ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ

İçindekiler

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ

MUHTELİF İNŞAAT İŞLERİ YAPIM İŞİ

Madde 1- Taraflar Ve Tanımlar Madde 2- Sözleşmenin Konusu

Madde 3- Sözleşme Konusu İşlerin Bedeli

Madde 4- Sözleşme Konusunda Uyulacak Hükümler Madde 5- İşlerin Yapılmasında Uyulacak Hususlar Madde 6- İş Miktarında Artma Ve Eksilmeler Madde 7- İşin Süresi

Madde 8- Süre Uzatımı Ve Mücbir Sebepler Madde 9- Projeler Ve Şartnameler

Madde 10- Yer Teslimi Ve İşe Başlama Madde 11- İş Ve İşyerinin Sigortalanması Madde 12- Şantiye Su Ve Elektriği

Madde 13- Yollar Ve Trafik (Malzeme Ocakları Ve Malzeme Taşınması) Madde 14- Yüklenici'nin Sorumlulukları

Madde 15- Yapım Ruhsatları Madde 16- İşyerinin Bildirilmesi Madde 17- İşin Kontrolü

Madde 18- Kullanılacak Malzeme Madde 19- İş Ve Nakit Akış Programı Madde 20- Yüklenici Personeli

Madde 21- Xxxxx, Sigorta Ve Sgk Mevzuatı Genel Esasları

Madde 22- Bulundurulması Xxxxxxx Xxxxxx, Ekipman, İşgücü Ve Malzeme Madde 23- Malzeme Ve Tesis

Madde 24- İşyeri Ve İşçilerin Güvenliği

Madde 25- Genel Gecikme Cezası Ve Gecikme Süresi Madde 26- Kısmi Tazminatlar

Madde 27- İmalat Onayları

Madde 28- Kültür Varlıklarının Korunması Madde 29- Hakedişler Ve Ödeme Esasları Madde 30- İşin Geçici Olarak Durdurulması Madde 31- Kesin Hesap

Madde 32- İşlerin İlk Muayenesi Madde 33- Geçici Kabul

Madde 34- Bakım Ve Muhafaza Dönemi Madde 35- Kesin Kabul

Madde 36- Kesin Teminat, İhtiyat Kesintisi Teminatı ve Ayıba Karşı Tekeffül Teminatı Madde 37- Kesin Teminatın Geri Verilmesi

Madde 38- Hükümler Arasında Çelişme Madde 39- İş Sahasının Temizlenmesi Madde 40- Yapıların Korunması Madde 41- İşçilerin Değiştirilmesi

Madde 42- İşçilerin Hakları Ve Malzeme Bedelleri Madde 43- Üçüncü Şahıslara Verilecek Zararlar Madde 44- Alt Yüklenici

Madde 45- Devir

Madde 46- Temlik

Madde 47- Gizlilik

Madde 48- Sözleşmede Bulunmayan Hususlar Madde 49- Sözleşmenin Feshi

Madde 50- Üniversite’nin Görevleri

Madde 51- Fiyat, Ücret, Vergiler Ve Resimlerdeki Artışlar Madde 52- Yüklenici’nin Acze Düşmesi

Madde 53- İhtilafların Çözüm Şekli Ve Yeri Madde 54- Sözleşme Değişikliği

Madde 55- Kesin Delil Madde 56- Tebligat Adresleri Madde 57- Sözleşme Ekleri

Madde 1- TARAFLAR ve TANIMLAR

Bu sözleşme, Bir tarafta, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xx. Xx:00 Xxxxxxxx / Xxxxxxxx adresinde Güneşli V.D.8150448938 Vergi numaralı mukim Altınbaş Üniversitesi (bundan sonra “ÜNİVERSİTE” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta

……………………………………… / İSTANBUL adresinde mukim V.D

…………………..Xxxxx numaralı (bundan sonra “YÜKLENİCİ” olarak

anılacaktır) arasında sözleşme konusunu teşkil eden iş ile ilgili haklar, yükümlülükler ve diğer her türlü münasebetleri düzenlemek için aşağıdaki şartlar dâhilinde tanzim, kabul ve imza edilmiştir ve bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır.

İşbu SÖZLEŞME’de geçen

YUKLENİCİ : Üzerine ihale yapılan iş için SÖZLEŞME imzalayan istekliyi,

YUKLENİCİ VEKİLİ : SÖZLEŞME konusu işle ilgili olarak YÜKLENİCİ’den noterce düzenlenmiş

bir vekaletname ile tam yetki almış, YÜKLENİCİ’yi temsil eden ve ÜNİVERSİTE’ ce

kabul edilmiş olan kişiyi,

YAPI DENETİM : ÜNİVERSİTE’nin bu iş için Yapı Denetim Sözleşmesi imzalamış olduğu Yapı Denetim Firması’nı,

ALT YUKLENİCİ : ÜNİVERSİTE’nin onayıyla, SÖZLEŞME konusu işin özelliği ve ihtiyaç görülmesi nedeniyle YÜKLENİCİ adına, YÜKLENİCİ ile arasındaki ticari veya hukuki ilişkiye bağlı olarak çalışılan gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

İŞ/İŞLER : İşbu SÖZLEŞME ile YÜKLENİCİ’nin yerine getirmeyi taahhüt ettiği edimleri,

İŞYERİ : ÜNİVERSİTE’nin iş bu sözleşme kapsamında çalışma yapılacak alanları tanımlar.

TARAF/TARAFLAR : İşbu SÖZLEŞME metnindeki anlama göre ÜNİVERSİTE ve/veya YÜKLENİCİ’yi,

TEKLİF : YÜKLENİCİ’nin ÜNİVERSİTE’ye sunduğu teklifi, İfade eder.

Madde 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

ÜNİVERSİTE tarafından yaptırılacak olan ÜNİVERSİTE’nin İstanbul il sınırları içerisindeki kampüs ve yerleşkelerindeki işlerinin, şartnamelerde belirtilen “Altınbaş Üniversitesi Muhtelif inşaat İşleri Yapım İşi” nin ÜNİVERSİTE’nin onayından sonra, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası haline gelecek uygulama projelerine ve bütün bu projelere göre, her türlü inşaat, imalat vb.nin SÖZLEŞME evrakından olan bütün dokümanlara ve bunlarda atıfta bulunan tüm şartnameler ile T.C. mevzuatındaki konuya ilişkin yasal ve idari düzenlemelere uygun olarak yapılmasıdır.

Tüm uygulama projeleri ÜNİVERSİTE tarafından sağlanacaktır. Uygulamada ortaya çıkan ve şantiyede çözülmesi gereken durumlarda ÜNİVERSİTE’nin onayının alınması şartı ile YÜKLENİCİ tarafından As-Built projeleri çizilecektir. ÜNİVERSİTE tarafından onaylanmamış hiçbir uygulama YÜKLENİCİ tarafından yapılmayacaktır.

Madde 3- SÖZLEŞME KONUSU İŞLERİN BEDELİ

YÜKLENİCİ, ihale dokümanlarını, işyerini ve çalışma koşullarını, projeleri ve şartnameleri inceleyerek, EK-1 Birim Fiyat Listesi’nde sıralanan işleri, ilgili fiyatlar karşılığı Birim Fiyat Usulü ile yapmayı teklif, taahhüt, kabul ve beyan etmiştir. YÜKLENİCİ, hiçbir nam ve isim altında işin artması, azalması, döviz artışı, malzemeye gelecek zamlar ve sair sebeplerle söz konusu birim fiyatlarda değişim yapılmayacağını gayri kabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

SÖZLEŞME konusu İşlerin EK-1 Birim fiyat listesinde verildiği üzere Birim Fiyat esasına göre SÖZLEŞME keşif bedeli toplam tutarı ……………………… TL ( ) + KDV dir. Sözleşme konusu işler

için YÜKLENİCİ firmaya avans verilmeyecektir.

EK-1 Birim Fiyat Listesi’nde birim fiyatları belli olan imalatları; birim fiyat tariflerine, şartnamesine ve güncel standartlarına uygun imal etmek, imalatların montajlarını gerçekleştirmek, ÜNİVERSİTE tarafından talep edilecek nitelikte, sayıda ve kalitede inşaat malzemesini ve kullanılacak malzemenin kalite sertifikalarını temin etmek, ÜNİVERSİTE’nin talep ettiği kalite testlerini bila bedel yaptırmak ve sonuçlarını ÜNİVERSİTE’ye bildirmek,

bütün bu işler için gerekli malzeme ve zayiatı, her türlü yeterli kapasitede vinç, makina, ekipman, alet ve edevat teminini, iş ile ilgili her türlü işçilikler, imalatlar, montajlar, yapılacak işlerin her türlü testlerinin gerçekleştirilmesi, imalatların kusursuz vaziyette tesliminin yapılması, her türlü sarf malzemeleri ve zayiatı, her türlü nakliye, işle ilgili her türlü idari-teknik sorumluluğun üstlenilmesi, her türlü ekipman, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, yükleme, boşaltma, işin süresince imalat sahasına gelen yağmur ve yer altı sularının saha dışına uzaklaştırılması, vergi, resim, sigorta, stopaj, çalışma koşulları da dikkate alınarak vardiyalı çalışmalar, tatil günleri İşçi ve İşçilik Ücretleri, SGK primleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Harcamaları, kalite kontrol giderleri ve işin ifası için gerekli (imar planı ile ilgili harçlar, izin - ruhsat resmi harcı dışındaki) tüm harçlar, yemek, ulaşım, mobilizasyon, demobilizasyon, v.b. genel giderler ve kar dahil olmak üzere bu bedel kapsamındadır.

İş kalemlerinde uygulama esnasında olabilecek nicel değişiklikler halinde birim fiyatlar aynen geçerli olacaktır. YÜKLENİCİ, İŞ YERİ’ndeki her türlü çalışma ve nakliye zorluklarını fiyatların saptanmasında göz önünde bulundurulmuş olduğundan hiçbir ek ödeme isteminde bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜNİVESİTE projelerde ve uygulama detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. EK-1 Birim Fiyat Listesi’nde ya da projede olmayan ancak gerekli olan imalatlar için yeni birim fiyatlar oluşturulacaktır. Yeni birim fiyatlar ile ilgili çalışmayı YÜKLENİCİ firma yapacak olup analizli olarak teklifini ÜNİVERSİTE’ye sunacaktır. ÜNİVERSİTE’nin söz konusu analizleri kendi veya üçüncü bir firmaya yaptırma hakkı saklıdır. Üniversite, YÜKLENİCİ tarafından verilen teklifi ve/veya kendi ya da üçüncü bir firmaya yaptırdığı analiz sonucu elde ettiği teklifi değerlendirerek yeni birim fiyatı münhasıran belirleyecektir. YÜKLENİCİ, Üniversite tarafından münhasıran belirlenen birim fiyat’a itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 4- SÖZLEŞME KONUSUNDA UYGULANACAK HÜKÜMLER

YÜKLENİCİ, taahhüdüne ait bütün hususlarda bu sözleşmeye ve buna bağlı ÜNİVERSİTE’nin onaylayacağı bütün iş programlarına, detay projelere ve benzerlerinin yanı sıra, öncelik sırasına göre aşağıdaki eklerde yer alan hükümlere uyacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

a- Birim Fiyat Listesi

b- Teklif Alma Şartnamesi

c- Teknik Şartnameler ve Ekleri

d- Taahhütname

e- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürürlükte olan tüm teknik, fenni şartname ve ekleri,

f- Türk Standartları Enstitüsünün ve ilgili kuruluşların yapı malzemelerine ve projelendirme hizmetlerine ilişkin standartları (talimat ve şartnameleri)

g- Afet İşleri Yönetmeliği,

h- Kalite Kontrol Şartnamesi

i- Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik- 05.04.2012 j- NFPA ( National Fire Protection Association )

k- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyat listeleri, tarifleri, analizler, rayiçler, TSE betonarme, ahşap ve çelik yapı şartnameleri, deprem talimatnameleri,

l- DIN normları

m- Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) Sözleşmesi

n- Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Yukarıdaki dokümanlardan SÖZLEŞME ile birlikte tasdikli dosyada bulunmasa dahi ilgili kamu kurumlarından temin edileceği ve resmî gazetede neşredildiği şekilde SÖZLEŞME eki sayılır. İş bu SÖZLEŞME ile ekleri arasında herhangi bir çelişkinin var olması halinde ÜNİVERSİTE lehine olan hükümler uygulanır.

Madde 5- İŞLERİN YAPILMASINDA UYGULANACAK HUSUSLAR

Bu SÖZLEŞME konusu İşlerin yapılmasında YÜKLENİCİ; Sözleşme’nin 4. Maddesi hususları dâhilinde,

a. ÜNİVERSİTE tarafından onaylanmış uygulama ve detay projelerine,

b. SÖZLEŞME eklerindeki teknik şartnameye,

c. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının her türlü birim fiyat tariflerindeki özel, fenni şartlara,

e. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Genel ve Özel Şartnamelerine,

f. Türk Standartları Enstitüsü Şartnamelerine, ek ve değişikliklerine,

g. İlgili bütün kurumların teknik şartnamelerine,

uygun olarak birinci sınıf işçilikle taahhüdünü yerine getirmek zorundadır.

