SAĞLIK MARKET
DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Anlaşma Tarihi : …...............................
Anlaşma No (K-2020-SBTÜ-T2-3): …
SAĞLIK MARKET
BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER ÇERÇEVE ANLAŞMASI (TİP-2)
Bir taraftan, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü adına hareket eden
…………………. ve …………………..…….……, diğer taraftan,
............................................................................ adına xxxxxxx xxxınan
……………………………………………………….….arasında aşağıdaki şartlar dahilinde işbu anlaşma imzalanmıştır.
Bu anlaşma metni ile eklerinde geçen;
Anlaşma Kapsamındaki Ürünlerin Yayınının Durdurulması: Bu anlaşmanın ekinde yer alan bir veya birkaç ürünün Sağlık Marketteki yayınının geçici olarak durdurulmasını,
Anlaşma Süresi: Bu anlaşmanın 20. maddesinde belirtilen geçerlilik süresini,
Anlaşmanın Askıya Alınması: Bu anlaşmanın ekinde yer alan ürünlerin tamamının Sağlık Marketteki yayınının geçici olarak durdurulmasını,
Bakanlık: T.C. Sağlık Bakanlığını,
Beşeri Tıbbi Ürün (Ürün): Hastalığı tedavi etmek ve/veya önlemek, bir teşhis yapmak veya bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmek amacıyla, insana uygulanan doğal ve/veya sentetik kaynaklı etkin madde veya maddeler kombinasyonunu,
Çerçeve Anlaşma (Anlaşma): DMO Ana Statüsü kapsamındaki mal ve hizmetlerin bir veya birden fazla müteşebbis arasında, hizmet sunulan kurum ve kuruluşların muayyen bir zaman aralığında tahakkuk edecek alımlarının fiyatı ile gerektiğinde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin düzenlenmiş olan bu anlaşmayı,
DMO: Sermayesinin tamamı Devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünü,
İdari İzin: Bakanlar Kurulu Kararı neticesinde tatil ilan edilen çalışma gününü,
İlan: DMO internet sitesinde güncel hali ile yayınlanan “Sağlık Market Beşeri Tıbbi Ürünler Çerçeve Anlaşması İlanı”nı,
İş Günü: Tatil günleri ile idari izinler dışında kalan günleri,
Kamu Ödenen Fiyatı: Bir ilacın perakende satış fiyatına kamu kurum iskontosu uygulandıktan sonra oluşan kamu fiyatını,
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,
Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı (KEPHS): 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki yetkilendirme çerçevesinde KEP sistemi kurmak ve işletmek için kurulan anonim şirket ile başvuru yapması ve gerekli koşulları sağlaması hâlinde 11.02.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine göre elektronik ortamda tebligat yapmaya yetkili kılınmış idareyi,
Müşteri: DMO'dan ürün talebinde bulunan T.C. Sağlık Bakanlığı, bu bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşları ile DMO tarafından uygun görülen ihtiyaç sahibi diğer kamu kurum ve kuruluşlarını,
Sağlık Market: Sağlık Market Tıbbi Malzeme ve Beşeri Tıbbi Ürünler Listelerinde yer alan anlaşma konusu ürünlerin yayınlandığı DMO web sitesini,
Sipariş: Bu anlaşma kapsamında doğrudan sipariş usulü ile yükleniciye KEP aracılığıyla gönderilen sipariş mektubunu,
Tatil Günü: 17.03.1981 tarih ve 2429 sayılı Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen günleri,
Tedarikçi: Bu anlaşmayı imzalayan üretici (imalatçı), ithalatçı (yetkili temsilci) veya ecza deposu (yetkili satıcı) olan gerçek veya tüzel kişiyi,
Tedarikçi Sayfası: Tedarikçinin, çerçeve anlaşma imzalamak amacıyla DMO tarafından tanımlanarak izin verilen ve başvuruya, anlaşmaya ilişkin işlemlerinin yer aldığı kullanıcı sayfalarını,
Yüklenici: DMO ile çerçeve anlaşma yapmış olan ve kendisine sipariş verilen tedarikçiyi, ifade eder.
