözleşme Ekinde belirtilen fiyat, oran ve şartlara göre yapar. XXXXXXXXX tarafından, İDARE’ nin önceden yazılı onayı alınmaksızın yapılacak artırım ve / veya eksiltmeler YÜKLENİCİ’ nin sorumluluğunda olup, YÜKLENİCİ bunlarla ilgili ayrıca hiçbir hak ve / veya alacak talebinde bulunmayacaktır.

22.11. YÜKLENİCİ, İşler’ in Geçici Kabulünün tamamlanmasına müteakip, veya Sözleşme’ nin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde, İşyerinde ve çevresinde kendine ait baraka, depo gibi geçici tesis ve teçhizatının, inşaat kalıntıları, artık malzeme, çöp, moloz vb. her türlü atığını tüm mali yükümlülüğü kendisinde olmak üzere, yürürlükteki ilgili mevzuata göre uygun bir şekilde toplayıp, İşyerinden

uzaklaştırmak suretiyle çalışma bölgesini temizleyecektir ve tüm İşyerini İDARE tarafından kendisine teslim edildiği şekliyle geri teslim edecektir. Aynı sorumluluk, İş’ in devamı müddetince de geçerli olacak; YÜKLENİCİ, çalışma bölgelerini temiz tutacak, inşaat artığı ve çöplerini, düzenli olarak İnşaat Sahası’ndan uzaklaştıracaktır. YÜKLENİCİ, işbu madde kapsamındaki sorumluluklarını kendisine ihtaren bildirilecek sürede yerine getirmediği takdirde İDARE, bu yükümlülükleri YÜKLENİCİ’ nin nam ve hesabına kendisi yapacak veya üçüncü şahıslara yaptıracaktır.

22.12. İşyeri çalışma saatleri İDARE tarafından belirlenecek olup, İş’ in ilerleme durumuna göre YÜKLENİCİ, İDARE’ nin önceden yazılı iznini almak, ilgili tüm yasal gereklilikler ile her türlü İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirini almış olmak şartıyla, gerekirse fazla mesai ve / veya vardiyalı çalışma yapmak suretiyle de İş’i belirlenen zamanda bitirmekle yükümlüdür.

22.13. YÜKLENİCİ’ nin “İş Ortaklığı” olması durumunda da Sözleşme hükümleri kapsamındaki yükümlülük ve taahhütlerine ilaveten, iş ortaklığı olması halinde de tüm sözleşme ve eklerinde yazılan ve anlaşmaya varılan hususlar kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumlu olacaktır. Burada İş Ortaklığının pilot ve/ veya özel ortaklı olması veya birbirinden bağımsız olması- aralarında gerçekleştirilen sözleşmeden doğan hakların bulunması; İş bu Sözleşmenin yaptırımında ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde diğer ortağı bağımsız kılmayacak ve sorumluluklar tüm ortakların hakkı sayılacaktır.

22.14. YÜKLENİCİ, Sözleşme kapsamında, kendisi tarafından temin edilecek Malzemeleri’ nin mülkiyeti, bunlara ilişkin hakedişlerin / ödemelerinin İDARE’ ce yapılmış olup olmadığına bakılmaksızın, İşyerine ulaştıkları andan itibaren İDARE’ ye ait olacağını bila kaydı şart ve gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak söz konusu Malzemelere ilişkin tüm mali yükümlülük ile üçüncü şahıslar tarafından yöneltilecek her türlü talepten münhasıran YÜKLENİCİ sorumlu olmaya devam edecektir. Şantiyeye ulaşan İDARE Malzemeleri / Tesisler depolar arası nakil irsaliyesi ile montaj için YÜKLENİCİ’ ye teslim edildiğinde bunlarla ilgili zilliyetlik YÜKLENİCİ’ ye geçmiş olacak ve Geçici Kabule kadar YÜKLENİCİ üzerinde kalacaktır.

22.15. YÜKLENİCİ, Sözleşme kapsamında temin edeceği Malzemelerin ve / veya İş’ in ifasında kullanacağı Ekipmanların herhangi bir ihtilafa konu olmadığının, üzerlerinde herhangi bir takyidat bulunmadığının ve Sözleşme süresince de bunlar üzerinde herhangi bir takyidat tesis etmeyeceğinin / ettirmeyeceğini; buna rağmen alacaklıları tarafından bahse konu Malzemeler ve / veya Ekipmanlar ve / veya işbu Sözleşmeden doğan hakedişleri üzerinde tesis edilxxxxxxxx her türlü takyidatı, takyidatın konulmasından itibaren 15 (on beş) gün içerisinde kaldıracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

22.16. YÜKLENİCİ, kendisinde bulunan veya kendisin kullanımına açık olan tüm bilgi, belge, kayıt ve benzeri unsurları, Sözleşme ile ilgili her türlü amaç için kullanılmak üzere, talep halinde İDARE Temsilcisi’ne sunmakla mükelleftir. YÜKLENİCİ bu amaç doğrultusunda, varsa alt YÜKLENİCİ' lerin ait bilgi, belge ve benzeri unsurların da ulaşılabilir olması için her türlü gayreti gösterecektir. Bu sonucu elde etmek için YÜKLENİCİ, ALT YÜKLENİCİ' leri ile yapacağı sözleşmelerde de buna ilişkin düzenlemelere yer verilmesini sağlayacaktır.

22.17. YÜKLENİCİ, çalışmalarında lüzumsuz gürültü ve etrafı rahatsız etmekten doğacak her türlü sorumluluktan ve bununla ilgili her türlü hasar, tazminat, istek, dava, ceza ve masraflardan İDARE’ yi muaf tutacak ve bunları peşinen kabul etmiş

sayılacaktır.

22.18. YÜKLENİCİ, İDARE’ nin talimatları doğrultusunda koordinasyon toplantılarına katılmak ve faaliyetlerini İDARE’ ce uygun görülen formatta raporlamakla sorumludur.

22.19. İşyerine girmesi gereken YÜKLENİCİ’ ye ait, YÜKLENİCİ tarafından kullanılan ya da YÜKLENİCİ adına çalışacak olan Ekipman, binek araçlar, malzeme vb. için İDARE’ den izin alınacak olup, izin alınmamış olanlar İşyerine giremeyecektir. Bunların sadece İDARE tarafından kendilerine gösterilen yerde park etmeleri ve / veya kullanılmaları YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir.

22.20. YÜKLENİCİ, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Mesleki Eğitimleri vermek ile yetkilendirilmiş ve ilgili kurumlardan birinde mevcut meslek dallarına özel hazırlanmış eğitimleri çalışanlarına aldırmak ve bunu belgelendirmek ile yükümlüdür. İDARE tarafından onaylanmayan veya belirtilen eğitim kuruluşları dışındaki kuruluşlardan alınan belgeler kabul edilmeyecektir. Mevzuat değişikliği sonucu yeni mesleki eğitimlerin yürürlüğe girmesi ve sözü geçen Mevzuat değişikliğinin YÜKLENİCİ’ nin yaptığı işlerle ilgili olması halinde YÜKLENİCİ, söz konusu güncelleme sonrası ilave eğitimleri çalışanlarına aldırmak ve bunu belgelendirmekle yükümlüdür.

22.21. YÜKLENİCİ, işbu Sözleşme kapsamına giren İşler ile ilgili, yetkili özel kuruşlar ve resmi kuruluşlar tarafından kendisine yapılan ihbar, şikâyet, inceleme, ceza, denetleme, vb. her türlü bildirim ile ilgili İDARE’ ye ivedi olarak bilgi vermekle yükümlüdür.

22.22. YÜKLENİCİ, münhasır takdirine bağlı olmak üzere İDARE’ nin anlaşmış olduğu İşyeri Hekimliği YÜKLENİCİ ile işyeri hekimliği hizmetlerinin temini için bir sözleşme imzalayabilir. İş bu Sözleşme kapsamında İş’ in gereği olarak İşyeri Hekimliği’ ne dair tüm sorumluluk YÜKLENİCİ’ nin taahhüdü altındadır. (Kanun ve Yönetmeliklerdeki İş Yeri Hekiminin Gerektirdiği işçi ve personel sayısına ulaşıldığı takdirde bu maddeler uygulanacaktır.)

a. 4857 sayılı İş Kanunu’ndan dolayı oluşabilecek her türlü gider, İşyeri Hekimliği YÜKLENİCİ’ si çalışanların gündüz, gece, hafta sonu ve resmî tatil mesaileri, yıllık izinleri ile yasal hakları (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı vb.) YÜKLENİCİ sözleşmesinde bulunacaktır. YÜKLENİCİ ve diğer taraf arasında imzalanan sözleşmenin ilgili maddesi İDARE’ ye beyan edilecektir.

b. İDARE çalışanlarının YÜKLENİCİ tarafından oluşturulacak revire acil durumlar haricindeki başvurularında gerekli olabilecek konsültasyon ve poliklinik hizmetleri, İşyeri Hekimliği YÜKLENİCİ’ si tarafından bilabedel verilecektir.

c. İDARE çalışanlarının ilgili mevzuat gereği tabi tutulacakları periyodik sağlık taramaları, bu taramalarda talep edilebilecek test ve tahlil ücretleri hariç olmak üzere İşyeri Hekimliği YÜKLENİCİ’ si tarafından bilabedel ifa edilecektir. Söz konusu test ve tahlil ücretleri, YÜKLENİCİ sorumluluğunda olacaktır.

d. YÜKLENİCİ’ nin işyeri hekimliği hizmetleri için İşyeri Hekimliği YÜKLENİCİ' si ile sözleşme yapmaması durumunda ise; YÜKLENİCİ, İDARE’ nin yapacağı her türlü sözleşmeyi kabul ederek, sözleşmenin maddeleri gereği tüm maddi sorumluluğu yerine getirecek, gerekirse YÜKLENİCİ hakedişlerinden kesilerek, kesilen bu bedellere itiraz edemez.

22.23. İşler’ in ifası nedeniyle, İş’ in süresi boyunca ve / veya sonrasında İşyerinde ve İşyeri dışında, ilgili kuruluşlardan İDARE’ ye rücu edecek her türlü para cezası YÜKLENİCİ’ den tahsil edilecektir.

22.24. YÜKLENİCİ’ nin ALT YÜKLENİCİ veya YÜKLENİCİ’ ler ile sözleşme yaptığının tespit edilmesi durumunda İDARE’ ye beyan esastır. Bahsedilen taraflar arasında YÜKLENİCİ ve İDARE arasında imza altına alına sözleşme ve sorumluluklar ALT YÜKLENİCİ’ yi de kapsayarak ve tüm sorumluluklardan sorumlu tutulacaktır. Aralarındaki yapılacak sözleşmede de bu maddeye atıfta bulunarak sözleşmenin temel unsurunu oluşturacaktır.

22.25. YÜKLENİCİ inşaatta kullanacağı onaylı inşaat ve tesisat malzemelerinden lüzumlu görülenleri numune tablosu yaparak kontrol mühendisine vermek ve şahit numuneyi gerek şantiyesinde bulundurmak ve gerekse de şahit numune ile birlikte ilgili tanıtım kataloğunu İDARE adresine göndermek zorundadır. Şahit numune, malzeme sunum ve onay formu olmayan malzemelerin kullanımından YÜKLENİCİ sorumludur.

22.26. İnşaat sırasında mevcut tesislerde (yol, mevcut altyapı vb.) veya çevresinde Sözleşme’ ye konu İş’ lerin yapımı sırasında, yapım işlerine bağlı olarak meydana gelebilecek hasardan YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.

22.27. Ocaklardan her cins malzeme çekilmesi için gerekli yol, köprü, tesisler, servis yolları ve servis köprüleri için YÜKLENİCİ’ e bir bedel ödenmeyecektir. İş yerine veya iş yerinden başka bir alana, mesafe ne olursa olsun, gelen ve/ veya gönderilen her türlü malzeme nakli YÜKLENİCİ Anahtar Teslim Fiyat teklifinin içerisindedir. YÜKLENİCİ bu hususlara ilave bir bedel talep edemez.

22.28. İDARE’ nin kabulü yanı sıra; Belediye, Telefon İDAREsi, Enerji Dağıtım Şirketleri, TSE, Su ve Kanalizasyon İDAREsi, Doğalgaz İDAREsi vb. gibi diğer ilgili kuruluşlarca yapılması gereken kabul işlemlerinin de yaptırılması ve bununla ilgili her türlü masraf, YÜKLENİCİ’ ye aittir.

22.29. YÜKLENİCİ, malzeme stok alanı olarak İDARE’ nin onayladığı yerleri

kullanacaktır.

22.30. YÜKLENİCİ işi, çevredeki trafiği olabildiğince az yükleyecek şekilde organize edecek, gerekirse işaretler vasıtasıyla trafikle ilgili her türlü önlemi alacaktır. Bu işler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

22.31. Depo ve çalışma alanlarında oluşan malzeme ve ambalaj artıkları, molozlar, kazı artıkları vs., çalışmayı engellemeyecek şekilde ve zaman aralığında şantiye dışına çıkaracaktır. Döküm yerini sağlamak ve bundan doğacak her türlü İdari, teknik mali yükümlülük YÜKLENİCİ’ ye ait olacaktır.

22.32. YÜKLENİCİ İş Yeri’ ne gelen malzemelerin tamamının 1 (bir)’ er sevk irsaliye kopyasını (içeriğinde malın nereden, ne kadar (metraj) alındığı görülecek şekilde- formatı buna uygun) İDARE’ ye sunacaktır. Gelen malzemelerin sevk irsaliyeleri ile benzer evrakların bulunduğu dosya İDARE tarafından kontrol edilmek üzere, malzeme geliş tarihinden en geç 3 (üç) gün içerisinde YÜKLENİCİ tarafından imzalanıp, dosyalanacaktır.

22.33. İşbu Sözleşme kapsamındaki tüm test ve kontrol masrafları YÜKLENİCİ’ nin

sorumluluğundadır.

22.34. YÜKLENİCİ’ nin Sözleşme konusu İşler’ de çalıştıracağı işçilerin, personellerin veya üçüncü şahısların varsa ödenmemiş ücretleri veya ödenmemiş sosyal sigorta primleri ve – İDARE’ ye bir müracaat yapılması halinde-İş kapsamında satın alınan Malzeme, Ekipman vb. bedelleri, çalıştırılan ALT YÜKLENİCİ’ lerin alacakları gibi Sözleşme konusu İş ile ilgili olan, vadesi gelen ancak YÜKLENİCİ tarafından İDARE’

nin hakediş ödeme programına uygun olarak ödenmeyen tutarlar YÜKLENİCİ nam’ı hesabına, YÜKLENİCİ’ ye herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve YÜKLENİCİ’ den herhangi bir onay alınmasına gerek kalmaksızın İDARE tarafından ödenerek, ilk hakedişten ve / veya kayıtlarda yer alan YÜKLENİCİ alacaklarından kesilir. İşçi ücretlerinin ödenmesi hususunda 4857 sayılı İş Kanunu, bu kanuna dayanılarak ihdas edilen ikincil mevzuat, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

22.35. YÜKLENİCİ’ nin Sözleşme’ nin ifası sebebiyle ödemekle yükümlü olduğu vergi, damga vergisi, harç, pul vb. ödemelere ait ödendi belgeleri, Sözleşme’ nin yürürlüğe girmesini müteakip 7 (yedi) iş günü içerisinde İDARE’ ye sunulacaktır. Bu ödemelere ait ödeme belgelerinin, işbu Madde’de belirtilen süre içerisinde İDARE’ ye sunulmaması durumunda, bahse konu bedellerin ödenip ödenmediğine bakılmaksızın, YÜKLENİCİ nam ve hesabına ilgili ay beyannamesine ilave edilmek suretiyle İDARE tarafından ödenecek ve YÜKLENİCİ’ nin ilk hakedişinden kesilecektir.

Madde 23- Teknik Personel, Xxxxxx, Teçhizat ve Ekipman Bulundurulması

23.1. YÜKLENİCİ, Sözleşme içeriğinde belirtilen ve İDARE’ ye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve ünvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

Adet	Pozisyonu	Mesleki Ünvanı	Mesleki Özellikleri
1	Şantiye Şefi	Makine- Elektrik Mühendisi	7 yıl
1	Saha Mühendisi	İnşaat Mühendisi	2 yıl
1	İSG Uzmanı	İSG Sorumlusu	C Sınıfı

YÜKLENİCİ, sözü edilen personellerin iş deneyim belgeleri ve özgeçmişlerini, Sözleşme’ nin imzalanmasını müteakip 7 (yedi) gün içerisinde İDARE’ ye teslim edecektir. Belgeleri yerinde bulunmayan personellerin İşyerinde çalışmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

23.2. Teknik personelin İDARE’ ye bildirilmemesi, günlük şantiye raporlarına işlenmemesi ve iş yerinde bulundurulmamasıyla ilgili Sözleşme hükümleri geçerlidir.

23.3. Yaptığı iş konusunda yetersiz olan, talimat ve kurallara riayet etmeme, uygunsuz haller veya bunun gibi herhangi bir nedenle, İşyerinde bulunmaları İDARE’ ce uygun görülmeyen YÜKLENİCİ ve / veya YÜKLENİCİ’ nin ALT YÜKLENİCİ işçileri

/ personeli, İDARE’ nin yazılı talebi üzerine YÜKLENİCİ tarafından aynı gün ve her halükarda en geç 2 (iki) iş günü içerisinde herhangi bir itiraz ileri sürülmeksizin – İş, Sosyal Güvenlik ve Borçlar Kanunu’ndaki ödeme ve tazminatlar başta olmak üzere tüm yasal hak ve gereklilikleri yine YÜKLENİCİ tarafından yerine getirilmek suretiyle- İşyerinden uzaklaştırılacak ve yerlerine yine İDARE’ nin onayına tabi olmak üzere yenileri görevlendirilecektir.

23.4. XXXXXXXXX tarafından İş’ in ifasında görevlendirilecek olan operatörler ve / veya diğer personel, ilgili mevzuata göre gerekli ehliyet, sertifika vb. teknik ve idari belgelere haiz olacak, ehliyet ve / veya sertifikası bulunmayan veya ehliyet ve / veya sertifikasının tarihi geçmiş ve yenilenmemiş olan operatörlerin ve / veya personellerin

İşyerinde çalışmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

23.5. YÜKLENİCİ, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.

Sıra No	Makine, Ekipman Cinsi ve Özellikleri	Gerekli Minimum Miktar
1	Asgari 35,00 m², tam donanımlı- tefrişatlı konteyner ( Elektrik, Su ve tüm masrafları YÜKLENİCİ Tarafından karşılanacak )	1 Adet
2	512 GB wifi 12,9 inc tablet+ klavye+ kalem+ çoklu bağlantı adaptörü+ Mouse+ Office kurulumlu	2 Adet
3	1 TB Xxxxxx Xxxxxx, Dijital Fotoğraf Makinesi	1 Adet
4	A3 Lazer Yazıcı	1 Adet

512 GB wifi 12,9 inç tablet, klavye, kalem, çoklu bağlantı adaptörü, mouse

İDARE’ ye bedelsiz teslim edilecektir. Madde 24- Sözleşmede Değişiklik Yapılması

24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin sözleşmedeki hükümler çerçevesinde aşılmaması ve İDARE ile YÜKLENİCİ’ nin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir;

a. İşin yapılma yeri,

b. İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

24.2. İDARE, süreç gereği ya da diğer nedenlerle Teknik Dokümanlarda imalatın her safhasında değişiklik yapabilir. YÜKLENİCİ bu değişikliklere herhangi bir itiraz ileri sürmeksizin uymakla yükümlü olacaktır. Yapılan değişiklikler sebebi ile Sözleşme Bedelinde değişiklik olması durumu hasıl olursa Sözleşme hükümleri uygulanacaktır.

Madde 25- Cezalar

25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, YÜKLENİCİ’ nin sözleşmeye uygun olarak işin süresinde bitirmediği takdirde en az 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

25.2. YÜKLENİCİ’ nin Sözleşmeye uygun olarak işin müstakil kullanımına elverişli kısmının zamanında bitirmemesi halinde İDARE tarafından en az 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak % 0,2 ( Binde iki ) oranında gecikme cezası uygulanır.

25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmemesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın YÜKLENİCİ’ ye yapılacak hakkediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakkediş ödemelerinden karşılanamaması halinde YÜKLENİCİ’ den ayrıca tahsilat yapılır.

25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden %0,2 ( Binde iki ) oranında alınır.

25.6. YÜKLENİCİ tarafından hazırlanıp İDARE’ nin onayına sunulacak Detaylı İş Programı, uyulması gerekli mihenk taşlarından (Önemli İmalat Başlama- Bitiş Tarihlerini) oluşacaktır. YÜKLENİCİ, bu aşamaların tamamlanma tarihlerinde oluşacak her türlü gecikme nedeniyle, gecikilen beher Gün için Sözleşme Bedeli’ nin ilgili aşamaya karşılık gelen kısmının ( İmalatların miktarlarını, içeriklerini ve mukayeselerinin yapılabilmesi için kontrol amacı ile Formatı İDARE, içeriği YÜKLENİCİ tarafından doldurulacak olan İş’ in Keşfi ve Fiyat Tablosu’ nda YÜKLENİCİ tarafından verilen imalat miktarları ile birim fiyatların çarpımı sonucu elde edilen tutar ) % 0,2 (binde iki)’si oranında gecikme cezasını ödemekle yükümlüdür.

25.7. YÜKLENİCİ yukarıda adet ve mesleki ünvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

1. Şantiye Şefi İçin 3.000,00 TL/ Gün

2. İnşaat Mühendisi İçin 1.000,00 TL/ Gün

3. İSG Sorumlusu İçin 500,00 TL/ Gün

ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişden kesilir. Yapılan ikazlara rağmen bulundurulmayan her bir personel için İDARE YÜKLENİCİ adına istihdamı sağlar ve tüm maliyetler YÜKLENİCİ hakkedişinden tahsil edilir.

25.8. Sorumluluk Matrisinde belirtilen; günlük, haftalık ve aylık raporların İDARE’ nin belirlediği şekil ve sürede sunulmaması durumunda YÜKLENİCİ, söz konusu raporların sunulmadığı beher gün için, 1.000 (bin) TL tutarında ceza ödemekle yükümlüdür.

25.9. YÜKLENİCİ, İşler’ in süresinde tamamlanması için İşyeri’ nde bulundurmakla yükümlü olduğu asgari Ekipmanı bulundurmaması halinde, söz konusu Ekipman’ ın İşyeri’ nde bulunmadığı beher gün için, 500 (beş yüz) TL/ adet tutarında ceza ödemekle yükümlüdür.

25.10. YÜKLENİCİ, işin kontrolü ve denetlenmesi kapsamında ilgili madde hükümlerini yerine getirmediği takdirde; ortam koşullarının sağlanmamasına yönelik beher gün için 2.000 (iki bin) TL ceza ödemekle yükümlüdür,

25.11. YÜKLENİCİ, işlere başlamadan evvel İDARE’ ce talep edilen dokümanları (Detaylı İş Programı, Nakit Akış Tablosu, Yapım Yöntemleri, Malzeme Onay Formları, İmalat Başlama Onay Formu, İmalat Kontrol Formu, İmalat Kapama Onay Formu) talep edilen süreler içerisinde sunmadığı takdirde beher Gün için 2.000 (iki bin) TL tutarında ceza ödemekle yükümlüdür.

25.12. YÜKLENİCİ, İş Sağlığı ve Güvenliği (“İSG”), İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına İlişkin YÜKLENİCİ ve / veya YÜKLENİCİ personelinin uyması istenen İş Güvenliği ve İş Kanunu’na ilişkin kurallarına uymaması halinde, İş Sağlığı ve Güvenliği (“İSG”), İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına İlişkin YÜKLENİCİ Taahhütnamesi’ nde düzenlenen cezaları ödemekle yükümlüdür. EK’ de İSG Cezaları ve Açıklamaları sunulmuştur.

25.13. YÜKLENİCİ, Çevre’ nin Korunmasına İlişkin Sözleşme gereği uyması gerekli kurallara uymaması halinde yazılı uyarılara göre düzenlenen rapor başına 500,00 (beş yüz) TL cezayı ödemekle yükümlüdür.

25.14. Geçici Kabul Komisyonu’nun, tespit ettiği Geçici Kabul eksiklikleri ve kusurları, YÜKLENİCİ tarafından tutanakta bildirilen tarih itibariyle giderilmemiş olursa; YÜKLENİCİ, bu tarihten sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek beher gün için, işbu Sözleşme Bedeli’ nin %0,2 (binde iki)’si oranında ceza ödemekle

yükümlüdür.

25.15. Kesin Kabul Komisyonu’nun, Sözleşme kapsamında tespit ettiği Kesin Kabul eksiklikleri ve kusurları, YÜKLENİCİ tarafından tutanakta bildirilen süre içerisinde giderilmemiş olursa; YÜKLENİCİ, bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek beher gün için, işbu Sözleşme Bedeli’ nin %0,2 (binde iki)’si oranında ceza ödemekle yükümlüdür.

25.16. YÜKLENİCİ, İDARE tarafından kendisine bildirilen eksiklikleri ve kusurları, yine İDARE tarafından bildirilen süre içerisinde gidermezse, gecikilen beher gün için işbu Sözleşme Bedeli’ nin %0,2 (binde iki)’si oranında ceza ödemekle yükümlüdür.

25.17. Tüm ceza kesintilerinin YÜKLENİCİ verimlilik, performans, sözleşmelerin maddelerine uygun davranması, planlama kapsamı hususları düşünülerek iadesi İDARE’ nin inisiyatifi dahilindedir. YÜKLENİCİ, İDARE’ nin bu hususta aldığı kararı kabul etmekle yükümlüdür.

Madde 26- Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar

26.1. YÜKLENİCİ’ nin Sözleşme ve / veya Ekleri hükümlerinden herhangi birine uymaması veya ihlal etmesi veya İDARE’ nin Sözleşme’ nin uygulanması ile ilgili vereceği talimatlara ve / veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine riayet etmemesi durumunda veya

26.2. YÜKLENİCİ’ nin Sözleşme hükümleri uyarınca İşler’ in ifasına zamanında başlamaması veya İşler’ in ifasından vazgeçmesi veya

26.3. YÜKLENİCİ’ nin İşler’ in herhangi bir bölümünü veya tamamını, Sözleşme ve Eklerinde belirtilen sürelerde tamamlamaması veya İDARE’ nin münhasır takdirine bağlı olmak üzere tamamlayamayacağına kanaat getirilmesi durumunda veya

26.4. YÜKLENİCİ’ nin iflası, iflas erteleme talebi, tasfiyesi, kayyum atanması vs. bir nedenle yönetsel yetkilerini kaybetmesi (birleşme ya da yeniden yapılanma amaçları için gönüllü tasfiye dışında) ve / veya borçlarını ödemede acze düşmesi veya daha sonra alacaklılarıyla anlaşmaya varsa bile, resmi kurumlar nezdinde aleyhinde haciz veya iflasa ilişkin takip başlatılması veya Malzemeleri’ nin ve / veya Ekipmanların ya da taahhütlerinin herhangi bir kısmı için alıcı belirlendiyse veya borcu sonucunda benzer bir işleme maruz kalması halinde veya

26.5. YÜKLENİCİ’ nin Sözleşme’ nin hükümlerine aykırı olacak şekilde Sözleşme’ yi veya Sözleşme’ deki herhangi bir hakkı ya da menfaati temlik ya da devretmesi halinde,

İDARE, YÜKLENİCİ’ ye ihlali bildiren ve durumun düzeltilmesini isteyen yazılı bir ihtarda bulunur. Eğer YÜKLENİCİ, işbu ihtarda belirtilecek süre içinde durumu düzeltemez ya da söz konusu durumu düzeltmek için gerekli tedbirleri aldığına dair yeterli kanıt sunamazsa; İDARE, Sözleşme’ ye aykırı eksik ve / veya ayıplı İşler’ i, tüm risk, masraf ve sorumluluğu YÜKLENİCİ’ ye ait olmak üzere (YÜKLENİCİ nam ve hesabına) kendi elemanlarına veya 3. şahıslara yaptıracağı gibi, Sözleşme’ yi kısmen veya tamamen, diğer her türlü talep, dava, tazminat ve müracaat hakkı saklı kalmak kaydıyla, derhal ve haklı nedenle feshetme hakkına sahiptir. İDARE, Sözleşme’ yi fesih yoluna gitmeyip Sözleşme’ ye aykırı eksik ve / veya ayıplı İşler’ i YÜKLENİCİ nam ve hesabına kendi elemanlarına veya 3. şahıslara yaptırma hakkını kullanır ise, bu işlerin yaptırılmasından kaynaklanan tüm masrafları ve bu nedenle uğranılan tüm zararları YÜKLENİCİ, İDARE tarafından yapılan yazılı bildirimi müteakip 15 (on beş) gün içerisinde nakden ve defaten İDARE’ ye ödemekle yükümlüdür. Bundan başka

İDARE, takdir hakkı münhasıran kendine ait olmak üzere, söz konusu masraf ve zararları, (varsa) YÜKLENİCİ’ ye yapılacak ödemelerden kesebilir ve / veya YÜKLENİCİ’ nin Teminat Mektupları’ nı nakde çevirmek suretiyle kısmen veya tamamen karşılayabilir. İDARE’ nin uğramış olduğu zararlar mahsup edildikten sonra teminatların kalan kısmı YÜKLENİCİ’ ye iade edilir. İDARE’ nin, YÜKLENİCİ’ nin bakiye alacağı ve / veya teminatlarını aşan meblağlar için her türlü yasal yola başvurma hakkı saklı kalacaktır.

26.6. Bir sona erdirme bildiriminde bulunulması halinde, bu Sözleşme hükümlerine uygun olarak sona erdirilecektir.

(a) Xxxxx Xxxx Xxxxxxx:

TARAFLAR, Sözleşme' yi ihlale veya sona erdirmeye ilişkin herhangi bir bildirimden bağımsız olarak, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin ifasına Sözleşme’ nin sona erdirilmesinin etkili olacağı ana kadar devam edeceklerdir ve YÜKLENİCİ, bu süre içerisinde İşler’ in kesintiye uğramamasını veya herhangi bir olumsuzluktan etkilenmemesini sağlayacaktır.

(b) Malvarlığının, Sözleşmelerin ve Diğer Hususların Devri:

Bu Sözleşme uyarınca herhangi bir nedene bağlı olarak sona erdirme bildiriminde

bulunulması üzerine aşağıdaki işlemler yapılacaktır:

(i) YÜKLENİCİ, sona erdirmenin etkili olduğu tarih itibarıyla İşler’ in ilgili kısımlarını inşa edilmiş halleriyle; İDARE Malzemeleri / Tesisler ve Malzemeleri ise tedarik edildikleri şekliyle tam ve etkin bir biçimde İDARE’ ye devredecektir;

(ii) Şantiye’ de bulunan veya İşler için tedarik edilmiş ancak henüz İşler’ de kullanılmamış olan tüm İDARE Malzemeleri / Tesisler ve Malzemeler’ i, İşler’ in tamamlanması amacıyla İDARE’ nin kullanımına açık bulundurulacaktır;

(iii) YÜKLENİCİ, tüm İDARE Malzemeleri / Tesisler ve Malzemeler’ i kullanılabilir ve çalışır durumda, İşler' i ve Malzemeler' i tüm borçlardan ve yükümlülüklerden ari olarak İDARE’ ye teslim edecektir;

(iv) YÜKLENİCİ, sona erdirmenin etkili olduğu tarih itibarıyla tamamlamış olduğu İşler’ e ilişkin, işbu Sözleşme kapsamında hazırlamakla yükümlü olduğu, her türlü teknik dokümanı tam bir set halinde İDARE’ ye (daha önce teslim edilmemiş ise) teslim edecektir;

(v) YÜKLENİCİ, sona erdirmenin etkili olduğu tarih itibarıyla, bu Sözleşme kapsamında Şantiye' ye teslim edilmiş veya başka bir şekilde İşler' e dahil edilmiş olan Malzemeler’ e ait imalatçı garanti ve taahhütlerini, İDARE’ ye devredecektir;

(vi) YÜKLENİCİ, sona erdirmenin etkili olduğu tarih itibarıyla, İşler’ in ifası ile ilgili olarak akdetmiş olduğu ALT YÜKLENİCİ sözleşmelerini, İDARE’ nin talimatları doğrultusunda ve İDARE’ nin münhasır takdirine bağlı olmak ve alt YÜKLENİCİ sözleşmelerini devam ettirmek yönünde hiçbir kat’i yükümlülüğü bulunmamak kaydıyla İDARE’ ye devredecektir. YÜKLENİCİ, akdedeceği alt YÜKLENİCİ sözleşmelerinde bu hususla ilgili hükümlere yer vermekle yükümlüdür.

(c) Geçiş Düzenlemeleri:

Bu Sözleşme’ nin herhangi bir nedenle sona erdirilmesi halinde ve sona ermeden sonra makul bir sürede, YÜKLENİCİ:

(i) İDARE’ nin ve İDARE’ nin çalışanlarının ve kamunun sağlığına ve güvenliğine karşı tüm riskleri önlemek veya var olan tüm riskleri hafifletmek amacıyla İDARE ve yeni YÜKLENİCİ ile iş birliği yapacaktır;

(ii) YÜKLENİCİ, tüm Ekipman’ ı icrası mümkün olan en kısa sürede İnşaat Sahası’ndan kaldıracaktır. YÜKLENİCİ, (duruma göre) İDARE’ nin buna ilişkin talebini içeren yazılı bildirimin kendisine ulaşmasından itibaren 15 (on beş) Gün içerisinde bu yükümlülüğünü yerine getirmezse, (duruma göre) İDARE, söz konusu YÜKLENİCİ Ekipmanı' nı kendi marifetiyle İnşaat Sahası’ndan kaldırabilecek ve YÜKLENİCİ, bunun sonucu olarak oluşacak her türlü kayıptan, zarardan, masraftan veya maliyetten sorumlu olacaktır.

(iii) İDARE’ ye (sona erme tarihi itibarıyla İşler’ in ilerleme durumuna göre mevcut oldukları ölçülerde):

(a) İşler' e ilişkin tüm anahtarları; ve

(b) Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, İşler’ in tamamlanması ve Yapının işletilmesi için gerekli olan bilgisayar programlarının telif hakkı lisanslarını teslim edecektir.

(iv) İnşaat Sahası’nı 15 (on beş) Gün içerisinde boşaltarak terk edecek ve İnşaat Sahası’nı, İşler' i güvenli, temiz ve düzgün bir durumda bırakacaktır.

(d) Saklı Tutulanlar:

Bu Sözleşme' de açıkça başka şekilde kararlaştırılmadıkça:

i. Bu Sözleşme’ nin sona erdiği veya süresinin bittiği an itibarıyla bu Sözleşme kapsamında kazanılmış olan haklar ve doğmuş olan yükümlülükler Sözleşme’ nin sona ermesinden veya süresinin bitmesinden etkilenmeyecektir.

ii. Bu Sözleşme’ nin sona ermesi veya süresinin bitmesi, YÜKLENİCİ' nin ve İDARE' nin sona ermeden etkilenmeyeceği açıkça belirtilen ya da sona ermenin veya sonuçlarının etki doğurmasını sağlamak için gerekli olan herhangi başka bir Madde kapsamında sahip olduğu yürürlükte kalmaya devam eden haklarını ve yükümlülüklerini etkilemeyecektir.

İşbu Madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, İDARE' nin ve YÜKLENİCİ' nin bu Sözleşme kapsamındaki tüm hakları ve yükümlülükleri Sözleşmenin sona ermesi veya süresinin bitmesi ile sona erecek olup, artık geçerli olmayacak ve yürürlükten kalkacaktır.

26.7. İDARE, YÜKLENİCİ tarafından İş’ in ifasına devam edildiği sürede, onun çalışmalarından dolayı, İDARE’ ce tahakkuk ettirilebilecek cezalar ile diğer kesinti ve zararların tamamı için YÜKLENİCİ’ ye rücu etmek suretiyle İşler’ i devam ettirmeye veya YÜKLENİCİ’ nin işine son vermeye yetkili olacaktır. Bu hususlardan dolayı İDARE, YÜKLENİCİ’ nin Kesin Teminatı’ nı irat kaydedecektir.

26.8. Proje’nin İDARE’ den kaynaklanmayan herhangi bir nedenle sona erdirilmesi / iptal edilmesi durumunda; İDARE, YÜKLENİCİ’ ye önceden yazılı olarak bildirmek kaydı ile Sözleşme’ yi tek taraflı ve tazminatsız olarak sona erdirebilir. İDARE, herhangi bir safhada İşler’ in yapılmasından vazgeçerek İşler ’i Sözleşme’ de belirtilen şart ve şekilde durdurabilir. YÜKLENİCİ, İDARE’ nin bu hakkını, başka hangi ad altında olursa olsun, hiçbir itiraz ileri sürmeksizin kabul edeceğini şimdiden beyan ve taahhüt eder. Bu itibarla YÜKLENİCİ, bu maddede belirtilen İDARE tarafından vaki

olacak yazılı tebligata derhal itibar edecek ve İşler’ i durduracaktır. Bu takdirde, YÜKLENİCİ’ nin hiçbir kusurunun bulunmaması şartı ile İDARE, YÜKLENİCİ’ ye o tarihe kadar yapılmış ancak bedeli ödenmemiş olan İşler’ in ve temin edilen Malzemeleri’ nin, Sözleşme ve Eklerinde belirtilen tutar (lar)ını, Sözleşme hükümlerine göre hazırlanacak Kesin hakedişe istinaden ödeyecektir. Böyle bir fesih halinde YÜKLENİCİ’ nin, henüz yapılmamış işlerden, tedarik sözleşmelerinden ve / veya temin ve teslim edilmemiş her türlü işten ve / veya Malzeme’ den dolayı herhangi bir masraf, tazminat, kar mahrumiyeti veya her ne ad altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak ya da tazminat talep xxxxx xxxxxx olmayacaktır.

Madde 27- Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin

Tasfiyesi

27.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde,

artışa konu olan iş;

a. Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b. İDARE’ yi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartıyla, sözleşme bedelinin % 20’ sine ( yüzde yirmi ) kadar bir oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı YÜKLENİCİ’ ye yaptırılabilir. Bu artışı oluşturan iş kalemlerinin Birim Fiyatlarında YÜKLENİCİ’ nin İDARE’ ye sunacağı Keşif Tablosundaki Birim Fiyatlar kullanılacaktır.

27.2. Sözleşme bedelinin % 80’ inden ( yüzde seksen ) daha düşük bedellerle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, YÜKLENİCİ işi bitirmek zorundadır. Bu durumda YÜKLENİCİ’ ye ilave bedel ödenmez.

Madde 28- Sözleşmede Bulunmayan İşlere Ait Birim Fiyat Tespiti

28.1. Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli,

sözleşme hükümlerince ödenir.

28.2. Fiyatı belli olmayan iş kalemlerinin ifası zorunluluğu hasıl olması durumunda, YÜKLENİCİ, İDARE’ nin talebi üzerine 3 (üç) takvim günü içerisinde İDARE’ ye yeni fiyat analizi hazırlayarak yazılı bir fiyat teklifinde bulunacaktır. Bu birim fiyat hazırlığı aşağıdaki yöntemlerden biri seçilerek uygulamaya esas alınacaktır. Yöntem seçimi İDARE iradesinde olup, YÜKLENİCİ İDARE’ nin vereceği kararı kabul eder;

28.2.1. Fiyatı belli olmayan iş kalemlerinin ifasında uygulanacak 1. Yöntem; İş bu Sözleşme için uygulanacak öncelikli yöntemdir. Bu yöntemle oluşturulamayan ve fiyatı belli olmayan birim fiyatların oluşturulmasında diğer yöntemler kullanılacaktır. Öncelikle; Formatı İDARE tarafından verilecek olan ve içeriği YÜKLENİCİ tarafından doldurulacak olan İş’ in Keşfi ve Fiyat Tablosu ile Fiyat Tarifleri ve Ölçüm Metotları’ nda YÜKLENİCİ tarafından İDARE’ ye verilen birim fiyatlar ve bunların tanımlarından hareket etmek sureti ile yeni birim fiyat oluşturulacaktır. Burada değeri bilinen analiz verilerinden değeri bilinmeyen analiz verileri oranlanarak bulunur.

28.2.2. Fiyatı belli olmayan iş kalemlerinin ifasında uygulanacak 2. Yöntem; İhalenin yapıldığı yıl dikkate alınarak, Yapım İşleri Yönetmeliği- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Tariflerinde açıklandığı ve ilgili pozun YÜKLENİCİ (Müteahhit) Karsız Fiyatına %5 (yüzde beş) ilave edilerek yeni birim fiyat çalışması YÜKLENİCİ tarafından hazırlanarak İDARE’ ye sunulur. İDARE mümkün olan en kısa zamanda yeni birim fiyatı inceleyerek karara bağlayacaktır.

28.2.3. Fiyatı belli olmayan iş kalemlerinin ifasında uygulanacak 3. Yöntem; Yeni fiyat analizleri İDARE’ ce talep edilebilecek her türlü dokümanla tevsik edilecek; iş kalemine ait Ticaret/ Sanayi Odası’ nca onaylanmış fatura bedelleri esas alınarak yeni fiyat tespiti yapılır. Maliyet üzerinden uygulanacak müteahhitlik karı %5 (yüzde beş) ile sınırlı olacaktır. Söz konusu iş kalemi için TARAFLAR arasında fiyat mutabakatı sağlanamaması halinde, İDARE’ nin uygun göreceği fiyat, yine İDARE tarafından belirlenecek süre boyunca geçici olarak uygulanmak üzere, YÜKLENİCİ tarafından Xxxxx’ xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx 00- XXXXXXXXX’ nin Sözleşme Konusu İş ile İlgili Olarak Çalıştıracağı

Personele İlişkin Sorumlulukları

29.1. YÜKLENİCİ, İşler’ in ifasında görev alacak tüm personel ve işçilerin, Yönetmelikte var olan ve uygulanmakta olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nde öngörülen önlem ve kurallar ile İDARE’ ce geliştirilmiş ve Şantiyede takip edilen İSG uygulama prosedürlerinde yer alan / alacak olan tüm kural ve uygulamalara harfiyen riayet etmesinden, bu hususlarının denetimlerinden ve aykırılıkların giderilmesinden münhasıran sorumlu olacaktır.

29.2. YÜKLENİCİ, İşler’ in ifasında görev alacak tüm personel ve işçilerin, İşyerinde sağlık ve güvenle çalışabilmeleri için gerekli bütün önlemleri alacak, kazalardan korunma eğitimlerini / yöntemlerini kendilerine anlatacak; kaza, zarar ve ziyanların meydana gelmesini önleme gayesiyle, İDARE’ nin İSG Sorumlularının vereceği emir ve talimatlara kesinlikle uyacak ve uyulmasını sağlayacaktır.

29.3. YÜKLENİCİ, ağır ve tehlikeli iş olan her türlü inşaat, yapı ve montaj işlerinde 18 (onsekiz) yaşından küçük çocuk ve kadın işçi çalıştırmayacaktır. YÜKLENİCİ, gönüllü olmayan hiç kimseyi, fiziki ve / veya psikolojik baskı yaparak, güç kullanarak ve ceza vb. tehdit ve / veya yaptırımlar kullanmak suretiyle çalışmaya zorlamayacak ve çalıştırmayacaktır.

29.4. YÜKLENİCİ, İşler’ in ifası sırasında meydana gelebilecek her türlü iş kazası, trafik kazası, vb. olayların meydana gelmesi halinde vakit kaybetmeksizin olayın cereyan ettiği mahalde gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini alacak ve bu olayı derhal İDARE’ ye ve ilgili resmi, idari kuruluşlara bildirecektir

29.5. Sözleşme’ nin akdine ve taahhüdün ifasına ait her türlü sigorta primleri, işçi ve İDARE hisseleri ve tüm kanuni kesintilerin yanı sıra fazla mesai, ikramiye, tazminat ve Pazar ve bayram yevmiyeleri gibi İş Kanunu ve sair mevzuatının gerektirdiği tüm yükümlülükler YÜKLENİCİ’ ye aittir.

29.6. YÜKLENİCİ, İDARE’ ye ait İşyerinde çalıştıracağı personellerine ödediği ücretler bakımından Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatının ilgili hükümlerini, tam ve eksiksiz uygulamakla yükümlüdür.

29.7. YÜKLENİCİ, İş’ in devam ettiği süre boyunca her ay, aşağıda belirtilen belgeleri

İDARE’ ye eksiksiz olarak teslim etmekle yükümlüdür:

- İlgili aynin 1 ile 5’ i arası;

SGK Tahakkuk Fişi ve Sigortalı Hizmet Listesi (Normal Prim ve Sosyal Güvenlik Destek Primi);

SGK Ödendi Makbuzları,

İŞKUR Bildirimleri (Aylık İşgücü Çizelgesi);

- YÜKLENİCİ elli veya daha fazla personel / işçi çalıştırması halinde, ilgili mevzuat gereği çalıştırmakla yükümlü olduğu özürlü personel için ilgili

ay içinde yapılan talep ve yazışmalar;

- 10 ve üzeri işçi çalıştırması halinde, ilgili aya ait Maaş Ödeme Listesi ve banka dekontları; 10’nun altında işçi çalıştırması halinde, İmzalı Maaş Bordroları (işçi imzalı, İDARE onaylı)

- Yıllık Ücretli İznini hak kazanan çalışanlara ait Yıllık İzin Defterin sureti;

- İlgili Kolluk Kuvveti’ne yapılan adres ve kimlik bildirimlerine ait formlar

29.8. Yaptığı iş konusunda yetersiz olan, talimat ve kurallara riayet etmeme, uygunsuz haller veya bunun gibi herhangi bir nedenle, İşyerinde bulunmaları İDARE’ ce uygun görülmeyen YÜKLENİCİ ve / veya YÜKLENİCİ’ nin ALT YÜKLENİCİ işçileri

/ personeli, İDARE’ nin yazılı talebi üzerine YÜKLENİCİ tarafından aynı gün ve her halükarda en geç 2 (iki) iş günü içerisinde herhangi bir itiraz ileri sürülmeksizin – İş, Sosyal Güvenlik ve Borçlar Kanunu’ndaki ödeme ve tazminatlar başta olmak üzere tüm yasal hak ve gereklilikleri yine YÜKLENİCİ tarafından yerine getirilmek suretiyle- İşyerinden uzaklaştırılacak ve yerlerine yine İDARE’ nin onayına tabi olmak üzere yenileri görevlendirilecektir.

29.9. YÜKLENİCİ tarafından İş’ in ifasında görevlendirilecek olan operatörler ve / veya diğer personel, ilgili mevzuata göre gerekli ehliyet, sertifika vb. teknik ve idari belgelere haiz olacak, ehliyet ve / veya sertifikası bulunmayan veya ehliyet ve / veya sertifikasının tarihi geçmiş ve yenilenmemiş olan operatörlerin ve / veya personellerin İşyerinde çalışmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

29.10. YÜKLENİCİ’ nin ay sonunda getireceği sigorta primi ve işsizlik sigortası primi makbuzlarında belirtilen tutarın asgari primden düşük olması durumunda aradaki fark YÜKLENİCİ’ nin tahakkuk etmiş hakediş alacaklarından düşülecek ve ihtiyata alınacaktır. YÜKLENİCİ alacaklarından bu şekilde ihtiyata alınan meblağlar, YÜKLENİCİ, ilgili mevzuatın gerektirdiği tutarda primi ödendiğini tevsik eder belgeleri İDARE’ ye ibraz ettikten sonraki 15 (on beş) gün içerisinde kendisine ödenecektir.

29.11. İDARE, ilgili Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatı gereği dilediği zaman yeminli mali müşavir, danışman veya belirleyeceği personeli vasıtasıyla söz konusu İş’le ilgili YÜKLENİCİ’ nin belge, bildirge, bordro, fatura, dosya vb. kayıtlarının inceleyebilir. YÜKLENİCİ istenen belgeleri göstermekten imtina edemez. İşlerin bitiminde, bu İş ile ilgili olarak İDARE kayıtlarının ilgili kamu kurumları tarafından tetkiki sonucunda, YÜKLENİCİ’ nin kayıtlarının da kayıtlarının söz konusu olur ve yapılan incelemede, YÜKLENİCİ’ nin kayıtlarında mevcut kusur, hata, eksiklik vb. nedenlerle İDARE’ ye herhangi bir fark ödeme ve / veya ceza uygulanacak olursa, YÜKLENİCİ, bunları finansman masraflarıyla birlikte üstlenecektir. YÜKLENİCİ’ nin bundan kaçınması halinde ayrıca bir ihtar çekmeye veya yasal yollara başvurmaya gerek kalmaksızın İDARE, YÜKLENİCİ’ nin hakediş ve / veya teminatlarından kesinti yapabilecek veya Kesin Teminat Mektubu’nu nakde çevirmek suretiyle tahsil edecektir.

Madde 30- Çevre, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirleri

30.1. YÜKLENİCİ, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili yürürlükte olan ve Sözleşme süresince yürürlüğe girecek olan tüm mevzuata ve bahse konu mevzuatta yapılacak değişikliklere, İş Sağlığı ve Güvenliği (“İSG”), İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına İlişkin YÜKLENİCİ Taahhütnamesi, Sorumluluk Matrisi ve İdari Şartname ve Teknik Şartname’ nin İSG ile ilgili hükümlerine ve İDARE’ nin dahili İSG prosedürlerine uyacak ve gereklerini yerine getirmek üzere mobilize ve teçhiz olacaktır.

30.2. YÜKLENİCİ, İşler’ in ifasında görev alacak tüm personel ve işçilerin,

Yönetmelikte var olan ve uygulanmakta olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Sistemi’nde öngörülen önlem ve kurallar ile İDARE’ ce geliştirilmiş ve Şantiyede takip edilen İSG uygulama prosedürlerinde yer alan / alacak olan tüm kural ve uygulamalara harfiyen riayet etmesinden, bu hususlarının denetimlerinden ve aykırılıkların giderilmesinden münhasıran sorumlu olacaktır.

30.3. YÜKLENİCİ, İşler’ in ifasında görev alacak tüm personel ve işçilerin, İşyerinde sağlık ve güvenle çalışabilmeleri için gerekli bütün önlemleri alacak, kazalardan korunma eğitimlerini / yöntemlerini kendilerine anlatacak; kaza, zarar ve ziyanların meydana gelmesini önleme gayesiyle, İDARE’ nin İSG Sorumlularının vereceği emir ve talimatlara kesinlikle uyacak ve uyulmasını sağlayacaktır.

30.4. YÜKLENİCİ, ağır ve tehlikeli iş olan her türlü inşaat, yapı ve montaj işlerinde 18 (onsekiz) yaşından küçük çocuk ve kadın işçi çalıştırmayacaktır. YÜKLENİCİ, gönüllü olmayan hiç kimseyi, fiziki ve / veya psikolojik baskı yaparak, güç kullanarak ve ceza vb. tehdit ve / veya yaptırımlar kullanmak suretiyle çalışmaya zorlamayacak ve çalıştırmayacaktır.

30.5. YÜKLENİCİ, Çevre ve İSG konuları ile ilgili olarak periyodik olarak düzenleyecek / verilecek eğitimlere katılacak ve bu eğitimlerde alınan bilgiler doğrultusunda hareket edecektir. YÜKLENİCİ ayrıca, düzenleyeceği “İşbaşı Eğitimlerine” İşyerinde bulunacak bütün personel / işçilerin katılmasını sağlayacaktır. YÜKLENİCİ ve / veya ALT YÜKLENİCİ’ lerinin ve bunların personel veya işçilerin gerekli iş emniyeti tedbirlerini almaması veya iş intizamı kurallarına uymaması sonucunda ortaya çıkacak her türlü iş kazası ve arızadan dolayı İDARE’ ye hiçbir sorumluluk atfedilemez.

30.6. YÜKLENİCİ, İşler’ in ifası sırasında meydana gelebilecek her türlü iş kazası, trafik kazası, vb. olayların meydana gelmesi halinde vakit kaybetmeksizin olayın cereyan ettiği mahalde gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini alacak ve bu olayı derhal İDARE’ ye ve ilgili resmi, idari kuruluşlara bildirecektir.

30.7. YÜKLENİCİ, İş’ in yapımı sırasında, çevreyi ve doğal varlıkları koruma konusunda hassas davranacak, bu konuda yürürlükte olan tüm mevzuata, söz konusu mevzuatta işbu Sözleşme’ nin imzalanmasından sonra ve İşler’ in devamı süresince meydana gelebilecek tüm değişikliklere ve yayımlanabilecek yeni mevzuata, çevreye ilişkin hükümlere ve ilgili İDARE prosedürlerine, talimatlarına riayet edecek, kalibre edilmiş ölçü aletleri ile çevresel etkileri izleyecek, kaydedecek ve İDARE talep ettiği takdirde raporlayacaktır.

30.8. YÜKLENİCİ, İşler’ in ifası ile bağlantılı oluşacak her türlü atığı oluştuğu noktalarda (İDARE ambarı veya İDARE’ nin belirleyeceği stok sahalarına, YÜKLENİCİ sorumluluk alanları / İşler’ in ifa edileceği bilcümle mahal vb.) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmelik, tüzük, tebliğ vb. bilcümle ikincil mevzuata ve bilhassa 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin Ek-4’ündeki “Atık Listesinde verilen atık kodlarının en alt kırılımlarına uygun olarak ayrıştırmak ve İDARE tarafından gösterilecek geçici atık depolama sahalarına teslim etmekle yükümlüdür. YÜKLENİCİ, İşler’ in ifası sırasında oluşacak atıkları İşler’ in ifa edileceği mahallerde biriktirmeyecek, atıklarının oluşmasını müteakip derhal İDARE tarafından gösterilecek geçici atık depolama sahalarına ulaştıracak ve belirtilen usule uygun olarak teslim edecektir.

30.9. İşler bittikten sonra YÜKLENİCİ çevreyi tekrar eski haline getirme konusunda gerekli çalışmaları yapacaktır.

30.10. İşlerin ifası nedeniyle ilgili kuruluşlardan İDARE’ ye verilecek çevre ile ilgili tüm para cezaları YÜKLENİCİ’ den tahsil / tazmin edilecektir.

30.11. İDARE, lüzum görmesi halinde İSG Eğitmeni atayarak, işbu sözleşmeye konu İş’ lerin yapımı esnasında her türlü tedbiri, güvenliği aldırmak, sözleşme içeriğinde beyan ve taraflarca kabul edilen ceza şartlarını uygulamak ile sorumludur.

Madde 31- Geçici ve Kesin Kabul

31.1. Geçici Kabul

31.1.1. YÜKLENİCİ, İşler’ in tamamlamasından 15 (on beş) gün önce İDARE’ ye yazılı olarak Geçici Kabul işlemlerin başlatılması yönündeki isteğini iletir. Yapılan İşler, İDARE yetkilileri tarafından ön incelemeden geçirilir. İDARE, YÜKLENİCİ’ nin başvurusunu müteakip Geçici Kabul işlemlerin yapılabilmesi için Geçici Kabul Komisyonu’nun oluşturulup oluşturulamayacağını yazılı olarak YÜKLENİCİ’ ye bildirir. Şüpheye mahal vermemek adına, İDARE tarafından Geçici Kabul işlemlerinin başlatılabilmesi için işbu Sözleşme kapsamında bulunan bütün İşlerin- performans ve müteferrik işler garantisi bedelleri haricindeki %100’ ü ( yüzde yüz ) tamamlanacaktır. Ayrıca performans işleri kapsamında İDARE’ nin YÜKLENİCİ’ den talep etmiş olduğu As- built projeler, tüm malzeme teknik dokümanları, ilgili uygulama çizimleri, raporlar eksiksiz olarak YÜKLENİCİ tarafından verilecektir.

31.1.2. Ön inceleme sonucunda Geçici Kabul Komisyonunun kurulmasında bir sakınca bulunmadığının anlaşılması halinde ve YÜKLENİCİ’ nin Kesin hakedişinin İDARE’ ce onaylanmış ve YÜKLENİCİ’ nin Fikir ve Sanat Eserleri / Fikri ve Sınai Mülkiyet / Fikri ve Sınai Haklar’ a İlişkin YÜKLENİCİ Muvafakatname’ sini imzalayarak İDARE’ ye ibraz etmiş olması durumunda Geçici Kabul Komisyonu oluşturulur. YÜKLENİCİ’ nin de İnşaat Sahası’nda hazır bulunacağı şekilde kontroller başlar. İşler, Geçici Kabule hazır değilse, eksik ve kusurlu işleri gösteren tutanak, YÜKLENİCİ’ nin İşler’ i Geçici Kabule hazır hale getirmesi gereken tarihi de belirtmek suretiyle tanzim edilir ve YÜKLENİCİ’ ye iletilir.

31.1.3. İDARE’ nin münhasır takdirine bağlı olmak üzere, YÜKLENİCİ’ nin İşler’ i Geçici Kabul Komisyonunca bildirilen tarih itibariyle Geçici Kabule hazır hale getiremeyeceğine kanaat getirilmesi durumunda; İDARE, YÜKLENİCİ’ nin nam ve hesabına eksikleri kendisi giderebilir veya üçüncü şahıslara tamamlatabilir. Bu takdirde, eksikliklerin giderilmesi için yapılan işlerin bedeli YÜKLENİCİ’ den, Kesin teminatının nakde çevrilmesi ya da Kesin hesabından mahsup etmek sureti ile tahsil edilir, eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder.

31.1.4. İDARE, Geçici Kabul’ den önce, YÜKLENİCİ ile karşılıklı olarak yapılacak bir protokol uyarınca o zamana kadar tamamlanan İşler’ den kısmen veya tamamen istifade edebilir. Bu kullanım / yararlanma, İş’ in tamamen bittiği ve Geçici Kabulün yapıldığı anlamına gelmeyecektir. YÜKLENİCİ, bu kullanım alanlarını muhafaza etmek zorunda olduğu gibi sebepler ileri sürerek, İDARE’ yi bu kullanımdan men edemez. Ancak YÜKLENİCİ’ nin kusuru olmaksızın, kullanılan yerlere İDARE tarafından verilebilecek hasarlardan YÜKLENİCİ sorumlu tutulamaz.

31.1.5. İş’ in özelliğine göre ve tamamen İDARE’ nin münhasır takdir yetkisine/kararına bağlı olmak üzere Geçici ve Kesin Kabul işlemleri bir arada yapılabilir. Böyle bir durumda İDARE yazılı olarak YÜKLENİCİ’ ye Geçici ve Kesin Kabul işlemlerin bir arada yapılacağına dair bilgilendirir. YÜKLENİCİ, Garanti Süresi boyunca XXXXX tarafından kendisine iletilen tüm eksik ve kusurları (ayıpları) gidermek mecburiyetindedir.

31.2. Kesin Kabul

31.2.1. Garanti Süresi’ nin sonunda YÜKLENİCİ’ nin yazılı müracaatı üzerine, Kesin Kabul Komisyonu oluşturulur. Garanti Süresi içerisinde, varsa YÜKLENİCİ tarafından yapılması gereken bakım ve benzeri işlerin, Sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı Kabul Komisyonu tarafından incelenerek tespit olunur. YÜKLENİCİ’ nin böyle bir yükümlülüğü bulunmuyorsa Kesin Kabul Komisyonu, Geçici Kabul sırasında iyi durumda ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan İşler’ de Garanti Süresi içerisinde kullanımdan kaynaklı normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar haricinde, İş’ in fen ve sanat kurallarına uygun yapılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun (ayıbın) veya Geçici Kabul’ den sonra ortaya çıkan bir kusurun (ayıbın) olup olmadığını inceler. Garanti Süresi içerisinde YÜKLENİCİ’ nin bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu tespit edildiği ve kendisine yüklenebilecek ve Kesin Kabul’ ü engelleyecek bir kusur ve eksiklik (ayıp) görülmediği takdirde “Kesin Kabul Tutanağı” düzenlenir.

31.2.2. Garanti Süresi içerisinde, sorumluluğu YÜKLENİCİ’ ye atfedilemeyecek bir kusur veya eksiklik (ayıp) tespit edilmişse bu da Kesin Kabul Tutanağı’ nda ayrıca belirtilir. İş’ in Kesin Kabulü’ ne engel herhangi bir durum tespit edildiği takdirde, kabulü engelleyen kusur ve eksikler (ayıplar) Kabul Komisyonu tarafından ayrı bir tutanakla tespit edilir ve Kesin Kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksiklerin giderilmesi için belirli bir süre belirlenir. Kusur ve eksiklerin YÜKLENİCİ tarafından Sözleşme ve Eklerine uygun olarak giderildiği İDARE tarafından tespit edildiğinde kabul işlemi sonuçlandırılır.

31.2.3. YÜKLENİCİ, Garanti Süresi sonunda, İDARE’ nin kabul edebileceği gecikmeler dışında, İş’i Sözleşme ve Ekleri hükümlerine göre Kesin Kabule elverişli duruma getirmemiş ise İDARE, YÜKLENİCİ nam ve hesabına Kusurları Giderme hakkını saklı tutar.

31.2.4. İşler’ in Sözleşme ve Eklerine uygun olarak tamamlanmasının ardından İDARE, kaşeli ve imzalı bir “Kesin Kabul Tutanağı” düzenleyecektir. Bu tutanakta YÜKLENİCİ’ nin, İşler’ i ifa ve tamamlamaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirdiği tarih ile Kusur Giderme işlemlerin Sözleşme ve Ekleri’ ne uygun olarak, İDARE’ yi tatmin edecek şekilde gerçekleştirdiği tarihler belirtilecektir.

31.2.5. TARAFLAR, Kesin Kabul Tutanağı düzenlenene kadar, Sözleşme kapsamında bulunmasına rağmen henüz tamamlayamadıkları İş ve yerine getiremedikleri yükümlülükleri nedeniyle sorumlu olmaya devam ederler ve bu yükümlülüklerinin tabiatına göre Sözleşme, TARAFLAR arasında geçerli kalmaya devam eder.

Madde 32- İşlerin Geçici Olarak Durdurulması

32.1. İDARE, YÜKLENİCİ’ ye sebeplerini önceden yazılı olarak bildirmek şartıyla, İşler’ in bir kısmını veya tamamını herhangi bir zamanda erteleyebilir veya durdurabilir. Bu durumda işin durma noktasına kadar tedarik edilen Malzemeler, yapılan imalatlar ve işçiliklerin bedelleri, Sözleşme hükümlerine uygun olarak hakedişe bağlanmak suretiyle YÜKLENİCİ’ ye ödenebilir. YÜKLENİCİ bunlar dışında İşler’ in ertelenmesi / durdurulması dolayısıyla İDARE’ den herhangi bir ek bedel / ödeme talep edemez ve İşler’ in geçici olarak durdurulması, TARAFLAR’ ı, Sözleşme’ deki diğer yükümlülüklerini yerine getirmekten men etmez.

Madde 33- Vergi, Resmi ve Harçlar

33.1. Aksi Sözleşme ve Eklerinde açıkça belirtilmediği sürece, İşler’ in ifası ile ilgili olarak doğacak her türlü vergi, damga vergisi, stopaj, resim, harç (noter harçları dahil), ücret, sosyal sigorta ödemeleri ile Sözleşme’ nin imzalanması, uzatılması, uygulanması ve / veya devrinden doğacak stopaj veya Sözleşme damga vergilerinin ve bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü vergi, resim, harç vb. mali ve vergisel yükümlülüklerinin zamanında ve eksiksiz olarak ödenmesinden münhasıran YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. Ödemelere ilişkin tüm belge ve kayıtlar talebi halinde derhal İDARE’ ye ibraz edilecektir.

Madde 34- Xxxxx Xxxxxx ve Gizlilik

34.1. YÜKLENİCİ, İşler’ in ifası nedeniyle, İDARE’ ye temin ve teslim etmiş olduğu bilgi ve belgelerin mülkiyetinin İDARE’ ye geçtiğini ve bu bilgi ve belgelerin içerdiği fikri mülkiyet haklarının da ek bir bedel ödenmesine gerek kalmaksızın İDARE’ ye ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu doğrultuda YÜKLENİCİ, Fikir ve Sanat Eserleri / Fikri ve Sınai Mülkiyet / Fikri ve Snai Haklar’ a İlişkin YÜKLENİCİ / Danışman Taahhütnamesi / Muvafakatnamesi’ ni en geç yer teslimine kadar imzalayarak İDARE’ ye ibraz edecektir.

34.2. YÜKLENİCİ, İDARE tarafından sağlanan teknik belgelerin Fikri ve Sınai mülkiyetin korunması açısından İDARE ile aynı yasal sorumluluk ve sözleşmesel yükümlülüğe sahiptir. YÜKLENİCİ, Sözleşme nedeniyle öğrendiği, İDARE’ ye ait her tür bilgi ve belgeyi gizli tutmayı, üçüncü kişilerle herhangi bir şekilde paylaşmamayı ve Sözleşme dışı başka bir amaçla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

34.3. Gizli Bilginin Tanımı;

34.3.1. Söz konusu işin gerçekleştirilmesi esnasında YÜKLENİCİ veya YÜKLENİCİ’ ye çalışan tüm personel aşağıdaki gizlilik şartlarına uyacaktır. Gizli bilgilerin gerek medya gerekse de 3. Gerçek veya Tüzel kişilerle paylaşılması yasaktır.

Söz konusu İş’ in gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler gizli bilgilerdir;

- Gerek çalışmalar esnasında görülen gerekse de İDARE tarafından YÜKLENİCİ’ ye teslim edilen tüm bilgi ve belgeler gizlidir,

- Yapılan çalışmanın içeriği ve konusuna dair tüm bilgiler gizlidir,

- Her türlü Teknik ve İdari bilgi gizlidir,

- İDARE personelinin konuşmaları gizlidir.

34.4. YÜKLENİCİ, İş bu sözleşmede söz konusu edilen İş ile ilgili bilgi, belge, görüntü, İDARE’ ye ait bilgiler, isim, unvan ve firmalar ile ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde İDARE’ nin izni olmaksızın 3. Gerçek ve Tüzel kişi ya da kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder. YÜKLENİCİ, gizlilik sözleşmesinin uygulanmasında gerekli her türden önlemi almak zorundadır. Gizli bilgilerin yayılması halinde YÜKLENİCİ birinci dereceden sorumludur.

34.5. YÜKLENİCİ, Sözleşme’ nin -her ne şekilde olursa olsun- sona ermesi halinde dahi, herhangi bir süre sınırlandırmasına tabi olmaksızın geçerli olarak yürürlükte kalmaya devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bahse konu yükümlülüklerinin, kısmen veya tamamen, YÜKLENİCİ ve / veya personeli veya YÜKLENİCİ’ nin nam ve hesabına hareket eden tüm gerçek veya tüzel kişiler tarafından ihlal edilmesi halinde İDARE, Sözleşme’ yi hiçbir ihtar ve ihbara gerek

kalmaksızın tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebileceği gibi YÜKLENİCİ, İDARE’ nin bu nedenle uğradığı her türlü zararı tazmin etmeyi ve bununla birlikte Sözleşme Xxxxxx’ nin %15’ini ( yüzde on beş ) cezai şart olarak İDARE’ ye ödemeyi bila kaydı şart ve gayrı kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

34.6. Gizli Bilginin Süresi

34.6.1. İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan gizliliğe riayet yükümlülüğü için süre sınırı yoktur. İDARE’ nin izni dışında gizli bilgi ve belgeler süresiz paylaşılmaz. Gizlilik koşullarına uyulmadığı takdirde İDARE’ nin söz konusu İş’ i tek taraflı fesih yetkisi vardır. Sözleşmenin fesih olması YÜKLENİCİ’ nin iş bu Sözleşmenin diğer maddelerinde belirtilen sorumluluk ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

35. Sözleşmenin Yorumu, YÜKLENİCİ’ nin Kabulü

35.1. YÜKLENİCİ’ nin, Sözleşme’ yi müzakere, kabul ve imza ederken basiretli bir iş adamı gibi hareket ettiği ve İşler’ i yapmaya ve Sözleşme’ den doğan tüm borçlarını yerine getirmeye muktedir olduğu öncelikle kabul edildiğinden, İşler’ in ihtiva ettiği zanaat veya zanaatlarda mutat olan tabirlerin veya ifadelerin yanlış tefsir edilmesi gibi sebeplerle, Sözleşme ve Eklerinde herhangi bir değişikliğe müsaade edilmeyecektir. Herhangi bir değişiklik halinde YÜKLENİCİ, bu değişiklikten meydana gelen her türlü zarar, ziyan, gecikme tazminatı, munzam zarar / masraf ve sair neticelerden münhasıran kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

35.2. YÜKLENİCİ’ nin Sözleşme’ ye aykırı davranması halinde, İDARE’ nin bu aykırılığa itiraz etmemesi veya yasal bir talepte bulunmaması veya İDARE’ nin, Sözleşme’ nin herhangi bir hükmünü uygulamada ihmal, tehir, gecikme veya müsamaha göstermesi, hiçbir şekilde bu aykırılığa muvafakat edildiği veya yasal veya Sözleşme’ ye bağlı talep haklarından feragat edildiği şeklinde yorumlanamaz.

35.3. İşbu Sözleşme’ nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz veya uygulanamaz olması halinde Sözleşme diğer hükümleriyle birlikte TARAFLAR için geçerli ve bağlayıcı olmaya devam edecek olup, gerekli düzenlemeler yazılı protokol ile yapılacaktır.

36. Uyuşmazlıkların Çözümü

36.1. İşbu Sözleşme’ nin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğabilecek olan uyuşmazlıklarda TARAFLAR, uyuşmazlığı öncelikle iyi niyet çerçevesinde ve uzlaşma yolu ile ortadan kaldırmaya gayret gösterecektir. TARAFLAR’ dan herhangi birinin uyuşmazlığın ortaya çıkmasına ilişkin diğerine yapacağı yazılı bildirimi müteakip 20 (yirmi) gün içerisinde TARAFLAR bir araya gelerek uyuşmazlığı iyi niyet çerçevesinde çözümlemeye çalışacaklardır. Uyuşmazlığın bu şekil ve sürede ortadan kaldırılamaması durumunda takip eden 15 (on beş) gün içerisinde TARAFLAR’ dan her biri uyuşmazlığın meydana geldiği konuda uzman ve otorite kabul edilen 1 er adet bilirkişi atayacak ve atanan bu bilirkişiler tarafından 3. bir bilirkişi seçilerek” Bilirkişi Heyeti” oluşturulacaktır. Bilirkişi Xxxxxx, teşkilini müteakip 15 (on beş) gün içerisinde, uzlaşmazlık konusunu değerlendirecek ve buna ilişkin bir rapor hazırlayarak çözüm önerilerini TARAFLAR’ a bildirecektir. Bu şekil ve sürede hazırlanarak TARAFLAR’ a tebliğ edilen Bilirkişi Heyeti raporunun TARAFLAR’ dan en az biri tarafından kabul görmemesi ve uyuşmazlığın devamı durumunda, uyuşmazlığın çözümü için münhasıran Ankara (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. İşbu Sözleşme’ ye uygulanacak hukuk, kanunlar ihtilafı kuralları dikkate alınmaksızın, Türk Hukuku olacaktır.

36.2. Yukarıda belirtilen süreç boyunca YÜKLENİCİ İşler ’i hiçbir şekilde aksatmayacak ve Proje’ de herhangi bir gecikmeye sebep olmayacak şekilde İşler’ in ifasına devam edecektir. YÜKLENİCİ, bu Madde hükümlerine aykırı davranarak İşler’ in ifasına devam etmediği beher gün için Sözleşme Bedelinin %0,2’si (binde ikisi) oranında cezai şart ödemekle yükümlü olacaktır.

37. Son Hüküm

37.1. Toplam 37 (otuz yedi) maddeden ve 37 (otuz sekiz) sayfadan oluşan işbu Sözleşme ve bu Sözleşmeye bağlı Ekler TARAFLAR’ ca 1 (bir) nüsha olarak [……………………………] tarihinde tanzim ve imza edilmiş ve işbu Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir. Sözleşme’ nin ıslak imzalı nüshası XXXXX tarafından muhafaza edilecek olup fotokopisi YÜKLENİCİ’ ye verilecektir.

YÜKLENİCİ İDARE

TARIM KREDİ YEM

SAN. VE TİC. A.Ş