Madde 6- İŞ MİKTARINDA ARTMA VE EKSİLMELER

YÜKLENİCİ, çalışacağı şantiyenin şartlarını bilerek işi almıştır. ÜNİVERSİTE keşif listesinde dilediği iş kalemini yaptırıp yaptırmamakta serbesttir. YÜKLENİCİ metrajlardaki artış ve azalışlar nedeni ile toplam keşif bedelinde artma ve azalmalar olabileceğini kabul etmiştir. Metrajların azalması veya artması durumunda YÜKLENİCİ kardan mahrumiyet veya zararın karşılanması talebinde bulunamaz. Teklifler EK-1 Birim Fiyat Listesi tablosuna uygun olarak birim fiyat alanına yazılacaktır. YÜKLENİCİ bu birim fiyatlarla metraj miktarlarını çarparak her pozun toplam tutarını hesaplayacaktır. ÜNİVESİTE’nin YÜKLENİCİ’nin faaliyet sınırı içerisinde bulunup bu proje kapsamında olmayan, SÖZLEŞME ve eklerinde tarif olunmamış, dolayısı ile fiyatı bulunmayan İşlerin yapılması talimatını vermesi halinde bu İşlerin değeri bu SÖZLEŞME’nin benzer İşlerinden yararlanılarak ÜNİVERSİTE tarafından münhasıran saptanır. Bunun mümkün olmadığı hallerde, bu tip İşlerin adil ve makul fiyatı ÜNİVERSİTE ve YÜKLENİCİ’nin karşılıklı mutabakatı ile belirlenir. YÜKLENİCİ yeni fiyat tespiti ile ilgili herhangi bir hususu gerekçe göstererek işleri durduramaz veya yavaşlatamaz. Fiyat hususunda mutabakat sağlanamayan İŞ’lere, fiyat tespiti beklenmeden ÜNİVERSİTE’nin yazılı istemi halinde ve ÜNİVERSİTE’nin uygun göreceği fiyat geçici olarak uygulanmak üzere YÜKLENİCİ tarafından işe derhal başlanılacaktır.

Madde 7- İŞİN SÜRESİ

Sözleşme kapsamında yapılacak İş’in süresi işbu sözleşmenin imza tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. İmalata …/…/2023 tarihinde başlanılıp ,,,,,/,,,,,/2023 tarihinde bitirilecektir. ÜNİVERSİTE’den veya iş bu sözleşmedeki 8.madde kapsamındaki nedenlerden dolayı belirtilen tarihte işe başlanamaması halinde meydana gelen gecikmeler iş süresine eklenecektir. Süre değerlendirmesine baz olacak gün sayısı takvim günüdür. Süre içerisinde hafta sonu tatilleri, resmi ve idari tatiller, bayram tatilleri, her türlü iklim şartları ve sair çalışmaya engel olabilecek sebepler göz önünde tutulmuş olup YÜKLENİCİ bu günleri gerekçe göstererek iş süresinin uzatılmasını isteyemeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.. SÖZLEŞME'nin 8. ve 13. maddelerinde belirtilen zorlayıcı sebepler dışında süre uzatılmayacaktır. YÜKLENİCİ, Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Kampüsü A Blok, D Blok, Bakırköy Yerleşkesi B Blok ve Gayrettepe Yerleşkesi F Blok binalarında aynı anda işe başlayacak ve buna ait uygulanabilir ve izlenebilir bir iş programı hazırlayacaktır. YÜKLENİCİ yapmış olduğu ve ÜNİVERSİTE tarafından da onaylanmış İş Programına uymayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜNİVERSİTE tarafından belirlenen süre içerisinde işe başlanmaması durumunda, YÜKLENİCİ’ ye yazılı bir ihtar verilir. YÜKLENİCİ yazılı ihtarın gereğini yerine getirmediği takdirde, ÜNİVERSİTE sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız ödemeden fesih ederek YÜKLENİCİ’nin kesin teminatını gelir kaydecektir. Bu durumda YÜKLENİCİ, ÜNİVERSİTE’den tazminat, zarar, ziyan isteyemez veya kar mahrumiyeti vs. gibi taleplerde bulunamaz. YÜKLENİCİ, söz konusu işe zamanında başlamaması ve kusurlu olarak sözleşmenin feshine sebebiyet vermesi halinde ÜNİVERSİTE’nin uğramış olduğu tüm zararları tazminle yükümlüdür.YÜKLENİCİ şantiye iş programına uymadığı takdirde ve/veya YÜKLENİCİ’NİN ihtara rağmen işe hiç başlamaması halinde her geciktirdiği gün için ÜNİVERSİTE’ye 50.000,00 TL/gün (ElliBinTürkLirası/gün) cezai bedel ödeyecektir.

YÜKLENİCİ teklif öncesi işin yapılacağı yeri gördüğünden ve gerekli incelemelerde bulunduğundan işin yapılacağı yeri ve işle ilgili bütün hususları, malzeme kaynaklarını ve zemin durumunu, işi yapmak için gerekli mahalli şartları tespit edip öğrenmiş olduğunu, gerekli tüm analizleri yaptığını kabul, beyan ve taahhüt eder. YÜKLENİCİ, bu konularda SÖZLEŞME dokümanında belirtilenler dışında hak talebi doğuracak bir istekte bulunamaz. Aksi halde ortaya çıkan durumlarda sorumluluk münhasıran YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır.

Madde 8- SÜRE UZATIMI ve MÜCBİR SEBEPLER

8.1. SÖZLEŞME’nin 7. maddesinde belirtilen iş süresi aşağıda yazılı mücbir sebep hallerinde ancak bu sebeplerin işin yapılmasına engel olacak nitelikte olması halinde uzatılabilir.

8.1.1. YÜKLENİCİ kusuru veya ihmali dışında, ÜNİVERSİTE’nin işin gecikmesine sebebiyet vermesi,

8.1.2. Valilik veya Belediye tarafından, YÜKLENİCİ’nin kusuru veya ihmali ile doğrudan veya dolaylı olarak sebep olmadığı haller nedeniyle işin durdurulması,

8.1.3 Olağanüstü doğal afetlerden (sel, yangın, deprem de dâhil her türlü tabii ve semai afetler) doğan hasar neticesinde işte gerileme olması,

8.1.4 Terör, saldırılar

a) Kanuni grev ve/veya lokavt vuku bulması,

b) Genel veya kısmi seferberlik ilan edilmesi,

c) Bulaşıcı ve salgın hastalık çıkması ve bu yüzden işçi çalıştırılamaması dolayısıyla işin önemli derecede aksaması.

8.2. Mücbir sebeplere dayanılarak verilecek süre uzatımları, bu sebeplerin iş üzerindeki tesir derecesine, YÜKLENİCİ’nin bunlara sebebiyet vermemiş ve bunların önlenmesine veya ortadan kaldırılmasına gücü yetmemiş bulunmasına bağlıdır. Süre uzatımı; bunların oluş tarihlerinden başlayıp, 5 (beş) takvim günü içinde

yazılı olarak ÜNİVERSİTE’ye onaylı belgeleri ile birlikte bildirilmesi ve ÜNİVERSİTE’nin onayı ile verilir. Bu hususların takdiri ile süre uzatımı verilmesi yetkisi tamamen ve münhasıran ÜNİVERSİTE’ye aittir.

8.3. Yukarıda belirtilen sebepler dışında iş bitiş süresinde bir gecikme olduğu ve gecikmenin 10 iş gününü geçmesi halinde, SÖZLEŞME’yi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hakkı saklı kalmak kaydıyla, ÜNİVERSİTE işi gecikme cezası alarak devam ettirmek veya gecikme cezası keserek, işi YÜKLENİCİ’nin namı hesabına yapmakta veya yaptırmakta serbesttir. Gecikme nedeniyle kesilen ceza toplamı, KDV Hariç toplam SÖZLEŞME keşif bedelinin %20 (yüzde yirmi)'sini geçemez. Olası tereddütleri engellemek adına taraflar, işbu madde kapsamında düzenlenen cezai şartın TBK’nun 179/II’nci maddesi kapsamında ifaya ekli cezai şart niteliğinde olduğunu, ayrıca ÜNİVERSİTE tarafından ihtirazı kayıt ileri sürmeksizin işin kabulünün cezai şarttan vazgeçme anlamına gelmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8.4. Çalışılmayan kış süreleri, verilen iş süresinde göz önüne alınmış olup kışın sert ve yağışlı geçmesi gibi nedenlerle süre uzatımı verilmez. Süre uzatılmasında Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi'nin 27. maddesi hükümlerine uyulur. İşbu SÖZLEŞME’ye konu taşınmaz hakkında, idari, yargı ve diğer her türlü resmi makamların, sivil toplum örgütlerinin işi engelleyen eylemleri vb. idari, yargı ve diğer her türlü resmi makamların, sivil toplum örgütlerinin ÜNİVERSİTE’nin yükümlülüklerini yerine getirmesini ve/veya işin devamını engelleyen, geciktiren veya imkânsızlaştıran her türlü karar, eylem ve işlemleri yukarıda sayılan mücbir sebep hallerine ek olarak münhasıran ÜNİVERSİTE açısından mücbir sebep sayılır ve işin bu nedenle gecikmesi veya devam ettirilememesi nedeniyle YÜKLENİCİ, ÜNİVERSİTE’den, o güne kadar yapmış olduğu İŞ’lerin bedelleri ile YÜKLENİCİ tarafından yaptırılıp da sökülüp/alınıp götürülmesi mümkün olmayan ve kalması halinde ÜNİVERSİTE lehine sebepsiz zenginleşmeye neden olacak mobilizasyon, vb. gibi ekstra maliyetleri, son hakkediş/SÖZLEŞME tutarına göre oransal olarak ÜNİVERSİTE tarafından hesaplanarak YÜKLENİCİ’ye ödenecek ancak bunların dışında dolaylı ya da doğrudan, maddi veya manevi ya da kar mahrumiyeti adı altında veya benzeri hiçbir hak, alacak veya tazminat talebinde bulunulmayacaktır.

Madde 9- PROJELER ve ŞARTNAMELER

9.1. SÖZLEŞME’nin imzalanmasına müteakip şartnameler ve uygulama için gerekli detay projeleri YÜKLENİCİ’ye teslim edilecektir. ÜNİVERSİTE, proses icabı ya da diğer nedenlerle Projeler’de imalatın her safhasında YÜKLENİCİ ile karşılıklı görüşerek değişiklik yapabilir. YÜKLENİCİ söz konusu değişikliklere uymak zorundadır.

9.2. YÜKLENİCİ, verilen projelerden daha fazla sayıda kopyaya ihtiyaç duyduğu takdirde masrafları kendisine ait olmak üzere bunları temin edecektir. Projeler’in birer kopyası YÜKLENİCİ tarafından İŞYERİ’nde muhafaza edilecek ve bunlar her makul zamanda ÜNİVERSİTE’nin kullanması veya incelemesi için hazır bulundurulacaktır. YÜKLENİCİ işleri gerçekleştirebilmek veya Sözleşme’yi yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu, kendisine teslimi yapılanlar dışındaki Proje ve Şartnameleri yeterli süre öncesinden ÜNİVERSİTE’den yazılı olarak isteyecek, ÜNİVERSİTE de bunların makul bir süre içinde hazırlanarak gönderilmesini temine çalışacaktır. İşlerin ifası için gerekli Projeler’in, elde olmayan nedenlerle YÜKLENİCİ’ye zamanında teslim edilmemesi, ya da mevcut projelerde değişiklik gerekli olması hallerinde ÜNİVERSİTE, YÜKLENİCİ’nin yazılı talebi üzerine YÜKLENİCİ’ye gecikmenin İşler üzerinde bir etkisi varsa karşılıklı görüşmeyle uygun bir süre uzatımı verebilecektir.

9.3. YÜKLENİCİ, Sözleşme’nin imzasından sonra ÜNİVERSİTE’nin verdiği planları, projeleri ve diğer dokümanları amaca uygunluk, ölçümler, teknik tamlık ve doğruluk açılarından kontrol ve teyit edecek ve bu inceleme sırasında tespit ettiği tutarsızlıkları veya kuşkularını ÜNİVERSİTE’ye bildirecektir. YÜKLENİCİ, bu planları, projeleri ve diğer dokümanları, kendi ek planlama çalışmalarında kendi planları, projeleri ve diğer dokümanlarıymış gibi hesaba katacak ve kendi sorumluluğu altında uygulayacaktır.

9.4. Yapılacak işler, ÜNİVERSİTE tarafından verilecek son revize projelere göre yapılacaktır. Revize projelerden dolayı yükleniciye ek süre uzatımı verilip verilmeyeceği hususu karşılıklı görüşülür ancak nihai karar ÜNİVERSİTE tarafından verilir . Yapılacak revizyonlardan kaynaklı ilave imalatlar mevcut ihale birim fiyatı üzerinden YÜKLENİCİ’ye ödenir.

Madde 10- YER TESLİMİ VE İŞE BAŞLAMA

10.1.YÜKLENİCİ’nin işbu SÖZLEŞME ve eklerinde bahsi geçen teminat mektupları v.s. tüm belgeleri hazırlamış ve ÜNİVERSİTE’ye teslim etmiş olması şartıyla en geç 2 (iki) iş günü içinde, YÜKLENİCİ veya vekilinin yapacağı yazılı müracaat üzerine yer YÜKLENİCİ veya yetkili vekiline ÜNİVERSİTE tarafından birlikte imzalanan Yer Teslim Belgesi ile teslim edilir. YÜKLENİCİ bu süre içinde yazılı olarak müracaat edip İŞ YERİ’ni teslim almaya mecburdur. Aksi takdirde ÜNİVERSİTE Sözleşmeyi Madde 49’a göre tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetmekte serbesttir. Bu halde ÜNİVERSİTE verilen kesin teminatı gelir kaydeder ve YÜKLENİCİ; işi teslim almadığı her gün için ÜNİVERSİTE’ye 50.000,00 TL/gün (ElliBinTürkLirası/gün) cezai bedel ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.2. YÜKLENİCİ yer teslimi gününden başlayarak 2 (iki) iş günü içinde, (Şantiye kuruluş hazırlıkları, organizasyonu, mobilizasyonu, iş programı hazırlıkları vb. İŞ’leri tamamlayıp) İŞ’e fiilen başlamak zorundadır. Aksi takdirde ÜNİVERSİTE Sözleşmeyi Madde 49’a göre tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetmekte serbesttir. Herhangi bir nedenle YÜKLENİCİ’ye yer tesliminde sorun çıkar veya değişiklik gerekirse, YÜKLENİCİ 15 takvim günü beklemesine rağmen yer teslimi yapılamaz ise YÜKLENİCİ sözleşmeyi feshetmekte serbesttir. YÜKLENİCİ,ÜNİVERSİTE’nin bu sebeple uğramış olduğu zararı tazminle yükümlü olup söz konusu zarar YÜKLENİCİ tarafından verilen teminat bedelinden mahsup edilir ve YÜKLENİCİ’nin bakiye kalan teminatları 3 gün içinde iade edilir. YÜKLENİCİ bu sebeple herhangi bir tazminat talep edemez.

