TARIM KREDİ YEM SAN. Ve TİC. ANONİM ŞİRKETİ

TARIM KREDİ YEM SAN. Ve TİC. ANONİM ŞİRKETİ

Ve

[YÜKLENİCİ Adı Girilecek (İşi alan firma belli ise gir, değilse satırı sil)]

Arasında İmzalanan

TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KIRKLARELİ İli/ BABAESKİ İlçesi ATIL YAPILARIN ÇELİK- ALÜMİNYUM- DEMİR HURDALARININ SATIŞ İŞİ SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME KODU: TKYEM- İYİ.KIRKBA.-HURD.- K001

TARIM KREDİ YEM SANAYİ TİCARET ANONM ŞİRKETİ KIRKLARELİ İli/ BABAESKİ İlçesi

ATIL YAPILARIN ÇELİK- ALÜMİNYUM- DEMİR HURDALARININ SATIŞ İŞİ SÖZLEŞMESİ

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Tarım Kredi Yem Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (bundan sonra İDARE olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ………………………………………………… (bundan sonra YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler

2.1. İDARE’ nin;

a) Adı: Tarım Kredi Yem Sanayi Ticaret A.Ş.

b) Adresi: Xxxx Xxx. Xxxxxxxxxx Xx. Xx:000/00 Xxxxxxx/ XXXXXX

Babaeski Yolu 10. Km Tarım Kredi Yem San. Ve Tic. A.Ş. KIRKLARELİ Şubesi

c) Telefon Numarası: (0000) 000 00 00 ç) Faks Numarası: (0000) 000 00 00

d) Elektronik Posta Adresi: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx ; xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

e) İlgili Birimi: Yapı İşleri Müdürlüğü

f) Birim Sorumlusu: Yapı İşleri Müdürü/ Xxxxxx X. ADIYAMAN

Yapı İşleri Şefi/ M. Furkan BAŞKÖYLÜ g) İrtibat No: 0537 761 96 84- 85

h) İDARE’ nin Banka/ Hesap No- Iban: T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu-Kurumsal Şubesindeki Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. ait 13503360 – 5349 (IBAN: XX0000 0000 0000 0000 0000 0000)

2.2. YÜKLENİCİ’ nin;

a) Adı:

b) Adresi:

c) Telefon Numarası:

ç) Faks Numarası:

d) Elektronik Posta Adresi:

e) Sorumlusu:

f) Sorumlu İrtibat No:

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde bulunan adresleri tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili

tarafa yapılmış sayılır. YÜKLENİCİ’ nin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3- İşin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği

3.1. İşin Adı: Tarım Kredi Yem Sanayi Ticaret A.Ş. Kırklareli İli/ Babaeski İlçesi Atıl Yapıların Çelik- Alüminyum- Demir Hurdalarının Satış İşi ( Betonarme Yapılardaki Nervürlü- Nervürsüz İnşaat Xxxxxx Xxxxx )

3.2. İşin Yapılma Yeri: Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 000 Xxx 000 Xxxxxx XXXXXXXXXX İli/ Babaeski İlçesi

Madde 4- Sözleşmenin Dili

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe’ dir.

Madde 5- Tanımlar/ Yürürlülük

5.1. Bu sözleşme uygulamasında ihale içeriğinde paket halinde bulunan; Sözleşme, Sözleşme Ekleri, Özel İdari ve Teknik Şartname, İdari ve İhale Şartnamesi, Teknik Şartnameler, Numaratajlı Vaziyet Planı, Plan Notlarında yer alan tanımlar geçerlidir. Bahse konu tanımların yeterli olmadığı kanaati hasıl olur ise ilgili Yapım İşleri Yönetmeliklerinden faydalanılacaktır.

5.2. Tanım açıklamaları aşağıdaki gibidir;

Sözleşme : İDARE ile YÜKLENİCİ arasında iş bu sözleşme; Sözleşme Genel Şartlar, Özel ve İdari Teknik Şartname, Teknik Şartnameler ve bu sözleşmeye ilişkin her türlü şartname, değişiklik emri ve ilgili diğer dokümanları kapsayan ekleri ve zaman içerisinde bunlar üzerinde yapılacak değişiklikler ve/ veya bunlara yapılacak ilaveler dahil olmak üzere, taraflarca sözleşmeye ek olarak imzalanacak tüm dokümanları ifade eder.

Kontrol : İşbu sözleşme içerisinde yer alan İş’ leri kontrol edecek teşkilatı ifade eder. Bunu belirleme yetkisi İDARE’ ye aittir.

Teknik Dokümanlar	: Sözleşmenin bir bölümünü teşkil eden ve İşler’ in ifası sürecinde İDARE tarafından hazırlanarak YÜKLENİCİ’ ye verilen veya YÜKLENİCİ tarafından hazırlanarak İDARE’ nin onayına sunulan şartnameler, hesap raporları, talimatnameler, yapım yöntemleri ve Sözleşme Ekleri kapsamındaki tüm talep ve/ veya sunumları ifade eder.
Şartnameler	: Sözleşme’ ye konu İşler’ in, genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini içeren belge veya belgeleri ifade eder. İlgili tüm yerel ve uluslararası standartlar, Proje’nin dayanağı ihalenin tabi olduğu tüm mevzuat dahil ilgili tüm yasal mevzuat ve İş ile ilgili fen ve sanat kurallarıdır.
Gün	: Gün, aksi belirtilmediği sürece takvim gününü

Xxx Xx Programı : İDARE tarafından hazırlanan, İş’ in başlangıç ve bitiş tarihleri ile mihenk taşlarının verildiği ve YÜKLENİCİ ’nin hazırlayacağı Detaylı İş Programı’na temel teşkil eden İş Programı’nı ifade eder.

Detaylı İş Programı : Ana İş Programı esas alınmak suretiyle, YÜKLENİCİ tarafından hazırlanarak İDARE’ nin onayına tabi olan, İş kapsamındaki Malzeme temin programını, İşyerindeki uygulama programının, Ekip / Ekipman tedarik ve sevk programının, test programını, Ana İş Programı dahilinde belirtilen mihenk taşlarını, mobilizasyon

kurulumunu, her türlü İşçilik uygulamasının ve varsa, tasarım ve mühendislik programlarını içeren detaylı iş programını ifade eder. Numaratajlı Vaziyet Planına göre hazırlanacaktır.

Geçici Kabul	: İşler’ in, Geçici Kabul tutanağı ile İDARE’ ye teslim edilmesini ifade eder.
Kesin Kabul	: İşlerin, Kesin Kabul tutanağı ile İDARE' ye teslim edilmesini ifade eder.
Kusur Giderme	: Geçici ve / veya Kesin Kabul işlemlerinin yapılmasına engel teşkil etmemekle birlikte, Sözleşme şartlarına göre yapılmış imalatlarda görülen kusur, hata ve eksikliklerinin, YÜKLENİCİ tarafından düzeltilmesi ve imalatların işbu Sözleşme ve Ekleri tüm İdari ve Teknik Dokümanlara uygun, çalışır ve işler duruma getirilmesini ve bu durumun İDARE tarafından kabul ve onayını ifade eder.
Metraj ve Birim Fiyatlı Liste	: YÜKLENİCİ’ nin metraj hesaplamalarını ve Anahtar Teslim Teklifini oluşturacak Birim Fiyatların yer aldığı Liste’ yi ifade etmektedir.
Kantar Formları	: Yürürlülükteki mevzuatlar gereğince Kantar’ ın sahip olması gereken Güncel Formları ifade etmektedir.
Şahit Numune ve Tutanağı	: Şantiye sahasından hangi numaralı yapıda bulunduğu beyan olunan, çıkarılmış ve / veya çıkarılacak ve değeri olsun/ olmasın her malzemeye ait İDARE’ nin talep ettiği ölçüdeki numuneyi, teknik bilgilerini, görselini ve buna göre düzenlenen Tutanağı ifade eder.
Şantiye Çıkış Formu	: Şantiye sahasından YÜKLENİCİ tarafından çıkarılan malzemenin Formudur.
Reel Satış Raporu ve Tutanağı	: Tartılan aracın boş ağırlığı, Kantar tartımı, tartılan malzemelerin görselleri, özellikleri, ebatları, bedel karşılığı, ayrıca eklerinde Şantiye Çıkış Formu ve Şahit Numune Tutanağının taraflarca imzalı olarak hazırlandığı Rapor ve Tutanaktır.
Genel Satış Raporu	: Öngörüsel olarak Satış Raporları Bütününü oluşturan, nakit akış tablosu değerindeki tablodur. İhale üzerinde kalan İSTEKLİ’ den sözleşmede bildirilen tarihe kadar İDARE’ ye sunulacaktır.

5.3. Sözleşme, aşağıdaki koşulların tümünün gerçekleştiği tarihte yürürlüğe girecektir;

- Sözleşme’ nin TARAFLAR’ ın yetkili temsilcileri tarafından imzalanması,

- YÜKLENİCİ’ nin, Sözleşme hükümleri çerçevesinde Kesin Teminat Mektubu’nu İDARE’ ye sunması,

- Sözleşme’ nin 8. maddesinde belirtilen gerekli tüm Eklerin, YÜKLENİCİ tarafından imzalanarak eksiksiz olarak teslim edilmesi ve Diğer Ekler Maddesindeki tüm dokümanları zamanında ve eksiksiz olarak İDARE’ ye teslim edeceğini taahhüt eden yazılı belgeyi İDARE’ ye vermesi.

- Sözleşme, TARAFLAR arasında imzalanmış ve / veya Sözleşme’ de yer alan bazı hükümler / yükümlülükler kısmen ve / veya tamamen yerine getirilmiş olsa dahi, İDARE tarafından, İşler’ in YÜKLENİCİ’ ye ihale edilmesi konusunda onay verilmedikçe ve / veya işbu maddede yer alan şartların tümü sağlanmadıkça yürürlüğe girmez; YÜKLENİCİ lehine hiçbir hak veya sonuç doğurmaz. Bu doğrultuda, Sözleşme yürürlüğe girmeden önce, YÜKLENİCİ tarafından yapılan hiçbir iş, imalat ve / veya harcamadan İDARE sorumlu olmayacak ve YÜKLENİCİ tarafından bunlarla ilgili olarak İDARE’ 'ye herhangi bir talep yöneltilmeyecektir.

Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli

6.1. Bu sözleşme, Anahtar Teslim Birim Fiyat bedelli sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan vaziyet planı ve bunlara ilişkin genel mahal listelerine (YÜKLENİCİ tarafından detaylı mahal listeleri hazırlanıp İDARE’ ye yer

teslimine müteakip 5 (beş) takvim günü içerisinde sunulacaktır) dayalı olarak, Birim Fiyat listesinde yer alan malzemelerin Birim Fiyatları ile metrajlarının çarpılması sonucu ortaya çıkan Birim Tutarların toplamını oluşturan Anahtar Teslim İş’ in tamamı için YÜKLENİCİ tarafından teklif edilen- TL

(………………………………) toplam bedeldir. Genel Satış Raporu da YÜKLENİCİ tarafından bu kapsamda düzenlenecektir.

6.2. Satılan malzemelerin bedellerinin İDARE’ ye ödenmesinde, YÜKLENİCİ’ nin teklif ettiği toplam bedel ve Birim Fiyat Listesindeki Birim Fiyatlar esas alınır. Birim Fiyatlar değişmez.

6.3. İşbu Sözleşme’ nin konusu, Sözleşme ve Eklerine ve İDARE talimatlarına uygun olarak eksiksiz, kusursuz ve zamanında ifa edilmesidir. Bununla birlikte Proje kapsamında bulunan Tarım Kredi Yem San ve Tic. A.Ş.’ ye ait arazi üzerindeki Atıl Yapıların Çelik- Alüminyum- Demir Hurdalarının Satış İşi ( Betonarme Yapılardaki Nervürlü- Nervürsüz İnşaat Demiri Hariç ) iş bu Sözleşmeye konu İş’ in Formatı İDARE, içeriği YÜKLENİCİ tarafından doldurulacak Metraj Tablosu’ nda ( Kontrol ve mukayeselerinin yapılabilmesi için İmalatların miktarlarını, içeriklerinin inceleneceği ) Sözleşme konusu İşlerin Sözleşme ve Eklerine, İDARE talimatlarına ve Proje ile bağlantılı her türlü şartname, talimatname, genelge vs. dâhil bilcümle mevzuata uygun olarak eksiksiz, kusursuz ve zamanında ifa edilmesidir. İş bu Sözleşme ve Ekleri ile Teknik Dokümanlara göre ve Taraflarca imza altına alınan Sözleşme Anahtar Teslim Birim Fiyatlı+ KDV olarak ifa edilecektir. İhale üzerinde kalan YÜKLENİCİ; İmalatların miktarlarını, içeriklerini ve mukayeselerinin yapılabilmesi için kontrol amacı ile Formatı İDARE, içeriği YÜKLENİCİ tarafından doldurulacaktır. İş’ in Keşfi ve Fiyat Tablosu’ nda YÜKLENİCİ tarafından verilen malzeme miktarları ile birim fiyatların çarpımı sonucu elde edilen tutar “Geçici Sözleşme Bedeli” dir. İşbu Sözleşmesi’ nin imzalanmasını takiben Birim Fiyat Açıklamaları, Projeler, Mahal Listeleri ( İDARE tarafından verilecek veya İDARE’ nin talebi üzerine İş bu sözleşmeye konu tüm dokümanların inceleyerek YÜKLENİCİ tarafından hazırlanan- Anahtar Teslim Birim Fiyatlı Bedel’ e dahil mühendislik- mimarlık hizmetleri YÜKLENİCİ tarafından fiyatlara dahil olarak alınacaktır ), İş bu sözleşmeye konu İş’ in tamamlanıp İDARE’ ye noksansız teslimi için yapılması gereken her iş kalemi, formatı İDARE tarafından verilip içeriği YÜKLENİCİ tarafından doldurulacak olan Sözleşme Ekleri Anahtar Teslim Birim Fiyata dahildir. Nihai Sözleşme Bedeli- Kesin Hesap hükümleri Sözleşme içeriğinde belirtilmiştir.

İDARE’ nin onayı ile yaptırılan ilave işler haricindeki miktarlardaki artış veya azalışlar ve/ veya, Sözleşme Bedel’inden herhangi bir artış veya azalışa gidilmesine neden teşkil etmeyecektir.

6.4. Tasarım ve mühendislik hizmetleri de dahil olmak üzere, İşlere ilişkin her türlü Malzeme, sarf, Ekip, Ekipman, iş güvenliği ile ilgili malzeme vs. giderler, Malzemeleri’ nin İşyerine nakli, depolanması, Şantiye içi yatay/ düşey taşımaları, Tesisler’ inden Şantiyeye ulaştıklarında indirilmesi / boşaltılması, depolanması, Şantiye dışı yatay/ düşey taşımaları, her türlü mobilizasyon, satın alma, işçilik, Yemek, Tüm İş Makineleri, Yatay/ Düşey Ulaşım Araçları, Akaryakıt, Araç Bakım/ Onarım, Depolama, İstifleme, Muhafaza, bahse konu İşlerle ilgili tüm testler, Sosyal Güvenlik Mevzuatın ve yürürlülükte olan İSG mevzuatı kapsamında bilcümle yükümlülükler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınacak izinler, İDARE’ nin talep ettiği test ve raporları, tazminat, vergi, damga vergisi, harç, resim, sigorta, ceza, kur farkı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, Sözleşme konusu İş’ in tam, eksiksiz, zamanında tamamlanması için gerekli her türlü edimler, YÜKLENİCİ’ nin genel giderleri ve kârı da dahil olmak üzere Sözleşme Bedeline dahildir. YÜKLENİCİ tarafından hangi nam, saik ve gerekçe altında olursa olsun, herhangi bir ek meblağ, maliyet ya da bedel talep edilemez.

