KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU’NA GÖRE MÜCBİR SEBEPLER VE SONUÇLARI
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU’NA GÖRE MÜCBİR SEBEPLER VE SONUÇLARI
FORCE MAJEURE AND ITS CONSEQUENCES ACCORDING
TO PUBLIC PROCUREMENT CONTRACTS LAW
Ş. Xxxxx XXXXXXX*
Özet: Mücbir sebep kavramı sözleşme hukuku açısından, bor- cun sözleşmeye uygun olarak ifasına engel olan, haricî, öngörülemez ve kaçınılamaz nitelikte olayları ifade eder. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10. maddesinde, bu Kanun’a tâbi sözleş- melerde mücbir sebep sayılabilecek bazı olaylar belirtildikten sonra, gerektiğinde Kamu Xxxxx Xxxxxx tarafından belirlenecek benze- ri diğer hallerin de mücbir sebep sayılabileceği öngörülmüştür. Bu çerçevede bir olayın mücbir sebep sayılıp sayılmayacağı değerlendi- rilirken, mücbir sebep kavramının hukukumuzda ve karşılaştırmalı hukukta genel kabul gören unsurlarının varlığı aranmalıdır. Olayın mücbir sebep niteliğinde olduğu tespit edildikten sonra, bunun kamu ihale sözleşmesi açısından doğuracağı sonuçlar, borcun ifasın imkânsız kılan, geciktiren veya gereği gibi ifayı engelleyen mücbir se- bepler bakımından ayrı ayrı ele alınmalıdır.
Xxxxxxx Xxxxxxxxx: Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mücbir Sebep, Süre Uzatımı
Abstract: In contracts law force majeure includes external, un- foreseeable and unavoidable events that prevent the performance of an obligation according to the contract. In Article 10 of the Pub- lic Procurement Contracts Law numbered 4735, certain events are stated as force majeure and it was also provided that others may also be considered as such by the Public Procurement Authority. In this regard in the determination of an event as force majeure, ele- ments of force majeure as accepted in Turkish law and comparative law must be considered. Once an event is determined as force ma- jeure its consequences on public procurement contract should be assessed taking into consideration whether it makes performance impossible or delays the performance or prevents the performance in conformity with contract.
Keywords: Public Procurement Contracts Law, Force Majeure, Time Extension
* Yrd. Doç. Dr., Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
GİRİŞ
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (KİSK), Borçlar Kanunumuzun genel hükümlerinden farklı olarak, mücbir sebebi, genel bir sorumlu- luktan kurtuluş sebebi olarak düzenlemiştir (KİSK 10). Bu yönüyle anı- lan Kanun, sözleşme hukukumuz bakımından istisnaî bir düzenleme niteliği taşır. Öte yandan, KİSK, kamunun ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik her türlü sözleşmede uygulandığından, bu Kanun’a göre müc- bir sebep kavramına nasıl bir anlam verileceği ve mücbir sebep teşkil eden olayların kamu ihale sözleşmeleri üzerindeki etkilerinin belir- lenmesi pratik açından önem arz eder.
Çalışmanın konusu KİSK’e göre mücbir sebep sayılabilecek olayla- rın ve bunların kamu ihale sözleşmelerine etkilerinin incelenmesidir. Bu bağlamda öncelikle mücbir sebep kavramının hukukumuzda ve karşılaştırmalı hukukta genel olarak kabul gören unsurları ve sonuçla- rı ele alınmış, ardından da bu unsur ve sonuçlar da göz önünde tutula- rak, kamu ihale mevzuatının konuya ilişkin hükümleri incelenmiştir.
I. GENEL OLARAK MÜCBİR SEBEP KAVRAMI
A- Mücbir Sebep Kavramının Tanımı ve Unsurları
1. Tanım
Mücbir sebep kavramının tanımı ve unsurları konusunda tam bir görüş birliği bulunmamakla birlikte, bu çalışmadan benimsenen yakla- şıma göre, mücbir sebep, “bir borcun veya genel bir davranış yükümü- nün ihlâline neden olan, borçlunun işletme faaliyetiyle ilgisi olmayan (haricî), öngörülemez ve kaçınılamaz bir olay” olarak tanımlanmakta- dır.1 Buna bağlı olarak, bir olayın mücbir sebep sayılması için varlığı gerekli unsurlar, haricîlik, kaçınılamazlık ve öngörülemezliktir.
1 Bkz. Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxx’xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx 0000, s. 464; Xxxxxx Xxxxxxxx, Satım Akdinde Hasarın İntikali, Ankara 1966, s. 51-53; Erzan Erzurum- luoğlu, Türk-İsviçre Borçlar Hukuku Sistemine Göre Borçluya Yüklenemeyen Ne- denlerden Dolayı Edimin Yerine Getirilememesi, Ankara 1970, s. 37 vd.; Xxxxxx Xxxx, Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, Ankara 1975,
s. 176; X. Xxxxx Gözübüyük, Mücbir Sebepler Beklenmeyen Haller, Ankara 1977,
s. 66 vd; Xxxxx Xxxx, “Uluslararası Sözleşme Hukukunda Mücbir Sebep (Force Majeure) Kavramı ve Hukukî Sonuçları”, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, S. 45-46 (Mayıs-Haziran 2008), s. 10 vd. ; H. Xxxxx Xxxx, “Sözleşmenin Kurulması Esna- sında Öngörülemeyen Sonraki İfa İmkânsızlığı ve Mücbir Sebep”, Kazancı Hukuk Araştırmaları Dergisi, Ağustos 2014, s. 115 vd. Mücbir sebep kavramı konusunda karşılaştırmalı bir inceleme için bkz. Xxxxxx Xxxxx, “Force Majeure, Rechtsvergle- ichende Untersuchung und Vorschlag für eine einheitliche europäische Lösung”, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 2014/2, s. 281 vd.
2. Mücbir Sebep Kavramının Unsurları
a) Haricîlik (Externality, Betriebsfremdheit)
Mücbir sebebin haricîliğinden, olayın kaynağının, borçlunun fa- aliyet sahasının dışında bulunması anlaşılır. Bu anlamda haricîlik, fi- ziksel anlamda bir haricîlik değildir. Burada söz konusu olan, somut borç ilişkisiyle bağlantılı olarak borçluya hukukî bir sorumluluk alanı çizilmesi, kaynağını bu alanda bulan engellerden borçlunun sorumlu tutulması ve bu alanın dışından kaynaklanan engellerde ise borçlu- nun sorumluluktan kurtulmasıdır.2
Haricîliğin mücbir sebebin bir unsuru olarak kabul edilmesinin sonucu, belli bir faaliyetin tipik risklerinin mücbir sebep sayılmaması- dır. Örneğin, satım sözleşmesinde, satıcının henüz elde etmeden tesli- mini borçlandığı malların tedarik edilememesi, bu sözleşmenin tipik risklerindendir (procurement risk, Beschaffungsrisiko). Bu riskin gerçek- leşmesi halinde, satıcı, haricî bir engelle karşılaştığını ileri süremez.3 Aynı şekilde, ifa için gerekli finansal imkân ve araçlara sahip olmama, borçlunun çalışanlarının veya işletme organizasyonunun yetersizliği, iflas veya tasfiye; üretim, muhasebe veya bilgi işlem sistemi hataları, gerekli personelin temin edilememesi, işyerinde grev, gibi engeller de haricî sayılamaz.4 Buna karşılık, deprem, yıldırım düşmesi, su baskı- nı, yangın, şiddetli fırtına gibi doğa olayları; savaş, ihtilâl, ayaklanma, askerî darbe vb. gibi sosyal veya politik olaylar; mallara resmî makam- larca el konulması, ambargo, yabancı para transferinin yasaklanması, bir şeyin ithalatın, ihracatının veya piyasaya sürülmesinin yasaklan- ması ya da sınırlanması gibi hukukî olaylar veya taşıma ya da depola-
2 Xxxxxxxxxxxxx, s. 38; Xxxxxxxx, s. 464-465; Eren, (Sorumluluk) s. 179-180. Mücbir
sebep haricîlik unsuru Taşınır Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nde (CISG), “borçlunun kontrolü dışındaki engel” (impediment beyond his control) olarak ifade edilmiştir: Bkz. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Kommentar zum Einheitlichen UN- Kaufrecht, 6. Aufl., München 2013, Art. 79, N. 11 vd. Bu şartın mücbir sebebin bir unsuru sayılamayacağı yönünde bkz. Xxxxxx Xxxxxxxxx, “Xxxxxx und höhere Gewalt im schweizwerischen Rechte”, Zeitschrift für Schwei- zerisches Recht, C. 54 (1935), s. 29 vd.