Madde 11- İŞ VE İŞYERİNİN SİGORTALANMASI

İnşaat faaliyetinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içerisinde İşlerin yapımı sırasında veya yapımından ötürü komşulara veya diğer üçüncü kişilere verilecek her çeşit zarar, inşaat sırasında ortaya çıkabilecek tüm rizikolar ile iş kazalarından doğacak zararlara, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra,

• Doğal afetler (deprem, sel, seylâp, toprak kayması, fırtına, yıldırım v.b.),

• Yangın, infilak,

• Hırsızlık,

• Şantiye-işletme kazaları,

• Dikkatsizlik, sabotaj,

nedeniyle oluşabilecek risklere karşı projeyi güvence altına alacak İNŞAAT ALL RİSK SİGORTASI YÜKLENİCİ tarafından yaptırılacak ve ÜNİVERSİTE Sigorta Poliçesinde Lehtar olarak gösterilecektir.

Sözleşme ile ilgili olarak İnşaat All Risk Sigortası, 3.Şahıs Mali Mesuliyet ve İşveren mali mesuliyet sigortaları da YÜKLENİCİ tarafından yaptırılacaktır.

Madde 12- ŞANTİYE SU VE ELEKTRİĞİ:

İşlerin ifası için gerekli olan su ve elektrik temini ÜNİVERSİTE’ye aittir. Su ve elektrik temini için yeni tesisat veya ilave tesisat yapılması icap ediyorsa, tüm maliyetleri kendisine ait olmak üzere YÜKLENİCİ gerekli tesisatı yapacak ve işin sonunda bu tesisatı sökecektir. YÜKLENİCİ bu tesisatın yapılması, kullanılması ve sökülmesi sırasında gerekli emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.

Madde 13- YOLLAR VE TRAFİK (Malzeme Ocakları ve Malzeme Taşınması):

YÜKLENİCİ, SÖZLEŞME’nin imza tarihinde trafiğe açık olan yolların durumunu incelemiş ve yolların durumunda mevsim koşullarına göre ortaya çıkabilecek değişmeleri dikkate alarak işbu sözleşmeyi imzalamıştır.

Madde 14- YÜKLENİCİ'NİN SORUMLULUKLARI

14.1. YÜKLENİCİ, SÖZLEŞME kapsamındaki işleri tüm gider ve masrafları kendisine ait olmak üzere (vergi, resim, harç vs dâhil, inşaat ruhsatı ve inşaat harcı hariç) SÖZLEŞME’ye uygun olarak eksiksiz yapacak ÜNİVERSİTE’ye teslim edecektir.

14.2. YÜKLENİCİ, SÖZLEŞME konusu işleri bir bütün olarak değerlendirerek, onaylı projelere ve mahal malzeme listelerine göre şartnameler, SÖZLEŞME ve ekleri ile diğer belgelerdeki yazılı hükümler çerçevesinde yapmakla yükümlüdür.

14.3. YÜKLENİCİ, SÖZLEŞME’nin 19.maddesinde bahsedilen iş programına göre her ay gerçekleştirdiği iş ilerleme raporlarını, her hafta başı ÜNİVERSİTE’ye sunmakla yükümlüdür. YÜKLENİCİ ilerleme raporunu gününde sunmadığı takdirde hak edişinden gecikilen her gün için 5000,00.-TL (BeşBinTürk Lirası) ceza kesilecektir.

14.4. Saha genel aydınlatması ve çalışılan mahallerin aydınlatması YÜKLENİCİ’ye aittir.

14.5. Çalışma mahallinde biriken artıklar günlük temizlenerek ayrıştırılacak ve Proje Yönetimi’nin gösterdiği yerde toplanacaktır. Proje Yönetimin belirleyeceği periyotlarla şantiye sahası dışına atılacaktır.

14.6. YÜKLENİCİ ehl-i fendir. Fen ve sanat kurallarına uygun olmayan talep ve değişiklikler söz konusu olursa YÜKLENİCİ, ÜNİVERSİTE’yi yazılı olarak zamanında uyaracaktır. Özellikle şartnamelerle tarifli teknik doğrulara aykırı değişiklikler ÜNİVERSİTE’nin yazılı talimatı ile olsa bile YÜKLENİCİ yapmamakta serbesttir, bu husustaki teknik sorumluluk YÜKLENİCİ’ye aittir. YÜKLENİCİ, yapılacak işçiliğin 1. sınıf işçilik olacağını, kullanılacak malzemenin anlaşmada öngörülen vasıflara uygun olacağını, garanti etmiştir. Aksi halde

ÜNİVERSİTE’nin söz konusu malzemelerin 1. Sınıf ve anlaşmada öngörülen vasıflara uygun olanı ile bila bedel değiştirilmesini talep etme hakkı saklıdır.

14.7. YÜKLENİCİ, işe başlamadan önce hafta içi ve hafta sonu çalışma izinlerini gece ve gündüz çalışma prensiplerine göre gerekli mercilerden alarak ÜNİVERSİTE’ye bildirecektir. YÜKLENİCİ’nin sağladığı malzeme, teçhizat ve iş gücünün istenilen ve gerekli miktar, kalite ve yeterlilikte olmaması nedeniyle işin sürüncemede kalması veya süresinde bitirilmemesi halinde, YÜKLENİCİ durumun ÜNİVERSİTE tarafından kendisine yazı ile ihtarından itibaren, ihtarda belirtilen süre içerisinde gerekli tedbirleri almak zorundadır. Aksi halde, ÜNİVERSİTE işi YÜKLENİCİ nam ve hesabına tamamlatabilecektir. Böyle bir durumda ÜNİVERSİTE yapacağı tüm masrafları YÜKLENİCİ’nin hak edişlerinden mahsup edecektir. YÜKLENİCİ’nin hak ediş alacağı yetmezse teminatını irad kaydedebilecektir. Teminat da yetmezse söz konusu bedelin hukuki yollarla YÜKLENİCİ’nin mal varlığından temini için gerekli başvurular yapılacaktır.

14.8. YÜKLENİCİ, işbu SÖZLEŞME’ye aykırı hareketinden dolayı işin tamamlanmasından önce veya kesin kabulün sonuna yahut ilk imalatının hakkedişe girdiği tarihten 24 ay geçmesine kadar (hangisi erken dolarsa) şahıslara veya mülklere verilebilecek her türlü zarar ve ziyan sonucunda ortaya çıkabilecek bütün iddia ve talepler ile bunlarla ilgili her türlü tazminat, ceza ve masraflara karşı ÜNİVERSİTE’yi sorumsuz kılacak, aksi halde ÜNİVERSİTE’in bu yüzden maruz kalabileceği her türlü zarar ve ziyanı üstlenecektir.

14.9. YÜKLENİCİ, İŞYERİ’nde ÜNİVERSİTE’nin koyduğu veya kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğler gereği olan tüm kurallara uyacaktır. Bu kurallara uyulmamasından doğacak her türlü maddi ve manevi sorumluluk ve külfetler YÜKLENİCİ’ye ait olacak ve YÜKLENİCİ tarafından üstlenilecektir. Yukarıda belirtilen durumların ortaya çıkması halinde ÜNİVERSİTE, YÜKLENİCİ’nin hakkedişlerine el koymaya ya da teminatını irat kaydetme yetkisine sahiptir. ÜNİVERSİTE’nin YÜKLENİCİ’nin işbu sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı meydana gelecek dolaylı zararlar da dâhil her türlü zarar ve ziyanını YÜKLENİCİ’den talep etme hakkı saklıdır.

14.10. Bu SÖZLEŞME kapsamındaki İşlerin, SÖZLEŞME’nin imzalanmasından kesin kabulün sonuçlanmasına kadar geçen süre içindeki SÖZLEŞME’nin düzenlenmesi, uygulanması, yürütülmesi, hizmete girmesi, kabulünün yapılması vb. ile ilgili;

• Damga vergisi,

• Sosyal Güvenlik primleri,

• Çalışanların ücret gelir vergileri,

• Sözleşmenin imza tarihinden sonra inşaat müteahhidine yeniden konacak vergi ve resimler,

• Sözleşmede belirtilen istisnalar dışında sözleşme konusu İŞ’lerin tamamlanması için gerekli tüm vergi, resim, harç, fon ve benzeri giderler YÜKLENİCİ’ye ait olup bu giderlere ilişkin makbuz, dekont ve diğer her türlü ödeme belgeleri ÜNİVERSİTE tarafından her talep halinde ve ayrıyeten en geç iş tesliminde ÜNİVERSİTE’ye verilecektir. ÜNİVERSİTE’nin ödeme yapmak zorunda kalması durumunda ÜNİVERSİTE, ödediği tutarın ve uğradığı zararının tamamını YÜKLENİCİ’ye ayrıca rücu ve fatura edebilecektir. YÜKLENİCİ, bu hususu peşinen kabul,beyan ve taahhüt eder.

14.11. YÜKLENİCİ, bu işin ifası için sözleşme bedelinin hesabında kullanılan birim fiyatlara, sözleşme kapsamındaki tüm işler ve masraflar dâhil olduğunu bildiğini bu sebeple herhangi bir nam adı altında başkaca hiçbir bedel talep etmeyeceğini gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.12. YÜKLENİCİ, taahhüdündeki İŞ’lerin kapsamına giren, temin ettiği malzeme ve ekipmanı kendi ambar ve depolarında muhafaza edecek, malzeme ve ekipmanın sorumluluğunu da kendisi taşıyacaktır. YÜKLENİCİ her koşul altında kendi malzeme, ekipman ve araç gereçlerin korunması ve muhafazasından kendi sorumluluğunda olacaktır. YÜKLENİCİ, masrafları kendisine ait olmak üzere, ofis binası, diğer malzemeler için ambar binaları, lüzumlu atölyeler ve işin ifası için gerekli olan diğer tüm binaları fen, sanat, iş güvenliği ve genel güvenlik ile sağlık kurallarına göre ÜNİVERSİTE’nin onayına müteakip inşa ve temin eder.

14.13. İşçilerin konaklama ve barınmaları için her türlü yer temini ve giderleri YÜKLENİCİ sorumluluğunda olup çalışma yapılan kampüs ve yerleşkeler dışında yürürlükte olan kanun ve yönetmelikler kapsamında bunu sağlamakla sorumludur. Bu iş için ÜNİVERSİTE’den herhangi bir talepte bulunulmayacaktır. Hiçbir şartta kampüs ve yerleşkeler içinde barınma ve konaklama yapılmayacaktır. YÜKLENİCİ tarafından kurulacak kamp alanında çadır kurulmasına izin verilmeyecektir. Kurulacak yemekhanenin tüm teftişinin yapılması YÜKLENİCİ’nin sorumluluğundadır. YÜKLENİCİ’nin çalıştıracağı personelin giyim (ayakkabı, baret, iş elbiseleri), konaklama (koğuş, ranza, yatak, yorgan, yastık), yemek giderleri YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. (YÜKLENİCİ işine özel kişisel koruyucu malzeme ve ekipmanı kendi sağlayacaktır.)

14.14. YÜKLENİCİ, ÜNİVERSİTE’nin onayını almadan hiçbir işin uygulamasında revizyon yapamaz, yapması durumunda ortaya çıkması muhtemel ilave maliyet YÜKLENİCİ hakkedişinden mahsup edilir. YÜKLENİCİ, ÜNİVERSİTE’ nin onayını almadan delme ve kırma işleri yapamaz, yapması durumunda ortaya çıkması muhtemel ilave maliyet YÜKLENİCİ hakkedişinden mahsup edilir.

14.15. YÜKLENİCİ, ambar, ofis gibi kendi sorumluluğunda olan binalara kontrol amacıyla giriş için ÜNİVERSİTE’ye izin verecektir.

14.16. YÜKLENİCİ, diğer Yüklenici firmalar ile koordineli çalışmak zorundadır.

14.17. YÜKLENİCİ, kendisi veya istihdam ettiği personeli yapılmış ve yapılmakta olan imalatlara dikkat ederek çalışmalarını yürütmek zorundadır. Zarar verilen her türlü imalat istenen standartlarda düzeltilecek olup bedeli

Yüklenici hakkedişinden kesilecektir. Zarar verilen imalatların yeniden yapım bedeli yüklenici hakkedişinden kesilir. Tamir işlerinin teslim süresini geciktirmesi halinde imalat tutarının 2 (iki) katı bedel YÜKLENİCİ hakkedişinden mahsup edilecektir.

