KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN
KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN
İHALE DOSYASI
BARTIN MERKEZ 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Mal Alımı için ihale ilanı
Bartın Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Bartın Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde TR81/14/GPD/0001 Referans Numaralı Bartın Eğitim, İnovasyon ve Test Merkezi - BİM Projesi için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır. İhale 2 Lot şeklinde yapılacaktır.
LOT1: Bartın Eğitim, İnovasyon Ve Test Merkezi Bilgisayar ve Görsel Cihaz Alımı
LOT2: Bartın Eğitim, İnovasyon Ve Test Merkezi Tasarım Yazılımı Alımı
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Bartın Ticaret ve Sanayi Odası-Kırtepe Mahallesi Yukarı Çarşı Caddesi No:20 Kat:3 Merkez BARTIN adresinden, xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx ve xxx.xxxxx.xxx.xx internet adreslerinden temin edilebilir.
Teklif teslimi için son tarih ve saat: 19.07.2016 tarihinde Lot1 için 14:00 , Lot2 için 15:00 olarak belirlenmiştir.
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx ve xxx.xxxxx.xxx.xx’de yayınlanacaktır.
Xxxxxxxxx, 19/07/2016 tarihinde, Lot 1 için saat 14:00’ da ,Lot 2 için saat 15:00 ’da Bartın Ticaret ve Sanayi Odası-Kırtepe Mahallesi Yukarı Çarşı Caddesi No:20 Kat:3 Merkez BARTIN adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.
İrtibat Kişisi: Xxxx XXXX
Tel: (000) 000 00 00
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx
BÖLÜM A: İSTEKLİLERE TALİMATLAR
Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için
İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Kalkınma Ajansı ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve ihalelerin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Kalkınma Ajansı; ihalenin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ihalenin yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Kalkınma Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Madde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler
Sözleşme Makamının;
a) Adı/Ünvanı : BARTIN MERKEZ 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
b) Adresi: BARTIN MERKEZ 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURTKÖY MEVKİİ PK:50 MERKEZ BARTIN
c) Telefon numarası: 0 000 000 00 00 – 000 00 00
d) Faks numarası: 0 378 266 10 15
e) Elektronik posta adresi: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Xxxx XXXX / Elektrik Mühendisi
İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu işin;
a) Projenin Adı: BARTIN EĞİTİM, İNOVASYON VE TEST MERKEZİ PROJESİ
Sözleşme kodu: TR81/14/GPD/0001/Lot 2
Fiziki Miktarı ve türü: LOT2: BARTIN EĞİTİM, İNOVASYON VE TEST MERKEZİ TASARIM YAZILIMI ALIMI
İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: BARTIN MERKEZ 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURTKÖY MEVKİİ PH:50 MERKEZ BARTIN
e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler:
39Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
İhale usulü: Açık İhale Usulü
İhalenin yapılacağı adres: Bartın Ticaret ve Sanayi Odası-Kırtepe Mahallesi Yukarı Çarşı Caddesi No:20 Kat:3 Merkez BARTIN
İhale tarihi: 19/07/2016 Salı
d) İhale saati: 15:00
Madde 4- İhale dosyasının görülmesi ve temini
İhale dosyası Sözleşme Makamının yukarıda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını 50,00TL(ELLİ TürkLirası)bedel mukabili satın alması ve satın aldığına dair makbuzu ihale dosyasında sunması zorunludur.
İstekli ihale dosyasını satın almakla, ihale dosyasını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır. İsteklilerin dosya bedelini Yalnızca Halk Bankası Bartın Şubesi XX00 0000 0000 0000 0000 0000 00 IBAN nolu hesaba "Örnek Firma ihale dosyası bedelidir" açıklamasıyla yatırması gerekmektedir.
İhale dosyasını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması / sunulması halinde, ihale dosyasının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve Sözleşme Makamı ile istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.
Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati
Teklifler aşağıda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla teslim edilebilir:
Tekliflerin sunulacağı yer: Bartın Ticaret ve Sanayi Odası- Kırtepe Mahallesi Yukarı Çarşı Caddesi No:20 Kat:3 Merkez BARTIN
Son teklif verme tarihi (İhale tarihi) : 19/07/2016
Son teklif verme saati : 15:00
Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Xxxxx (son teklif verme) saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz.
Sözleşme Makamına verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)’nun ulusal saat ayarı esas alınır.
Madde 6- İhale dosyasının kapsamı
İhale dosyası aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
Teklif Dosyası (Sözleşme Taslağı, Özel Koşullar, Genel Koşullar, Teknik Şartname, Teklif Sunma Formları, Teklif Değerlendirme Formları ve ilgili satın almaya mahsus diğer belgeler)
Ayrıca Genel Koşulların veya bu talimatların ilgili hükümleri gereğince, Sözleşme Makamının çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine Sözleşme Makamı tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.
İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dosyasında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
Bu talimatların ilgili maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
Şekli ve içeriği bu belgede belirlenen teklif mektubu,
Bu belgede tanımlanan geçici teminat,
Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde konsorsiyum beyannamesi,
İhale dosyasının satın alındığına dair belge,
Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde Konsorsiyumlarda (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir.
k) Sözleşme Makamı tarafından belirlenen ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin (vergi dairesi veya Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir (SM-MM) onaylı son 3 döneme ait bilanço verilmesi gerekmektedir.
4
İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce Sözleşme Makamının yetkili personeli tarafından “aslı Sözleşme Makamı tarafından görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
Sözleşme Makamı yetkilisi tarafından “Aslı Gibidir” yapılması için son tarih ve saat 13/07/2016 saat 13:30 ‘dur.
Madde 8-İhalenin yabancı isteklilere açıklığı
Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihaleler sadece yerli isteklilere açıktır.
Madde 9. İhaleye katılamayacak olanlar
Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen ihalelere katılamazlar;
Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,
İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
(c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
(c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).
Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.
Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve Türkiye’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri.
Ayrıca ihale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
Alt-yüklenicilere izin verilmemektedir. Ancak bu durum, isteklilerin ortak girişim halinde ihalelere katılmalarına engel değildir.
Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Madde 10- İhale dışı bırakılma nedenleri
Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;
İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, konkordato ilan eden veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.
İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.
İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.
İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu Sözleşme Makamı tarafından ispat edilen.
İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.
Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.
9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
11 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen.
Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar
İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
d) Bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.
e) 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre ilgili yasal hükümler uygulanır ve bunların Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilecek diğer ihalelere katılmaları engellenir.
Madde 12- Teklif hazırlama giderleri
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. Sözleşme Makamı, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Madde 13- İhale dosyasında açıklama yapılması
İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dosyasında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden on (10) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, Sözleşme Makamı tarafından yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dosyası alan tüm isteklilere yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. Sözleşme Makamının bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az beş (5) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.
Açıklamada, sorunun tarifi ve Sözleşme Makamının ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilere ihale dosyası içerisinde verilir.
Madde 14- İhale dosyasında değişiklik yapılması
İlan yapıldıktan sonra ihale dosyasında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Sözleşme Makamı tarafından tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi ve bu bildirimin Sözleşme Makamı tarafından yerinde bulunması halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dosyasında değişiklik yapılabilir.
Zeyilname, ihale dosyası alanların tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve ihale tarihinden en az beş (5) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, Sözleşme Makamı ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on (10) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dosyası satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.
Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır.
Madde 15-İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği
Sözleşme Makamının gerekli gördüğü veya ihale dosyasında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.
İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler Sözleşme Makamından herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
Madde 16- Ortak girişim
Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini de teklifleriyle beraber sunacaklardır. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığından, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.
İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. İş ortaklığında pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir.
Madde 17-Alt yükleniciler
İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere (taşeronlara) yaptırılamaz.
Madde18-Teklif ve sözleşme türü
Tekliflerin, götürü bedel veya birim fiyat esaslı olacağı Sözleşme Makamı tarafından belirlenir ve ihale duyurusunda hangi usul ile ihaleye çıkıldığı belirtilir.
Madde 19- Teklifin dili
Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.
Madde 20-Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi TL’dir.
Madde 21-Kısmi teklif verilmesi
Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihalelerde işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.
Madde 22- Alternatif teklifler
İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif sunulamaz.
Madde 23-Tekliflerin sunulma şekli
Teklif Mektubu ve istenildiği hallerde geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan Sözleşme Makamının açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.
Teklifler ihale dosyasında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Sözleşme Makamına (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, Sözleşme Makamı ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve saatine kadar uzatılmış sayılır.
Madde 24-Teklif mektubunun şekli ve içeriği
Teklif, bir Teknik ve bir Mali tekliften oluşur ve bunların ayrı zarflarda teslim edilmesi gerekir. Her bir teknik teklif ve mali teklifin içerisinde, üzerinde belirgin olarak “ASLIDIR” yazan bir asıl nüsha ve üzerinde “KOPYADIR” yazan 1 adet kopya bulunmalıdır.
Teklif mektupları, yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif Mektubunda;
İhale dosyasının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, zorunludur.
Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.
Konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarında, Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.
Madde 25- Tekliflerin geçerlilik süresi
Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreyle geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
İhtiyaç duyulması halinde Sözleşme Makamı, teklif geçerlilik süresinin en fazla 30 gün süre ile uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli Sözleşme Makamının bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. Sözleşme Makamının teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.
Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, söz konusu ihale için istenmişse geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.
Madde 26- Geçici teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler
Sözleşme Makamının isteği doğrultusunda geçici teminat kapsamında, istekliler KDV Dahil teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. KDV Dahil teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.
Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, Sözleşme Makamı tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;
Tedavüldeki Türk Parası.
Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.
İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kont garantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
Madde 27- Geçici teminatın teslim yeri ve iadesi
Teminat mektupları, teklif zarfının içinde tekliflerle birlikte Sözleşme Makamına sunulur. Teminat mektupları dışındaki teminatların Sözleşme Makamının ilgili birimine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
İhale üzerinde kalan istekliye ait teminat mektubu ihaleden sonra Sözleşme Makamınca muhafaza edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.
Madde 28- Son teklif teslim tarihinden önce ek bilgi talepleri
İhale dosyası ve ihale konusu hakkındaki bilgi talepleri yazılı olarak, tekliflerin sunulması için son tarihten 10 gün öncesine kadar Sözleşme Makamına iletilir. Sözleşme Makamı, bilgi taleplerini, tekliflerin sunulması için son tarihten 5 gün öncesine kadar, diğer isteklilerin de bilgi edineceği bir şekilde, internet sayfasında ve Ajansın internet sayfasında duyurur.
Sözleşme Makamı, kendi girişimi ile ya da herhangi bir isteklinin talebi üzerine, teklif dosyası hakkında ek bilgi sağlarsa, bu tür bilgileri, tüm isteklilere aynı anda yazılı olarak gönderecektir. 4
Madde 29- Tekliflerin sunulması
Xxxxxxxxx, teklif davet mektubunda veya ilanda belirtilen son teslim tarihini geçmeyecek şekilde teslim alınmak üzere gönderilmelidir. Teklifler aşağıdaki şekilde teslim edilmelidir:
Taahhütlü posta / kargo servisi) ile Bartın Ticaret ve Sanayi Odası- Kırtepe Mahallesi Yukarı Çarşı Caddesi No:20 Kat:3 Merkez BARTIN
Ya da Sözleşme Makamına doğrudan elden Bartın Ticaret ve Sanayi Odası-Kırtepe Mahallesi Yukarı Çarşı Caddesi No:20 Kat:3 Merkez BARTIN teslim (kurye servisleri de dahil) edilmeli ve teslim karşılığında imzalı ve tarihli bir belge alınmalıdır.
Başka yollarla ulaşılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler, çift zarf sistemi kullanılarak teslim edilmelidir; bir dış paket veya zarfın içerisinde, birinin üzerinde A Zarfı- Teknik Teklif, diğerinin üzerinde B Zarfı-Mali teklif yazan iki ayrı mühürlü zarf olmalıdır.
Mali teklif dışındaki, teknik teklifi oluşturan diğer tüm kısımlar A Zarfının içine konmalıdır, (örn. teklif teslim formu, organizasyon ve metodoloji belgesi, Kilit uzmanlar ve ücreti belgesi, isteklinin beyannamesi, tüzel ve mali kimlik formu).
Bu kuralların herhangi bir şekilde yerine getirilmemesi, (örn. Mühürlenmemiş zarflar ya da teknik teklifte fiyata herhangi bir atıf yapılması) kuralların ihlali olarak değerlendirilecek ve teklifin reddedilmesine yol açacaktır.
Madde 30- Tekliflerin mülkiyeti
Sözleşme Makamı, bu ihale süreci sırasında alınan tüm tekliflerin mülkiyet haklarına sahiptir. Sonuç olarak, teklif sahiplerinin tekliflerini geri alma hakları yoktur.
Madde 31-Tekliflerin açılması
Değerlendirme Komitesince, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır;
Değerlendirme Komitesince bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.
Değerlendirme Komitesi teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan Sözleşme Makamının açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp, mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır.
Hizmet alımı ihalelerinde ise, sadece teknik teklif zarfları açılır ve yukarıda belirtilen hususlar açısından incelenir. Teknik değerlendirme aşamasında eşik puana ulaşamayan teklifler kabul edilmeyeceği için, mali teklif zarfları, teknik değerlendirme tamamlanana kadar açılmaz.
C. bendine göre düzenlenecek tutanaklar Değerlendirme Komitesince imzalanır. Bu tutanakların Değerlendirme Komitesi başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.
Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler Değerlendirme Komitesince hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.
Madde 32-Tekliflerin değerlendirilmesi
Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 30. maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.
Teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.
Ancak,
Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,
İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,
verilen süre içinde tamamlanacaktır.
Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.
Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.
Bu aşamada, mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dosyasında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
En son aşamada isteklilerin mali teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.
Teklif edilen fiyatları gösteren mali teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar Değerlendirme Komitesi tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.
49
İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.
Hizmet alımı ihalelerinde ise idari açıdan uygun teklifler teknik değerlendirmeye alınır. Teknik değerlendirmede, şartnamesinde tanımlanan hizmet alımını yerine getirmek üzere istekli tarafından önerilen; organizasyon ve metodoloji, hizmet sunucusunun deneyimi, kilit uzmanların bilgi ve becerileri dikkate alınarak puanlama yapılacaktır. Teknik değerlendirme sonucu 80 eşik puanın altında puan alan tekliflerin mali teklif zarfları açılmadan istekliye iade edilir. 80 eşik puanı aşan tekliflerin mali teklif zarfları açılarak mali değerlendirme (puanlama) aşamasına geçirilir. Hizmet alımı ihalelerinde, mali tekliflerin açıldığı oturuma isteklilerin katılımı zorunlu değildir. En düşük bedelli teklife 100 puan verilir ve diğer teklifler orantılı olarak puanlandırılır. Teknik değerlendirme ve mali değerlendirme puanları toplanarak teklif toplam puanı hesaplanır.
(Değişik:21.01.2011 tarihli ve 15 sayılı Müsteşarlık Olur’u m.13) Sözleşme Makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç olmak üzere, tüm ihalelerde, sözleşme için kullanılabilecek azami bütçeyi aşan teklifler elenecektir.
İhalenin sonuçlandırılması kriterleri, Teknik Şartnamede belirtilen gerekliliklere uygun olarak incelenecektir. Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde ihale, şartname gerekliliklerini karşılayan uygun teklifler arasında en düşük teklifi veren istekliye verilecektir. Hizmet alımı ihalelerinde ise, ihale toplam puanı en yüksek olan istekliye verilecektir.
Madde 33- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi
Değerlendirme Komitesinin talebi üzerine Sözleşme Makamı, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.
Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz. Sözleşme Makamının açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.
Madde 34-Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği
Değerlendirme Komitesinin kararı üzerine Sözleşme Makamı, gerekçelerini net bir şekilde belirterek, verilmiş olan bütün teklifleri reddetmekte ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Sözleşme Makamı bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
İptal, aşağıdaki durumlarda gerçekleşebilir:
Teklif sürecinin başarısız olması, ön. nitelik açısından ve mali açıdan değerli bir teklif gelmemesi ya da hiçbir teklif gelmemesi;
Projenin ekonomik ya da teknik verilerinin temelden değişmesi;
c) (Değişik:21.01.2011 tarihli ve 15 sayılı Müsteşarlık Olur’u m.14) Teknik açıdan yeterli olan tüm tekliflerin sözleşme için ayrılan azami bütçeyi aşması (Sözleşme Makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç);
50
Süreçte bazı usulsüzlükler meydana gelmesi, özelikle bunların adil rekabeti engellemesi;
İstisnai haller ya da mücbir sebeplerin, sözleşmenin normal şekilde ifasını imkansız kılması. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İhale sürecinin iptal edilmesi
durumunda, Sözleşme Makamı, tüm teklif sahiplerine durumu bildirecektir. Şayet ihale süreci, herhangi bir teklifin dış zarfı açılmadan iptal edilirse, açılmamış haldeki mühürlü zarflar, teklif sahiplerine iade edilecektir.
Sözleşme Makamı, hiçbir durumda ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın ihale sürecinin iptal edilmesiyle ortaya çıkan zarardan ve kar kaybından bu konuda önceden uyarılmış olsa bile, sorumlu tutulamaz.
İhale sürecinin iptal edilmiş olması, Sözleşme Makamının Kalkınma Ajansı’na karşı olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Madde 35- Etik Kurallar
Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamında Sözleşme Makamının gerçekleştirdiği ihalelerde aşağıda belirtilen etik kurallara uyulması zorunludur;
Tetkik, inceleme, netleştirme ve değerlendirme süreçlerinden herhangi birinde, istekli tarafından teşebbüs edilecek gizlilik esasını bozma ve bilgi sızdırma çabası, rakiplerle yasadışı yollarla uzlaşma eylemleri, Değerlendirme Komitesi’ni ya da Sözleşme Makamını etkilemeye çalışması, teklifin reddedilmesiyle sonuçlanacak ve hatta idari ceza almasına sebep olacaktır.
İstekli, herhangi bir potansiyel çıkar çatışmasından etkilenmemeli ve diğer teklif sahipleriyle ya da proje kapsamındaki diğer kimselerle hiçbir şekilde bağlantı kurmamalıdır.
Bir teklif verilirken, aday veya istekli, meslek ve iş hayatının gerektirdiği şekilde tarafsız ve güvenilir bir şekilde davranmalıdır.
Etik kurallara uyulmaması, adayın, isteklinin veya yüklenicinin Kalkınma Ajanslarınca düzenlenen diğer destekleme faaliyetlerinden de dışlanmasına neden olabilir.
Madde 36- İtirazlar
İhalenin sonuçlandırılması sürecinde oluşan bir hata ya da usulsüzlükten dolayı zarara uğradığına inanan teklif sahipleri, Sözleşme Makamına (Kalkınma Ajansı’na bildirmek suretiyle) doğrudan dilekçe yazabilirler. Sözleşme Makamının şikâyetin alınmasını takip eden 90 gün içerisinde bir cevap vermesi gerekmektedir.
Böyle bir durumdan haberdar edildiği takdirde, Xxxxınma Ajansı, Sözleşme Makamı ile bağlantıya geçerek görüş bildirmeli ve şikâyetçi (istekli) ile Sözleşme Makamı arasında oluşan soruna dostane bir çözüm getirerek işleri kolaylaştırmaya çalışmalıdır.
Eğer yukarıda anlatılan yöntem başarılı olmazsa; istekli, olayı Sözleşme Makamının bağlı olduğu ulusal yargı sistemine intikal ettirme hakkına sahiptir.
Okudum, kabul ediyorum. .../.../200...
İmza Teklif Veren
51
BÖLÜM B: TASLAK SÖZLEŞME (ÖZEL KOŞULLAR) VE EKLERİ
MAL ALIMI SÖZLEŞMESİ
Bir tarafta
BARTIN MERKEZ 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURTKÖY MEVKİİ PK:50 MERKEZ BARTIN (“Sözleşme Makamı”), ve
Diğer tarafta
< Tedarikçinin/Hizmet Sunucusunun/Yapım Müteahhidinin Tam Resmi Adı >
< Hukuki statüsü / ünvanı > 2
< Resmi tescil numarası >3
<Açık resmi-tebligat adresi>
<Vergi dairesi ve numarası>, (“Yüklenici”) olmak üzere, taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: ÖZEL KOŞULLAR
Madde (1) Konu
Bu Sözleşmenin Konusu XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx ‘xxx Xxxx Xxxxxxxxx Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında sağlanan mali destek ile yapılacak olan BARTIN EĞİTİM, İNOVASYON VE TEST MERKEZİ ’nde kullanılmak üzere TASARIM YAZILIMI ALIMI’ dır.