3 Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, “Die Einstandspflicht des Gattungsschuldners und Über-
nahme eines Beschaffungsrisikos nach § 276 BGB”, Festschrift für Xxxxxxxx Xxx- xxxx zum 65. Geburtstag, Bern 2005, s. 181 vd.
4 Örnekler için Bkz. Xxxxxxxxx X. Flambouras, “The Doctrines of Impossibility of
Performance and clausula rebus sic stantibus in the 1980 Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Principles of European Cont- ract Law: A Comparative Analysis”, Pace International Law Review, C. 13, S. 2, (2001) s. 267-268; Xxxx, s.14-15; Schlechtriem/Xxxxxxxxx, Art. 79 N.11 vd.
ma sırasındaki hırsızlık5 veya sabotaj, genel grev, genel enerji kesintisi gibi diğer olaylar, haricî nitelikte engeller olarak değerlendirilebilir.6 Bu tip engeller, diğer iki şartı da sağladıkları takdirde mücbir sebep sayılabilirler.
b) Kaçınılamazlık (Unavoidability, Unvermeidbarkeit)
Mücbir sebep kavramının diğer bir unsuru, olayın ve sonuçlarının kaçınılamaz, bertaraf edilemez nitelikte olmasıdır.7 Kaçınılamazlık, mücbir sebebin en tartışmasız unsurudur. Çünkü bu unsurun varlığı borçlunun kusurunun yokluğu anlamına gelir. Bu nedenle, kaçınıla- mazlığın mücbir sebebin temel unsuru olduğunu söylemek yanlış ol- maz.
Mücbir sebepten söz edebilmek için, hem ifayı engelleyen olaydan, hem de onun sonuçlarından kaçınmasının veya bunların üstesinden gelmesinin borçludan beklenememesi gerekir. Örneğin deprem, borç- lunun kontrolü dışında gerçekleşen bir doğa olayıdır. Ancak özel yapı teknikleriyle, depremin etkilerinin önlenmesi veya azaltılması müm- kündür. Başka bir ifadeyle, depremden değil, fakat depremin sonuçla- rından kaçınmak veya onun etkisini azaltmak mümkün olabilir.8 Bu konuda üzerine düşeni yapmayan borçlu sorumluluktan kurtulamaz. Buna karşılık, bir bölge için olağan sayılabilecek şiddette bir depre- min sonuçlarını önleyebilecek bir yapı tekniği kullanılmış olmasına rağmen, meydana gelen depremin şiddetinin olağanın üzerinde ger- çekleşmesi nedeniyle bir borcun ifası mümkün olmamışsa, depremin etkileri kaçınılamaz nitelikte sayılabilir.9 Aynı şekilde, sözleşme uya- rınca, deniz yoluyla taşınması kararlaştırılan malların bu yolla taşın- ması, haricî bir olay nedeniyle mümkün olmayabilir. Bu koşullar, söz konusu olayın mücbir sebep sayılması için yeterli değildir. Çünkü eğer, ticarî açıdan makûl bir alternatif (commercially reasonable substitute)10
5 Yarg. 11. HD, T. 27.9.1994, E.1194/4476, K.1994/6870 (Kazancı)
6 Örnekler için bkz. Eren, (Sorumluluk) s. 180; Xxxxxxxx, s. 465; İnal, s. 142-143;
Flambouras, s. 267.
7 Bkz. Erzurumluoğlu, s. 39-40; Eren, (Sorumluluk) s. 181; Xxxxxxxx, s. 465.
8 Örnek için bkz. Xxxxxxxxx xxx Xxx/Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Grundregeln des
Europäischen Vertagrechts, Teile I und II, München 2002, s. 461.
9 Bkz. Acar, s.17.
10 Schlechtriem/Xxxxxxxxx, Art. 79, N. 14; Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx/Xxxxxxx Xxxx-
him Bonell/Xxxxx Xxxxxx, Commentary on the International Sales Law, Xxxxxxx: Milan 1987, s. 582.
bulunması mümkünse, borçlunun bu alternatif yolu kullanarak bor- cunu ifa etmesi gerekir. Böylece örneğin, sözleşme konusu malların kara yoluyla gönderilmesi somut olayın şartları çerçevesinde ticarî açı- dan makul bir alternatif teşkil ediyorsa, deniz yoluyla taşımada ortaya çıkan engel kaçınılamaz nitelikte sayılamaz.
c) Öngörülemezlik (Unforeseeability, Unvorhersehbarkeit )
Bir olay, haricî ve kaçınılamaz nitelikte olsa bile, mücbir sebep sa- yılabilmesi için üçüncü şart, o olayın sözleşmenin kurulduğu sırada öngörülemez olmasıdır.11
Borcun ifasını engelleyen olgunun sözleşme kurulduğu sırada ön- görülebilir olup olmadığı, objektif koşullara göre belirlenir. Buna göre, öngörülemezlik açısından önemli olan, borçlunun, borcun ifasına en- gel olabilecek bir olayın meydana gelebileceğine ilişkin gerçekçi bir ihtimali öngörmesinin mümkün olup olmadığıdır. Öngörülemezliğe ilişkin değerlendirmede, somut sözleşmenin süresi, sözleşme konusu malların piyasa fiyatlarında değişim eğilimi görülmesi veya borcun ifasına engel olan olayın ön belirtilerinin sözleşmenin kurulması aşa- masında görülmekte olması gibi olguların da dikkate alınması gere- kir.12 Öte yandan, borçlunun sözleşmeye uygun davranmasını engel- leyen olayın sözleşme kurulduktan sonra öngörülebilir olması, bu şart bakımından değil ancak kaçınılamazlık şartı bakımından önem arz eder. Zira engel, sözleşme kurulduktan sonra öngörülebilir hale gel- mişse ve borçlunun o olayın etkilerini bertaraf etmek için yeterli za- manı veya imkânı olmasına rağmen bunu yapmamışsa, kaçınılamaz- lık şartı gerçekleşmediği için, o engel mücbir sebep sayılmamalıdır.13
Doktrinde bir görüş, öngörülemezliği mücbir sebebin bir unsu- ru olarak kabul etmemekte ve öngörülebilir olsa bile borçlunun karşı koyamayacağı (kaçınılamaz) engellerin mücbir sebep sayılabileceğini ileri sürmektedir.14 Bu görüşe katılmak mümkün değildir. Zira eğer ifanın önünde, sözleşme kurulduğu sırada borçlunun öngördüğü veya
11 Yarg. HGK, T.17.10.1980, E.1978/11-773, K.1980/2310; Yarg. 19. HD, T. 25.10.2002,
E. 2002/4558, K.2002/6953 (Kazancı)
12 Flambouras, s. 271.
13 Xxxxxx/Bonell/Xxxxxx, s. 581.
14 Bkz. Xxxxx-Xxxx Xxxxx, “Xxxxxx und höhere Gewalt im deutschen, schweizerisc-
hen und französischen Recht”, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internati- onales Privatrecht, C. 31, Y. 1967, s. 611.
öngörmesi gereken bir engel varsa, bu engel kaçınılamaz nitelikte olsa bile, borçlunun o sözleşmeyi yapması başlı başına bir kusur teş- kil eder (Übernahmeverschulden).15 Bu durumda borçlu ya sözleşmeyi hiç yapmamalıdır ya da sözleşmeye söz konusu engele karşı kendisini koruyacak bir kayıt koymalıdır. Bunlardan birini yapmayan borçlu, söz konusu olayın gerçekleşme riskini üstlenmiş olur. Bu nedenle de böyle bir olayın gerçekleşmesi nedeniyle borcunu ifa edemezse, bunun sonuçlarına kendisi katlanmalıdır.
B- Mücbir Sebeplerin Sözleşme Üzerindeki Etkileri
1. Genel Olarak
Mücbir sebeplerle sözleşmeye aykırı davranan borçlu, bunun olumsuz sonuçlarından sorumlu tutulamaz. Sözleşmeye aykırılık hu- kukumuzda imkânsızlık (hiç ifa etmeme), temerrüt (zamanında ifa etmeme) ve gereği gibi ifa etmeme olmak üzere üç ana türe ayrıldığın- dan, mücbir sebebin sözleşme üzerindeki etkisini de her bir tür için ayrı ayrı incelemek gerekir.
