RAFİNE FINDIK YAĞI
Sözleşme No: Sözleşme Tarihi:
RAFİNE FINDIK YAĞI
TEMİNİNE AİT SÖZLEŞME TASLAĞI
İHALE KAYIT NUMARASI:
1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI:
KIYMETLİ ÇIKINTI FINDIK TESLİM EDEN (TMO):
Toprak Mahsulleri Ofisi Ankara Başmüdürlüğü Adres :
Vergi No :
Telefon No. :
Faks No. :
RAFİNE FINDIK YAĞI TESLİM EDEN (YÜKLENİCİ):
Firma Adı :
Adresi :
Faks No. :
Telefon No. :
Vergi Dairesi Adı :
Vergi Dairesi No. :
Taraflar yukarıdaki adresleri tebligat adresi olarak kabul ederler.
2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:
Kocaeli ve Ankara Başmüdürlüğü stoklarında bulunan 120.000 kg (± %20 Ofis opsiyonunda) kıymetli çıkıntıların, 4 litrelik teneke ambalajlı rafine fındık yağı ile mal değişimi yapılması işidir.
3- YAĞIN KALİTESİ:
Rafine fındık yağında Ek:3’de belirtilen analizler, ortak karar ile belirlenen akredite bir laboratuvarda, masrafları yükleniciye ait olmak üzere yaptırılacaktır.
Rafine yağ analiz sonuçları TS 6581 Standardı’na ve Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olması durumunda tenekelemeye başlanılacaktır. Uygun olmaması durumunda rafine yağlar istenilen standarda getirilecek olup bu işlemden dolayı TMO’dan herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir.
Rafine fındık yağı içerisinde diğer yağlardan karışım bulunmayacaktır (ECN-42 analizi). Bu amaçla TMO, istediği akredite laboratuvarında gerekli yağ analizlerini yaptırabilir.
4-PAKETLEME:
Rafine fındık yağlarının analiz sonuçları TMO’ya sunulduktan ve TMO’dan onay alındıktan sonra ambalajlama yapılacaktır.
Rafine fındık yağları 4 litrelik tenekelerde 3,64 kg olacak şekilde paketlenecektir.
4 litrelik teneke kutular 4’lü gruplar halinde gerekli mukavemet sağlanacak şekilde naylon (strech’li) ambalaj malzemesi ile ambalajlanacaktır. Bu işlemler için gerekli malzeme, etiketleme ve işçilik masrafları Yükleniciye aittir. Ambalajlı ürünlerin de TMO’ya teslimi araç üstü yapılacaktır.
Yemeklik rafine yağın raf ömrü 2 (iki) yıl olacak şekilde ambalajlanacaktır.
TMO’ca belirtilen paketleme işleminde kullanılacak ambalaj malzemelerinin, TS 341’e uygun olarak temini yükleniciye aittir. Yağ ambalajları üzerindeki etiketler, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne uygun olarak yüklenici tarafından temin edilecektir. Etiketlerin grafik-tasarım ve içeriği yüklenici tarafından belirlenerek TMO’ya önerilecek ve önerilen etiketlerde grafik-tasarım ve içerik değişikliği talebinde bulunabilecektir. Ayrıca TMO’ya ait “Barkod Numaraları” da yüklenici tarafından etiketler üzerine yazdırılacaktır.
Rafine yağların tamamı, Türk Gıda Kodeks’i “Etiketleme Yönetmeliği’nde” yer alan Ürün Doğrulama ve Takip Sistemini de kapsayacak şekilde ambalajlanacaktır.
5- TESLİM ŞARTLARI:
4 litrelik teneke kutular 4’lü gruplar halinde gerekli mukavemet sağlanacak şekilde naylon (strech’li) ambalaj malzemesi ile ambalajlanacaktır. Bu işlemler için gerekli malzeme, etiketleme ve işçilik masrafları Yükleniciye aittir.
Yüklenici sözleşmenin imzalanmasına müteakip ürünleri en geç 5 iş günü içerisinde teslim alacaktır. Kıymetli çıkıntılar tartılarak teslim edilecek olup Ofis tartımları nihaidir. Teslimatlarda yüklenicinin kendisi veya yasal temsilcisi bulunacaktır. Her bir teslimat sonunda iki taraf da xxxxxxx imzalayacak bir nüshası yüklenicide kalacaktır.