Madde (2) Sözleşmenin Yapısı
Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik sırasına göre, Özel Koşullar (“Özel Koşullar”) ve aşağıdaki Eklerde belirtilen koşullardan oluşan şartların, gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir:
Ek-1: Genel Koşullar
Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)
Ek-3: Teknik Teklif
Ek-4: Mali Teklif (Bütçe Dökümü)
Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler
Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda belirtilen öncelik sırasına göre uygulanır.
Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda.
Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz.
Madde (3) Sözleşme bedeli ve Ödemeler
Sözleşme Bedeli: KDV dahil ……………………………........………………………………………….(rakam ve yazıyla) Türk Lirası ’dır.
Sözleşme kapsamında ön ödeme yapılmayacaktır.
Mal alımı sözleşmelerinde: ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben yapılacaktır. Malın teslimi, kurulumu ve test edilmesinin ardından Yüklenici İdareye vereceği dilekçe ile söz konusu malın İdare tarafından kurulacak Kabul Komisyonu tarafından kontrol edilerek kesin kabulünün yapılmasını talep edecektir. Komisyon bu talep üzerine 10(on) takvim günü içerisinde inceleme yapacak ve kabul gerçekleşirse 10(on) takvim günü içerisinde de ödeme yapılacaktır.
Madde (4) Başlama tarihi
Uygulamaya başlama tarihi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarih şeklindedir.
Madde (5) Uygulama Süresi
Sözleşmenin taraflarca imzalanmasının ardından malların tedarik süreleri de göz önünde bulundurularak teslim süresi 20(yirmi) takvim günüdür.
Madde (6) Sözleşme Bedeline Dahil Giderler
Alımı yapılacak olan malın paketlenmesi, nakliyesi, nakliye sigortası, kurulum ve montajı, kesin kabulü takiben asgari 2 yıl garantisi ve her türlü damga vergisi, vergi, harç sigorta bedelleri ile KDV bu sözleşme bedeline dahildir.
Madde (7) Kesin Teminat
Sözleşme Makamının isteği doğrultusunda kesin teminat olarak, ihale üzerinde kalan istekli KDV Dahil teklif ettiği bedelin %6’sından az olmamak üzere kendi belirleyeceği tutarda kesin teminat verecektir. Bu hüküm gereğince Yüklenici, …………………………..…..(rakam ve yazıyla)………………………………………... TL’yi kesin teminat olarak vermiştir. Kesin Teminat en az 24 ay sürelidir.
Kabul Komisyonu tarafından kesin kabulün yapılmasından 2(iki) yıl sonra Kesin Teminat Yükleniciye iade edilecektir.
Madde (8) Xxxxxxx ve Kesintiler
Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği takdirde idarece on (10) gün süreli gecikme ihtarı verilecek olup ayrıca gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0.6 (binde altı)'sı oranında gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Yükleniciye ceza uygulanması halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
Madde (9) Sözleşmenin Devir ve Fesih Şartları
Sözleşme, hiçbir şekilde başka bir yükleniciye devredilemez. Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde (10) Yüklenicinin Sorumluluğu
Malın sözleşme esaslarına göre teslim yerine teslimi, kurulumu ve montajı, test edilmesi ve cihazların 2(iki) yıl süreyle bakım onarımlarının yapılması Yüklenicinin sorumluluğundadır.
Madde (11) Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar
Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur.
Madde (12)Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakım, Yedek Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait Şartlar
Tüm montajı yapılan makine ve ekipmanlara ait garanti belgeleri, çalışma talimatları yüklenici tarafından onaylatılıp, geçici kabul tarihi itibariyle İdareye teslim edilecektir.
Madde (13)Garanti İle İlgili Şartlar
Garanti: Yüklenici tarafından teslim edilecek malların Kesin Kabulünden sonra asgari 24 ay garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir.
Garanti süresi boyunca; Yüklenici tarafından, malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımı her türlü sarf malzemesinin bedeli Yükleniciye ait olmak üzere sağlanacaktır.
Garanti Süresi Sonrası Bakım, Onarım ve Yedek Parça Temini; Garanti süresi sonrası yedek parça temininde malzeme ile gerektiği takdirde bakım ve onarım ile ilgili ödeme idarece yapılacaktır.
Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle mallarda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenicinin bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkânsız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise, Yüklenici, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır.
Madde (14) İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları
İşin teslim edilme yeri Bartın ili Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde, E28c19a3c pafta, 729 parsel üzerinde bulunan Bartın Eğitim, İnovasyon ve Test Merkezidir.
Yüklenici kesin kabulün yapılması için yazılı olarak İdare’ye başvuruda bulunur. Ancak sözleşme konusu iş yüklenici tarafından İdare’ye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemi yapılmaz. Bu işte kısmi kabul yapılmayacaktır.
Madde (15) İletişim-Tebligat Adresleri
Sözleşme Makamı ve Tedarikçi arasındaki bu sözleşme ile ilgili tüm yazışmalarda sözleşmenin başlığı ve kimlik numarası belirtilecektir. Yazışmalar, bu sözleşmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. Tarafların adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat yapılamamasından sorumluluk kabul edilmez.
Madde (16)Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Xxxxınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşleri Satınalma ve İhale Usul ve Esaslarına, burada hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.
Madde (17) Sözleşmenin tabi olduğu hukuk ve dili
17.1Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir.
17.2Sözleşmenin dili; taraflar arasındaki bütün yazılı iletişim Türkçe yapılır.
Madde (18) Anlaşmazlıkların giderilmesi
Bu sözleşmeyle ilgili ya da bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir şekilde çözümlenemeyen herhangi bir anlaşmazlık Zonguldak mahkemelerince çözülür.
İş bu sözleşme, bir tanesi Sözleşme Makamı diğeri ise Yüklenicide kalacak şekilde, iki asıl nüsha olarak hazırlanmıştır.
Yüklenicinin Sözleşme Makamının
Adı: Adı:
Unvanı: Unvanı:
İmzası: İmzası:
Tarih: Tarih:
53
SÖZ. EK-1: GENEL KOŞULLAR SözEK:01
Kalkınma Ajansları Tarafından Finanse Edilen Projelerde Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşi Sözleşmelerine İlişkin
GENEL KOŞULLAR
Genel Koşullar hiçbir şekilde değiştirilemez. Değişiklik yapılması gereken maddeler Özel Koşullarda verilir. Özel Koşulların Genel Koşullara göre hukuksal önceliği vardı
BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
Madde 1) Tanımlar ve Genel Kurallar
Sözleşmede yer alan aşağıdaki sözcük ve terimler yanlarında gösterilen anlamı taşıyacaklardır.
İdari emir/talimat: (Sözleşmeye konu işin yürütülmesiyle ilgili olarak) Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye verilen her türlü talimat veya emir.
Yüklenici: Sözleşme konusu işleri yerine getirmeyi bir sözleşme altında taahhüt eden taraf.
Sözleşme: Mali destek sözleşmesi kapsamındaki işlerin yerine getirilmesi için taraflar arasında bağıtlanan ve gerek bu Genel Koşulları gerekse sözleşmenin ilişiğindeki bütün ekleri ve dokümanları da kapsayan imzalanmış anlaşma.
Sözleşme Makamı: Yüklenici ile sözleşmeyi bizzat bağıtlayan ya da sözleşmenin kendi adına bağıtlandığı kamu hukukuna veya özel hukuka tabi gerçek ya da tüzel kişilik.
Sözleşme bedeli: Özel Koşulların 3. Maddesinde belirtilen tutar.
Ay/Gün: takvim ayı/günü.
Genel zarar-ziyan bedeli: Sözleşmede evvelce belirtilmemiş olan ve taraflardan birinin sözleşmeyi ihlal etmesi nedeniyle zarar gören diğer tarafa tazminat olarak ödenmek üzere yasal yollarla ya da tarafların karşılıklı anlaşmasıyla kararlaştırılan tutar.
Maktu zarar-ziyan bedeli: Sözleşmenin tamamının veya bir kısmının yerine getirilmemesi halinde zarar gören tarafa diğer tarafça ödenmek üzere sözleşmede belirtilen tazminat.
Proje: Sözleşmeye konu işin yerine getirilmesiyle ilgili bulunan proje.
Proje Yöneticisi: Sözleşmenin uygulanmasını Sözleşme Makamı adına izlemekle sorumlu gerçek / tüzel kişi.
54
Sözleşme konusu iş: Yüklenici tarafından Sözleşme altında yerine getirilecek mal temini, hizmet ve yapım işleri ile ilgili faaliyetler.
İş tanımı (Teknik Şartname): Sözleşme Makamı tarafından hazırlanan ve ekte sunulan, Sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesine ilişkin şartları, gerekleri ve/veya hedefleri tanımlayan, uygun veya ilgili bulunan durumlarda Yüklenicinin kullanacağı yöntemleri ve kaynakları ve/veya ulaşacağı sonuçları belirten doküman.
Sözleşmedeki sürelerde son günün tatil gününe rastlaması halinde, süre takip eden işgününe kadar uzar.
Metnin içeriğinin ve bağlamının imkân verdiği durumlarda tekil sözcüklerin çoğul anlamı, çoğul sözcüklerin de tekil anlamı kapsadığı addedilecektir.
Kişileri veya tarafları belirten sözcüklerin firmaları, şirketleri ve tüzel kişiliğe sahip bütün kuruluşları içerdiği addedilecektir.
Madde 2) Bildirimler ve yazılı haberleşmeler
Yazılı bir haberleşme belgesinin alınması için belirlenmiş bir son tarihin bulunduğu durumlarda, gönderici söz konusu yazılı haberleşme belgesinin alındığının karşı tarafça teyit edilmesini istemelidir. Bununla birlikte, gönderici her durumda yazılı iletişim belgesinin zamanında alınmasını sağlamak için gerekli bütün tedbirleri önceden almalıdır.
Sözleşme gereğince herhangi bir kişi tarafından iletilecek bütün bildirimler, kabuller/rızalar, onaylar, belgeler veya kararlar aksi belirtilmedikçe yazılı olacak ve bunların iletilmesi makul sebepler olmadıkça geciktirilmeyecek veya iletilmelerinden kaçınılmayacak, bütün sözlü talimatlar yazılı olarak teyit edilecektir.
Madde 3) Sözleşmeye davet
İhale üzerinde kalan istekli yazılı olarak sözleşme imzalamaya davet edilecektir. Yazının postaya verilmesini takip eden yedinci (7.) gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır. Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle Sözleşme Makamı adresinde de tebliğ edilebilir.
İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde kesin teminatı vererek (kesin teminat istenen işlerde) sözleşmeyi imzalaması şarttır.
Madde 4) İhalenin sözleşmeye bağlanması
Sözleşme Makamı tarafından ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, Sözleşme Makamı adına yetkili kişi ve yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.
5
Madde 5) Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d),
(e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı süresi içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.
Yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve
(g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir.
Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir ve ihale kararı iptal edilir.
Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli, Sözleşme Makamının ve Xxxxınma Ajanslarının gerçekleştireceği diğer ihalelere katılmaktan üç yıl süreyle yasaklanır.
Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir.
Yüklenici, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın izin vermediği insan ve çevre sağlığına zarar verici nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili mevzuatın izin verdiği malzeme ve yöntemler ise, öngörülmüş tedbirler alınarak ve usulüne uygun şekilde kullanılabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, Sözleşme Makamının ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.
Madde 6) Sözleşme yapılmasında Sözleşme Makamının görev ve sorumluluğu
(1) Sözleşme Makamının sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 3. Maddede yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş (5) gün içinde, on
(10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu Sözleşme Makamına ve Xxxxınma Ajansına bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.
(2) Bu takdirde geçici teminatı geri verilir.
Madde 7) Sözleşmenin Devri, Alt Sözleşme
Yüklenici, hizmetlerin yerine getirilmesini üçüncü bir şahsa/tarafa vermek üzere sözleşmeyi devredemez, alt sözleşme (taşeron sözleşmesi) yapamaz. Sözleşmenin devri, taşerona verilmesi sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir.
56
SÖZLEŞME MAKAMININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 8) Bilgi/doküman temini
Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Yükleniciye temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Sözleşme Makamına iade edilecektir.
Sözleşme Makamı, sözleşmenin başarıyla yürütülmesi bakımından Yüklenicinin makul olarak talep edebileceği bilgileri ona temin etmek için Yüklenici ile mümkün olduğu ölçüde işbirliği yapacaktır.
Sözleşme Makamı, sözleşmenin şaibeden uzak, etkin ve saydam işleyebilmesi için gerekli her türlü belgelenin temin edilmesini istemeye yetkilidir ve aynı zamanda gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür.
YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 9) Genel yükümlülükler
Yüklenici, yürürlükteki mevzuata ve karşılıklı akdedilen sözleşmeye uygun olarak işi yürütecektir. Yüklenici, faaliyetleri veya mevcut düzenlemelere aykırı davranışları ve faaliyetleri nedeniyle doğabilecek taleplerin ve müeyyidelerin tek sorumlusu olmayı peşinen kabul eder.
Yüklenici sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Sözleşme Makamına temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Yükleniciye iade edilecektir. Sözleşme Makamı’nın talep etmesi halinde söz konusu belgenin bir örneği ücretsiz olarak temin edilecektir. Sözleşme konusu işin yürütülmesi süresince kat edilen aşamalar ve detaylar Sözleşme Makamına en kısa zamanda bildirilecektir.
Yüklenici, yürürlükte bulunan bütün yasa ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirecek ve kendi personelinin, sorumlu olduğu kişilerin ve yerel çalışanlarının da bu yasa ve yönetmeliklere uymasını sağlayacaktır. Yüklenici, kendisinin, çalışanlarının ve sorumlu olduğu kişilerin söz konusu yasa ve yönetmelikleri ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkacak her türlü talep, soruşturma, kovuşturma ve dava karşısında Sözleşme Makamı’nın zarar görmeyeceğine peşinen kefil olacaktır.
Yüklenici sözleşmeye konu işi azami özen, dikkat ve ihtimamı göstererek ve en iyi mesleki uygulamalara ve teamüllere riayet ederek gerçekleştirecektir.
Yapım işlerinde geçerli olmak üzere, sözleşmeye konu işin yürütülmesi süresince, Yüklenici, deneyimli bir Yüklenici tarafından önceden öngörülemeyecek fiziksel durumlar veya yapay engellerle karşılaşırsa ve ek maliyetlerin gerekeceği ve/veya sözleşmenin uygulanma döneminin uzayacağı sonucu ortaya çıkarsa, Yüklenici süre uzatımı ve ek ödeme için taleplerle ilgili iş bu Genel Koşullardaki maddelere uygun olarak Sözleşme Makamını bilgilendirilecektir. Engelin şiddetine göre taraflar gerekli tedbirleri gecikmeksizin almak, değişikliği yapmak veya sözleşmenin feshine gitmek hususunda karara varırlar.
Verilen teklifin Sözleşmeye konu iş için gereken tüm standart araştırmaların yapılarak verildiği kabul edilir.
57
Yüklenici, Proje Yöneticisinin sözleşmeye konu işin mevzuata ve sözleşme kurallarına uygun olarak yürütüldüğünü tespit edebilmesi ve gereken idari emirleri verebilmesi için Sözleşme Makamı’nın veya temsilcisinin iş mahalline girişini sağlamakla ve iş mahallinin güvenliğini sağlamakla mükelleftir.
Eğer Yüklenici verilen idari talimatın içerdiği şartların Proje Yöneticisi’nin yetkilerinin veya sözleşmenin kapsamının dışında olduğu kanaatindeyse, bildirim süresiyle ilgili kısıtlamaları da göz önünde bulundurarak, emri aldığı tarihten itibaren 10 gün içinde bu kanaatini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir. İdari talimatın yerine getirilmesi bu bildirim münasebetiyle askıya alınmayacaktır.
Şayet Yüklenici iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu bir konsorsiyum ya da ortak girişimden oluşuyorsa, bu kişilerin tümü sözleşme hükümlerini yerine getirmekten müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. Bu sözleşmede öngörülen amaçlar çerçevesinde konsorsiyum ya da ortak girişim adına hareket etmek üzere tayin edilmiş bulunan kişi konsorsiyumu bağlama ve ilzam etme yetkisine sahip olacaktır.
Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı rızası olmaksızın konsorsiyum ya da ortak girişimin yapı ve bileşiminde yapılacak her türlü değişiklik sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir.
Kalkınma Ajansı ile Sözleşme Makamı arasındaki sözleşme hükümleri uyarınca Yüklenici, Kalkınma Ajansı’nın mali katkısının yeterli ölçüde tanıtım ve reklâmının yapılması için gerekli bütün adımları atacaktır. Bu adımların Kalkınma Xxxxxx tarafından tanımlanan ve yayımlanan tanınırlık ve görünürlük kurallarına uyması gereklidir.
Tasarım bileşeni olan sözleşmelerde; Yüklenici, yapım işlerinin tasarımını deneyimli tasarımcılardan yararlanarak, Sözleşme Makamı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak yürütecek ve bu işlemlerin sorumluluğunu üstlenecektir. Özel Koşullar ve Teknik Şartname hükümleriyle uyumlu olarak gerekli teknik dokümanları hazırlamak zorundadır. Bu dokümanlar Özel Koşullara uygun olarak onay için Proje Yöneticisine sunulur ve Sözleşme Makamının istemi doğrultusunda kusurların, ihmallerin, eksikliklerin, belirsizliklerin ve diğer tasarım hatalarının düzeltilmesi Yüklenici tarafından maliyeti kendisine ait olmak üzere yapılır. Yüklenici, Sözleşme Makamının personelini eğitir Özel Koşullara uygun olarak ayrıntılı kullanım ve bakım elkitaplarını teslim eder ve bunları güncel halde tutar.
Yüklenici işleri kendisi yönetecektir veya bu işi gerçekleştirmek üzere bir vekil temsilci atayacaktır. Bu şekildeki atamalar onay için Sözleşme Makamına sunulacaktır. Onay makul sebeple herhangi bir zamanda geri çekilebilir.
Yapım işlerinde geçerli olmak üzere Özel Koşullar gerektiriyorsa Yüklenici, sözleşmenin uygulama programını hazırlayarak Sözleşme Makamının onayına sunacaktır. Program en azından aşağıdakileri ihtiva edecektir:
Yüklenicinin işlerin yürütülmesini önerdiği sıra;
Çizimlerin teslim alınması ve kabul edilmesi için son teslim tarihi;
Yüklenicinin işlerin yürütülmesi için önerdiği yöntemlerin genel bir tanımı;
Sözleşme Makamının ihtiyaç duyabileceği daha geniş bilgi ve ayrıntılar
58
Onay için Sözleşme Makamına sunulmak zorunda olan programın tamamlanma zaman sınırı Özel Koşullarda belirtilir. Özel Koşullarda, Yüklenicinin teslim etmek zorunda olduğu ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemelerin bir kısmına veya tamamına uygulanabilecek zaman sınırları yer alır. Sözleşme Makamının uygulama programı, ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemeleri onay ve kabul etme süreleri de Özel Koşullarda yer alır. Sözleşme Makamının programı onaylaması, Yüklenicinin bu sözleşme altındaki hiçbir yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Sözleşme Makamı onayı olmadan programda hiçbir maddi değişiklik yapılmayacaktır. Bununla birlikte işlerin ilerlemesi programa uymazsa, Sözleşme Makamı Yükleniciye programı gözden geçirme talimatı verebilir ve gözden geçirilmiş programı onay için kendisine sunmasını isteyebilir.
Yapım işlerinde geçerli olmak üzere yüklenici Özel Koşullarda belirtilen usullere ve zamanlamaya göre geçici işler de dahil olmak üzere çizimler, belgeler, örnekler ve/veya modeller ile sözleşmenin uygulanması için Sözleşme Makamının makul olarak ihtiyaç duyabileceği çizimleri onay için Sözleşme Makamına sunacaktır. Onay kararının 30 gün içinde bildirilmemesi halinde onaylanmış kabul edilecektir.
Yüklenici, Sözleşme Makamının tesislerin tüm bölümleri için bakım yapabilmesi, çalıştırması, ayarlaması ve onarması için ihtiyaç duyacağı bakım ve kullanma kılavuzlarını, çizimlerle birlikte sağlayacaktır.
Yapım işlerinde geçerli olmak üzere kazı veya yıkım sırasında bulunan eski eserler, antikalar gibi tarihi ve kültürel değere sahip nesneler, akademik öneme sahip diğer nesneler ya da değerli madenlerden yapılmış nesneler, meri mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili mercilere teslim edilmek üzere Sözleşme Makamına teslim edilecektir.
