KURTARMA 4 RÖMORKÖRÜ HAVUZLAMA, GÜVERTE VE MAKİNE BAKIM ONARIMI İŞİNE AİT BİRİM FİYAT HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ TASLAĞI
KURTARMA 4 RÖMORKÖRÜ HAVUZLAMA, GÜVERTE VE MAKİNE BAKIM ONARIMI İŞİNE AİT BİRİM FİYAT HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ TASLAĞI
İhale kayıt numarası : 2019 / 661735
Madde 1- Sözleşmenin Tarafları
Bu Sözleşme, bir tarafta KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta .................................. ........... ........... ........................ (bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler
2.1. İdarenin Adresi : Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx Xx:00/X 00000 Xxxxxxxxxx - XXXXXXX / XXXXXXXX
Tel No Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı : 0216 531 40 00 Dâhili: 4346
Xxxxx Xxxxxxxxxx Dairesi Bşk. : 0216 531 40 00 Dâhili: 4229
Faks No Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı :0216 334 91 96
Xxxxx Xxxxxxxxxx Dairesi Bşk. : 0216 532 34 61
E- Posta Adresi (varsa) : -
2.2. Yüklenicinin tebligat adresi .......................................................... olup,
Tel No : ..............................................................................................................
Faks No : ………………………………………………………………………………...
E- Posta Adresi (varsa) : ………………………………………………………………… dir.
2.3. Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2.’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.
Madde 3- Sözleşmenin Dili
Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Madde 4- Tanımlar
Bu Sözleşmenin uygulanmasında, İdarenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi uyarınca yapacağı Mal ve Hizmet alımlarında uygulanacak esas ve usuller hakkındaki yönetmelik ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde (Bundan sonra Genel Şartname olarak anılacaktır) ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.
Madde 5- İş Tanımı
Sözleşme konusu iş KURTARMA 4 Römorkörü Xxxxxlama, Güverte ve Makine Bakım Onarımı işidir.
İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.
Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli
Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ……………………………...................... (xxxxx ve yazıyla) ................................ ........................................ .................................. ............. (TL) TÜRK LİRASI bedel üzerinden akdedilmiştir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa, sonradan Genel Şartnamenin 37 nci maddesine göre tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır.
Madde 7- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler
Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dâhil) yerine getirilmesine ilişkin her türlü Ulaşım, Pilotaj, Römorkaj, Nakliye, Sigorta, Vergi, Resim ve harçlarla her türlü masraflar ile genel hizmetler sözleşme bedeline dâhildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dâhil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir.
Madde 8- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler
Sözleşmenin düzenlenmesine ait her türlü vergi, resim ve harçlar Karar Damga Resmi ile Sözleşme Damga resmi yükleniciye aittir. İlgili mevzuat uyarınca hesaplanacak KDV, sözleşme bedeline dâhil olmayıp idare tarafından yükleniciye KDV den muaf olduğuna dair belge ibraz edildiği takdirde ödenmeyecektir.
Madde 9- Sözleşmenin Ekleri
9.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
9.2 İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
1- Hizmet İşleri Genel Şartnamesi,
2- İdari Şartname,
3- Sözleşme Taslağı,
4- Birim fiyat tarifleri
5- İş Emirleri
6- Teknik Şartname
7- Açıklamalar (varsa), ………………………........................................
9.3. Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
Madde 10- Sözleşmenin Süresi
İşin süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 50 (Elli) takvim günüdür.
Madde 11- İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslim ve İşe Başlama Tarihi
11.1. İşin yapılma yeri: KURTARMA 4 Römorkörü Xxxxxlama, Güverte ve Makine Bakım Onarımı İşi Yüklenici firmanın Kendine ait / Kiraladığı tersanede yaptırılacaktır.
11.2. İşyerinin teslimine ilişkin esaslar: KURTARMA 4 Römorkörü icracı birim tarafından işin yapılacağı yerde teslim edilip iş bitiminde Römorkör İdare tarafından oluşturulan Muayene Kabul Heyeti tarafından işin yapıldığı yerde teslim alınacaktır.
11.3. İşyeri teslim ve işe başlama tarihi: İcracı birimin KURTARMA 4 Römorkörünün teslime hazır olduğunun yükleniciye tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 (Beş) iş günü içerisinde teslim alınıp, işe başlanacaktır.
Madde 12- Teminata İlişkin Hükümler
12.1. Kesin Teminat : Bu işin kesin teminat miktarı; ……………………………………(rakam ve yazıyla) ……………………………. ………………..’dır. Yüklenici bu işe ilişkin olarak ……………………………………(rakam ve yazıyla) ……………………………. ……………….. kesin teminat vermiştir.