14.18. YÜKLENİCİ, kendisinin veya istihdam ettiği personelin işin yapılması sırasında ÜNİVERSİTE’ye veya herhangi bir üçüncü kişiye verilecek zararlardan sorumludur. Yüklenici bu sözleşme gereği yerine getirmeyi taahhüt ettiği işin ifası sırasında işyerinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı hükümleri bakımından gerekli her türlü tedbiri bizzat almaya veya taşerona aldırmaya mecburdur. Bu görevin yerine getirilmemesinden kaynaklanan iş kazası ve meslek hastalığı sebebiyle hukuki ve cezai sorumluluk mutlak suretle YÜKLENİCİYE aittir. ÜNİVERSİTE söz konusu iş kazası ve meslek hastalığı sebebi ile ödeme yapmak zorunda kalması durumunda ödediği tutarın ve uğradığı zararının tamamını YÜKLENİCİ’ye ayrıca rücu ve fatura edebilecektir. YÜKLENİCİ, bu hususu peşinen kabul,beyan ve taahhüt eder.

14.19. Bina içerisindeki ÜNİVERSİTE’ye ait cihaz ve ekipmanlar XXXXXXXXX tarafından korunacaktır. YÜKLENİCİ, ilgili cihaz ve ekipmanlara (Asansör, klima iç ve dış ünite, jeneratör, hidrofor, yangın pompaları,trafo v.s) zarar verdiği durumunda aynen çalışır vaziyette gerekli bakım onarımlarını yapmakla mükelleftir.

Madde 15- YAPIM RUHSATLARI

Yapım ruhsatları / izinleri ÜNİVERSİTE tarafından alınacaktır. İmar ile ilgili harçlar, izin- ruhsat harçları ÜNİVERSİTE tarafından ödenecektir. ÜNİVERSİTE tarafından işbu madde kapsamında yapılan başvuruya rağmen ilgili merciler tarafından gerekli izinlerin verilmemesi halinde ÜNİVERSİTE’nin işbu sözleşme kapsamında YÜKLENİCİ’ye herhangi bir ek ödeme yükümlülüğü doğmayacağını ve eğer işe ait YÜKLENİCİ’ye ön ödeme yapılmışsa peşinatın ÜNİVERSİTE’ye nakden ve defaten iade edileceğini YÜKLENİCİ, peşinen kabul ve taahhüt eder.

Madde 16- İŞYERİNİN BİLDİRİLMESİ:

YÜKLENİCİ kanuni süresi içinde, taahhüdü altındaki bu işin yeri ile iş konusunu ve mevzuat gereğince bildirilmesi gereken diğer bilgileri, Bölge Çalışma Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve gerekli resmî kurumlara bildirecektir. İşyerine ilişkin her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk YÜKLENİCİ üzerindedir. İşyeri numarası YÜKLENİCİ adına açılacak ve tüm sorumluluk YÜKLENİCİ’ ye ait olacaktır.

Madde 17- İŞİN KONTROLÜ

SÖZLEŞME konusu tüm işleri denetlemek üzere ÜNİVERSİTE tarafından işyerinde bir veya birden fazla sayıda kendi personel kadrosundan kontrolör bulunduracak veya anlaşma imzaladığı bir danışman firma yetkililerinin isim ve sıfatlarını yazı ile YÜKLENİCİ’ye bildirecektir. Kontrolör; işin SÖZLEŞME, şartnameler ve projelere göre yapılması ile faaliyetin iş programına göre yürütülmesini ÜNİVERSİTE adına denetler. Kontrolör’in şartnameler, SÖZLEŞME ve ekleri ile diğer belgelere uygun olarak verecekleri talimatlara YÜKLENİCİ uymak zorundadır. Kontrolör'in yapılan işi uygun bulması, şartnameler, SÖZLEŞME ve ekleri ile diğer belgelerde yazılı hükümleri bozmuş olan YÜKLENİCİ’yi sorumluluktan kurtaramaz; tüm sorumluluk YÜKLENİCİ'ye aittir. ÜNİVERSİTE tarafından onaylanmış proje ve imalatlarda yapılacak her türlü değişikliğin ÜNİVERSİTE'nin yazılı müsaadesiyle olması şarttır. Bu esasa uymayan hallerde YÜKLENİCİ, vekili veya temsilcisi, her türlü gider kendisine ait olmak üzere değişiklikleri ÜNİVERSİTE’nin isteyeceği şekle getirmek zorundadır. YÜKLENİCİ, YÜKLENİCİ vekili veya temsilcisi ÜNİVERSİTE tarafından tutulacak olan şantiye defterini günlük olarak imzalamak zorundadır. YÜKLENİCİ, bu SÖZLEŞME ile ÜNİVERSİTE’ye karşı yerine getirmesi gereken yükümlüklerle birlikte, Yapı Denetim Kanuna uygun olarak ÜNİVERSİTE tarafından sözleşme imzalanmış bulunan YAPI DENETİM firmasına karşı olan yükümlülüklerini de yerine getirecektir.

Madde 18- KULLANILACAK MALZEME

18.1. Sözleşme kapsamında yapılacak işlerde en az TSE belgesini havi malzemeler, madeni aksam, cihazlar vb. leri kullanılacaktır. Birinci kaliteden olmak üzere en az 3 (üç) malzeme numunesi alternatifli olarak tanıtım dosyaları ve gerektiğinde teknik spesifikasyonu ile birlikte ÜNİVERSİTE’ye gösterecek ve bu malzemenin temin yeri, marka, sınıf, kalite ve diğer özellikleri belirtilecektir. ÜNİVERSİTE’ce yapılan inceleme sonucunda, malzeme uygun görüldüğü takdirde, şekli ÜNİVERSİTE tarafından belirlenecek olan “malzeme onay formu” doldurularak ÜNİVERSİTE ve YÜKLENİCİ tarafından imzalanacak ve hakkedişe eklenecektir. ÜNİVERSİTE söz konusu malzemelerin (beton, demir vb.) fenni özelliklerini tespit amacıyla her türlü gideri YÜKLENİCİ’ye ait olmak üzere uygun göreceği kuruluşlardan test raporu isteyebilir.

18.2. Yukarıda belirtilen şartlara uymayan malzemenin kullanılmasından doğacak her türlü sorumluluk YÜKLENİCİ’ye aittir. YÜKLENİCİ, şantiyeden uzaklaştırılması ÜNİVERSİTE tarafından istenilen malzemeleri bütün giderleri kendisine ait olmak üzere, şantiye dışına çıkaracaktır. Çıkarmadığı takdirde, söz konusu malzemeler ÜNİVERSİTE tarafından şantiye dışına çıkarılacak ve yapılan masraf YÜKLENİCİ’den tazmin edilecektir. Onaysız malzeme kullanıldığının fark edilmemesi sonucu YÜKLENİCİ’ye ÜNİVERSİTE tarafından

yazılı uyarı yapılmamış olması; malzemenin fenni nitelik ve şartları haiz bulunduğu ve Türk standartlarına uyduğu anlamına gelmeyeceği gibi bu hal YÜKLENİCİ’nin sorumluluğunu da ortadan kaldırmayacaktır.

Madde 19- İŞ ve NAKİT AKIŞ PROGRAMI

YÜKLENİCİ, sözleşme imza tarihinden başlayarak en geç 3(üç) iş günü içinde İŞ’lerin miktar, tarih, süre ve sırasını göstermek üzere ayrıntılı iş programı ve nakit akış programını Microsoft Project ile hazırlayarak ÜNİVERSİTE’ye vermek zorundadır. Bu programları düzeltme ve değiştirmeye ÜNİVERSİTE tek yetkilidir. YÜKLENİCİ onaylı iş ve nakit akış programlarını iş süresince ÜNİVERSİTE’nin gerek duyduğu zamanlarda güncelleyecektir. YÜKLENİCİ bu vecibeyi yerine getirmediği takdirde her bir gecikme günü için 500,00 TL (BeşyüzTürkLirası) cezai bedel ödeyecektir.

Madde 20- YÜKLENİCİ PERSONELİ

20.1. YÜKLENİCİ, işin düzenli ve gereği gibi yapılması ve süresinde bitirilmesi için gerekli miktar ve vasıfta personeli işyerinde bulundurmak zorundadır. YÜKLENİCİ’ nin her kampüs ve yerleşkede ayrı ayrı olarak bulundurması gerekli minimum teknik personel aşağıda belirtilmiştir.

İnşaat işleri için;

1 Şantiye Şefi: Mimar, yüksek mimar, inşaat mühendisi veya inşaat yüksek mühendisi en az 10 yıl deneyimli

2 Saha mühendisi/mimarı: Mimar, yüksek mimar, inşaat mühendisi veya inşaat yüksek mühendisi en az 7 yıl deneyimli

1 Elektrik Mühendisi(Sahada görevli): Elektrik Mühendisi, Elektrik Yüksek Mühendisi en az 7 yıl deneyimli 1 Makine Mühendisi (Sahada görevli): Makine Mühendisi, Makine Yüksek Mühendisi en az 7 yıl deneyimli

2 Tekniker: Meslek yüksekokullarının makine, inşaat, elektrik vb. teknik bölümlerinden mezun en az 10 yıl deneyimli

1 İSG Uzmanı: Kanunen hizmet vermeye yetkili İSG Uzmanlık Belgesine sahip en az 5 yıl deneyimli Tüm kampüs ve yerleşkeler için;1 hakkediş ve planlama mühendisi en az 7 yıl deneyimli

Görevlendirilecek teknik personelden en az ikisi (inşaat mühendisi veya inşaat yüksek mühendisi, mimar veya yüksek mimarların) 10 (on) yıl kesintisiz YÜKLENİCİ kendi bünyesinde çalışıyor olma şartını sağlayacaktır.

YÜKLENİCİ, işyerinde bulunduracağı teknik elemanların ve ÜNİVERSİTE’nin muhatabı olacak yetkili imza sahibi veya sahiplerinin isimlerini, özgeçmişlerini, belgeleri ile birlikte SÖZLEŞME’nin imza edildiği tarihten itibaren en geç 1 (Bir) iş günü içinde ÜNİVERSİTE’ye bildirecektir. ÜNİVERSİTE bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra, kabul edip etmediğini var ise değişiklik talebini 2 (İki) iş günü içinde YÜKLENİCİ’ye tebliğ edecektir. YÜKLENİCİ bu tebliğe uymaya mecburdur. ÜNİVERSİTE tarafından bu tebliğ yapılmadığı takdirde, teklif kabul edilmiş sayılacaktır.

20.2. YÜKLENİCİ; yukarıdaki vecibelerini yerine getirmez ise:

1. Teknik eleman bildirimini süresinde vermediği takdirde, her gecikme günü için 1000,00 TL (Bin Türk Lirası) ceza kesilir.

2. İşyerinde (devamlı ve sözleşmede tespit edilen şartlara göre) bulundurulması gereken teknik elemanı (bu elemanlardan birini, birkaçını veya hepsini) bulundurmadığı takdirde; ÜNİVERSİTE tarafından tespit edilecek günler için her bir elemanın aşağıda karşılarında yazılı günlük ceza miktarına göre tahakkuk ettirilecek ceza toplamı kesilir.

Günlük Ceza Miktarı:

İşin devamı süresince Sözleşmeye göre işbaşında bulundurulması gereken:

a. Şantiye Şefi için günde 10.000,00TL (On Bin Türk Lirası)

b. Y. Müh. veya Mühendis, proje sorumlularından her biri için günde 8.000,00 TL (Sekiz Bin Türk Lirası),

c. İş Güvenliği Uzmanı için günde 8.000,00 TL (Sekiz Bin Türk Lirası)

d. Tekniker ve formenlerden her biri için günde 8.000- TL (Sekiz Bin Türk Lirası)

Aşağıdaki Hallerde söz konusu çalışanın yerine ÜNİVERSİTE tarafından 20.1. madde kapsamında kabul edilecek bir çalışanın getirilmiş olması halinde cezai şart söz konusu olmaz.

a. Hastalık sebebiyle işe devam edilmemesi (hastalığa ait raporun Sosyal Güvenlik Kurumu'nca veya resmi tabip tarafından verilmiş olması şarttır.)

b. Yıllık izin kullanılması,

c. İşle ilgili seyahatler, (b) ve (c) maddeleri için ÜNİVERSİTE’nin yazılı müsaadesinin olması şarttır. YÜKLENİCİ, ÜNİVERSİTE'nin verdiği sürede ve onayladığı elemanlarla; proje sorumlusu dâhil ÜNİVERSİTE’nin değiştirilmesine gerek gördüğü teknik elemanları değiştirmek zorundadır. Yapılacak eleman ve işçi değiştirmelerinden dolayı, YÜKLENİCİ, ÜNİVERSİTE'den hiçbir bedel, tazminat ve süre

isteyemez. Ancak ÜNİVERSİTE YÜKLENİCİ’ye eleman ve işçi değişikliği esnasında 1 hafta süresince ceza kesemez.

Madde 21- VERGİ, SİGORTA VE SGK MEVZUATI GENEL ESASLARI

21.1. Bu SÖZLEŞME’nin düzenlenmesinden xxxxx xxxxx vergisi ile uygulanmasından doğan, vergi, resim, harç, ihale karar damga vergisi vb. ne suretle ve ne nedenle olursa olsun veya ne ad altında bulunursa bulunsun Devlet, Belediye, Özel İdare ve/veya herhangi bir merci veya makam tarafından tarh ve tahsil olunan tüm mali yükümlülükler bütün kapsamı ile YÜKLENİCİ’ye ait olup, tutarı YÜKLENİCİ tarafından ilgili yerlere ödenir. YÜKLENİCİ, şantiyelerde SEÇ (Sağlık-Emniyet-Çevre) ve SGK konularında alacağı tüm önlemler, uyulması gereken tüm düzenlemeler işbu Sözleşme’nin “Ek-3” ekinde. yer verilmiş konularda ilgili Bakanlık ve Kurum mevzuatı, direktif ve talimatına uymakla mükelleftir.