Yüklenici, sözleşmenin yürütülmekte olduğu şartlarla ilgili tevsik edici kanıtları talep edilmesi halinde Sözleşme Makamı’na temin edecektir. Sözleşme Makamı/Proje Yöneticisi, olağandışı ticari giderlerden kuşkulandığı her durumda kanıt bulmak için gerekli addettiği belge incelemelerini veya sözleşme konusu iş mahallindeki kontrolleri yapmaya yetkilidir. Yüklenici, Proje Yöneticisinin kontrol ve değerlendirme görevini yerine getirebilmesi için gerekli uygun imkânı sağlar.
Yüklenicinin sağladığı, tüm donanım, geçici yapılar, tesis ve malzeme, iş sahasına getirildiğinde, sadece işlerin yürütülmesi amaçlı addedilir ve Yüklenici, Proje Yöneticisinin rızası olmadan, bunları ya da herhangi bir kısmını, iş sahası dışına çıkaramaz.
Madde 10) İş ahlakı / davranış kuralları
Yüklenici, gerek mesleğine ilişkin iş ahlakı ve/veya davranış kurallarına gerekse doğru muhakeme ve takdir yetkisine uygun olarak, Sözleşme Makamı’na karşı her zaman bağlılıkla, tarafsızlıkla ve sadık bir uzman olarak hareket edecek, Sözleşme Makamını zor duruma düşürecek tutum ve davranışlardan kaçınacaktır. Aksi durumda Sözleşme Makamı, Yüklenicinin sözleşme altında tahakkuk etmiş hakları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmeyi feshedebilir.
Yükleniciye sözleşme altında yapılacak ödemeler, Yüklenicinin sözleşme kapsamındaki işleri yerine getirmesi karşılığı düzenlenecek hak edişler sonucu veya mal teslimi sonucu yapılacak ödemelerden ibaret olup başka herhangi bir ödeme yapılamaz.
59
Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadığı takdirde, sözleşmede veya projede kullanılan ya da sözleşme veya proje amaçlarıyla yararlanılan patentli veya koruma altına alınmış hiçbir malzeme veya prosesle ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hiçbir imtiyaz bedeli, ödül veya komisyon alma hakkına sahip değildir.
Yüklenici ve personeli gerek sözleşme süresince gerekse sözleşmenin bitmesinden sonra mesleki gizlilik koşullarına riayet edecek, sözleşmenin yürütülmesi sırasında veya sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla yapılan etüt, test ve araştırmaların sonuçlarını ve bunlar hakkında kendilerine temin edilen bilgileri hiçbir şekilde Sözleşme Makamı’na zarar verecek veya onu zaafa düşürecek şekilde kullanmayacaklardır.
Sözleşmenin yürütülmesi olağandışı ticari giderlere yol açmayacaktır. Şayet olağandışı ticari giderler meydana gelirse sözleşme feshedilecektir. Olağandışı ticari giderler deyimiyle, sözleşmede belirtilmeyen veya sözleşmeye atfen uygun şekilde akdedilmiş bir kontrattan kaynaklanmayan komisyonlar, herhangi bir fiili veya meşru hizmet karşılığında ödenmeyen komisyonlar, vergi kolaylıkları sağlayan bir ülkeye transfer edilen komisyonlar, açık kimliği bilinmeyen bir kişiye ödenmiş komisyonlar veya her yönüyle paravan bir şirket izlenimi uyandıran firmalara ödenmiş komisyonlar kastedilmektedir.
Yüklenici, sözleşme ile ilgili olarak alınan belge ve bilgilerin tamamına hususi ve gizli muamelesi yapacaktır. Yazılı izin olmaksızın sözleşmenin ayrıntıları yayımlanamaz, açıklanamaz.
Madde 11) Çıkar çatışması
Yüklenici sözleşmeyi tarafsız ve objektif bir şekilde ifa etmesini tehlikeye düşürecek durumları önlemek veya sona erdirmek için gerekli bütün tedbirleri alacaktır. Bu nedenle Sözleşme Makamına herhangi bir külfet getirilemez. Sözleşmenin yürütülmesi sırasında meydana gelebilecek çıkar çatışmaları gecikmeksizin Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirilmelidir.
Sözleşme Makamı bu hususta alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını tahkik etme ve gerektiğinde personel değişimini talep etmek de dahil olmak üzere ek önlemler almaya yetkilidir. Sözleşme Makamı, bu sebeple uğrayacağı zararlar için tazminat hakkı saklı kalmak koşuluyla, herhangi bir resmi bildirimde bulunmadan sözleşmeyi derhal feshedebilir.
Yüklenici, sözleşmenin bu şekilde sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra projeyle ilgili rolünü Sözleşme konusu işin teminiyle sınırlandıracaktır. Sözleşme Makamı’nın yazılı izin verdiği durumlar haricinde, Yüklenici ve Yüklenicinin ortak veya bağlı bulunduğu diğer Yükleniciler veya tedarik firmaları projenin herhangi bir kısmı için teklif vermek de dahil olmak üzere projeye ait işleri, tedarik faaliyetlerini ve diğer hizmetleri yürütmekten men edileceklerdir.
Devlet memurları ve kamu sektöründe çalışan diğer kişiler, idari statüleri ve durumları her ne olursa olsun, Sözleşme Makamı tarafından önceden yazılı onay verilmedikçe Xxxxınma Ajansı tarafından finanse edilen sözleşmelerde uzman olarak görevlendirilemeyeceklerdir. Söz konusu kişilerin bu kapsamda görevlendirilmeleri halinde proje bütçesinden herhangi bir ödeme yapılamaz.
Yüklenici ve sözleşmenin yürütülmesinde veya diğer herhangi bir faaliyette Yüklenicinin yetkisi veya kontrolü altında çalışan başka kişiler, projenin finansmanının sağlandığı aynı mali destek programı kapsamında sağlanmış olan Kalkınma Ajansı mali desteklerinden yararlanamazlar.
Madde 12) İdari ve mali cezalar
Sözleşmede hükme bağlanan cezaların uygulanması saklı kalmak kaydıyla, eğer Yüklenici yanlış veya sahte beyanda bulunmaktan suçlu görülmüşse ya da daha önceki bir tedarik prosedüründe akdi yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmediği tespit edilmişse, bu ihlalin belirlendiği tarihten itibaren azami üç yıl süreyle Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen sözleşmelere ve mali destek programlarına katılmasına izin verilmeyecektir. Bu husus Yükleniciyle yapılacak hasımlı hukuki takibat prosedüründen sonra teyit edilecektir.
Yüklenici bu cezaya karşı savunmasını taahhütlü postayla veya muadil bir iletişim yöntemiyle yapılan tebligattan itibaren 7 gün içinde gerekçeleriyle birlikte bildirebilir. Yüklenicinin cezaya karşı herhangi bir yanıt vermemesi veya savunmanın Kalkınma Ajansı tarafından tebellüğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde Kalkınma Ajansı’nın cezayı yazılı olarak geri çekmemesi durumunda, ceza uygulama kararı bağlayıcı hale gelecektir. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde suçun tekrarlanması halinde men kararı altı yıla çıkarılabilecektir.
Mücbir sebepler dışında sözleşme yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmedikleri tespit edilen Yükleniciler toplam Sözleşme bedelinin %10’u oranında mali cezaya çarptırılacaklardır. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde, bu tür ihlallerin diğer Kalkınma Ajansları mali destek programları kapsamında, tekrarlanması halinde bu oran %20’ye yükseltilebilecektir.
Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde Sözleşme Makamı tarafından 10 gün süreli gecikme ihtarı verilecek olup gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %1 (yüzde biri) oranında gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.
Madde 13) Xxxxxx etme yükümlülüğü
Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamını ve onun vekilleri ile çalışanlarını, patentler, ticari markalar ve telif hakkı gibi diğer fikri mülkiyet unsurları bakımından yasal hükümlerin veya üçüncü şahısların/tarafların haklarının ihlal edilmesi de dâhil olmak üzere Yüklenicinin Sözleşme konusu işleri yürütürken bulunduğu herhangi bir fiil veya ihmalden kaynaklanan bütün iddia, talep, dava, kayıp ve zararlara karşı tazmin edecek, koruyacak, savunacak ve masun tutacaktır. Şöyle ki:
Sözleşme Makamı söz konusu iddia, talep, dava, kayıp ve zararları öğrenmesinden itibaren en geç 30 gün içinde bunları Yükleniciye bildirecektir;
Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na karşı azami sorumluluğu sözleşme bedeline eşit bir tutarla sınırlı olacak ve bu tavan değer Yüklenici tarafından veya Yüklenicinin kasıtlı yanlış fiilleri dolayısıyla üçüncü şahıslara/taraflara verilen zarar, kayıp ve hasarlar için geçerli olmayacaktır;
Yüklenicinin sorumluluğu sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğrudan kaynaklanan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlarla sınırlı olacak ve bunun arızi veya dolaylı sonucu olarak ortaya çıkan önceden bilinemeyecek durumlardan kaynaklanan sorumlulukları kapsamayacaktır.
Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı’nın talebi halinde, Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sözleşme konusu işlerin yürütülmesinde meydana gelen her türlü kusur ve hatayı giderecektir.
Yüklenici aşağıdaki sebeplerden ötürü bulunulan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlar için hiçbir şekilde sorumluluk taşımayacaktır:
Sözleşme Makamı’nın Yüklenicinin herhangi bir tavsiyesi üzerine harekete geçmeyi ihmal etmesi veya Yüklenicinin herhangi bir fiilini, kararını veya tavsiyesini çiğnemesi ya da Yüklenicinin mutabık olmadığı veya ciddi ölçüde çekincesini belirttiği bir kararı veya tavsiyeyi Yükleniciyi uygulamaya zorlaması; veya
Yüklenicinin talimatlarının Sözleşme Makamı’nın vekilleri, çalışanları veya bağımsız Yüklenicileri tarafından yanlış ve uygunsuz şekilde uygulanması.
Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmesinden dolayı sorumlu kalması, sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesinden sonra da sözleşmenin tabi olduğu yasada belirtilen süre boyunca devam edecektir.
Madde 14) Sağlık, sigorta ve iş güvenliği düzenlemeleri
Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ve/veya onun hizmetleri yürüten personelinin normal ikamet yerlerinden ayrılmadan önce, uygun bir sağlık kuruluşunda, sağlık muayenesinden geçirilmelerini ve mümkün olan en kısa süre içinde bu muayeneye ait sağlık raporunu Sözleşme Makamı’na vermelerini talep edebilir.
Yüklenici, sözleşme süresince geçerli olmak üzere kendisi ve sözleşme altında çalıştırdığı veya iş yaptırdığı diğer kişiler için iş hukukunun ve sosyal güvenlik mevzuatının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirecektir.
Yüklenici, Sözleşme Makamının talep etmesi halinde, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 gün içinde, mevzuatın öngördüğü azami tutara kadar olmak üzere tam bir tazminat sigortası poliçesi yaptıracak ve bu poliçeyi sözleşme süresince geçerli tutacaktır.
Söz konusu sigorta poliçesi sözleşme süresince aşağıdaki hususları sigorta teminatı kapsamında bulunduracaktır:
Yüklenicinin, çalıştırdığı personeli etkileyen hastalık ve iş kazaları bakımından sorumluluğu;
Sözleşmenin ifasında kullanılan Sözleşme Makamı ekipmanlarının kaybolması veya hasar görmesi;
Sözleşmenin ifasından kaynaklanan sebeplerle üçüncü şahısların/tarafların veya Sözleşme Makamı’nın ve çalışanlarının kazaya maruz kalması halinde üstlenilecek hukuki sorumluluk ve
Sözleşmenin ifasıyla ilgili olarak kaza sonucu meydana gelecek ölümler veya kaza neticesinde oluşabilecek bedensel yaralanmalar dolayısıyla ortaya çıkacak kalıcı sakatlık veya iş göremezlik.
Yüklenici, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından gerekli görülen zamanlarda sosyal güvenlik poliçelerine ve primlerin düzenli olarak ödendiğine dair kanıtları gecikmeksizin ibraz edecektir.
Yüklenici, çalışanları ve uzmanları için bu kişilerin maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı gerekli emniyet ve iş güvenliği tedbirlerini alacaktır.
62
Yüklenici, çalışanlarının ve uzmanlarının maruz bulunduğu fiziksel risk düzeyini izlemekten ve Sözleşme Makamı’nı durumdan haberdar etmekten sorumludur. Yüklenicinin herhangi bir çalışanının veya uzmanının hayatına veya sağlığına kasteden yakın bir tehlikenin varlığından Yüklenici veya Sözleşme Makamı tarafından haberdar olunması halinde, Yüklenici bu kişileri güvenliğe kavuşturmak için gerekli işlem ve eylemleri derhal yapacaktır. Şayet Yüklenici söz konusu işlem ve eylemleri yaparsa bu durum Proje Yöneticisine derhal bildirilmelidir. Bu takdirde, Madde 35 uyarınca sözleşmenin askıya alınması söz konusu olabilecektir.
Madde 15) Fikri ve sınaî mülkiyet hakları
Sözleşmenin yürütülmesi sırasında Yüklenici tarafından edinilen, derlenen veya hazırlanan haritalar, şemalar, çizimler, şartnameler, spesifikasyonlar, planlar, istatistikler, hesaplar, veri tabanları, yazılımlar, destekleyici/doğrulayıcı kayıtlar veya materyaller gibi her türlü veri ve rapor aksi belirtilmedikçe Sözleşme Makamı’nın mutlak mülkiyetinde kalacaktır. Yüklenici, sözleşmenin bitimi üzerine, bütün bu dokümanları ve verileri Sözleşme Makamı’na teslim edecektir. Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadan, bu doküman ve verilerin kopyalarını saklayamaz ve bunları sözleşme dışı amaçlar için kullanamaz.
Telif hakları ve diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yazılı materyallerle ilgili olarak elde edilen her türlü sonuç ve hak Sözleşme Makamı’nın mutlak mülkiyetinde olacaktır. Sözleşme Makamı, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının önceden beri mevcut bulunduğu durumlar hariç olmak kaydıyla bu yazılı materyalleri herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın uygun gördüğü şekilde kullanabilecek, yayımlayabilecek, devir veya temlik edebilecektir.
Madde 16) Personel ve ekipman
Yüklenici, şartname gereği özgeçmişleri sunulan kilit uzmanlar dışında, sözleşmenin uygulanması kapsamında çalıştırmayı düşündüğü bütün personeli Sözleşme Makamı’na bildirmek zorundadır. Personelin sahip olması gereken asgari eğitim düzeyi, nitelik ve deneyimler -ve uygun olan durumlarda- gerekli uzmanlık düzeyi belirtilecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin personel seçimine itiraz etme hakkına sahiptir.
Sözleşme Makamı’nın onayı üzerine projede çalışacak bütün personel görevlerine belirlenen süre içinde başlayacak, bunun mümkün olamaması halinde ise Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen tarihte veya bunların bildirdiği süre içinde işbaşı yapacaklardır.
Özel Koşullarda aksi belirtilen durumlar hariç olmak üzere, sözleşmede çalışan personel işyerlerine yakın bir yerde ikamet edecektir. Hizmetlerin bir kısmının ülke dışında yürütülecek olması halinde, Yüklenici hizmetlerin o kısmında görevlendirilen personelin isim ve niteliklerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir.
Yüklenici:
Personele işbaşı yaptırılması için önerilen zaman çizelgesini sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasını takip eden 7 gün içinde Proje Yöneticisi’ne iletecektir;
Her bir personelin geliş ve gidiş tarihlerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir;
Kilit uzman statüsünde olmayan personelin atanması için gerekli yazılı onayın verilmesine ilişkin talebini Proje Yöneticisi’ne sunacaktır.
63
Yüklenici, personelinin belirlenmiş görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için gerekli ekipman ve destek malzemelerinin temini ve idamesi amacıyla lüzumlu her türlü tedbiri alacaktır.
Madde 17) Personelin değiştirilmesi
Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmaksızın, mutabık kalınmış personelde değişiklik yapmayacaktır. Yüklenici aşağıdaki durumlarda kendi inisiyatifiyle personel değişikliği teklif etmelidir:
Personelin ölümü, hastalanması veya kaza geçirmesi.
Yüklenicinin kontrolü dışındaki nedenlerle (örneğin istifa, v.b.) personel değişikliğinin gerekli olması.
Bu sebeplere ek olarak, eğer Sözleşme Makamı herhangi bir personelin veya uzmanın verimsiz olduğu veya sözleşme altındaki görevlerini yerine getiremediği kanaatindeyse, gerekçelerini de belirttiği yazılı bir talepte bulunarak sözleşmenin yürütülmesi sırasında personel değişikliği isteyebilir.
Personel değişikliğinin icap ettiği durumlarda yeni personel en azından yerini aldığı personelle aynı nitelik ve deneyime sahip olmalıdır. Yeni personele ödenecek ücret önceki personelin aldığı ücretten daha fazla olamaz. Yüklenicinin eskisiyle eşdeğer niteliklere ve/veya tecrübeye sahip bir eleman bulamadığı durumlarda, Sözleşme Makamı, eğer sözleşmenin düzgün şekilde ifası tehlikeye düşüyorsa sözleşmeyi feshetmeye karar verebilir. Eğer böyle bir tehlikenin olmadığı düşüncesindeyse önerilen yeni personeli kabul edebilir. Ancak bu takdirde, önerilen yeni elemanın ücreti, sahip olduğu niteliklere uygun düzeyi yansıtacak şekilde tekrar müzakere edilecektir.
Personelin değiştirilmesinden kaynaklanan ek maliyetler Yüklenici tarafından üstlenilecektir. Uzmanın hemen değiştirilemediği veya yeni uzmanın göreve başlamasına kadar belirli bir zamanın geçtiği durumlarda, Sözleşme Makamı, Yükleniciden yeni uzmanın gelişine kadar projeye geçici bir uzman atamasını veya uzmanın geçici yokluğunu telafi edecek başka tedbirler almasını talep edebilir. Her iki halde de, Sözleşme Makamı, uzmanın veya yerini alacak kişinin mevcut bulunmadığı dönem için hiçbir ödeme yapmayacaktır.
SÖZLEŞMENİN İFA EDİLMESİ
Madde 18) Sözleşmenin ifasında gecikmeler
Sözleşmenin süresi içerisinde tamamlanması esastır. Eğer Yüklenici Sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen süre içinde yerine getirmezse, Sözleşme Makamı, resmi bir bildirimde bulunmaksızın ve sözleşme altında sahip olduğu diğer haklara halel gelmeksizin, sözleşmede belirtilen ifa süresi sonu ile fiili ifa süresi sonu arasında geçecek her gün veya gün bölümü için maktu zarar-ziyan bedeli almaya hak kazanacaktır.
Maktu zarar-ziyan bedeline ilişkin günlük oran sözleşme bedelinin ifa süresine ait gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.
Eğer bu maktu zarar-ziyan bedeli tutarı sözleşme bedelinin %15’ini aşarsa, Sözleşme Makamı, Yükleniciye bildirimde bulunduktan sonra sözleşmeyi feshedebilir ve işleri Yüklenicinin namı hesabına tamamlayabilir.
64
Madde 19) Sözleşmede değişiklikler
Toplam sözleşme tutarında yapılacak değişiklikler de dâhil olmak üzere, sözleşmedeki önemli maddi değişiklikler mutlaka bir zeyilname ile yapılmalıdır. Eğer Yükleniciden sözleşmede bir değişiklik talebi gelirse, Yüklenici bu talebini değişikliğin yürürlüğe girmesinin tasarlandığı tarihten en az 30 gün önce Sözleşme Makamı’na sunmalıdır. Yüklenicinin somut kanıtlarla desteklediği ve Sözleşme Makamı’nın da kabul ettiği değişiklik talepleri bu hükme tabi değildir.
Değişiklik için bir idari talimat verilmeden önce, Proje Yöneticisi söz konusu değişikliğin mahiyetini ve biçimini Yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu bildirimi almasından sonra mümkün olan en kısa süre içinde Proje Yöneticisi’ne aşağıdaki hususları içeren yazılı bir teklif sunacaktır:
İfa edilecek hizmete veya alınacak tedbirlere ilişkin bir açıklama ve bir uygulama programı ve
Sözleşme ifa programında veya Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerinde gerekli değişiklikler
Proje Yöneticisi, Yüklenicinin teklifini aldıktan sonra mümkün olan en kısa süre içinde değişikliğin uygulanıp uygulanmayacağına karar verecektir. Eğer Proje Yöneticisi değişikliğin uygulanmasına karar verirse, bir idari talimat düzenleyerek değişikliğin Yüklenicinin teklifinde belirtilen şartlarla Proje Yöneticisi tarafından tadil edildiği şekilde yürütüleceğini belirtecektir.