Konu
MADDE 1.- (1) Anlaşmanın konusu; ekli listede yer alan ve Sağlık Markette yayınlanması kararlaştırılan ürünün/ürünlerin, anlaşma süresi boyunca tedarikçiden satın alınmasını, tedarikçinin de söz konusu ürünü/ürünleri, bu anlaşma hükümleri dâhilinde DMO'nun talebine bağlı olarak, satmasını içeren karşılıklı taahhütlerdir.
(2) DMO, ihtiyaç konusu ürün alıp almamakta, bu anlaşma hükümleri dahilinde ayrı bir pazarlık konusu yapmakta veya istediği usulle, başka bir kaynaktan sağlamakta serbest olup, bu husus tedarikçi tarafından herhangi bir gerekçe veya hak iddiasına gerek olmaksızın kabul edilmiş sayılır.
Amaç
MADDE 2.- (1) Anlaşmanın amacı; DMO ile tedarikçi arasında, müşterilerin talebi doğrultusunda DMO tarafından satın alınacak ürünlerin fiyat, teslim ve tesellümü ile bedelinin ödenmesine ilişkin esas ve usuller ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
Anlaşma Konusu Ürünler ve Tedarikçi Bilgileri
MADDE 3.- (1) Tedarikçiye ilişkin iletişim, ortaklık bilgileri ile diğer gerekli bilgiler Tedarikçi Formu’nda (EK-B), anlaşma konusu ürünlere ilişkin bilgiler ile taahhütler ise Ürün Formu’nda (EK-C) yer almaktadır.
(2) Tedarikçi tarafından anlaşma süresi içerisinde, bu anlaşma kapsamına yeni ürün ilave edilebilir.
(3) Tedarikçinin, Ürün Formu’nda (EK-C) yer alan her bir ürünün ilgisine göre ilan ekinde yer alan “Sağlık Market Beşeri Tıbbi Ürünlere Ait İdari ve Teknik Hususlar”a (EK-3) uygun olacak şekilde teslimat yapması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu İdari ve Teknik hususlar Bakanlığın talebi ve/veya uygun görüşü ile değiştirilebilecektir.
(4) Sağlık Markette yayınlanmakta olan ürünler ile satın alınacak ürünlerin etken maddeleri, dozları, farmasötik formları ve birimleri tam olarak aynı olacaktır.
(5) Sağlık Market kapsamında yer alan ürünlerle ilgili zorunlu ya da gerektiğinde istenebilecek olan belgeler “Sağlık Market Beşeri Tıbbi Ürünlere Ait İdari ve Teknik Hususlar” kısmında belirtilmiş olup, DMO ya da müşteri gerektiğinde istenebilecek olan belgeleri her zaman tedarikçiden talep etme hakkına sahiptir.
(6) Ürün Formu’nda (EK-C) yer alan ürünler üretimden kaldırılması veya ithal edilememesi halleri dışında DMO tarafından uygun görülmediği sürece anlaşma kapsamından çıkartılamaz.
(7) DMO anlaşma eki ürünün/ürünlerin Sağlık Marketteki yayınını gerekli gördüğü hallerde durdurmakta serbesttir. Bu husus tedarikçi tarafından herhangi bir gerekçe veya hak iddiası ileri sürülmeksizin kabul edilmiş sayılır.
Ürün Fiyatı
MADDE 4.- (1) Anlaşma konusu ürünlerin fiyatları Ürün formu (EK-C)'de yer almaktadır.
(2) Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Ek-4/A "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi" kapsamında yer alan ürünlerin kamu ödenen fiyatlarının değişmesi halinde, DMO'ya uygulanacak fiyat yeniden belirlenebilecektir.
(3) Ürünün nihai fiyatı sipariş tarihindeki anlaşma fiyatı olacaktır.
