TOPLU TAŞIMA ARACI ALIMI İŞİ
TOPLU TAŞIMA ARACI ALIMI İŞİ
Madde 1- Sözleşmenin Tarafları
1.1Bu Sözleşme, bir tarafta Bahçeşehir Üniversitesi (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ............................................................ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler
2.1. İdarenin,
a) Adı: Bahçeşehir Üniversitesi
b) Adresi: Çırağan Caddesi Osmanpaşa Mektebi Sokak No:4-6 Beşiktaş /İSTANBUL
c) Telefon numarası:0 000 000 00 00
ç) Elektronik posta adresi:xxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxx.xx
2.2. Yüklenicinin
Adı, soyadı/ticaret unvanı:………………………………………………
T.C. Kimlik No : ……………………………………………
Xxxxx Xxxxxx No :………………………………………………….
Yüklenicinin Tebligata Esas Adresi:.............................................................................
Tel. No : ...........................................................................................................................
Faks No :………………………………………………………………………………...
E-Posta Adresi (varsa) :…………………………………………………………………
2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, bila tebliğ edilse dahi ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
Madde 3- Sözleşme Konusu İşin Tanımı 3.1. Sözleşme konusu iş/alım; ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan teknik şartnamede ve diğer eklerde düzenlenmiştir. Aşağıda belirtilen belgeler taraflarca işbu Sözleşme’ nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilmiş olup Sözleşme de bu ekler çerçevesinde değerlendirilerek yorumlanacaktır.
Xxxxxx Xxxxxx tarafından verilen Teklif Formu ile Fiyat Çizelgesi
İdari ve Teknik Şartnameler ile İhale Dokümanı
İhalenin Verildiğine Dair Bildirim
Madde 4- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
4.1.Yüklenici, İşbu Sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz parçası olan teknik şartnamede belirtilen işlerin yapılması sırasında işin uzmanı olarak kendisinden beklenen özen ve dikkat yükümlülüğüne uygun, basiretli tacir gibi hareket edeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2.Yüklenici işbu Sözleşmede belirtilen işlemler sırasında kullanılacak malzemenin iş bu sözleşmenin ekinde belirtilen teknik şartnamelerde belirtilen niteliklerde ve kalitede olacağını ve bu nedenle kullanılan malzemenin ayıplı olması ve/veya yanlış seçilmesinden ötürü İdare’nin bu hususta hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını gayrikabili rücu olarak şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder.
4.3.Yüklenici, Xxxxx tarafından kendisine verilen işleri, meslek etiği ve disiplin anlayışı ile yapacak, yükümlülüklerini yerine getirirken idarenin menfaatlerini ön planda tutacak, çalışmaları hakkında yetkisiz kişi veya kuruluşlara bilgi aktarmayacaktır.
4.4. Yüklenici, Sözleşme konusu malın teslimi ve devri sırasında meydana gelebilecek iş kazalarından münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu, İdare’nin hiçbir sorumluluğunun olmadığını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Her ne kadar İdare’nin bu konuda sorumluluğu bulunmasa da İdare’nin bu nedenle her ne ad altında olursa olsun bedel ödemek zorunda kalması halinde Yüklenici’ye karşı rücu ve dava hakkı saklıdır.
4.5. İşbu Sözleşmede belirtilen malın teslimi ve devrinin en üst düzey ve kalitede yerine getirilmesi ana amaç olup aksi durum işbu Sözleşmenin ciddi biçimde ihlal edildiği anlamına gelir. Böyle bir durumda İdare’nin Yüklenici’den 7 (yedi) gün içinde ihlalin düzeltilmesini talep hakkı doğar. Ayrıca İdare’nin ihlalden kaynaklanan diğer tüm talep ve hakları saklıdır.
4.6. Yüklenici, yükümlülüklerinden herhangi birine aykırı bir davranış içinde bulması halinde, İdare’nin zarar uğraması halinde ve/veya 3. Şahıslara karşı doğacak maddi ve/veya manevi zararı İdare’ye ilk talep halinde nakten ve defaten ödeyeceğini şimdiden gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder.
4.7. Yüklenici, yüklendiği işin İdare tarafından beğenilmeyen kısmını zararının tazminini ve/veya ekstra bedel istemeden, ilk talep halinde beklemeksizin derhal yapacaktır.