2. İfa İmkânsızlığının Mücbir Sebepten Kaynaklanmasının Sonuçları
Borcun ifası imkânsız hale geldiğinde borcu aynen ifa yükümü sona erer. Bu sonuç, tabiat ve mantık kurallarının bir gereği olup, borç- lunun kusurundan bağımsız olarak ortaya çıkar. Sona eren aynen ifa yükümünün yerine tazmin yükümünün doğup doğmayacağı, doğa- caksa tazminatı kimin, kime ödeyeceği, imkânsızlıktan hangi tarafın sorumlu olduğuna göre belirlenir.16
15 Bu yönde bkz. Xxxxxx Xxxxx, Das vertragliche Übernahmeverschulden - Xxxxxx-
xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Leistungsübernahme, Zürich 2012, s. 13 vd; Xxxxxx Xxxxxx, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Bern 2009, s. 833-834, N. 65; Xxxxxxxxxxxxx, s. 41 (Bu sonunca yazar, “öngörülemezlik” yerine “sezilemezlik” kavramını kullanmaktadır.). Aynı doğrultudaki uygulama- lara örnek olarak bkz. Yarg. 19. HD, T. 25.10.2002, E. 2002/4558, K. 2002/6953 (Kazancı); BGE 111 II 354.
16 Bkz. X. Xxxxx Xxxxxxx/Xxxxxx Xx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, X.0, 00.
Xxxx, Xxxxxxxx 0000, s. 462, 570-571; Ş. Xxxxx Xxxxxxx, “Sözleşmeden Doğan Borçla- rın İfasında Hukukî İmkânsızlık ve Sonuçları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 63, S. 3, Y. 2014, s. 582 vd.; Bu konuyla ilgili olarak ayrıca bkz. Xxxxx Xxxxxxxx, Borca Aykırılık Hallerinden Kusurlu İfa İmkânsızlığı, İstanbul 2014,
s. 195 vd.
İfa, mücbir sebep sayılabilecek bir olayın gerçekleşmesi netice- sinde imkânsız hale gelmişse, borçlunun sorumlu olmadığı sonra- ki imkânsızlık söz konusu olur. Bunun sonuçlarını düzenleyen TBK 136’ya göre “Borcun ifası borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle imkânsızlaşırsa, borç sona erer.” (f. 1) Karşılıklı borç yükleyen sözleşmeler- de imkânsızlık sebebiyle borçtan kurtulan borçlu, karşı taraftan almış olduğu edimi sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca geri vermekle yükümlü olup, henüz kendisine ifa edilmemiş olan edimi isteme hakkını kaybeder. Kanun veya sözleşmeyle borcun ifasından önce doğan hasarın alacaklıya yükletilmiş oldu- ğu durumlar, bu hükmün dışındadır (f. 2). Böylece mücbir sebep sonucun- da imkânsız hale gelen edimin borçlusu, herhangi bir tazminat öde- meksizin borcundan kurtulur. Buna karşılık kural olarak karşı edimi talep hakkını kaybettiği gibi, kendisine ifa edilmiş edimleri de iade etmekle yükümlü olur.
3. İfanın Gecikmesinin Mücbir Sebepten Kaynaklanmasının Sonuçları
İfası mümkün bir borcun mücbir sebeplerin etkisiyle zamanında ifa edilmemesi durumunda kural olarak borçlu temerrüdü hüküm- leri uygulanır (TBK 117 vd.).17 İfanın mücbir sebepler sonucunda ge- cikmesi, geçici imkânsızlık (temporary impossibility, vorübergehende Un- möglichkeit) olarak da adlandırılmaktadır.18 Bu durum, kanunda veya sözleşmede bu yönde açık bir hüküm bulunmadıkça, kendiliğinden borcun ifa zamanının ertelenmesi sonucunu doğurmaz.19 Borçlu bor-
17 İstisnaen, sözleşmenin mutlak kesin vadeli işlem niteliği taşınması veya borcun
ifasının önündeki engelin ortadan kalkıp kalkmayacağının bilinememesi gibi hal- lerde, geçici nitelikteki engeller de sürekli sayılıp, imkansızlık hükümleri (TBK 112, 136) uygulanır: Bkz. Xxxxxxx Xxxxx, Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkansızlık (BK 117), İstanbul 1976, s. 123; Oğuzman/Öz, s. 462; Xxxxxx Xxxxxx, “Kesin Vadeli İşlemlerde İfa Etmeme: Temerrüt ve İmkânsızlık”, Xxxx Xxxxxxxx- tesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2007, X. XX, S. 1-2, s. 216; Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 5. Aufl., Bern 2009, s. 451 N. 63.10.; Xxxxxxx, s. 584.
18 Xxxxxx Xxxx, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 15. Baskı, Ankara 2013, s. 1040;
Xxxx Xxxxxxx, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Üçüncü Cilt, İfa İfa Engelleri Haksız Zenginleşme, 6. Bası, İstanbul 2014, s. 186, N. 1; Xxxx Xxxxxx, “Die vorübergehen- de Unmöglichkeit nach der Schuldrechtsreform”, Juristen Zeitung, Y. 2002, S. 18,
s. 866; Özçelik, s. 583.
19 Bu yönde bkz. Xxxxx, s. 123; Xxxxxx, s. 869, N. 189; Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, “Die
Reform des Rechts der Leistungsstörungen, Juristen Zeitung, Y. 2001, S.10, s. 516; Xxxxxx, s. 869; aksi yönde bkz: Xxxxxxx, s. 000, X. 0, x. 000 X. 3.
xxxx zamanında ifa etmemekle her durumda temerrüde düşer. Gecik- menin mücbir sebepten kaynaklanması, yalnızca borçlunun, temer- rüdün kusura bağlı sonuçlarından kurtulmasını sağlar. Bu bağlamda alacaklı gecikme nedeniyle uğradığı zararların tazminini isteyeme- yeceği gibi (TBK 118), borçlu, beklenmedik halden doğacak zarardan da sorumlu tutulamaz (TBK 119).20 Tam iki tarafa borç yükleyen söz- leşmelerde ise alacaklı aynen ifadan vazgeçip müspet zararının taz- minini isteyemez.21 Sözleşmeden dönme hakkı, borçlunun kusurunu gerektirmediğinden,22 alacaklı gerekli şartları yerine getirdikten sonra sözleşmeden dönebilir. Ancak kusura bağlı olan, menfî zararının taz- minini isteyemez (TBK 125/III). Aynı şekilde, ifasına başlanmış olan sürekli borç ilişkilerinde, TBK 126 uyarınca, borçlunun kusurundan bağımsız olarak sözleşmeyi feshetme imkânına sahip olan alacaklı, anılan hüküm çerçevesinde zararının tazminini talep edemez.23
4. Gereği Gibi İfa Etmemenin Mücbir Sebepten Kaynaklanmasının Sonuçları
Borcun gereği gibi ifa edilmediği hallerde,24 borçlu kendisine hiçbir kusur isnat edilemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının bu nedenle uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür (TBK 112). Bu çerçevede alacaklı dilerse sözleşmeye aykırı ifayı reddedip borçluyu temerrüde düşürebilir; dilerse TBK 112’den doğan tazminat talep etme hakkını saklı tutarak ifayı kabul edebilir.25 Birinci durumda temerrü- dün sonuçları uygulanırken, ikinci durumda, alacaklının borçludan sözleşmenin gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle uğradığı zararın taz- minini talep etme hakkı doğar.
20 Bkz. Xxxxx Xxx, Borçlu Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme, Ankara 1998, s. 104-
105; Xxxxxxx, s. 228 N. 11; Xxxxxxxxx, s. 465 N. 64.04, s. 466 N. 66.06.
21 Eren, (Borçlar) s. 1119; Xxxxxxxxx, s. 470 N. 66.26; Xxxxxxx/Öz, s. 526.
22 Bu yönde bkz. Buz, s. 110; Xxxxxxx/Öz, s. 529; Xxxxxxx, s. 235 N. 16; Xxxx, (Borç-
lar) s. 1123.
23 Her ne kadar TBK 126 hükmünde, tazminatın, borçlunun kusurunu gerektirdiği
vurgulanmamışsa da borçlu temerrüdü halinde alacaklının talep edebileceği tüm tazminatlar gibi, TBK 126’ya dayanan tazminatın da borçlunun kusuruna bağlı ol- duğu ve kusursuzluğunu ispat edebilen borçlunun zarardan sorumlu olmayacağı kabul edilmektedir. Bkz. Xxxxxxx/Öz, s. 538-540; Xxxxxxx, s. 241 N. 20; Xxxxxxx, s. 596.