21.2. İşin yapılması için gerekli personel istihdamı ve bu personelle YÜKLENİCİ veya taşeronun ilişkisi ÜNİVERSİTE’nin sorumluluk alanı dışındadır. ÜNİVERSİTE ile YÜKLENİCİ arasında İşbu sözleşme ile tesis edilen ilişki Alt İşveren-Üst İşveren veya Aracı İşveren ilişkisi olmadığı gibi hiçbir surette bu şekilde yorumlanmasına da taraflarca izin verilmeyecektir. YÜKLENİCİ’nin veya Taşeronun istihdam ettiği personelin her türlü ücret, fazla mesai, yıllık izin alacağı, tatil gündelikleri, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarından YÜKLENİCİ veya ilgili taşeron sorumludur. YÜKLENİCİ, kendisinin ve taşeronun istihdam ettiği personeli SGK’ya bildirmek ve primlerini ödemekten mesul olup, ihmalinden hiçbir şekilde ÜNİVERSİTE’nin sorumluluğuna gidilemeyeceğini kabul,beyan ve taahhüt eder.. Bu kapsamda YÜKLENİCİ, ÜNİVERSİTE’yi üçüncü kişilerin işçi alacağı talepleri dahil tüm alacak ve tazminat talepleri ile idari veya cezai tüm yaptırımlardan beri kılacağını, ÜNİVERSİTE’nin doğrudan veya dolaylı tüm zararlarını karşılayacağını, ayrıca YÜKLENİCİ kendisinin veya taşeronun istihdam ettiği personelin işçi alacakları, iş kazası tazminatları, SGK primleri veya her türlü İş Hukuku alacakları hususunda Mahkeme kararı ile ÜNİVERSİTE’nin tamamen veya kısmen sorumlu tutulması halinde, ÜNİVERSİTE tarafından yapılan ödemeyi ÜNİVERSİTE’ye hiçbir ihtar, ihbar ve mahkeme ilamına ihtiyaç olmaksızın ÜNİVERSİTE’nin ilk talebinde nakden ve defaten ödeyeceğini peşinen kabul,beyan ve taahhüt eder.Yüklenicinin ÜNİVERSİTE nezdinde doğmuş veya doğacak bir alacağı, hak edişi mevcut ise ÜNİVERSİTE bundan mahsup edebileceği gibi YÜKLENİCİ’nin teminat mektubundan veya bankada tutulan teminatından da bu zararı karşılayabilecektir. Bu seçimlik hak ÜNİVERSİTE’nin tek taraflı iradesine bağlıdır. YÜKLENİCİ taahhüt konusu işin devamı süresince iş yerinde Çalışma ve İş Güvenliğinin gerektirdiği her türlü tedbiri en geniş bir şekilde almakla yükümlü olup bu sebeple meydana gelebilecek tüm zarardan doğrudan tek başına sorumlu olduğunu ve ÜNİVERSİTE’yi beri kıldığını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. YÜKLENİCİ, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bu Kanuna bağlı olarak yürürlüğe girmiş ve girecek olan tüm yönetmelik ve tüzüklerin gerektirdiği her türlü güvenlik önlemini almakla ve yasaların kendisine yüklediği tüm sorumluluğu istisnasız yerine getirmekle yükümlüdür. YÜKLENİCİ’ye ait personelin yahut üçüncü kişilerin, iş başında veya iş yüzünden vefat edenlerin hak sahiplerine veya kazaya uğrayanlara yapılacak tedavi ve sair harcamalar, kendileri ile ailelerine verilecek tazminat tamamen YÜKLENİCİ‘nin sorumluluğundadır.. YÜKLENİCİ yangın ve kazalardan dolayı üçüncü şahıslara doğrudan doğruya sorumludur. Bu kapsamda YÜKLENİCİ, ÜNİVERSİTE’yi üçüncü kişilerin tüm tazminat talepleri ile idari veya cezai tüm yaptırımlardan beri kılacağını, ÜNİVERSİTE’nin doğrudan veya dolaylı tüm zararlarını karşılayacağını, ayrıca ÜNİVERSİTE tarafından üçüncü kişilere veya sair idari mercilere herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalınması halinde ÜNİVERSİTE tarafından yapılan ödemeyi ÜNİVERSİTE’ye hiçbir ihtar, ihbar ve mahkeme ilamına ihtiyaç olmaksızın ÜNİVERSİTE’nin ilk talebinde nakden ve defaten ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

Madde 22- BULUNDURULMASI ZORUNLU MAKİNE, EKİPMAN, İŞGÜCÜ ve MALZEME

22.1. Sözleşme’nin imzalanması ve Yer Teslimi ile, YÜKLENİCİ derhal, makine, teçhizat ve işçi temini, (varsa) malzeme ihzarı çalışmalarına girişip, İşlerin önemi ile uyumlu ve İş Programı’na uygun bir faaliyete başlayacak ve İşlerin süresi içinde tamamlanması için gerekli sayıda yetenekli işçiyi, teknik personeli, malzemeyi, makine, ekipman, teçhizat vb.’ni devamlı olarak İŞYERİ’nde hazır bulunduracak, bunların bozulmasını veya hasar görmesini önleyecek her türlü tedbiri alacaktır. Sözü geçen malzeme, araç gereçler İşlerin tamamlanmasına kadar ÜNİVERSİTE’nin yazılı izni alınmadan İŞYERİ’nden götürülmeyecektir. İşin seyrine göre kullanılan makine, cihaz, takım, teçhizat ve tesisatın cinslerine ve işin süresi ile niteliğine paralel olarak, YÜKLENİCİ, ÜNİVERSİTE’nin onayladığı yeterli sayıda ehliyetli ve tecrübeli işçileri İŞYERİ’nde görevlendirmek zorundadır. İşin gereği olarak ÜNİVERSİTE’nin talep etmesi halinde, bu SÖZLEŞME birim fiyatları etkilenmeksizin eleman sayısını, işin başında verdiği personel sayısını gösterir tablodaki miktarların %25’ini geçmeyecek şekilde arttırmayı peşinen kabul eder. Ancak YÜKLENİCİ, eleman sayısını ÜNİVERSİTE’nin onayı olmadan azaltamaz. YÜKLENİCİ, bunu gerçekleştirmediği takdirde, ÜNİVERSİTE’nin gerekli ilave ekipman, işgücü, tesis ve malzemeyi temin ederek, bunların bedellerini YÜKLENİCİ’den almaya ve/veya hak edişlerinden kesmeye hakkı olduğunu peşinen kabul eder. YÜKLENİCİ ayrıca, ÜNİVERSİTE’nin yukarıda belirtildiği gibi davranabileceği gibi, istediği takdirde, bir kısım İŞLER’i YÜKLENİCİ’den alarak onun nam ve hesabına başkalarına yaptırmasını da kabul eder. Ancak ÜNİVERSİTE’nin böyle bir eylemi YÜKLENİCİ’nin bu Sözleşme ile belirlenen sorumluluklarını değiştirmeyeceği gibi süre, maliyet v.b. yönlerden bir hak da kazandırmayacaktır.

22.2. YÜKLENİCİ, ÜNİVERSİTE’nin İŞYERİ’nde tesis edeceği düzene ve çalışma prensiplerine kesinlikle uymak durumundadır. ÜNİVERSİTE tarafından temin edilen hizmetlerin ve/veya malzemelerin, YÜKLENİCİ’nin kusuru veya yanlış uygulaması sonucu israf edilmesi veya kusurlu ve eksik işlerde kullanılmış olması veya ÜNİVERSİTE’nin ya da başka YÜKLENİCİ’lerin malzeme, tesis ve ekipmanına bir zarar verilmesi halinde bunların bedeli ÜNİVERSİTE tarafından belirlenerek YÜKLENİCİ hak edişlerinden kesilir. YÜKLENİCİ, ÜNİVERSİTE’ nin yazılı onayını almadan hiçbir malzemeyi, makinayı, ekipmanı ve operatörü şantiye sınırları haricine çıkartmayacaktır. ÜNİVERSİTE tarafından temin edilerek YÜKLENİCİ’ ye teslim edilmiş bulunan, fakat kullanıldıktan sonra artan veya hiç kullanılmayan malzeme ve ekipman varsa, bahsi geçen bu malzeme ve ekipman ÜNİVERSİTE’ nin talebi üzerine YÜKLENİCİ tarafından derhal teslim edilecek ve bu hususla ilgili kayıp ve hasarlardan YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.

Madde 23- MALZEME VE TESİS

23.1. Aksi belirtilmedikçe İşlerin ifası ile ilgili olarak gerekli her türlü Tesis, Xxxxxx ve Ekipman, Malzeme, yardımcı malzeme, sarf malzemesi ve aksesuarlar YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir.

23.2. ÜNİVERSİTE tarafından temin edilerek YÜKLENİCİ’ye teslim edileceği açıkça belirtilen Tesis ve Malzemeler (varsa) YÜKLENİCİ tarafından İşyeri’nde (veya belirlenecek başka bir yerde) teslim alınarak kendi malzemesiymiş gibi yedi emin sıfatıyla muhafaza altına alınacaktır. Araç üzerinde teslim alınan Tesis ve Malzemelerin depolanması, istiflenmesi, taşınması ve güvenliğinin sağlanması YÜKLENİCİ’nin sorumluluğundadır. YÜKLENİCİ, ÜNİVERSİTE tarafından temin edilen Malzemeleri azami zayiat oranları ile kullanacak, kullandığı Malzemeler için ÜNİVERSİTE’ye hesap verecek, imalat sonucu ortaya çıkan zayiatı ÜNİVERSİTE’ye iade edecektir. Zayiat oranlarının anlaşılandan fazla olması durumunda, bu oranın üzerindeki zayi Malzemenin maliyeti YÜKLENİCİ’nin hak edişinden, hak edişinin yetmemesi durumunda teminatından kesilecektir.

23.3. Numunesi ÜNİVERSİTE tarafından onaylanmamış, Proje ve Teknik Şartnameler bakımından uygun vasıfta olmayan Tesis ve Malzemeler hiçbir şekilde ihzar edilmeyecek ve kullanılmayacaktır. ÜNİVERSİTE’nin İŞYERİ’nde ya da resmi laboratuvarlarda yapılmasını talep edeceği her türlü deney, masrafları YÜKLENİCİ’ye ait olmak üzere YÜKLENİCİ tarafından yapılacak yahut ÜNİVERSİTE’nin talep ettiği laboratuvarda yaptırılacaktır. YÜKLENİCİ, kullanılmak üzere kendisine ÜNİVERSİTE tarafından verilen malzemeleri amacına uygun kullanmak mecburiyetindedir. Kullanım hatası neticesinde malzemelerin kısmen veya tamamen kullanılamamaları durumunda YÜKLENİCİ ÜNİVERSİTE’ in uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin etmekle yükümlüdür. ÜNİVERSİTE bu durumda uğradığı zarar ve ziyanı YÜKLENİCİ’nin hake dişinden, hak edişinin yetmemesi durumunda teminatından kesebilir.

23.4. Malzemelerin, makina ve ekipmanların İŞYERİ’ne taşınması, İŞYERİ’nde indirilmesi, bindirilmesi ve İŞYERİ içerisindeki her türlü yatay ve düşey taşıma YÜKLENİCİ’nin sorumluğundadır. İşlerin ifası için gerekebilecek her türlü makina ve ekipman (vinç, forklift vs.) YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır. İş iskelelerinin temini ve kurulumu da YÜKLENİCİ’nin sorumluluğundadır.

Madde 24- İŞYERİ VE İŞÇİLERİN GÜVENLİĞİ

YÜKLENİCİ “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” hükümlerini ve işbu Sözleşmenin eki olan İş Sağlığı ve Güvenliği Şartnamesi ve Sağlık, Emniyet ve Çevre Sözleşmesi (Bakınız EK-C) şartlarını aynen yerine getirmek ve her türlü iş güvenliği önlemlerini almakla yükümlüdür, aksi durumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Şartnamesinde belirtilen cezalar uygulanacaktır.

Madde 25- GENEL GECİKME CEZASI ve GECİKME SURESİ

Kabul edilen zorlayıcı sebepler dışında, İşlerin bu sözleşme ile tespit olunan tarihte bitirilmemesi halinde toplam keşif bedelinin %20 (yüzde yirmi) tutarında bedeli aşmayacak şekilde iş bu sözleşmenin 7. maddesinde belirtilen tutarı günlük gecikme cezası olarak YÜKLENİCİ’nin kesin hakkedişinden veya Kesin Teminat Mektubu’ndan kesilir. Bu cezanın Kesin Teminat Mektubundan kesilmesi durumunda, 15 gün içerisinde Kesin Teminat Mektubu YÜKLENİCİ tarafından tama iblâğ edilir. Bu gecikme 10 (On) iş gününü geçerse ÜNİVERSİTE her gün için söz konusu cezayı almaya devam edip 10 (On) iş günü daha beklemek ve bu süre sonunda da iş bitmediği takdirde, SÖZLEŞME’yi bozup teminatı gelir kayıt etmek veya cezalı sürenin devamına müsaade edip etmemek yetkisine sahiptir. Gecikme nedeniyle kesilen ceza toplamı, toplam SÖZLEŞME bedelinin %20’una (yüzde yirmi) kadar tekabül edebilir. Olası tereddütleri engellemek adına taraflar, işbu madde kapsamında düzenlenen cezai şartın TBK’nun 179/II’nci maddesi kapsamında ifaya ekli cezai şart niteliğinde olduğunu, ayrıca ÜNİVERSİTE tarafından ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin işin kabulünün cezai şarttan vazgeçme anlamına gelmeyeceğini kabul ve taahhüt ederler.