(4) Ürün bedeline, DMO'nun göstereceği teslim yerine kadarki nakliye ücreti ve tahmil tahliye masrafları (varsa ayrıca ilgili idari ve teknik hususlarında yer alan diğer hususlar) dâhil olup, tedarikçi, bu işlemler için ek bir ücret talep edemez.
(5) Anlaşma kapsamında yer alan ürünlerin fiyatı Türk Lirası üzerinden belirlenir.
(6) Tedarikçi talep etmesi halinde en az 1 ay süreli olmak kaydıyla ürününün anlaşma fiyatında indirim yapabilir.
Teminat
MADDE 5.- (1) Tedarikçiden bu anlaşma hükümleriyle yüklendiği taahhütlerin bir garantisi olmak üzere 100.000 TL tutarında kesin ve 3 yıl süreli teminat alınmıştır (EK-Ç).
(2) Verilen kesin teminatlar tedarikçinin bu anlaşmadan kaynaklanan herhangi bir borcunun / yükümlülüğünün olmaması kaydıyla iade edilecektir.
(3) Her ne suretle olursa olsun DMO tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Ayıplı Mal
MADDE 6.- (1) Kullanım esnasında; ilaç kutularının içeriğinde tablet ve/veya ampul- flakon eksikliğinin, serum vb. iv infüzyon solüsyonlarında ise steril iç torbanın yırtık olmasının tespit edilmesi durumunda firma bu tür preparatları bedel talep etmeksizin yenisi ile değiştirecektir.
(2) Bakanlık tarafından hatalı üretim nedeniyle toplatılmasına karar verilen ürünler ve kullanıcı hatasından kaynaklanmayan her türlü hata, ayıp ve eksiklikler firma tarafından müşterinin bildirimini müteakip en geç 10 (on) gün içerisinde ücretsiz olarak giderilecektir.
(3) Sipariş konusu ürünlerin, teslimat yapıldıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından kısmî veya tamamının geri çekme/toplatılmasına karar verilmesi halinde; söz konusu ürünler firmaya iade edilir ve firma varsa yapılan ödemelerin DMO’ya iadesini taahhüt eder.
(4) Bu madde, anlaşma süresi sona ermiş olsa dahi anlaşma kapsamında alınmış olan ürünler son tüketim tarihine kadar geçerli olacaktır.
Teslim Yeri, Şekli ve Süresi
MADDE 7.- (1) Anlaşma kapsamında doğrudan sipariş verilen yüklenicinin DMO birimince kayıtlı elektronik posta adresine (KEP) bildirimde bulunulduğu tarih, sipariş tarihi olarak kabul edilir ve teslim süresi bu tarih esas alınarak hesaplanır.
(2) Sipariş konusu ürünlerin dağıtımı ve teslim sorumluluğu, bütünüyle yükleniciye aittir. Sipariş konusu ürünlerin yüklenici tarafından sipariş mektubunda öngörülen teslim yerine/yerlerine;
a) Sipariş tarihini müteakip 30 gün içinde (“Sağlık Market Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi”nde varsa ilgili idari ve teknik hususlarındaki süre içinde),
b) Anlaşma ilanı ekindeki “Sağlık Market Beşeri Tıbbi Ürünlere Ait İdari ve Teknik Hususlar”ına uygun olarak,
c) Etkin maddeleri, dozları ve farmasötik şekilleri ile birebir aynı olarak, teslim edilecektir.
(3) Yüklenici sipariş konusu ürünlerin ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, dağıtılmasından, boşaltılmasından ve müşterinin 'Mal Kabul Alanına' kadar taşınarak teslim edilmesinden sorumludur. Yüklenici bu sorumluluklarını kendi yetkili elemanları veya ecza depoları elemanları veya kargo elemanları vasıtasıyla yerine getirebilecektir.
(4) Anlaşma kapsamında sipariş edilen ürünün teslim alınması ve ilgili mevzuatına göre muayenesinin yapılması işlemleri ve sorumluluğu tamamıyla müşteriye aittir. Ancak; anlaşma ekinde yer alan ürünlerin, “Sağlık Market Beşeri Tıbbi Ürünlere Ait İdari ve Teknik Hususlar”ında bildirilen özelliklere uygunluğu yönünden, “Devlet Malzeme Ofisi Mal
Alımları Denetim, Muayene ve Tesellüm Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar dâhilinde DMO'nun muayene hakkı saklıdır.