24 Gereği gibi ifa etmeme kavramı hakkında bkz. Xxxxxxxxx Xxxx, Türk Borçlar Huku-
kunda Kötü Xxx, Xxxxxx 0000, s. 73 vd.
25 Aral, s. 74-75.
Borçlu mücbir sebeplerle edimi gereği gibi ifa edememiş ve ala- caklı sözleşmeye aykırı ifayı reddetmiş ise borçlu, bu şekilde düştüğü temerrüdün, kusura bağlı olan sonuçlarından sorumlu tutulamaz.26 Alacaklının sözleşmeye aykırı ifayı kabul etmesi sonucunda TBK 112’nin uygulanması halinde, bu hükümden doğan tazminat talep etme hakkı, borçlunun kusursuzluğunu ispat edememiş olması şar- tına bağlı olduğundan, borcun bir mücbir sebep nedeniyle gereği gibi ifa edilemediğini ispatlayan borçlu tazminat yükümlülüğünden kur- tulur. Örneğin, ifa yerinde uygulanan ve mücbir sebep niteliğindeki bir yasak nedeniyle, borcunu, ifa etmesi gereken yerden başka bir yer- de ifa edebilen borçlu, alacaklının bu nedenle uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlü tutulmaz.27
II. KİSK’E GÖRE MÜCBİR SEBEP KAVRAMI
A- KİSK 10/I’de Açıkça Mücbir Sebep Sayılan Haller
Kanun, kamu ihale sözleşmesine konu borcun ifasını engelleyen bazı olayları açıkça mücbir sebep olarak saymıştır. Bu olaylar, doğal afetler, kanunî grev, genel salgın hastalık ve kısmî veya genel seferber- lik ilânıdır.
Doğal afetler, büyük ölçüde tabiat olaylarının etkisiyle meydana gelen, üretim, altyapı, ulaşım ve haberleşme gibi genel hayatın zorun- lu vasıtalarının akışını çoğunlukla aniden bozan, jeolojik veya meteo- rolojik olaylardır.28 Nelerin doğal afet sayılabileceği konusunda 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun esas alınabilir.29 Anılan Kanun’un birinci maddesinde, “Deprem (Yer sarsıntısı), yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve benzeri afetlerde” bu kanun hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiştir. Bu hükümde sayılanla- rın yanısıra tsunami, yanardağ patlaması, kasırga, kuraklık gibi hal- lerde doğal afet sayılabilir.
26 Bkz. yuk. I, B, 3.
27 Benzer bir örnek için bkz. F. Itır Bingöl, Uluslararası Ticarî Satım Sözleşmelerinde
Xxxxxx Xxxxx, Ankara 2011, s. 263.
28 Bkz. xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx-xxxx-xxxxx-xx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx (E.T.:
15.1.2016)
29 Bkz. Xxxxx Xxxxxxx, “Kamu İhale Hukuku Bağlamında Yapım İşleri Sözleşmele-
rinde Mücbir Sebebe Dayalı Süre Uzatımı Verilmesi”, Terazi Hukuk Dergisi, C. 9, S. 95, Temmuz 2014, s. 55.
Kanunî grev, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 58. maddesinin ikinci fıkrasında, “Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması hâlinde, işçilerin ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma şartlarını korumak veya geliştirmek amacıyla, bu Kanun hükümlerine uygun olarak yapılan” grev olarak tanımlanmıştır.
Genel salgın hastalık kapsamında değerlendirilebilecek haller için, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun ülke genelinde yaygın ve salgın olabilecek hastalıklara ilişkin 57. maddesi esas alınabilir.30
Kısmî veya genel seferberlikten ne anlaşılması gerektiği ise, 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu’na göre belirlenmelidir. Bu Kanun’a göre (m. 3) genel seferberlik, “Ülkenin tümüne yönelik bir tehdidin karşılanması, mevcut bütün güç ve kaynakların kullanılabil- mesi için ülkenin bütününde uygulanan seferberlik”, kısmî seferberlik ise “Ülkenin bir veya birden fazla bölgesinde uygulanan ve bütün güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberliktir.”
KİSK 10’un ikinci fıkrasına göre “Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel ni- telikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.” Bu hüküm, mücbir sebep kav- ramının tanımına31 uygun olarak, maddede sayılan olayların gerçek- leşmiş olmasının tek başına yükleniciyi sorumluluktan kurtarxxxx yetmeyeceğini ortaya koymaktadır. Zira mücbir sebep sayılan olayın yanı sıra yüklenicinin kusurlu bir davranışı da borcun ifa edilememe- sine neden olmuşsa, yüklenici sorumluluktan kurtulamaz. KİSK 10/I hükmünün ilk dört bendinde belirtilen olaylardan biri gerçekleşmiş olmakla birlikte borcun ifa edilmemesi başka sebeplere dayanıyorsa (yani gerçekleşen olayla borcun ifa edilmemesi arasında illiyet bağı yoksa) yine yüklenicinin sorumluluğu devam eder. Aynı şekilde, ger- çekleşmiş olayın sonuçlarının ortadan kaldırılması ve borcun ifa edil- mesi mümkün iken yüklenici bunu yapmamışsa, yine sorumlu olur.32
30 Xxxxxxx, s. 55.
31 Bkz. yuk. I, A, 1.
32 Bu durumda mücbir sebep kavramının “kaçınılamazlık” unsuru gerçekleşmemiş
Son olarak yüklenici, sorumluluktan kurtulabilmek için, borcun ifa- sına engel nitelikteki olayın meydana gelmesinden itibaren yirmi gün içinde durumu kamu ihale sözleşmesinin alacaklısı konumundaki idareye bildirmek ve mücbir sebep olduğunu iddia ettiği olayı belgele- mekle yükümlüdür.
KİSK’e tâbi herhangi bir sözleşmenin borçlusu, KİSK 10/I hük- münün ilk dört bendinde sayılan olaylardan biri nedeniyle borcunu ifa edemezse, hükmün ikinci fıkrasında öngörülen şartları da gerçek- leştirmek kaydıyla, sözleşmeye aykırılığın sonuçlarından kurtulur.33 Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde, sözleşmeye aykırılığın so- nuçlarının yüklenici hakkında uygulanmayacağına dair karar ver- me yetki ve sorumluluğu, kamu ihale sözleşmesinin alacaklısı olan idarededir. İdarenin böyle bir kararı verebilmesi için, KİSK 10/I’in ilk dört bendindeki olaylardan birinin ve maddenin ikinci fıkrasında- ki şartların gerçekleştiğinin idarece tespiti yeterli olup, ayrıca Kamu İhale Kurumu’na başvurulmasına gerek bulunmamaktadır.34 Alacaklı idareyle yüklenici arasında, anılan şartlar gerçekleştiği halde borcun ifasını engelleyen olayın idarece herhangi bir gerekçeyle mücbir sebep kabul edilmemesi ve yüklenici aleyhinde haksız olarak sözleşmeye ay- kırılığın sonuçlarının uygulanmasından doğan davalar adlî yargıda görülür.35
X- XXXX 00/X’xx (x) Bendi Uyarınca Mücbir Sebep Sayılabilecek Haller
KİSK 10/I (e) bendi uyarınca, “Gerektiğinde Kurum tarafından belir- lenecek benzeri diğer haller” de mücbir sebep olarak kabul edilebilir. Ya- pım İşleri Genel Şartnamesi36 (YİGŞ) 47/IX ile Mal Alımlarına Dair Tip Sözleşme’37 nin (MATS) 25. maddesi de aynı yönde hükümler içermek- tedir.38 Ancak anılan düzenlemelerde, Xxxxx tarafından yapılacak be-
olur. Bkz. yuk. I, A, 2, b.
33 Bkz. aşa. III.
34 Xxxxxxx, s. 57.
35 Bkz. Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü, T. 16.5.2005, E. 2005/16, K. 2005/36;
Uyuşmazlık Mahkemesi, Hukuk Bölümü, T. 16.6.2003, E. 2003/47, K. 2003/51 (Bkz. xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx, E.T.: 15.1.2016).
