……………………………SATIŞ SÖZLEŞMESİ
……………………………SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1. Taraflar
İş bu sözleşme bir tarafta ………… ile diğer tarafta arasında imzalanmıştır.
1.1 İdarenin adresi olup,
Tel No : ……………………..
Faks No : …………………….
Elektronik Posta Adresi (Varsa) ’dir.
1.2. Yüklenicinin Tebligat Adresi olup,
Tel No : ……………..…
Faks No : ………………..
Elektronik Posta Adresi (Varsa) dır.
2. Satışın Konusu ve Kapsamı
……………………………….. bünyesinde oluşturulan Teknik Komisyonca tespit edilen
…………………………….. işine ilişkindir.
3. Sözleşmenin Süresi
İş bu sözleşme, imza tarihinden itibaren …. Gün/ay/yıl geçerlidir.
4. Satışı Yapılacak Taşınır Malın Cinsi ve Özellikleri
……………………………………………………………………………………………………..
5. Resmi Vergi ve Masrafların Kime Ait Olduğu
Taşınır Mallar ile ilgili resim, harç ve mali yükümlülükler yükleniciye ait olup, ihale kararının tebliği tarihinden itibaren (…) gün içinde ilgili yere yatırılması zorunludur.
6.Malları teslim etme, alma süresi, yeri, şekil ve şartları
Taşınır malların tesliminde aşağıdaki şartlara uyulur:
a) İhalesi yapılan taşınır mal, bulunduğu yerde ve hâlihazır durumu ile teslim edilir. Teslim tesellüm, yükleme ve taşıma giderleri ile bu konularda doğacak diğer giderler ile vergi, resim ve harçlar istekliye aittir.
b) İhalesi yapılan taşınır malın, ihale bedelinin ödendiği günü izleyen …. gün içinde istekli tarafından bulunduğu yerden teslim alınıp götürülmesi zorunludur. Bedeli ödenip süresi içinde teslim alınmayan mallar istekli hesabına Komisyonca satılır. Satış bedelinden, idarenin alacakları (ilk ve ikinci satıştan doğan) masrafları düşülür. Karşılamazsa fark teminattan mahsup edilir. Varsa ikinci satıştan doğan fazlalık ile geçici teminatı, istekli hesabına emanet alınarak ilk müracaatında usulüne göre ödenir.
c) İdare taşınır malla ilgili olarak ortaya çıkacak, ihbar, şikâyet ve resen belirlenen haller nedeniyle yapılacak inceleme veya soruşturma sonucuna kadar ihale konusu malın satışını ihale dışı bırakabilir. Bu suretle ihale dışı bırakılan taşınır malın teslimini durdurabilir. Bu durumda teslimat işlemi idarenin ilgiliye tebliğ tarihine kadar uygulanmaz.
7. Kesin Teminatın Süresi, Miktarı ve İadesi1
Bu işe ilişkin kesin teminat miktarı …………. (……….) TL dir. Yüklenici bu işe ilişkin olarak ..........
.......... (Rakam ve yazı ile) kesin teminat vermiştir. Kesin teminatın süresi sözleşme tarihinden itibaren en az 12 ay olacaktır.
Firmanın verdiği kesin teminat yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde üniversite bütçesine gelir olarak kayıt edilecektir.
Söz konusu işin, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, kesin teminat yükleniciye iade edilir.
8. Süre Uzatımı Verilecek Haller ve Şartları
1 Kesin teminat alınmayan ihalelerde bu maddeye yer verilmeyecektir.
Satışı yapılmış olan taşınır malın yüklenicinin teslim alma tarihinin uzatılmasını gerektiren sebepler aşağıda belirtilmiştir. Bu mücbir sebeplerle sürenin uzatılabilmesi için yükleniciye ait bir kusurun bulunmaması ve mücbir sebebin iş üzerinde gecikmeye etkili olması ve mahiyetine göre bu sebepleri yüklenicinin ortadan kaldırmaya gücü yetmemiş bulunması icap ettiği gibi, idarenin sebep olduğu haller dışında mücbir sebebin vukuundan itibaren 10 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak haber vermek suretiyle yetkili makamlar tarafından usulüne göre tanzim edilmiş belgelerle mücbir sebebin vukuunu ispat etmesi lazımdır.
a) İdarenin sebebiyet verdiği xxxxxx,
b) Olağanüstü tabiat hadiselerinden veya hasar neticesinde işte bir gerileme veya gecikme
olması,
c) Kanuni grev vuku bulması,
d) Bulaşıcı hastalık vuku bulması,
e) Kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi.
9. Garanti
Alınacak Malları üreten firmanın verdiği standart garanti hükümleri geçerlidir.
10. Taşıt Satış
İdare satışı yapılan taşıtlara ait ödemeyi istekliden araç bedelinin tamamın tahsil ettikten sonra noter satışı verilecektir.
11. Sözleşmenin feshi
Aşağıdaki durumlarda ihalenin iptali ve sözleşmenin feshi söz konusu olur:
a) İhale edilen taşınır malın ilanda ve Şartname eki listede belirtilen süreye, evsafa uygun olmaması halinde istekli tarafından Şartnamenin 17 nci maddesinin (b) bendindeki süre içinde ve taşınır mal teslim alınmadan önce yazılı olarak ilgili idareye bildirilmesi ve idarece kabul edilmesi halinde ihale iptal edilebilir.
b) Tescile tabi taşınır malların tesliminden sonra, tescili sırasında ilan ve Şartname eki listede belirtilen evsafa uyulmadığının, ilgili mevzuatında öngörülen tescil süresi içerisinde istekli tarafından idareye yazılı olarak bildirilmesi ve idarenin bu talebi yaptıracağı tespit sonucunda haklı ve yerinde bulması veya idarece söz konusu hususun resen tespit edilmesi halinde, sözleşme idarece tek taraflı olarak feshedilir. Süresi içinde müracaatta bulunmayanların daha sonra yapacakları talepler idarece reddedilir ve ilgililer hiçbir hak iddiasında bulunamazlar.
c) Yüklenici taşınır malın bedelini yatırdığı tarihi takip eden günden itibaren, Şartnamede gösterilen süre içinde idarenin kendisine taşınır malı teslim etmemesi halinde, sürenin bitim tarihini takip eden onbeş gün içinde on gün müddetli noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir.
Bu durumda ihalenin iptaline, sözleşmenin feshi veya idarece taşınır malın teslim edilmemesi halinde ödenen geçici teminat ve ihale bedeli iade edilir.
Taşınır malın tesliminden sonra sözleşmenin feshi halinde, ilgililerin taşınır mala ilişkin doğrudan gerçekleştirmiş oldukları masraflar, mahkemece yapılacak tespit çerçevesinde ödenir.
12. Uyuşmazlıkların çözüm yeri
Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İdarenin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
13. İmza
Bu sözleşme (13) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …/…/…… tarihinde bir (1) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha idarede alıkonulmuştur. Ancak sözleşmenin düzenleme anında yüklenici talep ederse, bir (1) nüsha daha imza altına alınacak ve bu nüsha yükleniciye verilecektir. Bu durum, her iki nüshada da altında sözleşmeyi imzalayan tarafların imzaları bulunan bir şerhle açıkça belirtilecektir. Ayrıca yüklenicinin herhangi bir zamanda talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı sureti” idare tarafından düzenlenip yükleniciye verilecektir.