Kesin Teminat Mektubu süresizdir.
12.2. Ek Kesin Teminat: Fiyat farkı verilmesi öngörülen bir durum ortaya çıktığında, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde ise bu artış tutarının % 6’sı oranında, teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınacaktır. Fiyat farkı ödenmesi söz konusu olursa buna ilişkin ek kesin teminat hak edişlerinden kesinti yapmak suretiyle de karşılanabilir.
12.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen değerlerle değiştirilebilir.
12.4. Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi:
12.4.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Sigortalar Kurumundan alınan ilişiksiz belgesinin İdareye verilmesinin ardından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, Yükleniciye iade edilecektir.
12.4.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye geri verilir.
12.4.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen banka veya özel finans kurumuna iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.
Madde 13- Ödeme Yeri ve Şartları
13.1. Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) Mali İşler Dairesi Başkanlığınca ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin 32 nci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir:
13.2. Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.
Muayene ve Kabul Raporunun onaylanmasına müteakip 15 (Onbeş) iş günü içerisinde ödeme yapılacaktır.
13.3. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.
Madde 14- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı
Bu iş için avans verilmeyecektir
Madde 15- Fiyat Farkı
15.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde ,sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
15.2. Fiyat farkı verilmeyecektir.
15.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
Madde 16- Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar
İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
Madde 17- Cezalar ve Kesintiler
Yüklenici sözleşmeye uygun olarak, işin kısmi kabule konu olan kısmının süresinde teslim etmemesi/işi bitirmediği/sözleşme hükümlerine uygun yapmadığı takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin bindealtı oranında gecikme cezasına tabi olacaktır. Ancak bu gecikmenin Yirmi (20) günü aşması ve İdarenin ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Ayrıca İdare işi genel hükümlere göre yüklenicinin nam ve hesabına yaptırır.
Madde 18- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları
18.1.Mücbir Sebepler: Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir:
Doğal afetler,
Kanuni grev,
Genel salgın hastalık,
Kısmi veya genel seferberlik ilanı,
Gerektiğinde Kamu Xxxxx Xxxxxx tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
18.2. İdareden Kaynaklanan Sebepler: İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşmede ve Genel Şartnamede yer alan yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin ve iş programının onaylanması, izin, ruhsat ve olurlar gibi) ve bu sebeple işin süresi içinde bitirilmesinin mümkün olmaması halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli kaldırmaya gücünün yetmemesi kaydıyla, durum İdarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi, gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir.
18.3. Sözleşmenin 30. maddesi gereğince ilave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.
18.4. Süre uzatımına ilişkin diğer hususlarda Genel Şartnamenin ilgili hükümleri uygulanır.
Madde 19- Kontrol Teşkilatı, Görev ve Yetkileri
İşin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol Teşkilatı, Genel Şartnamenin Dördüncü Bölümünde belirtilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.
Madde 20- İşin Yürütülmesine İlişkin Kayıt ve Tutanaklar
İşin yürütülmesi (bakım onarım işi) ile ilgili Yüklenici ile birlikte Kontrol Teşkilatı tarafından kayıt tutulması öngörülmesi halinde Yüklenici kayıt tutmaktan veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse kontrol teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır.
Madde 21- Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar
21.1. Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Bunun üzerine (yapılan iş/ilgili kısım), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adresinde ve başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren aşağıda belirtilen şartlar dahilinde Muayene Kabul İşlemi yapılacaktır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur.
21.2. Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, İdarenin, 27.02.2004 tarih ve 25386 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi uyarınca yapacağı Mal ve Hizmet alımlarında uygulanacak esas ve usuller hakkındaki yönetmelik ile aşağıda belirtilen hükümlere göre (Madde 21.3 ve 21.4 ) işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 10 ( On ) iş günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır.
Yüklenicinin işin bitirildiğine dair dilekçesine istinaden Kontrol Heyetince hazırlanan Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesinde söz konusu işlerin kabule hazır olduğunun bildirilmesine müteakip kabul işlemlerine başlanılacaktır.
Kontrol Heyetince söz konusu işin tamamlanmadığının bildirilmesi halinde sözleşme hükümleri uygulanacaktır.
21.3. Kabul tutanağının düzenlenmesi
İşin tamamlandığına dair Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesinin yetkili makama sunulduğu tarihten itibaren on (10) gün içerisinde yetkili makamca, Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre, işin uzmanı olan en az üç kişiden müteşekkil olarak muayene ve kabul komisyonu oluşturulur.