36 RG, 4.3.2009, S.27159 (Mükerrer) (Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,
EK-8)
37 RG, 4.3.2009, S.27159 (Mükerrer) (Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, EK-7)
38 Anılan hükümlerde sözü edilen belirleme, uygulamada Kamu İhale Kurulu ka-
lirlemenin dayanması gereken esaslar konusunda herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Bu konuda öncelikle mücbir sebep sayılabilecek olaylarla ilgili olarak KİSK 10/II’de yer alan “yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulun- ması” kayıtları dikkate alınmalıdır. Bu kayıtların yanı sıra, KİSK 10/I hükmünün ilk dört bendinde mücbir sebep sayılan haller ile KİSK’le ilgili ikincil mevzuat da göz önünde bulundurulduğunda, bir olayın mücbir sebep teşkil edip etmediği belirlenirken, söz konusu kavramın hukukumuzda ve karşılaştırmalı hukukta genel kabul gören, yuka- rıda39 incelenen unsurlarının esas alınması gerektiği anlaşılmaktadır. Nitekim Kamu İhale Genel Tebliği’nin40 25.3.4 hükmüne göre “…4735 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d) bentlerinde sayılan müc- bir sebep hallerine bakıldığında bu durumlarda hem öngörülemezlik, hem de önlenemezlik şartlarının bir arada gerçekleşmesi gerektiği açıktır. Anılan maddenin (e) bendi çerçevesinde Kurumca belirlenecek “benzeri diğer haller” için de bu iki kriterin bir arada sağlanması şartı aranmaktadır. Buna göre idarelerce yapılacak başvurularda mücbir sebep olarak belirlenmesi istenilen durumun öngörülemezlik ve önlenemezlik kriterlerini birlikte taşıması ge- rekmektedir. Aynı tebliğin 25.3.5 hükmüne göre de “ihale dokümanındaki şartları okuyup kabul ederek teklif veren isteklilerin, ihale konusu işi ihale do- kümanına uygun bir şekilde yerine getirmelerini mümkün kılacak hazırlık ve programlama çalışmalarını, ihale konusu edimin ifasını zora sokmayacak şekil- de önceden müdebbir bir tacirin sorumluluğunu taşıyarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir.” Anılan Kanun ve Tebliğ hükümlerinin sonucu olarak, ancak kaynağını borçlunun risk alanı dışında bulan (haricî), borcun
rarlarıyla, alacaklı idarelerin başvurusu üzerine ve genellikle her bir somut olay değerlendirilmek suretiyle yapılmakta, söz konusu kararlara karşı ise idari yargı- ya başvurulabilmektedir. Böylece sözleşmenin taraflarının hak ve yükümlülük- lerini doğrudan etkileyen bir durum hakkında karar verme yetkisi Kamu İhale Kurulu’na, bu kararın denetimi ise idari yargıya bırakılmış olmaktadır. Sözleş- menin uygulanmasıyla ilgili meselelerin özel hukuka tâbi olduğu, bunlarla ilgi- li uyuşmazlıkların ise adlî yargıda görüleceği prensibi (bkz. dn. 35’te belirtilen Uyuşmazlık Mahkemesi kararları) karşısında, KİSK 10/I-e hükmü ve ilgili ikincil mevzuat hükümlerinin isabetli düzenlemeler olduğu söylenemez. Zira bu düzen- lemelerin öngördüğü mekanizma çerçevesinde, belli bir olayın Kurum ve idarî yargı tarafından mücbir sebep sayılmaması ve bu nedenle ilgili idare tarafından sözleşmeye aykırılığın sonuçlarının uygulanması üzerine, yüklenicinin mücbir sebep iddiasını, -yukarıda anılan Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarında görevli olduğu sonucuna varılan- adlî yargı önünde tekrar nasıl ileri sürebileceği sorusu yanıtsız kalmaktadır.
39 Bkz. yuk. I, A, 2.
40 RG, 22.8.2009, S. 27327.
sözleşmenin gerektirdiği şekilde ifasını engelleyen, öngörülemez ve kaçınılamaz (önlenemez) nitelikte olayların mücbir sebep olarak kabul edilebileceğini söylemek mümkündür.41
Kamu İhale Kurulu’nun sözleşmeye aykırılığın mücbir sebepten kaynaklandığı görüşünü benimsediği kararlarına şu örnekler verile- bilir:
- Bir yapım işinin, mevsim normallerinin öngörülemez derecede üzerinde miktarda meydana gelen yağmur ve kar yağışını nede- niyle tamamlanamaması,42
- Mal (kırsal motorin) teminine ilişkin sözleşmenin kurulmasından sonra yürürlüğe giren hukukî düzenlemeler nedeniyle teknik şart- namede belirtilen nitelikte mal temininin imkânsız hale gelmesi,43
- Hizmet alımı sözleşmesine konu ambulans helikopterin düşmesi,44
- Yüklenicinin yurt dışındaki tedarikçisinin, ülkesindeki mevzuat gereği öncelikle o ülke hükümetinin taleplerini karşılamakla yü- kümlü olması ve ihale sözleşmesinin imzalanmasından sonra il- gili hükümetten böyle bir talep gelmiş olması nedeniyle sözleşme konusu malın zamanında teslim edilememesi.45
Kanımca sonuncu olayda söz konusu olan türde bir engelin müc- bir sebep sayılması isabetli değildir. Zira her şeyden önce satış söz- leşmesinde satıcının satılanı temin edememesi riski (procurement risk,
41 Ortada mücbir sebep sayılabilecek bir durum bulunmamasına rağmen idarece
yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, gecikme cezası tahakkuk ettirilme- miş olmasından doğan kamu zararı sorumlulara ödetilir. Bkz. Sayıştay 6. D, T. 15.10.2009, K. 11975 sayılı kararı: “Yüklenici firmaya döşeme plakları üretim sü- recinin uzun sürmesi ve dolayısıyla yükleniciye geç teslim edileceği gerekçesiyle süre uzatımı verilmiş olup, bu sebep yukarıda belirtilen mücbir sebeplerden hiç birine girmediği gibi idarenin neden olduğu bir sebep de değildir. Çünkü; yük- lenici firmanın, taahhüt konusu yapım işinde kullanacağı malzeme ve ekipmanı planlamak suretiyle ihaleye katılması gerekir. Açıklanan gerekçeyle, yukarıda be- lirtilen mevzuat hükümlerine aykırı olarak süre uzatımı verilip gecikme cezası ke- silmesine engel olmak suretiyle neden olunan kamu zararının sorumlulara ödetti- rilmesine, karar verildi.” (Kararın tam metni için bkz. Xxxxxxx, X.T.: 15.1.2016)
42 Kamu İhale Kurulu, 12/10/2009 Tarih, 2009/DK.D-138 Sayılı Kararı (Bkz. www.
xxxxxxxxxx.xxx, E.T.: 15.1.2016).
43 Kamu İhale Kurulu, 3/3/2011 Tarih, 2011/DK.D-27 Sayılı Kararı (Bkz. www.kik.
xxx.xx, E.T.: 15.1.2016).
44 Kamu İhale Kurulu, 24/02/2009 Tarih, 2009/DK.D-26 Sayılı Kararı (Bkz. www.
xxxxxxxxxx.xxx,, E.T.: 15.1.2016).
45 Kamu İhale Kurulu, 9/4/2009 Tarih, 2009/DK.D-53 Sayılı Kararı (Bkz. www.ki-
xxxxxxxx.xxx, E.T.: 15.1.2016).
Beschaffungsrisiko) bu sözleşmenin tipik risklerinden olup, haricî nite- likte bir engel sayılamaz.46 Ayrıca bu engel yurt dışındaki tedarikçinin ülkesindeki mevzuattan kaynaklandığına göre, yüklenici açısından öngörülemez nitelikte de değildir. Dolayısıyla bu şartlar altında bir mücbir sebepten söz etmek mümkün olmamalıdır.