Madde 26- KISMİ TAZMİNATLAR:

YÜKLENİCİ taahhüdün devamı sırasında tasdikli iş programına belirtilen tutarda imalatı gerçekleştirmeye mecburdur. Bu miktarda imalat yapmadığı takdirde yapmadığı imalat tutarının %5’lik kısmı tazminat olarak hak edişinden kesilerek emanete alınır, müteakip hakkedişlerde iş programında belirtilen imalat seviyesine eriştiği

takdirde, emanete alınan bu kısmi tazminat kendisine iade edilir. Müteakip hakkedişlerde iş programında belirtilen seviyeye erişilmemesi halinde bu tazminat ÜNİVERSİTE’ce irat kaydedilir. Bu uygulama her hakkediş için uygulanacaktır. Bu maddenin uygulanması sözleşme ve eklerinin diğer müeyyidelerinin uygulanmasına mâni değildir. Olası tereddütleri engellemek adına taraflar, işbu madde kapsamında düzenlenen cezai şartın TBK’nin 179/II’nci maddesi kapsamında ifaya ekli cezai şart niteliğinde olduğunu, ayrıca ÜNİVERSİTE tarafından ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin işin kabulünün cezai şarttan vazgeçme anlamına gelmeyeceğini kabul ve taahhüt ederler.

Madde 27- İMALAT ONAYLARI:

İnşaat bünyesinde yapılacak her imalatın bir örneği YÜKLENİCİ tarafından yapıldıktan sonra, ÜNİVERSİTE tarafından yerinde incelenerek, uygulama ve detay projelerine ve şartnamelerine uygunluğu kontrol edilir. Gerekli hallerde, bu uygulamalarda projelere ve şartnamelere uygunluk sağlanması için değişiklik ve yeniden yapım ÜNİVERSİTE’ce istenebilir. Yapılan örnek imalatlar, ÜNİVERSİTE’ce bu suretle onaylanır ve tutanağa bağlanır. Onaylanan imalatlar, bu şekline ve nefasetine uygun olarak devam ettirilerek tamamlanır. Yapılan imalatlar için örnek imalat formu doldurulur, bu form tasdik edildikten sonra müteakip imalata geçilir. İmalatın tamamlanması sonrası içindeki imalat kalemleri tespit edilemeyecek olan gizli imalatlar (gömülü eleman) için ÜNİVERSİTE kontrollerinin onayı sonrası imalat yapılacaktır.

Madde 28- KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI:

YÜKLENİCİ sözleşme konusu İşlerin iş sahasında bulunacak fosil, para, değerli veya antika buluntular ile jeolojik ve arkeolojik değeri olan objelerden hak iddia edemez. YÜKLENİCİ bu tür objeler bulunduğunda kültür varlıkları hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca işlem yapar ve durumu derhal ÜNİVERSİTE’ye bildirir. YÜKLENİCİ ve çalışanlarının aksi davranışlarından doğacak her türlü sorumluluk münhasıran YÜKLENİCİ’ye aittir. Bu kapsamda ÜNİVERSİTE tarafından üçüncü kişilere veya sair idari mercilere herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalınması halinde ÜNİVERSİTE tarafından yapılan ödemeyi ÜNİVERSİTE’ye hiçbir ihtar, ihbar ve mahkeme ilamına ihtiyaç olmaksızın ÜNİVERSİTE’nin ilk talebinde nakden ve defaten ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

Madde 29- HAKEDİŞLER VE ÖDEME ESASLARI

Yapılacak İşlerle ilgili bu sözleşmede yer alan birim fiyatlar ile ÜNİVERSİTE onaylı uygulama projelerine göre hesaplanacak miktarların çarpılmasıyla YÜKLENİCİ’ye ödenecek tutar hesaplanacaktır. Hakkedişler, ÜNİVERSİTE’nin vereceği tip hakkediş raporu formları üzerinden yapılacaktır. Hakkediş alacakları bir başkasına temlik edilemez. Hakkediş raporu YÜKLENİCİ tarafından en geç içinde bulunulan ayın 15-20’si arasında ÜNİVERSİTE’ye sunulur. İşyeri bildirgesi, SGK prim makbuzları, Poliçe makbuzlarının ve işbu sözleşmede ödemekle yükümlü vergi, resim, harç ve benzeri ödeme belgeleri hakkedişte olmalıdır. Hakkedişler YÜKLENİCİ dilekçesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ÜNİVERSİTE tarafından kontrolü yapılarak onaylanır ve hakkedişin tamamı ödenmesi ÜNİVERSİTE’nin onayından sonra banka kanalı ile YÜKLENİCİ’ye ait …………………

Bankası ……………. Şubesi IBAN numaralı hesaba aktarılacaktır.

Hakkedişlerin ödenebilmesi için, işbu sözleşme ve eklerindeki diğer hususlar saklı kalmak kaydıyla ödenmemiş işçi ücretlerinin, SGK prim borçlarının olmadığı YÜKLENİCİ tarafından belgelendirilmelidir.

Hakkediş onay tarihi itibariyle yapılan işin faturası tanzim edilecektir.

Madde 30- İŞİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI:

30.1. YÜKLENİCİ yapacağı İŞLER’i ÜNİVERSİTE’nin talebine uygun olarak yapmak zorundadır. YÜKLENİCİ, ÜNİVERSİTE’nin kabul etmediği ve onay vermediği herhangi bir işlem, imalat ve/veya tadilat için hiçbir ek bedel talep etmeden ilgili işi söküp ÜNİVERSİTE’nin talimatları doğrultusunda yeniden yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Hakkın kötüye kullanılmaması suretiyle bu tekrarlama, iş ÜNİVERSİTE tarafından onaylanıncaya kadar devam edebilir. Bu yönde doğabilecek gecikme, işin bitim süresinin uzatılmasını gerektirmez.

30.2. İşin ÜNİVERSİTE tarafından geçici olarak durdurulması halinde, durdurulan süre kadar gün işin süresine eklenir. İşe yeniden başlama tarihi ÜNİVERSİTE tarafından YÜKLENİCİ’ye 2 (İki) gün önceden yazılı olarak bildirilir. Gerektiği takdirde ilave mobilizasyon süresi de verilir. İşin 8. maddenin son bendi dışındaki nedenlerle ÜNİVERSİTE tarafından durdurulma süresi bir seferde 1 (Bir) yıldan fazla olduğu takdirde, YÜKLENİCİ’nin işi tasfiye etme hakkı doğar. Bu durumda, sözleşme ve eklerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, YÜKLENİCİ’nin teminatları 3 gün içinde iade edilir ve o tarihe kadar işbu sözleşme kapsamında YÜKLENİCİ tarafından yapılarak eksiksiz tamamlanmış ve ÜNİVERSİTE tarafından kabul edilmiş imalatlar hak ediş yapılarak YÜKLENİCİ’ye ödenir. Bu kapsamda ÜNİVERSİTE tarafından YÜKLENİCİ’ye ödenmiş peşinat bedeli var ise bu bedelden, YÜKLENİCİ tarafından tamamlanmış işler için öngörülen hak ediş mahsup edilir ve bakiye kalan kısım YÜKLENİCİ tarafından nakden ve defaten ÜNİVERSİTE’ye derhal iade edilir.

Madde 31- KESİN HESAP:

İşin geçici kabulünü (veya tasfiye kabulünü) müteakip 30 gün içerisinde, sözleşme birim fiyatları esas alınarak yapılan tüm İşlerin kesin hesapları ÜNİVERSİTE’ye onay için verilecektir. Kesin hesabın yapılmasında YÜKLENİCİ yükümlülüğünü yerine getirmez ise, ÜNİVERSİTE kesin hesabı yapmak veya yaptırmakta serbesttir. YÜKLENİCİ’nin bu hususta bir itiraz hakkı olmayacağı gibi, kesin hesabın yaptırılması için ÜNİVERSİTE tarafından yapılan masraflar YÜKLENİCİ’nin hakedişinden, alacağından veya kesin teminatından kesilerek tahsil edilir. YÜKLENİCİ bu hususu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 32- İŞLERİN İLK MUAYENESİ

İşin bitirildiği YÜKLENİCİ tarafından yazı ile ÜNİVERSİTE’ne bildirilecektir. ÜNİVERSİTE bir hafta içinde işin ilk muayenesini yaparak kabule hazır bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadığına karar verir. İşin geçici kabule hazır olabilmesi için, yapılan İşlerin kusurlu ve noksan kısımlarının işin toplam bedelinin %5'inden (Yüzde beş) fazla olmaması ve aynı zamanda bu kusur ve noksanların yapının işgal ve kullanılmasına mâni olmayacak nitelikte olması şarttır.

Madde 33- GEÇİCİ KABUL

33.1. İlk muayene sonunda, İşlerin SÖZLEŞME ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemine mâni bir durum bulunmadığı tespit edildiği takdirde, ÜNİVERSİTE tarafından bir geçici kabul heyeti teşkil edilir. Geçici kabul heyetinin işyerinde bulunacağı tarih yazı ile YÜKLENİCİ’ye veya YÜKLENİCİ VEKİLİ’ne önceden bildirilir. Geçici kabul heyeti YÜKLENİCİ’nin veya vekilinin müracaatının ÜNİVERSİTE’ye veriliş tarihinden başlayarak 10 (on) gün içinde YÜKLENİCİ veya YÜKLENİCİ VEKİLİ ile İŞLER’i kontrol etmek üzere İŞYERİ’nde bulunur. Geçici kabul heyeti İşlerin SÖZLEŞME, proje, şartname ve teknik gereklere göre yapılıp yapılmadığını, kabule elverişli olup olmadığını inceler ve bu hususta gerekirse bütün giderleri YÜKLENİCİ’ye ait olmak üzere her türlü muayene ve deneyi yaptırabilir. Bu inceleme sonunda, yapım kabule elverişli görülürse usule uygun olarak geçici kabul tutanağı yapılarak, heyet üyeleri ve YÜKLENİCİ veya vekili tarafından İŞYERİ’nde imzalanır. Aksi halde işin geçici kabule uygun bulunmadığı bir tutanakla tespit edilir. YÜKLENİCİ, vekili veya temsilcisi yazılı bildiriye rağmen belirli günde kabulde hazır bulunmazsa kabul ertelenmez, durum geçici kabul tutanağına geçirilir. Muayenede kabule engel olmayan noksan ve kusurlar görüldüğü takdirde bunların neler olduğunu gösteren bir liste tutanağa eklenecek ve bunların karşılarına takdiren ve tahminen düzeltme bedelleri yazılarak tamamlanmaları için uygun bir süre tayin edilecektir. Bu süre gecikme cezasına tabi değildir. Ancak bu süre sonunda noksan ve kusurlar tamamlandığı takdirde yapılmayanlar için karşılarında gösterilen bedeller YÜKLENİCİ’nin hakkeşinden, hakkedişi bulunmaması halinde kesin teminatından kesilerek kabul yapılmış sayılacaktır. Kesintilerin kesin teminat bedelinden karşılanamaması halinde YÜKLENİCİ bakiye kalan bedeli ÜNİVERSİTE’ye hiçbir ihtar, ihbar ve mahkeme ilamına ihtiyaç olmaksızın ÜNİVERSİTE’nin ilk talebinde nakden ve defaten ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

33.2. Geçici kabul tarihi olarak esas alınacak tarih, işin geçici kabule elverişli bir halde tamamlandığı tarih olup, bunu geçici kabul heyeti tespit ederek xxxxxxxx geçirir. Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve giderilmesi de mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybını gerektiren kusur ve noksanlıklar görülecek olursa YÜKLENİCİ’nin payından veya teminatından uygun görülecek bir nefaset bedeli kesilmek şartı ile işi, ÜNİVERSİTE bu hali ile de kabul edebilir. Bu gibi kusur ve noksanlıkların niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul tutanağında gösterilmesi gereklidir. YÜKLENİCİ bu işleme razı olmazsa, her türlü gideri kendisine ait olmak üzere kusur ve noksanlıkları verilen sürede düzeltmek ve gidermek zorundadır.

33.3. Geçici kabul tutanağı ÜNİVERSİTE tarafından onandıktan sonra yürürlüğe girecek; noksan ve kusurlu İşlerin tamamlanması için verilen süre var ise, söz konusu süre tutanağın işyerinde imzalanması tarihinden itibaren başlayacaktır. Geçici kabul işin kesin kabulü anlamına gelmez. İşin erken bitirilmesi halinde, ÜNİVERSİTE geçici kabul işlemi yapabilir. Teminat süresi bu suretle geçici kabulün yapıldığı tarihten itibaren başlar. İşin belirli etaplar halinde biten kısımlarına ait kısmi geçici kabul yapılabilir. Bu aşamada ÜNİVERSİTE mekanik, elektrik ve diğer ince yapım işleri imalatlarına başka bir YÜKLENİCİ ile anlaşarak başlayabilir. Bu doğrultuda YÜKLENİCİ diğer YÜKLENİCİ ile uyumlu ve ÜNİVERSİTE’nin talimatları doğrultusunda çalışması esastır.