6- KIYMETLİ ÇIKINTI MİKTARI KARŞILIĞINDA ALINACAK RAFİNE FINDIK YAĞI MİKTARI:
Kocaeli ve Ankara Başmüdürlüğü stoklarında bulunan 120.000 kg (± %20 Ofis opsiyonunda) kıymetli çıkıntı fındık karşılığı ………Adet 4 litrelik rafine fındık yağı yüklenici tarafından teslim edilecektir.
Ancak kıymetli çıkıntı fındık teslimatında fazla veya noksan teslim edilmesi durumunda buna göre yüklenici tarafından taahhüt edilen yağ miktarında da buna paralel olarak fazla veya noksan teslimat yapılacaktır.
Kocaeli ve Ankara Başmüdürlüğüne bağlı depolarda bulunan (İhale Şartnamesi Ek:1) kıymetli çıkıntılar yükleniciye TMO işyeri deposundan, alıcı vasıtasına, çuvallı veya dökme olarak teslim edilecektir. Teslimatta, TMO’ca yapılan tartı esastır.
Teslimattan sonra kalite ve/veya miktar konusunda yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir. Kalite, TMO deposunda nihaidir.
Kıymetli çıkıntıların teslimatı, TMO’nun belirleyeceği programa göre yapılacaktır. Ancak teslimatın iklim koşulları/TMO tarafında oluşabilecek teknik aksaklıklar ya da idari izin gününe bağlı olarak yapılmaması halinde durum tutanağa bağlanmak suretiyle teslimat süresi TMO tarafından uzatılabilecektir.
Yüklenici sözleşmeyi imzaladığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü sonunda rafine fındık yağının üretimine başlayacaktır. Ancak, ambalaj temininde gecikme olacağını belirtmesi halinde yükleniciye ilave süre verilebilecektir.
Yüklenici günlük minimum 4.000 adet 4 litrelik teneke ambalajlı rafine fındık yağını üretecektir. TMO’ ya teklif ettiği miktar günlük üretime bölünerek işin son teslim tarihi belirlenir. Sözleşme süresi imzalandığı tarihte başlar gün sonra sona erer.
Yüklenici sözleşmede kalitesi ve teslim süresi belirtilen rafine fındık yağını TMO araçlarına teslim edecektir.
7-MUAYENE VE CEZAİ ŞART:
A-RAFİNE FINDIK YAĞI MİKTARININ YETERSİZLİĞİ:
Yüklenici tarafından taahhüt edilen adetin altında 4 litrelik rafine fındık yağı teslim edilmesi durumunda, eksik kalan adet miktarına tekabül eden mal bedeline Madde.12’deki hükümler uygulanır.
Yüklenici, teslimatı mesai saatleri arasında yapacaktır. Teslimatların, yüklenici firmadan kaynaklanmayan bir sebepten dolayı gerçekleşmemesi halinde bu durum tutanağa
SATIŞA VERİLECEK KIYMETLİ ÇIKINTI MİKTARLARI VE SATIŞ FİYATLARI | |||
Ürün Cinsi | Toplam Miktar (Kg) | Birim Fiyat (TL/Kg) | Ürün Bedeli (TL) |
NATUREL BURUŞUK FINDIK | 20.000 | 65,00 | 1.300.000 |
NATUREL ÇÜRÜK FINDIK | 4.000 | 24,00 | 96.000 |
NATUREL KIRIK İKİZ FINDIK | 5.000 | 62,00 | 310.000 |
10-13 MM KISMEN ZAR ATMIŞ BENEKLİ FINDIK | 25.000 | 73,00 | 1.825.000 |
13-15 MM KISMEN ZAR ATMIŞ BENEKLİ FINDIK | 18.000 | 73,00 | 1.314.000 |
KAVRULMUŞ KIRIK İKİZ FINDIK | 13.700 | 70,00 | 959.000 |
KAVRULMUŞ VURGUN URLU FINDIK | 10.600 | 68,00 | 720.800 |
KAVRULMUŞ ÇÜRÜK FINDIK | 19.000 | 28,00 | 532.000 |
bağlanır ve ceza uygulanmaz.