Kamu İhale Kurulu’nun, aşağıdaki örnek kararlarda ise, kanım- ca da isabetli olarak, borcun ifasını engellediği ileri sürülen olayların mücbir sebep teşkil etmeyeceği görüşünü benimsemiştir:
- Sözleşme konusu malların tesliminin ekonomik buhran ve global ekonomik kriz nedeniyle gecikmesi,47
- İdarenin meydana gelen yangın nedeniyle sözleşme konusu şeye kararlaştırılandan daha az ihtiyaç duyması,48
- Küresel ekonomik kriz nedeniyle üreticinin hammadde tedarikin- de ve üretimde gecikmesi ile kurum ödemelerinde meydana gelen aşırı gecikmeden doğan nakit sıkışıklığı nedeniyle malzemelerin gümrükten çekilmesinin gecikmesi,49
- Sözleşme kapsamında idareye teslimi gereken etleri taşıyan aracın kaza yapması,50
- Sözleşme gereği teslim edilmesi gereken araçların Bakanlar Kurulu’nun vergi indirimi öngören kararından sonra oluşan yo- ğun talep nedeniyle zamanında teslim edilememesi,51
- Sınırlı sayıdaki üreticilerden birinin fabrikasında patlama meyda- na gelmesi üzerine, yüklenicinin tedarik anlaşması yaptığı üretici firmaların malı başlangıçtaki şartlarla yükleniciye ulaştıramama- sı nedeniyle sözleşme konusu malın tesliminin gecikmesi.52
46 Bkz. yuk. I, A, 2, a.
47 Kamu İhale Kurulu, 5/10/2009 Tarih, 2009/DK.D-137 Sayılı Kararı (Bkz. www.
xxxxxxxxxx.xxx E.T.: 15.1.2016).
48 Kamu İhale Kurulu, 7/9/2009 Tarih, 2009/DK.D-128 Sayılı Kararı (Bkz. www.
xxxxxxxxxx.xxx, E.T.: 15.1.2016).
49 Kamu İhale Kurulu, 20/7/2009 Tarih, 2009/DK.D-100 Sayılı Kararı (Bkz. www.
xxxxxxxxxx.xxx, E.T.: 15.1.2016).
50 Kamu İhale Kurulu, 27/4/2009 Tarih, 2009/DK.D-57 Sayılı Kararı (Bkz. www.
xxxxxxxxxx.xxx, E.T.: 15.1.2016).
51 Kamu İhale Kurulu, 13/4/2009 Tarih, 2009/DK.D-54 Sayılı Kararı (Bkz. www.
xxxxxxxxxx.xxx, E.T.: 15.1.2016).
52 Kamu İhale Kurulu, 11/04/2011 Tarih, 2001/DK.D-53 Sayılı Kararı (Bkz. www.
KİSK 10/I’in ilk dört bendinde sayılan mücbir sebeplerde olduğu gibi, Kamu İhale Kurumu tarafından bir olayın mücbir sebep sayıla- bileceği sonucuna varılması halinde de, yüklenici hakkında sözleşme- ye aykırılığın sonuçları uygulanmaz.53 Yine burada da yüklenicinin, mücbir sebep teşkil eden olayın meydana gelmesinden itibaren yirmi gün içinde durumu kamu ihale sözleşmesinin alacaklısı konumunda- ki idareye bildirmiş ve olayın gerçekleştiğini belgelemiş olması gere- kir (KİSK 10/II).
III. MÜCBİR SEBEPLERİN KAMU İHALE SÖZLEŞMESİNE ETKİLERİ
A- Genel Olarak Kamu İhale Sözleşmelerine Aykırılığın Sonuçları
Kamu İhale Sözleşmesine aykırılığın sonuçları, KİSK 20’de dü- zenlenmiştir. Kanun’un 10 ve 20. Maddelerinin birlikte değerlendiril- mesinden, bu hükmün, kamu ihale sözleşmesinde yükleniciye isnat edilebilen sebeplerden doğan sözleşmeye aykırılığın sonuçlarını dü- zenlediği anlaşılmaktadır. KİSK 20 uyarınca “Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenle- ri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi” halinde, “ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin te- minatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” Görüldüğü üzere KİSK 20 hükmü, sözleşmenin hiç, gereği gibi veya zamanında ifa edilmemesi hallerinin tümünü birden kapsa- yan, genel bir sözleşmeye aykırılık hükmü niteliği taşımaktadır.54 Böy- lece KİSK 20 uyarınca, yüklenicinin herhangi bir surette sözleşmeye aykırı davranması durumunda, idarece kendisine en az on günlük bir süre verilecek, bu süre boyunca ihale dokümanında öngörülen cezaî şart işleyecek ve süre sonunda sözleşmeye aykırılık giderilmemişse, sözleşme sona erdirilecek,55 kesin teminat ve varsa ek teminatlar gelir
xxx.xxx.xx, E.T.: 15.1.2016).
53 Bkz. aşa. III.
54 Xxxxx Xxxxx, Kamu İhale Mevzuatına Tabi İnşaat Sözleşmelerinin Sona Ermesi (Ya-
yımlanmamış Doktora Xxxx) Ankara 2010, s. 111.
55 Genel olarak Kanun’da ve özel olarak KİSK 20’de sözleşmenin sona ermesiyle
ilgili olarak sadece fesihten söz edilmesi isabetli değildir. Zira her şeyden önce
kaydedilecek, idarenin ayrıca bir zararı söz konusu ise, bu da genel hükümler çerçevesinde yüklenici tarafından tazmin edilecektir.
B- Sözleşmeye Aykırılığın Mücbir Sebeplerden Kaynaklanmasının Sonuçları
1. Genel Olarak
KİSK 23’e göre “Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi ha- linde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.” Bu hükümde yalnızca sözleşmenin feshin- den bahsedilmiştir. Buna karşılık KİSK 10/II’de yer alan “Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere” ifadesi göz önünde bulundurulduğunda, sözleşmeye aykırılığın mücbir sebepten kaynaklanması halinde bunun tek sonucunun sözleşmenin sona erdi- rilmesi olmadığı, “süre uzatımı verme” seçeneğinin de bulunduğu an- laşılır. Tüm bu hükümler, borçlar hukukunun temel ilke ve kavramları çerçevesinde yorumlandığında şu tablo ortaya çıkmaktadır: KİSK 10 ve KİSK 23’te sözleşmenin feshiyle kastedilen, kamu ihale sözleşmesi- nin ifasının sürekli olarak imkânsız hale gelmesi sonucunda, TBK 136 uyarınca, edim yükümlerinin karşılıklı olarak ve tazminat gerektir- meksizin sona ermesidir. Buna karşılık süre uzatımıyla kastedilen ise, mücbir sebep sonucunda ifanın gecikmesi durumunda, mücbir sebe- bin etkili olduğu süre boyunca yüklenici hakkında gecikmeye bağlı sonuçların uygulanmaması olsa gerektir.56 Süre uzatımı ayrıca bazı hallerde, gereği gibi ifa etmemenin mücbir sebepten kaynaklanması durumunda da yükleniciyi bunun sonuçlarından kurtarabilir.57
KİSK’in anılan hükümlerini dikkate alarak, mücbir sebeplerin kamu ihale sözleşmesi üzerindeki etkilerini, KİSK 36 uyarınca söz ko- nusu Kanun’da hüküm bulunmadığı için uygulanacak TBK hükümleri
yüklenicinin ediminin ifasının tarafların sorumlu olmadığı bir sebeple imkânsız hale gelmesi durumunda, karşılıklı edim yükümleri ayrıca bir beyana gerek ol- maksızın, kanun gereği sona erer. Ayrıca fesih yalnızca sürekli borç ilişkisi ni- teliğindeki sözleşmelerin ileriye etkili olarak sona erdirilmesini ifade eder. Buna karşılık satım ve eser sözleşmesi niteliğinde kamu ihale sözleşmeleri, âni edimli sözleşmeler olup, bu nitelikteki sözleşmeler fesih değil, dönme yoluyla geçmişe etkili olarak sona erdirilirler. Bu nedenle fesih yerine sözleşmenin sona ermesi veya sona erdirilmesinden bahsetmek daha isabetli olurdu.
56 Bkz. aşa. III, B, 3.
57 Bkz. aşa. III, B, 4.
çerçevesinde, sözleşmeye aykırılığın türlerine göre ayrı ayrı incelemek gerekir.
2. Mücbir Sebeplerle İfanın İmkânsız Hâle Gelmesinin Sonuçları
Yüklenicinin ediminin mücbir sebep sayılan bir olay neticesinde tümüyle ve sürekli olarak imkânsız hale gelmesi durumunda, yükleni- ci borcu aynen ifa yükümünden kurtulur (TBK 112). Bu, mücbir sebep- ten bağımsız, tabiat ve mantık kurallarını gereği olarak ortaya çıkan bir sonuçtur. Her ne kadar KİSK’in çeşitli hükümlerinde, imkânsızlığı da kapsayacak şekilde sözleşmenin feshinden söz edilmişse de, borç- lunun sorumlu olmadığı sonraki imkânsızlık halinde edim yüküm- lerinin karşılıklı olarak sona ermesi kanun gereği (TBK 136/II) ortaya çıktığından, idarenin sözleşmenin sona erdirilmesi yönündeki kararı ve bildirimi, edim yükümlerinin sona ermesi bakımından açıklayıcı bir nitelik taşır.