6.5. Sözleşme’ nin uygulanması sırasında ortaya çıkan ilave işler ve / veya değişiklikler neticesinde İş miktarları ve

/ veya nitelikleri değişebilir. Gerek bu nedenler, gerek duyulacak ihtiyaç ve gerekse de halinin icabına göre ( YÜKLENİCİ tüm projeleri her türlü özen borcunu ifa ederek inceler ve bu kapsamda projelerde eksik gördüğü hususları mühendislik yaklaşımları çerçevesinde Anahtar Teslim Birim Fiyat Bedeline dahil etmek zorundadır. İhaleden sonra YÜKLENİCİ her ne sebep olursa olsun herhangi bir isim altında ilave taleplerde bulunamaz ) Sözleşme’ nin imzalanmasından sonra İDARE’ nin onayı ile yapılması kararlaştırılan ilave İşler nedeniyle, Sözleşme Bedelinin toplamında bir artma veya azalma olması halinde YÜKLENİCİ, artan veya azalan İşleri, yine Sözleşme hükümlerine uygun olarak; formatı İDARE tarafından verilen ve YÜKLENİCİ tarafından içeriği doldurulan İş’ in Keşfi ve Fiyat Tablosu’ nda verdiği birim fiyatlara göre ve Sözleşme hükümlerinde belirtildiği üzere yapmakla yükümlüdür. İşler’ in kapsam azalması nedeni ile YÜKLENİCİ’ ye herhangi bir telafi bedeli (gerçekleşen ziyan ve beklenen kar kaybı vb.) ödenmeyecektir.

6.6. Sözleşme Bedeline ilaveten yaptırılacak olan her iş kalemi için gerekli dokümanların konu başlıkları aşağıdaki gibi olup, Sözleşme hükümlerinde detayları paylaşıldığı gibi uygulamaya tabidir. Ayıca bahsedilen dokümanların hazırlığı YÜKLENİCİ tarafından gerçekleştirilip İDARE’ ye sunulacaktır. Bu dokümanlar toptan hazırlanıp, en fazla İDARE’ nin uygun gördüğü seferde İDARE’ ye sunulacaktır;

Poz no/ Özel Poz- Birim- Birim Fiyat- Miktar- Sözleşme hükümlerinde belirtilen ilgili fatura ( kare kaşe veya yuvarlak kaşeli )- Varsa Proforma Fatura- İDARE talep eder ise Analiz- İcmal- İdari Onay

6.7. YÜKLENİCİ, Formatı İDARE tarafından verilen ve YÜKLENİCİ tarafından içeriği doldurulan İş’ in Keşfi ve Fiyat Tablosu’ nda verdiği birim fiyatlara göre yapmayı kabul ve taahhüt eder.

6.8. İşbu Sözleşme hükümleri geçerli kalmak üzere, artan İşlere ilişkin olarak TARAFLAR’ ca Sözleşme’ ye ek bir sözleşme imzalanması durumunda;

a. Ek sözleşme ile ilgili damga vergisinin, Sözleşme’ de belirtilen şartlar dahilinde YÜKLENİCİ tarafından ödenmesi ve

b. YÜKLENİCİ’ nin, İDARE' ye, Sözleşme’ de belirtilen usuller dahilinde ek Kesin Teminat Mektubu sunması YÜKLENİCİ’ nin sorumluluğundadır.

Madde 7- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler

7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınacak izinler ve belge giderleri vb. giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İDARE tarafından YÜKLENİCİ’ ye ödenir. Ayrıca Madde 6.4.’ de belirtilen hususlar Sözleşme Bedeli’ ne dahildir.

Madde 8- Sözleşme Ekleri

8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür. İDARE’ yi ve YÜKLENİCİ’ yi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halindeki ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. Bu esaslara göre İDARE’ nin lehine olan karar bağlayıcıdır. Taraflar bu hususu kabul eder ve YÜKLENİCİ bu hususa bağlı oluşabilecek her türlü verilen talimatı ifa edecektir.

8.2. İhale Dokümanını Oluşturan Belgeler

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasında öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir;

1. Sözleşme Şartları,

2. İnşaat İdari ve Xxxxx Xxxxxxxxxx,

3. Numaratajlı Vaziyet Planı,,

4. Genel Mahal Listesi,

5. Detaylı Mahal Listesi (YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacaktır. İDARE’ nin hazırladığı mahal listesi ile örtüşmemesi söz konusu ise gerekçeleri ile bilgi paylaşılacaktır),

6. Diğer Ekler.

İş’ in Keşfi ve Fiyat Tablosu- Formatı İdare tarafından verilecek olup içeriği Yüklenici tarafından doldurulacaktır

Poz, Birim Fiyat Tarifi, Ölçüm Birimi, Miktar, Birim Fiyat, Tutar ve Ödemeye Esas Pursantaj Listesi ile Genel Satış Raporu Yer Alacaktır

Xxx Xx Programı ( İdare tarafından verilecektir )

Detaylı İş Programı ( Yüklenici tarafından hazırlanacaktır. Numaratajlı Vaziyet Planına göre hazırlanacaktır.) Fiyat Tarifleri ve Ölçüm Metotları

Yapım Yöntemi Formatı ( Yüklenici tarafından hazırlanacaktır )

Şahit Numune ve Tutanağı ( Sözleşme gereği hangi mahalden, hangi malzemenin söküldüğü ve görseli, malzeme özellikleri, teknik bilgileri ( ağırlık, ebat vs. )) ( İDARE’ nin talep ve onayı ile Yüklenici tarafından hazırlanacaktır )

Şantiye Çıkış Formu ( Hangi numaralı yapıdan, hangi malzemelerin, hangi plakalı araçla, hangi tarihte- saatte çıktığı, yükleme esnasında ve dorse dolu görsellerinin olduğu form ) ( Gerek duyulması halinde dolu tartımdan sonra boş tartım yaptırılması İDARE’ nin inisiyatifindedir ) ( İDARE’ nin onayı ile Yüklenici tarafından yer teslimine müteakip 2 ( iki ) takvim günü içerisinde hazırlanacaktır )

Reel Satış Raporu ve Tutanağı ( Tartılan aracın boş ağırlığı, Kantar tartımı- fişi, tartılan malzemelerin görselleri, özellikleri, ebatları, bedel karşılığı, ayrıca eklerinde Şantiye Çıkış Formu ve Şahit Numune Tutanağının taraflarca imzalı olarak hazırlandığı Rapor ve Tutanaktır ) ( İDARE’ nin onayı ile Yüklenici tarafından yer teslimine müteakip 2 ( iki ) takvim günü içerisinde hazırlanacaktır )

Genel Satış Raporu ( Yüklenici tarafından oluşturulacaktır. 15’ er ( onbeşer ) takvim günlük periyotlar halinde hazırlanacak olan ve İş’ in süresinin tamamını içeren ve Öngörü Satış Raporları Bütününü oluşturan, nakit akış tablosu değerindeki tablodur )

Reel Satış Raporu ( 15’ er ( onbeşer ) takvim günlük periyotlar halinde kümülatif tartımları ve tartımlara karşılık gelen tutarları ifade eder ) ( İDARE tarafından hazırlanacaktır, ödemeye esas rapordur. )

Personel Listesi/ Xxxxxx, Xxxxxxx ve Xxxx Xxxxxxx ( Yüklenici tarafından hazırlanacaktır )

İş Sağlığı ve Güvenliği (“İSG”), İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına İlişkin YÜKLENİCİ Taahhütnamesi Çevre’ nin Korunmasına İlişkin YÜKLENİCİ Taahhütnamesi

İSG Cezaları ve Açıklamaları

Hakediş Formatı/ Günlük Rapor/ Aylık Rapor ( İDARE ile YÜKLENİCİ tarafından oluşturulacaktır )

8.3. Varsa, ek sözleşmeler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

8.4. Sözleşme’ nin yürürlüğe girmesine müteakip, Sözleşme’ de öngörülemeyen veya Sözleşme’ nin esaslı unsurlarını ve yürütülmesinin etkileyen ve önceden tahmini mümkün olmayan durumlarının söz konusu olması halinde, işbu Sözleşme Madde 6 esasları ve yürürlükteki mevzuata uygun olmak kaydıyla, bu durumlar, Sözleşme’ ye tadil edecek sözleşmeler veya Sözleşme’ nin uygulanmasına ilişkin ilave, ayrıntılı kurallar getirecek protokollerle düzenlenecektir. Bu doğrultuda, Sözleşme ve / veya Eklerinde yapılacak tüm tadiller ve / veya imzalanacak yeni sözleşmeler ve / veya protokollerinin ilgili hükümleri, YÜKLENİCİ tarafından zamanında ve eksiksiz yerine getirilecektir.

Madde 9- Yer Teslimi, İşe Başlama, Bitirme Tarihi ve İşin Süresi

9.1. İşbu Sözleşme’ nin, XXXXXXXX’ ca imzalanmasına müteakip, İDARE’ ce yapılacak yazılı bildirim üzerine, TARAFLAR’ ca imzalanacak Yer Teslim Tutanağı ile birlikte YÜKLENİCİ’ ye İşyeri teslimi yapılır. Yer Teslimi Tutanağı’ nda aksi belirtilmedikçe en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde YÜKLENİCİ Sözleşme sorumluluklarını yerine getirmek için gerekli çalışmalara başlayacaktır.

9.2. YÜKLENİCİ taahhüdün tümünü, Yer Teslimi yapılan tarihten 45 ( kırkbeş ) takvim günü içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

9.3. İDARE YÜKLENİCİ’ den çalışılmaya elverişli olmayan günlerde de teknik şartları yerine getirerek İş’ i tamamlamasını isteyebilir. Ancak YÜKLENİCİ namına hiçbir nam ve hesap adı altında ilave bedel, fiyat farkı oluşturmaz.

9.4. İşin süresi 45 ( kırkbeş ) takvim günüdür.

Madde 10- Teminata İlişkin Hükümler

10.1. Kesin Teminat

10.1.1. YÜKLENİCİ Kesin Teminat Mektubu’ nu İDARE’ nin onaylayacağı formatta hazırlanacaktır.

10.1.2. YÜKLENİCİ Madde 6’ da belirtilen anahtar teslim götürü bedelin % 40’ ı ( yüzde kırkı ) kadar

…………………………TL ( ) kesin teminat ( nakdi/ mektup ) vermiştir.

10.1.3. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi hainde; kesin teminat mektubunun süresi İDARE’ nin YÜKLENİCİ’ ye yer tesliminden başlamak şartı ile Madde 9’ da beyan edilen geçici kabul tarihinden sonraki 2 ( iki

) ayı kapsayacak şekilde olacaktır. Bu süreç zarfında tüm hesap incelemeleri yapılacaktır. Uyumsuzluk olması halinde sözleşme hükümleri geçerlidir. İş bu sözleşmede Kesin teminat Mektubu, tarihine kadardır.

Kanunda veya Sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

Ayrıca; YÜKLENİCİ, İş’ in süresinin uzatılması ve / veya İş’ in bedelinde artış olması gibi hallerde Kesin Teminat Mektubu’nun süresini uzatmayı ve / veya tutarını arttırmayı herhangi bir ilave bedel talep etmeksizin ve itiraz ileri sürmeksizin kabul eder. Kesin Kabul’ den önce, Kesin teminattan ceza ya da nefaset kesintisi yapılmış ise YÜKLENİCİ, kesinti miktarını tekmil suretiyle, belirlenen Kesin teminat tutarını derhal tamamlamak zorundadır.

10.1.4. Geçici Kabul’ ün tamamlanabilmesi için işbu Sözleşme ve Ekleri’ nde belirtilen tüm şartların yerine getirilmesini müteakip, Kesin Teminat Mektubu iade edilecektir. Ayrıca Kesin Teminat Mektubu’ nun iade edilebilmesi için Madde 10.1.3’ de bildirilen hesap incelemelerinin yapılması esas şarttır.

10.1.5. Teminat Mektupları İDARE tarafından uygun görülen bir bankadan temin edilecek, Türk Bankacılık Mevzuatı’ nın hükümlerine uygun olacak, başka garanti koşulu veya sınırlama içermeyecek ve talep üzerine ödenir mahiyette olacaklardır.

10.1.7. Kesin Teminat Mektubu’ndan kaynaklanan her türlü masraf, harç, ödemeler ve sair tüm giderler tamamen YÜKLENİCİ’ ye ait olacaktır.

10.1.8. Kesin Teminatın süresi en az 4 ( dört ) aylık olacaktır.

10.2. Ek Kesin Teminat

10.3.1. İş artışı olması halinde bu artış tutarının %40 (yüzde kırk)’ ı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır.

10.3.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

10.4. YÜKLENİCİ tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat her ne suretle olursa olsun İDARE’ ce haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Ancak Sözleşme hükümleri çerçevesinde oluşabilecek kesintiler, teminatlardan yapılabilir.

10.5. Teminatların İadesi

10.5.1. Kesin/ Ek Kesin Teminat İadesi

10.5.1.1. Kesin Teminat Mektubu, Geçici Kabul’ ün 2 ( iki ) ay içerisinde yapılıp, YÜKLENİCİ’ nin yazılı talebi üzerine, YÜKLENİCİ’ nin yükümlülüklerini Sözleşme’ ye uygun olarak süresi içinde yerine getirmesi, YÜKLENİCİ’ nin SGK’ dan alacağı ilişiksizlik belgesini ve Sözleşme’ de yer alan tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğine ilişkin diğer gerekli belgeleri İDARE’ ye sunması ve bu yolla İDARE’ nin tüm hesap incelemelerini yapması koşulu ile ve ayrıca İDARE aleyhine Sözleşme’ nin ifasına ilişkin açılabilecek (iş sağlığı ve güvenliği, çevre, personel / işçi alacağı, iş kazası, SGK uygulamaları, özel sigorta vb. konularda) davaların veya takiplerin Kesin sonucunun alınması ve hükmedilen tutarın YÜKLENİCİ tarafından İDARE’ ye tamamen ödenmesine müteakip 30 (otuz) gün içerisinde YÜKLENİCİ’ ye iade edilir.

Madde 11- Ödeme Yeri ve Şartları

YÜKLENİCİ 15 ( onbeş ) takvim gününde bir İDARE’ ye ödeme yapacaktır. YÜKLENİCİ’ nin bu 15 ( onbeş) ‘ er günde satın alacağı sözleşmeye konu malzemelerin tutar bedeli YÜKLENİCİ’ nin verdiği Xxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx’ nin %40’ ını geçemez. YÜKLENİCİ’ nin verdiği Kesin Teminat Miktarına karşılık gelen bu teminat a önem arz etmektedir. Ancak YÜKLENİCİ, %40’ dan fazla Kesin Teminat Mektubu vermesi şartı ve İDARE’ nin onay vermesi halinde alınan Kesin Teminat Mektubu miktarı kadar malzemeyi satın alabilir. Bu kapsamda da Madde 11.2.’ de belirtilen süre içerisinde İDARE’ ye ödeme yapılması koşulu şarttır.

11.1. YÜKLENİCİ, Yer Tesliminden sonra en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Satış Raporları ve Ödemelerine dair öngörü oluşturması için İDARE’ ye İş’ in 45 ( kırkbeş ) takvim günlük sürecini düşünerek 15 ( onbeş )’ er günlük periyotlara göre Genel Satış Raporunu sunmak durumundadır.

11.2. YÜKLENİCİ tarafından yapılacak ödemenin; yer tesliminden ve gerekli evrakların İDARE’ ye teslimine müteakip İş’ e başlamasından sonraki yukarıda bahsediilen15. ( onbeşinci ) günün Genel Satış Raporunun Reel Satış Raporu ile mukayese edilerek değerlendirilmesi ile Reel Satış Raporları üzerinden hesaplanan tutarların Sözleşme ve Eklerine uygun bir şekilde YÜKLENİCİ tarafından ilgili Reel Satış Raporu döneminde tamamlanmış İşler’ in bedeli, Kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak kaydı ile en geç 2 ( iki ) takvim günü içerisinde Madde 2.1’ de bildirilen İDARE Banka Hesap numarasına yatırılması gerekmektedir. Aksi halde İDARE’ ye zamanında yapılmayan ödemeler sebebi ile İş’ i durdurma ve sözleşmeyi tek taraflı fesh etme yetkisi İDARE’ nin inisiyatifindedir.

11.3. Satış Raporları; Şahit Numune ve Tutanağını, Şantiye Çıkış Formunu, Satış Raporu Tutanağını, Reel Satış Raporunu içerecektir.

11.4. İmalatların miktarlarını, içeriklerini ve mukayeselerinin yapılabilmesi için kontrol amacı ile Formatı İDARE tarafından verilen, içeriği YÜKLENİCİ tarafından doldurulacak olan İş’ in Keşfi ve Fiyat Tablosu’ nda YÜKLENİCİ tarafından verilen imalat miktarları ile birim fiyatların çarpımı sonucu elde edilen tutar “Geçici Sözleşme Bedeli” dir. Genel Satış Raporu öngörü niteliğindedir. Ödemelerin esası Reel Satış Raporlarına bağlıdır.