Değişikliğin talep edildiği idari talimatı alması üzerine, Yüklenici, söz konusu değişikliği hemen uygulamaya başlayacak ve bunu yaparken sanki değişiklik sözleşmede belirtilmiş gibi buradaki Genel Koşullar kendisi için bağlayıcı olacaktır.
Sözleşme Makamı, Proje Yöneticisi’nin adını ve adresini Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici de, Sözleşme ile ilgili olarak tayin ettiği irtibat personelinin adını ve adresini, denetçisini (denetçilerini) ve banka hesabını Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin seçtiği banka hesabına veya denetçiye itiraz etme hakkına sahiptir.
Sözleşme Makamı’nın sözleşmede belirtilen banka hesabına yaptığı ödemeler onun bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmış olarak addedilecektir.
Hiçbir değişiklik geçmişe dönük olarak yapılamaz. İdari emir veya zeyilname şeklinde olmayan veya iş bu Madde kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olarak yapılmayan sözleşme değişiklikleri geçersiz ve hükümsüz sayılacaktır.
Madde 20) Çalışma saatleri
Yüklenicinin veya Yüklenici personelinin çalışma günleri ve saatleri işin gerektirdiği şartlara ve yasa, yönetmelik ve teamüllerine göre belirlenecektir.
Yüklenici çalışma saatlerini kendi inisiyatifiyle değiştiremez. Çalışma saatlerinin, Sözleşme Makamının çalışma saatleriyle uyumlu olması ve olası değişikliklerde Sözleşme Makamının onayının alınması zorunludur.
5
Madde 21) Xxxxxxx
Sözleşmenin uygulama süresi sırasında Yüklenici tarafından uzmanları ya da kilit personeli için alınacak yıllık izinler Proje Yöneticisi’nin onaylayacağı bir zamanda kullanılmak zorundadır.
Madde 22) Kayıtlar
Yüklenici, işle ilgili olarak tam, doğru ve sistematik kayıtlar ve hesaplar tutacak olup bu kayıt ve hesaplar Yüklenicinin faturasında (faturalarında) belirtilen çalışma günü sayısını ve fiilen sarf edilen arızi giderlerin tamamen işin yerine getirilmesi için kullanılmış olduğunu yeterince kanıtlayacak şekil ve ayrıntıda olmalıdır.
Yüklenici personelinin çalıştığı günlerin kaydedildiği çalışma zamanı çizelgeleri Yüklenici tarafından muhafaza edilmelidir. Çalışma zamanı çizelgeleri ayda bir kez Proje Yöneticisi veya Sözleşme Makamı’nın yetkilendirdiği bir kişi veya bizzat Sözleşme Makamı tarafından onaylanmalıdır. Yüklenici tarafından fatura edilen tutarlar bu çalışma zamanı çizelgeleri ile uyumlu olmalıdır. Uzun süreli iş yapan uzmanlarda, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan gün sayısını göstermelidir. Kısa süreli iş yapan uzmanlarda ise, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan saat sayısını göstermelidir. Münhasıran ve işin icabı olarak Sözleşme amaçları çerçevesinde yapılan seyahatler sırasında geçen süre bu çalışma zamanı çizelgelerine kaydedilen -duruma göre- gün veya saate dahil edilebilir.
Bu kayıtlar sözleşme altında yapılan son ödemeden sonra 5 yıl süreyle saklanmalıdır. Bu dokümanlar, çalışma zamanı çizelgeleri, uçak ve diğer ulaşım aracı biletleri, uzmanlara ödenen ücretlere ait ödeme fişleri ve arızi giderlere ilişkin fatura veya makbuzlar da dahil olmak üzere, gelir ve harcamalarla ilgili bütün belgeleri ve kanıtlayıcı dokümanların kontrolü için gerekli her türlü kaydı içerecektir. Bu kayıtların saklanmaması sözleşmenin ihlali anlamına gelecek ve sözleşmenin feshedilmesi sonucunu doğuracaktır.
Yüklenici, Proje Yöneticisi’ne veya Sözleşme Makamı’nın yetkilendirdiği herhangi bir kişiye veya Sözleşme Makamı’nın kendisine ve Kalkınma Ajansı’na gerek işin temini sırasında ve gerekse sonrasında işle ilgili kayıt ve hesapları inceleme veya denetleme ve bunların kopyalarını alma imkânını tanıyacaktır.
Madde 23) Adli ve idari mercilerce yapılacak incelemeler
Yüklenici, adli ve idari mercilerin kolaylıkla inceleme yapabilmeleri için dokümanları çabuk erişilebilir ve dosyalanmış şekilde tutacaktır.
Yüklenici, adli ve idari merciler tarafından gerçekleştirilecek incelemelerde, görevlilere gerekli kolaylığı sağlayacak, talep edilen bilgi ve belgeleri zamanında temin edecektir.
Madde 24) Ara ve nihai raporlar
Yüklenici sözleşme süresince, sözleşme kapsamında talep edilecek, ara raporları ve nihai raporu hazırlamak mecburiyetindedir. Bu raporlar bir teknik bölümden ve harcamaların gösterildiği bir mali bölümden oluşacaktır. Bu raporların formatı sözleşmenin yürütülmesi sırasında Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen şekilde olacaktır.
Sözleşme süresinin sona ermesinden hemen önce, Yüklenici bir nihai rapor taslağı hazırlayacak ve bu raporda -eğer varsa- sözleşmenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkmış olan başlıca problemlerin kritiği de yer alacaktır.
Bu nihai rapor, sözleşme ifa süresinin sona ermesinden itibaren en geç 30 gün içinde Proje Yöneticisi ’ne iletilecektir. Sözleşme Makamını bağlamayacaktır.
Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, her bir safhanın ifa edilmesi üzerine Yüklenici bir kesin hakediş raporu düzenleyecektir.
Madde 25) Raporların ve dokümanların onaylanması
Yüklenici tarafından hazırlanıp iletilen raporların ve dokümanların Sözleşme Makamı tarafından onaylanması bunların sözleşme şartlarına uygun olduğunun tasdik edildiği anlamına gelecektir.
Sözleşme Makamı, dokümanları ve raporları almasından itibaren 30 gün içinde, bunlarla ilgili kararını Yükleniciye bildirecek ve şayet bu rapor veya dokümanları reddetmişse ya da bunlarda değişiklik talep etmişse gerekçelerini belirtecektir. Eğer Sözleşme Makamı öngörülen süre içinde dokümanlar ve raporlar hakkında herhangi bir görüş belirtmezse, Yüklenici yazılı olarak bunların kabulünü talep edebilir. Eğer bu yazılı talebin alınmasından itibaren 30 gün içinde Sözleşme Makamı görüşlerini Yükleniciye açıkça bildirmezse dokümanlar veya raporlar onaylanmış addedilecektir.
Bir rapor veya dokümanın Yüklenici tarafından değişiklikler yapılmak kaydıyla Sözleşme Makamı tarafından onaylandığı durumlarda, Sözleşme Makamı talep ettiği değişiklikler için, 15 günden fazla olmamak koşuluyla, bir süre belirtecektir.
Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, bu safhaların eş zamanlı olarak yürütüldüğü haller hariç olmak üzere, her bir safhanın ifa edilmesi Sözleşme Makamı’nın bir önceki safhayı onaylamasına tabi bulunacaktır.
ÖDEMELER VE BORÇ TUTARLARININ TAHSİLİ
Madde 26) Ön Ödeme ve Ödemeler
Sözleşmenin Özel Koşullarında açıkça belirtilmek kaydıyla sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek oranda ön ödeme yapılabilir. Bu durumda Yüklenici ön ödeme tutarı kadar avans teminat mektubu sunacaktır.
Yapım işi ve hizmet alımı sözleşmelerinde ödemeler hakediş esasına göre yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir.
Mal alımı sözleşmelerinde ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben yapılacaktır. Ön ödeme öngörülmesi durumunda, sipariş mektubunu takiben ön ödeme yapılır ve bakiye mal tesliminde faturaya istinaden ödenir.
67
Madde 27) Giderlerin incelenmesi ve doğrulanması
İhtiyaç görmesi halinde Kalkınma Ajansı sağladığı mali destekler kapsamında yararlanıcı tarafından gerçekleştirilen harcamalar çerçevesinde, masrafı ilgili harcamayı yapandan karşılanmak üzere, uluslararası kabul görmüş bir yasal denetim organının üyesi olan bir dış denetçi tarafından faturaların ve mali raporların incelenmesini ve doğrulanmasını isteyebilir.
Yüklenici, denetçiye inceleme yapabilmesi için bütün giriş ve erişim haklarını tanıyacaktır.
Yapılan incelemede, usule aykırılığın tespiti halinde Kalkınma Ajansı gereken hukuki yollara başvurur.
Madde 28) Ödemeler ve geç ödemeye tahakkuk ettirilecek faiz
Sözleşme Makamının geç ödeme yapması halinde Yüklenici, geç ödeme için son tarihin sona erdiği ayın ilk gününde uygulanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizine 3 puan ilave ederek hesaplanacak nispette ödeme faizi talep edebilir.
Geç ödeme faizi, ödeme son tarihi (dahil) ile Sözleşme Makamının hesabının borçlandırıldığı tarih (hariç) arasında geçen süre için geçerli olacaktır.
Sözleşme Makamı’nın yapacağı ödemeler Yüklenicinin bildireceği banka hesabına yatırılacaktır.
Hizmet alımı sözleşmelerinde, ödeme taleplerinde faturalarla birlikte ilgili çalışma zamanı çizelgelerinin kopyası veya ekstresi de sunulmalı ve böylelikle uzmanların harcadıkları zaman için faturalandırılan tutar açıklanmış olmalıdır.
Son bakiyenin ödenmesi, Yüklenicinin işin bütün safhalarının veya kısımlarının yürütülmesine ilişkin tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına ve Sözleşme Makamı’nın işin son safhasını veya kısmını onaylamış olmasına bağlıdır. Son ödeme ancak kesin/son hakediş raporunun ve kesin hesabın Yüklenici tarafından sunulması ve bunların Sözleşme Makamı tarafından yeterli addedilerek onaylanması üzerine yapılacaktır.
Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana kadar tamamlanmış sayılmaz.
Aşağıdaki olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi ve varlığını sürdürmesi halinde, Sözleşme Makamı, Yükleniciye yazılı bildirimde bulunarak, Sözleşme altında Yükleniciye yapılacak ödemeleri tamamen veya kısmen askıya alabilir:
Yüklenicinin sözleşmeyi ifa etmekte temerrüde düşmesi;
Sözleşme uyarınca Yüklenicinin sorumlu olduğu ve Sözleşme Makamı’nın kanaatine göre projenin veya sözleşmenin başarıyla tamamlanmasını engelleyen veya engelleme tehlikesine yol açan diğer durumlar.
Ödemelerdeki sorumluluk, tamamen Sözleşme Makamı ile yüklenici arasındadır. Ödemelerde meydana gelebilecek aksaklıklar hiçbir şekilde Kalkınma Ajansı’na izafe edilemez.
68
Madde 29) Kesin teminat ve sigorta,
Sözleşme Makamı yapacağı sözleşmelerde kesin teminat sunulmasını talep edebilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşme bedelinin % 6’sından az olmamak üzere kesin teminat mektubu sunacaktır.
Kesin teminat mektubu, mali kuruluşun antetli kağıdına yazılmış ve yetkili imzaları haiz şekilde düzenlenir.
Özel Koşullar başka türlü şart koşmadığı sürece, nihai raporun onaylanmasını takiben 45 gün içerisinde teminat serbest bırakılacaktır.
Kesin teminatın geçerliliğinin sona ermesi ve Yüklenicinin bunu yeniden geçerli kılamaması halinde, Sözleşme Makamı, ya şimdiye kadar yapılmış ödemelerin toplamına kadarına olan bir tutarı Sözleşme altında Yükleniciye ileride yapılacak ödemelerden keser ya da bu kesintiyi yapmanın mümkün olmadığı kanaatindeyse Sözleşmeyi feshedebilir.
Eğer sözleşme herhangi bir sebeple feshedilirse, Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na olan borçları kesin teminattan tahsil edilir. Bu durumda, teminatı düzenleyen kuruluş her ne sebeple olursa olsun ödemeyi geciktirmeyecek veya ödemeyi yapmaya itiraz etmeyecektir.
Özel koşullarda aksi belirtilmedikçe, Yapım işlerinde zorunlu olmak üzere, Yüklenici, olası kayıp ve zararların önlenmesini teminen, işin yenilenmesine yetecek meblağda, iş ve iş yerini sigorta ettirecektir. Sigorta hem Yüklenici hem de Sözleşme Makamı adına yaptırılacak ve bu sigorta sözleşme ile yükümlü olunan herhangi bir kayıp veya zarar için geçerli olacaktır.
Yüklenicinin sigorta yükümlülüklerine bakılmaksızın Yüklenici, çalışanları tarafından işlerin yürütülmesinden kaynaklanan kişisel yaralanmalar veya mala gelen zararlar için üçüncü şahıslar tarafından yapılan taleplere karşı sorumludur ve Sözleşme Makamının bu tür taleplere karşı sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul eder.
Madde 30) Borç tutarlarının Yükleniciden tahsil edilmesi
Yüklenici nihai olarak onaylanmış bedelden daha fazla ödenmiş olan ve dolayısıyla Sözleşme Makamına borçlu bulunduğu bütün tutarları Sözleşme Makamı’nın talebi üzerine 15 gün içinde geri ödeyecektir. Yüklenicinin belirtilen süre içinde geri ödemeyi yapmaması halinde, Sözleşme Makamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizi oranına 3 puan eklenerek tespit edilecek faiz ilavesiyle tahsil yoluna gidecektir.
Sözleşme Makamına geri ödenecek tutarlar Yükleniciye herhangi bir şekilde borçlu olunan tutarlardan mahsup edilebilir. Bu durum Yüklenicinin ve Sözleşme Makamı’nın geri ödemelerin taksitler halinde yapılması konusunda anlaşmaya varma haklarını etkilemeyecektir. Gerekli olan hallerde, Xxxxınma Ajansı mali destek sağlayan kuruluş sıfatıyla halefiyet prensibine dayalı olarak Sözleşme Makamının yerini alabilir.
Sözleşme Makamına borçlu olunan tutarların geri ödenmesinden kaynaklanan banka masrafları tamamen Yüklenici tarafından üstlenilecektir.
Madde 31) Yapım İşlerinde Kabul ve Bakım
Proje Yöneticisi tarafından geçici veya kesin kabul doğrultusunda, gerçekleştirilen sözleşme konusu işlerin doğrulanması çalışmaları, Yüklenicinin hazır bulunduğu bir ortamda yapılacaktır.
Sözleşme Makamı, bazı yapıları, yapı kısımlarını veya inşaat bölümlerini tamamlandıkça kullanmaya başlayabilir. Yapılar, yapı kısımları veya inşaat bölümlerinin Sözleşme Makamı tarafından devralınmasından önce mutlaka bunların kısmi kabul işlemleri gerçekleştirilmelidir. Ancak, acil durumlarda, Proje Yöneticisi tarafından yapılacak işlere ilişkin envanterin hazırlanmış olması ve bu hususta, Yüklenici ve Proje Yöneticisi arasında önceden mutabakata varılmış olması koşuluyla kabulden önce devir gerçekleşebilir. Sözleşme Makamı bir yapı, bunların bir kısmı veya inşaatın bir bölümünü devraldıktan sonra, Yüklenici hatalı yapım veya işçilikten dolayı ortaya çıkan herhangi bir hasar dışında ortaya çıkacak herhangi bir hasarı düzeltmek zorunda olmayacaktır.
Tamamlanmaları üzerine başarılı bir şekilde denetim/incelemeleri geçmesi ve kullanıma uygun halde bulundurulması halinde, yapım işleri, Sözleşme Makamı tarafından teslim alınacak ve bir geçici kabul belgesi tanzim edilecek veya tanzim edilmiş sayılacaktır. Geçici kabul belgesi tanzim ederek verecek ve diğer hususların yanı sıra, işlerin sözleşmede belirtilenlere uygun bir şekilde hangi tarihte tamamlandığı ve geçici kabul için hazır hale geldiğine ilişkin görüşler yer alır.
Bakım süresi özel koşullarda veya şartnamede belirtilmemiş ise, 365 gündür. Yüklenici, bakım döneminde ortaya çıkabilecek veya görülebilecek ve tasarım, işçilik ve malzemeden kaynaklanan kusur veya hasarı en kısa sürede düzeltmekle sorumludur.
Bakım süresinin sona ermesi üzerine veya bu şekilde birden fazla süre söz konusu olan durumlarda, son sürenin sona ermesi ve bütün kusur veya hasarların giderilmiş olması üzerine, Proje Yöneticisi, 30 gün içinde bir kopyasını Sözleşme Makamına vereceği bir Kesin kabul tutanağı hazırlayacaktır.
Kesin kabul belgesi Proje Yöneticisi tarafından imzalanıncaya veya imzalanmış olduğu kabul edilinceye kadar, Yüklenicinin işleri tamamen gerçekleştirmiş olduğu kabul edilmeyecektir.
Kesin kabul belgesinin tanzimine bağlı kalmaksızın, Yüklenici ve Sözleşme Makamı, kesin kabul belgesinin tanziminden önce ortaya çıkan yapılmamış, yerine getirilmemiş herhangi bir borçluluğu yerine getirme bakımından, yükümlü kalmaya devam edeceklerdir. Bu tür herhangi bir yükümlülüğün mahiyet ve kapsamı, sözleşme şartlarına atıf yapmak suretiyle belirlenecektir.
Madde 32) Mal alımı sözleşmelerinde teslim, kabul ve garanti işlemleri
Yüklenici sözleşme koşullarına göre malları teslim eder. Mallara ilişkin riskler, geçici kabullerine kadar yükleniciye aittir.
Yüklenici, sözleşmede belirtildiği şekilde malların ulaşacakları yere nakli sırasında hasar görmelerini engellemek için uygun şekilde paketlenmesini sağlar. Paketleme, herhangi bir sınırlama olmadan, nakil ve açıkta depolama sırasında karşılaşabilecekleri fiziki ve iklim şartlarından etkilenmeyi minimum seviyeye indirecek şekilde olmalıdır. Paketleme, paketlerin içinin ve dışının işaretlenmesi ve belgelendirilmesi, Özel Koşullarda belirlenen koşullarla ve Proje Yöneticisi tarafından istenebilecek değişikliklerle uyum içinde olmalıdır.
70
Yüklenici, Xxxxx Yöneticisinden teslim emri almadan kabul yerine hiçbir mal nakledilmez ve teslim edilmez. Yüklenici, sözleşmede geçen tüm malların kabul yerine tesliminden sorumludur. Eğer Proje Yöneticisi, 30 gün içerisinde geçici kabul onayı vermezse ya da Yüklenicinin başvurusunu reddetmezse, bu sürenin son gününde geçici kabulü onayladığı varsayılır.
Mallar, masraflarını Yüklenicinin karşılayacağı, öngörülen doğrulama ve test işlemleri tamamlanana kadar kabul edilmiş sayılmaz. Muayene ve testler, sevkiyattan önce yerinde ve /veya malların son teslim noktasında yürütülebilir.
Proje Yöneticisi, malların sevkiyat süreci boyunca ve mallar devralınmadan önce aşağıdakileri emretme ve karar verme hakkına sahiptir:
Sözleşmeye uygun olmadığını düşündüğü malların verilecek süre içinde kabul yerinden alınması;
Bu malların düzgün ve uygun mallarla değiştirilmeleri,
Önceki testlere ve ara ödemelere bakılmaksızın Yüklenicinin sorumlu olduğu malzeme işçilik ya da tasarım açısından montajın Proje Yöneticisi tarafından uygun bulunmadığı durumlarda bu montajın sökülmesi ve yeniden monte edilmesi,
Yapılan iş, sağlanan mallar ya da Yüklenici tarafından kullanılan malzemelerin sözleşmeye uygun olup olmadıkları, ya da malların tamamının ya da bir bölümünün sözleşme şartını yerine getirip getirmedikleri.
Yüklenici, belirtilen hataları en kısa sürede ve maliyetini kendi karşılayarak giderecektir. Eğer Yüklenici bu talimata uymazsa, Sözleşme Makamının talimat gereklerini başkalarına yaptırma hakkı vardır ve bununla ilgili ve bundan kaynaklanan tüm masraflar Sözleşme Makamı tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden düşülür.
Şartnamesinde belirtilen nitelik ve kalitede olmayan mallar reddedilir. Reddedilen mallara özel bir işaret konur. Bu işaret söz konusu malları tahrif edecek ya da ticari değerlerini etkileyecek şekilde olmamalıdır. Reddedilen mallar varsa Proje Yöneticisinin belirlediği süre içerisinde kabul yerinden yüklenici tarafından masrafı ve riskleri onun üzerinde olmak şartıyla alınır. Reddedilen malların kullanıldığı hiçbir iş kabul edilmez.