B-PAKETLEME VE KALİTESİNİN UYGUNSUZLUĞU:
Rafine yağ analiz sonuçları TS 6581 Standardı’na ve Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olmaması durumunda rafine yağlar istenilen standarda getirilecek olup bu işlemden dolayı TMO’dan herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir.
Rafine fındık yağı içerisinde diğer yağlardan karışım bulunmayacaktır (ECN-42 analizi) Bu amaçla TMO, istediği akredite laboratuvarında gerekli yağ analizlerini yaptırabilir. Karışım tespit edilmesi durumunda sözleşmenin 12. Maddesi uygulanır.
8-KONTROL/GÖZETİM:
Yüklenici tarafından imalata başladığında TMO’ya bilgi verilecek ve TMO tarafından imalat aşamalarının kontrolü için personel görevlendirecektir. TMO ve Yüklenici yetkililerinin görev aldığı bir komisyon marifetiyle rafine yağ numunesi alınarak ortak kararla belirlenen akredite laboratuvara analize gönderilecektir.
Ayrıca, fabrikaya ait kantarlar TMO personelince kontrol edildikten ve onaylandıktan sonra TMO’ca rafine fındık yağlarının teslim alınmasına başlanılacaktır.
9-ÖDEME:
Yüklenici, ihale konusu aşağıdaki tabloda belirtilen kıymetli çıkıntıların toplam bedeli ile sözleşme teminatı sözleşme imzalanmadan önce TMO hesaplarına yatıracaktır.
KAVRULMUŞ ELEK ALTI UN | 4.700 | 58,00 | 272.600 |
TOPLAM | 120.000 | 7.329.400 |
İhale konusu, yüklenici deposundan teslimatı yapılacak olan 4 litrelik teneke ambalajlı rafine fındık yağlarının bedeli, kıymetli çıkıntı fındıkların toplam bedeli üzerinden ödenecektir. Fiyatlara KDV dâhil değildir.
Ürün miktarları tartım sonucu belli olacağından fazlalık oluşması durumunda yüklenici aradaki fark bedelini TMO hesaplarına yatırdıktan sonra ürünler yükleniciye teslim edilecektir.
Rafine fındık yağının bedeli ödenirken, yükleniciye ait vergi borcu ve SGK borcu bulunmadığına dair belgeleri TMO’ya ibraz etmek zorundadır.
10-HESAP KESİMİ:
Kıymetli çıkıntıların TMO tarafından yükleniciye teslimatının tamamlanması ve rafine fındık yağlarının yüklenici tarafından TMO’ya teslimatın yapılmasından sonra hesap kesimi gerçekleştirilecek olup kıymetli çıkıntıların teslimi için TMO tarafından, rafine fındık yağı teslimi için yüklenici tarafından fatura düzenlenecektir.
İhtilaf halinde TMO muhasebe kayıtlarının esas alınacağını yüklenici peşinen kabul etmiş sayılır.
11-MÜCBİR SEBEPLER:
Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:
Taraflardan birinin ya da her ikisinin çalışma imkânlarının kısmen veya tamamen, geçici veya daimî olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen olağanüstü hal, tabi afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt vb. tarafların faaliyetlerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilecek hükümet ve resmi makam kararları gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller iki taraf için de mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında taraflar sorumlu olmayacaktır.
Bu durumların gerçekleşmesi halinde iş tasfiye edilecek olup her iki taraf önceden bu durumu kabul ederler. Taraflar bu durumlarda birbirlerinden herhangi bir talepte bulunamazlar.
12-SÖZLEŞMENİN FESHİ:
Sözleşme hükümlerinin yüklenici tarafından kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi halinde sözleşme feshedilir.
Yüklenici; kıymetli çıkıntıların tamamını ya da bir kısmını almaktan vazgeçerse yatırmış olduğu sözleşme teminatı, cayma bedeli olarak Kurum hesaplarına gelir kaydedilecektir.
Yüklenici; vermeyi taahhüt ettiği rafine fındık yağlarının tamamını ya da bir kısmını teslim etmekten vazgeçerse, sözleşme teminatı cayma bedeli olarak Kurum hesaplarına gelir kaydedilecektir.
Sözleşmenin feshedilmesi durumunda yüklenici, 1 (bir) yıl süre ile tüm TMO ihalelerinden yasaklanır.