(5) Müşteriye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için müşteri tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süre, teslimat süresinden sayılmaz.
(6) “Sağlık Market Beşeri Tıbbi Ürünlere Ait İdari ve Teknik Hususlar”ında ayrıca bir hüküm bulunmadıkça teknik özelliklerine uygun olmayan ürünlerin uygun olanları ile değiştirilmesi için son teslim tarihinden önce teslim edilmek kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere tedarikçiye ikinci bir teslimat imkânı verilir. Ancak bu durumda son teslim tarihinin geçmesi halinde anlaşmanın “Gecikme” başlıklı 13. maddesinde yer alan hükümler uygulanacaktır.
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
MADDE 8.- (1) Tedarikçi, anlaşma kapsamındaki tüm ürünlerinin her türlü fikri ve sınaî mülkiyet hakkının kendilerine veya üreticisine ait olduğunu ve bu konudaki tüm hak ve yükümlülükleri yerine getirdiğini ayrıca, bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle DMO'nun herhangi bir zarara uğraması halinde (diğer tüm hakları saklı kalmak üzere) ise DMO'nun uğradığı her türlü zararın karşılanacağını taahhüt eder.
Sağlığa Uygunluk
MADDE 9.- (1) Tedarikçi, anlaşma kapsamındaki tüm ürünlerinin Bakanlıkça yayınlanan düzenlemelere uygun olduğunu, insan sağlığı açısından zararı bulunmadığını, 29.06.2001 tarih ve 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”un ve bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatın amir hükümleri ile Kanun’da düzenlenmemiş olan ancak aynı ürünü kapsayan teknik mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesi hususundaki tüm sorumluluğu kabul ettiğini taahhüt eder. Anlaşma Kapsamındaki Ürünlerin Yayınının
Durdurulması
MADDE 10.- (1) Anlaşma konusu ürünlerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan “Detaylı İlaç Fiyat Listesi”nde aktif olarak yer alması zorunludur. Bu ürünlerin anlaşma süresi boyunca kayıtlarında herhangi bir değişiklik olması halinde bu kayıtları tekrar yenileninceye kadar yayını durdurulur.
(2) Anlaşma ekinde yer alan ürünlerden herhangi birinin “Sağlık Market Beşeri Tıbbi Ürünlere Ait İdari ve Teknik Hususlar”ında daha sonra değişikliğe gidilmesi nedeniyle gerek görülmesi halinde Sağlık Market kapsamında bu değişiklikle ilgili tüm ürünlerin yayını durdurulur. Yeni düzenlemede sadece taahhüt gerektiren hususların yer alması halinde tedarikçi bu taahhütleri kabul ettikten sonra ürünler Sağlık Market kapsamında tekrar yayına açılır.
Anlaşmanın Askıya Alınması
MADDE 11.- (1) Tedarikçinin, DMO'nun bu anlaşma kapsamında tahakkuk etmiş herhangi bir alacağının kesin teminatından karşılanması nedeniyle teminatın eksik kalan kısmını tamamlamaması durumunda söz konusu teminat verilinceye kadar anlaşması askıya alınır.
(2) Tedarikçinin, DMO ve diğer kamu idarelerince 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile diğer kanunlar çerçevesinde kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanması ya da DMO tarafından yapılan bir satın alma sonucu DMO ihalelerine iştirak ettirilmemesine karar verilmesi hallerinde bu yasaklılık sürelerinin bitimine kadar anlaşması askıya alınır.
(3) Bu anlaşmanın ortaklık ve/veya unvan değişikliği bildirimine ilişkin 15. maddesinde belirtilen hükme uyulmaması ve bu durumun daha sonra DMO tarafından tespit edilmesi halinde, tespit tarihinden itibaren 1 ay süre ile tedarikçinin anlaşması askıya alınır.