Mallar, sözleşmeye uygun sevk edildiklerinde, gerekli testleri geçtiklerinde ya da geçmiş olarak kabul edildiklerinde ve Geçici Kabul onay belgesi aldıklarında ya da almış sayıldıklarında Sözleşme Makamına devredilir.
Yüklenici, mallar Geçici Kabul için hazır olduklarında Proje Yöneticisine Geçici Kabul onay belgesi için başvurur. Proje Yöneticisi de başvurudan itibaren 30 gün içerisinde aşağıdaki işlemlerden birini uygular:
Yükleniciye üzerinde eğer varsa çekincelerin belirtildiği, teslimatın sözleşmeye göre tamamlandığı tarihin yer aldığı ve malların geçici olarak kabul edildiğinin belirtildiği, bir kopyası Sözleşme Makamında kalan bir Geçici Kabul Onay Belgesi hazırlar; ya da
Gerekçelerini ve geçici kabul için Yüklenicinin yapmak zorunda olduğu işlemleri belirterek başvuruyu reddeder.
71
Eğer Proje Yöneticisi 30 gün içerisinde geçici kabul onay belgesi vermez ya da malları reddetmezse, geçici kabul onay belgesini vermiş sayılır.
Kısmi sevkiyat durumunda Sözleşme Makamının kısmi kabul verme hakkı vardır.
Malların geçici kabulünden sonra Yüklenici, sözleşmenin uygulanmasıyla ilintili bir iş için gerek duyulmayan geçici yapı ve malzemeleri söküp alacaktır. Ayrıca, her türlü çöp ve engelleyici unsuru kaldıracak ve Kabul yerini sözleşmenin gerektirdiği gibi eski haline getirecektir.
Yüklenici, malların yeni, kullanılmamış, son model ve tasarımla malzemede son yenilikleri birleştirir durumda olduğunu eğer aksi sözleşmede yazmıyorsa garanti eder. Yüklenici, tasarım ya da malzemelerin şartnamede belirtildiği şekilde, kullanım hataları ya da ihmallerden kaynaklananlar hariç olmak üzere, malzeme ya da işçilikten kaynaklanan hata ve kusurların olmadığını garanti eder. Bu garanti hükmü Özel Koşullarda belirtildiği şekilde geçerli kalır.
Yüklenici, garanti süresinde ortaya çıkan bozukluk ya da hasarları ve aşağıda belirtilen durumları düzeltmekle sorumludur:
Kusurlu malzeme, hatalı işçilik ya da Yüklenicinin tasarımından kaynaklanan sonuçlar,
Garanti süresinde Yüklenicinin herhangi bir ihmal ya da eylemiyle ortaya çıkan durumlar,
Sözleşme Xxxxxx tarafından ya da onun adına yapılan bir muayene sırasında ortaya çıkan durumlar.
Yüklenici pratik olan en kısa sürede kusurlu ya da hasarlı malı maliyetini karşılayarak düzeltir. Değiştirilen ya da tamir edilen tüm mallar için garanti süresi Proje Yöneticisinin sonuçtan tatmin olduğu tarihten itibaren başlar. Eğer sözleşme kısmi kabule izin veriyorsa, garanti süresi sadece yenileme ya da tamirden etkilenen parçalar için uzatılır.
Eğer garanti süresinde bu tür bir kusur ya da hasar oluşursa Sözleşme Makamı ya da Proje Yöneticisi durumu Yükleniciye tebliğ eder. Eğer yüklenici tebliğde verilen zamanda içinde hata ve hasarda bir düzeltme yoluna gitmezse, Sözleşme Makamı;
Kusur ya da hasarı kendi düzeltebilir ya da düzeltme işini maliyeti ve riskleri Yüklenici tarafından karşılanacak şekilde başkasına yaptırır. Bu durumda tüm masraflar Sözleşme Xxxxxx tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden, teminatından ya da her ikisinden birden düşülür.
Sözleşmeyi feshedebilir.
Yükleniciye hemen ulaşılamayan acil durumlarda ya da ulaşıldığında Yüklenicinin gerekli işlemleri yapmadığında, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi masrafları Yüklenici tarafından karşılanmak üzere işi yürütürler ve yapılan işlem hakkında en kısa zamanda Yükleniciyi bu konuda bilgilendirirler
Garanti süresi geçici kabul tarihinde başlar ve garanti yükümlülükleri Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Eğer garanti süresi belirtilmemişse 365 gün olarak kabul edilecektir.
Garanti süresinin sona ermesiyle Proje Yöneticisi Yüklenicinin sözleşmedeki yükümlülüklerini Proje Yöneticisinin memnuniyetiyle tamamladığı tarihi belirten ve bir kopyası Yüklenicide kalacak olan bir kesin kabul onay belgesini Yükleniciye verir. Kesin Kabul onay belgesi garanti süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde hazırlanır.
72
Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana ya da Proje Yöneticisi tarafından imzalanmış varsayılana kadar tamamlanmış sayılmaz.
Madde 33) Fiyatlarda değişiklik
(1) Özel Koşullarda aksi öngörülmedikçe fiyat/ücret oranları veya tutarları değiştirilemeyecektir.
SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESİH
Madde 34) Sözleşmenin ihlali
Tarafların herhangi biri sözleşme altındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediğinde sözleşmeyi ihlal etmiş addedilir.
Sözleşmenin ihlal edilmesi durumunda, ihlalden zarar gören taraf aşağıdaki hukuki çarelere başvurma hakkına sahip olacaktır:
Zarar-ziyan bedelinin karşılıklı mutabakatla tahsili ve/veya
Sözleşmenin feshedilerek yasal yollardan tahsili.
Zarar-ziyan bedeli iki şekilde olabilir:
Genel zarar-ziyan bedeli veya
Maktu zarar-ziyan bedeli.
Sözleşme Makamı zarar-ziyan bedeline hak kazandığı her durumda bu zarar-ziyan bedellerini Yükleniciye ödeyeceği tutarlardan veya ilgili teminattan kesebilir.
Sözleşme Makamının, sözleşme tamamlandıktan sonra tespit edilen zarar veya hasarlar için tazminat alma hakkı saklıdır.
Madde 35) Sözleşmenin askıya alınması
Sözleşme konusu işin ihale edilmesine ilişkin prosedürlere veya sözleşmenin ifa edilmesine maddi hatalar veya usulsüzlükler veya sahtekarlıklar dolayısıyla halel gelmesi durumunda Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesini askıya alacaktır.
Sözkonusu hataların veya usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların Yükleniciye atfedilecek sebeplerden kaynaklanması halinde Sözleşme Makamı ek bir önlem olarak bu hataların, usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların ciddiyetiyle orantılı şekilde Yükleniciye ödeme yapmayı reddetme veya evvelce ödemiş olduğu tutarları geri alma hakkına sahip olacaktır.
Madde 36) Sözleşmenin sözleşme makamı tarafından feshi
Sözleşme, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren bir yıl içinde herhangi bir faaliyet ve karşılığında ödeme yapılmamışsa, kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir.
Fesih, Sözleşme Makamının veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer hak ve yetkilere halel getirmeyecektir.
73
Bu Genel Koşullar’da tarif edilen fesih gerekçelerine ek olarak, Sözleşme Makamı aşağıdaki durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması halinde Yükleniciye 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:
Yüklenicinin Sözleşme konusu işi önemli ölçüde sözleşmeye uygun şekilde yerine getirmemesi;
Yüklenicinin işin düzgün ve zamanında yürütülmesini ciddi ölçüde etkileyecek şekilde yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya ihmal etmesi durumunda bu halin giderilmesi için Proje Yöneticisi tarafından yapılan bildirimin gereklerine Yüklenicinin makul bir süre içinde uymaması;
Yüklenicinin Proje Yöneticisi tarafından verilen idari emirleri yerine getirmeyi reddetmesi veya ihmal etmesi;
Yüklenicinin sözleşmeyi devretmesi veya sözleşme altındaki işleri taşerona vermesi;
Yüklenicinin iflas etmesi veya tasfiyeye gitmesi, faaliyetlerinin mahkemeler tarafından kayyum idaresine verilmesi, alacaklılarıyla konkordato ve benzeri anlaşmalar yapması, ticari faaliyetlerini askıya alması, bu hususlarla ilgili olarak dava veya takibatlara maruz kalması, veya ulusal mevzuat gereğince benzer bir prosedür neticesinde bu türden durumlara düşmesi;
Yüklenicinin mesleki fiil ve davranışlarıyla ilgili olarak kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;
Yüklenicinin Sözleşme Makamı tarafından gerekçeli olarak kanıtlanan ağır bir mesleki kusur veya suistimalden suçlu bulunmuş olması;
Yüklenicinin sahtekarlık, yolsuzluk, suç örgütüne iştirak veya başka bir yasadışı faaliyet münasebetiyle kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;
Kalkınma Ajansı mali destekleri kapsamında finanse edilen başka bir tedarik sözleşmesi prosedürünü veya destek programı prosedürünü takiben Yüklenicinin akdi yükümlülüklerini yerine getirmediği için sözleşmeyi ciddi ölçüde ihlal ettiğinin ilan edilmiş olması;
Sözleşmeye eklenen bir zeyilnameyle kaydedilmediği halde Yüklenicinin tüzel kişiliğinde, niteliğinde, statüsünde veya şirket üzerindeki kontrolünde değişikliğe yol açan bir kurumsal yapı değişikliğinin meydana gelmiş olması;
Sözleşmenin ifa edilmesini önleyen başka bir yasal engelin zuhur etmiş olması;
Yüklenicinin gerekli teminatları veya sigortayı sağlayamaması ya da söz konusu teminat veya sigortayı sağlayan kişinin bunlarda yer alan taahhüt hükümlerine riayet etmemesi.
Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çıkmasını takiben Sözleşme Makamı Yüklenicinin namı hesabına olmak üzere ya işi kendisi tamamlayacak ya da üçüncü bir şahısla/tarafla başka bir sözleşme akdedecektir. Sözleşme Makamı’nın, Sözleşmeyi feshetmesi halinde, Yüklenicinin işin tamamlanmasındaki gecikmeden ötürü sorumluluğu, sözleşme altında daha önceden maruz kalınmış yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, derhal sona erecektir.
74
Yüklenici, sözleşmenin feshi üzerine veya sözleşmenin feshedildiğine dair bildirimi aldığında, işin süratli ve düzgün bir biçimde ve ilgili maliyetler asgari düzeyde tutulacak şekilde tamamlanmasını teminen gerekli adımları derhal atacaktır.
Proje Yöneticisi sözleşmenin feshinden sonra mümkün olan en kısa süre içinde fesih tarihi itibariyle Yükleniciye borçlu olunan bütün tutarları ve hizmet bedellerini onaylayacaktır.
Sözleşme Makamı Sözleşme konusu iş tamamlanıncaya kadar Yükleniciye herhangi bir ilave ödeme yapma yükümlülüğünde olmayacak ve eğer varsa işin tamamlanması için yaptığı ek harcamaların maliyetini Yükleniciden geri alma hakkına sahip olacak veya bunlardan sonra Yükleniciye borçlu kalınan herhangi bir bakiye mevcutsa bu bakiyeyi Yükleniciye ödeyecektir.
Şayet Sözleşme Makamı tarafından sözleşme feshedilirse, Sözleşme Makamı maruz kaldığı zarar ve kayıpların bedelini sözleşmede belirtilen azami tutara kadar olmak üzere Yükleniciden geri alma hakkına sahip bulunacaktır. Eğer sözleşmede herhangi bir azami tutar belirtilmemişse, Sözleşme Makamı, sözleşme altında tanınan diğer hukuki çarelere başvurma hakkı saklı kalmak kaydıyla, sözleşme bedelinin Yüklenicinin kusuru nedeniyle işin yeterli şekilde tamamlanamayan bölümüne ait bulunan kısmını Yükleniciden geri alma hakkına sahiptir.
Yüklenici, fesih anına kadar yapmış olduğu işler için kendisine borçlu olunan tutarlara ek olarak herhangi bir zarar veya hasar tazminatı talep etme hakkına sahip değildir.
Madde 37) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi
Yüklenici, Sözleşme Makamının aşağıdaki durumlara sebebiyet vermesi halinde, Sözleşme Makamına 15 gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:
Sözleşme Makamının Yükleniciye borcunu haklı bir neden olmaksızın ödememesi;
Hatırlatmalara rağmen Sözleşme Makamının yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi; veya
Sözleşmede belirtilmeyen nedenlerle veya Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle Sözleşme Makamının işin tamamının veya bir kısmının yürütülmesini 90 günden daha uzun bir süreyle askıya alması.
Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi Sözleşme Makamı’nın veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer haklara halel getirmeyecektir.
Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshedilmesi durumunda Sözleşme Makamı bu fesih dolayısıyla Yüklenicinin uğrayacağı zarar ve hasarların bedelini ödeyecektir. Bu ilave ödemenin toplam tutarı Özel Koşulların sözleşme bedeli belirtilen maddesinde yer alan miktarı aşamayacaktır.
Madde 38) Vefat
Eğer Yüklenici tek bir gerçek kişiyse bu kişinin vefatı halinde sözleşme kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. Ancak bu kişinin varisleri veya hak sahipleri Yüklenicinin vefatından itibaren 15 gün içinde sözleşmeyi sürdürme isteklerini bir bildirimle beyan etmişlerse, Sözleşme Makamı bunların yaptıkları teklifi inceleyecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu teklifin alınmasından itibaren 15 gün içinde ilgili varislere veya hak sahiplerine bildirilecektir.
75
Yüklenici bir grup gerçek kişiden oluşuyorsa ve bunlardan biri veya daha fazlası vefat etmişse, Sözleşme konusu işin sürdürülmesi hakkında taraflar arasında karşılıklı mutabakatla bir rapor düzenlenecek ve Sözleşme Makamı ölen kişilerin vefat tarihinden itibaren 15 gün içinde duruma göre grubun sağ üyeleri veya ölenlerin varisleri ya da hak sahipleri tarafından bulunulmuş taahhütlere uygun olarak sözleşmenin sürdürülmesi veya sözleşmenin feshi yönünde karar verecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu husustaki teklifin alınmasından itibaren 30 gün içinde grubun sağ üyelerine veya ilgili varislere ya da hak sahiplerine bildirilecektir.
Bu kişiler Yükleniciyle aynı ölçüde sözleşmenin düzgün ifa edilmesinden müştereken ve münferiden sorumlu olacaklardır. Sözleşmenin devam ettirilmesi sözleşmede hükme bağlanmış teminatın düzenlenmesi ve sağlanmasıyla ilgili kurallara tabi olacaktır.
Madde 39) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.
Mücbir sebepler;
Doğal afetler.
Kanuni grev.
Genel salgın hastalık.
Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
Gerektiğinde Kalkınma Ajansı veya ilgili kurum/kuruluşlar tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için
mücbir sebep oluşturacak durumun;
a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,
d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin Sözleşme Makamına ve Ajansa yazılı olarak bildirimde bulunması
e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.
Sözleşme Makamından kaynaklanan sebepler
Ayrıca Sözleşme Makamının sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması kaydıyla yüklenicinin başvurusu üzerine durum Sözleşme Makamı ve Xxxxx tarafından incelenerek yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre uzatımı verilebilir.
76
Eğer sözleşme altındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten sonra meydana gelen bir mücbir sebep durumundan ötürü engellenirse, tarafların hiçbiri sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılmayacaktır.
Mücbir sebep durumundan etkilenen taraf sözleşme altındaki yükümlülüklerini asgari gecikmeyle yerine getirebilecek şekilde bu durumu ortadan kaldırmak için tüm makul tedbirleri alacaktır.
Sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Yüklenici, sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde maktu zarar-ziyan bedeli ödemekten veya kusur-temerrüt nedeniyle fesihten sorumlu olmayacaktır. Sözleşme Makamı da, sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, benzer şekilde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde sözleşmenin kusur-temerrüt nedeniyle Yüklenici tarafından feshinden veya sözleşme tahtındaki mükellefiyetlerini ifa edememesinden ötürü gecikmiş ödemeler için faiz ödemekten sorumlu olmayacaktır.
Eğer taraflardan herhangi biri mücbir sebep durumunun meydana gelmesi nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmesinin etkilenebileceği kanaatindeyse, diğer tarafı bu durumdan derhal haberdar ederek mücbir sebebin mahiyetini, muhtemel süresini ve yaratacağı muhtemel etkileri bildirecektir. Proje Yöneticisi yazılı olarak aksi yönde talimat vermedikçe, Yüklenici makul ölçülerde mümkün olduğu ölçüde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürecek ve bu arada mücbir sebebin engellemediği yükümlülüklerini ifa etmek için makul bütün alternatif yolları arayacaktır. Yüklenici, Proje Yöneticisi tarafından kendisine bu yönde talimat verilmedikçe söz konusu alternatif yol ve yöntemleri uygulamaya koymayacaktır.
Eğer mücbir sebep koşulları meydana gelir ve varlığını 180 gün boyunca sürdürürse, bu takdirde, Yükleniciye mücbir sebepten ötürü tanınacak ifa süresi uzatımları saklı kalmak kaydıyla, tarafların herhangi biri 30 gün önceden diğer tarafa fesih bildiriminde bulunma hakkına sahip olacaktır. Şayet 30 günlük sürenin sonunda mücbir sebep durumu hala devam ediyorsa, sözleşme feshedilecek ve bunun neticesinde taraflar sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmekten kurtulmuş olacaklardır.
İHTİLAFLARIN HALLİ
Madde 40) İhtilafların halli
Sözleşme Makamı ve Yüklenici, sözleşmeyle ilgili olarak kendi aralarında çıkabilecek her türlü ihtilafı dostane yollarla çözmek için ellerinden gelen tüm çabayı harcayacaklardır.
Herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda, sözleşme tarafları gerek ihtilafla ilgili tutum ve konumlarını gerekse mümkün gördükleri çözümler hakkındaki düşüncelerini birbirlerine yazılı olarak bildireceklerdir. Eğer sözleşme taraflarından herhangi biri yararlı olacağı kanaatindeyse, taraflar bir toplantı yaparak ihtilafı halletmeye çalışacaklardır. Tarafların her biri, dostane çözüm isteğine bu yöndeki talebi almasından itibaren 10 gün içinde cevap verecektir. Dostane çözüme ulaşma süresi, bu husustaki isteğin yapıldığı tarihten itibaren 60 gün olacaktır.
77
Dostane çözüme ulaşma çabasının başarısız olması veya taraflardan herhangi birinin bu yöndeki isteğe zamanında cevap vermemesi halinde, tarafların her biri diğer tarafa bildirimde bulunarak, ihtilafın Kalkınma Ajansının uzlaştırmasıyla çözümlenmesini kararlaştırabilirler. Uzlaştırma sürecinin başlamasından itibaren 60 gün içinde ihtilaf halledilemezse, sözleşme taraflarının her biri ihtilaf çözümleme prosedürüyle ilgili bir sonraki aşamaya geçme hakkına sahip olacaktır.
Dostane çözüme veya uzlaştırma yoluyla ihtilafın halline bu prosedürlerden birinin başlamasından itibaren 120 gün içinde ulaşılamazsa, tarafların her biri Özel Koşulların ilgili Maddesinde belirtildiği şekilde ihtilafın çözümlenmesini ulusal bir kaza merciinin kararına veya tahkim kararına havale edebilir.
HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Madde 41) Hüküm bulunmaxxx xxxxxx
(1) İş bu Genel Koşullarda ve sözleşmenin diğer bağlayıcı belgelerinde, sözleşmenin imzalanması ve ifası aşamalarında ortaya çıkabilecek ve karşılığında ilgili belgelerde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Kamu İhale Mevzuatının mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmelerindeki hükümler ve hukuki referansları kıyasen uygulanır.
Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)
[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.
Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]
TASARIM YAZILIMI ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
3 Boyutlu Bilgisayar Destekli Tasarım Yazılımı
2D Tel Kafes Dizayn ve 3D Katı Model Tasarım Özelliği olmalıdır.
Program içinde hazır takım kütüphanesi olmalıdır.
Data Server Özelliği ile RS232 Bağlantısını kullanarak direk makineye program gönderme özelliği olmalıdır.
Tüm CNC kontrol üniteleri ile çalışabilme özelliği olmalıdır.
Tasarım programlarıyla uyumlu dataları açabilme ve data değişikliklerin CAM ‘e otomatik uyarlanma özelliği olmalıdır.
Dokunmatik ekran özellikli bilgisayarlarda çalışabilme özelliği olmalıdır.
Makrolar ile tekrarlanan işlemlerin kaydedilip sonra tekrar kullanılabilme özelliği olmalıdır.