11.5. Yukarıda belirtilen ödeme süresi ile İş’ in süresi 45 ( kırkbeş ) takvim günü içinde tamamlanacaktır. YÜKLENİCİ’ nin İDARE’ ye her 15 ( onbeş ) takvim gününde 1 ( bir ) yapacağı ödemeler İş’ in süresinde 3 ( üç ) eş zaman aralığında olacaktır.

11.6. İDARE’ nin ve YÜKLENİCİ’ nin yetkililerinin ıslak imzaları her Kantar Fişinde yer alacak olup Satış Raporu Tutanağı’ nda bulunacaktır. Bu 2 ( iki ) imzayı içermeyen Kantar Fişleri için, YÜKLENİCİ’ nin Madde 6.3.’ de İDARE’ ye sunacağı Birim Fiyatlı liste üzerinden İDARE’ ye ödeme yapma zorunluluğu YÜKLENİCİ’ ye aittir. YÜKLENİCİ bu hususu kabul ve taahhüt eder.

11.7. YÜKLENİCİ, İDARE’ nin yazılı izni olmaksızın İş bu sözleşmeye bağlı herhangi bir hususu başkalarını temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İDARE’ ce istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

11.8. YÜKLENİCİ, Yer Teslimine müteakip her ayın 1- 10’ u arasında,

- SGK prim borcu olmadığına dair belge veya ödeme yapacağına dair taahhütname

- Vergi borcu olmadığına dair belge veya ödeme yapacağına dair taahhütname

- Sözleşme damga vergisinin ödendiğine dair belge

- TARAFLAR’ ca imzalı Yer Teslim Tutanağı’ nın bir kopyasını

- İşçi alacaklarının olmadığını veya işçilere ödeme yapacağını beyan eden taahhütnameyi İDARE’ ye eksiksiz olarak sunmakla yükümlüdür.

11.9. Sözleşme ve Eklerine uygun bir şekilde YÜKLENİCİ tarafından ilgili Reel Satış Raporu döneminde tamamlanmış İşler’ in bedeli, Kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmaz.

11.10. Kesin hesapların ve Kesin Kabul Tutanağının İDARE’ ce onaylanması için belirtilen 2 ( iki ) ay içerisinde İDARE’ ce onaylanmış kesin hesaplara dayalı olarak KESİN HAKEDİŞ raporu düzenlenir. İDARE, bu raporu Sözleşme hükümlerine göre inceleyerek, varsa gerekli düzeltmeleri yaptıktan veya YÜKLENİCİ’ ye yaptırdıktan sonra, imza edip onaylar. YÜKLENİCİ, İDARE’ ce onaylanan ve Kesin hakedişe temel teşkil eden Kesin hesabın, işbu Sözleşme ile ilgili tüm alacaklarını kapsadığını ve İDARE’ den her ne nam altında olursa olsun başkaca hiçbir hak ya da alacak talebi olmayacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.11. YÜKLENİCİ Reel Satış Raporu ekinde söküm seyrini anlatan hava/ yer fotoğraflarını A3 ebadında ve dijital dosya halinde 2 ( iki ) kopya olarak İDARE’ ye verecektir. Reel Satış Raporu ekinde verilen fotoğraflar Reel Satış Raporu ödemelerine esas değildir.

11.12. Reel Satış Raporlarında talep edilen düzeltmelere karşı, YÜKLENİCİ tarafından yapılacak itirazlar, YÜKLENİCİ ve İDARE temsilcilerinin karşılıklı mutabakatı ile çözümlenir. Ancak, nihai karar her durumda İDARE’ ye ait olup, YÜKLENİCİ’ nin buna itiraz hakkı bulunmamaktadır.

11.13. Reel Satış Raporlarında; işlenmeyen cezalar, 3. Şahıslara bedeli karşılığında yaptırılan Sözleşmeye konu İş kalemleri ve İDARE’ nin YÜKLENİCİ namına ödeyeceği bedeller sehven ya da herhangi bir nedenle işlenmemiş olması, işbu Sözleşme kapsamında yapılması gereken başkaca kesintilerin YÜKLENİCİ’ den bilahare tahsil edilmesine / kesilmesine engel teşkil etmez

Madde 12- İş Programı

12.1. YÜKLENİCİ, İş Programını yer tesliminden sonra yapıldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden 15 ( onbeş )’ er takvim günlük periyotlarla yapılması gereken iş tutarını ( Öngörü Satış Raporu ) hesaplayarak en az 2 ( iki ) nüsha hazırlanarak onaylamak üzere İDARE’ ye teslim edilir. İş artışlarının olması süreyi değiştirmez. Dolayısıyla YÜKLENİCİ tarafından verilecek İş Programının başlama- bitiş tarihlerinde değişiklik yapılamaz. Süre değişiklikleri kapsamında İdari ve İhale Şartnamesi Madde 44 hükümleri esasları değerlendirme kapsamındadır.

12.2. YÜKLENİCİ, Detaylı İş Programı’nı, Ana İş Programı’nda verilen mihenk taşı ve terminlere uygun bir şekilde hazırlayacak ve Sözleşme’nin TARAFLAR’ ca imzalanmasına müteakip yer tesliminden sonraki 7 (yedi) gün içinde İDARE’ nin onayına sunacaktır ve detaylı İş Programı, mobilizasyon kurulumunu, Ekip ve Ekipman tedarik ve sevk programını, uyulması gerekli mihenk taşlarını, söküm- ayrıştırma- istif programını İşler’ in ifasına yönelik tasarım ve mühendislik programını da içerir biçimde hazırlanacaktır.

12.3. İDARE, İş Programını verildiği tarihten itibaren 3 ( üç ) gün içinde onaylar.

12.4. YÜKLENİCİ, Ana İş Programı’na göre İş’i bitirmeyi beyan ve taahhüt eder. Bu sürenin tespitinde, her türlü iklim şartı ve her çeşit dini / milli bayram ve / veya resmî tatil günleri nedeniyle çalışılmayacak günler tümüyle göz önünde bulundurulduğundan, bahse konu nedenlerle YÜKLENİCİ herhangi bir süre uzatımı talep etmeyecektir.

12.5. İDARE, İşler’ in devamı süresince Sözleşme’ nin her safhasında Xxx Xx Programı’nda değişiklik yapmaya yetkili olacaktır.

12.6. YÜKLENİCİ’ nin, kendi hata, ihmal ve ihlalinden kaynaklanan bir durum nedeniyle, Ana İş Programı’nın gerisinde kaldığı gözlenirse, bu husus YÜKLENİCİ’ ye yazılı olarak bildirilir ve işgücü ve / veya Ekipman miktarını arttırması ve / veya çalışma saatlerini iki veya üç vardiya olarak düzenlenmesi ve / veya bahse konu gecikmenin ortadan kaldırılması için gerekli diğer tüm tedbirleri alması istenir. YÜKLENİCİ, İDARE’ nin bildiriminde belirttiği süre içerisinde gerekli önlemleri almaz veya almasına rağmen Ana İş Programı’na göre geri kaldığı süreyi yakalayarak telafi edemezse, Sözleşme hükümleri uygulanacaktır.

12.7. YÜKLENİCİ, İş’ lerin yapımı için ilave süre talep edemez. Ana iş programının taahhüdü kapsamında gerekli verimliliği sağlamak zorundadır. Aksi hallerde Sözleşme hükümleri uygulanır

Madde 13- Sözleşme Bedelinde Artış/ Azalış

13.1. Sözleşme’ nin yürürlük süresince, bunlarla sınırlı olmamak üzere, vergi, resim, harç ve primlere zam yapılması, yeni vergi ve harçların konması, işçi ücretlerinin artması, SGK primlerin artması, toplu sözleşmelerin getirebileceği mali yükümlülükler, Malzeme, ulaşım ve hammadde fiyatların yükselmesi, çevre ve İSG açısından alınacak ilave önlemler, vb. nedenler YÜKLENİCİ’ nin işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir borç ya da yükümlülüğünü geciktirmesi için sebep teşkil etmez. YÜKLENİCİ, İDARE’ den hiçbir şekilde fiyat farkı ya da süre uzatımı ve / veya cezai şart miktarların indirilmesi vb. İDARE’ nin mali yükümlülüklerini arttırıcı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.2. İşbu Sözleşme’ ye konu işler ile ilgili bir mevzuat değişikliği olması halinde; YÜKLENİCİ, bu değişikliğin işbu Sözleşme’ ye de aynen uygulanacağını, bu sebeple herhangi bir itiraz ileri sürmeyeceğini ve İDARE’ den hangi

nam altında olursa olsun, herhangi bir hak, alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağını, bila kaydı şart ve gayrı kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 14- Altyüklenici’ ler/ Devir/ Temlik

14.1. İhale konusu İşte İDARE’ nin onayı ile Alt YÜKLENİCİ çalıştırılabilir. Ancak XXXXX’ nin her konuda muhattabı YÜKLENİCİ’ dir.

14.2. İşin tamamı Altyüklenici’ lere yaptırılmaz. Altyüklenici’ lerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu YÜKLENİCİ’ nin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

14.3. YÜKLENİCİ, İDARE’ nin önceden açık ve yazılı onayını almadıkça, İş’ in tümünü ya da bir kısmını, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere (başka YÜKLENİCİ’(ler ) / YÜKLENİCİ ( ler ) / ALT YÜKLENİCİ ( ler ) devredemez

/ taşore edemez / yaptıramaz. Bu devir işlemine İDARE tarafından önceden yazılı olarak iznin verilmiş olsa dahi YÜKLENİCİ, İş’i devralan üçüncü kişilerin (başka YÜKLENİCİ ( ler ) / YÜKLENİCİ ( ler ) / ALT YÜKLENİCİ ( ler ) yaptığı tüm faaliyet, iş ve kullandıkları Malzemeleri’ nin, Sözleşme ve Ekleri’ nin hüküm ve koşullarına uygunluğundan ve bunların sonuçlarından Sözleşme süresinin sonuna kadar münhasıran sorumlu olmaya devam edecektir.

14.4. YÜKLENİCİ, her türlü Madde 3.2.’ de belirtilen adresde yapacağı faaliyet sonucunda şantiye sahasından çıkaracağı malzemeyi kısmen veya tamamen başkasına temlik ve ciro edemez, üzerlerine haciz / ihtiyati haciz, rehin, tedbir vb. Konulmasına sebebiyet veremez. Temlik ettiği takdirde bu temlikin uygulanmasından doğacak her türlü hukuki sorumluluk YÜKLENİCİ’ ye ait olacak ve yapılan işlem İDARE nezdinde bir hüküm ifade etmeyecektir.

Madde 15- Test İşlemlerine Ait Şartlar

15.1. Sözleşme hükümleri geçerlidir. Sözleşme kapsamında İDARE’ nin direktiflerine uyulması taraflarca kabul edilmiştir.

15.2. İhale dosyası içeriğindeki tüm dokümanlarda- projelerde belirtilmemiş dahi olsa Şantiye Sahasından alınan numunelerin öngörülen/ öngörülmeyen gerekçeler ile testler ve bu testlere dair çıkabilecek tüm bedeller YÜKLENİCİ sorumluluğundadır. Anahtar Teslim Bedel içerisinde gerekli testleri yaptırmayı, ayrıca bu kapsamda ilgili Kurum ve Kuruluşlarda onay almayı veya İDARE’ nin talep ettiği dokümanı tedarik etmeyi kabul eder.

Madde 16- İşin ve İşyerinin Korunması ve Sigortalanması

16.1. YÜKLENİCİ; işyerindeki her türlü araç, malzeme, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek her türlü doğal afet, yangın, hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, ‘ All risk ’ sigortası yaptırmak zorundadır. İDARE, bu poliçeler kapsamında tazmin edilecek zararların / ödenecek tazminatların YÜKLENİCİ’ ye her şekilde rücu edileceği / YÜKLENİCİ’ ye dava edileceğine ilişkin Kesin hükümler ihtiva edecektir. YÜKLENİCİ, bahse konu riskleri teminat altına almak için yaptıracağı sigortalara ilişkin tüm poliçeleri Sözleşme’ nin imzalanmasını müteakip 5 (beş) Gün içerisinde İDARE’ ye sunacak; bu poliçelerin kapsam, süre ve limitlerine ilişkin İDARE’ nin onayını alacaktır. YÜKLENİCİ, yaptıracağı sigortalara ait poliçelerin bir nüshasını, İDARE’ nin poliçe kapsam, süre ve limitlerine ilişkin onayına müteakip 7 (yedi) Gün içerisinde İDARE’ ye sunacaktır. Sigorta poliçeleri, asgari Sözleşme süresi boyunca geçerli olacak şekilde tanzim edilecek, Sözleşme süresinin uzaması halinde sigorta poliçelerin de süreleri aynı doğrultuda uzatılacaktır. Belirtildiği şekliyle YÜKLENİCİ riski kapsamında olan risklerin vuku bulması durumunda, sigortalar tarafından herhangi bir nedenle karşılanmayan her türlü zarar, ziyan ve tazminat, YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. Bu durumda YÜKLENİCİ tarafından ödenmeyen zarar, ziyan ve tazminat eğer İDARE’ ye herhangi bir şekilde isnat edilirse / mal olursa, bunlar İDARE tarafından YÜKLENİCİ’ nin Sözleşme kapsamındaki her türlü alacağından ve teminatından nakden ve defaten mahsup edilebilir. İDARE’ nin, YÜKLENİCİ’den bakiye alacağı ve / veya teminatlarını aşan meblağlar için her türlü yasal yola başvurma hakkı saklı kalacaktır. Bununla birlikte YÜKLENİCİ’ nin sigorta şirketi tarafından tazmin edilen zararlarının / ödenen tazminatların İDARE’ ye rücu edilmesi halinde İDARE, kendisine ulaşan bu talebi doğrudan YÜKLENİCİ’ ye yöneltecek ve bahse konu talebinin tek muhatabı / sorumlusu YÜKLENİCİ olacaktır. YÜKLENİCİ, her halükârda İDARE’ nin rücu işlemi sebebiyle uğrayabileceği her türlü zararı / kaybı veya yapmak durumunda kalabileceği her türlü ödemeyi üstleneceğini / tazmin edeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal vermemek adına, bahsi geçen sigortalar kapsamında yapılacak her türlü hasar bildirimi İDARE’ nin bilgisi dahilinde gerçekleştirilecek olup YÜKLENİCİ, İDARE’ den bağımsız herhangi bir bildirimde bulunmayacağını kabul, beyan

ve taahhüt eder. (Bu sözleşmede YÜKLENİCİ sorumluluğundadır) Yer tesliminden sonra hurda malzemelerin tüm sorumluluğu YÜKLENİCİ’ dedir. YÜKLENİCİ’ nin Madde 6.3.’ de İDARE’ ye sunacağı listedeki malzemelerin kaybolması, çalınması, All- Risk kapsamında belirtilen olayların gerçekleşmesi vb. durumlarda listede bulunan malzeme bedellerini YÜKLENİCİ İDARE’ ye ödeyecektir.

Madde 17- Mücbir Sebepler, Süre Uzatımı Verilecek Haller ve Şartları

17.1. Mücbir sebep halleri aşağıdakilerle sınırlıdır:

- Terör eylemleri,

- Umumi seferberlik veya İşyeri’ nin bulunduğu şehri içine alan kısmi seferberlik ilan edilmesi ve harp hali,

- İsyan, ayaklanma, ihtilal,

- Patlama, yangın, deprem, sel, toprak kayması vb. doğal afetler

- Radyasyon ya da radyoaktivite kontaminasyonu, nükleer yakıt ya da nükleer yakıt patlaması dolayısıyla nükleer atık, radyoaktif zehirli patlayıcılar ya da patlayıcı nükleer tesislerin benzer tehlikeli özellikleri,

- Salgın, karantina gibi hususlar İş bu Sözleşmede kapsam dışındadır.

17.2. İşbu maddeye göre mücbir sebep sayılacak bir olayın varlığı halinde YÜKLENİCİ, öncelikle söz konusu mücbir sebep olayının nedenlerinin ortadan kaldırılması ve doğrudan veya dolaylı etkilerinin azaltılması ve yükümlülüklerinin ifasının devamı için gerekli önlemlerin alınması hususunda azami gayret gösterecektir.