(4) Bu anlaşmanın reklam yasağına ilişkin 16. maddesinde belirtilen hükme uyulmaması halinde bu durumun tespit edildiği tarihten itibaren tedarikçinin anlaşması 1 ay süreyle askıya alınır.
(5) Tedarikçi bu anlaşmanın faturalama/ödemeye ilişkin 17. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen yükümlülüğü doğması halinde bu yükümlülüğünü yerine getirene ve varsa müşterinin uğradığı zarar giderilinceye kadar anlaşması askıya alınır.
Mücbir Sebepler ve Ek Süre Verilmesi
MADDE 12.- (1) İşin gecikmesine etkili olabilecek ve taahhüdün ifası için tedarikçiye ek süre verilebilmesi bakımından aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir.
a) Doğal afetler ve yangın,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
ç) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,
d) İmalat için depo edilmiş ürünün, yüklenicinin tedbirsizliği, ihmali veya kusuru dışında hasara uğraması,
e) Mevzuat düzenlemelerinden ya da idari tasarruflardan kaynaklanan sebepler,
f) Ürünün ilgili idari ve teknik hususlarında belirtilen haller, g) DMO tarafından kabul edilecek sair benzer haller.
(2) Bu madde gereğince DMO'dan ek süre talep edilebilmesi için, yüklenicinin yetkili makamlar tarafından mücbir sebebe ilişkin olarak düzenlenmiş belgeleri, mücbir sebebin meydana gelmesinden itibaren 15 gün içinde DMO'ya ibraz etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde DMO'ya yapılacak müracaatlar, hiçbir şekilde dikkate alınmayacaktır.
Gecikme
MADDE 13.- (1) Tedarikçi, sipariş konusu ürünü anlaşmada yazılı süre içerisinde sipariş mektubunda öngörülen teslim yerine/yerlerine (varsa ilgili idari ve teknik hususlarındaki diğer şartlar ve süre dahilinde) tam, sağlam ve kullanıma hazır halde teslim etmek zorundadır.
(2) Teslimatta gecikme olması halinde herhangi bir ihtirazı kayıt ileri sürmeye gerek olmaksızın tedarikçiden, günlük 10 TL’den az olmamak üzere her teslim yerinin ayrı hesaplanması kaydıyla geç teslim edilen malzeme bedelinin; (K.D.V. hariç) binde 5’i
oranında günlük gecikme cezası alınır. Ancak alınacak gecikme cezası tutarı malın bedelini geçemez.
(3) Gecikme süresinin 15 günü aşması halinde sipariş iptal edilerek mal bedelinin % 7,5’i kadar ceza alınır. Gecikme süresi 15 günü aştığında, tedarikçi kısmi teslimat yapmış ise ancak müşterinin talepte bulunması kaydıyla teslim edilen kısım için bu anlaşmanın 17. maddesine göre ödeme yapılabilecek olup, siparişin teslim edilmeyen kısmı iptal edilir ve iptal edilen mal bedelinin % 7,5’i kadar ceza alınır.
(4) Gecikme süresinin 15 günü aşmış olması ile birlikte teslimatın yapıldığının anlaşılması halinde, sipariş iptal edilmeyerek bu maddenin 2. fıkra hükmüne göre gecikilen gün kadar gecikme cezası alınır.
Anlaşma Hükümlerinin Yerine Getirilmemesi ve Anlaşmanın Feshi MADDE 14.- (1) Tedarikçinin,
a) Bu anlaşmanın 12. maddesinde sayılan mücbir sebepler dışında mali acz içinde bulunması sebebiyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi veya bu durumun DMO tarafından tespit edilmesi,
b) Bu anlaşma kapsamındaki ürünlerinin “Sağlık Market Beşeri Tıbbi Ürünlere Ait İdari ve Teknik Hususlar”ında yer alan “Ayıplı Mal” ile ilgili yükümlülüklerini anlaşma süresi içerisinde üç defa yerine getirmemesi,
c) İflas etmesi,
halleri ile anlaşmanın diğer hükümlerine kısmen veya tamamen riayet etmemesi, Sağlık Markette yer alma yeterliliğini taşımadığının anlaşılması veya aranan şartları sonradan yitirmesi halinde protesto keşide edilmeksizin ve bir hüküm almaya gerek kalmaksızın anlaşması feshedilerek teminatı irat kaydedilir. Anlaşma feshedildiği takdirde durum tedarikçiye yazılı olarak bildirilir. Bu hallerde tedarikçinin borç ve alacağı tasfiye edilir.