Parça üzerinde istenen yüzeylerin seçimi ile takım yolu oluşturma özelliği olmalıdır.
Çarpma kontrolü ve gerçekçi tezgâh simülatörü ile %100 güvenilir çalışma özelliği olmalıdır.
Parça unsurlarına göre otomatik program yapabilme özelliği ve parça unsurlarını otomatik bulabilme özelliği, katı modeli otomatik olarak tanıma özelliği olmalıdır.
Strateji yöneticisi özelliği ile önceden tanımlı stratejiler oluşturup kaydederek benzer iş parçalarına otomatik cam yapabilme olmalıdır.
Başka hiçbir CAD/CAM programına bağlı kalmadan kendi ara yüzü ile bağımsız çalışabilme olmalıdır.
İş akışı ara yüzü özelliği ile beş adımda programlama yapabilme özelliği olmalıdır.
Türkçe Kullanıcı ara yüzü olmalıdır.
Görsellerle desteklenmiş menüler olmalıdır.
1 yıl boyunca ücretsiz teknik destek olmalıdır.
1 yıl boyunca ücretsiz sürüm güncelleme olmalıdır.
İşleme süresi hesaplama özelliği olmalıdır.
Tek komutta parça sıfırlama özelliği olmalıdır.
Malzeme seçimine göre otomatik devir ve ilerleme ataması olmalıdır.
Farklı formda takımlar tanıtabilme ve bu takımlar ile işleme yapabilme özelliği olmalıdır.
Ekstra bir maliyet gerektirmeden yatay işleme merkezine program yapabilme özelliği olmalıdır.
Aynı ara yüzde farklı iş parçalarına farklı koordinat düzlemleri tanımlama özelliği olmalıdır.
Aynı iş parçası üstünde farklı açılarda koordinat düzlemi oluşturarak parça sıfırlaması ve parça işleme özelliği olmalıdır.
Otomatik iş raporu oluşturabilme özelliği olmalıdır.
Malzeme kütüphanesine yeni malzemeler tanımlayabilme özelliği olmalıdır.
Fikstür kütüphanesi ile mengene, ayna ve bağlama aparatlarını otomatik tanıma özelliği olmalıdır.
eksende sarmal işleme yapabilme özelliği olmalıdır.
Kod sihirbazı özelliği ile tezgaha özel kod oluşturma özelliği olmalıdır.
Rotary (dönel) tasarım özelliği olmalıdır.
Free-form (serbest) yüzey tasarımı özelliği olmalıdır.
İşleme - genel frezeleme ve delik çevrimi özelliği olmalıdır.
Çizgi/yay, noktasal nc kod çıktısı verebilme özelliği olmalıdır.
İşlemede birleştirilebilir soyağacı özelliği olmalıdır.
Tek ve çok ağızlı diş çekme özelliği olmalıdır.
İşlemede çarpma kontrolü özelliği olmalıdır.
eksen indeksleme - tek dönme ekseni özelliği olmalıdır.
3+2 eksen indeksleme (2 dönme ekseni) ve rotary işleme özelliği olmalıdır.
Çoklu parçalar ile yatay fikstür özelliği olmalıdır.
Delik çevriminde ters yüzey baralama özelliği olmalıdır.
Strateji yöneticisi – strateji oluşturma düzenleme çalıştırma özelliği olmalıdır.
İşleme - kaba 2 boyut modele kaba işleme özelliği olmalıdır.
Değişken kademeler için kaba işleme özelliği olmalıdır.
2 boyut kaba işlemede talaş yükseklik kontrolü olmalıdır.
Katı/yüzey modeller kullanabilme özelliği olmalıdır.
Ara kaba işlemede ara dilimleme özelliği olmalıdır.
Ara kabada çoklu takım olmalıdır.
Düzlemsel yüzey işlemede yüzeyleri otomatik bulma özelliği olmalıdır.
Çürüterek (dalma yöntemiyle) kaba işleme özelliği olmalıdır.
Kaba işlemede değişken ilerleme özelliği olmalıdır.
İşleme - finiş 2 boyut modele finiş işleme özelliği olmalıdır.
Değişken kademeler için profil işleme özelliği olmalıdır.
Düzlemsel yüzey işleme özelliği olmalıdır.
Paralel işleme çevrimi özelliği olmalıdır.
Ara düzlemsel yüzey işlemede çoklu takım özelliği olmalıdır.
boyut eğrilere takım yolu oluşturma özelliği olmalıdır.
Ara finiş özelliği olmalıdır.
Profil düzlem yüzey işleme kombinasyonu olmalıdır.
Yansıtarak işleme – radial, dairesel, iki eğri arası özelliği olmalıdır.
Son kalem işlemede (köşelere takım yolu) tekli geçiş özelliği olmalıdır.
Katı model simülatörü ile tam makine işleme simülasyonu olmalıdır.
İşleme sıralamalarını birleştirme ve ilişkilendirme özelliği olmalıdır.
3 Boyutlu Ürün Tasarım Yazılımı
Yazılım, dijital ortamda serbest el eskiz yapmanızı sağlayacak kalem, boya fırçası hava fırçası markör, silgi, doku ve effect araçları içermelidir.
Yazılım, hızlı eskiz oluşturabileceğiniz simetrik çizim aracı, serbest el düz çizgi, düzgün daire ve elips oluşturma aracı , eskiz üzerinde renk alternatifleri oluşturmayı sağlayacak modifikasyon aracı a eskiz ile oluşturulan imajın farklı oranlarını oluşturmayı sağlayacak modifikasyon aracı eskizlerin, import edilen ya da oluşturulan datanın üzerine yansıtılması sağlayacak pratik eskiz araçları içermelidir.
Yazılım , estetik, ergonomik, mühendislik ihtiyaçları göz önüne alarak 3d modelinizi oluşturmanızı ve revizyonunu yapmanızı sağlayacak araçları içermelidir.
Yazılım, esnek modelleme için curve (vektörel çizgi) temelli modelleme araçları ,3d model üzerinde heykel tıraş gibi çalışma imkânı sağlayacak araçlar içermelidir.
Yazılım geometrinin yeniden modellemeden alternatiflerini oluşturabileceğiniz. modellediğiniz geometriyi bir kafes içine alarak oranlarını değiştirmenizi sağlayacak araçlar, 3d geometriyi bir curve yardımı ile deforme etmenizi sağlayacak modelleme aracı, geometriyi bir eksen etrafında bükmeyi sağlayacak modelleme aracı, modeli bir başka yüzey üzerine aktararak uyarlamayı sağlayacak modelleme aracı dinamik modelleme araçları içermelidir.
Yazılım kopyalama ve referans yüzey üzerine yerleştirme işleminde bir yüzeyi referans alarak, oluşturulmuş bir modeli referans yüzey üzerine modelleme geçmişi ile aktarmabilelidir.
Yazılım Hızlı Prototipleme Dijital prototipten, fiziksel prototip oluşturmada üretim öncesi fiziksel prototip yardımı ile dijital modelin sadeleştirilmesi ve düzenlemesi Prototip makineleri ve CNC makineleri için 3D modeli STL. data olarak kayıt edebilmelidir.
Yazılım Yüzey oluşturma araçları ile Modeli oluşturan yüzeylerin arasındaki akıcılığı kontrol edebileceğiniz, Üretim için yüksek kaliteli yüzeyleri oluşturmanızı sağlayacak modelleme araçları içermelidir.
Yazılım, Trim edilmiş yüzeyler üzerindeki sınır çizgileri data aktarılırken taşınarak çizim hassasiyeti koruyabilecek özellikte olmalıdır.
Yazılım, Yüzey üzerindeki kontrol noktaların pozisyonları değiştirilerek, heykeltıraş gibi modelleme yapılabilecek özellikte olmalıdır.
Yazılım, Enteraktif görselleştirme için 3D model, modelleme ortamında gerçekçi bir şekilde gölgelendirme, Malzeme özellikleri model üzerine yansıtabilme, Yüzeylerin durumları zebra testi ile gözlemleyebilme Draft açıları analiz edilebilme özelliklerine sahip olmalıdır.
Yazılım, İmaj odaklı aydınlatma için HDRI imajlar ışık kaynağı olarak kullanılarak gerçekçi görseller elde edebilmelidir.
Yazılım, Dijital model üzerindeki hareketli parçaların pozisyonları zamana göre tanımlanarak, animasyonları oluşturabilmelidir.
Yazılım, Software render yöntemi ile Raytrace, raycast, HDRI ve gölgelendirme seçenekleri ile 3D modelin gerçekçi görselleri elde edebilmelidir.
Yazılım, Mühendislikten gelen referans datalar yönetilerek tasarım alternatifleri oluşturup birden çok tasarım alternatifi karşılaşlaştırabilmelidir.
Yazılım ,DXF, IGES ve STEP gibi mühendislik formatlarında data oluşturabilmelidir.
Yazılım, DWG Formatı (Okuma ve oluşturma) yapabilmelidir.
Yazılım Inventor Part ve Assembly dosyalarını okuyabilmelidir.
Program populate (Doldurma) özelliği ile inandırıcı insan canlandırması yapabilmeli ve oluşturulan sahneleri hayata geçirebilmelidir.
Program parçacık (Particle Flow) Sistemi ile gerçekçi ve özelleştirilmiş fiziksel simülasyonlar oluşturabilmelidir.
Program Perspektif Eşleşmesi özelliği ile bir sahnenin kamera görünümünü etkileşimli olarak bir fotoğrafın perspektifiyle eşleştirebilmelidir.
Program otomatik gama özelliği ile dosya türünü algılayıp uygun gama ayarlarını yapabilmelidir.
Program asıl kamera pozisyonunu etkilemeden görünüm alanını iki boyutlu bir görüntüymüş gibi kaydırabilmeli ve yakınlaştırabilmelidir.
Program uyarlanabilir bozulma ,geliştirilmiş doku belleği yönetimi, paralel değiştirici hesaplamalar özelliklerine sahip olmalı ve verileri ve nesne biçimlendirme çalışmaları için etkileşimli performans sağlayabilmelidir.
Program Windows 8 ve Windows 7 64 Bit işletim sistemlerini desteklemelidir.
Program nesne değiştiricilerinde oluşan durum değişikliklerini kaydedebilmelidir.
Program max, drf ve chr dosya uzantılarını doğrudan açabilmelidir.
Yazılım mimarlara, tasarımcılara, inşaat mühendislerine ve görselleştirme uzmanlarına sinema kalitesinde görseller ve filmler yaratmak için 3B modelleme, kaplama, canlandırma ve birleştirme araçları sunmalı.
Yazılım Kanada Ulusal Araştırma Konseyi tarafından onaylanmış aydınlatma simülasyonu araçları sağlamalı.
Yazılım CAD ürünüyle sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabilmeli, mimarların ve tasarımcıların tasarımlarını onaylatmak ve satmak için CAD verilerini daha hızlı bir şekilde etkileyici görsellere çevirmesini sağlamalı.
Yazılım, 2 ve 3 boyutlu makine, inşaat ve mimari tasarım işlerinde kullanılabilen çizim ve tasarım konularını kapsayacak şekilde genel bir tasarım yazılımı olmalıdır.
Yazılım, klavyeden yazarak (komut satırı kullanarak), çekmenüler ve araç çubukları üzerinden fare ile işaretlemek sureti ile komut girişini desteklemeli ve kullanıcı yapılan işlemleri komut satırından takip edebilmelidir.
Yazılımda bulunan bütün çizim ve tasarım komutları, ekran kontrolleri, düzenleme vb. komutların, komut satırından kısayol tuşları ile (komutun tamamını yazmadan) girişi yapılabilmelidir.
Yazılım, kullanılan bütün komutların kullanımı ile ilgili açıklamalı ve örneklemeli yardım konularını içermelidir.
Nokta, çizgi, çember, yay, elips, birleşik çizgi, çoklu çizgi, üç boyutlu birleşik çizgi, çokgen, halka, iz, koşutlama, tarama, çizgileri uzatma, içi dolu çokgen, dikdörtgen, serbest çizgi, ve benzeri iki boyutlu çizimler ile belirlenen boyutlarda ve özelliklerde yazı yazabilmeyi desteklemelidir.
Helis yay, loft, extrude,sweep, revolve gibi komutlar ile 2 boyutlu nesneleri 3 boyutlu katı modellere çevirebilmeli
Yazılım içinde hazır olarak, kutu, koni, silindir, küre vs türü katı ve yüzey komutları olmalı
Çizim nesnelerinde seçme, silme, iptal ve geri alma, taşıma, kopyalama, döndürme, simetriğini alma, ölçeğini değiştirme, uzatma, kırpma, dizi şeklinde kopyalama, köşelerde pah ve kavis oluşturma, uzunluk değiştirme, koparma, bölüntü yapma, dağıtma, uzatma, kısaltma, birleşik çizgi düzeltme, özellik kazandırma ve değiştirme, tarama düzeltmesi, yazı değiştirme, eğri ve çoklu çizgi düzeltme, hizalama ve benzeri düzenlemeleri yapabilmelidir.
Çizim ekranında; görüntü büyütme, küçültme, resmi kaydırma, çizimi tekrarlama, çizimi yeniden oluşturma, görüntü çözünürlüğünü değiştirme, kuş bakışı görüntü, sayfa düzlemi, model düzlemi ve kağıt düzleminde görünüm, gibi görüntü kontrollerini yapabilmelidir.
Çizimlerde katman oluşturma, katmanı aktif yapma, katmanı açma ve kapama, katmanı dondurma ve çözme, katmanın çizgi tipini, rengini ve çizgi kalınlıklarını değiştirme ve benzeri özellikleri desteklemelidir.
Doğrusal, açısal, çap ve yarıçap, hizalı, koordinat ölçülendirilmesi, ardışık ölçülendirme, şekil ve konum toleransları, ölçülendirme düzeltmeleri ve ayarları yapabilmeyi desteklemelidir.
Çizilen iki ve üç boyutlu nesnelerden; blok oluşturma, blok kaydetme, bloğu çizime ekleme, bloklara özellik tanımlama, dış ortamdan çizim ekleme, farklı formatdaki resimleri çizime ekleme gibi özellikleri desteklemelidir.
Yardımcı çizim fonksiyonlarını (Izgara, izometrik düzlem, nesne kenetleme modları, fonksiyon tuşları, çizilen nesnelerin bölüntülenmesi ve ölçülmesi vb.) desteklemelidir.
Sorgu komutlarını (ik boyutlu çizim nesnelerine ait koordinat, mesafe, alan, liste, üç boyutlu çizimlere ait listeleme vb.) desteklemelidir.
İzometrik perspektif resimleri çizmeyi desteklemelidir. Değişik koordinat sistemlerinde plan görünüş ve ekran bölmeyi desteklemelidir.
İki boyuttaki çizimi üç boyutlu model haline getirme, bileşik çizgi komutu ile çizilen parçaları modellme, yüzey modelleme, katı modelleme, üç boyutlu tel kafes modelleme işlemlerini yapabilmelidir. Oluşturulan katı modeller üzerinde; birleştirme, çıkarma, arakesit elde etme, yüzeylere derinlik verme, yüzeyleri taşıma işlemleri yapılabilmelidir.
Üç boyutlu yüzeylerin kaplanması, üç boyutta modellenen parçaların görünmez kısımlarını gizleme, üç boyutta modellenen parçaları gölgelendirme işlemleri yapılabilmelidir.
Üç boyutlu nesneleri dinamik görünüş seçeneklerini kullanarak görüntülemeyi desteklemelidir.
Yazılım 3 boyutlu mesh modelleme tekniklerini desteklemelidir.
Yazılım 3 boyutlu katı yüzey modelleme özellikleri olmalıdır
Yazılım aynı çizim içinde sınırsız sayıda 2 boyutlu layout pafta seti açabilmelidir.
Yazılım Pafta seti yönetimi özelliği ile mevcut dosya içinden farklı dosyalardaki paftalardan bir veya birkaçına doğrudan erişebilmelidir.
Yazılım eski sürümlere dosyaları kayıt edebilmelidir.
Yazılım çizimi PDF formatına ilave bir yazılım olmadan çevirebilmelidir.
Yazılım PDF formatındaki çizimleri teknik resme altlık olarak getirebilmeli ve PDF altlığındaki objelere, obje kenetleme yapabilmelidir.
DWG, DXF, DWT, ve SAT vb. dosya uzantılarını desteklemelidir.
Yazılım 3DStudio formatındaki dosyaları cizim içine ekleyebilmelidir.
Yeni bir çizim sayfası açabilmeli, kaydedebilmeli, farklı ad ve format kaydedebilmeli, farklı formattaki dosyaları açabilmeyi, dosya transferini desteklemelidir. Yazılım birden çok dosyayı aynı anda açabilmelidir. Yapılan bir çalışmayı, BMP, WMF, SAT, DXX , STL, DGN V7 ve V8 vb. formatlarında kaydedebilmelidir.
Program kullanıcının kendine özgü ekleme ve değiştirme yapabileceği program ayarlarını desteklemelidir.
Yazılım piyasada yaygın olarak kullanılan bir ürün olmalıdır.
Çizici ve yazıcıdan çıktı almayı desteklemelidir.
Yazılım dinamik bloklama yapabilecektir, dinamik blok ile farklı boyutlar için değişkenleri atanmış blokları getirirken farklı boyutları tablo halinde verip seçme şansı vermeli
Yazılım 2 boyutlu parametrik çalışabilme özelliğine sahip olacaktır.
Parametrik çalışma ile paralel, dik, yatay, eşmerkezli, ayna, teğet, eşit, hizalı , uçları birleşmiş gibi kısıtları verebilmeli
Parametrik çalışma ile ölçüsel kısıtlar verilebilmeli
Yazılım teknik resimleri, DWF gibi web üzerinden yayınlayabilecek özelliklere sahip olmalı.
Yazılım elektronik ortamda kırmızı kalem ile düzeltme yapılacak formatda dosyaya kayıt yapabilmeli
Yazılım kırmızı kalem ile düzeltme yapılmış dosyaları açabilmeli
Yazılım farklı menü araç çubuk ayarları içeren görüntüleri çalışma alanı ortamı kayıt edip daha sonra açabilmeli.
Yazılım çizim içindeki komutları kayıt edip daha sonra bu komutları başka bir çizim içinde oynatarak benzer çizimler oluşturabilmeli
Yazılım 3B tasarımların içinde walk&fly özelliği kullanarak gezinebilmeli
Yazılım Google Earth programında belirlenen bir konumu çizim içine herhangi bir aracı ilave yazılım olmadan veya kopyala yapıştır yapılmadan otomatik olarak alabilmeli
Yazılım makine elemanları bilgisi içermelidir.
Yazılım teknik resim terimlerini, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca gibi diller arasında çeviri yapabilmelidir.
Yazılım, yardımcı çizgiler, eksen çizgileri, simetrik çizgiler, kesit çizgileri için, çizgi tipini değiştirmeden çizen özel komutlara sahip olmalı ve bu tür çizgileri otomatik olarak farklı katmanlara atabilmeli
Yazılım çizim üzerindeki bir yerin detay görünüşünü otomatik olarak istenilen ölçekte alarak çizim içinde başka bir yere yerleştirebilmeli
Yazılım ölçülendirme için tek bir komut kullanarak seçilen nesneye uygun ölçü verebilmeli, örnek çizgi seçildiğinde yatay veya dikey, çember seçildiğinde çap veya yarıçap ölçüsü verebilmeli
Yazılım pahları otomatik olarak ölçülendirebilmeli
Yazılım ölçü değeri gerçek olmayan tüm ölçüleri bir komut ile gösterebilmeli
Yazılım daha önceden verilmiş iki ölçüyü tek ölçüye çevirebilmeli veya tek ölçünün arasına ölçü ekleyebilmeli
Yazılım, yüzey pürüzlülük, kaynak, referans, datum hedefi, datum tanımlama, konik/eğim, kenar ve markalama sembolleri verebilmeli
Yazılım parça listesi, poz numaralarını otomatik olarak çıkarabilmeli
Yazılım çizimde değişiklik yapıldığında parça listesini ve poz numaralarını otomatik olarak güncelleyebilmeli
Yazılım istenildiği taktirde poz numaralarını yeniden verebilmeli ve poz numaralarını tek bir ok üzerinde birleştirebilmeli
Yazılım geçme toleranslarını destekleyen ölçülendirme sistemine sahip olmalı ve ölçülendirme esnasında geçme listesinden seçim yaptırabilmelidir.
Yazılım çizimde verilen tüm geçme listelerini istenildiği taktirde bir tablo olarak verebilmelidir.
Yazılım çoklu delik bulunan çizimlerde, belirtilen bir sıfır noktasına göre deliklerin XY koordinatlarını ve çaplarını bir tablo halinde verebilmelidir.
Yazılım delikler silindiği zaman delik tablosunu otomatik olarak güncelleyebilmelidir.