4.8. Yüklenici, iş bu Sözleşmede yer alan taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ya da Hizmet esnasında İdaren oluşabilecek zarar tutarını derhal ve defaten İdare’ye ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
4.9. Telif hakları ve diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yazılı materyallerle ilgili olarak elde edilen her türlü sonuç ve hak İdare’ nin mutlak mülkiyetinde olacaktır. İdare, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının önceden beri mevcut bulunduğu durumlar hariç olmak kaydıyla bu yazılı materyalleri herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın uygun gördüğü şekilde kullanabilecek, yayımlayabilecek, devir veya temlik edebilecektir.
Madde 5- Sözleşmenin Bedeli
5.1. Bu sözleşmenin 3. Maddesinde ve iş bu sözleşmenein eklerinde belitilen mal alımı toplam bedeli …………… …… (………………………..)’dur. Bedelin işbu Sözleşme’ nin 10.2. maddesinde öngörülen işin geçerli olduğuna dair onayın alınması ile ödenmesi esastır. Geçerlilik onayının alınamaması halinde ise İdare’ nin diğer tüm zarar ve tazmin hakları saklı kalmak üzere Yüklenici’ye herhangi bir nam adı altında herhangi bir bedel ödenmeyecektir.
5.2. Sözleşme bedeli sözleşme süresince Teknik Şartname Madde 8.9.’da belirtilen hususlarda mütabık kalınarak güncellenebilecektir .
Madde 6- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler
6.1. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir.
6.2. Yüklenici, işbu sözleşme konusu mal tedariğinin yerine getirilmesi ile ilgili her türlü araştırma ve incelemeyi yapmış olduğunu, işi bilerek ve inceleyerek fiyat teklifini oluşturduğunu ve böylelikle yukarıdaki sözleşme bedeli üzerinde mutabakat sağlanmış olduğunu peşinen ve gayrikabili rücu beyan, kabul ve taahhüt eder.
Madde 7- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler
7.1. Sözleşme için gerekli tüm vergi, resim, harç giderleri Yükleniciye aittir.
Madde 8- Sözleşmenin Süresi
8.1. İşbu sözleşme ……… / ………. tarihleri arasında olmak üzere ………… ay süreyle geçerlidir. İşin başlama süresi Sözleşmenin başlama süresiyle aynıdır.
Madde 9- Malın Teslimi İle İlgili Şartlar
9.1. Sözleşme konusu mallar teknik şartnamede belirtilen hususlara uygun şekilde İdare’ ye teslim edilecektir.
9.2. Malların teslim programı aşağıdaki gibidir;
Teslim tarihi sözleşme imzalandıktan sonraki 1 (bir) ay içerisinde İdare tarafından belirlenip, Yükleniciye bildirilecektir.
Madde 10- Ödeme Yeri ve Şartları
10.1. Sözleşme bedeli karşılığında yapılacak her türlü ödeme hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen şekilde yapılır.
Ödeme, malların muayene ve kabul tutanağı ile birlikte ilgili faturanın İdareye verilmesini takiben Yüklenicinin banka hesabına yapılacaktır.
10.2.Yüklenici yapılan işe ilişkin alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve İdare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.
Madde 11-Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi
11.1.Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malların süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her iş günü için sözleşme bedelinin binde 2 (iki)’si oranında gecikme cezası uygulanır.
11.2.Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
11.3.Gecikme süresi 20 (yirmi) iş gününü geçmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.
11.4.İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan mallar ve veya parçalarının sözleşme şartlarına uygun olanları ile değiştirilmesi için bir defaya mahsus 15 gün yükleniciye teslim imkanı verilir.
11.5. İdarece yapılan kontrol ve denetimlerde malların teslimat programı dışında Teknik Şartname’de belirtilen hükümlerin herhangi birinin uygulanmasında görülebilecek her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere; Yüklenici aykırılığın tespit edildiği tarihi takip ilk fatura tutarının % 5’ini cezai şart olarak nakden ve defaten ödeyecektir. Cezai şartta tenkis mümkün ve muteber değildir.