(2) a) Anlaşması bu maddenin 1. fıkrasına göre feshedilen tedarikçiden anlaşma feshi tarihinden itibaren bir yıl süre ile hiçbir usulle alım yapılmaz. Anlaşması feshedilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamından, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklarından da fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle hiçbir usulle alım yapılmaz.
b) Haklarında anlaşmanın feshi tarihinden itibaren bir yıl süreyle hiçbir usulle alım yapılmayacağına dair karar alınanların gerçek veya tüzel kişi olmaları durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketinden, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketinden de aynı şekilde alım yapılmaz.
(3) Tedarikçinin, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 17. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunması halinde anlaşması feshedilerek teminatı irat kaydedilir ve haklarında fiil ve davranışlarının özelliğine göre bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar 4734 Sayılı Kanunun 2. ve 3. maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.
(4) Bu anlaşmanın feshi halinde doğacak her türlü vergi, resim, harç ile sair masraflar tedarikçiye aittir.
Ortaklık ve/veya Unvan Değişikliği Bildirimi
MADDE 15.- (1) Tedarikçi anlaşma süresi boyunca “Tedarikçi Formu”nda (EK-B) belirtmiş olduğu;
a) Ortaklarında, ortakların hisse oranlarında veya unvanında,
b) Şahıs şirketi olması halinde tedarikçinin ve ortaklarının, sermaye şirketi olması halinde ise tedarikçinin ve yarısından fazlasına sahip ortağının, gerçek veya tüzel kişi olmalarına göre; ortak oldukları şahıs şirketleri ile yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerinde, herhangi bir değişiklik olması hallerinde söz konusu değişiklikleri en geç 15 gün içinde DMO'ya bildirmek zorundadır.
Reklam Yasağı
MADDE 16.- (1) Tedarikçi, DMO tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece yapacak olduğu tanıtımlarda hiçbir şekilde DMO ya da Sağlık Market logosunu, Devlet Malzeme Ofisi veya Sağlık Market ibaresini kullanamayacaktır.
Faturalama ve Ödeme
MADDE 17.- (1) Ürün bedeli; ilgili idari ve teknik hususlarında ayrıca belirtilmemesi halinde ürünün eksiksiz olarak teslim alındığının DMO'ya bildirilmesini müteakip, tedarikçi tarafından ibraz edilecek fatura karşılığında DMO usulleri dâhilinde 90 gün içinde ödenecektir.
(2) Tedarikçinin faturasını, müşteri dairenin ürünü eksiksiz olarak teslim aldığı tarihten itibaren 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 231 inci maddesinin 5 inci bendinde belirtilen süre içerisinde düzenlemesi gerekmektedir.
(3) Ayrıca tedarikçinin düzenleyeceği faturada ve/veya sevk irsaliyesinde ilgili idari ve teknik hususlarında belirtilen bilgilerin yer alması zorunludur. Tedarikçi faturasının doğru eşleşmediğinin tespit edilerek geri ödeme yapılmaması halinde bu bedel tedarikçi tarafından karşılanır. DMO'nun bu bedeli karşılaması durumunda yapılan tüm masraflar için tedarikçiye rücu edilecektir.