TMO bu sözleşmeyi 10 iş günü önce yazılı bildirimde bulunmak suretiyle tasfiye etmek hakkına sahiptir. Yüklenici TMO’nun bu yetkisini peşinen kabul eder ve bundan dolayı herhangi bir zarar tazminat vs. talebinde bulunamaz.
Bu sözleşme ile ilgili değişiklikler tarafların yetkili mercilerin onayına bağlıdır Bununla birlikte taraflar karşılıklı olarak anlaşmaları halinde sözleşmeyi yukarıdaki
belirtilen gerekçelere bakılmaksızın da fesih edebilir veya sözleşmede değişiklik yapabilir. Bu durumda da taraflar karşılıklı olarak herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
Yüklenicinin ölümü halinde TMO, sözleşmeyi fesih etmeye veya yüklenicinin yasal mirasçılarına talepleri halinde aynı şartlarda işi devretmeye veya en uygun teklifi veren bir sonraki istekliye işi devretmeye yetkilidir.
13- TEMİNAT:
Mal bedelinin tamamı ve sözleşme teminatı peşin alındığından ilave teminat alınmayacaktır. Yüklenicinin taahhüt ettiği 4 litrelik teneke rafine fındık yağlarının tamamının teslim edilmesini müteakip yüklenicinin bütün alacakları iade edilecektir.
Mal Bedeli: Kıymetli çıkıntıların toplam bedelidir. Sözleşme Teminatı: Mal bedelinin %10’udur.
14-TEMİNATLARIN İADE ŞARTLARI VE GELİR KAYDEDİLMESİ HALLERİ:
Sözleşme yapılan firma tarafından, herhangi bir nedenle şartname ve sözleşme hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde; protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın söz konusu firmaya sözleşmenin 12. Maddesi uygulanır.
İş bitim tarihinde; hesapların karşılıklı olarak mahsubu ve varsa ödemelerin yapılması halinde firma tarafından “hak ve alacağının kalmadığını” belirten ibraname tanzim edilecektir. İşi şartname ve sözleşme hükümlerine göre tamamladığı ve TMO’nun alacağı kalmadığı tespit edilerek ibraname veren firma tarafından, vergi dairesinden borcu olmadığına ve SGK’ya borcunun bulunmadığına dair belgenin TMO’ya verilmesinin ardından yüklenicinin tüm alacakları iade edilir.
15-VERGİ VE HARÇLAR:
Yapılacak sözleşmeden doğacak her türlü vergi, resim, harç, borsa tescil ücreti ve benzeri tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır.
16- FAİZ UYGULAMASI:
Yükleniciye herhangi bir protesto çekilmesine ve hiçbir kanuni hüküm istihsaline gerek kalmaksızın iş bu şartnamenin uygulanması sonucunda herhangi bir nedenle TMO’nun bu şartnamede taraf olandan alacaklı duruma geçmesi halinde alacağın doğduğu tarihten tahsil tarihine kadar sözleşmenin ödeme başlıklı 9’ncu maddesinde belirtilen toplam bedel üzerinden % ….. oranında faiz talep etme hakkı doğacaktır.
17- SÖZLEŞMENİN DEVRİ:
Yüklenici, TMO’nun yazılı izni olmadan işi başkasına devredemez.
18-İHTİLAFLARIN HALLİ:
İhale dokümanı şartname ve ekleri, bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olup işbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak tüm ihtilafların çözümü için Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
19- YÜRÜRLÜK:
Bu sözleşme 19 maddeden ibarettir. …./…./2022 tarihinde bir nüsha olarak imzalanmış olup imza tarihinde yürürlüğe girer.
YÜKLENİCİ TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Not: Bu sözleşmeye ait ……………..-TL sözleşme bedeli üzerinden % damga
vergisi ve % …… karar pulu tutarı toplamı ..-TL’dir.
EK:
Ek:1- İhale Şartnamesi (10 sayfa) Ek:2- Teknik Şartname (2 sayfa)
Ek:3-Yüklenici Tarafından Yaptırılacak Analizler (1 sayfa)
Ek-3: Yüklenici Tarafından Yaptırılacak Analiz Değerleri
TS 6581 Rafine Fındık Yağı Standardı’na ve Türk Gıda Kodeksi’ne Göre Yapılması Gerekli Analizler
Değer