Madde 12- Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi
12.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi
12.1.1. Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı, sözleşme hükümleri ve sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak dercedilen eklerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanır. İdarenin bu sözleşmede belirlen süreye rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, İdare, Yükleniciye yazılı bildirim yaparak en geç 7 (yedi) gün içinde sözleşmeye aykırılığın giderilmesini talep eder. Yüklenici tarafından bu süre içinde sözleşmeye aykırılığın tam ve/veya gereği gibi giderilmemesi ve/veya aykırılığın/ihlalin herhangi bir süre verilmesiyle dahi giderilmeyecek türde bir ihlal olduğunun anlaşılması halinde, İdare herhangi bir ek bildirime veya mahkeme kararına gerek olmaksızın sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak her türlü tazminat ve iş bu sözleşmeden kaynaklı hakları saklı kalmak kaydıyla feshetmek hakkına sahiptir.
12.1.2. İdarenin herhangi bir sebeple Yüklenicinin sözleşmede belirtilen süre içerisinde malları teslim edemeyeceği kanaatine varması halinde varsa avans veya ön ödeme tutarını Yükleniciden talep edebilir. Söz konusu talep halinde Yüklenici ilgili tutarı 5 (beş) gün içerisinde uygulanacak yasal faizi ile birlikte İdarenin banka hesabına yatıracak olup avans veya ön ödeme iadesi Yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
12.1.3. İdare herhangi bir sebep göstermeksizin dilediği zaman, 15 (onbeş) gün öncesinden yazılı olarak bildirmek kaydıyla Sözleşme’yi feshetme hakkında sahiptir.
12.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi
12.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu süreçte Yüklenici İdare’den herhangi bir avans veya ön ödeme almış ise söz konusu avansı veya ön ödemeyi yasal faizi ile birlikte İdare’ye iade edecektir. Yüklenici işini yapılması süreci öncesi veya esnasında İdare’den aldığı tüm ödemeleri iade etmeden sözleşmeyi feshedemez.
Madde 13- Mücbir Sebepler
Taraflar işbu Sözleşme ile üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmekte gecikmesinden veya yerine getirmemesinden ötürü eğer bu gecikme ve ihlal kendi kontrolü dışında bulunan yangın, sel, terör, genel salgın hastalık, doğa olayları, savaş, grev, isyan, lokavt, uluslar üstü veya devlet otoritelerinin uygulamaları ve endüstriyel anlaşmazlıklar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere benzer sebeplerden kaynaklanıyorsa, bu sebepler mücbir sebep kabul edilir. Mücbir sebebe maruz kalan taraf, bu gibi durumların meydana geldiğini öğrendiği tarihten itibaren en kısa sürede ve her halükarda 15 (onbeş) gün içerisinde durumu karşı tarafa yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu bildirimin aşağıdaki hususları içermesi zorunludur.
i.Mücbir sebebi oluşturan durum, bu durumun Sözleşme’ye etkisi ve ortaya çıkış tarihi,
ii.Mücbir sebep sonucu, engellenmesi veya gecikmesi muhtemel Sözleşme yükümlülük(ler)i,
iii.Bu gibi bir engellemenin veya gecikmenin devam edeceği tahmin edilen süre,
iv.Bu durumdan kaçınmak için ve/veya etkilerini ortadan kaldırmak için almış olduğu önlemler,
v.Resmi Makam(lar) tarafından (bu konuda belge verebilecek resmi bir kurum olması durumunda) mücbir sebebin doğruluğunu teyit eden belge.
Bildirimi usulüne uygun şekilde süresinde yapmayan Taraf sorumluluklarından kurtulamaz.
Madde 14- Gizlilik
14.1. İşbu Sözleşme’de ve Eklerinde yer alan işin yürütümü kapsamında üretilen her türlü bilgi ve belge, Hizmete Özel olarak değerlendirilecek ve söz konusu bilgi ve belgeler:
(i)Taraflarca önceden bilinmediği sürece;
(ii)Tarafların herhangi bir kusuru olmaksızın (bu belge ya da bilgilerin kendisine sağlanmasından önce ya da sonra) kamuya mal olmadığı sürece; ya da
(iii)Taraflarca daha sonra başka bir kaynaktan edinilmediği sürece, Taraflar’ın izni olmaksızın üçüncü şahıslara ifşa edilmeyecektir.