17.3. Eğer İDARE, münhasır takdir hakkı kendisinde kalmak kaydıyla, YÜKLENİCİ’ nin söz konusu mücbir sebep olayın nedenlerinin ortadan kaldırılması ve doğrudan veya dolaylı etkilerin azaltılması hususunda yeterli çaba göstermediği kanısına varır ise, YÜKLENİCİ’ ye yazılı bildirimde bulunmak suretiyle, söz konusu mücbir sebep olayın nedenlerinin ortadan kaldırılması ve doğrudan veya dolaylı etkilerinin azaltılmasına ilişkin önlemleri, tüm risk ve masrafı YÜKLENİCİ’ ye ait olmak üzere, bizzat kendisi alabilir veya üçüncü kişilere aldırtabilir. İşbu halde / uğurda yapılan tüm masraf ve uğranılacak zararlar YÜKLENİCİ’ ye yapılacak ödemelerden kesinti yapılması ve / veya YÜKLENİCİ’ nin Teminat Mektupları’ nın nakde çevrilmesi yoluyla tahsil edilebilecek ve / veya İDARE’ nin talebine uygun olarak YÜKLENİCİ tarafından nakden ve defaten ödenecektir.

17.4. İşbu maddeye uygun olarak mücbir sebep olayın gerçekleşmesi halinde YÜKLENİCİ,

a. İşyerindeki çalışmalarını kendi personeli ve o ana kadar yapılmış İşler’ in emniyetini sağlayacak şekilde askıya alır; ve

b. Mücbir sebep olayın meydana gelmesinden itibaren 24 (yirmi dört) saat içinde yazılı olarak İDARE’ ye bildirimde bulunur ve durumu, sebepleri ile detaylı olarak açıklar; ve

c. Delil ve duruma destek olarak, idari makamlardan veya ilgili ticaret odasından alınacak belgeleri, emin bir iletişim aracı ile en kısa süre içinde, ancak her halükârda 20 (yirmi) günü aşmayacak şekilde, İDARE’ ye teslim eder; ve

d. Yükümlülükleri, mücbir sebep olayın etkilediğinden daha uzun süreli veya daha kapsamlı olarak askıya alınmaz; ve

e. YÜKLENİCİ’ nin mücbir sebep öncesinde tamamlamış olması gereken yükümlülüklerinden hiçbiri mücbir sebep dolayısıyla mazur görülmez; ve

f. Yapılacak tüm süre uzatım talepleri, mücbir sebebin tahmini süresi ve YÜKLENİCİ’ nin ifası mücbir sebep dolayısıyla askıya alınan İşler’ e ilişkin yeni İş Programı’nı içerir; ve

g. İDARE, söz konusu gecikme veya askıya almanın öngörülmez, kontrol dışı ve YÜKLENİCİ’ nin hata veya ihmali olmaksızın gerçekleştiği kanaatine varır ise yukarıdakilerin tümünün yerine getirilmiş olması kaydıyla;

YÜKLENİCİ’ nin mücbir sebep olayından etkilenen yükümlülüklerinin ifasını yerine getirmemesi mazur görülür; İDARE gecikme veya askıya almanın süresini belirler ve söz konusu süre kadar YÜKLENİCİ’ ye süre uzatımı verir. Mücbir sebep halinde YÜKLENİCİ’ ye, sadece bu olayların İşler’ in ifasına tesiri nispetinde bir süre uzatımı verilir. Mücbir sebep halinde YÜKLENİCİ’ ye tanınacak tek hak süre uzatımı olup, YÜKLENİCİ bundan başka herhangi bir

tazminat, ödeme vs. talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. YÜKLENİCİ, bunlar dışında mücbir sebep halinden etkilenmeyen tüm İşleri sürdürmeye devam etmekle yükümlü olacaktır.

17.5. Mücbir sebep olayının süresinin 120 ( yüzyirmi ) günü aşması halinde, TARAFLAR’ dan herhangi biri Sözleşmeyi haklı nedenle, herhangi bir tazminat vs. ödemeksizin, derhal ve bildirimsiz olarak feshedebilir. Böyle bir durumda Sözleşme hükümleri uygulanır.

17.6. Mücbir sebep olayının bitmesi ardından ve Sözleşme uyarınca feshedilmemiş olması kaydıyla YÜKLENİCİ derhal, İşler’ in ifasına devam edecektir.

17.7. İDARE’ nin, işin Sözleşme Şartnamesinin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu YÜKLENİCİ’ ye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve YÜKLENİCİ’ nin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması halinde; durum İDARE’ ce incelenerek, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, gecikilen işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir.

17.8. İş’ in yapımı için gereklilik arz eden makine ve ekipmanın hava şartlarından dolayı kullanılamaması durumunda İDARE inisiyatifi dahilinde süre uzatımı verebilir. Böyle bir durumda YÜKLENİCİ, İDARE’ nin talep ettiği tüm bilgileri sağlamak ve söz konusu tarihlere dair gecikmeleri gerekçeleri ile raporlamak durumundadır. Raporlanacak doküman en geç 2 ( iki ) takvim günü içerisinde İDARE’ ye sunulmalıdır. Aksi halde bahse konu gecikmeye dair yapılacak bilgilendirme ve süre uzatımı talebi değerlendirmeye alınmayacaktır.

17.9. Mücbir Sebeplerin tespit edilmesi- oluşması sürecine kadar YÜKLENİCİ, İDARE ve Kantar Tartım Raporu irsaliyesinin imzalı hallerine karşılık gelen malzeme Reel Satış Raporu tutanağı içerisindeki bedel İDARE’ ye YÜKLENİCİ tarafından Sözleşme hükümlerince ödenecektir.

Madde 18- Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar

18.1. Herhangi bir işin aşamasında denetlenmiş olması veya işe onay verilmiş olması, YÜKLENİCİ’ nin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve teknik şartnamelerine, teknik ve sanat kurallarına uygun yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konuda sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Kesin Kabul İşlemleri ve içeriğindeki hesaplamalar sözleşme kapsamında belirtilen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.

Madde 19- İşin Kontrolü, Yapı Denetimi ve Sorumluluğuna İlişkin Şartlar

19.1. İDARE, Sözleşme kapsamında yapılan İşleri, YÜKLENİCİ’ nin temin edeceği Malzemeleri, işçiliğini, imalat yerinde ve / veya teslim noktasında ve / veya İşyerinde, İşler’ in her safhasında veya gerek gördüğü zamanlarda ve sürelerde denetleme veya üçüncü kişilere denetletme hakkına sahiptir. YÜKLENİCİ, İDARE’ nin denetleme ile görevli personellerine İşyerinde ve / veya imalatın yapıldığı diğer yerlerde ve / veya teslim noktalarında her türlü kolaylığı ve yardımı göstermek ve gözetimini yapması için gerekli ortamı sağlamakla yükümlüdür.

19.2. İDARE tarafından yapılan denetimlerde herhangi bir imalatın ve / veya Malzemenin Teknik Dokümanlara aykırı, hatalı veya kusurlu (ayıplı) bulunduğu; ya da bunlara dair emare ve deliller görüldüğünde- İDARE’ nin yazılı talimatı üzerine- o kısımdaki imalat faaliyeti derhal durdurulacaktır. Şüpheli durumun araştırılması ve saptanması için gerekli işlemlere ve gereken test veya deneylere, TARAFLAR’ ın huzurunda YÜKLENİCİ tarafından vakit geçirmeden başlanacaktır. Bu şekilde yapılacak araştırma sonucunda, satışı gerçekleşen ve/ veya gerçekleşecek malzemenin Teknik Dokümanlara aykırı, hatalı veya kusurlu (ayıplı) olduğu tespit edilirse, verilecek süre içinde YÜKLENİCİ tarafından -gerekli düzeltmelerin yapılması gerekmektedir; aksi halde bu malzemelerin İhaleden önce tespit edilsin veya yer tesliminden sonra tespit edilenleri YÜKLENİCİ’ nin verdiği birim fiyattan çarpılacaktır. Bu nedenle kaybedilen zaman için YÜKLENİCİ’ ye süre uzatımı verilmeyecektir.

19.3. İDARE, sözleşmede bahsedilen ve talep edilen diğer dokümanların haricinde işlere veya takip eden işlere başlamadan evvel aşağıdaki dokümanları YÜKLENİCİ ile paylaşacaktır;

19.3.1. Kantar Formu/ Kantar özellikleri ( Firma İmzalı )

19.3.2. Kantar Formu/ Kantar Tamir Ayar Sonrası İlk Muayene Belgesi ( Varsa )

19.3.3. Kantar Formu/ Kantar Kapasite Raporu

19.3.4. Kantar Formu/ Kantar Periyodik Muayene Raporu ( Güncel Tarihli )

19.3.5. Kantar Formu/ Kantar Kalibrasyon Belgesi ( Güncel Tarihli )

Yukarıda belirtilen Kantar Formları, XXXXX tarafından temin edilecektir. YÜKLENİCİ, XXXXX tarafından temin edilen ve tüm mali sorumluluğu İDARE’ de olan Kantar’ da yapılan ölçümlere, Kantar Fişlerine itiraz etmeyecektir. Kantar’ da oluşabilecek aksaklıklarda kaynaklı olarak cezasız ek süre verilecektir. YÜKLENİCİ tarafından Kantar’ a zarar verildiği İDARE tarafından tespit edilir ise zararın karşılanması YÜKLENİCİ sorumluluğundadır.

19.4. Sözleşmeye konu İş’ e dair malzemelerin şantiye sahasından çıkışında düzenlenecek ve Madde 5.2.’ de tarif edilen Tutanak ve Raporların 1 ( bir ) orjinal nüshasını İDARE’ ye verecektir. İş bitiminde sahadan çıkan malzemelerin, YÜKLENİCİ tarafından hazırlanan listedeki malzemelere uygunluğunun kontrolü yapılacaktır. Liste verilerinde uygulama esnasında azalmanın tespit edilmesi üzerine Sözleşme içeriğindeki açıklamalar ve ilgili cezalar tatbik edilecektir.

19.5. Herhangi bir aşamada İş’ in denetlenmiş olması veya işe onay verilmiş olması, YÜKLENİCİ’ nin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve Yönetmelikteki Şartnamelere, teknik ve sanat kurallarına uygun yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konuda sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

19.6. Yapım Yöntemi ve Metodolojisi İş’ e başlamadan evvel en geç 3 (üç) gün içinde YÜKENİCİ tarafından İDARE’ ye sunulacaktır.

Madde 20- YÜKLENİCİ’ lerin/ ALTYÜKLENİCİ’ lerin Sorumluluğu

20.1. YÜKLENİCİ, Sözleşme’ nin diğer maddeleri ile Eklerinde kendisine atfedilen tüm yükümlülüklerinin yanında, işbu Madde kapsamında aşağıda belirtilen ve Sözleşme ve / veya Eklerinde açıkça belirtilmemiş olsa bile, İş’ in doğası, ulusal / uluslararası standart ve normlar ve ilgili bilcümle mevzuat gereği kendi uhdesinde olan diğer tüm yükümlülük ve taahhütler ile kanuna, adaba, ahlaka aykırı olmadıkları sürece İDARE’ ce verilecek her türlü talimatının yerine getirilmesinden de sorumludur.

20.2. YÜKLENİCİ’ nin tasarım ve mühendislik ile ilgili yükümlülükleri ve bunlarla ilgili İDARE onaylarına ilişkin hükümler, aşağıda tariflendiği gibidir;

20.2.1. YÜKLENİCİ tarafından hazırlanan ve İDARE onayına sunulan Teknik Dokümanlar’ ın İDARE tarafından incelenme süresi 5 (beş) iş günüdür. İDARE bu süre içerisinde kendisine iletilen Teknik Dokümanları inceler ve onaylar veyahut varsa yorumlarını / düzeltme taleplerini YÜKLENİCİ’ ye iletir. YÜKLENİCİ, gerekli düzeltmeleri 3 (üç) iş günü içerisinde yapmak ve İDARE’ ye nihai onayı için iletmekle yükümlüdür. İDARE’ ce talep edilen tüm değişiklik / düzeltmeler YÜKLENİCİ tarafından eksiksiz tamamlanmış ise İDARE düzeltilmiş Teknik Dokümanlar’ ı 2 (iki) iş günü içerisinde onaylar. Aksi halde işbu Madde’ de detaylıca tariflenmiş Teknik Doküman sunum ve onay döngüsü, gerçekleşebilecek gecikmelerle ilgili tüm sorumluluk YÜKLENİCİ’ nin olmak üzere, yinelenir. TARAFLAR, Teknik Dokümanların sunum ve onaylanması işlemlerini azami 15 (onbeş) iş gün içerisinde tamamlamak amacıyla her türlü çabayı göstermek konusunda mutabık kalmışlardır.

20.3. YÜKLENİCİ, Sözleşme ve tüm Eklerini detaylı bir şekilde incelenmiş, gerekli mühendislik- mimarlık çalışmalarını gerçekleştirmiş, anlamış, İşyeri ve çevresinde gerekli araştırmaları yapmış, ulaşım, yerleşim, fiziksel gerçekleri, zeminin yapısını, iklim koşullarını tetkik etmiş ve İDARE istekleri ile ilgili teknik esasları kabullenmiş olduğunu kabul ve beyan ederek, uygulama sorumluluğu ve tüm riski kendisine ait olmak üzere işbu Sözleşmeyi imzalamıştır. YÜKLENİCİ, İş’ in yapımı sırasında – TARAFLAR yazılı olarak aksine bir anlaşma yapmadıkları sürece- Sözleşme Dokümanlarındaki İDARE isteklerinin esaslarına bağlı kalacaktır.

20.4. YÜKLENİCİ, İDARE’ ce kendisine iletilen Teknik Dokümanları derhal tetkik edecek ve tespit edeceği hata ve yanlışlıkları en geç 5 (beş) iş günü içerisinde İDARE’ ye bildirecektir. Bu bildirimi yapmadığı takdirde ilerideki safhalarda (imalat, tedarik, uygulama, işçilik vb.) meydana gelebilecek her türlü gecikme, sorun ve aksaklıklardan kendisi sorumlu olacak ve gerekli düzeltme ve değiştirmeleri bedelsiz olarak ivedilikle yapacaktır.

20.5. İşbu Sözleşme süresince Sözleşmeye konu Malzemeler’ in; Şantiyeden çıktığı andan itibaren Tesislerin muhafazası, emniyeti ve bunlarda meydana gelebilecek hasar, zarar, ziyan vb. tazmininden münhasıran YÜKLENİCİ sorumludur.

20.6. YÜKLENİCİ, kendisi ve / veya –olması halinde- ALT YÜKLENİCİ' yi / YÜKLENİCİ' leri tarafından İş’ in ifasına yönelik olarak görevlendirilmiş / istihdam edilmiş tüm personel, işçi ve yardımcı kişilerin İDARE’ nin diğer tedarikçileri, YÜKLENİCİ’ leri, ALT YÜKLENİCİ’ leri veya bunların personelleri / işçileri veya üçüncü kişi ya da kuruluşlara verdiği ayni, şahsi, bedeni / cismani vb. maddi veya manevi tüm zarar ve ziyan ile YÜKLENİCİ’ nin kendi personel / işçilerin, İşler’ in ifası sırasında uğrayabilecekleri ayni, şahsi, bedeni / cismani vb. maddi veya manevi tüm zarar, ziyan ve bunların tazmininden münhasıran sorumlu olacaktır. İDARE, bu kapsamda uğradığı zarar, ziyan, hasar ve kendisine rücu edilmesi nedeniyle ödemek zorunda kalacağı tüm tazmini meblağları, varsa YÜKLENİCİ’ nin bakiye alacağı veya nakit teminatından mahsuben veya YÜKLENİCİ’ nin Kesin Teminat Mektubu’nu nakde çevirmek suretiyle her zaman tahsil edebilir; yoksa ayrıca YÜKLENİCİ’ den talep ve dava hakkı her zaman saklı kalacaktır.

20.7. İşyerinde İşler’ in ifası sırasında oluşabilecek herhangi bir kaza veya hasar vb. zarar verici eylem / olay sonucunda, İDARE ve/ veya YÜKLENİCİ ve/ veya varsa diğer YÜKLENİCİ / ALT YÜKLENİCİ' lere ait tesis, malzeme, ekipman, araç vs. de oluşabilecek her türlü zararının tazmininden münhasıran YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. YÜKLENİCİ’ nin eksik veya kusurlu İş’ in düzeltilmesi sırasında diğer YÜKLENİCİ’ lerin işlerine / imalatlarına zarar vermesi halinde, diğer YÜKLENİCİ’ lerin işçilik, malzeme, vs. zarar veya kayıplarının maliyetleri tutanakla belirlenip YÜKLENİCİ’ ye rücu edilecektir.