Madde 34- BAKIM VE MUHAFAZA DÖNEMİ

34.1. YÜKLENİCİ taahhüdündeki İşlerin bakım ve muhafazasından kesin kabul yapılıncaya kadar sorumludur. Tutanaklar, ÜNİVERSİTE’nin imzası ile geçerli olacaktır. Bu dönemde üçüncü şahısların vereceği zarar ve ziyandan YÜKLENİCİ kendisi sorumlu olacaktır. YÜKLENİCİ, işin devamı süresinde ve işin sonunda çalıştığı alanı temiz ve düzenli tutmak zorundadır.

34.2. YÜKLENİCİ imalat yaptığı mahallerdeki ve imalat artığı oluşan İŞYERİ etrafındaki yol, kaldırım gibi alanlarda temizlik ve sair gerekli düzenlemeleri sürekli ve zamanında yapacaktır. Anılan İŞLER iş sonuna bırakılmayacaktır. Bu hususta YÜKLENİCİ’nin ihmali ya da gecikmesi söz konusu olursa ÜNİVERSİTE gerekli tedbirleri almaya YÜKLENİCİ namı hesabına ister kendi elemanlarıyla isterse üçüncü şahıslara gereğini yaptırıp ÜNİVERSİTE’nin tayin edeceği giydirilmiş maliyetle YÜKLENİCİ’ye rücu edebilecektir.

34.3. SÖZLEŞME konusu iş sırasında veya iş bittikten sonra ÜNİVERSİTE tarafından yapılacak veya yaptırılacak diğer İŞLER esnasında ve sonrasında SÖZLEŞME konusu işle ilgili aksaklık, kusur veya hatalar ortaya çıkarsa, doğrudan ÜNİVERSİTE’nin veya ÜNİVERSİTE’nin diğer yüklenicilerinin sebebiyet verdiği kasti ve kanıtlanabilen haller dışında YÜKLENİCİ hiçbir şekilde ÜNİVERSİTE’yi sorumlu tutmayacaktır. Ayrıca böyle bir durumda, sonradan ortaya çıkan hata ve kusurların giderilmesi gerektiğinde, gereği YÜKLENİCİ tarafından yapılacak olup bunun yanı sıra ÜNİVERSİTE tarafından yapılan veya yaptırılan diğer imalatların da bozulup yeniden yaptırılması söz konusu olursa maddi manevi her türlü sorumluluk ve gereği YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır.

Madde 35- KESİN KABUL

Geçici kabulün yapıldığı tarihten (Kısmi geçici kabul yapılırsa her kısmın geçici kabulünün yapıldığı tarihten) 12 (on iki) ay sonra geçici kabul işlemindeki esas ve şartlara uyularak işin son kontrolü yapılır. Mücbir sebepten dolayı iş durduğu süreler kesin kabul süresine eklenir ancak her halükârda kesin kabul imalatın hakkedişe girdiği tarihten itibaren 12 ay içerisinde yapılır. Kesin kabule bir engel görülmediği takdirde kesin kabul tutanağı İŞYERİ’nde imzalanır. Ancak meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar (böyle durumlar varsa bu husus tutanakla ayrıca belirtilir) dışındaki işin tekniğine uygun yapılmamasına bağlı, geçici kabul esnasında tespit edilmemiş olan veya geçici kabul ile kesin kabul arasında geçen süre içinde ortaya çıkan arıza ve noksanlar mevcut ise bu hususlar tespit edilerek bir liste halinde tutanağa eklenir. Tespit edilen bu arıza ve noksan İşlerin karşılarına takdiren ve tahminen düzeltme bedelleri yazılarak tamamlanmaları için uygun bir süre verilecektir. Bu süre tutanağın işyerinde imzalanması tarihinden itibaren başlayacaktır. Bu süre sonunda arızalı ve noksan İŞLER tamamlanmadığı takdirde yapılmayan işin karşılarında gösterilmiş bedeller YÜKLENİCİ’nin payından veya kesin teminatından kesilerek Kesin Kabul yapılmış sayılır. Açık veya gizli her türlü noksan ve sonradan ortaya çıkan ayıplı imalat YÜKLENİCİ’nin sorumluluğundadır. YÜKLENİCİ’nin bu sorumluluğu ÜNİVERSİTE işi geçici ya da kesin kabul etse dahi kesin kabulden itibaren 2 (iki) yıl müddetle devam eder.

Madde 36- KESİN TEMİNAT, İHTİYAT KESİNTİSİ TEMİNATI ve AYIBA KARŞI TEKEFFÜL TEMİNATI

36.1. Her hak edişten YÜKLENİCİ’nin bu sözleşmeye dayalı yükümlülüklerinin teminatı olarak %10 işin teminatı ile ilgili ihtiyati nakit kesinti yapılacaktır. Yapılan bu kesintiler kesin hesap (son hakkediş) ile ödenecektir.

36.2. YÜKLENİCİ sözleşme bedelinin %5’i’ oranında en az 2 yıllık banka kesin teminat mektubunu ÜNİVERSİTE’ye verecektir. İşlerin devam etmesi esnasında teminat mektubu süresinin tamamlanacak olması halinde YÜKLENİCİ aynı miktarda 1 yıl süreli yeni teminat mektubunu ilk mektubun sona erme tarihinden önce ÜNİVERSİTE’ye teslim edecektir. Aksi halde Üniversite’nin kesin teminatı gelir kaydetmek hakkı saklıdır.

Madde 37- KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ:

Taahhüdün, SÖZLEŞME ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve YÜKLENİCİ’nin bu işten dolayı ÜNİVERSİTE’ye herhangi bir borcunun olmadığı ÜNİVERSİTE’ce tespit edildikten sonra, aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi halinde kesin teminatın iadesi yapılır:

1- Kesin teminatın serbest bırakılması için, kesin hesap, kesin hak ediş ve kesin kabul işlemleri tamamlanmış olmalıdır. Kısmi geçici kabullerde kesin teminat serbest bırakılmaz. Kesin hesabın yapılmaması halinde kesin kabul yapılamaz.

2- YÜKLENİCİ, SÖZLEŞME ve ekleri gereği, tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olmalı, ÜNİVERSİTE tarafından YÜKLENİCİ’nin kesin teminatından kesilmesi gerekli herhangi bir bedel var ise kesilmiş olmalıdır.

3- YÜKLENİCİ’nin emanet işçilerine, taşeronlarına veya ÜNİVERSİTE’ye herhangi bir borcu kalmamış olmalıdır.

4- YÜKLENİCİ tarafından SGK’dan alınmış “İlişiksiz Belgesi” ÜNİVERSİTE’ye teslim edilmiş olmalıdır. 5- ÜNİVERSİTE tarafından Tanıtım Kart’ları (verildiği takdirde) iade edilmiş olmalıdır.

6- SÖZLEŞME’nin düzenlenmesi, uygulanması, yürütülmesi, hizmete girmesi, kabulünün yapılması vb. ile ilgili;

• Damga vergisi,

• Sosyal Güvenlik primleri,

• Çalışanların ücret gelir vergileri,

• Sözleşmenin imza tarihinden sonra inşaat müteahhidine yeniden konacak vergi ve resimler,

• Sözleşmede belirtilen istisnalar dışında sözleşme konusu İŞ’lerin tamamlanması için gerekli tüm vergi, resim, harç, fon ve benzeri giderlerin YÜKLENİCİ tarafından ödendiğine ilişkin makbuz, dekont ve diğer her türlü ödeme belgeleri ÜNİVERSİTE’ye ibraz edilmiş olmalıdır.

YÜKLENİCİ’nin bu iş nedeniyle ÜNİVERSİTE’ye borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminat paraya çevrilerek YÜKLENİCİ’nin borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı YÜKLENİCİ’ye iade edilir.

Madde 38- HÜKÜMLER ARASINDA ÇELİŞME:

Özel Teknik Şartname, Projeler (Sözleşme imza tarihinde projelerin üzerinde ihale aşamasında yapılmış olan değişiklikler tarafların kaşe ve imza tatbiki ile projeler üzerine işlenecek ve projeler yapılmış olan bu değişiklikler ile kabul edilecektir), Sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerdeki hükümler arasında çelişki olması halinde ilgili hükümler ÜNİVERSİTE lehine olacak şekilde uygulanır.

Madde 39- İŞ SAHASININ TEMİZLENMESİ

a. Yer tesliminde iş sahasında var ise;

• İşin yapılmasını engelleyici tüm obje, bina, bina kalıntısı, altyapı vb. şartların ortadan kaldırılması YÜKLENİCİ’ye aittir.

b. İşin tamamlanmasından sonra: İş sahasında YÜKLENİCİ’ye ait var ise;

• Fazla malzeme ile inşaat kalıntılarının kaldırılması,

• Baraka depo gibi geçici tesislerin sökülmesi,

• İş sahasının temizlenmesi,

Vb. ile ilgili tüm İşlerin YÜKLENİCİ tarafından yapılması zorunludur ve bunlarla ilgili tüm masraflar YÜKLENİCİ’ye aittir. Verilen süre içinde istenilen İŞLER yapılmazsa ÜNİVERSİTE bu işleri yaptırmaya ve masrafları %50 (yüzde elli) ceza ilavesi ile YÜKLENİCİ’nin teminatından ve hak edişinden kesmeye yetkilidir. Kesintilerin kesin teminat bedelinden karşılanamaması halinde YÜKLENİCİ bakiye kalan bedeli ÜNİVERSİTE’ye hiçbir ihtar, ihbar ve mahkeme ilamına ihtiyaç olmaksızın ÜNİVERSİTE’nin ilk talebinde nakden ve defaten ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

Madde 40- YAPILARIN KORUNMASI:

Sözleşme kapsamındaki İşlerin yapımı esnasında ve/veya sonrası, çevrede bulunan binaların, altyapıların korunması için alınması gerekli tedbirler YÜKLENİCİ’nin sorumluluğundadır. Bu hususta ÜNİVERSİTE’ye rucu edxxxxxxxx her türlü ceza ve sorumluluk YÜKLENİCİ’ye intikal ettirilecektir.

Madde 41- İŞÇİLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ:

YÜKLENİCİ, ÜNİVERSİTE tarafından, hilesi, görevi başaramaması, liyakatsizliği veya uygunsuz hareketleri görülüp, işbaşında bulunmasında mahzur görülen teknik eleman, kalfa, işçi, taşeron ve hizmetlilerini derhal değiştirmek zorundadır.

Madde 42- İŞÇİLERİN HAKLARI ve MALZEME BEDELLERİ

YÜKLENİCİ, işçi alacakları, taşeron hakkedişleri ile inşaatta kullanılacak malzeme bedellerini zamanında ödemekle yükümlüdür. Zamanında ödenmeyen, işçi alacakları için Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi'nin 33. Maddesi, ihale konusunun özelliğine göre uygulanır. YÜKLENİCİ’ye bağlı olarak çalışan tüm personel ve işçilerin özlük hakları ve her türlü tazminat taleplerinden de işbu sözleşme hükümleri uyarınca münhasıran YÜKLENİCİ sorumludur. Bu kapsamda ÜNİVERSİTE tarafından ödenmek zorunda kalınan bir bedel olması halinde ÜNİVERSİTE söz konusu bedeli YÜKLENİCİ’ye rücu etmek hakkına sahiptir.

Madde 43- ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA VERİLECEK ZARARLAR

YÜKLENİCİ işin yapımı sırasında; her türlü tesis, malzeme, makine, ekipman, imalat, ihzarat ve başka yüklenicilere ait İşlere, şahıslara ve başkalarına ait mülklere zarar verir ve hasar meydana getirirse, bu zararların tek sorumlusunun kendi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.Bu kapsamda YÜKLENİCİ, ÜNİVERSİTE’yi üçüncü kişilerin tüm tazminat talepleri ile idari veya cezai tüm yaptırımlardan beri kılacağını, ÜNİVERSİTE’nin doğrudan veya dolaylı tüm zararlarını karşılayacağını, ayrıca ÜNİVERSİTE tarafından üçüncü kişilere veya sair idari mercilere herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalınması halinde ÜNİVERSİTE tarafından yapılan ödemeyi ÜNİVERSİTE’ye nakden ve defaten ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. Söz konusu zarar ve ziyan karşılıkları, ÜNİVERSİTE’ce tespit edilerek YÜKLENİCİ’nin hak edişinden, yetmezse teminatından kesilir. Kesintilerin kesin teminat bedelinden karşılanamaması halinde YÜKLENİCİ bakiye kalan bedeli ÜNİVERSİTE’ye hiçbir ihtar, ihbar ve mahkeme ilamına ihtiyaç olmaksızın ÜNİVERSİTE’nin ilk talebinde nakden ve defaten ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

YÜKLENİCİ, ÜNİVERSİTE’nin denetimi altında ve talimatları doğrultusunda diğer yüklenicilerle uyumlu çalışmayı peşinen kabul eder. Ayrıca iş süresince ÜNİVERSİTE gerekli gördüğü durumlarda her ne zaman olursa olsun diğer yüklenicilere de iş verebilir. Bu durumda YÜKLENİCİ diğer yüklenicilerin inşaatta çalışmasına engel olmayacak ve ÜNİVERSİTE koordinatörlüğünde iş birliği yapacaktır.

Montajı biten ya da devam eden imalatlarda yüklenicinin kusurları dışında 3.şahısların vermiş olduğu zararlar tutanaklar ile tespit edilip zarar veren firmalardan ya da kişilerden YÜKLENİCİ tarafından tahsil edilir.

Madde 44- ALT YÜKLENİCİ

44.1. YÜKLENİCİ, ÜNİVERSİTE’nin önceden yazılı muvafakatini almak suretiyle bu işin yapımında yükümlülüklerinden gerekli gördüklerini alt yüklenici gerçek veya tüzel kişilere yaptırabilir. ÜNİVERSİTE,

YÜKLENİCİ’nin kendisine bildireceği ALT YÜKLENİCİ’yi kabul edip etmemekte veya herhangi bir zamanda ALT YÜKLENİCİ’nin değiştirilmesini talep etmekte serbesttir.