İmkânsızlığın mücbir sebepten kaynaklanması etkisini, yüklenici hakkında KİSK’in sözleşmeye aykırılığa bağladığı sonuçların (KİSK 20) uygulanmamasında gösterir. KİSK 23’te bu durum, “Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfi- ye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.” şeklinde ifade edilmiştir. Bunun anlamı, yüklenicinin, aynen ifa yükümünden tazminat gerektirmeksizin kurtulmasıdır. Bu durumda, sözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça, öngörülen gecikme cezası (cezaî şart) da talep edilemez (TBK 182/II).58
KİSK karşı edime, yani idarenin ücret ödeme borcuna ilişkin her- hangi bir hüküm içermediği için, bu konuda KİSK 36 delâletiyle TBK 136/II uygulanır. Bu hüküm uyarınca yüklenicinin aynen ifa yükü- münden tazminat ödemeksizin kurtulmasının sonucu olarak, karşı edim, yani idarenin ücret ödeme borcu da sona erer. Yükleniciye ya- pılmış bir ödeme varsa, bunun da sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca iadesi gerekir (TBK 136/II).
Mücbir sebep teşkil eden olay sonucunda ifa kısmen imkânsızlaşmışsa, TBK 137’nin uygulanması gerekir. Buna göre kural olarak yüklenicinin, edimin imkânsızlaşan kısmını aynen ifa yükümü
58 Bkz. Dural, s. 127; Eren, (Borçlar) s. 1187.
sona erer. Ancak tarafların kısmî imkânsızlığı öngörselerdi, sözleşme- yi hiç yapmayacaklarının açıkça anlaşılabildiği hallerde, borç tümüyle sona erer. Yüklenicinin borçtan kısmen kurtulduğu ve alacaklı idare- nin de kısmî ifaya razı olduğu hallerde, karşı edim (ücret) de kısmî ifa- ya karşılık gelen oranda ifa edilir. İdarenin kısmî ifayı kabul etmemesi halinde ise TBK 137/II uyarınca tam imkânsızlık hükümleri uygulanır. Diğer bir ifadeyle yüklenici aynen ifa borcundan, idare de ücret ödeme borcundan tamamen kurtulur.
3. Mücbir Sebeplerle İfanın Gecikmesinin Sonuçları
Yukarıda ifade edildiği üzere KİSK 23, yüklenicinin ediminin müc- bir sebep sayılan bir olay neticesinde sürekli olarak imkânsız hale gel- mesinin sonuçlarını düzenleyen bir hükümdür. Buna karşılık Kanun, mücbir sebeplerle borcun ifasının gecikmesinin sonuçlarına ilişkin herhangi bir düzenleme içermemektedir. Yalnızca mücbir sebepleri dü- zenleyen KİSK 10/II’de “süre uzatımı verilmesi” ifadesi geçmekte ancak süre uzatımının ne olduğu, şartları ve sonuçlarına dair bir hüküm yer almamaktadır. Oysa ki; uygulamada daha çok rastlanılan sözleşmeye aykırılık biçimi, borcun sürekli imkânsızlık nedeniyle hiç ifa edileme- mesi değil, geçici engeller nedeniyle zamanında ifa edilememesidir.
Mücbir sebeplerle ifanın gecikmesi konusuna kamu ihale sözleş- meleri açısından baktığımızda genel hükümlere ilişkin olarak yuka- rıda59 söylenenlerden daha farklı bir tablo ortaya çıkar. Esasen KİSK konuyu TBK’dan farklı şekilde düzenleyen bir hüküm içermemektedir. Ancak, KİSK 53’e dayalı olarak çıkarılan yönetmeliklerin ekinde yer xxxx xxxxx şartname ve tip sözleşmeler, mücbir sebeplerle borcun za- manında ifa edilmemesi durumunda idarenin yükleniciye “süre uzatı- mı” vermesini gerektirmektedirler. Örneğin yapım işlerine ilişkin her türlü kamu ihale sözleşmesinin bir parçası niteliğindeki YİGŞ’nin 29. maddesinin ikinci fıkrasında “Sözleşmesinde belirtilen mücbir sebepler ve/ veya idarenin sebep olduğu hallerden dolayı, işte sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi halinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya ta- mamına ait süre uzatılır.” hükmü yer almaktadır. Xxxx XXXX’xxx 24 ve
25. maddeleri ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin60 35. maddesi de
59 Bkz. yuk. I, B, 3.
60 RG, 4.3.2009, S.27159 (Mükerrer) (Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,
aynı yönde hükümler içermektedir. Kanımca süre uzatımı öngören bu hükümler, taraflar arasında, borcun mücbir sebeplerle zamanında ifa edilmemesi halinde, ifa zamanının erteleneceği yönünde bir anlaşma hükmündedir. Diğer bir ifadeyle, sözleşme hükmü niteliğindeki bu hükümlerin gereği olarak, idare, mücbir sebeplerle borcunu zamanın- da ifa edemeyen yükleniciye süre uzatımı vermek zorundadır. Böylece ifa zamanı ertelenmiş ve borcunu zamanında ifa edemeyen yükleni- ci temerrüde düşmemiş olur. Bunun sonucu olarak da yüklenici, TBK hükümlerinden farklı olarak temerrüdün sadece kusura bağlı sonuç- larından değil, tüm sonuçlarından kurtulur. Bu nedenle yüklenicinin gecikme cezası veya herhangi bir tazminat ödemesi gerekmediği gibi, idare de sözleşmeden dönemez. Burada açıklanan nedenlerle, eser sözleşmesi niteliğindeki kamu ihale sözleşmelerinde, yüklenicinin işe zamanında başlayamaması veya gereken tempoda sürdürememesi- nin mücbir sebeplerden kaynaklanması durumunda da idarenin TBK 473/I uyarınca sözleşmeden dönememesi, aksine yükleniciye süre uzatımı verilmesi gerekir.61
4. Mücbir Sebeplerle Borcun Gereği Gibi İfa Edilememesinin Sonuçları
Daha önce belirtildiği gibi, TBK hükümleri uyarınca, mücbir se- beplerden kaynaklanan gereği gibi ifa etmeme hallerinde, alacaklı sözleşmeye aykırı ifayı kabul etmediği takdirde borçlunun sorumlu olmadığı temerrüt; kabul ettiği takdirde borçlunun sorumlu olmadığı gereği gibi ifa etmeme söz konusu olur.62 Mücbir sebeplerin borcun gereği gibi ifasını engellemesi durumuyla ilgili olarak KİSK’te her- hangi bir hüküm yer almamaktadır. Bununla birlikte YİGŞ ve MATS hükümlerinin, KİSK 10 da göz önünde bulundurularak değerlendiril- mesinden, kamu ihale sözleşmeleri açsından bu konunun genel hü- kümlere benzer şekilde ele alındığı anlaşılmaktadır.
YİGŞ 25 hükmü uyarınca yapım işinin sözleşmeye aykırı olması durumunda idare, yükleniciden sözleşmeye aykırılığın giderilmesini ister. Bu durumda borcun ifası gecikmiş olur. Gereği gibi ifa etmeme-
EK-8)
61 Xxxxx, s. 115- 116; Xxxxxxx Xxxxxx, “İnşaatın Teslim Süresinde Gecikmeler ve Mü-
teahhide Süre Uzatımı Verilmesini Gerektiren Durumlar”, Av. Dr. Xxxxx Xxxx Armağanı, Ankara 1999, s. 381 vd.
62 Bkz. yuk. I, B, 4.
nin mücbir sebeplerden kaynaklanması etkisini bu noktada gösterir. Zira bu durumda, söz konusu Şartname’nin 29. maddesinin ikinci fık- rası uyarınca yükleniciye mücbir sebebe dayalı olarak süre uzatımı verilmesi ve aynı hükmün birinci fıkrasında öngörülen gecikme ceza- sının uygulanmaması gerekir.