Denetim, Muayene ve Kabul komisyonu 10 (On) gün içerisinde işyerine giderek Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 44- 49 uncu maddelerinde yazılı hükümlere göre işi inceler, muayene eder ve gerekli gördüğü kısımların işletme ve çalışma deneylerini yapar.
Muayene ve Kabul komisyonu, yaptığı inceleme ve muayene sonunda işi kabule hazır bulduğu takdirde, “Hizmet İşleri Kabul Tutanağı” nı yeterli sayıda düzenler. Bu tutanak yüklenici tarafından imzalanır. Söz konusu Hizmet İşleri Kabul Tutanağı ve ekinde iş emirlerinde belirtilen Garanti belgeleri, Sertifikalar, Analiz ve Test raporları vb. belgeler ile birlikte Deniz Hizmetleri Dairesi Başkanlığına iletilir.
Kabul Tutanağı yetkili makamca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve garanti süresi bu tarihten itibaren başlar.
21.4. Kabulde görülecek kusur ve noksanlar
a) Muayene ve Kabul Komisyonu kabul sırasında tespit edilen kusur ve noksanlıkların kabul yapılmasına engel olmayacak nitelikte bulunması halinde kabul tutanağı düzenlenir. Ancak kusur ve noksanlıklar tutanakta açıkça gösterilir ve tamamlanması için verilen süre tutanakta belirtilir. Bu şekilde tanzim edilen tutanaktan birer nüsha kontrol teşkilatına ve yükleniciye verilir.
Kabul tutanağı, kusur ve noksanlıkların tamamlandığının kontrol teşkilatı tarafından tespit edilmesi ve bu tespitin, tutanağın altına yazılmasından sonra işleme konulur.
b) Kabul sırasında tespit edilen kusur ve noksanlıklar kabule engel olacak nitelikte bulunduğu takdirde; kabulü engelleyen kusur ve eksiklikler bir tutanakla tespit edilir ve kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksikliklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum idareye bildirilir. Kabul muayenesi noksan ve kusurların giderilmesinden sonraya bırakılır. İdare bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi hususunu yükleniciye bildirir.
Muayene ve kabul komisyonunca verilen sürede kusur ve noksanlıklar yüklenici tarafından tamamlanmadığı takdirde, bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için sözleşmenin Madde 17.1’de belirtilen ceza uygulanır, Cezalı sürenin 20 ( Yirmi ) günü aşması halinde Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 44 üncü madde hükümlerine göre kusur ve noksanlıkları yüklenici nam ve hesabına İdarece tamamlattırabilir veya eksik işler için tespit edilen bedel yüklenici için alacaklarından, yetmezse teminatından tahsil edilerek kabul işlemi tekemmül ettirilir.
Madde 22- İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması
KURTARMA 4 Römorkörünün korunması sigortalanması ile ilgili sorumluluk hizmet işleri genel şartnamesinin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dâhilinde yükleniciye aittir.
Madde 23- Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları
Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Genel Şartnamenin Altıncı Bölümünde belirlenmiş olup, Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür.
Madde 24- Sözleşmede Değişiklik Yapılması
24.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla,
a) İşin yapılma veya teslim yeri,
b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.
24.2. Tarafların karşılıklı iradeleri dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.
Madde 25- Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti
Yüklenici, gerçek veya tüzel tek bir kişi ise; Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre hareket edilecektir.
Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm, İflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkûmiyet
Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri idareye pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiş ise, pilot veya koordinatör ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet veya dağılma hallerinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 20 ve 22 nci maddeye göre işlem yapılır. Pilot veya koordinatör ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumların oluşunu izleyen otuz gün içinde diğer ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde de, teminat dahil o iş için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir.
Pilot veya koordinatör ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler.
Madde 26- Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi
Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, malî acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ayrıca işi Yüklenicinin nam ve hesabına yaptırıp yaptırmamakta idare serbesttir.
Madde 27- İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi
Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder:
a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi (20) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,
b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,
Hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 28- Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih
Yüklenicinin, ihale sürecinde İhale dokümanlarına ve 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Ancak, taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;
a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,
b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,
c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.
Madde 29- Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi
Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.
Madde 30- Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi
Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işi;
Sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması ve İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması Şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20'sine kadar oran dâhilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir.
İşin bu şartlar dâhilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.
Sözleşme bedelinin daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, birim fiyat mektubunda da belirlenen gerçek giderler ödenir.
Madde 31- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu
İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.