44.2. ÜNİVERSİTE, alt yükleniciler aracılığıyla yapılmasını sakıncalı gördüğü herhangi bir iş bölümünün doğrudan doğruya YÜKLENİCİ tarafından yapılmasını her zaman isteyebilir. ÜNİVERSİTE, kendisi tarafından onaylanmış olmasına rağmen ALT YÜKLENİCİ tarafından yerine getirilen İşlerin SÖZLEŞME ve şartname hükümlerine uygun olmadığı kanaatine varırsa, YÜKLENİCİ’den bu hususların giderilmesini istemek hakkına sahiptir.

44.3. YÜKLENİCİ, ALT YÜKLENİCİ’ye yaptırdığı İŞLER’de ortaya çıkabilecek arıza, hata ve ayıplar hususunda ÜNİVERSİTE’ye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur. YÜKLENİCİ, İşlerin tümünü ALT YÜKLENİCİ’ye devredemeyeceği gibi, İşlerin bir kısmını alt yüklenicilere verebilmek için de ÜNİVERSİTE’nin yazılı iznini almak zorundadır. ÜNİVERSİTE’nin bu konuda izin vermesi, YÜKLENİCİ’yi SÖZLEŞME ile yüklendiği mecburiyet veya sorumluluklarından kurtarmayacak olup ÜNİVERSİTE’ye karşı YÜKLENİCİ’nin sorumluluğu aynen devam edecektir.. YÜKLENİCİ; alt yüklenicilerin, bunların acentelerinin, personelinin fiil, temerrüt ve ihmallerinden sorumlu olacaktır. ALT YÜKLENİCİ’ye bağlı olarak çalışan tüm personel ve işçilerin özlük hakları ve her türlü tazminat taleplerinden de işbu sözleşme hükümleri uyarınca münhasıran ALT YÜKLENİCİ ve YÜKLENİCİ müteselsilen ve müştereken sorumludur. Bu kapsamda ÜNİVERSİTE tarafından ödenmek zorunda kalınan bir bedel olması halinde ÜNİVERSİTE söz konusu bedeli YÜKLENİCİ’ye rücu etmek hakkına sahiptir.

Madde 45- DEVİR

YÜKLENİCİ, ÜNİVERSİTE’nin yazılı izni olmadan taahhüt konusu işi başkalarına devredemez. Sözleşme ÜNİVERSİTE’nin onayı ile tamamen ve kısmen başkasına devredilebilir. İzinsiz devir halinde sözleşme feshedilerek, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve iş hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 46- TEMLİK

YÜKLENİCİ iş bu SÖZLEŞME’de öngörülen her türlü hak ve menfaatleri üçüncü kişilere devir ve temlik edilemez. Aksi halde herhangi bir protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ÜNİVERSİTE SÖZLEŞME’yi derhal ve tazminatsız olarak feshetmekte serbesttir.

Madde 47- GİZLİLİK

YÜKLENİCİ ve YÜKLENİCİ tarafından işbu sözleşmeye konu İşlerin yapımı için istihdam ettiği tüm personeli/bağlı şirketleri ile ALT YÜKLENİCİ’leri yapımını taahhüt ettiği iş ile bağlantılı olarak elde ettiği her türlü bilgi ve dokumanı özel ve gizli tutacak ve SÖZLEŞME’nin yerine getirilmesi amaçları için gerekebilecek haller dışında, SÖZLEŞME’ye ait ya da SÖZLEŞME’nin uygulanması sırasında öğrenilen hiçbir detayı ifşa etmeyecek ve/veya yayınlamayacaktır. Aksi bir davranış işbu SÖZLEŞME’nin ÜNİVERSİTE tarafından derhal ve tazminatsız feshi nedenidir. YÜKLENİCİ, ÜNİVERSİTE’nin bu sebeple uğradığı/uğrayacağı tüm zararlardan sorumludur.

Madde 48- SÖZLEŞMEDE BULUNMAYAN HUSUSLAR

İş bu sözleşmede bulunmayan hususlarda, ilgili mevzuatlara, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının İnşaat İşlerinde uyguladığı genel hükümler ve teamüllere, ulusal ve uluslararası fen ve sanat kurallarına göre hareket edilir.

Madde 49- SÖZLEŞMENİN FESHİ

Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, YÜKLENİCİ’nin taahhüdünden vazgeçtiğini yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminat ÜNİVERSİTE tarafından gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, iş hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, ÜNİVERSİTE’nin hukuki, cezai ve idari anlamda her türlü hak ve talepleri saklıdır. Sözleşmenin feshine ilişkin olarak, bu Sözleşmenin diğer maddelerinde öngörülen özel hükümler saklı kalmak kaydıyla;

a. YÜKLENİCİ’nin, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçmesi veya bu sözleşme ve eklerinde tayin ve tespit edilen vecibeleri yine sözleşmede yazılı zorlayıcı sebepler olmaksızın kısmen veya tamamen yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin 25. maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, ÜNİVERSİTE’nin en az 15 (On beş) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarını tebellüğüne rağmen söz konusu aykırılığın verilen sürede giderilmemesi halinde ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, ÜNİVERSİTE sözleşmeyi tek taraflı olarak tazminatsız olarak feshedebilir. Sözleşme bu surette bozulduğu takdirde, kesin teminat ÜNİVERSİTE tarafından gelir kaydedilir. YÜKLENİCİ de bu nedenden dolayı herhangi bir hak, alacak ya da tazminat talebinde bulunamaz.

b. Sözleşmenin feshinden dolayı, işin YÜKLENİCİ tarafından ihmali sonucu çıkabilecek zararlara karşılık olmak üzere, YÜKLENİCİ’nin sözleşmenin feshi tarihindeki tüm hakları bloke edilir. ÜNİVERSİTE, işin ikmali için zaruri görüldüğü takdirde, YÜKLENİCİ’nin şantiyede mevcut alet, makine ve diğer tesislerine veya bunların bir

kısmına, mukabilinde kira, amortisman tazminatı gibi herhangi bir bedel ödemek mecburiyetinde kalmaksızın bila bedel vaziyet edebilir. YÜKLENİCİ buna şimdiden muvafakatini beyan eder.

c. Sözleşmenin feshi tarihinden başlayarak 10 (on) gün içinde, o güne kadar yapılmış İşlerin YÜKLENİCİ veya YÜKLENİCİ VEKİLİ (bulunmazsa bu husus tutanakla belirtilir) ve ÜNİVERSİTE kontrolleri tarafından alınacak ölçülere dayanarak işin sonunda değerlendirilmek üzere bir ölçümleme tutanağı yapılır. Ölçümleme tutanağı ile belirlenen imalatın kesin bedeli olarak; SÖZLEŞME birim fiyatı üzerinden hesaplanan bedelin %5 eksiği kabul edilir. Geriye kalan İŞLER, YÜKLENİCİ nam ve hesabına ÜNİVERSİTE tarafından yaptırılır. Bu ihtimalde YÜKLENİCİ, geriye kalan işler bedeli ile ÜNİVERSİTE’nin doğrudan veya dolaylı her ne isim altında olursa olsun bir zararı doğduğu takdirde, bu bedeli de ÜNİVERSİTE’ye nakden ve defaten ödeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

d. ÜNİVERSİTE, haklı gerekçelerin olması halinde işin askıya alınmasını ya da durdurulmasını isteyebilir ya da herhangi bir sebebe dayanmaksızın tazminatsız olarak sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda YÜKLENİCİ herhangi bir kar kaybı ya da tazminat için talepte bulunamaz. İmalat veya herhangi bir malzeme bedel veya bedellerinde YÜKLENİCİ’nin teklifinde bir bedel bulunmadığı takdirde imalat veya malzeme bedeli, Cari Piyasa fiyatları ile yapılacak olan birim fiyat analizi esas alınarak karşılıklı Müzakere edilir ancak bu hususta fiyat belirleme yetkisi Münhasıran Üniversite’ye aittir.

Madde 50- ÜNİVERSİTENİN GÖREVLERİ

ÜNİVERSİTE, sözleşme konusu inşaatların/İşlerin yapılacağı arsayı sözleşme kapsamındaki işlerin yapılması için gerekli olan izinlerin ilgili mercilerden alınmasını müteakip 3 (üç) gün içinde hali hazır durumuyla bir tutanakla YÜKLENİCİ veya YÜKLENİCİ VEKİLİ’ne teslim edecektir. YÜKLENİCİ tarafından, ÜNİVERSİTE’ye onay için teslim edilen rapor, iş programı vb. dokümanlar üzerinde yapılan teknik kontroller teknik bir takım inceleme ve test gerektirmiyorsa en fazla 5 (beş) işgünü içinde tamamlanır. Ancak belgelerde eksiklik bulunması halinde, eksik belgenin tamamlanması talebi tarihi ile bu belgenin tamamlandığı tarih arasında geçecek süre 5 (beş) günlük süreye ilave edilir. Bundan dolayı YÜKLENİCİ herhangi bir süre uzatım talebinde bulunamaz.

YÜKLENİCİ, ÜNİVERSİTE’nin SÖZLEŞME’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

Madde 51- FİYAT, ÜCRET, VERGİLER ve RESİMLERDEKİ ARTIŞLAR

SÖZLEŞME’nin akdinden sonra YÜKLENİCİ KDV oranındaki değişiklikler hariç olmak üzere; akaryakıt, malzeme fiyatlarındaki artışlar, vergi, resim, harç, fon vb. türdeki artışları, enflasyon oranı ve döviz değerindeki değişiklikler, sigorta, Sosyal Güvenlik primleri, taşıma ve işçi ücretlerinde, malzeme, nakliye bedellerinde artışlar olması vb. gibi sebepler nedeni ile teklifinde değişiklik yapamaz, yeni fiyat, ek ödeme, fiyat farkı ya da süre uzatımı isteğinde bulunamaz.

Madde 52- YÜKLENİCİ’NİN ACZE DÜŞMESİ

YÜKLENİCİ şirketin dağılması, iflas ve tasfiyesi grup firması ise grubun dağılması halinde, şirketin veya grubun diğer ortakları teminat da dâhil işin YÜKLENİCİ’ye yüklediği sorumlulukları üzerlerine alarak işi bitirebilir. Aksi halde sözleşme derhal ve tazminatsız olarak fesih edilir ve sözleşmenin feshi ile ilgili 49. maddesi uygulanır. YÜKLENİCİ iflas ederse, iflasın ilanı tarihinden itibaren sözleşme münfesih sayılır ve YÜKLENİCİ’nin kesin teminatı ÜNİVERSİTE’ye gelir olarak kaydedilir ve ilgili kanun hükümleri uygulanır.

Madde 53- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM ŞEKLİ VE YERİ:

Taraflar arasındaki işbu eser sözleşmesi ilişkisinden, Özel Teknik Şartname, Sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Avrupa Yakası Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Madde 54- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

Özel Teknik Şartname, Sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerin hükümlerinde değişiklik yapılması veya sözleşmede hüküm bulunmaması sebebi ile yeni bir hüküm eklenmesi gerektiği takdirde tarafların karşılıklı mutabakatı ile mutabakat metni yazılı olarak düzenlenerek ve imza altına alınarak değişiklik yapılabilir.

Madde 55- KESİN DELİL

Taraflar Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi gereğince ÜNİVERSİTE’nin defter ve kayıtlarının kesin delil niteliğinde olduğunu kabul ederler.

Madde 56- TEBLİGAT ADRESLERİ:

Sözleşmenin 1. Maddesinde belirtilen adresler tarafların kanunen tebligata elverişli adresleri olup, YÜKLENİCİ ile ÜNİVERSİTE arasındaki ilişki kesilinceye kadar bu tebligat adreslerine yapılacak bildiriler ÜNİVERSİTE ve YÜKLENİCİ’ye bildirilmiş sayılacaktır.

İşbu Sözleşmeye ilişkin bildirim ve tebligatlar noter vasıtasıyla yapılacak olup, noter vasıtasıyla yapılmayan bir tebligatın karşı tarafa tebliğine ilişkin ispat yükü tebliğe çıkaran taraf uhdesinde kalacaktır.

Tarafların Sözleşme’ de belirttikleri adreslerinde her hangi bir değişiklik olması halinde, keyfiyet noter marifeti ile karşı tarafa 10 (on) gün içerisinde bildirilmediği takdirde, Sözleşme’ de yazılı olan adreslere gönderilen tebligatlar, muhatabına tebliğ edilmiş sayılacaktır. Gönderilen tebligatın adreste bulunmama/taşınmış olma veya diğer iade sebepleri neticesinde iade edilmesi halinde posta şirketinin tebliğ evrakının üzerine yazdığı iade tarihi tebligat tarihi olarak kabul edilecektir.

Madde 57- SÖZLEŞME EKLERİ:

Aşağıda sayılan sözleşme ekleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup bu eklere aykırılık sözleşmeye aykırılık olarak kabul edilecektir.

Ek-1- Birim Fiyat Listesi

Ek-2- İmalat Notları ve Keşif Listesi Ek-3- İSG Şartname

Ek-4- İmza Sirküleri

İşbu SÖZLEŞME, ek’leri hariç 18 (onsekiz) sayfa 57 (elliyedi) maddeden ibaret olup, tarafların rızalarına uygun olarak 2 nüsha halinde tanzim edilmiş ve …./…./2023 tarihinde imza edilmiştir.

ÜNİVERSİTE YÜKLENİCİ

T.C. ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ ………………