20.8. YÜKLENİCİ’ nin, yukarıdaki maddelerde belirtilen yükümlülüklerin ihlali neticesinde meydana gelecek zarar ve ziyanı usulünce tazmin etmemesi, tazminde gecikmesi ve / veya bu hususta acze düşmesi durumunda İDARE, uygun gördüğü her türlü tedbiri alma ve uygulama hak ve yetkisine sahip olacaktır. YÜKLENİCİ, İDARE’ nin bu Madde kapsamındaki yetkisini kullanmasına ve bu hususta İDARE’ nin alacağı tedbirler ve yapacağı uygulamalar ve bunların sonuçlarına hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğinin ve böylesi bir durumda İDARE’ den, hangi nam, saik ve gerekçe ile olursa olsun hiçbir talepte bulunmayacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

20.9. İDARE, İşler’ in ifası sırasında göreceği lüzum üzerine, Teknik Dokümanlarda değişiklik yapmaya, fazla veya eksik miktarda malzeme satmaya, bir kısım malzemenin satışından tamamen vazgeçmeye, her cins malzemeyi dilediği miktarda arttırıp eksiltmeye yetkilidir. Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla; YÜKLENİCİ, bu yöndeki artış veya azalışları sebep göstererek, kardan mahrumiyet, zarar, ziyan vb. adı altında, tazminat da dahil olmak üzere herhangi bir talep ve itirazda bulunmayacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. YÜKLENİCİ; bu madde bağlamında artan veya azalan İşleri, İşlerin tamamen ikmali ile alakası olmaksızın, Sözleşme ve Eklerinde yer alan hükümler çerçevesinde, varsa ilgili Sözleşme Ekinde belirtilen fiyat, oran ve şartlara göre yapar. XXXXXXXXX tarafından, İDARE’ nin önceden yazılı onayı alınmaksızın yapılacak artırım ve / veya eksiltmeler YÜKLENİCİ’ nin sorumluluğunda olup, YÜKLENİCİ bunlarla ilgili ayrıca hiçbir hak ve / veya alacak talebinde bulunmayacaktır.

20.10. YÜKLENİCİ, İşler’ in Geçici Kabulünün tamamlanmasına müteakip, veya Sözleşme’ nin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde, İşyerinde ve çevresinde kendine ait baraka, depo gibi geçici tesis ve teçhizatının, inşaat kalıntıları, artık malzeme, çöp, moloz vb. her türlü atığını tüm mali yükümlülüğü kendisinde olmak üzere, yürürlükteki ilgili mevzuata göre uygun bir şekilde toplayıp, İşyerinden uzaklaştırmak suretiyle çalışma bölgesini temizleyecektir ve tüm İşyerini İDARE tarafından kendisine teslim edildiği şekliyle geri teslim edecektir. Aynı sorumluluk, İş’ in devamı müddetince de geçerli olacak; YÜKLENİCİ, çalışma bölgelerini temiz tutacak, inşaat artığı ve çöplerini, düzenli olarak İnşaat Sahası’ndan uzaklaştıracaktır. YÜKLENİCİ, işbu madde kapsamındaki sorumluluklarını kendisine ihtaren bildirilecek sürede yerine getirmediği takdirde İDARE, bu yükümlülükleri YÜKLENİCİ’ nin nam ve hesabına kendisi yapacak veya üçüncü şahıslara yaptıracaktır.

20.11. İşyeri çalışma saatleri İDARE tarafından belirlenecek olup, İş’ in ilerleme durumuna göre YÜKLENİCİ, İDARE’ nin önceden yazılı iznini almak, ilgili tüm yasal gereklilikler ile her türlü İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirini almış olmak şartıyla, gerekirse fazla mesai ve / veya vardiyalı çalışma yapmak suretiyle de İş’i belirlenen zamanda bitirmekle yükümlüdür.

20.11. YÜKLENİCİ’ nin “İş Ortaklığı” olması durumunda da Sözleşme hükümleri kapsamındaki yükümlülük ve taahhütlerine ilaveten, iş ortaklığı olması halinde de tüm sözleşme ve eklerinde yazılan ve anlaşmaya varılan hususlar kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumlu olacaktır. Burada İş Ortaklığının pilot ve/ veya özel ortaklı olması veya birbirinden bağımsız olması- aralarında gerçekleştirilen sözleşmeden doğan hakların bulunması; İş bu Sözleşmenin yaptırımında ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde diğer ortağı bağımsız kılmayacak ve sorumluluklar tüm ortakların hakkı sayılacaktır.

20.12. YÜKLENİCİ, Sözleşme kapsamında temin edeceği Malzemelerin ve / veya İş’ in ifasında kullanacağı Ekipmanların herhangi bir ihtilafa konu olmadığının, üzerlerinde herhangi bir takyidat bulunmadığının ve Sözleşme süresince de bunlar üzerinde herhangi bir takyidat tesis etmeyeceğinin / ettirmeyeceğini; kabul, beyan ve taahhüt eder.

20.13. YÜKLENİCİ, kendisinde bulunan veya kendisin kullanımına açık olan tüm bilgi, belge, kayıt ve benzeri unsurları, Sözleşme ile ilgili her türlü amaç için kullanılmak üzere, talep halinde İDARE Temsilcisi’ne sunmakla mükelleftir. YÜKLENİCİ bu amaç doğrultusunda, varsa alt YÜKLENİCİ' lerin ait bilgi, belge ve benzeri unsurların da ulaşılabilir olması için her türlü gayreti gösterecektir. Bu sonucu elde etmek için YÜKLENİCİ, ALT YÜKLENİCİ' leri ile yapacağı sözleşmelerde de buna ilişkin düzenlemelere yer verilmesini sağlayacaktır.

20.14. YÜKLENİCİ, çalışmalarında lüzumsuz gürültü ve etrafı rahatsız etmekten doğacak her türlü sorumluluktan ve bununla ilgili her türlü hasar, tazminat, istek, dava, ceza ve masraflardan İDARE’ yi muaf tutacak ve bunları peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

20.15. YÜKLENİCİ, İDARE’ nin talimatları doğrultusunda koordinasyon toplantılarına katılmak ve faaliyetlerini İDARE’ ce uygun görülen formatta raporlamakla sorumludur.

20.16. İşyerine girmesi gereken YÜKLENİCİ’ ye ait, YÜKLENİCİ tarafından kullanılan ya da YÜKLENİCİ adına çalışacak olan Ekipman, binek araçlar, malzeme vb. için İDARE’ den izin alınacak olup, izin alınmamış olanlar İşyerine giremeyecektir. Bunların sadece İDARE tarafından kendilerine gösterilen yerde park etmeleri ve / veya kullanılmaları YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir.

20.17. YÜKLENİCİ, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Mesleki Eğitimleri vermek ile yetkilendirilmiş ve ilgili kurumlardan birinde mevcut meslek dallarına özel hazırlanmış eğitimleri çalışanlarına aldırmak ve bunu belgelendirmek ile yükümlüdür. İDARE tarafından onaylanmayan veya belirtilen eğitim kuruluşları dışındaki kuruluşlardan alınan belgeler kabul edilmeyecektir. Mevzuat değişikliği sonucu yeni mesleki eğitimlerin yürürlüğe girmesi ve sözü geçen Mevzuat değişikliğinin YÜKLENİCİ’ nin yaptığı işlerle ilgili olması halinde YÜKLENİCİ, söz konusu güncelleme sonrası ilave eğitimleri çalışanlarına aldırmak ve bunu belgelendirmekle yükümlüdür.

20.18. YÜKLENİCİ, işbu Sözleşme kapsamına giren İşler ile ilgili, yetkili özel kuruşlar ve resmi kuruluşlar tarafından kendisine yapılan ihbar, şikâyet, inceleme, ceza, denetleme, vb. her türlü bildirim ile ilgili İDARE’ ye ivedi olarak bilgi vermekle yükümlüdür.

20.19. İşler’ in ifası nedeniyle, İş’ in süresi boyunca ve / veya sonrasında İşyerinde ve İşyeri dışında, ilgili kuruluşlardan İDARE’ ye rücu edecek her türlü para cezası YÜKLENİCİ’ den tahsil edilecektir.

20.20. YÜKLENİCİ’ nin ALT YÜKLENİCİ veya YÜKLENİCİ’ ler ile sözleşme yaptığının tespit edilmesi durumunda İDARE’ ye beyan esastır. Bahsedilen taraflar arasında YÜKLENİCİ ve İDARE arasında imza altına alına sözleşme ve sorumluluklar ALT YÜKLENİCİ’ yi de kapsayarak ve tüm sorumluluklardan sorumlu tutulacaktır. Aralarındaki yapılacak sözleşmede de bu maddeye atıfta bulunarak sözleşmenin temel unsurunu oluşturacaktır.

20.21. YÜKLENİCİ şantiye sahasından çıkaracağı malzemeler için İDARE’ nin talep ettiği ölçüde birer şahit numuneyi teslim edecektir. YÜKLENİCİ şahit numuneyi gerek şantiyesinde bulundurmak ve gerekse de şahit numune ile birlikte ilgili tanıtım dokümanını İDARE adresine göndermek zorundadır. Şahit numune, Şantiye Çıkış Formu olmayan malzemelerin satışından YÜKLENİCİ sorumludur. Bu kapsamda Madde 6.3.’ de yer alan malzemelerin bedellerini YÜKLENİCİ İDARE’ ye ödeyecektir.

20.22. İnşaat sırasında mevcut tesislerde (yol, mevcut altyapı vb.) veya çevresinde Sözleşme’ ye konu İş’ lerin yapımı sırasında, yapım işlerine bağlı olarak meydana gelebilecek hasardan YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.

20.23. Kantara her cins malzemenin götürülmesi için gerekli yol, köprü, tesisler, servis yolları ve servis köprüleri için YÜKLENİCİ’ ye bir bedel ödenmeyecektir. İş yerine veya iş yerinden başka bir alana, mesafe ne olursa olsun, gelen ve/ veya gönderilen her türlü malzeme nakli YÜKLENİCİ Anahtar Teslim Birim Fiyat teklifinin içerisindedir. YÜKLENİCİ bu hususlara ilave bir bedel talep edemez.

20.24. İDARE’ nin kabulü yanı sıra; Belediye, Telefon İdaresi, Enerji Dağıtım Şirketleri, TSE, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Doğalgaz İdaresi vb. gibi diğer ilgili kuruluşlarca yapılması gereken işlemlerin de yaptırılması ve bununla ilgili her türlü masraf, YÜKLENİCİ’ ye aittir.

20.25. YÜKLENİCİ, malzeme stok alanı olarak İDARE’ nin onayladığı yerleri kullanacaktır.

20.26. YÜKLENİCİ işi, çevredeki trafiği olabildiğince az yükleyecek şekilde organize edecek, gerekirse işaretler vasıtasıyla trafikle ilgili her türlü önlemi alacaktır. Bu işler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

20.27. YÜKLENİCİ Şantiye Sahasından çıkan malzemelerin tamamının 1 (bir)’ er Şantiye Çıkış Formunu (içeriğinde malzemenin hangi numaralı yapıdan, ne kadar (metraj) alındığı görülecek şekilde- formatı buna uygun) İDARE’ ye sunacaktır. Sökülen malzemelerin Çıkış Formları ile benzer evrakların bulunduğu dosya İDARE tarafından kontrol edilmek üzere, malzeme çıkış tarihinde- aynı gün içerisinde YÜKLENİCİ tarafından imzalanıp, dosyalanacaktır.

20.28. İşbu Sözleşme kapsamındaki tüm test ve kontrol masrafları YÜKLENİCİ’ nin sorumluluğundadır.

20.29. YÜKLENİCİ’ nin Sözleşme konusu İşler’ de çalıştıracağı işçilerin, personellerin veya üçüncü şahısların varsa ödenmemiş ücretleri veya ödenmemiş sosyal sigorta primleri ve – İDARE’ ye bir müracaat yapılması halinde-İş kapsamında satın alınan Malzeme, Ekipman vb. bedelleri, çalıştırılan ALT YÜKLENİCİ’ lerin alacakları gibi Sözleşme konusu İş ile ilgili olan, vadesi gelen ancak YÜKLENİCİ tarafından ödenmeyen tutarlar YÜKLENİCİ nam’ı hesabına, YÜKLENİCİ’ ye herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve YÜKLENİCİ’ den herhangi bir onay alınmasına gerek kalmaksızın İDARE tarafından YÜKLENİCİ teminatlarından ödenecektir.

20.30. YÜKLENİCİ’ nin Sözleşme’ nin ifası sebebiyle ödemekle yükümlü olduğu vergi, damga vergisi, harç, pul vb. ödemelere ait ödendi belgeleri, Sözleşme’ nin yürürlüğe girmesini müteakip 7 (yedi) iş günü içerisinde İDARE’ ye sunulacaktır. Bu ödemelere ait ödeme belgelerinin, işbu Madde’de belirtilen süre içerisinde İDARE’ ye sunulmaması durumunda, bahse konu bedellerin ödenip ödenmediğine bakılmaksızın, YÜKLENİCİ nam ve hesabına ilgili ay beyannamesine ilave edilmek suretiyle YÜKLENİCİ teminatlarından ödenecektir.

20.31. Hurda malzemelerin ayrıştırılması, fotoğraf marifetiyle tespit edilmesi ve miktarlarının ölçülerek resmi kayıt altına alınması ve bu kapsamda alınacak tüm iş güvenliği tedbirleri YÜKLENİCİ’ nin sorumluluğundadır. Hiçbir şekilde patlatmalı, tahribat verici düzenekler ile yıkım- söküm işlemleri yapılmayacaktır. YÜKLENİCİ, söküm aşamalarının fotoğraflarının çekilmesinde sorumlu olacaktır. Fotoğraflar İş’ in ilerlemesini kronolojik olarak gösterecek düzende çekilecek ve tarihli olacaktır. Fotoğraflar hafıza kartında tarih, kütle numarası, malzeme muhdeviyatı, açıklamaları ile olacaktır. Yer teslimi ile birlikte söküm işlerine başlanılmadan önce İDARE ve YÜKLENİCİ personeli hazırlayacağı ve çekeceği fotoğraflarda tüm numaralı kütlelerin resimlerini, hurdası satılacak olan resimleri fotoğraflayacaklardır. Böylelikle öncesi/ sonrası mukayesesi gerçekleştirilebilecektir. İşlerin devamı süresince bu fotoğraflama işlemi kontrollü şekilde ve İDARE’ nin onayı ile devam edecektir.

20.32. Hurda sınıflandırması mevcut binalarda varolan taşınır eşyalar dahil değildir. İDARE tarafından talep edilmesi halinde hurda sınıfı haricinde görülen malzemelerin nakli- istiflenmesi YÜKLENİCİ’ nin sorumluluğundadır.

20.33. YÜKLENİCİ, teklif ettiği Birim Fiyatlı hurda malzemesi tablosunda bulunan tüm malzemelerin satışının gerçekleşmediği takdirde malzemelerin İDARE’ ye ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. YÜKLENİCİ, teklif birim fiyatları üzerinden gerçekleştirdiği teklife esas Satışın gerçekleşmesi ile söküm işlerine devam edecektir. Satış prosedürlerine dair hükümler Sözleşme içeriğinde yer almaktadır.

20.34. YÜKLENİCİ, ayrıştırdığı tüm hurda malzemelerini Yönetmelikteki kurallara uygun olarak sınıflandıracak, istifleyecek ve fotoğraflayacaktır.

20.35. YÜKLENİCİ, gece/ gündüz çalışması için gerekli olan aydınlatma ekip- ekipmanları ile elektrik ara kabloları veya ihtiyacını karşılamak amacı ile zaruri gördüğü Elektrik ihtiyacını her türlü yolla kendisi karşılayacaktır. Ayrıca bu kapsamda yürürlükte olan kanun, yönetmelik, genelge çerçevesinde güvenlik önlemleri alınmak şartı ile ihtiyacını karşılayacaktır.