Yazılım 2 boyutlu çizimlerde birden çok nesnenin üst üste geldiği durumlarda nesnelerin üst alt gibi durumları belirtildiğinde görünür görünmez çizgileri otomatik olarak çıkarabilmelidir.
Çıkarılan görünür görünmez çizgiler ilişkisel olup silinme veya taşıma durumda görünür görünmez çizgiler otomatik olarak güncellenmelidir.
Yazılım ISO, DIN , ANSI gibi yaygın standartlarda 2 Boyutlu mekanik parça kütüphanesine sahip olmalıdır
Standart parça kütüphanesinde kör delik, patlamış delik, kalvuz çekilmiş delik, konik/düz havşalı delik, punta deliği gibi unsurlar hazır bulunmalı
Standart parça kütüphanesinde bağlama elemanları olarak, standartlar içinde olan her tür cıvata, pul, somun, perçin, delik burçları , pimler hazır halde bulunmalı
Standart parça kütüphanesinde mil elemanları olarak tüm rulman çeşitleri, kaymalı yataklar , sızdırmazlık elemanları kamalar, segmanlar hazır bulunmalıdır.
Standart parça kütüphanesinde çelik konstruksiyon elemanları olarak, U, L, H, T, Kutu, Daire türü bilinen hazır profil kesitleri bulunmalıdır.
Standart parça kütüphanesinde basma, çekme, torsiyon türünde yaylar hazır olmalı
Standart parça kütüphanesinde kayış/kasnak ve zincir/dişli elemanları hazır olmalı
Yazılım kam tasarımı ve hesabı yapabilmelidir.
Yazılım her tür kesitin atalet momentini hesaplayabilmelidir.
Yazılım bir mile gelen yük ve momentleri uygulayarak milde oluşacak gerilimleri hesaplayabilmelidir.
Yazılım bir çelik profil üzerine yükleri ve mesnetleri uygulayarak profil üzerinde oluşan eğim/sehim hesaplarımı yapabilmeli ve sonuçları grafiksel olarak gösterebilmelidir.
Yazılım cıvatalı bağlantılarda, bağlantı noktasına gelen yükler verilerek kullanılması gereken optimum cıvata ölçüsünü belirleyebilmelidir.
Yazılım rulman hesabı ve rulman ömrü hesabı yapabilmelidir.
Yazılım 2 boyutlu bir alan üzerinde sonlu elemanlar yöntemi ile oluşan gerilimleri hesaplayabilmeli ve bunları renk tabloları ile verebilmelidir.
Yazılım mil tasarım sihirbazı ile bir milde olması gereken tüm özellikleri tanımlayabilmelidir.
Yazılım cıvatalı bağlantı sihirbazı ile cıvatalı bağlantı gerektiren bir konuma otomatik olarak delikleri delerek cıvata pul somun gibi gerekli tüm elemanları koyabilmelidir.
Yazılım 2 boyutlu ve 3 boyutlu mekanik çizim ve tasarım konularını kapsayan özelliklerde olmalı.
Yazılım ekranda ikonlar seçilerek yada kısayol tuşları yardımıyla kullanılabilmelidir.
Yazılımın içerisinde kullanımla ilgili örnek uygulamalar ve yardım bölümleri bulunmalı
Yazılımın tek parça modelleme, sac parça modelleme, montaj, kaynaklı montaj, teknik resim, kalıp, montaj patlatma, borulama, kablolama, foto-gerçekçi render ve animasyon bölümleri bulunmalı.
Yazılım DWG formatındaki çizimleri kopyala yapıştır yöntemi ile eskiz ortamına, ölçüleri ile birlikte alabilmeli ve alınan ölçüleri ölçü kısıtı haline otomatik olarak çevirebilmeli, diklik, paralellik, yataylık ve dikeylik gibi kısıtları otomatik olarak atayabilmeli
Yazılım DWG formatındaki dosyaları alırken katmanlara göre nesne seçimi yapabilmeli
Yazılım DWG formatındaki dosyaları alırken model veya kağıt düzlemine göre nesne ayrımı yapabilmeli
Yazılım DWG formatındaki dosyaları açarken Blok nesneleri blok olarak , attribute nesneleri attribute olarak atayabilmeli
Yazılım DWG formatındaki dosyaları açarken açılan dosyaları istenildiğine antetli sayfa formatına otomatik olarak atayabilmeli
Yazılım 2 boyutlu eskiz nesnelerini montaj parçaları gibi yorumlayarak 2 boyutlu ortamda mekanizma hareketleri yapabilmeli
Yazılımın üzerinde entegre gelen DIN, ISO, ANSI, BSI, BG, GHOST, Xxxxxx standart parça kütüphanesi olmalı. Bu kütüphane içerisinde; bağlantı elemanları (Cıvata, somun, pul, perçin, pim,saplama.. vs) , hazır geometrik şekiller (slotlar, kanallar vs), mil elemanları (Rulmanlar, sekmanlar, kamalar, keçeler,o-ringler vs. ), standart profiller, borulama elemanlarını (dirsekler, flanşlar, rakorlar, nipeller, redüksiyonlar,tee ler, valfler, vanalar vs.) içermeli.
Yazılım mekanik tasarımlarda kullanılan, cıvatalı bağlantılar, perçinli bağlantılar, şasi yada çelik konstrüksiyonlar , mil tasarımı, düz dişli, konik dişli, helis dişli, sonsuz vida ve dişlisi, rulman seçimi, kayış ve kasnaklar, zincir dişliler, kamalı bağlantılar, kam tasarımı, kamlı xxxxxx, o-ring, basma-çekme yayları gibi sistemlerin teknik veriler girilerek çizimini ve hesabını yapan bölümler içermelidir.
Yazılım dişli tasarımında profil kaydırma yöntemini kullanabilmeli
Yazılım standart parça kütüphanesinden getirilen parça boyutunu seçilen yüzeye uygun olarak otomatik olarak kütüphaneden seçebilmeli.
Yazılım tolerans modelleme özelliğine sahip olmalı ve tolerans sınırlarına göre 3 boyutlu modeli otomatik olarak değiştirebilmeli
Yazılım büyük montajları tek bir parçaya indirgeyerek, sadece görsel olarak kullanılabilme özelliği sağlamalıdır.
Yazılım DWG formatıyla uyumlu olmalıdır, 2 ve 3 boyutlu DWG dosyalarını açabilmeli, 3 boyutlu modellerden oluşturulan teknik resimleri doğrudan DWG olarak kaydedebilmeli, model veya montaj da yapılan değişiklikleri farklı kaydet veya çevirme komutları kullanılmadan direkt olarak kaydettiği DWG dosyasına yansıtabilmeli..
Yazılım hem katı modelleme hem de yüzey modellemeyi aynı ortamda yapabilmeli.
Yazılımın parça modelleme ortamında plastik parçalar için hazır teknik unsurlar olmalı (tırnaklar, ızgaralar, bağlantı delikler vs.)
Sac parça modelleme kısmında sac bükümlü modelleri ve açılımları oluşturulabilmeli.
Yazılıma entegre teknik formüllerin bulunduğu mühendislik el kitabı bulunmalı.
Yazılım açık sistem olmalı ve dışarıdan eklenti programları yüklenebilmeli
Yazılım farklı kaydet özelliği ile JT, PNG, SAT, XGL, ZGL dosya formatlarında kayıt yapabilmelidir
Yazılıma entegre, hazır profiller ve özel tasarım profillerden çelik kontstrüksiyon tasarımı yapan bir tasarım hızlandırıcıya sahip olmalı , ayrıca çelik konstruksiyon üzerindeki köşe birleştirmeleri otomatik olarak yapabilmeli
Yazılımda akıllı unsur, akıllı parça, akıllı kısıt, akıllı montaj özellikleri olmalı.
Yazılım MS Excel den parametre alabilmeli. Tasarımlar excel tablolarından güncellenebilmeli.
Hazırlanan modellerin ve montajların teknik resim ortamında otomatik görünüşleri çıkartılabilmeli, kesit alınabilmeli, detay görünüşler ve kısmi kesitler alınabilmeli.
Teknik resim ortamında montajın ya da parçanın farklı konfigürasyonlarının görünüşleri aynı dosya üzerinden oluşturulabilmeli.
Teknik resim ortamında delik tabloları oluşturulabilmeli, yüzey işleme işaretleri, tolerans ve kaynak sembolleri şablonlar yardımıyla kolayca oluşturulabilmeli.
Yazılım parça listelerini hem teknik resimde hem de montaj ortamında görüntüleyebilmeli. Gerekirse bu listeleri MS Excel, MS Xxxxx, . mdb , . csv gibi formatlarda dışarıya verebilmeli.
Montaj ortamında oluşturulan ilişkiler yardımıyla mekanizmalara kolayca hareket verilebilmeli ve çarpma analizleri yapılabilmeli.
Montaj ortamında parça modellenebilme farklı parçalardan referanslar alınabilmeli ve ilişkisel montajlar oluşturulabilmeli.
Yazılım parçaların ve montajların kaynaklı yada kaynaksız ağırlıklarını hesaplayabilmeli.
Yazılım online kütüphaneler ile desteklenmeli bu kütüphanelerde bilinen firmaların uygun formatta katalog modellerine ulaşılabilmeli.
Yazılım ile tek kare render lar yada animasyonlar oluşturulabilmeli, Malzeme, ışık , kamera ve sahne gibi tanımlamalar yapılabilmeli.
Yazılımın borulama modülü ile hazırlanan mekanik tasarım üzerindeki tesisat elemanları kolayca tanımlanabilmeli. Giriş çıkış noktaları arasında tanımlanan çizgisel rotalar üzerine borulama elemanları otomatik olarak yerleştirilip parça listeleri alınabilmeli.
Yazılımın kablolama modülüyle konektörler arası pin den pine bağlantılar yapılabilmeli. Bu bağlantılar gerektiğinde MS Excel ortamında tanımlanıp hızlıca modele uygulanabilmeli.
Yazılımın kalıp modülüyle plastik enjeksiyon kalıpları tasarlanabilmeli, plastik akış analizler yapılabilmeli. Ayrıca kalıp bölümünün geniş plastik malzeme kütüphanesi ve kalıp seti kütüphanesi olmalı.
Yazılım bilgi paylaşımı için DWF ve PDF uzantılı dosyalar üretebilmeli. Bu dosyalar ücretsiz görüntüleyicilerde açılabilmeli.
Yazılım dosya yönetim yazılımı ile entegre çalışabilmeli
Program temel dosya yönetimi özellikleri içermeli.
Program belirtilen kriterlere göre veri arama özelliğine sahip olmalıdır.
Program kullanıcılar için tekrar veri kullanımı özelliğini desteklemelidir.
Program kullanıcıların eşzamanlı tasarım yapabilmesine uygun olmalıdır.
Program otomatik veri organizasyonu yapabilmelidir.
Programın kurulumu için sunucu (server) ve kullanıcı (client) olarak ayrı paketler sunulmalıdır.
Programın sunucu (server) paketi merkezi bir sunucu üzerine kurularak çalıştırmalı ve sadece tanımlanan kullanıcılar programa erişebilmelidir.
Program, kullanıcı ara yüzü içerisinden dosyaları taşıma, yeniden adlandırma ve kopyalama özelliklerini sunabilmelidir.
Program sunucu üzerinde dosyaların eski versiyonlarını tutabilmelidir.
Yazılım, otomatik hata tespiti yapar, gerçek zamanlı teşhis ile bir projenin bir aşaması tamamlanmadan sorunları belirleyebilmelerine yardımcı olmalıdır.
Yazılım, otomatik olarak sıralı veya referans bazlı numaralamayı tüm hatlara ve devre elemanlarına seçtiğiniz konfigürasyona uygun biçimde uygular. Referans bazlı numaralar ve etiketler gerektiğinde otomatik olarak bir sonuna ek alabilir, böylece isimler farklı olur ve Yazılım girişleri, tasarımın gereksinimlerine uygun biçimde yeniden numaralandırabilmelidir.
Yazılım, eklenen hat numarasının bir yere denk geldiğini tespit ederse, otomatik olarak yana doğru hattı tarayarak hat numarası verilebilecek boş bir nokta arar. Bu arama sonuç vermezse, hattan uzak bir noktada arama tekrarlanır. Bulunduğunda, numarayı ekler ve geriye doğru hattı çizerek devreyi tamamlar.
Yazılım, çizimde otomatik olarak istenilen değişiklikleri mevcut proje ile karşılaştırır, örneğin ikiz hat numarası veya devre elemanı etiketi meydana geldiğinde olası hatalar konusunda sizi uyarmalıdır.
Yazılım, iki nokta arasında bağıntı geliştirerek belirli bir bobine veya benzer çok kontağa sahip bir elemana ait atanmış kaç adet kontak olduğunu takip eder. Sınır aşıldığında bir uyarı mesajı vermelidir.
Bir röleye birçok kontak atanmasıyla ilgili, her girilen alt bobinin bağlantı listesi özelliklerine bağlı olarak girilen alt kontağın bir sonraki terminal bağlantı numaraları takımının atanabilmesine olanak sağlamasıdır. Çapraz referanslı bilgiler birçok biçimde çizim üzerinde gösterilir ve çapraz referans raporları her an hazırlanabilmelidir.
Eksik veya yanlış hat numaraları ilgili olarak teftiş raporlama işlevini kullanarak buna benzer tasarım uyumsuzluklarını analiz ederek ve raporlamalıdır.
Yazılım, uluslararası standartları destekler ve imalatçıların içerikleri ve sembollerini içeren tatminkar sembol kütüphanesi sunmalıdır.
Yazılım, içindeki üretici veritabanında, endüstride yaygın olarak kullanılan elektrik ürünlerini üreten üreticilere ait 650,000’den fazla devre elemanı ve sembol bulunmalıdır.. Bu devre elemanları anahtarlar, sensörler, lambalar gibi bütün giriş çıkış elemanlarını ve çok sayıda pano elemanlarını içermelidir.
Yazılım tarafından sunulan, kolayca ulaşılabilen menü sistemi ile devre elemanlarını ekleyebilmeli. Her menüyle; basmalı düğmeler, seçici anahtarlar, pilot lambalar, röleler, kontaklar, sigortalar, terminaller ve daha fazlasını içeren tatmin edici sembol kütüphanesine ulaşılabilir olmalıdır.
JIC, IEC, JIS ve GB gibi uluslar arası standartları desteğiyle Sembol kütüphaneleri, çapraz referans ayarları, kablo ve eleman etiketleme yöntemleri ile coğrafik tasarım gereksinimleri karşılayabilmelidir.
Yazılım sembollerine kişisel ayarlarınızı ekleyebilir ve herhangi bir projenizde bu içeriği kullanabilmeli. Yeni tanımlanan değişmiş verilerden elde edilecek standart bir rapor hazırlamalıdır.
Hızlı bir biçimde, hassas pnömatik, hidrolik ve borulama ve enstrümasyon şemaları çizebilmelidir. Tatmin edici sembol kütüphanelerinde vanalar, operatörler, manifoldlar, göstergeler, regülatörler, filtreler ve daha fazlası olmalıdır
Yazılım kullanışlı ve kişiselleştirilebilen bir kullanıcı ara yüzü sunmalı. Favori araçlarınızı ve komutlarınızı kişiselleştirebilmelidir.
Devre Yapıcı aracı size aynı zamanda çevre açısından da “yeşil” olan mühendislik kararları almanıza yardımcı olacak gerekli bilgiyi sağlar. Örneğin, minimum kod gereksinimlerine uygun olan bir iletken kesiti fiyat açısından çok uygun görünebilir ancak uzun vadeli enerji harcaması yüksek olabilir bu tür karaları almanıza yardımcı olmalıdır.
Devre Yapıcı bir kablo serisi için farklı kurulum ve ortam faktörlerine bağlı en kötü enerji kayıplarına ait maliyet değerlerini dinamik olarak gösterir. Önerilen iletken kesitleri, elektrik kod gereksinimlerine uygun olacak şekilde otomatik olarak hesaplanmalıdır.
Malzeme tipi, izolasyon sıcaklığı değerleri, ortam sıcaklığı, iletken uzunluğu, güç kablolarının demetlenmesi ve izin verilen maksimum gerilim düşümü gibi faktörlere bağlı olan daha isabetli tasarım kararları almanıza yardımcı olur. Aynı zamanda, Devre Yapıcı motor veya güç besleme yüklerine bağlı sigorta, kesici ve kesme değerlerini önerebilmelidir.
Yazılım ile popüler Devre Yapıcı ile gerçekleştirilen üç hat motor kumanda devresini temel alarak, etkileşimli olarak tek hat motor kumanda devresini ve güç besleme devresini çizebilmelidir.
Birçok çizimi eş zamanlı görerek veya düzenleme yapılabilir. Yazılım çoklu doküman ara yüzü standardını tam olarak desteklerken, birçok çizime aynı anda ulaşmanızı sağlamalıdır.
Tasarımcıların tek komutla çoklu hat ekleyebilmesine imkan tanıyarak, Yazılım birden fazla bağlantı noktasına sahip devre elemanlarının bağlantısının yapılmasını sağlamalıdır.
Hat numaralarının ve devre elemanları etiketlerinin durumunu “sabit” biçim olarak değiştiririlirse proje süresince hatların yeniden numaralandırılması veya devre elemanlarının yeniden etiketlenmesi işleminden etkilenmezler. Daha sonra değişiklik yapılması gerektiğinde mevcut hat numaralarını etkilemeden, yeni hat numaraları ve devre elemanlarını kolayca eklenebilmelidir.
Hat Etiketi İhracı komutuyla bir projedeki tüm hat numaralarını elde edebilir ve her hat için gereken etiketleri yazdırabilmelidir.
Tek bir tuşa basarak devre elemanının durumunu normalde açıktan normalde kapalıya (veya tersi) dönüştürebilir. Bu devre elemanı röle bobini veya kontak gibi bir elemanla bağıntı içindeyse Yazılım gerekli güncellemeleri otomatik olarak gerçekleştirebilmelidir.
Bir çizimin içinde hızlıca gezinebilir. Önceki/Sonraki (Previous/Next) düğmelerini kullanarak, dosyaları tek tek açmadan bir projede bulunan tüm çizimler izlenebilmelidir.
Yazılım Sörf (Surfer) komutu ile elemanlar arasındaki ilişkileri kolayca görülür ve takip edebilir. Pano yerleşim çizimindeki bir elemanı seçerek ilişkili şemaya geçiş yapabilir. Bu komut, bir proje içinde bulunan birçok çizim arasında ve aralarında bağıntı olan devre elemanları, harici kontaklar ve malzeme numaraları üzerinde çalışabilmelidir.
Yazılım içinde esnek ve açık API’yi kullanarak, gücünü ve işlevselliğini geliştirerek özel tasarım ve çizim gereksinimlerinizi karşılar. Bu bütünleşik API, yaklaşık 200 programlama giriş noktasını içermektedir, böylece kullanıcılar Yazılım mevcut işleriyle ve mühendislik sistemleriyle kolay entegre edilebilmelidir.
Yazılım ile hatları budayabilir (trim), devre elemanlarını veya devreleri kopyalayabilir veya daha kolay çizim yapabilmek için devre elemanlarını hizalanabilir.
Yazılımın esnek merdiven ekleme işlevselliğini kullanarak merdivenleri bir çizimin içine yerleştirebilir ve kumanda çizimlerini hazırlarken yedekleme işini azaltır. Merdivenleri dikey veya yatay yerleştirerek ve bu sırada basamak aralığı, basamak sayısı ve merdiven genişliği gibi tüm merdiven karakteristikleri üzerinde tam kontrol sağlayabilir.
Bir elektrik şemasında iki hat kesiştiğinde, Yazılım hangi hattın üstten geçeceğini otomatik olarak belirler. Hat aralıklarını, döngüleri veya üstten geçtiğinde kalın gösterilecek hatları belirleyebilmelidir.
Kablolama önceliğini doğrudan şema üzerinde grafik olarak belirleyerek kablolama hatalarını önleyebilir ve tasarım içeriğini verimli şekilde üretime iletebilir. Kablolama sıralamasında değişiklik yaptığınızda güncellenmiş bilgi otomatik olarak hat listesi raporlarına yansıtılmalıdır.
Üç kutuplu şalterleri, anahtarları, motor kontaktörlerini ve daha fazlasını içeren akıllı ve bütünleşik sembol kütüphanelerini kullanarak motor kumanda devrelerini hızlıca tasarlayabilmelidir.
Bir proje içinde sayfadan sayfaya hatların takibini yapar. Bir hat bir çizimde başlatıldığında ve bir diğerinde devam ettiğinde bunları kaynak ve hedef sinyalleriyle elektronik olarak birbirine bağlayabilmelidir.