Mal Alımlarına Dair Tip Sözleşme’nin 33.1. maddesine göre de “Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve şart- namelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdare- nin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzelt- mek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.” Tip sözleşmenin bu hükmü karşı- sında, herhangi bir açıdan kamu ihale sözleşmesine aykırı mal teslim eden yüklenici, idarenin değiştirme veya düzeltme talebi üzerine ifa zamanını geçirirse, gecikme cezasıyla karşı karşıya kalır. Ancak söz- leşmeye aykırılık mücbir sebeplerden kaynaklanmışsa, bir önceki baş- lık altında açıklanan şekilde ve tip sözleşmenin 25. maddesi uyarınca yükleniciye süre uzatımı verilmesi gerekir. Bu durumda temerrüt söz konusu olmayacağından, temerrüdün sonuçları ve özellikle gecikme cezası uygulanamaz.
SONUÇ
Sözleşme hukuku açısından mücbir sebep, sözleşmenin herhangi bir surette ihlâline neden olan, haricî, öngörülemez ve kaçınılamaz ni- telikte bir olaydır. Kusura bağlı sorumluluk prensibinin benimsendiği hukuk sistemimizde, mücbir sebep nedeniyle borcun hiç, zamanında veya gereği gibi ifa edilememesi, borçluyu, sözleşmeye aykırılığın bu üç türünün, kusura bağlı sonuçlarından kurtarır.
KİSK 10/I hükmünün ilk dört bendinde, kamu ihale sözleşmele- rinde mücbir sebep sayılabileceği açıkça belirtilmiş olan olaylar, doğal afetler, kanunî grev, genel salgın hastalık ya da kısmî veya genel se- ferberlik ilânıdır. KİSK 10/I-e bendi uyarınca ise, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen benzeri haller de mücbir sebep sayılabilir. Ku- rumca yapılacak belirlemede mücbir sebep kavramının hukukumuz- da ve karşılaştırmalı hukukta genel kabul gören unsurlarının varlığı aranmalıdır.
Borcunu mücbir sebepler nedeniyle ifa edemeyen yüklenici, KİSK 10/II hükmünde öngörülen diğer şartları da sağlamak kaydıyla,
Kanun’un sözleşmeye aykırılığa bağladığı sonuçlardan kurtulur. İfa- nın mücbir sebepler sonucunda imkânsız hale gelmesi durumunda, yüklenici ve idare karşılıklı olarak edim yükümlülüklerinden kurtu- lurlar. Mücbir sebepler ifanın gecikmesine yol açmışsa, idarenin yük- leniciye süre uzatımı vermesi gerekir. Böylece yüklenici temerrüde düşmemiş olduğundan, idare sözleşmeyi sona erdiremeyeceği gibi, yüklenicinin herhangi bir tazminat veya gecikme cezası (cezaî şart) ödemesi de gerekmez. Mücbir sebeplerle borcun gereği gibi ifa edile- mediği durumlarda, yükleniciye sözleşmeye aykırılığı giderebilmesi için süre uzatımı verilmesi gerekir.
Kaynakça
Acar Hakan, “Uluslararası Sözleşme Hukukunda Mücbir Sebep (Force Majeure) Kav- ramı ve Hukukî Sonuçları”, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, S. 45-46 (Mayıs-Ha- ziran 2008), s. 7- 23.
Akıntürk Xxxxxx, Satım Akdinde Hasarın İntikali, Ankara 1966. Xxxx Xxxxxxxxx, Türk Borçlar Hukukunda Kötü İfa, Ankara 2011.
Xxxxxx Xxxx, “Die vorübergehende Unmöglichkeit nach der Schuldrechtsreform”, Juristen Zeitung, Y. 2002, S. 18, s. 866-871.
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx/Bonell Xxxxxxx Xxxxxxx/Xxxxxx Xxxxx, Commentary on the International Sales Law, Xxxxxxx: Milan 1987.
Xxxxx Xxxxx, Kamu İhale Mevzuatına Tabi İnşaat Sözleşmelerinin Xxxx Xxxxxx (Yayım- lanmamış Doktora Tezi) Ankara 2010.
Bingöl F. Itır, Uluslararası Ticarî Satım Sözleşmelerinde Mücbir Sebep, Ankara 2011. Buz Vedat, Borçlu Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme, Ankara 1998
Canaris Xxxxx Xxxxxxx, “Die Einstandspflicht des Gattungsschuldners und Über- nahme eines Beschaffungsrisikos nach § 276 BGB”, Festschrift für Xxxxxxxx Xx- xxxxx zum 65. Geburtstag, Bern 2005, s. 179-254.
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, “Die Reform des Rechts der Leistungsstörungen, Juristen Zeitung, Y. 2001, S.10, s. 499-524.
Xxxxxxx Xxxxx, “Kamu İhale Hukuku Bağlamında Yapım İşleri Sözleşmelerinde Müc- bir Sebebe Dayalı Süre Uzatımı Verilmesi”, Terazi Hukuk Dergisi, C. 9, S. 95, Tem- muz 2014, s. 55-60.
Xxxxx Xxxxxxx, Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık (BK 117), İstanbul 1976.
Xxxx Xxxxxx, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 15. Baskı, Ankara 2013 (Borçlar).
Xxxx Xxxxxx, Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, Ankara 1975 (Sorumluluk)
Erzurumluoğlu Erzan, Türk-İsviçre Borçlar Hukuku Sistemine Göre Borçluya Yükle- nemeyen Nedenlerden Dolayı Edimin Yerine Getirilememesi, Ankara 1970.
Flambouras Xxxxxxxxx X., “The Doctrines of Impossibility of Performance and clau- sula rebus sic stantibus in the 1980 Vienna Convention on Contracts for the In- ternational Sale of Goods and the Principles of European Contract Law: A Com- parative Analysis”, Pace International Law Review, C. 13, S. 2, (2001), s. 261-293.
Xxxxxxxxx Xxxxxx, “Xxxxxx und höhere Gewalt im schweizwerischen Rechte”, Zeitsc- hrift für Schweizerisches Recht, C. 54 (1935), s. 1-40.
Gloor Xxxxxx, Das vertragliche Übernahmeverschulden - Einordnung und Erweite- rung zur fahrlässigen Leistungsübernahme, Zürich 2012.
Gözübüyük A. Pulat, Mücbir Sebepler Beklenmeyen Haller, Ankara 1977.
Gündoğdu Fatih, Borca Aykırılık Hallerinden Kusurlu İfa İmkânsızlığı, İstanbul 2014.
İnal H. Tamer, “Sözleşmenin Kurulması Esnasında Öngörülemeyen Sonraki İfa İmkânsızlığı ve Mücbir Sebep”, Kazancı Hukuk Araştırmaları Dergisi, Ağustos 2014, s. 115-164.
Xxxxx Xxxxx-Xxxx, “Xxxxxx und höhere Gewalt im deutschen, schweizerischen und französischen Recht”, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, C. 31, Y. 1967,s. 606-630.
Xxxxxx Xxxxxxx, “İnşaatın Teslim Süresinde Gecikmeler ve Müteahhide Süre Uzatımı Verilmesini Gerektiren Durumlar”, Av. Dr. Xxxxx Xxxx Armağanı, Ankara 1999, s. 377-393.
Keskin Dilşad, “Kesin Vadeli İşlemlerde İfa Etmeme: Temerrüt ve İmkânsızlık”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2007, C. XI, S. 1-2,C. XI, S. 1-2, s. 209-231.
Xxxxxx Xxxxxx, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Bern 2009. Xxxxxxx X. Xxxxx/Xx Xxxxxx, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.1, 11. Bası, İs-
tanbul 2013.
Özçelik Ş. Barış, “Sözleşmeden Doğan Borçların İfasında Hukukî İmkânsızlık ve So- nuçları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 63, S. 3, Y. 2014, s. 569-621.
Schlechtriem Xxxxx/Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Kommentar zum Einheitlichen UN- Kauf- recht, 6. Aufl., München 2013.
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 5. Aufl., Bern 2009.
Serozan Rona, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Üçüncü Cilt, İfa İfa Engelleri Haksız Zenginleşme, 6. Bası, İstanbul 2014.
Xxxxxxxx Xxxxx, Türk Mes’uliyet Hukuku, Ankara 1961.
Von Bar Xxxxxxxxx/Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Grundregeln des Europäischen Vertag- rechts, Teile I und II, München 2002.
Xxxxx Xxxxxx, “Force Majeure, Rechtsvergleichende Untersuchung und Vorschlag für eine einheitliche europäische Lösung”, Zeitschrift für Europäisches Privat- recht, 2014/2, s. 281-312.