Madde 32- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu
Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükümleri de uygulanır.
Madde 33- Fikri ve Sınai Mülkiyete Konu Olan Hususlar
Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 34- Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakım, Yedek Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait Şartlar
Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 35- Garanti İle İlgili Şartlar
Garanti süresi: 1 (Bir) yıldır.
1.- Deniz vasıtamızın garanti kapsamında oluşacak arızalarına, yüklenici firma tarafından müdahale edilmesi esnasında, deniz vasıtalarımızın havuz/onarım mahalline intikali için harcanacak yağ-yakıt masrafları yüklenici firma tarafından Kuruluşumuza ödenecektir.
2.- Deniz vasıtamızın Tamir, Bakım ve Sörveyleri esnasında garanti kapsamı dışında oluşacak hasar, zarar ve ziyanın sigortadan tazmininin tarafımızca talep edilmesi halinde sigorta karşılanmayan Tekne-Makine sigorta muafiyet bedelleri yüklenici firma tarafından Kuruluşumuza ödenecektir.
Yukarıda belirtilen ödemelere ilişkin yüklenici firmaya faks mesajı yolu ile bildirim yapıldığı tarihten itibaren 3 (Üç) takvim günü içerisinde ödeme yapılması gerekmektedir.
Ödemelerin yapılmaması durumunda söz konusu ödemeler yüklenicinin kesin teminatından kesilecektir.
Garanti Şartları:
a) Yüklenici firmaya, idarece faks ile garanti kapsamında bulunan arızanın giderilmesinin bildirdiği tarihten itibaren maksimum 2 (iki) takvim günü içerisinde müdahale edecek ve söz konusu işleri İdarece belirlenen sürede sonuçlandıracaktır.
Yüklenicinin elinde olmayan sebeplerden dolayı arızanın giderilememesi ve icracı birim tarafından onaylanması halinde yükleniciye ek süre verilebilir.
Söz konusu arızanın belirlenen süre içerisinde giderilmemesi halinde gecikilen her takvim günü için 200 (İki Yüz ) TL gecikme cezası kesilecek olup; gecikilen gün sayısı 10 (on) takvim gününü geçmeyecektir.
Söz konusu gecikme cezasının ödenmesine ilişkin yüklenici firmaya faks mesajı yolu ile bildirim yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) takvim günü içerisinde ödeme yapılması gerekmektedir.
Gecikme cezasının ödenmemesi durumunda gecikme cezası tutarı yüklenicinin kesin teminatından kesilecektir.
Ayrıca İdare söz konusu arızayı 3. şahıslara yaptırarak bedelini yüklenicinin teminatından keser.
b) Yüklenici firma tarafından müdahale edilmediği takdirde; gecikilen her takvim günü için 200 (İki Yüz) TL gecikme cezası kesilecek olup; gecikilen gün sayısı 10 (on) takvim gününü geçmeyecektir.
Söz konusu gecikme cezasının ödenmesine ilişkin yüklenici firmaya faks mesajı yolu ile bildirim yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) takvim günü içerisinde ödeme yapılması gerekmektedir.
Gecikme cezasının ödenmemesi durumunda gecikme cezası tutarı yüklenicinin kesin teminatından kesilecektir.
Ayrıca İdare söz konusu arızayı 3. şahıslara yaptırarak bedelini yüklenicinin teminatından keser.
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda öngörülen asgari garanti süresi, bakım-onarım ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hükümler saklıdır.
Madde 36- Hüküm Bulunmayan Haller
Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.
Madde 37- Diğer Hususlar
KURTARMA 4 Römorkörünün Havuzlama, Güverte ve Makine Bakım Onarım işi ( Ceza ve Yasaklamalar hariç ) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
İdare sorumluluğunda olan sertifikaların (Türk Loydu vb. tarafından düzenlenen) ücretleri İdare tarafından karşılanacaktır.
Madde 38- Anlaşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İSTANBUL mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 39- Yürürlük
Bu sözleşme 39 ( Otuzdokuz ) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …./…../………… tarihinde bir (1) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha idarede alıkonulmuştur.
Ancak sözleşmenin düzenleme anında yüklenici talep ederse 1 nüsha daha imza altına alınacak ve bu nüsha yükleniciye verilecektir. Bu durum, her iki nüshada da altında sözleşmeyi imzalayan tarafların imzaları bulunan bir şerhle açıkça belirtilecektir. Ayrıca, yüklenicinin herhangi bir zamanda talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı sureti" idare tarafından düzenlenip yükleniciye verilecektir
İDARE YÜKLENİCİ