HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
HMKÜ HASTANESİ RESMİ BELGE ÖZELLİĞİNİ YİTİRMİŞ ATIK KÂĞITLARIN SATIŞ İHALESİ SÖZLEŞMESİ
Madde 1- Sözleşmenin Tarafları :
Bu sözleşme, bir tarafta X.X.X.X.XXXXX SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ile diğer tarafta firması arasında aşağıda yazılı şartlar
dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2- Taraflara ilişkin Bilgiler :
2.1. İdarenin adresi: Xxxxxx Xxxxxx kampüsü X.X.X.X. Rektörlük Binası Kat:1 HATAY olup,
Tel no : 0 (000) 000 00 00 Dahili – 14307-14393
Faks no: 0 (000) 000 00 00
Elektronik posta adresi (varsa):xxxxxxxxx@xxxxx.xxx
2.2. Yüklenicinin tebligat adresi: ………………………………………
Tel no…………………….
Faks no: …………………………..
Elektronik posta adresi (varsa): ………………………..
2.3. Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2.’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Xxxxxxxx, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim,
posta veya posta kuryesi, teleks, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.
Madde 3- Sözleşmenin Dili :
Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Madde 4- Tanımlar :
Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabidir
Madde 5- İş Tanımı :
Sözleşme konusu iş; Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Üniversitesi
Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Xxxxxx :
Sözleşme bedeli ……………..
Madde 7- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler :
Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp idare tarafından Yükleniciye ödenecektir.
Madde 8- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler :
Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin bütün vergi, resim ve harçlarla, ilgili diğer giderler yükleniciye aittir.
Madde 9- Sözleşmenin Ekleri :
İşe ait Teknik Şartname
Madde 10- Sözleşmenin Süresi :
Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 2 aydır.
Madde 11- İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslim ve İşe Başlama Tarihi : 11.1.İşin yapılma yeri: MKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
11.2.İşyerinin teslimine ilişkin esaslar: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren işe başlanacaktır.
11.3. İşyeri teslim ve işe başlama tarihi:
11.4.İşin Bitim tarihi:
Madde 12- Teminata ilişkin Hükümler:
12.1. Kesin Teminat kesin teminat verilecektir.
Madde 13- Ödeme Yeri ve Şartları:
13.1. Kurum idaresinin görevlendirdiği bir personel eşliğinde tartım işlemi gerçekleştirilip sonucunda Atık Kağıt Teslim Tutanağı(EK2), Kurum İdaresi ve Yüklenici tarafından imza altına alınarak tamamlanır. . Ödemeler en geç tutanak tarihini müteakiben 7 (YEDİ) gün
içinde yapılacaktır.
Madde 14- Avans Verilmesi, şartları ve Miktarı:
Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 15- Fiyat Farkı :
Bu iş için Fiyat Farkı verilmeyecektir.
Madde 16- Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumlulukları:
Bu iş için alt yüklenici çalıştırılmayacaktır.
Madde 17- Cezalar ve Kesintiler:
İhale konusu atık kağıtların tartılması, yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi firmaya ait olup; ihale/sözleşme konusu malzemelerin, İdarenin bildirimine rağmen mazeretsiz alınmayan her gün için 100 TL ceza uygulanacaktır.
Madde 18- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve şartları :
18.1.Mücbir Sebepler: Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve
taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen on (10)
gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir:
a) Doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,
e) Gerektiğinde Kamu Xxxxx Xxxxxx tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
18.2. İdareden Kaynaklanan Sebepler: İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu
sözleşmede ve Genel şartnamede yer alan yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin ve iş programının onaylanması, izin, ruhsat ve olurlar gibi) ve bu sebeple işin süresi içinde bitirilmesinin
mümkün olmaması halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli kaldırmaya gücünün yetmemesi kaydıyla, durum İdarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi, gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir.
18.3 Süre uzatımına ilişkin diğer hususlarda Genel şartnamenin ilgili hükümleri uygulanır.
Madde 19- Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin şartlar:
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabidir
Madde 20.Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları :
Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Genel şartnamenin Altıncı Bölümünde belirlenmiş olup, Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür. Yüklenici sözleşme konusu bakım ve onarım işini Siemens Uzman Mühendislerine yaptıracaktır.
Madde 21- Sözleşmede Değişiklik Yapılması :
24.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla,
a) İşin yapılma veya teslim yeri,
b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.
24.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.
Madde 22- İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi :
Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder :
a)Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on (10) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,
b)Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 2886 sayılı Kanunun
belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, Hallerinde
ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 23- Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih: Yüklenicinin, ihale sürecinde 2886 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.Ancak, taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün
tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;
a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,
b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,
c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır.
Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında Bu madde boş bırakılmıştır hükmüne göre
işlem yapılır ve Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.
Madde 24- Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi :
Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak
feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.
Madde 25- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu:
İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabidir belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa
göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.
Madde 26- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu :
Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme
seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.
Madde 27- Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakım, Yedek Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait şartlar :
Bu madde boş bırakılmıştır
Madde 28- Hüküm Xxxxxxxxxx Xxxxxx :
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabidir
Madde 29- Diğer Hususlar:
Bu madde boş bırakılmıştır
Madde 30- Anlaşmazlıkların Çözümü :
Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Antakya mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 31- Yürürlük :
(Değişik : 22/06/2005-25833 R.G./79. Md)
Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihten itibaren 2 aydır. Bu sözleşme 31 (otuz bir) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra