MAL ALIM TİP SÖZLEŞMESİ
MAL ALIM TİP SÖZLEŞMESİ
Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ
1.1. ALICI
Adı : GÜRGENLER İNŞAAT VE XXXXXXX XXXX.XXX XX XXX X.X
Xxxxx : XXX Xxxx Xxx.Xx:0 XXXXXX/XXXXXX Telefon : 0 (312) 2671200-2670969
Faks : 0 (000) 0000000 - 2670884
Vergi Dairesi : SİNCAN Vergi No 000 000 0000
E-Posta : xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
1.2. TEDARİKÇİ
Adı: :
Adres :
Telefon :
Faks :
Vergi Dairesi :
Vergi No :
1.3. Her iki tarafa, yukarıda bulunan adresleri tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri yazılı şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
MADDE 2 SÖZLEŞMENİN KONUSU
2.1. Bu sözleşmenin konusu, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan SİPARİŞ formunda belirtilen nitelik ve nicelikteki malın ALICIYA tarafından
…………../………../ tarihinde tedarik edilmesi işidir.
MADDE 3 SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ
3.1. Bu sözleşme teklif birim fiyat sözleşmedir. SİPARİŞ formunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için tedarikçi tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların KDV dahil toplamı olan (rakamla) (yazıyla)
………………………………..bedel üzerinden akdedilmiştir.
MADDE 4 SÖZLEŞME BEDELİNE DÂHİL OLAN GİDERLER
4.1. Nakliye alıcıya aittir
SÖZLEŞMENİN EKLERİ
5.1. Sipariş formu bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup GÜRGENLER A.Ş. ve Tedarikçiyi bağlar. Sözleşme ile sipariş formu arasında çelişki varsa sipariş formunda yer alan koşullar GÜRGENLER X.X. ve Tedarikçiyi bağlar.
MADDE 6 İŞE BAŞLAMA, BİTİRME ŞEKİL VE ŞARTLARI İLE TESLİM PROGRAMI
6.1. Malın Teslim Edilme Yeri; “XXX Xxxx Xxx.Xx: 0 XXXXXX/ XXXXXX”dır.
6.2. Xxxxxx, tedarikçi ile GÜRGENLER X.X. arasında belirlenen “teslim programı”na göre verilen adrese teslim edilecektir.
6.3. Tedarikçi, taraflarlarca belirlenen “teslim programı”na aynen uymak zorundadır.
MADDE 7 ÖDEME KOŞULLARI VE ZAMANI
7.1. SİPARİŞ ONAYI İLE BİRLİKTE ….. GÜN ÇEK /GÜN HAVALE şeklinde ödenecektir.
7.2. Sözleşme konusu malın sözleşme ve ekleri ile teknik standartlara uygun olmaması halinde GÜRGENLER A.Ş.’nin malın sözleşme ekleri ve teknik standartlara uygun hale getirilinceye kadar ödemeden imtina etme hakkı tedarikçi tarafından kabul edilmiştir. Bu süreçte teslim süresi aşılmış ise gecikmeye ilişkin cezaların uygulanmasına devam olunur.
MADDE 8 GECİKME CEZASI
8.1 Tedarikçi tarafından taahhüt edilen teslimat süresi geçtiği takdirde, geçen her gün için hiçbir ihtarda bulunmaya ve ilam almaya gerek kalmaksızın sözleşme bedelinin %0,3 (binde 3) oranında gecikme cezası kesilir.
8.2 Teslim programında işin kısım kısım teslimi öngörülmüş ise, teslim programına göre belirlenen her kısım için gecikme ayrı ayrı hesaplanır ve geciken kısmın bedeline göre “11.1. maddesinde” belirtilen oranda gecikme cezası kesilir.
8.3 Gecikme cezası, Tedarikçiye hiçbir ihtarda bulunmaya ve ilam almaya gerek kalmaksızın tedarikçiye yapılacak ödemelerden kesilir. Tedarikçiye yapılacak ödemeden kesilmediği veya yapılacak ödemenin gecikme cezasını karşılamadığı hallerde gecikme cezası Tedarikçiden ayrıca tahsil edilir.
8.4 Gecikme halinde GÜRGENLER A.Ş. ’nin gecikme nedeniyle haiz olduğu diğer haklar ve gecikme nedeniyle uğradığı bütün zararları tazmin hakkı saklıdır.
MADDE 9 SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
9.1 Sözleşme hükümlerinde değişiklik ancak tarafların imzasını taşıyan ek sözleşme imzalanması suretiyle gerçekleştirilebilir.
9.2 Sözleşmedeki haklarından feragat eden tarafın yetkilileri tarafından imzalanmış yazılı bir feragatname diğer tarafa verilmedikçe taraflardan hiçbiri sözleşmede yer alan herhangi bir hakkından feragat etmiş sayılmayacaktır.
9.3 Taraflardan birinin sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmekten ihmali veya gecikmesi, zımni kabul anlamına gelmeyecektir.
MADDE 10 TEDARİKÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
10.1 Tedarikçi alınan malzemelere gereken özen ve ihtimamı göstermeye, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve eklerine göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder.
MADDE 11 MALLARIN TAŞINMASI
11.1 Nakliye GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş. ’ye aittir..
MADDE 12 KABULDEN SONRAKİ HATA VE AYIPLARDAN SORUMLULUK
12.1 Tedarikçi bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda, malzemenin sadece ve sadece hileli olmasından veya teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı oluşabilecek zarar ve kayıpları tamamlamak veya tazmin etmek zorundadır. Hatalı işçilik, montaj, kullanımdan oluşabilecek hasarlar tedarikçinin sorumluluğu dışındadır.
MADDE 13 SÖZLEŞME VE EKLERİNE UYMAYAN İŞLER
13.1 Tedarikçi teslim, paketleme şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, GÜRGENLER A.Ş.’nin talimatı ile belirlenen süre içerisinde bedelsiz değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.
13.2 Tedarikçi tarafından mala ait teknik dokümandan farklı olarak önerilen işler, ancak teknik ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu teknik komisyonca onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak, bu takdirde tedarikçi ilave bedel isteyemez.
MADDE 14 ONAY VERİLMESİNİN SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRMAMASI
14.1 Herhangi bir işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işe onay verilmiş olması, tedarikçinin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
MADDE 15 HACİZLER
15.1 Tedarikçi, gerek kendi borçlarından gerekse kendisine bağlı olarak çalışan personel, işçi ve taşeronların borçlarından dolayı imalathanesindeki her türlü malzemesini,
makine teçhizat, alet edevat ile imalatı hacizden korumak zorundadır. Herhangi bir sebep ve suretle böyle bir haciz vaki olduğunda Tedarikçi, ancak 3 (üç ) takvim günü zarfında gerekli teminatı vererek veya borcu ödemek suretiyle haczi kaldırmaya mecburdur. Aksi takdirde GÜRGENLER X.X. bu borcu Tedarikçinin ilk alacağından kesilmek üzere ödemek veya teminatını çözerek haczi kaldırmak hakkına sahip olacaktır.
15.2 GÜRGENLER A.Ş.’nin bu haciz sebebi ile sahip olduğu kanuni haklar ve söz konusu hacizden ötürü maruz kaldığı her türlü zararı Tedarikçiden talep etme hakkı saklıdır. GÜRGENLER A.Ş.’nin bu işlemler dolayısıyla ödemek zorunda kalacağı mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri vs. masraflar Tedarikçiye ait olup, Tedarikçinin alacaklarından ve/ veya teminatlarından kesilir.
MADDE 16 SÖZLEŞMENİN FESHİ
16.1 Fesih Sebepleri
a) Tedarikçinin sözleşme ve eklerinde belirtilen teslim programını (süre uzatımı ve mücbir sebepler dışında) kısmen veya tamamen yerine getirmeyerek 30 (otuz) günden fazla gecikmeye sebebiyet vermiş olması.
b) Tedarikçinin taahhüdü altında bulunan işin ifası ile ilgili mevzuat ve GÜRGENLER A.Ş.’nin talimatına uymamakta ısrar etmesi.
c) Tedarikçinin sözleşme ve ekleri ile ilgili olmak üzere mahkemece alınmış
kararlara riayet etmemesi.
d) Tedarikçinin borçlarını ödeyememesi veya mallarına haciz konması veya iflasına karar verilmesi
e) Tedarikçinin GÜRGENLER A.Ş.’nin onayını almadan işin bir kısmını veya tamamını 3. şahıslara devretmesi ve/veya taşeronlara vermesi.
f) Her ne sebeple olursa olsun mahkemece, Tedarikçinin işlerinin tasfiyesine veya san' atını yapmaktan men'ine karar verilmesi.
g) Tedarikçi, sözleşme ve eklerinde yazılı vecibelerinden herhangi birisini veya tamamını, mücbir sebep olmaksızın, sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlar ve esaslar dairesinde yerine getirmemesi,