20.36. YÜKLENİCİ, Sözleşme imzalanmasından önce şantiye sahasını tetkik ettiğini, mahalli şartları, iklim şartlarını, yapılacak İş’ e ait keşfini- birim fiyatlarını, İdari Şartnameyi, Tüm Yapıların durumunu, içeriğini incelediğini, verilen bilgi/ belgelerin yeterli olduğunu, fenni sorumluluğu kapsamında gereken hususları layıkı ile yerine getireceğini ve bu sebeplerden ötürü hiçbir hak talepte bulunmayacağını, ayrıca belirtilen sürede, istenen dokümanları İDARE’ ye sunacağını kabul ve taahhüt eder.

20.37. İSTEKLİ, İş bu Sözleşmeye konu hurda malzemelerin sökülmesi işi için sağlayacağı istihadama veya insan iş gücüne dair uygulamanın yapılacağı İl’ de bulunan SGK Müdürlüğü’ nde işyeri açtıracaktır.

20.38. YÜKLENİCİ, veri, iletişim, elektrik kabloları- telleri, kanalizasyon, su veya diğer borulara vereceği zararı bütün masrafı kendisine ait olmak üzere karşılayacaktır.

20.39. YÜKLENİCİ, Toz, Gürültü, Atık Su- Pis Su vs. gibi hususlara dair Çevre şartlarına uygun davranacak, gerekli tedbirleri alacaktır.

20.40. YÜKLENİCİ, salgın önlem tedbirleri kapsamında şantiye sahasında bulunan tüm saha personeline gerekli KKD’ yi sağlayacaktır.

20.41. YÜKLENİCİ, inşaat makine parkı, en az teklifinde belirtilen miktarın sözleşme süresinde tamamlanmasını sağlayacak şekilde- adette olacaktır. İşlerin zamanında bitirilmesi için gerekli olabilecek ilave ekipmanın masrafları kendisine ait olmak üzere zamanında şantiyeye getirilmesi YÜKLENİCİ’ nin sorumluluğundadır.

20.42. Şantiye sahasına ulaşım, Kantar sahasına ulaşım bedelleri dahil olmak üzere YÜKLENİCİ’ ye aittir. YÜKLENİCİ, kamu ulaşım yollarının kullanımı veya kendi servis yollarını açmak ile ilgili her türlü kural ve yönetmeliklere uyacak ve gerekli olması halinde kendi servis yollarını açacaktır. Bu kapsamda ilgili Karayolları ve Trafik Müdürlüklerinden gerekli izinleri alacak, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak nakliye işlemlerini gerçekleştirecektir.

20.43. Hurda malzemelerin ayıklanması, ayrılması, istiflenmesi, depolanması hususlarında YÜKLENİCİ ilave bir bedel talebinde bulunmayacaktır.

20.44. Sözleşme kapsamındaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesi sürecinde başta çatıdaki söküm çalışmalarındaki’ yüksekte çalışma riski ’ olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği açısından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ nın mevzuatlarına uygun olarak önlemler alınacaktır.

20.45. Söküm işlemlerinde yıkımın zaruri olması öngörülür ise hiçbir şart ve koşulda patlayıcı madde kullanılmayacaktır. Sökümü gerçekleştirilecek olan yapının çevresinde yer alan yapıları da içerecek şekilde söküm alanının saha planı çizilip plan dahilinde söküm ile ilgili adım adım projelendirme gerçekleştirilecektir. Bu plan kapsamında;

20.45.1. Yapının taşıyıcı sisteminin sökülmesi, yıkılması sırasında uygulanacak olan söküm- yıkım planı, söküm- yıkımın nereden başlanacağı ve nereye doğru ilerleyeceği ile ilgili teknik gerekçeleri ile birlikte bir plan oluşturulacak ve İDARE’ ye sunulacaktır. Bu planın oluşturulması söküm- yıkım esnasında olabilecek kazanın önüne geçilebilmesi için önemlidir.

20.45.2. Söküm için yıkılan yapılar tehlike oluşturmayacak şekilde İDARE’ nin talimatlarına uygun şekilde bırakılacaktır.

20.46. YÜKLENİCİ, yer teslimin müteakip söküm yapacağı alanlardan sorumludur. Bu hususta Sözleşmeye konu İş’ e başlamadan önce Şantiye Sahasında gerekli araştırmaları, testleri, patlayıcı madde, yanıcı madde risklerini bertaraf ederek gerekli İş Güvenliği tedbirlerini alacaktır. Bu ve benzeri sebeplerden ötürü vukuu bulacak tüm olaylardan, hukuki yaptırımlardan, cezalardan YÜKLENİCİ sorumludur.

Madde 21- Teknik Personel, Xxxxxx, Teçhizat ve Ekipman Bulundurulması

21.1. YÜKLENİCİ, Sözleşme içeriğinde belirtilen ve İDARE’ ye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve ünvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır;

Adet	Pozisyonu	Mesleki Ünvanı	Mesleki Özellikleri
1	Şantiye Şefi	İnşaat Mühendisi	2 yıl
1	İSG Uzmanı	İSG Sorumlusu	C Sınıfı

YÜKLENİCİ, sözü edilen personellerin iş deneyim belgeleri ve özgeçmişlerini, Sözleşme’ nin imzalanmasını müteakip 7 (yedi) gün içerisinde İDARE’ ye teslim edecektir. Belgeleri yerinde bulunmayan personellerin İşyerinde çalışmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

21.2. Teknik personelin İDARE’ ye bildirilmemesi, günlük şantiye raporlarına işlenmemesi ve iş yerinde bulundurulmamasıyla ilgili Sözleşme hükümleri geçerlidir.

21.3. Yaptığı iş konusunda yetersiz olan, talimat ve kurallara riayet etmeme, uygunsuz haller veya bunun gibi herhangi bir nedenle, İşyerinde bulunmaları İDARE’ ce uygun görülmeyen YÜKLENİCİ ve / veya YÜKLENİCİ’ nin ALT YÜKLENİCİ işçileri / personeli, İDARE’ nin yazılı talebi üzerine YÜKLENİCİ tarafından aynı gün ve her halükarda en geç 2 (iki) iş günü içerisinde herhangi bir itiraz ileri sürülmeksizin – İş, Sosyal Güvenlik ve Borçlar Kanunu’ndaki ödeme ve tazminatlar başta olmak üzere tüm yasal hak ve gereklilikleri yine YÜKLENİCİ tarafından yerine getirilmek suretiyle- İşyerinden uzaklaştırılacak ve yerlerine yine İDARE’ nin onayına tabi olmak üzere yenileri görevlendirilecektir.

21.4. YÜKLENİCİ tarafından İş’ in ifasında görevlendirilecek olan operatörler ve / veya diğer personel, ilgili mevzuata göre gerekli ehliyet, sertifika vb. teknik ve idari belgelere haiz olacak, ehliyet ve / veya sertifikası bulunmayan veya ehliyet ve / veya sertifikasının tarihi geçmiş ve yenilenmemiş olan operatörlerin ve / veya personellerin İşyerinde çalışmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

21.5. YÜKLENİCİ, işe başlama tarihinden itibaren cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır. Ayrıca şantiye sahasına girip- çıkacak araçların plakalarını İDARE’ ye beyan etmek zorundadır. Plakası bildirilmeyen araçları şantiye sahasına ve kantar alanına girip çıkması yasaktır.

Sıra No	Makine, Ekipman Cinsi ve Özellikleri	Gerekli Minimum Miktar
1		Adet
2		Adet
3		Adet
4		Adet

Madde 22- Cezalar

22.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, YÜKLENİCİ’ nin sözleşmeye uygun olarak işin süresinde bitirmediği takdirde en az 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

22.2. İhtarda belirtilen sürenin bitmemesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

22.3. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın YÜKLENİCİ’ den alınacak Teminat Garantilerinden kesilir.

22.4. YÜKLENİCİ tarafından hazırlanıp İDARE’ nin onayına sunulacak Numaratajlı Vaziyet Planına göre hazırlayacağı Detaylı İş Programı, uyulması gerekli mihenk taşlarından, 15 ( onbeş ) takvim günlük Satış Raporlarından oluşacaktır. YÜKLENİCİ, bu aşamaların tamamlanma tarihlerinde oluşacak her türlü gecikme nedeniyle, gecikilen beher Gün için Sözleşme Bedeli’ nin ilgili aşamaya karşılık gelen kısmının ( İmalatların miktarlarını, içeriklerini ve mukayeselerinin yapılabilmesi için kontrol amacı ile Formatı İDARE, içeriği YÜKLENİCİ tarafından doldurulacak olan İş’ in Keşfi ve Fiyat Tablosu’ nda YÜKLENİCİ tarafından verilen imalat miktarları ile birim fiyatların çarpımı sonucu elde edilen tutar ) %0,2 (bindeiki)’si oranında gecikme cezasını Teminatlarından kesilmek şartı ile kabul eder.

22.5. YÜKLENİCİ yukarıda adet ve mesleki ünvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

1. Şantiye Şefi İçin 3.000,00 TL/ Gün

2. İSG Sorumlusu İçin 500,00 TL/ Gün

ceza müteakiben düzenlenecek ilk Hesap Garantisi Teminatından kesilir. Yapılan ikazlara rağmen bulundurulmayan her bir personel için İDARE YÜKLENİCİ adına istihdamı sağlar ve tüm maliyetler YÜKLENİCİ Teminatlarından tahsil edilir.

22.6. İDARE’ nin talep ettiği şekle uygun olarak Şahit Numune ve Raporu, Şantiye Çıkış Formları, Satış Raporları ve Reel Satış Raporları belirtilen ve istenen sürelerde verilmediği takdirde beher gün için, 1.000 (bin) TL tutarında ceza ödemekle yükümlüdür. Ceza Bedelleri YÜKLENİCİ’ nin Teminatlarından kesilecektir.

22.7. YÜKLENİCİ, İşler’ in süresinde tamamlanması için İşyeri’ nde bulundurmakla yükümlü olduğu asgari Ekipmanı bulundurmaması halinde, söz konusu Ekipman’ ın İşyeri’ nde bulunmadığı beher gün için, 500 (beş yüz) TL/ adet tutarında ceza ödemekle yükümlüdür. Ceza Bedelleri YÜKLENİCİ’ nin Teminatlarından kesilecektir.

22.8. YÜKLENİCİ, işin kontrolü ve denetlenmesi kapsamında ilgili madde hükümlerini yerine getirmediği takdirde; ortam koşullarının sağlanmamasına yönelik beher gün için 2.000 (iki bin) TL ceza ödemekle yükümlüdür. Ceza Bedelleri YÜKLENİCİ’ nin Teminatlarından kesilecektir.

22.9. YÜKLENİCİ, işlere başlamadan evvel İDARE’ ce talep edilen dokümanları (Detaylı İş Programı, Öngörü Satış Raporunu, Yapım Yöntemleri, Talep Edilen Formları ) talep edilen süreler içerisinde sunmadığı takdirde beher Gün için 2.000 (iki bin) TL tutarında ceza ödemekle yükümlüdür. Ceza Bedelleri YÜKLENİCİ’ nin Teminatlarından kesilecektir.

22.10. YÜKLENİCİ, İş Sağlığı ve Güvenliği (“İSG”), İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına İlişkin YÜKLENİCİ ve / veya YÜKLENİCİ personelinin uyması istenen İş Güvenliği ve İş Kanunu’na ilişkin kurallarına uymaması halinde, İş Sağlığı ve Güvenliği (“İSG”), İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına İlişkin YÜKLENİCİ Taahhütnamesi’ nde düzenlenen cezaları ödemekle yükümlüdür. EK’ de İSG Cezaları ve Açıklamaları sunulmuştur. Ceza Bedelleri YÜKLENİCİ’ nin Teminatlarından kesilecektir.

22.11. YÜKLENİCİ, Çevre’ nin Korunmasına İlişkin Sözleşme gereği uyması gerekli kurallara uymaması halinde yazılı uyarılara göre düzenlenen rapor başına 500,00 (beş yüz) TL cezayı ödemekle yükümlüdür. Ceza Bedelleri YÜKLENİCİ’ nin Teminatlarından kesilecektir.

22.12. YÜKLENİCİ, İDARE tarafından kendisine bildirilen eksiklikleri ve kusurları, yine İDARE tarafından bildirilen süre içerisinde gidermezse, gecikilen beher gün için işbu Sözleşme Bedeli’ nin %0,2 (binde iki)’si oranında ceza ödemekle yükümlüdür. Ceza Bedelleri YÜKLENİCİ’ nin Teminatlarından kesilecektir.

22.13. Tüm ceza kesintilerinin YÜKLENİCİ verimlilik, performans, sözleşmelerin maddelerine uygun davranması, planlama kapsamı hususları düşünülerek iadesi İDARE’ nin inisiyatifi dahilindedir. YÜKLENİCİ, İDARE’ nin bu hususta aldığı kararı kabul etmekle yükümlüdür.

Madde 23- Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar

23.1. YÜKLENİCİ’ nin Sözleşme ve / veya Ekleri hükümlerinden herhangi birine uymaması veya ihlal etmesi veya İDARE’ nin Sözleşme’ nin uygulanması ile ilgili vereceği talimatlara ve / veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine riayet etmemesi durumunda veya

23.2. YÜKLENİCİ’ nin Sözleşme hükümleri uyarınca İşler’ in ifasına zamanında başlamaması veya İşler’ in ifasından vazgeçmesi veya

23.3. YÜKLENİCİ’ nin İşler’ in herhangi bir bölümünü veya tamamını, Sözleşme ve Eklerinde belirtilen sürelerde tamamlamaması veya İDARE’ nin münhasır takdirine bağlı olmak üzere tamamlayamayacağına kanaat getirilmesi durumunda veya

23.4. YÜKLENİCİ’ nin iflası, iflas erteleme talebi, tasfiyesi, kayyum atanması vs. bir nedenle yönetsel yetkilerini kaybetmesi (birleşme ya da yeniden yapılanma amaçları için gönüllü tasfiye dışında) ve / veya borçlarını ödemede acze düşmesi veya daha sonra alacaklılarıyla anlaşmaya varsa bile, resmi kurumlar nezdinde aleyhinde haciz veya iflasa ilişkin takip başlatılması veya Malzemeleri’ nin ve / veya Ekipmanların ya da taahhütlerinin herhangi bir kısmı için alıcı belirlendiyse veya borcu sonucunda benzer bir işleme maruz kalması halinde veya

23.5. YÜKLENİCİ’ nin Sözleşme’ nin hükümlerine aykırı olacak şekilde Sözleşme’ yi veya Sözleşme’ deki herhangi bir hakkı ya da menfaati temlik ya da devretmesi halinde,

İDARE, YÜKLENİCİ’ ye ihlali bildiren ve durumun düzeltilmesini isteyen yazılı bir ihtarda bulunur. Eğer YÜKLENİCİ, işbu ihtarda belirtilecek süre içinde durumu düzeltemez ya da söz konusu durumu düzeltmek için gerekli tedbirleri aldığına dair yeterli kanıt sunamazsa; İDARE, Sözleşme’ ye aykırı eksik ve / veya ayıplı İşler’ i, tüm risk, masraf ve

sorumluluğu YÜKLENİCİ’ ye ait olmak üzere (YÜKLENİCİ nam ve hesabına) kendi elemanlarına veya 3. şahıslara yaptıracağı gibi, Sözleşme’ yi kısmen veya tamamen, diğer her türlü talep, dava, tazminat ve müracaat hakkı saklı kalmak kaydıyla, derhal ve haklı nedenle feshetme hakkına sahiptir. İDARE, Sözleşme’ yi fesih yoluna gitmeyip Sözleşme’ ye aykırı eksik ve / veya ayıplı İşler’ i YÜKLENİCİ nam ve hesabına kendi elemanlarına veya 3. şahıslara yaptırma hakkını kullanır ise, bu işlerin yaptırılmasından kaynaklanan tüm masrafları ve bu nedenle uğranılan tüm zararları YÜKLENİCİ, İDARE tarafından yapılan yazılı bildirimi müteakip 15 (on beş) gün içerisinde nakden ve defaten İDARE’ ye ödemekle yükümlüdür. Bundan başka İDARE, takdir hakkı münhasıran kendine ait olmak üzere, söz konusu masraf ve zararları, (varsa) YÜKLENİCİ’ nin Teminat Mektupları’ nı nakde çevirmek suretiyle kısmen veya tamamen karşılayabilir. İDARE’ nin uğramış olduğu zararlar mahsup edildikten sonra teminatların kalan kısmı YÜKLENİCİ’ ye iade edilir. XXXXX’ xxx, YÜKLENİCİ’ nin teminatlarını aşan meblağlar için her türlü yasal yola başvurma hakkı saklı kalacaktır.