14.2 Sözleşme kapsamında yer alan gizlilik dereceli bilgi, doküman ve kalemlerin kusur ve ihmal nedeniyle kaybolması, çalınması, hasara uğraması veya bu gibi durumlardan şüphelenilmesi halinde, kusuru ve ihmali ile bilgi, doküman ve kalemlerin kaybolmasına, çalınmasına, hasara uğramasına neden olan Taraf, 24 (yirmi dört) saat içerisinde, diğer Taraf’a yazılı bildirimde bulunacaktır. Belirtilen süre içerisinde, bildirimde bulunulmaması veya bildirim sonrasında yapılan incelemeler neticesinde, işbu madde kapsamında gerekli önlemlerin alınmadığının belirlenmesi halinde, işbu alt maddeden kaynaklanan her türlü maddi ve hukuki sorumluluk, kusuru ve ihmali ile bilgi, doküman ve kalemlerin kaybolmasına, çalınmasına, hasara uğramasına neden olan Taraf’a ait olacaktır.
Madde 15- Son Hükümler
15.1. Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanması ve yorumlanması ile ilgili ihtilafların Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre çözümleneceğini kabul etmektedirler.
15.2. Yüklenici, işbu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini kısmen de olsa, İdare’nin yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere devir ve temlik etmeyecektir.
15.3. Sözleşme’nin esaslı olmayan hükümlerinden herhangi birisinin veya bir kısmının, kısmen veya tamamen hukuken geçersiz olması ve protokolün geri kalan hükümlerinin bu hüküm veya kısım olmaksızın da icra kabiliyetinin olduğunun anlaşılması halinde bu durum yalnızca söz konusu hüküm veya kısım için geçerli olacak ve diğer Sözleşme hükümlerinin geçerliliğini veya yürürlüğünü etkilemeyecektir.
15.4. Tarafların Sözleşme’nin bir hükmünden doğan bir hakkı süresinde kullanmamaları başka hükümlerden doğan haklarını kullanmayacakları anlamına gelmeyecektir.
15.5. İşbu Sözleşme ve eklerinde yapılacak olan her türlü değişiklik ancak Xxxxxxxx’xx yazılı bir şekilde mutabakatı bulunduğu takdirde geçerli olacaktır.
15.6.Taraflar’dan hiçbiri, Taraflar’ca mutabık kalınan Sözleşme şartlarından ayrılan, Sözleşme’nin şartlarını değiştiren veya tamamlayan beyanlar vermeye veya anlaşma yapmaya yetkili değildir.
15.7. İşbu Sözleşmede yer alan hiçbir hüküm, Taraflar’dan birini, diğerinin hukuki temsilcisi veya müşterek iş ortağı acentesi durumuna getirdiği veya zımni olarak diğer Taraf’ı temsil etmek, diğer Taraf nam veya hesabına ya da diğer Taraf’ı bağlayacak nitelikte taahhütler üstlenmek veya borç altına girmek yetkisi verdiği şeklinde yorumlanamaz. Taraflar’dan herhangi biri, diğerinin temsilcisi değildir.
15.8. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat (bundan böyle “Kişisel Veriler Mevzuatı” olarak ifade edilecektir) kapsamında yasal yükümlülüklerini bildiğini; işbu Sözleşme kapsamında olsun ya da olmasın diğer Tarafça kendisine iletilen bilgileri Kişisel Veriler Mevzuatı kapsamında tamamen gizli tutacağını, işlemeyeceğini, üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarmayacağını; diğer Xxxxx’xx bilgisi ve yazılı onayı dışında bilgileri herhangi bir şekilde kullanmayacağını ve işleme tabi tutmayacağını; bilgileri yalnızca işbu Sözleşme konusu işin yerine getirilebilmesi bakımından zorunlu olduğu kadarıyla kullanacağını kabul ve beyan eder.
Madde 16 - Anlaşmazlıkların çözümü
16.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 17- Yürürlük
Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 18- Sözleşmede Değişiklik Yapılması
18.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşmak suretiyle yazılı belgeye bağlaması kaydıyla,
a) Malların tedarik veya teslim yeri,
b) İşin süresinden önce yapılması veya malların teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik,
c)Mücbir sebepler nedeniyle ifa süre uzatımları, yapılabilir.
18.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. Sözleşme değişikliğinin Xxxxx tarafından talep edilmesi ve Yüklenici tarafından kabul edilmesi hali saklıdır.
Madde 19- İmza
Bu sözleşme 19 (on dokuz) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra … /…../2020 tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmış idarede alıkonulmuştur. Yükleniciye sözleşmenin aslına uygun idarece onaylı sureti idare tarafından yükleniciye verilecektir.
YÜKLENİCİ İDARE