Vergi Resim ve Harçlar
MADDE 18.- (1) DMO ile tedarikçi arasında işbu anlaşmada yer alan karşılıklı taahhütler kapsamında verilen siparişlere ait ürünlerin usulüne göre hesaplanarak tedarikçinin faturasında gösterilecek Katma Değer Vergisi, DMO tarafından; ürünün bedeli üzerinden hesaplanacak Karar ve Sipariş Damga Vergisi tutarı ise, tedarikçi tarafından karşılanacaktır. DMO veznesine nakden ödenmeyen Damga Vergisi tutarı tedarikçinin istihkakından kesilecektir.
Sair Hükümler
MADDE 19.- (1) DMO, işbu anlaşmanın amacına uygun olarak yürütülmesini devamlı surette denetlemek hakkına sahip olup, tedarikçi anlaşma hükümleri ile ilgili olmak kaydıyla, DMO tarafından görevlendirilecek Müfettiş veya sair yetkililerin; işyerlerinde
(üretim, imalat, satış vb. birimlerde) gerçekleştirilecek olanlar da dahil olmak üzere, her türlü inceleme, araştırma ve denetim yapmasına imkân sağlamak ve bu kapsamda istenecek bilgi, defter ve belgeleri vermek zorundadır.
(2) Tedarikçinin bu anlaşmadan kaynaklanan borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle doğan ve tedarikçiden tahsil edilememiş olan DMO alacakları kesin teminatından tahsil edilir.
(3) Bu anlaşma ile ilgili olarak tedarikçinin yapacağı bütün yazışmalar xxx@xx00.xxx.xx kep adresine veya “Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü - Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No:18 06570 Çankaya/ANKARA” adresine gönderilecektir.
(4) Tedarikçi Sayfasında yer alan adres tedarikçinin kanuni ikametgâhı olup, Tedarikçi Sayfasında yer alan iletişim adreslerine veya kayıtlı elektronik posta adresine ( KEP) DMO tarafından yapılan her türlü bildirim (sipariş gibi) aynı anda tedarikçinin kendisine yapılmış sayılacaktır. Tedarikçi söz konusu iletişim adreslerine gönderilen bildirimleri, herhangi bir sebep ileri sürerek tebellüğ işleminden kaçınamaz. Anlaşmazlığın mahkemelere intikali halinde, DMO cihaz kayıtları ve/veya “Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı”nın (KEPHS) kayıtları esas alınacaktır. DMO kayıtları Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesindeki delil sözleşmesi hükmündedir.
(5) Tedarikçinin iş bu anlaşmadan kaynaklanan doğmuş ya da doğacak olan alacakları DMO'nun yazılı izni olmaksızın hiçbir surette üçüncü kişilere devir veya temlik edilemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve DMO tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.
(6) Anlaşma ile ilgili ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
(7) Anlaşmadaki süreler, Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre hesap edilecektir.
(8) Aynı konu hakkında işbu anlaşma hükümleri ile ilgili ürünün idari ve teknik hususlarında farklılık olması halinde ilgili idari ve teknik hususlar esas alınacaktır.
(9) İşbu anlaşma ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde ise genel hükümler uygulanacaktır.
Anlaşmanın Geçerlilik Süresi
MADDE 20.- (1) Bu anlaşma, imzalandığı tarihten itibaren 6 ay süre ile geçerlidir.
Firma Tebligat Adresi, İmza Tarihi ve Taraflar
MADDE 21.- (1) Tedarikçi, kendisine yapılacak bildirimler için
……………………………… ….……….…………………………… adresini kanuni ikametgah adresi, …………….……… numarayı faks numarası ve ……………………….
adresini kayıtlı elektronik posta adresi olarak göstermiştir.
(2) ……. sayfa metin ve mahiyeti aşağıda açıklanan …….. adet ek’ten oluşan işbu anlaşma, aşağıda isimleri yazılı yetkililer arasında …./…./20… tarihinde Ankara'da imzalanmıştır.
EK-A Temsil Belgesi (Vekâletname veya imza sirküleri) EK-B Tedarikçi Formu
EK-C Ürün Formu
EK-Ç Teminat Mektubu
EK-D KİK Yasaklılık Teyit Formu EK-E Vergi e-borç sorgulama
EK-F SGK e-borç sorgulama