23.6. Bir sona erdirme bildiriminde bulunulması halinde, bu Sözleşme hükümlerine uygun olarak sona erdirilecektir.

(a) Xxxxx Xxxx Xxxxxxx:

TARAFLAR, Sözleşme' yi ihlale veya sona erdirmeye ilişkin herhangi bir bildirimden bağımsız olarak, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin ifasına Sözleşme’ nin sona erdirilmesinin etkili olacağı ana kadar devam edeceklerdir ve YÜKLENİCİ, bu süre içerisinde İşler’ in kesintiye uğramamasını veya herhangi bir olumsuzluktan etkilenmemesini sağlayacaktır.

(b) Malvarlığının, Sözleşmelerin ve Diğer Hususların Devri:

Bu Sözleşme uyarınca herhangi bir nedene bağlı olarak sona erdirme bildiriminde bulunulması üzerine aşağıdaki işlemler yapılacaktır:

(i) YÜKLENİCİ, sona erdirmenin etkili olduğu tarih itibarıyla İşler’ in ilgili kısımlarını inşa edilmiş halleriyle; İDARE Malzemeleri / Tesisler ve Malzemeleri ise tedarik edildikleri şekliyle tam bir biçimde İDARE’ ye devredecektir;

(ii) YÜKLENİCİ, tüm İDARE Malzemeleri tüm borçlardan ve yükümlülüklerden ari olarak İDARE’ ye teslim edecektir;

(iii) YÜKLENİCİ, sona erdirmenin etkili olduğu tarih itibarıyla tamamlamış olduğu İşler’ e ilişkin, işbu Sözleşme kapsamında hazırlamakla yükümlü olduğu, her türlü teknik dokümanı tam bir set halinde İDARE’ ye (daha önce teslim edilmemiş ise) teslim edecektir;

(iv) YÜKLENİCİ, sona erdirmenin etkili olduğu tarih itibarıyla, İşler’ in ifası ile ilgili olarak akdetmiş olduğu ALT YÜKLENİCİ sözleşmelerini, İDARE’ nin talimatları doğrultusunda ve İDARE’ nin münhasır takdirine bağlı olmak ve alt YÜKLENİCİ sözleşmelerini devam ettirmek yönünde hiçbir kat’i yükümlülüğü bulunmamak kaydıyla İDARE’ ye devredecektir. YÜKLENİCİ, akdedeceği alt YÜKLENİCİ sözleşmelerinde bu hususla ilgili hükümlere yer vermekle yükümlüdür.

(c) Geçiş Düzenlemeleri:

Bu Sözleşme’ nin herhangi bir nedenle sona erdirilmesi halinde ve sona ermeden sonra makul bir sürede, YÜKLENİCİ:

(i) İDARE’ nin ve İDARE’ nin çalışanlarının ve kamunun sağlığına ve güvenliğine karşı tüm riskleri önlemek veya var olan tüm riskleri hafifletmek amacıyla İDARE ve yeni YÜKLENİCİ ile iş birliği yapacaktır;

(ii) YÜKLENİCİ, tüm Ekipman’ ı icrası mümkün olan en kısa sürede İnşaat Sahası’ndan kaldıracaktır. YÜKLENİCİ, (duruma göre) İDARE’ nin buna ilişkin talebini içeren yazılı bildirimin kendisine ulaşmasından itibaren 15 (on beş) Gün içerisinde bu yükümlülüğünü yerine getirmezse, (duruma göre) İDARE, söz konusu YÜKLENİCİ Ekipmanı' nı kendi marifetiyle İnşaat Sahası’ndan kaldırabilecek ve YÜKLENİCİ, bunun sonucu olarak oluşacak her türlü kayıptan, zarardan, masraftan veya maliyetten sorumlu olacaktır.

(iii) İnşaat Sahası’nı 15 (on beş) Gün içerisinde boşaltarak terk edecek ve İnşaat Sahası’nı, İşler' i güvenli, temiz ve düzgün bir durumda bırakacaktır.

(d) Saklı Tutulanlar:

Bu Sözleşme' de açıkça başka şekilde kararlaştırılmadıkça:

i. Bu Sözleşme’ nin sona erdiği veya süresinin bittiği an itibarıyla bu Sözleşme kapsamında kazanılmış olan haklar ve doğmuş olan yükümlülükler Sözleşme’ nin sona ermesinden veya süresinin bitmesinden etkilenmeyecektir.

ii. Bu Sözleşme’ nin sona ermesi veya süresinin bitmesi, YÜKLENİCİ' nin ve İDARE' nin sona ermeden etkilenmeyeceği açıkça belirtilen ya da sona ermenin veya sonuçlarının etki doğurmasını sağlamak için gerekli olan herhangi başka bir Madde kapsamında sahip olduğu yürürlükte kalmaya devam eden haklarını ve yükümlülüklerini etkilemeyecektir.

İşbu Madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, İDARE' nin ve YÜKLENİCİ' nin bu Sözleşme kapsamındaki tüm hakları ve yükümlülükleri Sözleşmenin sona ermesi veya süresinin bitmesi ile sona erecek olup, artık geçerli olmayacak ve yürürlükten kalkacaktır.

23.7. İDARE, YÜKLENİCİ tarafından İş’ in ifasına devam edildiği sürede, onun çalışmalarından dolayı, İDARE’ ce tahakkuk ettirilebilecek cezalar ile diğer kesinti ve zararların tamamı için YÜKLENİCİ’ ye rücu etmek suretiyle İşler’ i devam ettirmeye veya YÜKLENİCİ’ nin işine son vermeye yetkili olacaktır. Bu hususlardan dolayı İDARE, YÜKLENİCİ’ nin Kesin Teminatı’ nı irat kaydedebilecektir.

23.8. Sözleşmeye konu İş’ in İDARE’ den kaynaklanmayan herhangi bir nedenle sona erdirilmesi / iptal edilmesi durumunda; İDARE, YÜKLENİCİ’ ye önceden yazılı olarak bildirmek kaydı ile Sözleşme’ yi tek taraflı ve tazminatsız olarak sona erdirebilir. İDARE, herhangi bir safhada İşler’ in yapılmasından vazgeçerek İşler ’i Sözleşme’ de belirtilen şart ve şekilde durdurabilir. YÜKLENİCİ, İDARE’ nin bu hakkını, başka hangi ad altında olursa olsun, hiçbir itiraz ileri sürmeksizin kabul edeceğini şimdiden beyan ve taahhüt eder. Bu itibarla YÜKLENİCİ, bu maddede belirtilen İDARE tarafından vaki olacak yazılı tebligata derhal itibar edecek ve İşler’ i durduracaktır. Bu takdirde, YÜKLENİCİ’ nin hiçbir kusurunun bulunmaması şartı ile YÜKLENİCİ, İDARE’ ye o tarihe kadar yapılmış ancak bedeli ödenmemiş olan İşler’ in Sözleşme ve Eklerinde belirtilen tutar (lar)ını, Sözleşme hükümlerine göre hazırlanacak Reel Satış Tutarına istinaden ödeyecektir. Böyle bir fesih halinde YÜKLENİCİ’ nin, henüz yapılmamış işlerden, tedarik sözleşmelerinden ve / veya temin ve teslim edilmemiş her türlü işten ve / veya Malzeme’ den dolayı herhangi bir masraf, tazminat, kar mahrumiyeti veya her ne ad altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak ya da tazminat talep xxxxx xxxxxx olmayacaktır.

Madde 24- Sözleşmede Bulunmayan İşlere Ait Birim Fiyat Tespiti

24.1. Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, sözleşme hükümlerince YÜKLENİCİ tarafından ödenir.

24.2. Fiyatı belli olmayan iş kalemlerinin ifası zorunluluğu hasıl olması durumunda, YÜKLENİCİ, İDARE’ nin talebi üzerine 3 (üç) takvim günü içerisinde İDARE’ ye yeni fiyat analizi hazırlayarak yazılı bir fiyat teklifinde bulunacaktır. Bu birim fiyat hazırlığı aşağıdaki yöntemlerden biri seçilerek uygulamaya esas alınacaktır. Yöntem seçimi İDARE iradesinde olup, YÜKLENİCİ İDARE’ nin vereceği kararı kabul eder;

24.2.1. Fiyatı belli olmayan iş kalemlerinin ifasında uygulanacak 1. Yöntem; İş bu Sözleşme için uygulanacak öncelikli yöntemdir. Bu yöntemle oluşturulamayan ve fiyatı belli olmayan birim fiyatların oluşturulmasında diğer yöntemler kullanılacaktır. Öncelikle; Formatı İDARE tarafından verilecek olan ve içeriği YÜKLENİCİ tarafından doldurulacak olan İş’ in Keşfi ve Fiyat Tablosu ile Fiyat Tarifleri ve Ölçüm Metotları’ nda YÜKLENİCİ tarafından İDARE’ ye verilen birim fiyatlar ve bunların tanımlarından hareket etmek sureti ile yeni birim fiyat oluşturulacaktır.

24.2.2. Fiyatı belli olmayan iş kalemlerinin ifasında uygulanacak 2. Yöntem; İhalenin yapıldığı yıl dikkate alınarak, mevzuat gereğince Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kullandığı Hurda Birim Fiyatları kullanılacaktır.

Sözleşmede bulunmayan, İDARE’ nin talepleri kapsamında yapılacak İş’ lere dair artan veya azalan iş kalemlerin Madde 24 kapsamında değerlendirilecektir.

Madde 25- YÜKLENİCİ’ nin Sözleşme Konusu İş ile İlgili Olarak Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları

YÜKLENİCİ, İDARE’ nin şantiye sahasına atadığı İSG Personelinin talimatlarına koşulsuz ve şartsız uyacaktır.

25.1. YÜKLENİCİ, İşler’ in ifasında görev alacak tüm personel ve işçilerin, Yönetmelikte var olan ve uygulanmakta olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nde öngörülen önlem ve kurallar ile İDARE’ ce geliştirilmiş ve Şantiyede takip edilen İSG uygulama prosedürlerinde yer alan / alacak olan tüm kural ve uygulamalara harfiyen riayet etmesinden, bu hususlarının denetimlerinden ve aykırılıkların giderilmesinden münhasıran sorumlu olacaktır.

25.2. YÜKLENİCİ, İşler’ in ifasında görev alacak tüm personel ve işçilerin, İşyerinde sağlık ve güvenle çalışabilmeleri için gerekli bütün önlemleri alacak, kazalardan korunma eğitimlerini / yöntemlerini kendilerine anlatacak; kaza, zarar ve ziyanların meydana gelmesini önleme gayesiyle, İDARE’ nin İSG Sorumlularının vereceği emir ve talimatlara kesinlikle uyacak ve uyulmasını sağlayacaktır.

25.3. YÜKLENİCİ, ağır ve tehlikeli iş olan her türlü inşaat, yapı ve montaj işlerinde 18 (onsekiz) yaşından küçük çocuk ve kadın işçi çalıştırmayacaktır. YÜKLENİCİ, gönüllü olmayan hiç kimseyi, fiziki ve / veya psikolojik baskı yaparak, güç kullanarak ve ceza vb. tehdit ve / veya yaptırımlar kullanmak suretiyle çalışmaya zorlamayacak ve çalıştırmayacaktır.

25.4. YÜKLENİCİ, İşler’ in ifası sırasında meydana gelebilecek her türlü iş kazası, trafik kazası, vb. olayların meydana gelmesi halinde vakit kaybetmeksizin olayın cereyan ettiği mahalde gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini alacak ve bu olayı derhal İDARE’ ye ve ilgili resmi, idari kuruluşlara bildirecektir.

25.5. Sözleşme’ nin akdine ve taahhüdün ifasına ait her türlü sigorta primleri, işçi ve İDARE hisseleri ve tüm kanuni kesintilerin yanı sıra fazla mesai, ikramiye, tazminat ve Pazar ve bayram yevmiyeleri gibi İş Kanunu ve sair mevzuatının gerektirdiği tüm yükümlülükler YÜKLENİCİ’ ye aittir.

25.6. YÜKLENİCİ, İDARE’ ye ait İşyerinde çalıştıracağı personellerine ödediği ücretler bakımından Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatının ilgili hükümlerini, tam ve eksiksiz uygulamakla yükümlüdür.

25.7. YÜKLENİCİ, İş’ in devam ettiği süre boyunca her ay, aşağıda belirtilen belgeleri İDARE’ ye eksiksiz olarak teslim etmekle yükümlüdür:

- İlgili aynin 1 ile 10’ u arası;

SGK Tahakkuk Fişi ve Sigortalı Hizmet Listesi (Normal Prim ve Sosyal Güvenlik Destek Primi); SGK Ödendi Makbuzları,

İŞKUR Bildirimleri (Aylık İşgücü Çizelgesi);

- YÜKLENİCİ elli veya daha fazla personel / işçi çalıştırması halinde, ilgili mevzuat gereği çalıştırmakla yükümlü olduğu özürlü personel için ilgili ay içinde yapılan talep ve yazışmalar;

- 10 ve üzeri işçi çalıştırması halinde, ilgili aya ait Maaş Ödeme Listesi ve banka dekontları; 10’nun altında işçi çalıştırması halinde, İmzalı Maaş Bordroları (işçi imzalı, İDARE onaylı)

- Yıllık Ücretli İznini hak kazanan çalışanlara ait Yıllık İzin Defterin sureti;

- İlgili Kolluk Kuvveti’ne yapılan adres ve kimlik bildirimlerine ait formlar

25.8. Yaptığı iş konusunda yetersiz olan, talimat ve kurallara riayet etmeme, uygunsuz haller veya bunun gibi herhangi bir nedenle, İşyerinde bulunmaları İDARE’ ce uygun görülmeyen YÜKLENİCİ ve / veya YÜKLENİCİ’ nin ALT YÜKLENİCİ işçileri / personeli, İDARE’ nin yazılı talebi üzerine YÜKLENİCİ tarafından aynı gün ve her halükarda en geç 2 (iki) iş günü içerisinde herhangi bir itiraz ileri sürülmeksizin – İş, Sosyal Güvenlik ve Borçlar Kanunu’ndaki ödeme ve tazminatlar başta olmak üzere tüm yasal hak ve gereklilikleri yine YÜKLENİCİ tarafından yerine getirilmek suretiyle- İşyerinden uzaklaştırılacak ve yerlerine yine İDARE’ nin onayına tabi olmak üzere yenileri görevlendirilecektir.

25.9. YÜKLENİCİ tarafından İş’ in ifasında görevlendirilecek olan operatörler ve / veya diğer personel, ilgili mevzuata göre gerekli ehliyet, sertifika vb. teknik ve idari belgelere haiz olacak, ehliyet ve / veya sertifikası bulunmayan veya ehliyet ve / veya sertifikasının tarihi geçmiş ve yenilenmemiş olan operatörlerin ve / veya personellerin İşyerinde çalışmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

25.10. YÜKLENİCİ’ nin ay sonunda getireceği sigorta primi ve işsizlik sigortası primi makbuzlarında belirtilen tutarın asgari primden düşük olması durumunda aradaki fark YÜKLENİCİ’ nin Teminatlarından düşülerek ve ihtiyata alınacaktır. YÜKLENİCİ alacaklarından bu şekilde ihtiyata alınan meblağlar, YÜKLENİCİ, ilgili mevzuatın gerektirdiği tutarda primi ödendiğini tevsik eder belgeleri İDARE’ ye ibraz ettikten sonraki 15 (on beş) gün içerisinde kendisine ödenecektir.

25.11. İDARE, ilgili Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatı gereği dilediği zaman yeminli mali müşavir, danışman veya belirleyeceği personeli vasıtasıyla söz konusu İş’le ilgili YÜKLENİCİ’ nin belge, bildirge, bordro, fatura, dosya vb. kayıtlarının inceleyebilir. YÜKLENİCİ istenen belgeleri göstermekten imtina edemez. İşlerin bitiminde, bu İş ile ilgili olarak İDARE kayıtlarının ilgili kamu kurumları tarafından tetkiki sonucunda, YÜKLENİCİ’ nin kayıtlarında mevcut kusur, hata, eksiklik vb. nedenlerle İDARE’ ye herhangi bir fark ödeme ve / veya ceza uygulanacak olursa, YÜKLENİCİ, bunları finansman masraflarıyla birlikte üstlenecektir. YÜKLENİCİ’ nin bundan kaçınması halinde ayrıca bir ihtar çekmeye veya yasal yollara başvurmaya gerek kalmaksızın İDARE, YÜKLENİCİ’ nin teminatlarından kesinti yapabilecek veya Kesin Teminat Mektubu’nu nakde çevirmek suretiyle tahsil edecektir.