Yazılım ile çizdiğiniz projelerde, otomatik izleme yeteneği ile kablo ve iletken kullanımını yönetebilir. Bir kabloya ait bireysel hatları atayabilir ve daha sonra üretim amaçlı kablo kullanımına bağlı olarak raporlar hazırlayabilir. Devre elemanı eklemede olduğu gibi kablolara üreticisinin parti numarasını atadığınız zaman , bu parti numarasına ait izleri takip eder ve iletken kullanımını raporlamalıdır.
Devre elemanlarından oluşan bir grubu Konum Kutusu (Location Box) komutunu kullanarak bağıntılandırabilmelidir. Şema üzerinde, karşı gelen pano konumunu gösteren konum işaretçilerini koyabilmelidir. Bu yetenek bir devre elemanını veya devre elemanlarından meydana gelen bir grubu kolayca tanımlamanızı sağlar, böylece daha hassas pano yerleşimleri yapılmalıdır.
Terminal şerit yerleşimleri otomatik olarak hazırlayarak pano yerleşim çizimlerinde veya terminal planlarında kullanılacak şekilde hazırlayabilir. Yazılım, Terminal Şerit Üreteci (Terminal Strip Editor) içinde tanımlanan her iki taraftaki şerit için kablolama bilgisini içeren terminal şerit yerleşimlerini otomatik olarak düzenlemelidir.
Basitleştirilmiş Terminal Şerit Düzenleyici ara yüzü ile bir proje boyunca terminalleri kolayca yönetir ve düzenler. Birkaç tuşa basarak yedek terminalleri ekleyebilir veya bir terminalin sağdan veya soldan kablolamasını değiştirmek gibi düzeltmeleri yapabilmelidir.
Bir kumanda tasarımında çok seviyeli terminaller kullanarak karmaşayı ortadan kaldırır. Yazılım ile kolay kullanılan tek bir pencerede bağlantı bilgisi öğrenilir, terminal sayısını belirler ve yönetilmelidir.
Yazılım, tasarımızın tamamını internete göndermek için gerekli olan bağları ve HTML sayfalarını hazırlamalıdır.
Yazılım ile çizim numaraları, başlıklar, günler, revizyonlar ve diğer önemli verilerle ilgili bilgiyi içeren proje çizimleri listesi hazırlanır. Proje çizim başlık bloklarından elde edilen veri listesini hazırlayabilir ve bir dosyaya kaydedebilir, yazdırabilir veya bir çizimin içine eklenebilmelidir.
Program miktar belirleme özelliği ile koordinasyon modeli üzerinden miktar belirleme yapabilmelidir.
Program çakışma analizi yapabilmelidir
Program üzerinde kullanıcı nokta, spot, uzak veya ağ ışıkları ekleyebilmeli ve sahnede ışıkları renk, yoğunluk ve geometrik konum gibi özelliklerini kontrol ederek düzenleme yapabilmelidir.
Program mesafe, alan ve açı ölçme özellikleri ve kamera bakışları ile görseller üretebilmelidir.
Program içerisinde kullanıcı gezinme, çevreye bakınma, zum, pan, yörünge ve kuş bakışı gibi araçlar ile projeyi gözden geçirebilmelidir.
Program 4B simülasyon yapabilmelidir.
Program gerçek zamanlı gölgelendirme ve kaplama kabiliyetine sahip olmalıdır.
Program dekupaj özelliği ile tasarımları slay-tabanlı olarak canlandırabilmelidir.
Program görsellere gerçekçi-olmayan efektler ekleyebilmeli ve farklı xxxxxxx yaratabilmelidir.
Program etkileşimli ışın izleme özelliği ile sahneleri gerçekli zamanlı olarak kaplayabilmelidir.
Program görseller üzerinde ışıklandırma ayarları yapılmasına izin vermelidir.
Program sahne karşılaştırması özelliğine sahip olmalıdır.
Program içerisinde model üzerinden kesit alınabilmelidir.
Program oluşturulan sahnelerin toparlanarak bir bütün halinde video formatında çıktısını verebilmelidir.
Program a3s, dwg, wire, iam, ipt, avf, rvt, catpart, catproduct, cgr, zip, csb, jt, dxf, fbx, iges, igs, g, prt, iv, sldpart, sldasm, step, stp, stl, stla, stlb dosya formatlarını açabilmelidir.
Yazılım ışın izleme özelliği sayesinde, sahneleri gerçek zamanlı olarak hızlı bir şekilde kaplayabilmeli.
Yazılım üretilen filmleri paylaştırabilmeli.
Lazer taramaları (nokta bulutları) ve fotoğraflardan akıllı 3D modeller oluşturmak için masaüstü ve bulut üzerindeki iş akışlarını desteklemelidir.
Mevcut ortamların, yapılan imalat ve inşaat çalışmalarında halihazır durumun, bilgisayara geçirilmesi ve modellenmesi işlerinde tasarımcılara imkan sunabilmelidir.
Yeni tasarım ortamına, eski ve mevcut durumun modellenerek eklenmesi, değiştirilmesi, doğrulanması, belgelenmesi ve raporlanması için destek sağlamalıdır.
Kullanıcılara, mevcut durumun yeni tasarım ortamına eklenerek koordinasyon ve süperpoze işlerini yapma imkanı vermelidir.
Simülasyon Tabanlı Ürün Tasarım Yazılımı
Yazılım içerisinde entegre sonlu elemanlar analizi modülü olmalı . Bu modül yardımıyla parça ve montajlar için mukavemet analizleri ve optimizasyonları yapılabilmeli. Ayrıca modal analiz yapılabilmeli ve hassas mesh kontrolüne izin vermeli.
Yazılım içerisinde dinamik kuvvet analizi yapılabilmeli; hız, ivme pozisyon bilgileri hesaplattırılabilmeli. Dinamik analizde hesaplanan yükler sonlu elemanlar analizinde kullanılabilmeli.
Yazılım parça ve montaj bazında mekanik ve dinamik mukavemet analizlerini yapabilmelidir.
Yazılım oluşturulan çelik taşıyıcıların statik analizini mesh oluşturmadan yapabilmelidir.
TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2b)
(Mal Alımı ihaleleri için)
Sözleşme başlığı :LOT2: BARTIN EĞİTİM, İNOVASYON VE TEST MERKEZİ TASARIM YAZILIMI ALIMI
Yayın Referansı : TR81/14/GPD/0001/LOT 2
Genel Tanım
Bartın Eğitim, İnovasyon ve Test Merkezi Projesi, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014 yılı Güdümlü Proje Mali Desteği kapsamında desteklenen ve Bartın Üniversitesi, Bartın Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi ile Bartın Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında gerçekleştirilecek bir projedir. Projenin amacı Bartın ili ve çevresinde bölgenin kapasitesi doğrultusunda ürün geliştirmeye ve üretime destek sağlamaktır.
Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı
A |
B |
C |
Sıra No |
Teknik Özellikler |
Miktar |
1 |
3 Boyutlu Bilgisayar Destekli Tasarım Yazılımı
|
1 Adet |
2 |
3 Boyutlu Ürün Tasarım Yazılımı
|
|
3 |
Simülasyon Tabanlı Ürün Tasarım Yazılımı
|
1 Adet |
Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler
Garanti Koşulları
Asgari 2 (iki) yıl garantisi Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Garanti belgeleri teslim tarihine kadar eksiksiz bir şekilde İdareye teslim edilecektir.
Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri
Nakliye, kurulum, montaj ve 2 yıl süreyle bakım-onarım hizmetleri Yükleniciye aittir.
Gerekli Yedek Parçalar
Makineye ait gerekli yedek parçalar teslim sırasında idareye teslim edilecektir.
Kullanım Kılavuzu
Kullanım kılavuzu garanti belgeleriyle birlikte teslime kadar Xxxxxxx teslim edilecektir.
Diğer Hususlar
TEKNİK TEKLİF (Mal Alımı ihaleleri için) (Söz. EK: 3b)
MAL ALIMI İÇİN TEKNİK TEKLİF FORMU
Sözleşme başlığı : LOT2: BARTIN EĞİTİM, İNOVASYON VE TEST MERKEZİ TASARIM YAZILIMI ALIMI
Yayın referansı : TR81/14/GPD/0001/LOT 2
Xxxxxxxxxx adı : … … … … … … … … …
A |
B |
D |
E |
F |
Sıra No |
Tekniközellikler |
Teklifedilenözellikler (marka/model dahil) |
İlgilinotlar, açıklamalar, dökümantasyon |
DeğerlendirmeKomitesininnotları |
1 |
3 Boyutlu Bilgisayar Destekli Tasarım Yazılımı
|
|
|
|
2 |
3 Boyutlu Ürün Tasarım Yazılımı
|
|
|
|
3 |
Simülasyon Tabanlı Ürün Tasarım Yazılımı
|
|
|
|
B Sütunu: “Teknik Özellikler”
İstenen özellikleri gösterir,Söz.EK2’deki“Teknik Şartname ”de belirtilen Teknik Özellikler ile aynıdır.
D Sütunu: “Teklif edilen özellikler”
İsteklitarafındandoldurulacaktırveteklifedilenürünlerindetaylıözellikleriniiçerecektir(“uygun” veya “evet” gibi kelimeler yeterli değildir).
E Xxxxxx : “İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon”
İsteklininteklifettiğiürünhakkındaaçıklamayapmalıveilgilidokümanlarareferansvermelidir.
F Sütunu : “Değerlendirme Komitesi notları”
Komisyon (Komite) üyelerinin doldurması için boş bırakılacaktır.
Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farklı seçenekleri açık olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle istenen özelliklerin kıyaslaması komite üyeleri tarafından kolaylıkla yapılabilmelidir.
Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamaları gerekmektedir. Yeterli açıklıkta bulunmayan teklifler Değerlendirme Komitesi tarafından reddedilebilir.
Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.
İsteklinin Kaşesi
Yetkili İmza
Mal Alımı İhaleleri İçin
MALİ TEKLİF FORMU Söz. EK:4b
Sözleşme başlığı : LOT2: BARTIN EĞİTİM, İNOVASYON VE TEST MERKEZİ TASARIM YAZILIMI ALIMI
Yayın referansı :TR81/14/GPD/0001/LOT 2
Xxxxxxxxxx adı : … … … … … … … … …
A |
C |
D |
E |
F |
Sıra
No |
Miktar |
Teklif Edilen Özellikler (Marka/Model Dâhil) |
<DDP><Kabul Yeri>Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL) |
Toplam
(TL) |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
[Eğitim] |
[götürü bedel] |
|
|
|
|
|
|
Toplam Teklif (KDV Dahil) (rakam ve yazı ile) |
|
İsteklinin Kaşesi
Yetkili İmza
Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler
MALİ KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5a)
MALİ KİMLİK
HESAP SAHİBİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POSTA KODU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KDV SİCİL NO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FAKS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POSTA KODU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKANINKAŞESİ+BANKATEMSİLCİSİNİNİMZASI
(Her ikisi de gereklidir)
TARİH + HESAP SAHİBİNİN İMZASI:
(Gereklidir)
TÜZEL KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b)
GERÇEKKİŞİ
-
SOYADI
İLK İSİM
2.İSİM
3. İSİM
-
RESMİADRESİ
-
POSTAKODU
POSTAKUTUSU
-
ŞEHİR
-
ÜLKE
-
T.C. KİMLİK NUMARASI
-
VERGİ NUMARASI
-
VERGİ DAİRESİ
-
KİMLİK BELGESİTÜRÜ:
NÜFUS KAĞIDI
EHLİYET
PASAPORT
KİMLİK BELGESİ NO:
-
DOĞUMTARİHİ
G
X
X
X
X
X
X
X
-
XXXXXXXXX- XX
-
DOĞUMYERİ-ÜLKE
-
TELEFON
-
FAKS
-
E-POSTA
BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE KİMLİK BELGESİNİN OKUNUR BİR FOTOKOPİSİYLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR.
TARİH VE İMZA
94
TÜZELKİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b)
KAMUKURUM/KURULUŞLARI |
||||||||||||||||||||||||
TÜRÜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STK (SivilToplum Kuruluşu) |
EVET |
|
|
HAYIR |
|
|
İSİM(LER) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KISALTMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESMİADRESİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POSTAKODU |
|
|
|
|
|
|
|
POSTAKUTUSU |
|
|
|
|
|
|
ŞEHİR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÜLKE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VERGİ NUMARASI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KAYIT YERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KAYITTARİHİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G |
G |
A |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
KAYITNUMARASI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TELEFON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FAKS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E-POSTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bu “Tüzel kişilik belgesi” doldurulmalı ve aşağıdakilerle birlikte verilmelidir:
tüzel kişiliğin kuruluşuna dair karar, kararname veya kanunun bir kopyası
eğer bu mümkün olmazsa, tüzel kişiliğin kuruluşunu belirten başka bir resmi doküman
TARİH |
|
DAMGA |
|
||
YETKİLİTEMSİLCİNİNADI VE GÖREVİ |
||
|
||
İMZA |
TÜZELKİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b)
ÖZELKURUM/KURULUŞLAR |
||||||||||||||||||||||||
TÜRÜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STK (SivilToplum Kuruluşu) EVET |
|
HAYIR |
|
|
İSİM(LER)
KISALTMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
GENELMERKEZ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
RESMİADRESİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POSTAKODU |
|
|
|
|
|
|
|
POSTAKUTUSU |
|
|
|
|
|
|
ŞEHİR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÜLKE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VERGİ NUMARASI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KAYITYERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KAYITTARİHİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G |
G |
A |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
KAYITNUMARASI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TELEFON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FAKS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E-POSTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BU “TÜZELKİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VEAŞAĞIDAKİLERLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR:
SÖZLEŞMETARAFININ İSİM,ADRES VE ULUSALOTORİTELERTARAFINDAN VERİLEN KAYITNUMARASINI GÖSTEREN RESMİ DOKÜMANIN BİR KOPYASI (ÖRNEĞİN; RESMİ GAZETE, ŞİRKETLERİN KAYDI VB.)
YUKARIDADEĞİNİLENRESMİDOKÜMANDABELİRTİLMEMİŞSEVEDEMÜMKÜNSEVERGİKAYDININBİR KOPYASI
TARİH VE İMZA
ORTAK GİRİŞİMLER HAKKINDA BİLGİ Söz. Ek-5e
(İhaleye ortak girişim ya da konsorsiyum olarak teklif sunulacaksaistekli bu formu dolduracaktır.)
1 Adı ......................................................................................
2 Yönetim kurulunun adresi ..................................................
..................................................................................................
Teleks ..........................................................
Telefon .........................Faks ..................................E-posta .....
SözleşmeMakamınınbulunduğudevlettekitemsilcisi,eğervarsa(yabancıbirliderortağı olan ortak girişim / konsorsiyumlar için)
Ofis adresi ...........................................................................
..................................................................................................
Teleks ..........................................................
Telefon ..............................Faks .........................................
Ortakların isimleri
i) ..............................................................................................
ii) ..............................................................................................
iii) ..............................................................................................
vb. ............................................................................................
Lider ortağın adı
..................................................................................................
..................................................................................................
Ortak girişim/konsorsiyumun oluşumu ile ilgili anlaşma
i) İmza tarihi: ................................................................
ii) Yeri: ...................................................................................
iii) Ek – ortak girişim / konsorsiyum sözleşmesi
Ortaklarınherbiritarafındanyapılacakişlerintürüdebelirtilerekortaklararasındaönerilen iş bölümü (% olarak)
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
İmza ....................................................
(xxxxxxx adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler) Tarih ............................................
Bölüm D: Teklif Sunum Formu
Buform,teklifiverenfirmatarafındankendineaitbilgilergirilerekdoldurulacaktır. Firmayaveteklifeözgübilgilerdışındakigenelhükümlerdeğiştirilemez.Buformeki beyannamenin genel metni değiştirilemez.
<İsteklinin Anteti>
Referans: TR81/14/GPD/0001/LOT 2
Sözleşme adı: Bartın Eğitim, İnovasyon ve Test Merkezi Mal Alım İhalesi Lot başlığı: Lot2: Tasarım Yazılımı Alımı
Teklifteslimformununbiradetimzalanmışaslı(malikimlikformu,tüzelkişilikformuvesunulmasıgereken diğer beyannameler de dahil) 1(bir) kopyasıyla birlikte teslim edilmek üzere hazırlanmış olmalıdır.
1 İSTEKLİNİN KİMLİĞİ
Tüzel kişiliğin ad(lar)ı ve adres(ler)i
İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (bu teklif için)
Adı Soyadı |
|
Firma Adı |
|
Adres |
|
Telefon |
|
Faks |
|
|
|
BEYANNAME(LER)
Teklifintarafıolarak,buformun1.maddesindetanımlanantüzelkişilik,ektekiformattakullanılanimzalı beyannameyi teslim etmelidir.
4 TAAHHÜTNAME
Ben,yukarıdaadıgeçenisteklininimzaatmayayetkilikişisiolarak,yukarıdabelirtilenihalesüreciiçin hazırlananihaledosyalarınıokuyupkabulettiğimizi,hiçbirkoşulvekısıtlamaönesürmedenbeyanederim. İhaledosyasındabelirlenenmallarıtedariketmeyi, TeknikTeklifimizioluşturanaşağıdakibelgelervemühürlenmişayrıbirzarflateslimedilenMaliTeklifimize dayanarak teklif ediyoruz.
Mali ve Ekonomik Durum Belgeleri
Uzmanlık Alanı ve Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Planlar – Çizimler (sadece yapım işleri için)
Organizasyon ve Metodoloji (sadece hizmet alımları için)
Kilituzmanlar(Kilituzmanlarınlistesiveözgeçmişlerdenoluşur)(hizmetalımlarıveistenmişisediğer alımlar için)
İsteklininbeyannamesi(teklifikonsorsiyumveriyorsa,herkonsorsiyumüyesindenbiradetolmak üzere)
Her Kilit uzmanın imzaladığı münhasırlık ve müsaitlik bildirimi (sadece hizmet alımları için)
İhaleninkazanılmasıhalindeödemelerinyatırılacağıbankahesabınınayrıntılarınıiçerendoldurulmuş mali kimlik formu
Doldurulmuş Tüzel Kişilik Formu
Bu teklif, İsteklilere Talimatların 25. maddesinde belirtilmiş olan geçerlilik süresince geçerlidir. Xxxxxli adına.
AdıSoyadı |
|
İmza |
|
Tarih |
|
Beyanname Formatı
(Teklif teslim formunun 3. Maddesinde belirtilen beyanname formatı)
<Tüzel kişiliğin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır>
<Tarih>
<Sözleşme Makamı (Yararlanıcı)nın ismi ve adresi>
Referansınız: TR81/14/GPD/0001/LOT 2
Sayın Yetkili,
TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI
Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen,biz, <Tüzel kişiliğin ad(lar)ı> olarak,
İşbuteklifibuihaleiçin<liderliğitarafımızcaüstlenilmişolarak/bireyselolarak>sunduğumuzuve aynı ihaleye verilen tekliflerde başka bir şekil ve formda katılımcı olmadığımızı;
İsteklilereTalimatlardasayılan,ihalelerekatılımcıolmamızıengelleyendurumlardanbirinedahilolmadığımızı;
İsteklilereTalimatlardaaçıklananyasakfiilvedavranışlardabulunmayacağımızıveetikkurallara uyacağımızıveözellikleteklifteslimdönemiiçerisindediğeradaylaryadaihalekapsamındaki kimselerle mevcut ya da potansiyel hiçbir çıkar çatışması ya da bağlantı içinde olmadığımızı;
Başvuruformundayalnızcakenditüzelkişiliğimizinkaynakvedeneyiminedairbilgiyisağladığımızı;
Teklifsüreciyadasözleşmeninuygulanmasınınherhangibiraşamasında,üsttebelirtilendurumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen bilgilendireceğimizi ve
Buteklifsürecindekastiolarakverilenherhangibiryanlışyadaeksikbilginin,buihaledenyada KalkınmaAjanslarıtarafındanfinanseedilendiğerihalelerdenhariçtutulmamızlasonuçlanacağını kabul ettiğimizi,
beyan ederiz.
Teklifimizin kabulü halinde, gerekirse, İsteklilere Talimatlarda açıklanan ihale dışı bırakılma durumlarından herhangi birine dahil olmadığımızı, yasal belgelerle ispatlamayı taahhüt ediyoruz. Formların ve delil niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün öncesinden daha eskiye ait olmayacaktır.
İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik durumumuzun sürekliliği ve teknik - mesleki kapasitemiz hakkında kanıt sağlamayı taahhüt ediyoruz.
İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da eksik / yanlış bilgi vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından haberdar olduğumuzu bildiririz.
Saygılarımla
<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin imzası>
<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin adı ve ünvanı>
3