Madde 26- Çevre, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirleri

26.1. YÜKLENİCİ, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili yürürlükte olan ve Sözleşme süresince yürürlüğe girecek olan tüm mevzuata ve bahse konu mevzuatta yapılacak değişikliklere, İş Sağlığı ve Güvenliği (“İSG”), İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına İlişkin YÜKLENİCİ Taahhütnamesi, İdari Şartname ve Teknik Şartname’ nin İSG ile ilgili hükümlerine ve İDARE’ nin dahili İSG prosedürlerine uyacak ve gereklerini yerine getirmek üzere mobilize ve teçhiz olacaktır.

26.2. YÜKLENİCİ, İşler’ in ifasında görev alacak tüm personel ve işçilerin, Yönetmelikte var olan ve uygulanmakta olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nde öngörülen önlem ve kurallar ile İDARE’ ce geliştirilmiş ve Şantiyede takip edilen İSG uygulama prosedürlerinde yer alan / alacak olan tüm kural ve uygulamalara harfiyen riayet etmesinden, bu hususlarının denetimlerinden ve aykırılıkların giderilmesinden münhasıran sorumlu olacaktır.

26.3. YÜKLENİCİ, İşler’ in ifasında görev alacak tüm personel ve işçilerin, İşyerinde sağlık ve güvenle çalışabilmeleri için gerekli bütün önlemleri alacak, kazalardan korunma eğitimlerini / yöntemlerini kendilerine anlatacak; kaza, zarar ve ziyanların meydana gelmesini önleme gayesiyle, İDARE’ nin İSG Sorumlularının vereceği emir ve talimatlara kesinlikle uyacak ve uyulmasını sağlayacaktır.

26.4. YÜKLENİCİ, ağır ve tehlikeli iş olan her türlü inşaat, yapı ve montaj işlerinde 18 (onsekiz) yaşından küçük çocuk ve kadın işçi çalıştırmayacaktır. YÜKLENİCİ, gönüllü olmayan hiç kimseyi, fiziki ve / veya psikolojik baskı yaparak, güç kullanarak ve ceza vb. tehdit ve / veya yaptırımlar kullanmak suretiyle çalışmaya zorlamayacak ve çalıştırmayacaktır.

26.5. YÜKLENİCİ, Çevre ve İSG konuları ile ilgili olarak periyodik olarak düzenleyecek / verilecek eğitimlere katılacak ve bu eğitimlerde alınan bilgiler doğrultusunda hareket edecektir. YÜKLENİCİ ayrıca, düzenleyeceği “İşbaşı Eğitimlerine” İşyerinde bulunacak bütün personel / işçilerin katılmasını sağlayacaktır. YÜKLENİCİ ve / veya ALT YÜKLENİCİ’ lerinin ve bunların personel veya işçilerin gerekli iş emniyeti tedbirlerini almaması veya iş intizamı kurallarına uymaması sonucunda ortaya çıkacak her türlü iş kazası ve arızadan dolayı İDARE’ ye hiçbir sorumluluk atfedilemez.

26.6. YÜKLENİCİ, İşler’ in ifası sırasında meydana gelebilecek her türlü iş kazası, trafik kazası, vb. olayların meydana gelmesi halinde vakit kaybetmeksizin olayın cereyan ettiği mahalde gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini alacak ve bu olayı derhal İDARE’ ye ve ilgili resmi, idari kuruluşlara bildirecektir.

26.7. YÜKLENİCİ, İş’ in yapımı sırasında, çevreyi ve doğal varlıkları koruma konusunda hassas davranacak, bu konuda yürürlükte olan tüm mevzuata, söz konusu mevzuatta işbu Sözleşme’ nin imzalanmasından sonra ve İşler’ in devamı süresince meydana gelebilecek tüm değişikliklere ve yayımlanabilecek yeni mevzuata, çevreye ilişkin hükümlere ve ilgili İDARE prosedürlerine, talimatlarına riayet edecek, kalibre edilmiş ölçü aletleri ile çevresel etkileri izleyecek, kaydedecek ve İDARE talep ettiği takdirde raporlayacaktır.

26.8. YÜKLENİCİ, İşler’ in ifası ile bağlantılı oluşacak her türlü atığı oluştuğu noktalarda (İDARE ambarı veya İDARE’ nin belirleyeceği stok sahalarına, YÜKLENİCİ sorumluluk alanları / İşler’ in ifa edileceği bilcümle mahal vb.) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmelik, tüzük, tebliğ vb. bilcümle ikincil mevzuata ve bilhassa 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin Ek- 4’ündeki “Atık Listesinde verilen atık kodlarının en alt kırılımlarına uygun olarak ayrıştırmak ve İDARE tarafından gösterilecek geçici atık depolama sahalarına teslim etmekle yükümlüdür. YÜKLENİCİ, İşler’ in ifası sırasında oluşacak atıkları İşler’ in ifa edileceği mahallerde biriktirmeyecek, atıklarının oluşmasını müteakip derhal İDARE tarafından gösterilecek geçici atık depolama sahalarına ulaştıracak ve belirtilen usule uygun olarak teslim edecektir.

26.9. İşler bittikten sonra YÜKLENİCİ çevreyi tekrar eski haline getirme konusunda gerekli çalışmaları yapacaktır.

26.10. İşlerin ifası nedeniyle ilgili kuruluşlardan İDARE’ ye verilecek çevre ile ilgili tüm para cezaları YÜKLENİCİ’ den tahsil / tazmin edilecektir.

26.11. İDARE, lüzum görmesi halinde İSG Eğitmeni atayarak, işbu sözleşmeye konu İş’ lerin yapımı esnasında her türlü tedbiri, güvenliği aldırmak, sözleşme içeriğinde beyan ve taraflarca kabul edilen ceza şartlarını uygulamak ile sorumludur.

Madde 27- Geçici Kabul ve Kesin Kabul

27.1. Geçici Kabul işlemlerinin yapılabilmesi için Sözleşme Hükümlerinde İDARE’ nin talep ettiği dokümanların, fotoğrafların, imzalı raporların ve tutanakların eksiksiz ve tam şekilde İDARE’ ye sunulması gerekmektedir. Kantar Formları, Şahit Numuneler, Şantiye Çıkış Formları, Reel Satış Raporları gibi dokümanların İDARE’ nin istediği formatta sunulmasına müteakip hesapların incelenmesi için Geçici Kabul yapılacaktır.

27.2. Kesin Kabul Geçici Kabul’ ün yapılmasına müteakip 2 ( iki ) aylık süre içerisinde İDARE, hesap incelemelerini gerçekleştirir. Hesap incelemelerinde sorun olmadığının tespiti üzerine Kesin Kabul gerçekleşir.

Madde 28- İşlerin Geçici Olarak Durdurulması

28.1. İDARE, YÜKLENİCİ’ ye sebeplerini önceden yazılı olarak bildirmek şartıyla, İşler’ in bir kısmını veya tamamını herhangi bir zamanda erteleyebilir veya durdurabilir. Bu durumda işin durma noktasına kadar tedarik edilen Malzemelerin bedelleri YÜKLENİCİ’ den talep edilecektir. YÜKLENİCİ bunlar dışında İşler’ in ertelenmesi / durdurulması dolayısıyla zarar beyanında bulunup İDARE’ den herhangi bir ek bedel / ödeme talep edemez ve İşler’ in geçici olarak durdurulması, TARAFLAR’ ı, Sözleşme’ deki diğer yükümlülüklerini yerine getirmekten men etmez.

Madde 29- Vergi, Resmi ve Harçlar

29.1. Aksi Sözleşme ve Eklerinde açıkça belirtilmediği sürece, İşler’ in ifası ile ilgili olarak doğacak her türlü vergi, damga vergisi, stopaj, resim, harç (noter harçları dahil), ücret, sosyal sigorta ödemeleri ile Sözleşme’ nin imzalanması, uzatılması, uygulanması ve / veya devrinden doğacak stopaj veya Sözleşme damga vergilerinin ve bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü vergi, resim, harç vb. mali ve vergisel yükümlülüklerinin zamanında ve eksiksiz olarak ödenmesinden münhasıran YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. Ödemelere ilişkin tüm belge ve kayıtlar talebi halinde derhal İDARE’ ye ibraz edilecektir.

Madde 30- Xxxxx Xxxxxx ve Gizlilik

30.1. YÜKLENİCİ, İşler’ in ifası nedeniyle, İDARE’ ye temin ve teslim etmiş olduğu bilgi ve belgelerin mülkiyetinin İDARE’ ye geçtiğini ve bu bilgi ve belgelerin içerdiği fikri mülkiyet haklarının da ek bir bedel ödenmesine gerek kalmaksızın İDARE’ ye ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu doğrultuda YÜKLENİCİ, Fikir ve Sanat Eserleri / Fikri ve Sınai Mülkiyet / Fikri ve Snai Haklar’ a İlişkin YÜKLENİCİ / Danışman Taahhütnamesi / Muvafakatnamesi’ ni en geç yer teslimine kadar imzalayarak İDARE’ ye ibraz edecektir.

30.2. YÜKLENİCİ, İDARE tarafından sağlanan teknik belgelerin Fikri ve Sınai mülkiyetin korunması açısından İDARE ile aynı yasal sorumluluk ve sözleşmesel yükümlülüğe sahiptir. YÜKLENİCİ, Sözleşme nedeniyle öğrendiği, İDARE’ ye ait her tür bilgi ve belgeyi gizli tutmayı, üçüncü kişilerle herhangi bir şekilde paylaşmamayı ve Sözleşme dışı başka bir amaçla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

30.3. Gizli Bilginin Tanımı;

30.3.1. Söz konusu işin gerçekleştirilmesi esnasında YÜKLENİCİ veya YÜKLENİCİ’ ye çalışan tüm personel aşağıdaki gizlilik şartlarına uyacaktır. Gizli bilgilerin gerek medya gerekse de 3. Gerçek veya Tüzel kişilerle paylaşılması yasaktır.

Söz konusu İş’ in gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler gizli bilgilerdir;

- Gerek çalışmalar esnasında görülen gerekse de İDARE tarafından YÜKLENİCİ’ ye teslim edilen tüm bilgi ve belgeler gizlidir,

- Yapılan çalışmanın içeriği ve konusuna dair tüm bilgiler gizlidir,

- Her türlü Teknik ve İdari bilgi gizlidir,

- İDARE personelinin konuşmaları gizlidir.

30.4. YÜKLENİCİ, İş bu sözleşmede söz konusu edilen İş ile ilgili bilgi, belge, görüntü, İDARE’ ye ait bilgiler, isim, unvan ve firmalar ile ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde İDARE’ nin izni olmaksızın

3. Gerçek ve Tüzel kişi ya da kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder. YÜKLENİCİ, gizlilik sözleşmesinin uygulanmasında gerekli her türden önlemi almak zorundadır. Gizli bilgilerin yayılması halinde YÜKLENİCİ birinci dereceden sorumludur.

30.5. Gizli Bilginin Süresi

30.5.1. İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan gizliliğe riayet yükümlülüğü için süre sınırı yoktur. İDARE’ nin izni dışında gizli bilgi ve belgeler süresiz paylaşılmaz. Gizlilik koşullarına uyulmadığı takdirde İDARE’ nin söz konusu İş’ i tek taraflı fesih yetkisi vardır. Sözleşmenin fesih olması YÜKLENİCİ’ nin iş bu Sözleşmenin diğer maddelerinde belirtilen sorumluluk ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

31. Sözleşmenin Yorumu, YÜKLENİCİ’ nin Kabulü

31.1. YÜKLENİCİ’ nin, Sözleşme’ yi müzakere, kabul ve imza ederken basiretli bir iş adamı gibi hareket ettiği ve İşler’ i yapmaya ve Sözleşme’ den doğan tüm borçlarını yerine getirmeye muktedir olduğu öncelikle kabul edildiğinden, İşler’ in ihtiva ettiği zanaat veya zanaatlarda mutat olan tabirlerin veya ifadelerin yanlış tefsir edilmesi gibi sebeplerle, Sözleşme ve Eklerinde herhangi bir değişikliğe müsaade edilmeyecektir. Herhangi bir değişiklik halinde YÜKLENİCİ, bu değişiklikten meydana gelen her türlü zarar, ziyan, gecikme tazminatı, munzam zarar / masraf ve sair neticelerden münhasıran kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

31.2. YÜKLENİCİ’ nin Sözleşme’ ye aykırı davranması halinde, İDARE’ nin bu aykırılığa itiraz etmemesi veya yasal bir talepte bulunmaması veya İDARE’ nin, Sözleşme’ nin herhangi bir hükmünü uygulamada ihmal, tehir, gecikme veya müsamaha göstermesi, hiçbir şekilde bu aykırılığa muvafakat edildiği veya yasal veya Sözleşme’ ye bağlı talep haklarından feragat edildiği şeklinde yorumlanamaz.

31.3. İşbu Sözleşme’ nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz veya uygulanamaz olması halinde Sözleşme diğer hükümleriyle birlikte TARAFLAR için geçerli ve bağlayıcı olmaya devam edecek olup, gerekli düzenlemeler yazılı protokol ile yapılacaktır.

32. Uyuşmazlıkların Çözümü

32.1. İşbu Sözleşme’ nin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğabilecek olan uyuşmazlıklarda TARAFLAR, uyuşmazlığı öncelikle iyi niyet çerçevesinde ve uzlaşma yolu ile ortadan kaldırmaya gayret gösterecektir. TARAFLAR’ dan herhangi birinin uyuşmazlığın ortaya çıkmasına ilişkin diğerine yapacağı yazılı bildirimi müteakip

20 (yirmi) gün içerisinde TARAFLAR bir araya gelerek uyuşmazlığı iyi niyet çerçevesinde çözümlemeye çalışacaklardır. Uyuşmazlığın bu şekil ve sürede ortadan kaldırılamaması durumunda takip eden 15 (on beş) gün içerisinde TARAFLAR’ dan her biri uyuşmazlığın meydana geldiği konuda uzman ve otorite kabul edilen 1 er adet bilirkişi atayacak ve atanan bu bilirkişiler tarafından 3. bir bilirkişi seçilerek” Bilirkişi Heyeti” oluşturulacaktır. Bilirkişi Xxxxxx, teşkilini müteakip 15 (on beş) gün içerisinde, uzlaşmazlık konusunu değerlendirecek ve buna ilişkin bir rapor hazırlayarak çözüm önerilerini TARAFLAR’ a bildirecektir. Bu şekil ve sürede hazırlanarak TARAFLAR’ a tebliğ edilen Bilirkişi Heyeti raporunun TARAFLAR’ dan biri tarafından kabul görmemesi ve uyuşmazlığın devamı durumunda, uyuşmazlığın çözümü için münhasıran Ankara (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. İşbu Sözleşme’ ye uygulanacak hukuk, kanunlar ihtilafı kuralları dikkate alınmaksızın, Türk Hukuku olacaktır.

32.2. Yukarıda belirtilen süreç boyunca YÜKLENİCİ İşler ’i hiçbir şekilde aksatmayacak ve Proje’ de herhangi bir gecikmeye sebep olmayacak şekilde İşler’ in ifasına devam edecektir. YÜKLENİCİ, bu Madde hükümlerine aykırı davranarak İşler’ in ifasına devam etmediği beher gün için Sözleşme Bedelinin %0,2’si (binde ikisi) oranında cezai şart ödemekle yükümlü olacaktır.

33. Son Hüküm

33.1. Toplam 33 (otuzüç) maddeden ve 27 (yirmiyedi) sayfadan oluşan işbu Sözleşme ve bu Sözleşmeye bağlı Ekler TARAFLAR’ ca 1 (bir) nüsha olarak [……………………………] tarihinde tanzim ve imza edilmiş ve işbu Sözleşme Madde 5 hükümleri saklı kalmak kaydıyla, imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir. Sözleşme’ nin ıslak imzalı nüshası XXXXX tarafından muhafaza edilecek olup fotokopisi YÜKLENİCİ’ ye verilecektir.

YÜKLENİCİ İDARE

TARIM KREDİ YEM SAN. VE TİC. A.Ş.